2020建设工程勘察合同范本.DOC
建设工程勘察合同范文（3篇）
建设工程勘察合同范文甲方：（委托人）地址：联系方式：乙方：（承包人）地址：联系方式：鉴于甲方有意进行建设工程勘察，为确保勘察工作的顺利进行，甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成以下合同：第一条项目名称本合同的项目名称为（项目名称）。
第二条勘察内容（项目名称）的勘察包括但不限于以下内容：1. 综合性调研与摸底勘察；2. 土地勘察与地质勘察；3. 工程地质勘察与勘探；4. 水文地质勘察与勘探；5. 室内环境调研与勘察等。
第三条勘察范围（项目名称）的勘察范围包括但不限于以下区域：（详细描述勘察范围）第四条勘察时限1. 甲方委托乙方进行勘察的总工期为（工期），自本合同签订之日起计算；2. 乙方应按照工期安排合理的勘察进度，并按照合同约定的时间节点提交勘察成果。
第五条勘察费用1. 甲方应根据勘察工程的性质、规模和复杂程度，向乙方支付勘察费用，具体费用为（金额）；2. 勘察费用的支付方式为（支付方式），支付时间为（支付时间）。
第六条勘察成果和报告1. 乙方应根据勘察要求提交勘察成果和报告，包括但不限于调查报告、设计图纸等；2. 勘察成果和报告的格式、内容应符合相关法律法规和行业标准。
第七条保密条款1. 甲乙双方应对勘察过程中所见到的甲方的商业、技术等机密信息严格保密；2. 若甲方发现乙方违反保密协议的约定，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。
第八条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任；2. 甲方违约时，应支付违约金给乙方，违约金金额为本合同总价款的10%；3. 乙方违约时，应按照实际损失支付违约金给甲方，且不得低于合同总价款的10%。
第九条合同终止1. 合同双方一致同意解除合同的，应通过书面方式通知对方；2. 出现以下情况之一，任何一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任：a) 违约严重影响勘察工作的进行；b) 出现无法预测的不可抗力事件。
第十条争议解决本合同履行过程中出现的争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。
建设工程勘察设计合同范本5篇
建设工程勘察设计合同范本5篇建设工程勘察设计合同范本(一)建设单位：____________________，以下简称甲方;设计单位：____________________，以下简称乙方。
根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称甲方委托乙方承担______工程的设计项目，建筑安装面积为______平方米，建设地点在____________。
二、甲方义务1.在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
2.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。
3.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
三、乙方义务1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在______年______月______日以前，向甲方交付设计文件;其中，设计文件一式______份，技术设计文件一式______份，施工图设计文件一式______份。
2.乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。
3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币______元。
五、违约责任1.甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。
2020最新工程勘察合同范本5篇
2020最新工程勘察合同范本5篇第1篇示例：工程勘察合同范本一、合同签订双方：甲方：（委托方）地址：联系人：电话：二、合同目的：为了明确工程勘察的内容、工作范围和双方的权利和义务，保证工程勘察合同的顺利进行，特订立本合同。
三、工程概况：1. 工程名称：四、勘察范围：1. 土质、水文勘察：4. 岩土工程勘察：5. 其他特殊勘察：五、工程勘察费用：1. 合同总金额：2. 工程勘察费用支付方式及时间：1. 工程勘察报告的提交时间：八、合同变更：1. 如有必要变更合同内容，双方应通过协商一致并签订书面变更协议。
2. 变更协议的内容应与原合同一致。
九、合同履行：1. 双方应按照合同规定的时间和要求完成工程勘察的任务。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行，应及时协商解决，并书面通知对方。
3. 合同完成后，双方应签订竣工验收报告。
十、违约责任：2. 合同违约方应向另一方支付违约金，违约金数额为合同金额的10%。
十一、争议解决：1. 如发生合同争议，双方应通过友好协商解决，若协商未果，可向有管辖权的法院提起诉讼解决。
以上为工程勘察合同范本，双方应严格按照合同的约定履行，并遵守合同的各项条款，确保工程勘察的顺利进行。
祝双方合作愉快，工程圆满成功！第2篇示例：【2020最新工程勘察合同范本】工程勘察合同甲方（委托方）：单位名称：法定代表人/负责人：联系地址：电话：传真：邮编：鉴于甲方委托乙方进行工程勘察工作，经双方友好协商一致，依法签订本合同，共同遵守以下条款：一、工程勘察项目：1. 项目名称：2. 项目位置：3. 勘察范围：4. 勘察内容：二、工程勘察费用及支付方式：1. 工程勘察费用总额：2. 工程勘察费用支付方式：甲方应于签订本合同之日起【x】天内将【x%】的勘察费用支付给乙方；待工程勘察完成后，甲方应将剩余的费用支付给乙方。
3. 工程勘察费用包含内容：勘察人员工资、勘察设备及工具使用费、勘察数据处理费等。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方：（委托方）乙方：（勘察单位）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察，为明确双方的权利和义务，特订立本合同书。
甲、乙双方在尊重对方合法权益和合法利润的基础上，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条勘察范围及任务1.甲方委托乙方对下述工程进行勘察：（1）项目名称：_____________。
（2）工程地点：_____________。
（3）工程性质：_____________。
2.勘察任务：（1）依据国家和地方法律法规及相关规范要求进行勘察设计。
（2）勘察工作的具体范围、项目及进度计划等，将根据实际情况另行确定。
第二条勘察费用及支付方式1.本次勘察所需费用为_____________元人民币，甲方应于签署本合同书之日起______日内一次性支付给乙方。
2.若勘察项目范围或任务有变更，须经双方协商确定后，再行调整费用，双方需签订书面变更协议。
第三条服务期限1.乙方须在签署本合同书之日起_________个工作日内完成勘察工作。
2.因不可抗力等特殊原因导致勘察工作延期的，须提前书面通知对方，并经双方协商确定延期期限。
第四条勘察成果1.乙方应按照双方约定的勘察任务范围及标准，保质、保量、保时间完成勘察工作，提交相应的勘察成果文件。
2.勘察成果应符合国家、地方法律法规及相关规范的要求，同时应对勘察过程中发现的重要问题进行详细报告。
第五条保密条款1.在合同履行过程中，乙方需严格遵守保密义务，对甲方提供的有关工程的技术文件和资料等保密信息，未经甲方书面许可不得向第三方透露。
2.违反保密义务所产生的法律后果，由乙方承担。
第六条违约责任1.若一方未能按照本合同约定的时间、地点或方式履行其义务，或未能质量不符合要求的，应承担违约责任。
2.一方违约导致另一方损失的，应赔偿损失并承担双方协商确定的其他法律责任。
第七条争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关主管部门或仲裁机构申请仲裁解决。
建设工程勘察合同范文通用版8篇
建设工程勘察合同范文通用版8篇第1篇示例：建设工程勘察合同范本甲方（委托人）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲方与乙方在平等自愿的基础上，经友好协商达成如下协议：一、项目名称：__________三、项目内容：本合同乙方应按照甲方要求进行建设工程勘察，包括但不限于勘察范围、勘察标准、勘察周期等。
四、报酬费用：乙方应按照本合同约定，按照勘察任务的复杂程度和工作量，结合勘察工程的实际情况，制定合理的报酬费用。
五、勘察周期：根据勘察内容的复杂程度和工作量，乙方应在约定的时间内完成工程勘察，并提供相应的勘察报告。
七、勘察结果使用：甲方有权根据勘察报告的结果确定建设工程的后续工作，乙方应对勘察报告的真实性和准确性承担相应的法律责任。
八、技术保密：乙方对甲方提供的技术资料和信息应采取保密措施，未经甲方书面许可，不得向第三方泄霩。
九、违约责任：对于不按约定的勘察内容、勘察标准和勘察周期完成勘察任务，或者勘察报告存在虚假信息的，乙方应承担相应的违约责任。
十、解决争议：因履行本合同而产生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交_______仲裁院仲裁。
十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，于签订后生效。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________ 法定代表人（签字）：__________日期：__________ 日期：__________第2篇示例：建设工程勘察合同范文通用版甲方：______________（委托方）乙方：______________（承包方）鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保工程质量和建设安全，甲、乙双方经友好协商一致，就本工程之勘察事宜达成如下合同：一、勘察范围1.1 本合同所述勘察范围包括但不限于项目的地质、水文、地形、环境等勘察内容。
1.2 乙方应根据甲方的要求，在勘察阶段绘制出符合规范要求的勘察报告，并由甲方确认后提供。
建设工程勘察合同范文通用版本6篇
建设工程勘察合同范文通用版本6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（委托人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（勘察人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]4. 工程勘察任务范围和内容：[勘察任务详细描述]二、合同双方的责任与义务1. 甲方的责任与义务：（1）甲方应提供工程勘察所需的相关资料，并确保所提供资料的真实性和完整性。
（2）甲方应按时支付乙方勘察费用。
（3）甲方应遵守合同条款，确保乙方的合法权益。
2. 乙方的责任与义务：（1）乙方应按照国家和地方有关法律法规、技术规范及合同约定进行工程勘察。
（2）乙方应按时提交勘察成果，并保证勘察成果的真实性和准确性。
（3）乙方应对勘察成果质量负责，确保勘察成果符合合同约定。
三、工程勘察的实施与验收1. 勘察实施：乙方应按照合同约定进行勘察工作，确保勘察数据的准确性和完整性。
如因乙方原因导致勘察工作延误，乙方应承担相应的违约责任。
2. 勘察验收：甲方应在收到乙方提交的勘察成果后进行验收。
甲方认为勘察成果符合合同约定的，应予以确认并签署验收意见；如认为勘察成果不符合合同约定，应书面通知乙方进行整改。
四、费用及支付方式1. 勘察费用：本次工程勘察费用为人民币[金额]元。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付勘察费用。
具体支付方式为：____。
五、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容、勘察成果及相关资料予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 乙方在勘察过程中知悉的甲方商业秘密及技术要求，应予以保密，不得泄露给第三方。
有关建设工程勘察合同范本3篇
有关建设工程勘察合同范本3篇篇1甲方（委托人）：______________________乙方（勘察人）：______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程规模：______________________二、勘察范围和要求1. 勘察范围：具体包括地质勘察、测量等工程勘察服务。
2. 勘察要求：乙方需按照甲方的需求及相关国家规范、行业标准进行勘察工作。
详细记录数据，提供准确的勘察成果。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付乙方勘察费用：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同金额的______%作为预付款；（2）乙方完成勘察工作并提交勘察成果后，甲方支付剩余款项。
四、勘察周期和进度安排1. 勘察周期：自本合同签订之日起______日历天完成。
2. 进度安排：乙方应按照甲方的要求和时间节点完成各阶段勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整。
五、成果交付与验收1. 成果交付：乙方应在勘察周期结束后，向甲方提交完整的勘察成果，包括地质报告、测量数据等。
2. 验收标准：勘察成果应符合国家相关规范、行业标准及甲方要求。
3. 验收方式：由甲方组织相关部门对勘察成果进行验收，验收合格后方可视为完成勘察任务。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容、勘察成果及其他商业秘密予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
2. 乙方在勘察过程中所知悉的甲方信息，应严格保密，不得用于非本合同约定的用途。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付勘察费用，乙方有权终止勘察工作，并要求甲方支付逾期付款违约金。
建设工程勘察合同书模板5篇
建设工程勘察合同书模板5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（委托方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，经双方友好协商，达成如下合同条款，以兹信守。
第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]4. 工程勘察内容：[勘察内容描述]第二条承包方式及范围1. 乙方按照甲方要求进行建设工程勘察工作，包括但不限于地质勘察、工程测量等。
2. 承包范围：本合同约定的工程勘察工作，不包括工程设计、施工等。
第三条合同履行期限1. 勘察工作开始时间：[开始时间]2. 勘察工作结束时间：[结束时间]3. 合同总工期：[总工期]日历天。
第四条勘察费用及支付方式1. 工程勘察费用总计人民币[金额汉字大写]（￥[金额数字小写]）。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式向乙方支付勘察费用：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付定金，金额为勘察费用总额的XX％；（2）乙方完成现场勘察工作并提交勘察成果后，甲方应向乙方支付剩余款项。
3. 乙方应在收到款项后XX个工作日内开具合法有效的发票。
第五条双方权利义务一、甲方的权利义务：1. 甲方应向乙方提供工程勘察所需的相关资料。
2. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督检查。
3. 甲方应按照合同约定支付勘察费用。
二、乙方的权利义务：1. 乙方应按照合同约定履行勘察义务，确保勘察成果的质量。
2. 乙方应按时提交勘察成果，并对其负责。
3. 乙方应对勘察成果进行保密，未经甲方同意，不得泄露给第三方。
篇2甲方（委托人）：__________ [单位名称或自然人姓名等基本信息]乙方（受托人）：__________ [单位名称或自然人姓名等基本信息]鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方经友好协商，达成如下合同协议：一、合同目的及工程概况1.1 本合同的目的在于明确甲、乙双方在建设工程勘察过程中的权利和义务，确保工程勘察工作的顺利进行。
建设工程勘察设计合同范本5篇
建设工程勘察设计合同范本5篇篇1建设工程勘察设计合同范本合同编号：【】甲方（甲方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】乙方（乙方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】鉴于甲方拟开展（项目名称），现甲、乙双方本着平等、自愿、协商的原则，达成如下协议：一、任务目的甲方委托乙方进行（项目名称）的勘察设计工作，确保工程设计符合相关法律法规标准，满足项目需求。
二、勘察设计范围1. 勘察内容包括但不限于地质勘察、水文勘察、地形勘察等；2. 设计内容包括但不限于工程总平面设计、结构设计、给排水设计等。
三、合同金额及支付方式1. 合同金额为【】元；2. 甲方需按照勘察设计进度支付相应款项，具体支付比例为【】。
四、工作进度及验收1. 乙方应根据合同约定完成各阶段工作，并按照相关标准进行验收；2. 如甲方对乙方提供的设计方案有异议，应当及时提出，并由双方协商进行修改。
五、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获知的商业、技术等保密信息加以保密，并未经授权不得向第三方透露；2. 签订保密协议并保留签字文件。
六、违约责任1. 若一方未能按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任；2. 合同解除前已支付的款项不予退还。
七、争议解决双方如发生争议应当协商解决，如协商未果，任何一方均有权向有关仲裁机构申请仲裁。
八、合同生效本合同自双方盖章生效，有效期为【】年。
乙方（盖章）：甲方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
以上内容为建设工程勘察设计合同范本，各项条款仅供参考，实际合同内容以双方具体约定为准。
篇2建设工程勘察设计合同范本甲方（委托方）：______________（填写单位或个人名称）乙方（承接方）：______________（填写单位或个人名称）经双方协商一致，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，依据有关法律规定及双方自愿原则，订立本合同，并共同遵守合同的各项约定。
建设工程勘察设计合同范本(4篇)
建设工程勘察设计合同范本(4篇)建设工程勘察设计合同范本1委托方(甲方)：地址：邮码：____________ 电话：法定代表人：职务：承托方(乙方)：地址：邮码：____________ 电话：法定代表人：职务：依照《中华人民共和国民法典》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条甲方责任1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
2.收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。
组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。
3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。
4.委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。
建设工程勘察设计合同(1) 范文范本8篇
建设工程勘察设计合同（1）范文范本8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体数据、规模和范围详见附件）。
二、合同目的和任务本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察设计中的权利与义务，保证勘察设计工作的顺利进行，确保工程质量、安全和进度。
主要任务包括但不限于地形勘察、工程测量、工程设计等。
乙方应按照相关法律法规、技术规范以及甲方的要求进行勘察设计。
三、服务范围与内容1. 勘察服务范围：包括地质勘察、环境评估等。
乙方需提供详细的勘察报告，为工程设计提供准确依据。
2. 设计服务内容：根据勘察结果和甲方要求，乙方负责完成工程设计方案、施工图纸等。
设计应满足安全、经济、合理的要求。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币________元整（大写：_________________________元整）。
具体金额根据实际勘察工作量及设计难度进行协商确定。
2. 支付方式：甲方应按照以下比例支付乙方费用：（比例明细）合同签订后支付预付款，勘察设计工作完成后支付尾款。
具体支付时间和金额详见附件。
五、工期与进度安排乙方应根据甲方要求的工期进行勘察设计，确保按时完成。
具体进度安排如下：（详细进度安排）。
如遇特殊情况，双方应协商解决。
六、质量要求和技术标准乙方应按照国家和地方的相关法律法规、技术规范进行勘察设计，确保工程质量和安全。
甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督与检查。
如因乙方原因导致工程存在质量问题，乙方应承担相应责任。
七、保密条款双方应对在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
建设工程勘察合同范本6篇
建设工程勘察合同范本6篇篇1建设工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（工程勘察单位）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（建设工程位置）进行（建设工程名称）的工程，为保证工程的设计、施工与使用的合理性和安全性，经双方协商一致，签订本合同。
第一条服务内容1.1 乙方应当按照国家有关技术标准、规范及甲方的要求，进行（建设工程名称）的勘察工作，提供勘察成果报告给甲方。
1.2 勘察范围包括但不限于地质勘察、地形测量、土质测定、水文水动力勘察等。
第二条勘察成果的使用2.1 乙方应当根据勘察成果报告的内容，为甲方提供相应的设计资料，确保设计方案的可行性。
2.2 乙方提供的勘察成果报告仅供甲方在建设过程中参考，不得用于未经乙方同意的其他用途。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同的总价款为（具体金额）。
3.2 价款支付方式：甲方应在本合同签订后的（天数）内支付合同总价款的（具体金额）作为预付款，剩余价款在乙方完成勘察成果报告并经甲方验收合格后一次性支付。
第四条调整和变更4.1 在勘察过程中，如有需要调整勘察范围或变更勘察方案，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。
4.2 调整或变更后的勘察费用须根据实际情况重新评定，并作出相应的补偿或退还。
第五条保密条款5.1 双方应当对在勘察工作中获取的所有相关信息和资料进行保密，并不得向第三方透露。
5.2 乙方不得将勘察工作中获取的信息用于其他用途，包括但不限于参与其他工程勘察或向第三方提供。
第六条质量保证6.1 乙方应当保证其在勘察工作中所提供的成果报告真实、可靠、准确。
6.2 如甲方在使用勘察成果报告过程中发现严重错误或疏漏，乙方应当立即进行整改，不得以任何理由拒绝。
第七条违约责任7.1 若乙方违反本合同的约定，导致甲方损失的，乙方应当承担相应的经济赔偿责任。
7.2 若甲方未按时支付合同价款或违反其他合同约定，应当承担相应的违约责任。
第八条法律适用及争议解决8.1 本合同适用中华人民共和国法律。
建设工程勘察合同样板5篇
建设工程勘察合同样板5篇第1篇示例：建设工程勘察合同范本甲方（委托方）：______（单位名称）鉴于甲方拟组织实施______工程项目，现委托乙方从______年______月______日至______年______月______日对该工程项目进行勘察工作。
为明确双方的权利和义务，特订立本合同，共同遵守并执行以下约定：一、勘察项目内容1.乙方应按照甲方的要求，对______工程项目进行勘察，并出具勘察报告。
2.具体勘察内容包括但不限于：土地测量、地质勘探、地基勘察、环境影响评价等相关工作。
二、勘察范围1.乙方应按照甲方要求的范围和要求进行勘察工作。
2.在勘察过程中，乙方应遵守相关国家标准和规定，保证勘察成果的准确性和可靠性。
三、勘察报告和文件2.勘察报告应包括勘察过程、数据分析、结论和建议等内容，确保内容完整、清晰、准确。
四、勘察费用2.费用包括勘察工作的人工费、材料费、设备费等费用。
五、保密义务1.双方在合同履行的过程中应互相保守对方的商业秘密，不得向第三方透露。
2.勘察报告和相关文件属于甲方的商业秘密，乙方不得擅自复制、使用或泄露给他人。
六、合同变更1.如有必要变更合同内容，应经双方协商一致，并签署书面协议，方可生效。
2.未经协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。
七、合同解除1.如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，应及时通知对方，并协商解除合同。
2.合同解除后，双方应协商处理尚未完成的工作和相关问题。
八、争议解决1.合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2.协商不成的，可协商由双方指定仲裁机构进行仲裁解决，仲裁裁决为终局裁决。
以上约定，经甲、乙双方共同签字盖章后生效。
签订日期：______年______月______日本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
本合同属于建设工程勘察合同的一个典型范例，供参考使用。
在签订合双方需仔细核对合同内容，确保双方权益不受侵犯。
工程勘察合同范本(5篇)
工程勘察合同范本建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]GF_20______0204工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _______________________________________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ________________________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。
建设工程勘察合同样板5篇
建设工程勘察合同样板5篇篇1合同编号：__________甲方（发包人）：__________________乙方（承包人）：__________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚实信用的原则，为明确双方在建设工程勘察过程中的权利和义务，特此订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程规模：__________________二、勘察工作内容乙方应按照甲方的要求，承担以下勘察任务：1. 地质勘察；2. 水文勘察；3. 工程测量；4. 其他相关勘察工作。
三、勘察工作期限勘察工作自合同签订之日起开始，至提交完整勘察成果资料并通过甲方验收止。
具体进度安排如下：1. 勘察准备阶段：______年______月______日至______年______月______日；2. 现场勘察阶段：______年______月______日至______年______月______日；3. 成果资料整理及提交阶段：______年______月______日至______年______月______日。
四、费用及支付方式1. 勘察费用：人民币________元整（￥________）。
具体费用标准按照附件《勘察费用明细表》执行。
2. 支付方式：合同签订后，甲方按以下方式向乙方支付费用：（1）预付款：合同签订后10个工作日内，甲方支付乙方勘察费用的XX%；（2）进度款：乙方完成现场勘察并提交初步成果资料后，甲方支付乙方勘察费用的XX%；（3)尾款：乙方提交完整勘察成果资料并通过甲方验收后，甲方支付乙方剩余勘察费用。
五、质量要求及验收标准1. 乙方提交的勘察成果资料必须真实、准确、完整，符合国家和地方有关工程勘察规范和要求。
如因乙方提供的勘察成果资料导致工程出现重大失误或质量问题的，乙方应承担相应的法律责任。
建设工程勘察合同电子版（3篇）
建设工程勘察合同电子版发包人：_____勘察人：_____发包人委托勘察人承担_____任务。
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况工程名称：_____工程建设地点：_____工程规模、特征：_____工程勘察任务委托文号、日期：_____工程勘察任务（内容）与技术要求：_____承接方式：_____预计勘察工作量：_____工程内容：_____第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作定于____年____月____日开工，____年____月____日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____计取费用;或以"预算包干"、"中标价加签证"、"实际完成工作量结算"等方式计取收费。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2020建设工程勘察合同范本.DOC
建设单位(甲方)：____________________________
地址：____________ 邮码____________ 电话____________ 法定代表人：____________ 职务____________
勘察单位(乙方)：____________________________
地址：____________ 邮码____________ 电话____________ 法定代表人：____________ 职务____________
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点
________________________。
第二条勘察的范围、进度和质量
________________________。
第三条甲方的义务
1、在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
2、在签订合同时，甲方必须在________年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和
建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。
3、甲方必须在________年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。
4、甲方必须在________年____月____日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。
5、甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。
乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。
甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便。
勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负责);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
6、乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。
7、甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。
第四条乙方的义务
1、乙方应按照现行的标准、规范和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
2、乙方应于________年____月____日进入现场勘察，
________年____月____日提交全部勘察资料，提交测量透明图
____份，提交工程地质报告书一式____份(如甲方需要加印、加晒图纸资料，另外收费)。
乙方如因气候或甲方原因影响现场施工3天以上，工期可顺延。
第五条定金及勘察收费标准及拨付办法
1、本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收取勘察费，总价预计为________元。
自本勘察合同生效后________日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察合同履行后，定金抵作勘察费。
甲方不履行合同的，无权要求偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。
勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%;全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方提取资料后____日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。
勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。
2、属于特殊工程(如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，特别小的工程等)的收费办法，原则上按勘测工程总价加收20%～40%的勘察费。
第六条甲方的违约责任
1、如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返
工、停工、窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。
2、甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金________元。
第七条乙方的违约责任
1、乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。
2、乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
3、由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达____天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价____%的违约金。
第八条纠纷的处理
本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。
协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，按以下第( )项方式解决：(1)申请________仲裁委员会仲裁;(2)向________人民法院起诉。
第九条其他约定
_____________________________________________________ ___________
本合同________年____月____日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。
本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。
补充协定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式____份，送计委、建委、建行……各留存一份。
建设单位(甲方)：____________
代表人：____________
____年____月____日
勘察单位(乙方)：____________
代表人：____________
____年____月____日。