建设工程完工履约保证保险保单保函v1
XXX保险公司建设工程同款支付保证保险保单保函凭证范本模板-V1
XXX保险公司建设工程同款支付保证保险保单保函凭证范本模板-V1随着建筑行业的发展，建筑项目规模日益扩大，建设的主体也逐渐向社会化、专业化转变。
在建设过程中，风险和意外事故也难以避免。
因此，越来越多的建筑企业开始购买建设工程保险，以规避风险和保障自身利益。
XXX保险公司是一家专业的保险公司，可以为建筑企业提供全方位的风险保障。
在保险服务的基础上，该公司还为建筑企业定制了一系列服务，包括建设工程同款支付保证保险、保单、保函等，以最大限度地保障建筑企业的利益和项目顺利进行。
下面，我们来了解一下建设工程同款支付保证保险、保单、保函等的模板范本：一、建设工程同款支付保证保险模板范本：受益人：______________公司（或个人）保证金额：RMB________保证期间：自_________________年____月____日起至_________________年 ____月____日止保证费用：RMB________保险费率：0.2% （按保证金额计）保证金存入银行：________银行（或支付宝、微信等网络支付方式）不可撤销的保证金或责任情况下的赔偿款项将在____________（日期）前全额返还或支付，如果不在此日期前支付，保证人同意自动续约本保险条款，除非受益人借款被完全收回并经保证人书面同意解除本保险条款。
承诺书：本人/单位承诺按时足额履行开工、分期付款及竣工的财务义务，并有足够的财力来承担本保险条款规定的保证金额和保证金。
二、建设工程承包商保单模板范本：受保险人：___________公司保单号：______________保险期间：自______________年____月____日起至_____________年____月____日止被保险人的责任：向业主完工后支付同金额的货款，并按照合同约定完成工程被保险的建设工程：_____________工程保险金额：RMB_____________，即接受货款同金额的赔偿款项保险费用：按保险金额的0.5%收取三、建设工程承包商保函模板范本：收款人：___________公司保函金额：RMB_____________，即被保险人要求支付货款同金额的保证金保函期间：自_______________年____月____日起至_____________年____月____日止承诺书：本人/单位承诺履行合同中规定的款项支付义务，并同意按照双方签订的合同将货款支付给收款人。
建筑合同履约保函
建筑合同履约保函尊敬的签约各方：为确保建筑项目合同的有效履行，保障各方的权益，特制定本履约保函。
本保函适用于建筑项目合同中约定的履约保证金，保障其按照合同约定的责任和义务进行履行。
一、保函发行方：[发行方名称]（以下简称“保函发行方”），注册地为[注册地]，注册资本[注册资本]，法人代表[法人代表姓名]。
二、受益人：[受益人名称]（以下简称“受益人”），注册地为[注册地]，法人代表[法人代表姓名]。
三、保函金额：根据建筑项目合同第[XX]条的约定，保函发行方保证向受益人提供履约保函，金额为[保函金额]，用于保证合同的履约义务。
四、履约保证期限：本履约保函的有效期为自合同签订之日起至合同履约完毕、验收合格且结算支付全部合同款项之日止。
五、保函承诺：1. 保函发行方保证根据建筑项目合同的约定，履行其作为合同签署方的责任和义务；2. 如建筑合同履行过程中，保函发行方未能履行其义务，导致合同受益人遭受损失的，保函发行方应按照合同约定承担相应的赔偿责任；3. 保函发行方保证履约保函的真实性、有效性和权威性，且配合受益人及其他相关方办理变更、解除和索赔等相关手续；4. 受益人可以根据合同约定，依法向保函发行方主张索赔权利，并要求其承担相应的赔偿责任。
六、保函费用：1. 保函发行方应按照合同约定，自行承担保函费用；2. 若因保函发行方的原因导致保函费用增加，保函发行方应负责承担相应的增加费用。
七、法律适用与争议解决：本履约保函以及与本保函相关的所有权利、义务和争议，均适用[适用法律]法律。
若因本履约保函产生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，应提交[仲裁/法院]解决。
八、其他约定：1. 本保函不可转让，除非经受益人事先书面同意；2. 本保函的设立不影响受益人对其他合同履约担保措施的主张；3. 双方同意本保函的电子版与纸质版具有同等法律效力。
九、保函发行方信息：1. 公司名称：[发行方名称]2. 注册地址：[注册地址]3. 邮政编码：[邮政编码]4. 电话：[联系电话]5. 传真：[传真号码]6. 电子邮箱：[电子邮箱地址]7. 联络人：[联系人姓名]8. 联络人电话：[联系人电话]十、受益人信息：1. 公司名称：[受益人名称]2. 注册地址：[注册地址]3. 邮政编码：[邮政编码]4. 电话：[联系电话]5. 传真：[传真号码]6. 电子邮箱：[电子邮箱地址]7. 联络人：[联系人姓名]8. 联络人电话：[联系人电话]请各方在签署合同时核对以上信息并尽善尽美地履行合同义务。
建设工程合同含履约保函
建设工程合同含履约保函一、建设工程合同概述建设工程合同是指建设单位（甲方）与施工单位（乙方）之间，就某一建设工程项目的施工任务、质量、工期、造价等条款达成的书面协议。
合同的目的在于明确双方的权利和义务，确保工程顺利完成。
二、履约保函的定义及作用履约保函是银行或其他金融机构出具的一种担保文件，保证如果乙方未能按照合同约定履行义务，银行或金融机构将按照保函的金额向甲方支付赔偿。
它是对乙方履约能力的一种担保，也是对甲方权益的一种保障。
三、履约保函范本解读1. 保函基本信息保函通常包含以下基本信息：保函编号、开立日期、有效期、保证金额等。
这些信息为保函的基本框架，确定了保函的法律效力范围。
2. 保证事项保证事项详细列出了乙方需履行的各项义务，如工程质量、工期要求等。
同时，会明确在哪些情况下，银行或金融机构需要承担赔偿责任。
3. 责任限额责任限额是指银行或金融机构承担的最大赔偿金额，通常不会超过合同总价的一定比例。
这一条款限定了赔偿的上限，保护了银行或金融机构的利益。
4. 索赔程序保函中会详细说明索赔的程序和所需材料，包括索赔通知的提交方式、时间和所需的证据等。
这有助于甲方在乙方违约时，能够迅速且正确地启动索赔程序。
5. 其他条款除了上述关键条款外，保函还可能包含其他细节性规定，如保函的修改、终止条件、争议解决方式等。
四、注意事项在实际操作中，双方应当注意以下几点：- 确保保函的真实性和有效性，避免因保函问题导致合同无法执行。
- 保函的金额应与合同风险相匹配，既不能过高增加乙方负担，也不能过低影响甲方利益。
- 双方应熟悉保函条款，明确在何种情况下可以启动索赔程序。
- 在合同执行过程中，及时沟通协商，尽量避免违约情况的发生。
五、结语通过以上对建设工程合同中履约保函范本的解析，我们可以看到，履约保函作为合同的重要组成部分，对于保障合同的顺利执行起着至关重要的作用。
在签订合同时，双方应充分理解和重视履约保函的内容，确保合同的公正性和执行力。
建筑项目完工履约保函协议2024版版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX建筑项目完工履约保函协议2024版版本合同目录一览第一条定义与解释1.1 定义1.2 解释第二条保函类型与金额2.1 保函类型2.2 保函金额第三条保证范围与责任3.1 保证范围3.2 保证责任第四条保证期限4.1 保证开始期限4.2 保证结束期限第五条履约保函的触发条件5.1 触发条件第六条履约保函的赔偿方式与金额6.1 赔偿方式6.2 赔偿金额第七条履约保函的索赔程序7.1 索赔通知7.2 索赔材料提交7.3 索赔处理与答复第八条履约保函的终止与注销8.1 终止条件8.2 注销程序第九条保函的转让与延期9.1 转让条件9.2 延期申请与处理第十条保函的修改与补充10.1 修改条件10.2 补充内容第十一条违约责任11.1 违约行为11.2 违约责任承担第十二条争议解决方式12.1 争议解决方式第十三条适用法律与管辖13.1 适用法律13.2 管辖法院第十四条其他条款14.1 其他事项14.2 附录条款第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 本保函协议中的“甲方”是指承担建筑项目合同主体责任的承包商。
1.2 本保函协议中的“乙方”是指向甲方发出保函的银行或其他金融机构。
1.3 本保函协议中的“项目”是指合同双方约定的建筑项目。
1.4 本保函协议中的“履约保函”是指乙方为了保证甲方履行合同约定的义务而开具的书面担保。
第二条保函类型与金额2.1 本保函协议的保函类型为完工履约保函。
2.2 本保函协议的保函金额为人民币万元整。
第三条保证范围与责任3.1 乙方保证甲方的履约能力，确保甲方按合同约定的时间、质量、数量完成工程。
3.2 乙方在保函有效期内对甲方的违约行为承担相应的赔偿责任。
第四条保证期限4.1 本保函的保证开始期限为合同签订之日起。
4.2 本保函的保证结束期限为工程验收合格之日。
第五条履约保函的触发条件5.1 甲方未按合同约定履行工程进度，导致工程延期。
建设工程完工履约保证保险保单保函v1
建设工程完工履约保证保险保单保函/凭证致：（发包人名称）:鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段施工的投标，向承包人签发中标通知书，并在我公司投保《建设工程完工履约保证保险》（保险单号：），我公司接受承包人的请Array求，向你方提供如下保证：一、本保单保函项下我公司承担的保险责任最高限额为（下称“保险金额”）人民币万元整（小写：￥元）二、本保函的有效期自年月日至年月日三、在保险期间内，承包人（投保人）因自身原因未按照与发包人（被保险人）签订的建设工程施工合同（合同编号）履行相关义务，导致工程竣工延误或工程质量不符合建设工程施工合同要求，给被保险人造成直接经济损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人按照保险合同的约定承担损失赔偿责任。
保险人：（盖章）签单日期：公司地址：邮编：联系电话：建设工程完工履约保证保险保单保函/凭证致：（发包人名称）:鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段施工的投标，向承包人签发中标通知书，并在我公司投保《建设工程完工履约保证保险》（保险单号：），我公司接受承包人的请Array求，向你方提供如下保证：一、本保单保函项下我公司承担的保险责任最高限额为（下称“保险金额”）人民币万元整（小写：￥元）二、本保函的有效期自年月日至年月日三、在保险期间内，承包人（投保人）因自身原因未按照与发包人（被保险人）签订的建设工程施工合同（合同编号）履行相关义务，导致工程竣工延误或工程质量不符合建设工程施工合同要求，给被保险人造成直接经济损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人按照保险合同的约定承担损失赔偿责任。
保险人：（盖章）签单日期：公司地址：邮编：联系电话：。
建筑工程合同的保函
建筑工程合同的保函[标题]h1建筑工程履约保函/h1[]尊敬的甲方（业主）：鉴于甲乙双方于（日期）签订了《建筑工程合同》（以下简称“合同”），根据合同条款的规定，我们（担保机构名称），作为乙方（承包商）的担保人，特此向甲方出具本保函，以确保乙方能够严格履行合同中规定的义务。
一、保函金额本保函的担保金额为人民币（大写）（金额），即合同总价的（百分比%）。
本保函的金额是根据合同中规定的履约保证金数额确定的，旨在确保乙方履行其在合同中的义务。
二、担保范围本保函涵盖但不限于以下几个方面：1. 工程进度：确保工程按照合同约定的时间节点完成；2. 工程质量：确保工程质量符合国家标准及合同约定的质量要求；3. 安全生产：确保施工过程中严格遵守安全生产法规，防止事故发生；4. 环境保护：确保施工过程中遵守环保法规，减少对环境的影响；5. 劳动保护：确保合法用工，维护工人的合法权益。
三、有效期本保函自签发之日起生效，有效期至工程竣工验收合格并满足合同约定的所有条件后终止。
在有效期内，如果乙方未能履行合同中的任何义务，甲方有权向我们提出索赔。
四、索赔程序甲方在发现乙方未能履行合同义务时，应及时书面通知我们，并提供相关证明材料。
我们在收到索赔通知后，将在合理的时间内进行调查核实。
如索赔成立，我们将按照保函的承诺承担相应的责任。
五、其他事项1. 本保函是不可撤销的，一旦签发，除非得到甲方的书面同意，否则不得修改或解除；2. 本保函适用中华人民共和国法律；3. 因本保函引起的任何争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
我们（担保机构名称）作为担保人，承诺严格按照本保函的规定履行我们的义务。
担保人：（盖章）法定代表人：（签字）联系电话：地址：日期：。
工程建设的2024年履约保函
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX工程建设的2024年履约保函本合同目录一览1. 定义与术语解释1.1 工程建设项目1.2 2024年履约保函1.3 甲方1.4 乙方1.5 担保金额1.6 保函有效期2. 工程建设项目概述2.1 工程概述2.2 工程地点2.3 工程期限2.4 工程预算3. 履约保函的金额与条件3.1 保函金额3.2 保函开具条件3.3 保函解除条件4. 履约保函的有效期4.1 保函开具日期4.2 保函到期日期4.3 保函续期条件5. 乙方职责与义务5.1 保函申请5.2 保函开具5.3 保函履约5.4 保函解除6. 甲方权益与责任6.1 保证权益6.2 监督义务6.3 索赔权益7. 违约责任与赔偿7.1 乙方违约7.2 甲方违约7.3 赔偿方式与金额8. 争议解决方式8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决8.4 法律途径9. 合同的生效、变更与终止9.1 合同生效条件9.2 合同变更条件9.3 合同终止条件10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 违约保密责任11. 合同的适用法律11.1 合同签订地法律11.2 国际法律适用12. 其他条款12.1 不可抗力12.2 合同附件12.3 合同的补充协议13. 合同的签署与备案13.1 合同签署地点13.2 合同签署日期13.3 合同备案部门14. 联系方式14.1 甲方联系方式14.2 乙方联系方式第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1 工程建设项目甲方同意乙方承建的位于____的工程，工程编码为____，工程内容包括：____。
1.2 2024年履约保函1.3 甲方1.4 乙方1.5 担保金额本合同项下履约保函的担保金额为人民币____元整。
1.6 保函有效期履约保函自开具之日起至____年__月__日止，保函有效期不得少于____个月。
工程施工合同中履约保函
工程施工合同中履约保函
【履约保函范本】
甲方（业主）：________________
乙方（承包商）：________________
鉴于甲乙双方签订了编号为________的工程施工合同，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为确保乙方能够履行合同义务，特此提供以下履约保函：
一、保函金额：本保函的担保金额为人民币________元整（¥________），占合同总金额的百分之________。
二、保函有效期：自本保函签发之日起至合同约定的工程竣工验收合格之日止。
三、担保内容：
1. 乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程建设任务。
2. 乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准，无质量缺陷。
3. 乙方应确保工程进度符合合同要求，不得无故延期。
4. 乙方应妥善解决施工过程中出现的问题，并承担相应的责任。
四、违约责任：若乙方未能履行上述担保内容中的任何一项或多项义务，甲方有权要求担保银行支付不超过保函金额的赔偿金。
五、解除条件：当工程竣工验收合格，且乙方已完全履行合同义务后，本保函自动解除。
六、争议解决：因本保函引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款：本保函未尽事宜，均以甲乙双方签订的工程施工合同为准。
八、本保函一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________ 日期：____年__月__日
乙方（盖章）：________________ 日期：____年__月__日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
保单保函/凭证
致：（发包人名称）:
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段施工的投标，向承包人签发中标通知书，并在我公司投保《建设工程完工履约保证保险》（保险单号：），我公司接受承包人的请求，向你方提供如下保证：
保险人：（盖章）签单日期：
公司地址：邮编：
联系电话：
一、本保单保函项下我公司承担的保险责任最高限额为（下称“保险金额”）人民币万元整（小写：￥元）
二、本保函的有效期自年月日至年月日
三、在保险期间内，承包人（投保人）因自身原因未按照与发包人（被保险人）签订的建设工程施工合同（合同编号）履行相关义务，导致工程竣工延误或工程质量不符合建设工程施工合同要求，给被保险人造成直接经济损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人按照保险合同的约定承担损失赔偿责任。
一、本保单保函项下我公司承担的保险责任最高限额为（下称“保险金额”）人民币万元整（小写：￥元）保人）因自身原因未按照与发包人（被保险人）签订的建设工程施工合同（合同编号）履行相关义务，导致工程竣工延误或工程质量不符合建设工程施工合同要求，给被保险人造成直接经济损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人按照保险合同的约定承担损失赔偿责任。
保险人：（盖章）签单日期：
公司地址：邮编：
联系电话：
建设工程完工履约保证保险
保单保函/凭证
致：（发包人名称）:
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段施工的投标，向承包人签发中标通知书，并在我公司投保《建设工程完工履约保证保险》（保险单号：），我公司接受承包人的请求，向你方提供如下保证：