通用合同条款(四)
通用合同条款
遇到合同纠纷问题?赢了网律师为你免费解惑!访问>>通用合同条款通用合同条款是许多人在订立合同时采用的,具有普遍性。
那法律上对通用合同条款是怎么规定的呢?赢了网小编今天特为大家介绍通话合同条款的相关知识。
合同通用条款1、定义1、1本合同下列术语应解释为:1)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议,包括所有的附件,附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
2)“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。
3)“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、设备和/或其它材料.4)“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务,如运输\保险以及其它的伴随服务,例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。
5)“合同条款”系指本合同条款。
6)“买方”系指在合同专用条款中指明的购买货物和服务的单位。
7)“卖方”系指在合同专用条款中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或其它实体。
8)“项目现场”系指不呢合同项下货物安装、运行的现场。
其名称在合同专用条款中指明。
9)“天”指日历天数。
2、适用性2.1本合同条款适用于没有被本合同其它部分的条款所取代的范围。
3.1本合同下交付的货物应符合技术规范所述的标准。
如果没有提及适用标准,则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
3.2除非技术规定中另有规定,计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
3、使用合同文件和资料4.1没有买方事先书面同意,卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。
即使向与履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同必须的范围。
4.2没有买方事先书面同意,除了履行本合同外,卖方不应使用合同条款第4.1所列举的任何文件和资料。
4.3除了合同本身以外,合同条款第4.1条所列举的任何文件时买方的财产。
施工合同通用条款实例4篇
施工合同通用条款实例4篇篇1施工合同是指施工单位与业主之间签订的关于工程施工的协议。
在合同中,通常会包含一些基本的条款,作为双方在工程施工过程中的权利和义务的约束。
本文将以一个实际的施工合同为例,分析其中的通用条款。
一、合同双方本合同由甲方(施工单位)和乙方(业主)双方签订,甲方为______公司,法定代表人______,注册地址为______;乙方为______公司,法定代表人______,注册地址为______。
二、工程范围本合同的工程范围为______(详细描述工程范围)。
施工单位应按照设计图纸和规范要求,按照合同约定的内容和时间节点,高质量地完成工程。
三、工程造价本合同工程总造价为______万元,根据工程实际进度和变更情况,双方可以协商调整。
甲方应按照合同支付进度款项,乙方应按照合同规定支付款项。
四、质量保证施工单位应严格按照设计图纸和相关规范要求,确保工程质量符合国家规定的标准。
如发现工程质量问题,乙方有权要求甲方进行整改,否则乙方有权要求迟延履行违约金。
五、工期安排工程施工周期为______天,双方应按照合同约定的时间节点,协调好工程进度,并积极配合相关部门的验收工作。
如因不可抗力因素导致工期延误,双方可协商变更工期。
六、安全责任施工期间,施工单位应加强对施工人员的安全教育和现场管理,确保施工现场的安全。
如发生意外事故,甲方应承担相应的责任。
七、保修期工程竣工之后,施工单位应提供______年的免费保修期。
在保修期内,如发现工程质量问题,施工单位应及时进行维修。
以上为一个施工合同的通用条款实例,每份合同都会根据具体的情况进行调整和修改。
在签订施工合同前,双方应充分沟通,明确各自的权利和义务,以确保工程的顺利进行和高质量完成。
希望以上内容对您有所帮助。
篇2施工合同通用条款实例一、合同双方甲方(委托方):_______________联系方式:_______________乙方(承包方):_______________联系方式:_______________二、工程概况1. 工程名称:__________________2. 工程地点:__________________3. 工程范围:__________________4. 工程规模:__________________三、工程期限1. 工程开工日期:_______________2. 工程竣工日期:_______________3. 工程工期:_______________(自开工之日起至竣工之日止)四、合同价款1. 工程总价款:_______________2. 付款方式:_______________(1)按进度支付(2)按阶段支付五、质量要求1. 工程质量标准:_______________2. 技术要求:_______________3. 工程验收标准:_______________六、安全保障1. 承包方应制定施工安全保障措施并执行,确保施工过程中人员和财产安全。
合同文本通用示范条款
合同文本通用示范条款一、鉴于条款鉴于1. 甲方是一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营的公司,现就工作及其它相关的服务工作,拟委托具有前述相关工作资质及经验的乙方,承担并完成该项工作。
2. 乙方是一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营的公司,具备承担甲方的工作及其它相关服务工作的各项资质及经验,愿意并有能力接受甲方委托按照甲方要求承担该项服务工作。
3.甲方签订本合同的目的在于。
二、对方保证具备履约资格及能力条款1. 乙方保证其具有承接本合同项目的法定资质,因乙方缺乏相应资质而给甲方造成损失的,乙方承担相关责任。
2. 乙方在履行合同过程中,应遵守国家法律法规及地方法规的有关规定,并承担因违反上述规定而产生的法律责任。
如项目需要审批的,应由乙方完成相关审批手续。
三、结算、支付条款1. 合同金额为人民币元,包括但不限于:。
双方确认,出本合同总金额外,甲方无须就本协议项下乙方服务向乙方支付任何额外费用。
2. 甲方采用第种方式,并按一下约定安排付款:(1)现金;(2)支票;(3)转账。
(1)在本合同签署后个工作日内支付合同总金额的%,即人民币元。
(2)在乙方交付并经甲方验收合格后个工作日内支付剩余的合同金额,即人民币元。
3. 乙方应分别在收到上述(1)和(2)款所规定金额后日内想甲方出具前述各款金额的正规税务发票。
4. 双方的账户如下:甲方:开户行:账户名称:账号:乙方:开户行:账户名称:账号:任何一方如需改变上述,应提前十日以书面通知另一方,如果乙方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的,应予赔偿。
四、知识产权条款1. 成果的知识产权归甲方所有。
2. 乙方保证向甲方提供的成果不侵犯他人的知识产权。
与成果有关或因甲方适用成果而发生或引起的任何索赔或纠纷,由乙方负责处理并承担责任;因此造成甲方损失的,乙方应承担赔偿责任。
五、保密条款1. 本合同拥有信息的一方(“提供方”)根据本合同向另一方(“接受方”)提供的信息,包括但不限于技术性信息、商业性信息、文件、程序、计划、技术图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法以及其他专有信息,本合同的条款和玉本合同有关的其他商业信息和技术信息(以下统称“保密信息”),只能由接受方及其人员为本合同目的而使用。
第四章 合同条款及格式
长丰县政府投资限额以下零星工程施工合同工程名称:工程地点:2019年月第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.资金来源:。
4.工程内容:。
5.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:日历天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);2.合同价格形式:固定单价。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书;(2)投标函及其附录;(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间本合同于年月日签订。
第四章 合同条款及格式,第四章 合同条款及格式范文正规范本(通用版)
第四章合同条款及格式一、引言合同条款是法律文件中的重要组成部分,它规定了合同各方的权利和义务,对于合同的有效性和执行具有重要影响。
本文档将介绍合同条款的基本要求和常见格式范文,帮助读者更好地理解和书写合同条款。
二、合同条款的基本要求合同条款应当满足基本要求:1.明确和具体:合同条款的内容应该明确、具体,避免使用模糊、不确定的措辞,以免产生争议。
2.合法合规:合同条款应符合国家法律、法规和相关政策规定,不得违反法律规定。
3.公平公正:合同条款应遵循公平公正的原则,不得损害任何一方的合法权益。
4.全面完整:合同条款应尽量包含各方交易所需的全部内容,确保合同的全面性和完整性。
5.可执行性:合同条款应具有可执行性,各方应能够根据条款执行合同,如有争议,应能够依据条款解决。
6.明确解释和争议解决方式:合同条款应明确约定解释条款的标准和争议解决方式,以减少争议和纠纷的发生。
三、合同条款的常见格式范文是一份合同条款的常见格式范文,供参考:1. 合同标题甲方:[甲方名称] 乙方:[乙方名称]2. 条款一:合同目的本合同的目的是明确甲乙双方的权利和义务,约定双方合作事项。
3. 条款二:合同期限和终止1.合同期限:本合同自[起始日期]起至[终止日期]止。
2.终止条件:双方一致协商解除合同、达到合同约定的目标或发生不可抗力事件等情况下,本合同终止。
4. 条款三:付款方式和支付条款1.付款方式:甲方应在合同生效后的 [期限] 内向乙方支付合同款项。
2.支付条款:甲方应按照一下方式向乙方支付合同款项:–首付款项:[金额]% 的合同金额应在合同签订之日起 [周期] 进行支付。
–分期付款:剩余合同款项应按照合同约定的分期付款计划进行支付。
5. 条款四:违约责任1.甲方违约责任:如果甲方违约,乙方有权要求甲方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。
2.乙方违约责任:如果乙方违约,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。
通用合同条款
通用合同条款
合同范本专家。
通用合同条款。
第一条合同目的。
本合同旨在明确双方当事人的权利和义务,确保合同的合法性
和有效性。
第二条合同主体。
甲方,(委托方/出租方/雇主/其他),法定代表人,(姓名),注册地址,(地址),联系方式,(电话/邮箱)。
乙方,(受托方/承租方/雇员/其他),法定代表人,(姓名),注册地址,(地址),联系方式,(电话/邮箱)。
第三条合同内容。
本合同内容包括但不限于,(具体内容),详细条款将在附件
中列明。
第四条合同期限。
本合同自(日期)起生效,至(日期)止,期满自动终止。
第五条合同解除。
1. 在合同期限内,任何一方需解除合同的,应提前(具体期限)书面通知对方;
2. 若一方违约,经合法程序通知后,对方有权解除合同。
第六条合同变更。
任何一方需变更合同内容的,应经双方协商一致,并签订书面
变更协议。
第七条合同违约。
任何一方违反本合同规定的,应承担相应的法律责任,并赔偿
对方因此造成的损失。
第八条其他条款。
1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商;
2. 本合同附件为本合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第九条合同争议解决。
因本合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交(具体仲裁机构/法院)解决。
以上为通用合同条款,具体合同内容详见附件。
合同范本专家。
(姓名)。
(联系方式)。
(日期)。
通用合同条款
通用合同条款一、合同缔约方
本合同由以下双方共同缔约:
甲方:(公司/个人名称)
地址:
电话:
传真:
邮箱:
法定代表人/负责人:
身份证号码/营业执照号码:
乙方:(公司/个人名称)
地址:
电话:
传真:
邮箱:
法定代表人/负责人:
身份证号码/营业执照号码:
本合同旨在明确双方的权利和义务,规范双方之间的合作关系,保
障合同履行的顺利进行。
三、合同内容
1. 合同有效期:本合同自双方签字盖章之日起生效,至(具体日期)止。
2. 合同履行地点:本合同约定的履行地点为(具体地址)。
3. 合同付款方式:根据合同内容约定,付款方式为(具体方式)。
4. 合同违约责任:任何一方违反本合同约定的,应当承担相应的法
律责任。
四、合同解决争议方式
本合同履行过程中如出现争议,双方应协商解决。
协商不成的,任
何一方均可向双方约定的仲裁机构申请仲裁,仲裁裁决为终局裁决。
五、合同附件
1. (若有附件,请详细列明附件名称及内容)
2. (如有其他需要列明的附件,依次列明)
六、其他约定
(其他双方约定的内容)
甲方(盖章):日期:
乙方(盖章):日期:
以上为本合同的全部内容,双方请认真阅读并确保理解,共同遵守合同约定,如有争议,以书面形式解决。
本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等效力。
合同生效日期:(具体日期)
(以下空白,用于签字盖章处)。
通用合同条款
第一节通用合同条款“通用合同条款”采用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件(2018年版)》“通用合同条款”。
第二节专用合同条款A、公路行业标准专用合同条款“公路行业标准专用合同条款”采用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件(2018年版)》“公路行业标准专用合同条款”。
B、项目专用合同条款项目专用条款数据表说明:本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示,是项目专用合同条款的组成部分。
续上表项目专用合同条款说明:本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中,比选人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。
项目专用条款在签订合同时具体约定。
4.1承包人的一般义务4.1.10 其他义务(4)承包人应履行的其他义务:4.11不利物质条件4.11.1不利物质条件的范围:10.1 合同进度计划承包人编制施工方案的内容:11.4异常恶劣的气候条件异常恶劣的气候条件的范围:12.1承包人暂停施工的责任12.1(6)由承包人承担的其他暂停施工:17.2工程预付款本工程不支付预付款。
17.3工程进度款付款工程款支付时间:根据资金到位情况进行工程款支付21.1不可抗力的确认21.1.1(6)不可抗力的其他情形:地震或战争22.1承包人违约22.1.2当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时,发包人有权向承包人索赔违约金,具体约定如下:25.补充条款25.1工程施工过程中,承包人要采取切实可靠的措施,保证公路畅通。
25.2承包人未经监理工程师和发包人代表同意,擅自改变已定实施工艺和操作方法,监理工程师和发包人代表有权不予计量。
25.3如发生严重拖期,发包人有权另行指派施工队伍进场,以保证合同工期。
因此而发生的一切费用由承包人承担。
25.4在施工期间,承包人的项目经理或项目总工、施工员、安全员,不得变更,不得撤离本工程,中选单位撤换上述人员应视为违约,发包人将处以承包人每人10000元的罚款。
第四章 合同条款及格式
第四章合同条款及格式合同条款及格式第一节通用合同条款通用合同条款直接引用中国计划出版社出版的中华人民共和国《标准施工招标文件》(2021版)第一卷第四章第一节“通用合同条款”(第41页至第81页)。
第二节专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义:按本合同《通用条款》第1条执行 1.2 语言文字除专用术语外,合同使用的语言文字为中文。
必要时专用术语应附有中文注释。
1.3 法律需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《建筑业企业资质管理规定》及其实施意见、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、《建设工程施工合同管理办法》等。
适用标准、规范:适用标准、规范的名称:承包人应当按照工程设计文件和本合同约定的各项内容组织施工,并严格按照国家现行有关技术、质量标准和设计、施工验收规范执行。
发包人提供标准、规范的时间:承包人同意本合同适用的标准、规范由其自备,所需费用由其自行承担。
国内没有相应标准、规范时的约定:执行发包人提出的书面施工技术要求及质量标准。
1.4 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。
解释合同文件的优先顺序如下:(1)本合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标书及其附件;(4)招标文件及其附件;(5)本合同专用条款;(6)本合同通用条款;(7)标准、规范及有关技术文件;(8)图纸;(9)已标价工程量清单;(10)工程报价单或预算书;(11)有关工程的洽商、变更等书面协议或文件;(12)其他合同文件。
上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。
1.5 合同协议书承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。
除法律另有规定或合同另有约定外,发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后,合同生效。
建筑工程施工合同通用合同条款
甲方(发包人):股份有限公司__________________地址:_________________________法定代表人:__________________乙方(承包商):株式会社____________________地址:_________________________法定代表人:__________________本合同规定,甲乙双方基于平等、自愿、公正的原则,经过友好协商,按以下条件承包建筑工程。
第一条工程概要1.工程名称:____________________2.施工地点:_____________________3.工程内容:_____________________4.预计工程期限:___年__月__日至___年__月__日。
第二条工程的承包金1.工程承包款项总额:_____________________2.付款方式:________________________预付款:工程开工前支付________________________。
期中支付:在工程进行中支付_______________________。
结算支付:工程完工后支付______________________。
第三条工程的进行及管理1.乙方需编制工程计划并提交甲方,经甲方批准。
2.乙方负责施工现场的管理,确保工程的质量、安全、进度。
3.甲方可以监督工程的进行,并在必要时发出指示。
第四条工程质量保证1.乙方同意保证工程质量,并在工程完成后承担一定期限内的保修责任。
2.工程发生质量问题时,乙方应及时进行修理或更换。
第五条工程安全责任1.乙方确保施工现场的安全,遵守安全生产的规定。
2.施工中发生安全事故时,乙方应承担其责任。
第六条工程变更1.需要变更工程内容、设计、规模等时,需要征得甲乙双方同意。
2.因工程变更引起的费用增减,由双方协商后决定。
第七条违约责任1.甲方或乙方违反本合同规定时,应承担违约责任。
合同通用条款和专用条款
合同通用条款和专用条款一、合同通用条款1. 定义和解释本合同中的专有名词、术语及表述应按照以下定义和解释进行理解:•甲方:指合同中的一方,即提供商品或服务的一方。
•乙方:指合同中的另一方,即购买商品或接受服务的一方。
•商品:指甲方根据合同约定向乙方提供的物品或产品。
•服务:指甲方根据合同约定向乙方提供的各种服务。
•价格:指乙方购买商品或接受服务应支付给甲方的金额。
•有效期:指合同中约定的商品或服务的有效期限。
•违约:指乙方未能履行合同约定的义务或达到合同约定的标准。
2. 合同签订1.本合同的签订必须经过甲方和乙方的双方认可,并以双方共同签字为准。
2.合同一经签署即具有法律效力,双方必须按照合同约定履行各自的义务。
3. 商品或服务的提供1.甲方应按照合同约定的时间和数量向乙方提供商品或服务。
2.商品或服务的质量应符合国家法律法规和相关标准的要求。
3.如乙方对商品或服务存在异议,应在接收后三个工作日内提出,并提供相应的证明材料。
4. 价格和支付1.乙方应按照合同约定的价格支付商品或服务费用。
2.支付方式可通过银行转账、支付宝或微信支付等方式进行。
3.如乙方未按时支付费用,甲方有权暂停或终止提供商品或服务。
5. 有效期和终止1.商品或服务的有效期应按照合同约定的时间进行。
2.如乙方需要终止合同,应提前通知甲方,并支付相应的违约金。
6. 违约责任1.如甲方未能按照合同约定向乙方提供商品或服务,甲方应支付相应的违约金。
2.如乙方未能按照合同约定支付费用,乙方应支付相应的违约金。
7. 争议解决1.本合同的争议应通过友好协商解决,如协商不成,则提交至有管辖权的法院处理。
二、专用条款1. 商品销售合同1.商品的质量:甲方保证所提供的商品符合国家法律法规和相关标准的要求。
2.商品的交付:甲方应按照合同约定的时间和地点将商品交付给乙方。
3.商品的售后服务:甲方应提供相应的售后服务,包括维修、退换货等。
2. 服务合同1.服务内容:明确约定甲方提供的服务内容、要求和标准。
建设工程施工合同范本通用版(4篇)
建设工程施工合同范本通用版第一部分协议书发包人(全称) (简称甲方)承包人(全称) (简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期开工日期: ____年 ____月 ____日竣工日期: ____年 ____月 ____日合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写): (人民币):万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间: ____年 ____月____ 日合同订立地点:本合同双方约定双方签字盖章后生效。
发包人:(公章) 承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:_____ 法定代表人:_____ 委托代表人:_____ 委托代表人:_____电话:电话:传真:传真:开户银行:_____ 开户银行:_____ 帐号:帐号:邮政编码:_____ 邮政编码:_____工商行政管理机关鉴证意见:经办人:鉴证机关(章)____年 ____月 ____日第二部分通用条款此部分采用《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款》第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外,不使用语言文字。
通用合同条款3篇
通用合同条款3篇篇1合同协议本合同由以下双方签订:甲方(出让方):____________________乙方(受让方):____________________鉴于甲乙双方同意就以下事项进行约定,以明确双方的权利和义务,保护各自的合法权益,特制定本合同条款。
第一条合同宗旨甲乙双方本着公平、公正、诚实、守信的原则,经友好协商,达成以下合同条款,以明确双方的权利和义务。
第二条合同生效条件及时间本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
合同生效条件为:甲乙双方均已签署本合同,且不存在影响合同效力的法律障碍。
第三条合同期限及终止方式本合同自生效之日起有效期为_____年。
合同期满,如双方继续合作,可协商续签。
合同终止方式包括但不限于期限届满、双方协商一致解除、因不可抗力导致无法实现合同目的等。
第四条双方权利义务1. 甲方有权按照合同约定收取费用,有义务提供约定的服务或产品,并保证质量。
2. 乙方有权要求甲方履行合同约定,有义务按时支付费用,并保守甲方的商业秘密。
3. 双方应共同遵守合同约定,诚实履行各自义务。
第五条违约责任1. 如一方违反合同约定,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
2. 违约方造成的对方损失无法计算或无法估量的,应承担相应的法律责任。
第六条知识产权及保密条款1. 双方应尊重对方的知识产权,未经对方许可,不得擅自使用、披露、复制对方的技术资料、商业秘密等信息。
2. 本合同终止后,保密义务仍然有效。
第七条不可抗力1. 因不可抗力导致一方无法履行合同的,该方应及时通知对方,并在合理期限内提供证明。
2. 因不可抗力导致合同无法履行的,双方可协商解除合同或延期履行。
第八条争议解决1. 本合同的解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行合同中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九条其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
第三部分专用合同条款4
第三部分专用合同条款4第三部分专用合同条款412.4.4 进度款审核和支付(1)监理人审查并报送发包人的期限:。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:每月28日前。
(2)发包人支付进度款的期限:。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:。
12.4.6 支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批:。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:。
13. 验收和工程试车13.1 分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时,应提前小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过:小时。
13.2 竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定:。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:。
13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限:。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:。
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:。
13.3 工程试车13.3.1 试车程序工程试车内容:。
(1)单机无负荷试车费用由承担;(2)无负荷联动试车费用由承担。
13.3.3 投料试车关于投料试车相关事项的约定:按建设单位要求。
13.6 竣工退场13.6.1 竣工退场承包人完成竣工退场的期限:按建设单位要求。
14. 竣工结算14.1 竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限:。
竣工付款申请单应包括的内容:。
14.2 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限:。
发包人完成竣工付款的期限:。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:。
14.4 最终结清14.4.1 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数:执行通用条款。
承包人提交最终结算申请单的期限:执行通用条款。
14.4.2 最终结清证书和支付(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:执行通用条款。
(2)发包人完成支付的期限:执行通用条款。
15. 缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限:。
通用合同条款(四)
通用合同条款(四)1.11知识产权1.11.1 除专用合同条款另有约定外,发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人,承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件,但不能用于与合同无关的其他事项。
未经发包人书面同意,承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2 除专用合同条款另有约定外,承包人为实施工程所编制的文件,除署名权以外的著作权属于发包人,承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件,但不能用于与合同无关的其他事项。
未经发包人书面同意,承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。
承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时,因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任,由承包人承担;因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的,由发包人承担责任。
1.11.4 除专用合同条款另有约定外,承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
1.12保密除法律规定或合同另有约定外,未经发包人同意,承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外,未经承包人同意,发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
1.13工程量清单错误的修正除专用合同条款另有约定外,发包人提供的工程量清单,应被认为是准确的和完整的。
出现下列情形之一时,发包人应予以修正,并相应调整合同价格:(1)工程量清单存在缺项、漏项的;(2)工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的;(3)未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
通用合同范本
通用合同范本
合同范本内容:
一、合同目的。
本合同旨在明确双方的权利和义务,规范双方的合作关系,保障合作顺利进行。
二、合同双方。
甲方,(具体信息)。
乙方,(具体信息)。
三、合同内容。
1. 合作内容,双方合作的具体内容和范围。
2. 合作期限,合作的起止时间及终止条件。
3. 合作方式,双方的合作方式和方式。
4. 合作义务,双方在合作过程中应当履行的义务。
5. 合作报酬,对于合作所产生的报酬的分配方式和支付方式。
6. 合作保密,双方在合作过程中应当保守的商业秘密和保密义务。
7. 合作风险,合作中可能存在的风险和应对措施。
8. 合作争议解决,双方在合作过程中发生争议时的解决方式。
四、其他条款。
1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜,由双方协商解决。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章),__________ 日期,__________。
乙方(盖章),__________ 日期,__________。
以上是一个通用合同范本的示例,具体内容需要根据实际情况
进行调整和完善。
如果您需要更具体的合同范本,欢迎随时联系我,我将根据您的需求提供专业的服务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
通用合同条款(四)
1.11知识产权
1.11.1 除专用合同条款另有约定外,发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人,承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件,但不能用于与合同无关的其他事项。
未经发包人书面同意,承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2 除专用合同条款另有约定外,承包人为实施工程所编制的文件,除署名权以外的著作权属于发包人,承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件,但不能用于与合同无关的其他事项。
未经发包人书面同意,承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。
承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时,因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任,由承包人承担;因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的,由发包人承担责任。
1.11.4 除专用合同条款另有约定外,承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合
同价中。
1.12保密
除法律规定或合同另有约定外,未经发包人同意,承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外,未经承包人同意,发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
1.13工程量清单错误的修正
除专用合同条款另有约定外,发包人提供的工程量清单,应被认为是准确的和完整的。
出现下列情形之一时,发包人应予以修正,并相应调整合同价格:
(1)工程量清单存在缺项、漏项的;
(2)工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的;(3)未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
第二部分通用合同条款
1. 一般约定
1.1词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义:
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同:是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文
件,构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书:是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书:是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函:是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录:是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求:是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求,以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7 图纸:是指构成合同的图纸,包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等,以及在合同履行过程中形成的图纸文件。
图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8 已标价工程量清单:是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单,包括说明和表格。
1.1.1.9 预算书:是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10 其他合同文件:是指经合同当事人约定的与工程施工有关的
具有合同约束力的文件或书面协议。
合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.
2.1 合同当事人:是指发包人和(或)承包人。
1.1.
2.2 发包人:是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.
2.3 承包人:是指与发包人签订合同协议书的,具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.
2.4 监理人:是指在专用合同条款中指明的,受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
1.1.
2.5 设计人:是指在专用合同条款中指明的,受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。