2023年监理工程师之水利工程目标控制题库及精品答案
2023年监理工程师之水利工程目标控制自测提分题库加精品答案
2023年监理工程师之水利工程目标控制自测提分题库加精品答案单选题（共30题）1、工程建设不同阶段对工程项目质量起着不同的影响。
工程（）阶段是影响工程项目质量的决定性环节。
A.勘察B.设计C.施工D.竣工验收【答案】 B2、监理人应在收到承包人进度款支付申请后的（）天内，根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。
A.7B.14C.28D.30【答案】 B3、某常规技术方案，FNPV（16%）=160 万元，FNPV（18%）=-80 万元，则方案的FIRR 最可能为（）。
A.15.98%B.16.21%C.17.33%D.18.21%【答案】 C4、下列属于投资估算在投资决策过程中的作用的是（）。
A.审批项目建议书的依据B.资金筹措的依据C.编制设计概算的依据D.确定建设项目总投资的依据【答案】 A5、以工程产品的最终质量为研究对象，分析．判断其质量是否达到技术标准或用户的要求，而采用随机抽样检验而获取的质量数据指的是（）。
A.控制性数据B.验收性数据C.计量值数据D.计数值数据【答案】 B6、工程计量的结果必须得到（）确认。
A.承包人B.发包人C.监理人和发包人D.监理人和承包人【答案】 D7、某工程项目建设期为3年，建设期内每年初贷款500万元，年利率为10%，运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，到第3年末全部还清，则每年末应偿还贷款本息（）万元。
A.606.83B.665.50C.732.05D.955.60【答案】 C8、一期、二期埋件的埋设位置、临时支撑、加固措施、埋设公差经（）自检合格后，在混凝土浇筑之前应通知监理工程师检查签证。
A.安装单位B.设计单位C.建设单位D.施工单位【答案】 A9、工程产品在使用和维修过程中的安全程度，是指的工程产品的（）。
A.时间性B.可靠性C.经济性D.安全性【答案】 D10、对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为（）。
2023年监理工程师之水利工程目标控制题库附答案(典型题)
2023年监理工程师之水利工程目标控制题库附答案（典型题）单选题（共30题）1、发包人的总体控制性进度计划主要包括工程项目建设总进度计划和（）。
A.设计单位实施进度计划B.承包人实施进度计划C.设备采购单位实施进度计划D.工程项目年度进度计划【答案】 D2、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，发生质量事故后，（）必须将事故的简要情况A.施工单位B.项目法人C.项目管理机构D.水行政管理单位【答案】 B3、在抽样检验的分类中适用于从一批产品中随机抽取部分产品（称为样本），检验后根据样本质量的好坏，来判断这批产品的好坏，从而决定接收还是拒收的检验方法是（）。
A.预防性抽样检验B.验收性抽样检验C.监督抽样检验D.阶段性抽样检验【答案】 B4、施工开工前发包人的准备工作内容是（）。
A.承包人组织机构的检查B.测量基准点移交C.施工机具设备的检查D.征地移民【答案】 B5、衡量资金时间价值的绝对尺度是（）。
A.利息B.利润C.收益D.现值【答案】 A6、水利工程质量监督的依据不包括（）。
A.审核的施工组织设计B.国家相关的法规C.行业有关的质量标准D.经批准的设计文件【答案】 A7、下列选项不属于项目法人在进度控制中的职责与权力的是（）。
A.确定建设工期目标B.分解确定进度里程碑目标C.按照资金使用计划编制并落实建设资金筹措计划D.签发开工通知【答案】 D8、根据工程的形成过程，考虑设计布局、施工布置等因素，将水利水电工程依次划分为（）A.分项工程、单元工程和单位工程B.分项工程、分部工程和单位工程C.单项工程、分部工程和单位工程D.单位工程、分部工程和单元工程【答案】 D9、通过MS Project自动计算，可计算出各项工作的（）。
A.费用参数B.工程量参数C.损耗参数D.时间参数【答案】 D10、保证大坝具有足够的抗地震能力、防火等级为工程产品的（）性质。
A.时间性B.可靠性C.经济性D.安全性【答案】 D11、“营改增”后，不应计入间接费中企业管理费的税费是（）。
2023年监理工程师之水利工程目标控制题库附答案(典型题)
2023年监理工程师之水利工程目标控制题库附答案（典型题）单选题（共40题）1、监理机构的检查和检验，不免除（）按合同约定应负的责任。
A.承包人B.分包人C.发包人D.供货商【答案】 A2、当进行工期压缩时，对直接费和间接费的影响正确的是（）。
A.直接费减少，间接费增加B.直接费增加，间接费减少C.直接费和间接费均增加D.直接费和间接费均减少【答案】 B3、项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动称为（）。
A.巡视B.旁站C.见证D.检验【答案】 B4、通过制定质量方针和质量目标，以及通过质量策划、质量保证、质量控制和质量改进，实现这些质量目标的过程是（）。
A.质量控制B.质量管理C.质量计划D.质量保证【答案】 B5、双代号时标网络计划中，以终点节点为完成节点的工作除外，当计划工期等于计算工期时，这些工作箭线中波形线的水平投影长度表示其（）。
A.总时差B.自由时差C.间歇时间D.搭接时间【答案】 B6、全面质量管理的精髓是（）。
A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】 B7、对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。
这种抽样方法称为（）。
A.简单随机抽样B.分层抽样C.等距抽样D.整群抽样【答案】 A8、由于（）的原因，导致工期拖延，从而增大了工程成本时，承包人有权申请工期延误事件引起的派生费用损失。
A.不可抗力B.法律条文改变C.发包人方面D.季节性大雨【答案】 C9、双代号时标网络计划中，以波形线表示工作的（）A.时距B.总时差C.虚工作D.自由时差【答案】 D10、如果承包人在施工过程中发现文物、古迹而导致工期延误时，承包人可以向发包人索赔（）A.工期B.工期十费用C.利润D.费用【答案】 B11、在对某进度计划进行检查时，发现工作A尚需作业天数为6天；已知工作A距计划最迟完成时间尚有5天，工作A的总时差为0，则工作A（）A.可提前1天完成B.进度正常C.会影响总工期1天D.不确定会不会影响总工期【答案】 C12、对需进行地质编录的工程隐蔽部位，承包人应报请（）进行地质编录，并及时告知监理机构。
2023年监理工程师之水利工程目标控制题库及精品答案
2023年监理工程师之水利工程目标控制题库及精品答案单选题（共30题）1、全面考核该阶段工程是否符合批准的设计文件要求，以确定工程能否继续进入到下一阶段施工或投入运行指的是（）。
A.工程评定B.工程验收C.工程竣工D.工程检验【答案】 B2、发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。
A.5%B.3%C.20%D.10%【答案】 B3、大体积混凝土事故处理所需的物质、机器和设备、人工等直接损失费用超过3000万元的属于（）。
A.特大质量事故B.较大质量事故C.一般质量事故D.重大质量事故【答案】 A4、关于计量工作方式的说法，错误的是（）。
A.承包人在监理人监督的情况下进行计量占用的监理人员较少B.监理人与承包人联合进行计量可以减少计量与计量结果确认的时间，也能保证计量的质量C.采用监理人员监督承包人计量方式的，监理人只需加强对最终计量的管理D.监理人与承包人共同进行计量的，最后应当由发包人或总监理工程师审批【答案】 C5、某分部工程计划工程量5000m，计划成本380元/m；实际完成工程量4500m，实际成本400元/m。
分部工程的施工投资偏差为（）元。
A.－90000B.－100000C.－190000D.－200000【答案】 A6、根据事故处理流程，较大质量事故，经（）审定后实施。
A.水利部B.项目法人C.施工单位D.上级主管部门【答案】 D7、“见证点”、“待检点”最核心的区别在于（）。
A.见证点的设置B.见证点监理人员未到场不得进行施工C.待检点的设置D.待检点监理人员未到场不得进行施工【答案】 D8、全面质量管理的基本方法概括为四个阶段八个步骤，其中包括八个步骤中的前四个步骤的阶段是（）。
A.实施阶段B.检查阶段C.计划阶段D.处理阶段【答案】 C9、某施工企业每年年末存入银行100 万元，用于3 年后的技术改造，已知银行存款年利率为5%，按年复利计息，则到第3 年末可用于技术改造的资金总额为（）。
2023年监理工程师之水利工程目标控制真题精选附答案
2023年监理工程师之水利工程目标控制真题精选附答案单选题（共30题）1、水利工程质量监督机构是代表政府实行强制性监督的机构，分（）级设置。
A.2B.3C.4D.5【答案】 B2、发生突发性工程质量事故时，事故单位要在（）小时内电话向有关单位报告。
A.1B.2C.4D.8【答案】 C3、碾压混凝土坝体迎水面() 范围内，碾压方向应平行于坝轴线方向，不允许与坝轴线垂直。
A.3-5mB.1-2mC.2-3mD.4-6m【答案】 A4、（）在主体工程开工前将项目划分表及说明书报告质量监督机构。
A.项目法人B.监理机构C.施工单位D.上级主管部门【答案】 A5、金属结构闸门安装完毕后，承包人应会同监理机构对闸门进行相关项目的试验和检查，（）应检查并确认吊杆的连接情况是否良好。
A.验收前B.试验前C.试验中D.试验后【答案】 B6、缺陷责任期终止证书应由（）签发。
A.总监理工程师B.监理工程师C.发包人D.工程质量监督机构【答案】 C7、采用工程总承包EPC时，项目收尾工作应由（）负责。
A.总监理工程师B.项目经理C.专业监理工程师D.技术负责人【答案】 B8、下列费用中，只属于建设工程动态投资的是（）A.基本预备费B.建筑安装工程费C.建设期贷款利息D.设备及工器具购置费【答案】 C9、碾压混凝土施工中，各种运输机具在转运或卸料时，出口处混凝土自由落差均不宜大于（）m。
A.5mB.1.5mC.3mD.10m【答案】 B10、（）的质量控制不但是施工监理重要的核心内容，也是工程项目质量控制的重点。
A.施工阶段B.设计阶段C.可行性研究阶段D.竣工验收阶段【答案】 A11、项目法人应在（）60 个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。
A.可行性研究报告批准后B.开工报告批准后C.初步设备批准后D.开工之日【答案】 D12、金属结构的闸门在承受设计水头的压力时，通过任意1m长度的水封范围内漏水量不应超过（）L/s。
2023年监理工程师之水利工程目标控制自测提分题库加精品答案
2023年监理工程师之水利工程目标控制自测提分题库加精品答案单选题（共30题）1、发包人因工期要求紧迫，在没有完成设计的情况下必须发包的工程适宜采用的合同形式是（）。
A.纯单价合同B.估算工程量单价合同C.单价与总价包干混合式合同D.成本加酬金合同【答案】 D2、影响工程质量的因素有五大方面，即“人、材料、机械、方法、环境”。
（）有效控制这五方面因素的质量是确保工程施工阶段质量的关键。
A.事后B.事中C.事前D.验收时【答案】 C3、在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第16天，其持续时间为5天。
工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为（）天。
A.1B.3C.4D.8【答案】 C4、对材料从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检验，看其有无质量问题的材料质量检验方法为（）。
A.书面检验B.无损检验C.外观检验D.理化检验【答案】 C5、某项目向银行贷款，年名义利率为9%，复利计息，一个季度计息一次，则实际年利率为（）。
A.9.2%B.9.3%C.9.4%D.9.0%【答案】 B6、全面质量管理的基本方法为四个阶段八个步骤，简称（）循环。
A.P8B.TQC.WDCAD.PDCA【答案】 D7、已知工程网络计划中某工作有四项紧后工作，这些紧后工作的最迟开始时间分别为第18、20、21和23天，如果该工作的持续时间为6天，则该工作的最迟开始时间为第（）天。
A.12B.14C.15D.17【答案】 A8、某企业借款2000万元，期限2年，年利率9％，按年复利计算，到期一次性还本付息，则第二年应计的利息为（）万元。
A.80.0B.180.0C.196.2D.2376.2【答案】 C9、（）的暂停施工，承包人可以提出延长工期的要求。
A.为保证安全所必须B.由于不可抗力引起C.为工程的合理施工所必须D.因承包人自供的材料供应中断引起【答案】 B10、某常规技术方案，FNPV（16%）=160 万元，FNPV（18%）=-80 万元，则方案的FIRR 最可能为（）。
2023年监理工程师之水利工程目标控制自测提分题库加精品答案
2023年监理工程师之水利工程目标控制自测提分题库加精品答案单选题（共50题）1、堤防工程中，老堤加培按工程量（）划分为一个单元工程。
A.100～500mB.200～500mC.200～500m3D.500～2000m3【答案】 D2、堤防工程中，老堤加培按工程量（）划分为一个单元工程。
A.100～500mB.200～500mC.200～500m3D.500～2000m3【答案】 D3、下列关于调查表法的描述中，错误的是（）。
A.调査表法也叫调査分析表法或检査表法B.很少单独使用C.有固定的格式D.主要用于收集数据【答案】 C4、工程项目施工质量评为优良的标准之一是单位工程质量全部合格，其中（）以上单位工程质量达到优良等级，且主要单位工程质量（）优良。
A.60%，100%B.60%，90%C.70%，100%D.70%，90%【答案】 C5、若存款1000元，年利率为12%，按单利计息，则第2年年末的本利和为（）。
A.1240元B.1254元C.1267元D.1305元【答案】 A6、根据《水利工程施工监理规范》（SL288—2014），监理机构应提出暂停施工的建议，报发包人同意后签发暂停施工指示的情形是（）。
A.工程继续施工将会对发包人利益造成损害B.为了保证工程质量、安全所必要C.承包人发生合同约定的违约行为D.施工单位未按审查通过的施工组织设计组织施工【答案】 B7、下列选项中，不属于工程形成各阶段对质量的影响的是（）。
A.项目评价阶段B.项目可行性研究C.设计阶段D.施工阶段【答案】 A8、对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为（）。
A.全数抽样B.简单随机抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】 B9、承包人应在发出索赔意向通知书后（）天内，向监理人正式递交索赔通知书。
A.7B.14C.21D.28【答案】 D10、监理机构按照合同约定，在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工，实施连续性的全过程检查、监督与管理，称之为（）。
2023年监理工程师之水利工程目标控制自测提分题库加精品答案
2023年监理工程师之水利工程目标控制自测提分题库加精品答案单选题（共30题）1、某项目合同工期为10个月，工地维护清洁费用合同金额为2400元，则每月支付240元工地维护清洁费是按照（）进行的计量支付。
A.均摊法B.凭证法C.估价法D.分解计量法【答案】 A2、在施工实践中，经常由于（）的发生引起进度计划的调整，从而引起施工设备使用发生冲突或闲置。
A.资源分配的调整B.施工进度计划的调整C.施工进度延误事件D.资金分配的调整【答案】 C3、重要隐蔽单元和关键部位的单元工程质量经承包人自评后，监理机构应当（），然后按规定组成联合小组，共同检查核定工程质量等级。
A.进行抽检B.组织验收C.进行全部检查D.核查承包人施工记录【答案】 A4、以下关于混凝土浇筑振捣的技术要求，说法错误的是（）。
A.混凝土浇筑应以振捣代替平仓B.振捣完应慢慢拔出，振捣棒头应插入下层混凝土5～10cmC.严禁振捣器直接碰撞模板、钢筋及预埋件D.混凝土浇筑过程中，严禁在仓内加水【答案】 A5、水利工程施工进度计划中承包人向分包人签订分包合同属于承包人在实施过程中的（）工作。
A.层层计划交底B.掌握现场情况C.明确权、责、利D.预测干扰因素【答案】 C6、工程网络计划费用优化的目标是（）。
A.在工期延长最少的条件下使资源需用量尽可能均衡B.在满足资源限制的条件下使工期保持不变C.在工期最短的条件下使工程总成本最低D.寻求工程总成本最低时的工期安排【答案】 D7、混凝土工程中每一仓号为一个（）。
A.单元工程B.分部工程C.单位工程D.工程项目【答案】 A8、承包人在测量工作开始之前将测量人员的资格证书及测量设备检定证书报送（）进行审批。
A.检测单位B.质量监督机构C.监理机构D.建设单位【答案】 C9、当单元工程达不到合格标准时，应及时处理，下列关于处理后的质量等级确定说法，正确的是（）。
A.全部返工重做的，可重新评定质量等级B.加固补强并经项目法人鉴定能达到设计要求，其质量评为合格C.处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时，经设计复核，监理单位确认能满足安全和使用功能要求，可不再进行处理D.经加固补强后，改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷的，经项目法人、监理及设计单位确认能基本满足设计要求，其质量可定为合格，无需再备案【答案】 A10、下列关于材料预算价格的说法，错误的是（）。
2023年监理工程师之水利工程目标控制题库(附答案)
2023年监理工程师之水利工程目标控制通关题库(附答案)单选题（共30题）1、在施工过程中，对承包人已完成的工程量的测量和计算，称为（）。
A.工程计量B.工程统计C.工程算量D.工程量【答案】 A2、施工阶段的质量控制中对生产过程及各环节质量进行控制属于（）。
A.事前控制B.事中控制C.过程控制D.事后控制【答案】 B3、已知某工程双代号网络计划的计划工期等于计算工期，且某工作的完成节点为关键节点，则该工作（ ）。
A.为关键工作B.自由时差等于总时差C.自由时差为零D.自由时差小于总时差【答案】 B4、沥青混凝土心墙上下层施工间隔时间不宜超过（ ）。
A.12hB.24hC.48hD.72h【答案】 C5、项目监理机构进行旁站的关键部位和工序，通过（ ）具体明确。
A.监理大纲B.监理实施细则C.监理规划D.监理方案【答案】 B6、缺陷责任期满（ ）个工作日内，发包人向承包人颁发工程质量缺陷责任终止证书。
A.20B.30C.40D.50【答案】 B7、下列关于OC曲线说法不正确的是（ ）。
A.0≤P≤1B.0≤L（P）≤1C.曲线总是单调下降D.抽样方案越严，方案越往上【答案】 D8、GB/T28000/OHSAS系列标准采用统一要求，它的普遍实施在一定程度上消除了（ ），将是未来国际市场竞争的必备条件之一。
A.通货膨胀B.贸易壁垒C.人口增长D.资源浪费【答案】 B9、组织的顾客和其他相关方可能对同一产品的功能提出不同要求，需求不同，质量要求也不同。
这体现了质量的（ ）。
A.时效性B.相对性C.地域性D.独立性【答案】 B10、工程产品质量由咨询单位、设计单位、承包人、材料供应商等来完成，故质量形成具有（ ）。
A.影响因素多B.波动性大C.隐蔽性D.复杂性【答案】 D11、在水利水电工程施工过程中有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤亡、健康损害、财产损失、环境破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置，是指的（ ）。
2023年监理工程师之水利工程目标控制题库与答案
2023年监理工程师之水利工程目标控制题库与答案单选题（共30题）1、监理单位对在每仓混凝土开仓前的检验为（）。
A.全数检验B.抽样检验C.免检D.破坏检验【答案】 A2、施工单位对排查出的事故隐患，必须及时消除，对于重大事故隐患，其治理方案应由（）主要负责人组织制订。
A.建设单位B.监理单位C.质量监督机构D.施工单位【答案】 D3、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，建设工程的工期应当从（）开始计算。
A.实际开工日期B.合同中约定的开工日期C.监理人发出开工通知中载明的开工日期D.施工材料和设备抵达场地时的日期【答案】 C4、某工程网络计划中，工作M的持续时间为3天，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第20天、第18天和第16天，则工作M的最迟开始时间是第（）天。
A.11B.13C.15D.17【答案】 B5、质量管理体系在运行过程中的可能出现的状态不包含（）。
A.正常运行B.可能异常C.出现异常D.持续改进【答案】 D6、施工进度计划的调整涉及的总工期目标改变时，监理机构应提出审查意见报（）批准。
A.承包人B.发包人C.施工项目部D.工程质量监督机构【答案】 B7、水利工程施工进度计划中基于历史数据和项目参数，使用某种算法或历史数据与其他变量之间的统计关系，来计算项目所需的资源数量的方法称为（）。
A.类比估算B.参数估算C.经验估算D.系统估算【答案】 B8、填筑作业应按水平层次铺填，不得顺坡填筑，分段作业面的最小长度，机械作业不应小于（）m。
A.30B.50C.100D.200【答案】 C9、制定质量方针和质量目标，实现这些质量目标的过程的一系列工作是（）。
A.质量控制B.质量管理C.质量计划D.质量保证【答案】 B10、未经（）签字，发包人不拨付工程款，不进行竣工验收。
A.建设单位B.质量监督机构C.监理工程师D.总监理工程师【答案】 D11、以下关于现场工艺试验规定的说法，错误的是（）。
2023年监理工程师之水利工程目标控制真题精选附答案
2023年监理工程师之水利工程目标控制真题精选附答案单选题（共35题）1、一期、二期埋件的埋设位置、临时支撑、加固措施、埋设公差经（）自检合格后，在混凝土浇筑之前应通知监理工程师检查签证。
A.安装单位B.设计单位C.建设单位D.施工单位【答案】 A2、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（）。
A.巡回监督B.抽查C.旁站D.平行检验【答案】 A3、最迟完成时间是指（）。
A.在紧前工作的约束下，本工作有可能完成的最迟时刻B.在紧后工作的约束下，本工作有可能完成的最迟时刻C.在后续工作的约束下，本工作必须完成的最迟时刻D.在总工期的约束下，本工作必须完成的最迟时刻【答案】 D4、下列关于碾压工艺试验说法正确的是（）。
A.碾压试验时，每碾压两遍测量对应点的沉降量B.碾压试验采用挖坑灌水法进行检查C.取样部位应在压实层上部1/3范围内取样D.每个试验小块取样数量为2个【答案】 A5、（）是事故隐患排查治理的责任主体。
A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.各参建单位【答案】 D6、水利工程质量事故处理原则中，事故调查处理由（）按相关规定履行手续。
A.监理单位B.项目法人C.施工单位D.调查单位【答案】 B7、参与工程项目建设的各方，为了保证建设工程质量所做的组织管理工作和生产全过程各项工作的水平和完善程度，是指的（）。
A.工作进度B.工作安全C.工作造价D.工作质量【答案】 D8、试验性工作或新工艺、新技术等工程进行工作持续时间估算的时候可采用的方法是（）。
A.工效估算法B.“三时”估计法C.实践经验估算法D.按定额估算法【答案】 B9、单元（工序）工程质量在施工单位自评合格后，报（）复核。
A.业主B.建设单位C.监理单位D.质量管理部门【答案】 C10、根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明其（）A.生产厂B.供应商C.使用年限D.规格和型号【答案】 D11、PDCA循环包括的四个阶段是（）。
2023年监理工程师之水利工程目标控制真题精选附答案
2023年监理工程师之水利工程目标控制真题精选附答案单选题（共35题）1、在网络计划中，工作的最迟完成时间是指在不影响（）的条件下，一项工作必须完成的最迟时间。
A.紧前工作B.紧后工作最早开始时间C.紧后工作最早完成时间D.整个任务按期完成【答案】 D2、根据工程的形成过程，考虑设计布局、施工布置等因素，将水利水电工程依次划分为（）A.分项工程、单元工程和单位工程B.分项工程、分部工程和单位工程C.单项工程、分部工程和单位工程D.单位工程、分部工程和单元工程【答案】 D3、由不同班组生产的同一种产品组成一个批，在这种情况下，考虑各班组生产的产品质量可能有波动，为了取得有代表性的样本，应采用（）检验方法。
A.分层随机抽样B.系统随机抽样C.完全随机抽样D.多阶段抽样【答案】 A4、工程进度延误后，进度计划调整的原则不包括（）。
A.从工程建设全局出发，对后续工程的施工影响小B.首先保证关键工作的按期完成C.使费用增加较少D.以竣工日期推迟最短为原则【答案】 D5、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。
A.7B.14C.17D.21【答案】 B6、影响工期的重要因素的是（）。
A.招标B.征地移民C.签约D.总造价【答案】 B7、某工程网络计划中工作 B 的持续时间为 5 天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第 6 天和第 8 天，则工作 B 的最早完成时间为第（）天。
A.5B.7C.10D.13【答案】 D8、工程项目划分表由（）组织编制并报质量监督机构确定。
A.项目法人B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】 A9、发生突发性工程质量事故时，事故单位要在（）小时内电话向有关单位报告。
A.1B.2C.4D.8【答案】 C10、当对总体实行随机抽样有困难时，如连续作业时取样、产品为连续体时取样，可采用（）。
A.系统随机抽样B.两级随机抽样C.分层随机抽样D.简单随机抽样【答案】 A11、分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，垂直填筑面轴线方向不应小于（）m。
2023年监理工程师之水利工程目标控制真题精选附答案
2023年监理工程师之水利工程目标控制真题精选附答案单选题（共30题）1、对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为（）。
A.全数抽样B.简单随机抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】 B2、下列质量数据特征值中，用来反映的是数据分散状况的是（）。
A.极差B.标准偏差C.均值D.变异系数【答案】 A3、关于混凝土抗压强度的离差系数计算Cv=Sn/Rn中，正确的是（）。
A.Cv代表混凝土强度的标准差B.Rn代表混凝土抗压强度的离差系数C.Sn代表统计周期内n组试件强度的平均值D.n代表样本容量【答案】 D4、发包人编制控制性进度计划的基础是（）。
A.建设工期B.批复的建设工期C.要求工期D.批复的要求工期【答案】 B5、水利工程质量检测机构的等级分为（）级。
A.4B.3C.2D.1【答案】 C6、财务评价中对投入物和产出物采用以（）体系为基础的预测价格。
A.不变价格B.市场价格C.可变价格D.影子价格【答案】 B7、下列关于监理工程质量责任说法正确的是（）。
A.特殊情况下，监理单位可以转让工程监理业务B.未经总监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，承包人不得进行下一道工序的施工C.未经监理工程师签字，发包人不拨付工程款，不进行竣工验收D.监理工程师上岗必须持有水利部颁发的监理工程师资格证书，一般监理人员上岗要经过岗前培训【答案】 D8、承包人的质量保证体系组成包括思想控制子体系、组织控制子体系和（）控制子体系。
A.工作B.过程C.技术D.……【答案】 A9、工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价，（）均应填报。
A.投标人B.招标人C.设计人D.上级主管部门【答案】 A10、水利工程施工进度计划中编制上报施工进度计划时对资源配置的估计值进行检查，属于检查施工进度计划（）。
A.是否与保证计划相协调B.是否满足工期目标C.基础数据是否准确D.是按期完成的可能性【答案】 C11、水利工程在发包人提供的材料和工程设备时，发包人应在材料和工程设备到货（）d前通知承包人。
2023年监理工程师之水利工程目标控制真题精选附答案
2023年监理工程师之水利工程目标控制真题精选附答案单选题（共48题）1、堤防工程按（）或工程结构划分单位工程。
A.每座独立的建筑物B.招标标段C.加固内容D.人员参与数量【答案】B2、下列关于承包人设备材料说法正确的是（）。
A.开工前监理检查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工合同约定B.承包人可以先更换设备或材料再通知监理机构C.承包人使用的材料设备不能满足合同进度计划和质量要求时，监理机构有权要求更换设备，由此增加的费用发包人负责D.承包人可自行决定将限制设备撤离施工场地【答案】A3、（）应组织各参建单位制定项目事故隐患排查治理制度。
A.项目法人B.监理单位C.施工单位D.安全管理部门【答案】A4、发生质量事故时，总监理工程师首先要做的是（）。
A.提交事故处理方案B.发出整改通知C.要求施工单位12小时以内上报D.发出暂停施工指示【答案】D5、在质量管理中，施工单位的施工组织设计由监理单位相关人员应在约定时间内，组织（）进行审查。
A.项目法人B.施工单位负责人C.总监理工程师D.监理工程师【答案】D6、土料摊铺检验时，铺料时应在设计边线外侧各超填一定余量，人工铺料宜大于（）cm，机械铺料宜大于（）cm。
A.15，20B.10，20C.15，30D.10，30【答案】D7、承包人应在坝基岩石灌浆对灌浆孔压水试验，压力可为灌浆压力的（）%，但不大于1MPa。
A.70B.80C.90D.100【答案】B8、按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）的规定，在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或约定的开工日期前的（）天内预付工程款。
A.7B.10C.14D.28【答案】A9、建设监理三大控制目标是（）。
A.范围、费用、进度B.质量、进度、投资C.安全、进度、质量D.范围、投资、质量【答案】B10、计数标准型一次抽样方案为（N、n、c），其中N为送检批的大小，n为抽检样本大小，c为合格判定数。
2023年监理工程师之水利工程目标控制题库及精品答案
2023年监理工程师之水利工程目标控制题库及精品答案单选题（共20题）1、开工准备时，监理机构的准备工作不包括（）。
A.依据监理合同约定，进场后及时设立监理机构B.提请承包人提供工程设计及批复文件C.组织编制监理规划D.依据监理规划和工程进展，结合批准的施工措施计划，及时编制监理实施细则【答案】 B2、下列选项不属于项目法人在进度控制中的职责与权力的是（）。
A.确定建设工期目标B.分解确定进度里程碑目标C.按照资金使用计划编制并落实建设资金筹措计划D.签发开工通知【答案】 D3、承包人在测量工作开始之前将测量人员的资格证书及测量设备检定证书报送（）进行审批。
A.检测单位B.质量监督机构C.监理机构D.建设单位【答案】 C4、以下不属于事后质量控制内容的是（）。
A.审核工程资料，组织或参加各阶段验收B.审核监理单位提供的质量检验报告及有关技术性文件C.整理有关工程项目质量的技术文件，并编目、建档D.评价工程项目质量状况及水平【答案】 B5、质量检验时，将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定的范围内随机抽取一个或一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（）。
A.完全随机抽样B.分层随机抽样C.系统随机抽样D.多阶段抽样【答案】 C6、某混凝土工程招标工程量为900m3，综合单价为350 元/m3。
在施工过程中由于设计变更导致实际完成工程量为1150m3。
合同约定：当实际完成工程量增加超过15%时，超出部分的综合单价要调低，调价系数为0.9。
该混凝土工程实际结算工程款为（）万元。
A.36.2250B.39.3750C.39.8475D.40.2500【答案】 C7、某常规技术方案，FNPV（16%）=160 万元，FNPV（18%）=-80 万元，则方案的FIRR 最可能为（）。
A.15.98%B.16.21%C.17.33%D.18.21%【答案】 C8、水利工程质量监督机构是代表政府实行强制性监督的机构，分（）级设置。
2023年监理工程师之水利工程目标控制通关提分题库及完整答案
2023年监理工程师之水利工程目标控制通关提分题库及完整答案单选题（共20题）1、水利工程缺陷责任期从（）起，一般不少于1 年。
A.单位工程完工B.合同工程完工C.合同工程完工验收之日D.工程竣工【答案】 C2、工程进度延误后，进度计划调整的原则不包括（）。
A.从工程建设全局出发，对后续工程的施工影响小B.首先保证关键工作的按期完成C.使费用增加较少D.以竣工日期推迟最短为原则【答案】 D3、水利工程中没有缺陷责任期的是（）。
A.泵站工程B.堤防工程C.水闸工程D.河湖疏浚工程【答案】 D4、某工程施工时发生不可抗力，引起工期延误和财产损失，施工单位应承担的是（）。
A.工程清理，恢复费用18万元B.施工单位施工机械设备重新购置和修理费用29万元C.运至施工地用于施工的材料8万元D.工期延误6天【答案】 B5、项目监理机构进行旁站的关键部位和工序，通过（）具体明确。
A.监理大纲B.监理实施细则C.监理规划D.监理方案【答案】 B6、资金时间价值通常用利息和（）两个指标表示。
A.利润B.收益D.利率【答案】 D7、单位工程质量，在施工单位自评合格后，由监理单位复核，（）认定。
A.工承包人B.监理人C.质量监督机构D.项目法人【答案】 D8、在施工过程中进行质量检验时，需要抽样检查的是（）。
A.对下道工序影响大的中间产品B.质量十分不稳定的工序C.质量水平要求高的检验D.具有破坏性的检验【答案】 D9、项目的经济评价是项目（）的核心内容。
A.设计阶段B.招标阶段D.竣工阶段【答案】 C10、GB/T28000/OHSAS职业健康安全管理体系的基本思想是（）。
A.实现体系改进自动化B.产生积极的推动作用C.实现体系持续改进D.促进良好发展【答案】 C11、水工隧洞混凝士衬砌段的灌浆，应按先回填灌浆后固结灌浆的顺序进行，回填灌浆应在衬砌混凝土达到（）设计强度后进行，固结灌浆宜在该部位的回填灌浆结束7d后进行。
2023年监理工程师之水利工程目标控制真题精选附答案
2023年监理工程师之水利工程目标控制真题精选附答案单选题（共20题）1、试验性工作或新工艺、新技术等工程进行工作持续时间估算的时候可采用的方法是（）。
A.工效估算法B.“三时”估计法C.实践经验估算法D.按定额估算法【答案】 B2、拌合料坍落度230mm，混凝土拓展后最终的最大直径200和最小直径160，则坍落度扩展值为（）。
A.160B.180C.230D.无效【答案】 B3、工程计量的结果必须得到（）确认。
A.承包人B.发包人C.监理人和发包人D.监理人和承包人【答案】 D4、重要隐蔽单元和关键部位的单元工程质量经承包人自评后，监理机构应当（），然后按规定组成联合小组，共同检查核定工程质量等级。
A.进行抽检B.组织验收C.进行全部检查D.核查承包人施工记录【答案】 A5、全面考核该阶段工程是否符合批准的设计文件要求，以确定工程能否继续进入到下一阶段施工或投入运行指的是（）。
A.工程评定B.工程验收C.工程竣工D.工程检验【答案】 B6、抽样检验风险中承包商风险为第（）类风险。
A.四B.三C.二D.一【答案】 D7、下列关于竣工验收说法正确的是（）。
A.财务决算审计通过15日方可进行竣工验收B.竣工验收包括竣工技术鉴定和竣工验收C.大中型水利工程在竣工技术预验收前进行技术鉴定D.竣工财务决算由审计部门负责审计【答案】 A8、按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）的规定，在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或约定的开工日期前的（）天内预付工程款。
A.7B.10C.14D.289、在水利工作全面质量控制方法PDCA中，D代表（）。
A.计划阶段B.实施阶段C.检查阶段D.处理阶段【答案】 B10、跟踪检测时，混凝土试样不应少于承包人检测数量的（）。
A.3%B.5%C.7%D.10%【答案】 C11、下列关于质量控制说法正确的是（）。
A.质量控制的目的是以检验为主B.质量控制是静态的控制过程C.质量控制主要针对生产环节D.质量控制的对象是过程，结果是指被控制对象达到规定的质量要求12、水利工程进度控制中混凝土浇筑进度计划应与混凝土的生产强度、运输和浇筑方案相适应，这说明了进度编制中（）特性A.建设工程应可分解且是有序的B.建设工程需要合理的资源配置和资源供应保障C.建设工程受现场环境因素和社会经济因素的制约D.建设工程需要进行全局性的总体控制【答案】 B13、土方压实质量检测的取样应在压实层厚的下部（）处取样。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2023年监理工程师之水利工程目标控制题库及精品答案单选题（共30题）1、某项目年设计生产能力8 万台，年固定成本1000 万元，预计产品单台售价500 元，单台产品可变成本275 元，单台产品销售中税金及附加为销售单价的5%，则项目盈亏平衡点产量为（）万台。
A.4.44B.5.00C.6.40D.6.74【答案】 B2、工程工期延长应等于该工作作业时间的延长减去其（）。
A.工作自由时差B.工作总时差C.工作原计划时长D.工作工期【答案】 B3、围岩固结灌浆工程质量的检查，以测定（）为主。
A.灌后岩体透水率B.灌后岩体完整性C.灌后岩体强度D.灌后岩体弹性波速4、采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价下浮率为5%，结算时，该分部分项工程工程量比清单量增加了18%，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是（）A.上浮18%B.下调5%C.调整为292.5元D.可不调整【答案】 D5、钢筋焊接接头抗拉试验说法正确的是（）。
A.3个热轧钢筋接头试件抗拉强度均小于该牌号钢筋规定的抗拉强度，钢筋接头合格B.3个接头中有两个试件断于焊缝外，且呈延性断裂时合格C.3个试件中有2个试件抗拉强度大于钢筋规定的抗拉强度时不合格D.3个试件断于焊缝内脆断时不合格【答案】 D6、影响工期的重要因素的是（）。
A.招标B.征地移民C.签约D.总造价7、承包人未通知监理机构到场检查，将工程隐蔽部位覆盖的，监理机构指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用由（）承担。
A.发包人B.承包人C.监理人D.设计单位【答案】 B8、下列选项中不属于“戴明环”阶段之一的是（）。
A.计划阶段B.实施阶段C.检查阶段D.评价阶段【答案】 D9、某技术方案总投资1500万，其中资本金1000万，运营期平均利息18万，年平均所得税40.5万，项目总投资收益率12%，资本金净利润率为（）。
A.16.2%B.13.95%C.12.15%D.12.00%【答案】 C10、质量控制和质量管理的关系是（）。
A.质量管理是质量控制的职能之一B.质量控制是质量管理的职能之一C.质量管理和质量控制相互独立D.质量管理和质量控制相互包容【答案】 B11、某工程某月实际完成工程价款100万元，价格调整用调值公式。
调值公式中的固定系数为0.2。
本月参加调价的因素除人工费的价格指数上升了20%外，其他都未发生变化，人工费占合同调值部分的50%，不计其他，本月实际应结算的工程款为（）万元。
A.108B.114C.106D.104【答案】 A12、下列工作内容不属于安全生产事故隐患排查治理的是（）。
A.建立健全排查治理制度B.落实主体责任C.事故隐患排查D.上报事故报告【答案】 D13、评价工序质量是否符合标准的尺度是（）。
A.工序检验B.工序活动效果C.工序分析D.工序判断【答案】 B14、水利工程中的一般设计变更的变更文件审查批准后，由（）负责组织实施。
A.设计单位B.施工总承包C.项目法人D.监理人【答案】 C15、下列方案经济评价指标中，属于动态评价指标的是（）A.资产负债率B.利息备付率C.内部收益率D.投资收益率【答案】 C16、土料摊铺检验时，铺料时应在设计边线外侧各超填一定余量，人工铺料宜大于（）cm，机械铺料宜大于（）cm。
A.15，20B.10，20D.10，30【答案】 D17、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》，对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样，见证取样资料由（）制备。
A.设计单位B.总监理工程师C.施工单位D.专业监理工程师【答案】 C18、下列关于堆石体填筑说法不正确的是（）。
A.每一层填筑应在前一层填筑层验收合格后使用B.填料厚度可以超量10%C.要求填料大粒径无较大面积集中情况D.材料的纵向和横向结合部位应符合要求【答案】 B19、在全员积极参与原则中，整个组织内各级胜任、经授权并积极参与的人员，是提高组织创造能力和提供价值能力的（）。
A.控制条件B.保证条件C.充分条件D.必要条件20、按照《水利工程建设施工监理规范》，平行检测的费用由（）承担。
A.发包人B.承包单位C.监理人D.试验室【答案】 A21、在单位工程质量评定合格后，由（）进行统计并评定工程项目质量等级。
A.施工单位B.监理单位C.项目法人D.工程质量监督机构【答案】 B22、某工作有三项紧后工作，持续时间分别为4天、5天、6天，对应的最迟完成时间分别为第18天、第16天、第14天，则该工作的最迟完成时间是第（）天。
A.14B.12C.8D.6【答案】 C23、工期－费用优化方法中，当只有一条关键线路时，应找出（）率最小的一项关键工作，作为缩短持续时间的对象；A.其他费用B.措施费用C.间接费用D.直接费用【答案】 D24、沥青混凝土心墙上下层施工间隔时间不宜超过（）。
A.12hB.24hC.48hD.72h【答案】 C25、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），工程施工开工日期应在（）中载明。
A.工程开工通知B.施工组织设计报审表C.施工控制测量成果报验表D.工程开工申请表【答案】 A26、关于工程监理单位的质量责任的说法，错误的是（）A.工程监理单位可以转让工程监理业务B.禁止工程监理单位以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务C.禁止工程监理单位允许其他单位以本单位的名义承担工程监理业务D.工程监理单位应在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务【答案】 A27、下列资源安排的方式中，目的是寻求工程网络计划资源优化的是（）。
A.资源使用量最小条件下的合理工期安排B.资源均衡使用条件下的最短工期安排C.工程总成本最低条件下的资源均衡安排D.工期固定条件下的资源均衡安排【答案】 D28、承包人在测量工作开始之前将测量人员的资格证书及测量设备检定证书报送（）进行审批。
A.检测单位B.质量监督机构C.监理机构D.建设单位【答案】 C29、不承重的侧面模板，混凝土强度达到（）MPa以上，保证其表面及棱角不因拆模而损坏时，方可拆除。
A.1.5B.15C.2.5D.25【答案】 C30、某工程网络计划中，工作M的持续时间为3天，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第20天、第18天和第16天，则工作M的最迟开始时间是第（）天。
A.11B.13C.15D.17【答案】 B多选题（共20题）1、关于国际法在中国国内的适用问题,下列表述哪些是正确的？（）A.凡条约规定与国内法规定不一致时，均应优先适用条约规定B.在民商事范围内，中国締结的条约与国内法有不同规定的部分,条约优先直接适用,声明保留的除外C.对于条约在国内的适用问题，目前我国宪法尚未作出统一明确的规定D.条约规定与国内法规定不一致时,由最髙人民法院作出栽定,确定应适用的法律【答案】 BC2、下列属于土方填筑工程质量检验内容的有（）。
A.土料摊铺的检验B.土料的检验C.土料的运输D.土方填筑基础面的检验E.碾压施工质量及压实度的检验【答案】 ABD3、下列哪些选项属于质量保证体系的主要内容？（）A.有明确的质量方针、质量目标和质量计划B.建立严格的质量责任制C.设立专职质量管理机构和质量管理人员D.开展群众性的质量管理活动E.程序文件与质量记录【答案】 ABCD4、下列关于OC曲线用途的描述中，正确的是（）。
A.OC曲线上的点不能估计连续提交批的接收概率B.曲线是选择和评价抽样方案的重要工具C.OC曲线能形象地反映出抽样方案的特征D.在选择抽样方案过程中，可以通过多个方案OC曲线的分析对比，择优使用E.OC曲线上的点不能估计连续提交批的给出过程平均不合格率【答案】 BCD5、一中国公司与一法国公司在中国香港订立了来料加工合同，有关原材料来自于美国，由中国公司加工。
合同没有约定应当适用的法律，依2007年最髙人民法院《关于审理涉外民事或商事合同纠纷案件法律适用若干问题的规定》，中国法院在处理涉及该案的纠纷时,一般情况下,采用“特征履行”的方法确定的最密切联系的法律应当是下列哪项？（）A.适用中国公司住所地法B.适用法国公司注册地法C.适用中国香港法，因为香港是合同的订立地D.适用美国法律，因为原材料来自于美国【答案】 A6、工程单价中基本直接费包括（）。
A.人工费B.材料费C.机械使用费D.管理费E.现场经费【答案】 ABC7、根据《公证员执业管理办法》的规定，符合条件的人担任公证员要经过下列哪些程序？（）A.要由符合条件的本人提出申请,经需要选配公证员的公证机构推荐，由所在地司法行政机关出具审查意见，逐级报请省、自治区、直辖市司法行政机关审核B.省、自治区、直辖市司法行政机关应当自收到报审材料之日起20日内完成审核C.对符合规定条件和公证员配备方案的，作出同意申请人担任公证员的审核意见，填制公证员任职报审表,报请司法部任命D.对不符合规定条件或者公证员配备方案的，作出不同意申请人担任公证员的决定，并书面通知申请人和所在地司法行政机关【答案】 ABCD8、施工过程中进行安全检查，其常用的方法有一般检查方法和安全检查表法。
其中一般检查方法有（）。
A.看B.嗅C.问D.切E.验【答案】 ABC9、下列关于盗窃罪的认定，说法正确的一项是：A.甲唆使一10岁的小男孩到金店盗窃，小男孩将一串金项链（价值3万）带出店外，尚未交到甲的手上时，被店员发现并抓获。
由于甲尚未取得项链，因此应成立盗窃罪的未遂B.乙见张某拿一新款的苹果7S，便起占有之念。
于是向张某借打电话，边打边借口“信号不好”而向门外移动，趁张某不注意溜走。
乙成立诈骗罪。
C.丙在火车上趁身边的乘客熟睡，在下车之际将该乘客放置在行李架上的皮箱一并拿走，丙的行为属于“扒窃”D.丁潜入他人家中盗窃，但分文未得。
虽然刑法规定了“入户盗窃”这一行为类型，丁依然只成立盗窃罪的未遂【答案】 D10、设计概算审查的方法主要有（）。
A.对比分析法B.查询核实法C.联合会审法D.顺序检查E.系统分析法【答案】 ABC11、下列水利水电工程的水轮发电机组安装工程的单元工程施工质量验收评定可采用《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水轮发电机组安装工程》（SL 636—2012）的有（）。
A.单机容量15MW及以上B.冲击式水轮机，转轮名义直径1.5m及以上C.反击式水轮机中的贯流式水轮机，转轮名义直径1.0m及以上D.轴流式、贯流式水轮机，转轮名义直径3.0m及以上E.斜流式水轮机，转轮名义直径2.0m及以上【答案】 ABD12、下列关于缺陷责任期质量控制的说法，错误的是（）。
A.缺陷责任期一般从工程通过合同工程完工验收之日起B.同一合同中的不同项目可有多个不同的缺陷责任期C.缺陷责任期最长不超过2年D.监理机构和发包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因E.缺陷责任期结束前，监理机构不可调整人员和设施【答案】 D13、下列费用中，包含相应项目工程单价或总价中，发包人不另行支付的有（）。