建设工程施工合同履约保证保险(C款)费率.doc

合集下载

华安财产保险股份有限公司建设工程施工合同履约保证保险(C款)条款

附件1华安财产保险股份有限公司建设工程施工合同履约保证保险（C款）条款总则第一条本保险合同由保险条款、投保单、保险单、保险凭证以及批单组成。

凡涉及本保险合同的约定，均应采用书面形式。

第二条本保险合同的投保人是指依法向建设工程招标人投标、中标，与招标人签订《建设工程施工合同》的，具有相应工程施工承包资质的当事人，即建设工程投标人。

第三条本保险合同的被保险人是指依法向建设工程施工投标人进行建设工程招标、确定中标人、与中标人签订《建设工程施工合同》的当事人，即建设工程招标人。

第四条投保人不得将本保险合同项下的权利转让或设定担保。

保险责任第五条本保险合同责任包含三个部分，投保人可以根据《建设工程施工合同》的要求以及工程进展的具体情况选择全部投保或部分投保，保险责任应当在保单或批单中载明：（一）投标保证（二）履约保证（三）支付保证第六条投标保证根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》，在保险期间内，投保人在向被保险人招标建设工程投标的过程中，因下列情形之一：（一）投标截止后投保人未经被保险人同意或者违反《建设工程招标文件》撤销投标文件；（二）投保人与其他投标人相互串通投标；（三）投保人弄虚作假行为；（四）中标后未按《建设工程招标文件》的要求签署《建设工程施工合同》；（五）《建设工程招标文件》规定的其他有关投标实质性违约情形；给被保险人造成经济损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人依据本保险合同的约定，在投标保证保险责任范围和保险金额内对被保险人的上述损失承担赔偿责任。

第七条履约保证根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规，以及《建设工程招标文件》、《建设工程施工合同》，在保险期间内，投保人在《建设工程施工合同》的履约过程中，因下列情形之一：（一）投保人违反《建设工程施工合同》约定进行转包或违法分包的；（二）投保人违反《建设工程施工合同》约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；（三）投保人原因导致工程质量不符合《建设工程施工合同》要求的；（四）投保人违反《建设工程施工合同》中有关材料与设备专用要求的约定，未经被保险人批准，私自将已按照《建设工程施工合同》约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；（五）因投保人原因未能按《建设工程施工合同》施工进度计划及时完成《建设工程施工合同》约定工作，造成工期延误的；（六）投保人违反《建设工程施工合同》中关于人员管理义务的规定的；（七）投保人违反《建设工程施工合同》中关于安全管理规章制度的规定的；（八）投保人无正当理由明确表示或者无正当理由以其行为表明不履行《建设工程施工合同》主要义务的；（九）投保人未能按照《建设工程施工合同》约定履行其他有关履约实质性主要义务的；给被保险人造成经济损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人依据本保险合同的约定，在履约保证保险责任范围和保险金额内对被保险人的上述损失承担赔偿责任。

施工合同合同履约担保金额

施工合同履约担保金额是指在施工合同中，为确保承包人按照合同约定履行施工义务，发包人要求承包人提供的担保金额。

履约担保金额的确定是施工合同中非常重要的一部分，它关系到发包人和承包人的利益保障。

本文将从施工合同履约担保金额的定义、确定原则、金额计算和退还条件等方面进行详细阐述。

一、施工合同履约担保金额的定义施工合同履约担保金额是指承包人为了保证施工合同的履行，按照发包人的要求提供的担保金额。

履约担保可以是现金、银行保函、担保公司担保等形式。

履约担保的目的是为了确保承包人按照合同约定完成施工任务，防止因承包人违约而导致发包人遭受经济损失。

二、施工合同履约担保金额的确定原则1. 公平原则：施工合同履约担保金额的确定应当遵循公平原则，即担保金额应当足以保障发包人的利益，又不至于对承包人造成过重的经济负担。

2. 风险评估原则：确定履约担保金额时，应当根据工程项目的风险程度、承包人的信誉、施工难度等因素进行综合评估。

3. 合同约定原则：施工合同履行担保金额应当在合同中进行明确约定，双方当事人应当遵循合同约定履行各自的义务。

三、施工合同履约担保金额的计算施工合同履约担保金额的计算通常有以下几种方式：1. 按合同金额的一定比例计算：履约担保金额可以按照合同金额的一定比例进行计算，通常为合同金额的5%~10%。

具体比例应当在合同中进行约定。

2. 按工程进度分阶段计算：根据工程项目的施工进度，将工程项目分为若干阶段，按照各阶段的完成情况分阶段计算履约担保金额。

3. 固定金额：根据工程项目的特点和风险程度，双方当事人可以在合同中约定一个固定的履约担保金额。

四、施工合同履约担保金额的退还条件1. 承包人按照合同约定完成了施工任务，发包人无权主张违约责任的情况下，履约担保金额应当在合同约定的时间内退还给承包人。

2. 承包人因不可抗力等原因无法继续履行合同，发包人同意解除合同的情况下，履约担保金额应当在合同解除后退还给承包人。

建设工程施工合同履约保证保险保险凭证

建设工程施工合同履约保证保险保险凭证
编号：
致：（招标人名称）：
鉴于（下称被保证人）已与贵方签订了工程编号为的工程的施工合同，工期自至。

我方已接受被保证人的请求，并出具《建设工程施工合同履约保证保险》保险单。

一、保证保险金额
我方承担的履约保证保险的保险金额（最高限额）为人民币（大写）
元（¥）。

二、保证保险的责任范围
在保险期间内，被保证人因自身原因未按照与招标人（被保险人）签订的《建设工程施工合同》（合同编号）履行相关义务，导致工程竣工延误或工程质量不符合建设工程施工合同要求，给被保险人造成损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人按照保险合同的约定承担损失赔偿责任。

三、代偿的安排
贵方要求我方承担保证保险责任的，应向我方发出书面索赔通知。

索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的银行账号，并附被保证人违约造成贵方损失情况的证明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在10个工作日内进行核定并按照保险合同约定承担保证保险责任。

四、生效时间
本保险凭证自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖保险承保专用章之日起生效。

附：《XXX保险有限公司建设工程施工合同履约保证保险（X款）条款》及保单
保险人：（盖章）
法定代表人或授权代理人：
________
年月日。

建筑施工合同履约保证保险介绍(二)2024

建筑施工合同履约保证保险介绍（二）建筑施工合同履约保证保险是一种为承包商和业主提供保障的保险产品。

在前文中，我们介绍了建筑施工合同履约保证保险的基本概念、作用以及申请和理赔流程。

在本文中，我们将继续探讨该保险的相关内容，包括保险费率、责任范围以及注意事项。

首先，让我们来了解一下建筑施工合同履约保证保险的保险费率。

保险费率是根据承包商的承包工程所在地、工程的规模、工期和工程类型等因素来确定的。

通常情况下，保险公司会将这些因素综合考虑，然后给出一个相应的保险费率。

对于承包商而言，他们需要根据保险费率来计算出需要缴纳的保险费用，并在投保时按照约定缴纳保费。

同时，保险费率一般会根据不同的工程类型有所不同，因此承包商在购买保险时需要注意选择适合自身工程类型的保险产品。

接下来，我们来了解一下建筑施工合同履约保证保险的责任范围。

建筑施工合同履约保证保险的责任范围主要包括两个方面：一是承包商在履行合同期间内因意外事故或合同约定的责任情况下导致的施工工程质量不合格；二是承包商在履行合同期间内无法完成合同工程造成的损失。

根据保险合同的约定，保险公司将承担相应的赔偿责任。

对于业主来说，这样的保险可以帮助他们在施工过程中因承包商的责任而导致的工程质量问题或资金损失得到补偿，减少潜在风险。

最后，我们要谈一下在购买建筑施工合同履约保证保险时需要注意的事项。

首先，承包商在购买保险时需要仔细阅读保险合同的条款，并确保自己对保险责任范围、理赔条件等内容有清晰的了解。

其次，承包商需要按照保险合同的约定履行相应的义务，包括在施工过程中保持合理的安全措施、按时缴纳保险费用等。

同时，承包商在购买保险前应当与保险公司充分沟通，了解保险条款和费率，选择适合自身情况的保险产品。

最后，承包商需要定期检查和更新保险合同，保证其与施工项目的变动相适应。

综上所述，建筑施工合同履约保证保险是一种为承包商和业主提供保障的重要保险产品。

通过购买该保险，承包商和业主可以减少在施工过程中可能遇到的风险和损失。

建设工程施工合同中费率

建设工程施工合同中费率一、费率计算基础1. 本合同的费率按照工程量和工程质量等因素确定，合同双方应在签订合同前明确费率计算的基础，以准确计算出工程的总报价和相关费用。

2. 工程的费率包括人工费、材料费、设备费、管理费等各项费用，并根据合同约定的标准和要求进行计算。

3. 费率计算基础应当真实、合理，合同双方应当在签订合同前进行详细的费率计算，并在合同中明确约定。

二、人工费率1. 人工费率是指工程施工中所需人力、劳动力等因素的费用，包括工资、社保等各项费用。

2. 人工费率应当根据当地工资标准和劳动力市场情况确定，费率计算应当综合考虑工人数量、工期、工作强度等因素。

3. 人工费率的计算方法应当公开透明，合同双方应当共同确认并在合同中约定明确。

三、材料费率1. 材料费率是指工程施工中所需材料、配件等因素的费用，包括采购、运输、存储等各项费用。

2. 材料费率应当根据市场行情和供应情况确定，费率计算应当综合考虑材料种类、质量、数量等因素。

3. 材料费率的计算方法应当规范，合同双方应当确定材料采购的来源、数量、质量要求等，并在合同中作出明确约定。

四、设备费率1. 设备费率是指工程施工中所需设备、机械等因素的费用，包括购买、租赁、维护等各项费用。

2. 设备费率应当根据设备种类、规格、使用时长等因素确定，费率计算应当综合考虑设备性能、效率、维护成本等。

3. 设备费率的计算方法应当科学合理，合同双方应当共同确认设备的类型、数量、使用要求等，并在合同中做出明确规定。

五、管理费率1. 管理费率是指工程施工中所需的管理和监督等因素的费用，包括监理、质量检查、安全管理等各项费用。

2. 管理费率应当细化核算，包括管理人员工资、差旅费、办公费用等各项支出。

3. 管理费率的计算方法应当规范明确，合同双方应当共同约定管理费用的支出方式、范围、标准等，并在合同中做出相关规定。

六、费率调整1. 若工程施工中出现因素变化、政策调整等情况，可能导致费率发生变化，合同双方应当及时协商并调整费率。

成都建筑工程合同履约保险

成都建筑工程合同履约保险一、保险合同基本信息保险单号：[填写保险单号]投保人：[填写投保人名称]被保险人：[填写被保险人名称]保险期间：[填写保险起始日期]至[填写保险结束日期]保险金额：[填写保险金额]保险费率：[填写保险费率]保险费用：[计算并填写保险费用]二、保险责任范围1. 若因不可抗力或合同约定的其他原因导致甲方无法按照建筑工程施工合同约定完成工程，保险公司将根据保险合同的约定负责赔偿。

2. 若因乙方未能履行施工合同中的支付义务，导致甲方遭受损失，保险公司将依据保险合同条款进行赔偿。

三、除外责任1. 甲方故意违约或欺诈行为导致的损失；2. 乙方未按照施工合同要求执行而导致的损失；3. 法律法规或政府命令禁止的行为所造成的损失；4. 其他保险合同中明确排除的责任。

四、保险赔偿1. 发生保险责任范围内的事故时，甲方应及时通知保险公司，并提供必要的证明文件。

2. 保险公司收到索赔申请后，将在合理的时间内进行调查核实，并在确认损失属于保险责任范围内后，按照保险合同的规定进行赔付。

五、保险费用及支付方式保险费用应根据保险金额和保险费率计算得出，并由投保人在保险合同生效前一次性支付给保险公司。

六、争议解决对于保险合同的解释和执行中出现的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

若协商不成，任何一方均可向保险公司所在地人民法院提起诉讼。

七、其他事项1. 本保险合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本保险合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。

3. 本保险合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

山东省安全生产责任保险(2019版C款适用于建筑施工企业)费率表

中国人寿财产保险股份有限公司
山东省安全生产责任保险（2019版C款）
费率表
一、基准费率
注：（一）本费率表对应的从业人员每人伤亡责任限额和第三者每次事故每人伤亡责任限额是50万元、从业人员每人医疗费用责任限额和第三者每次事故财产损失责任限额是10万元。

（二）本费率表对应的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，以先发生者为准，至工程竣工验收、完成备案之时终止，且最长不超过三年，超过三年工程，按照剩余工程量重新计费。

但在任何情况下，保险期限的起始或终止不得超出保险单中列明的保险生效日或终止日。

若至保单载明的保险期限截止后被保险工程仍未完工，本保险将自动延期承保，最长可达180天并不因此加收任何保险费，但被保险人须提前30天通知保
险人。

如果180天后还需要继续延期，双方将另外协商需加收保险费的额度。

（三）本费率表中限额对应关系详见下表：
其中：1.累计责任限额=从业人员累计责任限额+第三者累计责任限额+累计事故综合费用责任限额；
2.每次事故责任限额=从业人员每次事故责任限额+第三者每次事故责任限额+每次事故综合费用责任限额；
3.累计事故综合费用责任限额等于每次事故综合费用责任限额。

二、费率调整系数
（一）建筑施工企业资质调整系数
（二）“双体系”建设情况调整系数
（三）安全生产标准化考评结果调整系数
（四）安全文明工地评选情况调整系数
（五）安全生产不良记录调整系数
（六）使用说明
上述调整系数之间为连加的关系，且累计不超过30%。

三、保险费计算方式
保险费=工程造价×基准费率×（1+费率调整系数）。

施工合同保险缴纳比例

施工合同保险缴纳比例施工合同保险是保障工程建设过程中各方权益的重要措施，对于预防和减少工程建设中的风险具有重要意义。

在施工合同中，保险缴纳比例是各方关注的焦点之一。

本文将从施工合同保险的类型、缴纳比例的确定原则和具体比例等方面进行详细解析。

一、施工合同保险类型施工合同保险主要包括以下几种类型：1. 建筑工程一切险：又称建筑(安装)工程保险，承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，在建造过程中因自然灾害或意外事故造成的建筑工程本身的损失，以及被保险人对第三者依法应承担的赔偿责任。

2. 安装工程一切险：承保安装工程项目在安装过程中因自然灾害或意外事故造成的安装工程本身的损失，以及被保险人对第三者依法应承担的赔偿责任。

3. 施工人员意外伤害险：承保施工过程中发生的意外伤害事故，对受伤人员的人身伤亡和医疗费用进行赔偿。

4. 工程质量保险：承保工程质量缺陷导致的修复、重建或其他赔偿责任。

二、施工合同保险缴纳比例的确定原则1. 公平原则：保险缴纳比例应当体现公平原则，即根据工程风险程度、工程规模、工程投资等因素，合理分配各方承担的保险责任。

2. 风险与收益对等原则：保险缴纳比例应当遵循风险与收益对等原则，即承担较大风险的一方应当承担较大的保险责任。

3. 合理原则：保险缴纳比例应当合理，既不应过高，增加各方负担，也不应过低，导致保险保障不足。

4. 法律法规规定：保险缴纳比例应当符合国家法律法规的规定。

三、施工合同保险缴纳比例的具体规定根据《建筑(安装)工程保险条款》、《安装工程保险条款》等保险合同的规定，施工合同保险的缴纳比例通常如下：1. 建筑工程一切险、安装工程一切险：保险费率通常为工程合同价的1%~3%。

具体费率根据工程风险程度、工程规模、工程投资等因素确定。

2. 施工人员意外伤害险：保险费率通常为工程合同价的0.5%~1%。

具体费率根据工程风险程度、工程规模、工程投资等因素确定。

3. 工程质量保险：保险费率通常为工程合同价的0.5%~1%。

建筑工程保险费率

建筑工程保险费率
建筑工程保险费率是建筑行业中非常重要的一项保险费用。

根据不同的建筑项目类型、风险等级和保险公司的政策，费率也会有所不同。

以下是一些常见的建筑工程保险费率。

1. 建筑工程一般责任保险费率：这是最基本的建筑工程保险，主要保障因施工过程中发生的误工、损坏、人身伤亡等责任纠纷。

费率通常以每万元工程造价为基准，按照一定比例进行计算。

2. 工程财产保险费率：这种保险主要保障施工过程中工程设备、材料、临时设施等财产的损失或损坏。

费率通常以保险金额为基准，按照一定比例进行计算。

3. 第三者责任保险费率：这种保险主要保障施工过程中因工作人员疏忽或过失造成的第三方财产损失或人身伤害。

费率通常以保险金额为基准，按照一定比例进行计算。

4. 现场施工担保保险费率：这种保险主要为建筑施工企业提供保险担保，以满足业主或投标方的需求。

费率通常以保险金额为基准，按照一定比例进行计算。

值得注意的是，以上费率仅为参考，具体费率还需根据具体的保险合同和保险公司政策进行确定。

此外，建筑工程保险费率可能会根据不同的区域、行业、工程规模等因素有所调整，因此在购买建筑工程保险时，建议与专业保险代理人或保险公司进行详细咨询。

建筑工程施工保险费率规定

建筑工程施工保险费率规定第一条总则为了规范建筑工程施工保险费率的制定和适用，维护保险合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，制定本规定。

第二条费率制定原则建筑工程施工保险费率的制定应当遵循公平、合理、科学的原则，充分考虑保险风险的大小、保险责任的范围、保险成本和市场状况等因素。

第三条费率构成建筑工程施工保险费率由保险基本费率和附加费率构成。

（一）保险基本费率是指根据建筑工程的性质、规模、地理位置、施工期限、工程质量等因素确定的保险费率。

（二）附加费率是指根据建筑工程施工过程中可能发生的特定风险，如自然灾害、意外事故等，以及保险公司的风险管理成本等因素确定的保险费率。

第四条费率制定程序（一）保险公司应当根据建筑工程的实际情况，制定具体的保险费率。

（二）保险公司应当建立健全保险费率审批制度，报请相关监管机构审批。

（三）保险公司应当根据保险风险的变化和市场状况，适时调整保险费率。

第五条费率适用（一）保险公司应当根据建筑工程的实际情况，适用相应的保险费率。

（二）保险费率的适用应当遵循合同约定，保险公司不得擅自调整保险费率。

（三）保险费率的适用不得违反相关法律法规，不得损害保险合同双方的合法权益。

第六条费率调整（一）保险公司应当根据建筑工程施工过程中的风险变化，适时调整保险费率。

（二）保险公司调整保险费率时，应当与投保人进行协商，并按照合同约定进行调整。

（三）保险公司调整保险费率不得违反相关法律法规，不得损害投保人和被保险人的合法权益。

第七条监管机构（一）中国保险监督管理委员会负责对建筑工程施工保险费率的制定和适用进行监督管理。

（二）各级保险监管机构应当加强对保险公司保险费率的监管，确保保险费率的公平、合理和科学。

第八条法律责任（一）保险公司违反本规定的，由中国保险监督管理委员会责令改正，处以罚款，并依法追究相关责任人的法律责任。

（二）投保人、被保险人违反本规定的，由保险公司依法解除保险合同，并依法追究其法律责任。

保险股份有限公司建设工程施工合同履约保证保险条款

保险股份有限公司建设工程施工合同履约保证保险条款一、保险标的及保险期限1. 本保险适用于保险股份有限公司（以下简称甲方）与施工单位（以下简称乙方）签订的建设工程施工合同（以下简称本合同）中约定的工程履约保证金。

2. 保险期限为本合同签订之日起至工程完工验收合格之日止。

二、保险责任范围1. 本保险承保乙方按照本合同约定缴纳的工程履约保证金。

2. 工程履约保证金指为保证乙方按照本合同的约定履行工程建设责任而支付给甲方的一定金额的固定保证金，作为工程履约的保证和赔偿乙方违约行为的重要依据。

三、保险金额及费率1. 本保险的保险金额为工程履约保证金的百分之百。

2. 保险费率根据甲方与保险公司签订的保险合同中约定的费率计算，具体费率不在本条款范围内。

四、免赔额1. 本保险的免赔额为工程履约保证金的百分之二。

2. 发生保险责任范围内的损失，以超过免赔额的部分为保险公司承担赔偿责任。

五、保险事故通知和理赔处理1. 乙方发生违约行为或工程建设缺陷导致甲方要求支付保证金时，乙方应立即书面通知保险人，并提供甲方发出的要求支付保证金的相关证据材料。

2. 保险人收到乙方的通知后，将在五个工作日内核实相关证据，确认属于保险责任范围内的损失后，向乙方支付相应的赔偿金额。

3. 乙方应积极配合保险人进行理赔处理，并提供保险人要求的进一步证明材料和资料。

六、保险条款变更和解释1. 本保险条款的解释权归保险人所有，如有需要变更条款的情况，应经保险人与甲方双方协商一致，并以书面形式作出修改。

2. 本保险条款与保险合同中特别约定的条款相抵触的，以保险合同中特别约定的条款为准。

七、其他约定1. 甲方和乙方应按照本合同的约定履行各自的义务，并保证提供的信息、资料真实、准确、完整。

2. 涉及本保险的索赔事项，甲方和乙方应及时配合保险人的调查和处理，并提供所需的材料和证明。

3. 保险人、甲方和乙方三方应保持联系畅通，及时沟通和解决相关问题。

八、争议解决1. 本保险合同的履行、解释和争议解决适用于中华人民共和国法律。

中国保险行业协会建设工程施工合同履约保证保险示范条款

中国保险行业协会建设工程施工合同履约保证保险示范条款总则第一条本保险合同由保险条款、投保单、保险单、保险凭证以及批单组成。

凡涉及本保险合同的约定，均应采用书面形式。

第二条本保险合同的投保人是指与被保险人签订《建设工程施工合同》的，具有相应建筑施工企业资质的当事人，即《建设工程施工合同》承包人。

第三条本保险合同的被保险人是指与投保人签订《建设工程施工合同》的当事人，即《建设工程施工合同》发包人。

第四条未经保险人书面同意，投保人或被保险人不得将本保险合同项下的权利转让或设定担保。

保险责任第五条在保险期间内，若投保人违反《建设工程施工合同》约定的义务，给被保险人造成直接损失的，保险人依据本保险合同的约定，以保险单所载的保险金额为限，对被保险人的上述损失承担赔偿责任。

责任免除第六条出现下列任一情形时，保险人不承担赔偿保险金的责任：（一）非因投保人原因，投保人与被保险人订立的《建设工程施工合同》或交易基础不成立、不生效、无效、被撤销或在保险事故发生前被解除的；（二）被保险人知道或应当知道投保人违反《建设工程施工合同》约定或法律法规的规定进行转包或违法分包的；（三）投保人或其雇员与被保险人或其雇员采用欺诈、恶意串通、贿赂或变相贿赂等手段订立《建设工程施工合同》；（四）投保人或其雇员与被保险人或其雇员恶意串通违反《建设工程施工合同》的约定，损害保险人利益的；（五）被保险人未履行《建设工程施工合同》中约定义务的；（六）未经保险人书面同意，投保人与被保险人变更《建设工程施工合同》的；（七）不可归责于投保人的情形。

第七条下列原因造成的损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：（一）战争、敌对行动、军事行为、武装冲突、罢工、骚乱、暴动、恐怖活动或恐怖袭击；（二）核辐射、核爆炸、核污染及其他放射性污染；（三）大气污染、土地污染、水污染及其他各种污染；（四）政府征用、行政行为或司法行为；（五）洪水、台风、地震、海啸等自然灾害以及其它不可抗力原因；（六）被保险人及其代表的故意、重大过失或犯罪行为。

建设工程施工合同保险

建设工程施工合同保险第一部分：合同当事人信息甲方（建设单位）：_______________乙方（施工单位）：_______________丙方（保险公司）：_______________第二部分：保险条款1. 保险对象：本保险涵盖建设工程全过程，包括但不限于施工期间的工程本身、施工设备、材料以及第三方责任。

2. 保险金额：根据工程预算总额及可能面临的风险程度，由甲乙双方协商确定，并明确写入保险单。

3. 保险期限：自工程施工开始之日起至工程竣工验收合格之日止。

4. 保险费率：保险费率根据工程风险评估结果确定，由丙方提供详细费率表供甲乙双方参考。

5. 保险责任：保险责任包括自然灾害、意外事故造成的损失，以及因施工质量问题导致的损害赔偿等。

6. 除外责任：战争、核辐射、故意破坏等不在保险责任范围内。

7. 保险赔偿：发生保险责任范围内的事件时，丙方应按照保险单约定负责赔偿。

第三部分：权利与义务1. 甲方应提供真实、准确的工程信息，协助乙方和丙方进行风险评估。

2. 乙方负责施工现场的安全管理，遵守安全生产法律法规，确保工程质量。

3. 丙方负责审核保险申请，及时出具保险单，并在发生保险事件时按约履行赔偿责任。

第四部分：合同变更与解除1. 合同一经签订，任何一方未经其他两方同意不得擅自变更或解除合同。

2. 如遇不可抗力因素导致合同无法履行，三方应协商解决。

第五部分：争议解决合同执行过程中如有争议，三方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或者依法向人民法院提起诉讼。

第六部分：其他事项1. 本合同一式三份，甲、乙、丙各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议。

以上是一份简化的建设工程施工合同保险范本，实际使用时应根据具体情况进行调整和完善。

在签订合同之前，建议各方充分沟通，明确各自的权利和义务，确保合同的公平性和实施的可行性。

建筑施工履约保证保险方案

建筑施工履约保证保险方案建筑施工履约保证保险是指在建筑施工过程中，由建设单位或承建单位向保险公司支付保费，保险公司按照约定在保险期限内承担施工单位因未按合同约定交工、质量不合格等原因所需支付的违约金、赔偿金等损失的一种保险。

一、保险责任：1. 承保范围：建筑施工履约保证保险的承保范围包括承包人未按合同约定按期完工、未按合同约定的合理质量要求施工，且在投保前无任何致灾因素的预示或发现等风险。

2. 免除责任：建筑施工履约保证保险不承担因政府行为、自然灾害、战争、罢工等原因造成的经济损失。

二、保险金额：1. 保险金额应根据项目规模、承包人的信誉等因素确定，一般建筑施工履约保证保险的保险金额相当于承包工程合同价款的10%至20%。

2. 如果发生责任事故，保险公司按照保险金额的80%至90%进行赔付。

三、投保条件：1. 建筑施工履约保证保险适用于所有建筑施工项目，不限于国内外承包商。

2. 投保前需要提供项目的相关资料，如建设工程规划、设计图纸、承包合同、施工方案等。

3. 承包人的信誉和施工能力是评估是否能够承保的重要因素。

四、保险费用：1. 保险费用根据建筑项目的规模、施工周期、承包人的信誉等因素确定。

2. 保险费率一般为合同保险金额的0.5%至1.0%。

五、理赔程序：1. 在发生责任事故后，承包人应立即通知保险公司，并提供相关证明文件。

2. 保险公司将组织专业人员进行调查，确认损失的有效性和合理性。

3. 经过调查确认后，保险公司将按照保险金额的80%至90%进行赔付。

六、其他注意事项：1. 建筑施工履约保证保险在建筑施工项目中具有重要的保护作用，不仅能够保障建设单位的利益，也能够提高承包人的信誉和施工能力。

2. 承包人在施工过程中应严格按照合同要求进行施工，提高施工质量，降低发生责任事故的风险。

3. 建设单位在选择承包人时应注意考察其信誉和施工能力，选择有能力承担责任的承包人进行合作。

综上所述，建筑施工履约保证保险是一种重要的保险制度，能够保障建设单位的利益，提高承包人的信誉和施工能力，对于保证建筑工程的顺利进行具有重要意义。

建设工程施工合同履约保证保险(C款)费率

附件2XX财产保险股份有限公司建设工程施工合同履约保证保险（C款）费率注：保险期限超过上述各档保险年限，超出的期限不满6个月的，按照半年计收，满 6 个月不足一年的，按一年计收。

例如，若保险期限为3年零两个月，则按 3.5年计收。

三、风险调整系数（一）投保人资质等级调整系数BT是Build Transfer的缩写，是指根据项目发起人通过与投资者签订合同，由投资者负责项目的融资、建设，并在规定时限内将竣工后的项目移交项目发起人，项目发起人根据事先签订的回购协议分期向投资者支付项目总投资及确定的回报。

BOT 是Build —Operate —Transfer 的缩写，通常意为建设一经营一转让的项目。

BOT 实质上是基础设施投资、建设和经营的一种方式，以政府和私人机构之间达成协议为前提，由政府向私人机构颁布特许，允许其在一定时期内筹集资金建设某一基础设施并管理和经营该设施及其相应的产品与服务。

PPP 是Public-Private-Partnership 的缩写，是指公私合营模式。

PPP模式将部分政府责任以特许经营权方式转移给社会主体（企业），政府与社会主体建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系，政府的财政负担减轻，社会主体的投资风险减小。

在我国施工行业PPP模式中，资金来源由项目子公司通过融资落实，在PPP模式中，实质的融资行为更多时候由社会主体完成。

注：各风险调整系数相关风险信息不准确或不完整时，该系数取 1.0。

四、保险费计算公式投标保证保险费=投标保证保险金额X基准费率X风险调整系数之乘积履约保证保险费=履约保证保险金额X基准费率X保险期限系数X风险调整系数之乘积支付保证保险费=支付保证保险金额X基准费率X保险期限系数X风险调整系数之乘积总保险费=投标保证保险费+履约保证保险费+支付保证保险费。

建筑施工合同履约保证保险介绍

建筑施工合同履约保证保险介绍合同文档示例：合同编号：_______合同名称：建筑施工合同履约保证保险甲方（投保人）：_______乙方（保险公司）：_______鉴于甲方为保障其在建筑施工合同中的履约责任，乙方同意为甲方提供履约保证保险。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国保险法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致，订立本合同，以共同遵守。

第一章总则第一条本合同以下简称“合同”。

本合同由以下组成部分构成，包括但不限于：1.1 合同正文；1.2 合同附件，包括但不限于保险单、保险条款、投保单、保险费收据等。

第二条本合同的目的在于明确甲乙双方的权利、义务和责任，确保甲方在建筑施工合同中的履约责任得到保障。

第三条本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的保险期间届满之日终止。

第二章保险条款第四条保险期间：本保险的保险期间为_______年，自保险单载明的保险期间开始之日起计算。

第五条保险金额：本保险的保险金额为人民币_______元（大写：_______元整）。

第六条保险费：甲方应按照乙方规定的费率和计费方式支付保险费。

保险费的计算公式为：保险金额×费率。

第七条保险责任：乙方在保险期间内，按照保险条款的约定，承担甲方在建筑施工合同中的履约责任。

第八条保险除外责任：乙方不承担以下责任：8.1 因甲方故意或者重大过失导致的损失；8.2 因战争、敌对行为、恐怖活动等不可抗力因素导致的损失；8.3 保险条款中约定的其他除外责任。

第三章保险理赔第九条保险事故发生后，甲方应立即通知乙方，并按照乙方的要求提供相关证明和资料。

第十条乙方收到甲方提供的证明和资料后，应在合同约定的时限内进行审核，并根据保险条款的约定进行理赔。

第十一条甲方在收到乙方的理赔款项后，应按照合同约定的方式予以确认。

第四章保险合同的解除和终止第十二条在保险期间内，甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

第十三条在保险期间内，甲方未按照合同约定的方式支付保险费的，乙方有权解除本合同。

施工中的保证金及履约保险

施工中的保证金及履约保险保证金和履约保险是在施工建筑项目中常见的两种保障措施。

本文将从施工中保证金的概念和作用以及履约保险的定义和意义三个方面进行论述，以帮助读者更好地理解和应用这两项保障措施。

1. 施工中的保证金保证金是承包商在施工项目进行中向发包方提供的一种保证方式。

它常用于确保承包商的履约责任，并作为发包方在工程施工中遇到问题时的一种经济保障手段。

保证金的金额一般是合同价款的一定比例，通常为工程合同价款的5%-10%。

施工中的保证金旨在确保承包商履行合同义务和质量标准，以及按照约定时间完成工程。

保证金的作用是多方面的。

首先，它能激励承包商尽职尽责地完成工程，因为如果承包商未能按照合同要求履约，发包方有权依据合同约定来扣除保证金。

其次，保证金能够为施工过程中可能出现的纠纷提供解决的经济保障，从而减少发包方的经济风险。

最后，保证金也可以作为双方进行商业信任建立的一种方式，体现承包商的信用和实力。

2. 履约保险履约保险是建筑工程项目中的一种保险形式，用于保证承包商在履行合同过程中产生的责任和风险。

履约保险通常由承包商购买，并将发包方作为受益人。

当发包方在工程施工过程中遭受损失或侵权时，可以向承包商提出索赔。

履约保险的定义是根据具体情况而定的。

一方面，它可以涵盖对物业的损失或破坏，例如施工过程中发生的火灾、爆炸或其他自然灾害。

另一方面，它也可以包括对第三方的损失进行赔偿，例如邻近建筑物的损害或施工过程中引起的事故。

无论是对物业的损失还是对第三方的损坏，履约保险都能为发包方提供补偿。

履约保险在施工项目中的意义不可忽视。

首先，它减轻了发包方的经济风险，因为一旦损失发生，发包方可以依靠履约保险公司来获得赔偿。

其次，履约保险也为承包商提供了一种防范和管理风险的方式，使其能够更好地履行合同义务和责任。

总结：施工中的保证金和履约保险在建筑工程项目中扮演着重要的角色。

保证金作为承包商履行合同义务和建立商业信用的方式，能够激励其尽职尽责地完成工程。

施工承包合同履约金比例

施工承包合同履约金比例一、引言在建筑市场中，施工承包合同是建筑项目中最常见的合同类型之一。

施工承包合同是指业主（发包人）与承包商（承包人）之间签订的一种合同，业主委托承包商承担工程项目的施工任务，并按照合同约定支付工程款项。

为了确保合同的履行，双方通常会在合同中约定一定的履约保证金或履约担保。

本文将详细讨论施工承包合同履约金比例的相关问题。

二、施工承包合同履约金比例的定义和作用施工承包合同履约金比例是指在施工承包合同中，承包商应向业主支付的履约保证金占合同金额的比例。

履约保证金是承包商为了保证合同履行而向业主提供的一种经济担保。

其主要作用如下：1. 保障业主的利益：履约保证金可以确保承包商按照合同约定履行施工义务，如承包商违约，业主可以使用履约保证金来弥补损失。

2. 约束承包商的行为：承包商支付履约保证金后，将会对其行为产生一定的约束力，使其更加积极地履行合同义务。

3. 降低合同风险：履约保证金可以降低业主因承包商违约而产生的风险，增加合同的可靠性。

三、施工承包合同履约金比例的确定因素施工承包合同履约金比例的确定受到多种因素的影响，主要包括：1. 工程项目的性质：不同性质的工程项目，其履约金比例可能会有所不同。

例如，住宅工程通常要求较低的履约金比例，而大型基础设施工程可能要求较高的履约金比例。

2. 承包商的风险承受能力：承包商的风险承受能力越强，业主可能会要求较低的履约金比例。

反之，承包商的风险承受能力较弱，业主可能会要求较高的履约金比例。

3. 市场环境：市场环境的变化也会影响履约金比例的确定。

在市场竞争激烈的环境下，承包商可能会主动降低履约金比例以获得合同。

4. 合同金额：合同金额越大，履约金比例通常会越高。

这是因为大额合同的违约风险相对较高，业主需要更高的履约保证金来保障自己的利益。

四、施工承包合同履约金比例的常见规定在我国，施工承包合同履约金比例通常为合同金额的5%至10%。

具体比例可根据双方协商确定，并在合同中予以明确。