2021年商品房认购书(一)word版
商品房认购书(示范文本)9篇
商品房认购书（示范文本）9篇第1篇示例：商品房认购书尊敬的购房者：您好！欢迎您选择我们的商品房项目，我们将竭诚为您提供优质的服务。
为了明确双方权利和义务，特制作本商品房认购书，希望能够让双方的合作更加顺利和愉快。
一、认购房源信息房源地址：XX市XX区XX街XX号房源户型：XX室XX厅XX卫房源面积：XX平方米销售单价：XX元/平方米总价款：XX万元二、认购条件1.购房者需在认购日起至XX日内支付XX%的认购定金作为认购保证金；2.购房者需提供真实有效的身份证件及完整的购房信息，确保购房资格；3.认购保证金一经支付，不得随意退还，如有特殊情况需办理退款手续须经卖方同意；4.购房者须遵守国家有关购房政策，不得从事违法违规行为。
三、认购保证金1.认购保证金支付方式：XX银行XX分行柜台缴费；2.认购保证金金额：XX%的总房款；3.认购保证金支付时间：认购日起至XX日内；4.认购保证金收据将在支付后即刻提供，购房者应妥善保管。
四、其他约定1.认购成功后，购房者可以在XX日内办理过户手续，办理成功后应将余款一次性支付；2.购房者需自行承担过户手续费用，包括但不限于契税、过户费等费用；3.购房者应严格履行认购书中的约定和承诺，如有违约行为，卖方有权终止合同并没收认购保证金；4.本认购书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
五、附则1.本认购书适用于双方签署后生效，具有法律效力，双方应当遵守约定内容；2.本认购书一经签署即不得修改，如需变更须经双方书面同意；3.未尽事宜，双方可依据有关法律法规协商解决。
受让方（盖章）：______________________________受让方签字：______________________________时间：____________以上是关于商品房认购书的示范文本，希望购房者在签署认购书时能够仔细阅读并遵守相关规定，祝愿您购房顺利，生活幸福！第2篇示例：商品房认购书（示范文本）尊敬的购房者：为了确保买卖双方的合法权益，特制作本商品房认购书，详细记录双方在买卖过程中的各项约定，希望双方认真阅读并遵守以下条款：一、认购人信息认购人姓名：证件类型：证件号码：二、认购房屋信息认购房屋地址：房屋类型：房屋面积：房屋总价：定金金额：三、认购条件1.认购人已对所认购房屋进行过实地考察，并确认满足购买意愿；2.认购人应在认购书签署后的三日内向卖方支付定金；3.认购人应在双方签署正式合同的前提条件下支付尾款；4.认购人需按时履行合同规定的各项义务。
商品房认购书(样式一)8篇
商品房认购书（样式一）8篇第1篇示例：商品房认购书（样式一）尊敬的客户：非常感谢您对我们的商品房项目感兴趣，我们诚挚地欢迎您参与本次认购活动。
为了确保双方的权益，特别制作了本商品房认购书，希望能够为您提供清晰明了的认购流程和相关注意事项，让您在购房过程中更加放心、安心。
一、认购人基本信息姓名：（填写认购人的姓名）证件类型：（填写认购人的证件类型，如身份证、护照等）证件号码：（填写认购人的证件号码）联系电话：（填写认购人的联系电话）二、认购房屋信息项目名称：（填写项目的名称）房屋概况：（填写认购房屋的基本信息，如建筑面积、房型等）三、认购条件1. 认购前，认购人需了解并接受本项目的相关信息，包括但不限于项目位置、规划图纸、销售政策等。
2. 认购人需就认购房屋支付一定的认购定金，具体金额及支付方式详见《认购缴款通知书》。
四、认购流程1. 认购人填写并签署本认购书，并在指定时间内提交认购定金。
2. 开发商确认认购书及认购定金后，办理认购手续并开具《商品房认购确认书》。
3. 双方确认认购后，签订《商品房认购合同》。
五、注意事项1. 本商品房认购书一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 认购人需仔细阅读并了解本认购书内容，如有任何疑问，请及时向开发商咨询。
3. 认购人需严格按照约定时间及程序完成认购手续，否则开发商有权取消本次认购资格。
4. 开发商将严格按照相关法律法规履行商品房销售义务，并保护认购人的合法权益。
六、其他条款1. 本商品房认购书自签署之日起生效。
2. 本商品房认购书及相关合同的签订、履行均受中国法律的约束。
感谢您对我们商品房项目的支持与信任，我们将竭诚为您提供优质的服务。
如有任何疑问或需要进一步了解的，欢迎随时与我们联系。
特此认购书，以资确认。
（认购人签名）：_____________________（开发商代表签字）：_____________________（签署日期）：_____________________（开发商盖章）：_____________________第2篇示例：【商品房认购书（样式一）】尊敬的甲方（认购人）：甲方：（填写认购人姓名）证件号码：（填写认购人身份证号码）乙方：（填写开发商全称）地址：（填写开发商地址）鉴于乙方拟要销售的商品房项目符合甲方的购房需求，现经甲、乙双方友好协商一致，特签订本商品房认购书，以资明确双方的权利和义务。
商 品 房 认 购 书(范本)
商品房认购书〔范本〕商品房认购书〔范本〕描绘在这个快节奏的时代，拥有一个温馨的家是许多人的梦想。
商品房认购书是实现这一梦想的重要一步。
它不仅是买卖双方达成协议的法律文件，更是一份承诺，承载着双方对将来美妙生活的共同期待。
这份认购书范本，旨在为购房者和开发商提供一个明晰、公平的交易框架，确保双方的权益得到妥善保护，同时，也表达了对彼此的信任与尊重。
商品房认购书〔范本〕甲方〔开发商〕：____地址：____联络：____乙方〔购房者〕：____地址：____联络：____一、认购物业的根本情况物业名称：____物业地址：____物业类型：____建筑面积：____平方米套内面积：____平方米物业状态：____〔如：期房、现房等〕二、认购价格及付款方式认购总价：人民币____元〔大写：____〕付款方式：首付款：人民币____元，于____年____月____日前支付余款支付：____其他付款条款：____三、认购条件乙方需在签订本认购书后____天内，携带相关证件至甲方指定地点签订正式的《商品房买卖合同》。
假设乙方未能在规定时间内签订正式合同，甲方有权解除本认购书，并没收乙方已支付的定金。
假设甲方在乙方履行上述义务后回绝签订正式合同，需双倍返还乙方已支付的定金。
四、双方的权利与义务甲方的权利与义务：保证所售商品房的质量和合法性按约定时间交付商品房提供必要的购房指导和效劳乙方的权利与义务：按时支付房款及相关费用遵守甲方的物业管理规定及时办理相关购房手续五、违约责任假设甲方违背本认购书约定，需承当违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。
假设乙方违背本认购书约定，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。
六、不可抗力因不可抗力导致任何一方无法履行或完全履行本认购书的，该方应及时通知对方，并提供相应的证明。
双方应根据实际情况协商解决。
七、争议解决本认购书在履行过程中如发生争议，双方应通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院通过诉讼方式解决。
商品房认购书范本
商品房认购书范本一、甲方（认购人）基本信息姓名：性别：身份证号码：住址：联系电话：二、乙方（开发商）基本信息公司名称：法定代表人：住所：联系电话：三、商品房基本信息项目名称：楼栋号：房号：建筑面积：套内面积：房屋总价：付款方式：交房时间：四、认购条件1. 认购价格：甲方同意以上述房屋总价认购该商品房。
2. 认购方式：甲方向乙方支付认购定金人民币（大写）。
3. 甲方自愿认购该商品房，并承诺按照约定的付款方式及时间按时支付房款。
4. 甲方同意在乙方交房时，按照乙方规定的手续办理相关的过户手续。
五、认购款支付方式及时间1. 甲方同意在签订本认购书之日起三个工作日内，向乙方支付认购定金人民币（大写）。
2. 甲方同意在乙方交房前，按照以下方式支付剩余房款：- 银行转账：甲方将剩余房款转账至乙方指定的银行账户，乙方收到款项后，向甲方出具相应的收款凭证。
- 支票支付：甲方向乙方出具等值于剩余房款的支票，乙方收到支票后，向甲方出具相应的收款凭证。
- 现金支付：甲方在乙方指定的时间和地点，向乙方支付剩余房款，并取得相应的收款凭证。
3. 甲方同意在签订本认购书之日起三个工作日内，向乙方支付物业管理费人民币（大写）。
六、违约责任1. 甲方如在认购书生效后，擅自撤销认购或逾期支付认购款，应向乙方支付违约金，违约金金额为认购房屋总价的百分之（填写具体百分比）。
2. 乙方如未按时交房，甲方有权要求退还全部认购款，并支付相应的违约金。
七、其他约定事项1. 甲方同意按照乙方要求提供真实、准确的个人身份证明及相关资料。
2. 甲方同意在乙方交房时，按照乙方规定的时间和地点办理相关的过户手续。
3. 本认购书一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
4. 本认购书的有效期为自双方签字盖章之日起（填写具体天数）个工作日，逾期则自动失效。
八、争议解决本认购书如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
商品房认购书(示范文本)
商品房认购书（示范文本）尊敬的购房者：您好！感谢您对本项目的关注与支持。
为了保障您的合法权益，我们特向您提供本商品房认购书示范文本，供您参考。
一、购房者信息：姓名：身份证号码：联系电话：通讯地址：二、项目信息：项目名称：开发商名称：项目地址：项目规划面积：房屋类型及面积：销售价格：交付标准及时间：三、购房意向：1. 购房者自愿认购上述项目中的房屋，并同意按照以下约定支付认购金和购房款。
2. 购房者确认已经充分了解项目的相关信息，包括但不限于规划、设计、销售价格、交付标准等，并对项目的质量、交付时间等有合理的预期。
3. 购房者同意按照开发商的要求提供真实有效的身份证明、资金来源证明等相关材料。
4. 购房者同意按照开发商的要求参与相关手续办理，包括但不限于签订正式购房合同、办理房屋贷款等。
5. 购房者同意按照开发商的规定支付认购金和购房款，具体金额和付款方式详见正式购房合同。
6. 购房者确认，认购金一经支付，不可退还，但可抵扣购房款。
7. 购房者同意按照开发商的要求参与房屋交付、验收等相关程序，并按时支付尾款。
8. 购房者同意按照国家相关法律法规、政策规定以及购房合同的约定履行相关义务。
四、其他约定：1. 本认购书自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。
2. 本认购书的修改、补充和解释均需双方书面同意。
3. 本认购书未尽事宜，按照国家相关法律法规、政策规定以及双方签订的正式购房合同执行。
购房者（签字）：年月日开发商（签字）：年月日以上为商品房认购书示范文本，购房者可根据实际情况进行修改和补充。
购房者在签署认购书之前，应仔细阅读并理解相关内容，如有疑问可咨询专业人士或律师。
购房者与开发商双方应本着诚实守信的原则，共同遵守相关法律法规，确保交易的顺利进行。
祝您购房愉快！。
商 品 房 认 购 书(范本)7篇
商品房认购书（范本）7篇第1篇示例：商品房认购书尊敬的购房客户：我们很荣幸地通知您，您已成功认购我们位于市中心的高端商品房项目。
在这个充满机遇和挑战的时代，选择购买一套舒适的商品房无疑是一个明智的决定。
我们将竭尽所能，为您打造一个舒适、安全、便利的居住环境，让您享受到无与伦比的居住体验。
以下是关于本次商品房认购的一些重要信息和约定：一、认购房屋信息：项目名称：XXXX商品房项目房屋地址：XXXX区XXXX路XX号房屋类型：XX平方米的XX房型认购价格：XXX万元认购日期：XXXX年XX月XX日二、认购费用：1. 认购定金：您已在XXXX年XX月XX日支付了认购定金，定金金额为XXX万元，认购定金是您购买商品房的诚意金，将在签订正式购房合同时进行抵扣。
2. 尾款支付：您需要在XXXX年XX月XX日前支付尾款金额，尾款金额为认购价格减去认购定金的余额。
三、购房手续：1. 签订购房合同：您需在尾款支付完成后，与开发商签订正式的商品房购买合同，明确双方的权利和义务。
2. 过户手续：购房合同签订后，您需要依法办理商品房的过户手续，将产权正式转移到您的名下。
四、特别约定：1. 商品房质量：开发商承诺所售房屋为新建商品房，保证建筑质量符合国家相关标准。
2. 交房时间：开发商将按照工程进度及相关规定，按时交付商品房给购房客户。
3. 售后服务：购房客户在商品房交付后享有一定期限内的售后服务保障。
五、其他事项：1. 如需解除本次商品房认购合同，需提前XXX天书面通知对方，并可能承担相应的违约责任。
2. 本商品房认购书的解释权归开发商所有。
诚挚感谢您对本项目的信任与支持，我们将竭诚为您提供优质的服务，确保您拥有一个满意的购房体验。
若您对本认购书内容有任何疑问或需要进一步了解的信息，请随时与我们联系，我们将尽快为您解答。
衷心祝愿您的家庭幸福安康，居住愉快！开发商名称日期：XXXX年XX月XX日第2篇示例：商品房认购书（范本）尊敬的购房者：您好！感谢您对我们公司的关注与信任。
商 品 房 认 购 书(范本)
商品房认购书（范本）尊敬的销售方：我是一位对房地产市场感兴趣的购房者，经过仔细的考虑和研究，我决定购买您所推出的商品房。
在此，我希望能够与您签订一份认购书，以确保双方的权益和义务。
首先，我想表达我对您的开发项目的认可和信任。
您的公司在房地产行业有着良好的声誉和丰富的经验，这使我对您所推出的商品房充满了信心。
我对您的开发项目进行了详细的调查和了解，包括项目的地理位置、规划设计、建筑质量等方面，我对这些方面都非常满意，因此决定认购您的商品房。
其次，我希望在认购书中明确双方的权益和义务。
首先，我将认购您的商品房，并支付认购金作为购房意向的证明。
认购金的数额将根据您所规定的标准进行支付，我将在规定的时间内完成支付。
同时，您也将承诺在认购书签署后的一定时间内，按照约定的价格向我提供房屋的所有权。
在认购书中，我希望能够明确约定房屋的交付时间和交付标准。
我希望能够在约定的时间内收到具备合法权益的房屋，并且房屋的质量符合相关法律法规的要求。
我对房屋的户型、面积、装修标准等方面都有一定的要求，希望能够在认购书中得到明确的约定。
此外，我还希望在认购书中明确约定双方在交易过程中的权益和义务。
例如，在我支付认购金后，如果因为您方的原因导致交易无法继续，我希望能够获得全额退款并获得相应的赔偿。
另外，如果在房屋交付过程中出现质量问题，我希望能够享有相应的维修保修权益。
这些都是我作为购房者应当享有的权益，我希望能够在认购书中得到明确的约定。
最后，我希望认购书能够明确约定双方在合同解除情况下的处理方式。
如果因为一方的原因导致合同无法继续履行，我希望能够获得相应的赔偿，并且能够在一定的时间内解除合同。
同时，如果因为我的原因导致合同无法继续履行，我也愿意承担相应的责任。
总之，我希望能够与您签订一份明确并且公平的认购书，以确保双方的权益和义务。
我对您所推出的商品房充满了信心，并期待能够在合作中共同实现双赢的目标。
谢谢您对我的关注和支持，期待您的回复。
商品房认购书范本8篇
商品房认购书范本8篇第1篇示例：商品房认购书范本尊敬的购房者：感谢您对本项目的关注与支持！特此印发本商品房认购书，详细说明认购商品房的流程和注意事项，请您仔细阅读，如有任何疑问，请随时与我们联系。
第一部分：认购房屋信息认购人姓名：（填写认购人真实姓名）房屋编号：（填写认购的房屋编号）建筑面积：（填写认购房屋的建筑面积）房屋总价：（填写认购房屋的总价）认购定金：（填写认购房屋的定金金额）认购时间：（填写认购房屋的时间）第二部分：认购条件1. 认购人需提供真实有效的身份证明以及购房资金证明；2. 认购人需要按照相关规定缴纳认购定金；3. 认购人需签署认购合同并按照约定时间支付首期款；4. 认购人需遵守相关政策法规，并配合开发商办理相关手续。
第四部分：注意事项1. 认购书需如实填写，一经确认不可更改；2. 签署认购合同前请仔细阅读合同条款，如有疑问请及时咨询；3. 认购定金一经支付不可退还，请认真考虑后再进行支付；4. 如因购房人原因导致认购失败，认购定金不予退还；5. 在购房过程中如有疑问或需要帮助，请随时与开发商联系。
以上为本商品房认购书范本，希望您能按照规定认真操作，并早日成为我们项目的一员。
如有任何疑问或需要帮助，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。
特此声明。
日期：年月日购房人签字：（购房人签名）开发商代表签字：（开发商代表签名）以上为商品房认购书范本，供您参考。
祝您购房顺利，生活愉快！第2篇示例：商品房认购书范本【认购书编号】甲方（认购人）：证件号码：联系电话：乙方（开发商）：根据《商品房认购合同》的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方按照国家规定在____区___市___街___号楼______号室建设的______房屋的认购事宜达成如下协议：一、项目基本情况1. 项目名称：______。
2. 开发商名称：______。
3. 房屋建筑总面积：______平方米。
4. 房屋设计用途：______。
商品房认购书范本9篇
商品房认购书范本9篇第1篇示例：商品房认购书范本甲方：（购房人信息）乙方：（开发商信息）鉴于甲方对乙方拟销售的商品房（以下简称“房屋”）感兴趣，在双方经过友好协商的基础上，甲乙双方达成如下约定：一、认购房屋1. 甲方认购乙方位于（具体楼盘地址）的（房屋面积）的房屋，房屋具体楼栋、单元和房号以乙方最终确立的预售合同约定为准。
2. 房屋总价为（具体金额）人民币整，甲方需向乙方支付认购定金（具体金额）人民币，作为认购该房屋的资金保证。
二、认购金支付方式1. 甲方应在签署本认购书之日起3个工作日内，将认购定金支付至乙方指定的账户，否则乙方有权解除双方的认购关系。
2. 甲方支付认购定金后，该金额将作为甲方购买房屋时的首付款之一。
若甲方最终不履行购买义务，乙方有权扣除认购定金作为违约金，甲方不得要求返还。
三、房屋交付日期1. 乙方应在开发商完成房屋建设并取得相应房产权证后，按照约定的时间将房屋交付给甲方。
2. 若因不可抗力因素导致房屋无法按时交付，乙方应在第一时间通知甲方，并协商解决方案。
四、补充条款1. 在购房过程中，双方应互相遵守约定，诚实守信，保证认购交易的顺利进行。
2. 本认购书经双方签字盖章后生效，不可撤销。
3. 本认购书未尽事宜，双方可另行签订书面协议。
甲方（签字）：乙方（签字）：本认购书自双方签字盖章之日起生效。
以上为商品房认购书范本，双方应严格遵守约定内容，履行各自义务，确保购房交易顺利进行。
祝双方合作愉快，梦想之家早日落成！第2篇示例：商品房认购书尊敬的购房客户：您好！感谢您选择购买我们公司的商品房，为了确保您的合法权益和保障交易安全，特制定本商品房认购书，详细说明双方的权利和义务，希望能够得到您的认真阅读和合作。
第一条认购房屋信息：购房客户已仔细了解并同意购买我公司位于（具体地址）的商品房，房屋详情如下：1. 房屋户型：（详细户型信息）2. 建筑面积：（具体面积）3. 房屋总价款：（具体金额）4. 认购定金：（定金金额）第二条购房款支付：购房客户应当在签署认购书之日起5个工作日内向我公司支付认购定金，支付方式为（具体支付方式），认购定金支付完成后，认购有效。
商品房认购书(示范文本)5篇
商品房认购书（示范文本）5篇第1篇示例：商品房认购书认购书编号：____________甲方（开发商）：公司名称：____________统一社会信用代码：____________注册地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________根据《中华人民共和国合同法》和《商品房销售管理办法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方认购甲方开发的商品房事宜达成如下协议：一、认购房源1.1 甲方将位于____________（房地产项目地址）的____________（房号、房型）户型的商品房出售给乙方。
1.2 商品房的总建筑面积为__________平方米，其中套内建筑面积为__________平方米，综合单价为____________元/平方米，总价为____________元。
1.3 乙方自愿认购上述商品房，且已经在认购时缴纳了认购定金____________元。
二、认购条件2.1 乙方确保其提供的个人资料真实有效，所出具的证件真实、合法，具有与行为相适应的民事行为能力。
2.2 乙方已了解并接受了《商品房销售公示》及《商品房交易说明书》的全部内容，并自愿签署本认购书。
三、认购权利与义务3.1 甲方保证所出售商品房系合法取得的商品房，并且在交付乙方之前将商品房交付到位。
3.2 乙方同意按照合同规定的时间和方式支付商品房货款，并按照约定完成商品房交易过程。
3.3 甲方和乙方同意各自依法履行合同义务，保证和履行本协议规定的各项权利和义务。
四、违约责任4.1 任何一方违反本认购书的约定，应承担由此造成的一切损失和责任。
4.2 乙方在签署本认购书后，如逾期不支付尾款，甲方有权解除合同，没收认购定金，并有权将认购的商品房转让给他人。
五、争议解决本认购书所发生的争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可向相关国家行政机关、仲裁机构或人民法院寻求解决。
六、其他事项6.1 本认购书一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
商品房认购书模板6篇
商品房认购书模板6篇第1篇示例：商品房认购书甲方（认购人）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方建设的商品房认购事宜达成如下协议：一、认购房源乙方在（地点）建设的商品房项目名称为（项目名称），现甲方认购乙方在该项目中的（房号、楼栋号、单元号）号（以下简称“认购房源”），具体户型为（户型），建筑面积为（建筑面积）平方米，赠送面积为（赠送面积）平方米，总价为人民币（总价大写）元（￥（总价小写））。
二、认购价款1. 甲方应在签署本认购书后（时间），交纳认购价款的的比例为（比例），即人民币（首付款大写）元（￥（首付款小写））。
2. 甲方应在（时间），前支付剩余认购价款及相关费用，即人民币（尾款大写）元（￥（尾款小写））。
三、认购条件1. 甲方为自然人，具有完全民事行为能力，能够独立承担法律责任；2. 甲方提供的身份证明、财产证明、婚姻状况证明真实有效；3. 甲方确认已经充分了解和知悉乙方提供的商品房的房屋质量、土地性质、规划用途等相关信息，对认购房源没有任何异议；4. 甲方了解和同意乙方在保障房屋质量的前提下，有权对认购房源的设计、建筑材料、施工标准等进行调整或变更。
四、甲方权利义务1. 甲方应按照约定的时间和金额支付认购价款及相关费用，逾期支付的，应支付违约金；2. 甲方应当按照约定时间履行付款义务。
在首付款支付日后60日内，甲方未履行付款义务的，乙方有权单方解除本认购书；3. 甲方应在商品房交付后接受商品房，按时支付房价余款及相关费用。
六、风险提示1. 甲方应充分了解并承担商品房交易存在的一定风险，房屋产权存在法律风险、政策风险等；2. 甲方应当仔细阅读相关资料和合同，如对商品房的相关情况有疑问，应当向专业人士进行咨询；3. 乙方已向甲方就商品房交易过程及相关条款进行充分解释。
七、争议解决本认购书及其附件合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
商品房认购书2021版
商品房认购书2021版编号：商品房认购书双方当事人：出卖人（以下简称“甲方”）：认购人（以下简称“乙方”）：根据相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方认购甲方商品房相关事宜达成如下协议：一、认购标的的基本情况1.1 乙方所认购的商品房为甲方开发的位于市区项目中的第楼单元号房（以下简称“该商品房”）。
1.2该商品房的建筑面积为平方米，阁楼面积为平方米。
以上面积均以房地局测绘中心最终测绘面积为准。
二、认购标的的价款2.1该商品房按照建筑面积计价，单价为人民币元/平方米，房款计人民币元（大写：）。
阁楼按套计价，单套为人民币元（大写：）。
2.2房屋总价款为2.1所列款项之和，共计人民币元（大写：）。
三、认购款3.1乙方应当于本认购书签订之日，一次性向甲方支付认购款计人民币元（大写：）。
乙方逾期未支付认购款的，该认购书自行解除，无须另行通知，甲方有权将该商品房另行出卖给第三人。
3.2甲方在取得预售许可证后，通知乙方。
乙方在接到甲方的签约通知次日起日内，到销售现场与甲方协商商品房买卖合同的相关条款，协商一致并签署《商品房买卖合同》。
（本款约定的期限为协商签约的起始时限，而非终止时限）。
3.3乙方未在3.2条约定的期限内与甲方协商商品房买卖合同的相关条款的，该认购书自行解除，无须另行通知，乙方已支付的认购款不予返还，甲方有权将该商品房另行出卖给第三人。
3.4甲、乙双方在3.2条约定的期限内协商商品房买卖合同的相关条款，但双方未达成一致意见，自第3.2条约定的期限届满次日起超过日的，本认购书自行解除，无须另行通知。
甲方应当在本认购书解除次日起日内将已收取的认购款无息返还给乙方。
3.5甲乙双方协商一致签订《商品房买卖合同》的，乙方已交纳的认购款抵作该商品房的购房款，无须返还给乙方。
四、其他约定4.1在签订正式的《商品房买卖合同》时，变更认购人的，需征得甲方的同意。
（变更为父母、夫妻、子女的除外）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
精编word文档下载可编辑
甲方
物业名称_____________________小区
地址_____________________________
邮政编码_________________________ 乙方
姓名/公司名称____________________
代理人___________________________
身份证号码/注册登记号____________
地址/法定地址____________________
电话_____________________________
邮政编码_________________________ 根据北京市房地产法规的有关规定，甲、乙双方就购买________小区商品房事宜，经过平等协商，签订本认购书。
1．________小区位于_______区_______路_______号，经________房产管理局批准，现正式对外预售2．乙方自愿订购________小区_______栋_______号______室。
总建筑面积________平方米。
单价人民币_______元/平方米，总价人民币________元。
大写____佰____拾____万____仟____佰____拾____元。
3．乙方于签订此认购书时，向甲方支付定金人民币______元。
4．乙方于签订认购书之日起_____天内，签订出售合同，同时支付首期款（含定金），乙方逾期七天尚未签订出售合同，甲方不再保留其订购房号（室）。
5．甲、乙双方同意乙方按下述方式支付房款
（1）一次性付款□（2）分期付款□（3）按揭付款□6．本认购书一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签章之日起生效。
1。