建设工程农民工工资专用账户资金托管三方协议

合集下载

建设工程农民工工资专用账户资金托管协议

建设工程农民工工资专用账户资金托管协议

建设工程农民工工资专用账户资金托管协议甲方(建设单位):乙方(总包单位):丙方(银行):根据《关于实行住建领域农民工工资与工程款分账管理和实名制用工管理实施意见》,为保证建设工程农民工工资专用账户(以下简称专户)资金专款专用及农民工工资按月支付,甲、乙双方委托丙方为本项目专户资金监管人,为项目专户资金提供管理,并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。

甲、乙、丙三方经友好协商,达成以下协议,并共同遵守。

一、专户设立及管理第一条专户的设立乙方须在丙方处设立项目农民工工资专户,用于项目工程农民工工资的发放,不得擅自动用专户资金。

第二条专户的管理工程建设期间,丙方负责对专户进行管理。

丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。

二、托管职责、期限第三条丙方作为受托银行,应履行以下职责:(一)设立专户,保管托管资金,确保资金安全;(二)及时向甲方、乙方披露受托资金的相关信息,每月12日前向甲、乙双方提供受托资金流向信息,同时将专户对账单报区规划建设局农民工工资清欠中心备查。

第四条协议期限丙方对专户内资金履行监督职责的期限自资金划入受托监管账户之日起至收到甲方、乙方开具的“关于撤销 x 工程农民工工资专用账户的函”为止。

三、资金托管应提供的资料第五条乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》和经监理单位、建设单位审核确定加盖公章的每月农民工工资清单审核表。

四、托管资金收付第六条受托资金存入根据施工合同约定,甲方须每月25日前按时足额将工资性工程进度款转入约定的托管账户,丙方确认资金到帐后对账户资金履行管理职责。

第七条受托资金拨付乙方委托丙方代发农民工工资,代发的农民工个人银行卡申请资料由乙方提供,其真实性由乙方负责。

每月月底前,乙方负责将监理单位审核并经建设单位确认后的农民工工资清单报丙方,由丙方从专户(在工资性工程进度款拨付累计额度内)直接划拨至农民工个人银行卡上。

工资清单的真实性及准确性由乙方负责。

第八条农民工工资监管专户资金不得挪作他用,专户资金仅限于通过银行卡足额支付农民工工资,不得用于解决其他经济纠纷。

建设工程农民工工资专用账户资金托管协议完整版

建设工程农民工工资专用账户资金托管协议完整版

建设工程农民工工资专用账户资金托管协议 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】建设工程农民工工资专用账户资金托管协议甲方(发包人):乙方(总承包人):丙方(银行):工程项目,根据全市建设工程农民工工资专户管理的要求,为保证项目专户资金专款专用及农民工工资按时足额发放,甲、乙双方委托丙方为本项目专户资金监管人,为项目专户资金提供管理,并按照本协议约定履行相关信息披露等服务,甲、乙、丙三方经友好协商,达成以下协议,并共同遵守。

第一章农民工工资专户开立及管理第一条农民工工资专户的开立乙方在丙方处开立农民工工资专户,用于项目农民工工资的发放。

第二条农民工工资专户的管理项目建设期间,丙方负责对农民工工资专户进行管理,丙方需根据本协议的条件办理资金支付,不得擅自动用专户资金。

第二章托管职责、期限第三条丙方作为受托银行,应履行以下职责:(一)开立农民工工资专用账户,保管托管资金,确保资金安全;(二)及时向甲方、乙方披露受托资金的相关信息。

第四条协议期限丙方对专户内资金履行监督职责的期限自资金划入受托监管账户之日起至收到乙方开具的“关于撤销项目农民工工资专用账户的函”为止。

第三章资金托管应提供的资料第五条乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》。

第四章托管资金收付第六条受托资金存入根据施工合同的规定,甲方(或乙方)每月将工资性工程款划入约定的托管账户,丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。

第七条受托资金拨付乙方委托丙方代发农民工工资,被代发的农民工个人银行卡申请资料由乙方提供,其真实性由乙方负责。

每月10日前,乙方负责将项目部的农民工工资清单报丙方,由丙方从专户直接划拨至农民工的个人银行卡上。

工资清单的真实性及准确性由乙方负责。

第八条农民工工资监管农民工工资专户资金不得挪作他用,一旦发生乙方拖欠农民工工资的情况,经工程所在地建设领域农民工维权机构核实后,出具相关证明,丙方直接从“农民工工资专用账户”余额中划拨款项,用于支付所欠农民工工资,同时乙方不超过10个工作日内补足该部分工资款。

建设工程农民工工资专用账户资金托管协议

建设工程农民工工资专用账户资金托管协议

建设工程农民工工资专用账户资金托管协议甲方(总承包人):乙方(项目专户资金监管人):丙方(银行):工程项目。

根据全市建设工程农民工工资专户管理的要求,为保证项目专户资金专款专用及农民工工资按时足额发放,甲方委托乙方为本项目专户资金使用监管人,丙方为项目专户资金实际管理人,由乙方和丙方共同提供项目专户资金管理,并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。

甲、乙、丙三方经友好协商,达成以下协议,并共同遵守。

第一章农民工工资专户开立及管理第一条农民工工资专户的开立甲方须在丙方处开立农民工工资专户,用于项目农民工工资的发放。

第二条农民工工资专户的管理项目建设期间,乙方负责对农民工工资专户的资金使用进行监管,丙方根据乙方的备案通知书对项目资金进行管理。

并根据本协议约定的条件办理资金支付,不得擅自动用专户资金。

第二章托管职责、期限第三条丙方作为受托银行,应履行以下职责:(一)根据甲方申请开立农民工工资专用账户(帐户性质为不能支取现金),保管托管资金,确保资金安全。

(二)根据乙方的备案通知书对项目资金进行管理,办理资金支付。

第四条协议期限乙方、丙方对专户内资金履行监督职责的期限自资金划入受托监管账户之日起至收到项目总承包人开具的“关于撤销项目农民工工资专用账户的函”止。

第三章资金托管应提供的资料第五条甲方须向乙方提供《建设工程施工合同》和监理工程师或造价工程师审核确定的每月工资性工程进度款支付清单。

第四章托管资金收付第六条受托资金存入根据施工合同约定,工程发包人按规定时间将工资性工程款划入约定的托管账户,丙方确认资金到账后对账户资金根据乙方的管理要求履行丙方管理职责。

第七条受托资金拨付甲方委托丙方代发农民工工资,被代发的农民工个人银行卡申请资料由甲方提供,其真实性由甲方负责。

发放工资前,甲方负责将农民工工资清单报乙方,由乙方备案确认后出具备案通知书和经乙方备案确认后的甲方农民工工资清单给丙方,丙方依乙方出具的备案通知书和经乙方备案确认后的甲方农民工工资清单从专户直接划拨至农民工的个人银行卡上。

建设工程农民工工资劳务费专用账户资金托管协议

建设工程农民工工资劳务费专用账户资金托管协议

建设工程农民工工资劳务费专用账户资金托管协议本协议由甲方(建设单位)、乙方(托管银行)和丙方(施工队伍)三方签订,旨在规范建设工程中农民工工资劳务费专用账户资金托管工作的管理和使用。

一、托管范围甲方将农民工工资劳务费专用账户中的资金,委托乙方进行托管。

乙方应建立健全的农民工工资劳务费专用账户管理制度,加强账户资金管理工作,确保托管资金安全可靠。

二、权利义务2.1 甲方的权利和义务1.甲方应按照建设项目的合同、协议约定,及有关法律法规的规定,保证为农民工按时、足额支付工资劳务费,并按照国家有关规定提供相关证明材料。

2.甲方应按照有关工资、税金、保险等规定,扣缴并上缴相关款项,并保证将足额农民工工资劳务费转入农民工工资劳务费专用账户。

3.甲方应向乙方提供有关账户信息及操作权限。

2.2 乙方的权利和义务1.乙方应建立完善的农民工工资劳务费专用账户管理制度,并按规定进行操作,确保托管的资金安全可靠。

2.乙方应根据甲方的要求,提供相关账户信息,对账户及资金情况进行披露,并保密相关信息。

3.发现甲方未按规定转入农民工工资劳务费的,及时采取措施要求其转入并做好记录。

4.乙方应根据甲方的授权,可向丙方发放农民工工资。

2.3 丙方的权利和义务1.丙方应按建设项目工程合同、劳务合同等约定,认真履行施工义务,为施工队伍内的农民工按时足额支付工资劳务费,并按照国家有关规定提供相关证明材料。

2.丙方不得私自挪用或调拨农民工工资劳务费专用账户中的资金。

3.丙方应按照甲方授权的操作权限,提供农民工工资发放信息,并保证资金安全。

三、资金使用农民工工资劳务费专用账户中的资金,只能用于支付建设项目中的农民工工资劳务费及其相关费用,且不得挪作他用。

四、合同期限本协议自甲乙丙三方签订之日起生效,期限为建设项目工程合同期限及施工期限,届满时协议自动失效。

五、争议解决如发生争议,甲乙丙三方应协商解决。

协商不成的,应向有关部门申请仲裁或者诉讼。

建设工程农民工工资(劳务费)专用账户资金托管协议

 建设工程农民工工资(劳务费)专用账户资金托管协议

建设工程农民工工资(劳务费)专用账户资金托管协议甲方(发包人):乙方(总承包人):丙方(银行):为保证工程项目专户资金专款专用及农民工工资(劳务费)按时足额发放,根据全市建设领域农民工工资(劳务费)专户管理的要求,甲、乙、丙三方经协商,达成以下协议,并共同遵守。

第一条农民工工资(劳务费)专户的开立乙方须在丙方处开立农民工工资(劳务费)专户,用于项目农民工工资的发放。

第二条农民工工资(劳务费)专户的管理甲、乙双方委托丙方为本项目专户资金监管人,为项目专户资金提供管理,并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。

项目建设期间,丙方负责对农民工工资(劳务费)专户进行管理。

丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付,不得擅自动用专户资金。

第三条丙方作为受托银行,应履行以下职责:(一)办理开立农民工工资(劳务费)专用账户手续,保管托管资金,确保资金安全;(二)及时向甲方、乙方披露受托资金的相关信息,每月XX日前向甲、乙双方提供受托资金流向信息。

第四条协议期限丙方对专户内资金履行监督职责的期限自资金划入受托监管账户之日起至收到项目部开具的“关于撤销项目农民工工资(劳务费)专用账户的函”为止。

第五条乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》和监理工程师或造价工程师审核确定的每月工资性工程进度款支付清单。

第六条受托资金存入根据施工合同约定,甲方每月将工资性工程款划入约定的托管账户,丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。

第七条受托资金拨付乙方委托丙方代发农民工工资,被代发的农民工个人银行卡申请资料由乙方提供,其真实性由乙方负责。

每月日前,乙方负责将项目部确认后的农民工工资清单报丙方,由丙方从专户直接划拨至农民工的个人银行卡上。

工资清单的真实性及准确性由乙方负责。

第八条农民工工资(劳务费)专户的监管农民工工资(劳务费)专户资金不得挪作他用,一旦发生乙方拖欠农民工工资的情况,经工程所在地人力资源社会保障行政部门核实后,丙方直接从“农民工工资专用账户”余额中划拨款项,用于支付所欠农民工工资。

建设工程农民工工资专用账户资金托管三方协议

建设工程农民工工资专用账户资金托管三方协议

建设工程农民工工资专用账户资金托管三方协议建设工程农民工工资专用账户资金托管三方协议本协议由下列三方订立:甲方(委托方):____________________(单位或者个人名称)乙方(受托方):____________________(银行名称)丙方(监管方):____________________(政府监管部门名称)鉴于甲方在建设工程中需支付农民工工资,为保障农民工权益,防止拖欠工资现象,经甲、乙、丙三方商议一致,特订立本协议:一、账户开户1.1 乙方根据甲方需求,为农民工开设专用账户,账户名称为“建设工程农民工工资专用账户”,账户开户行为乙方。

1.2 甲方应向乙方提交“建设工程农民工工资专用账户开户申请书”以及其他相关材料。

乙方应在3个工作日内完成开户手续。

1.3 农民工名单需提供号码、工资卡号及工资发放周期等详细信息,乙方应在开户时核实信息后录入系统。

二、资金存管2.1 甲方应将农民工工资提交至乙方指定账户,乙方自动将资金划入农民工专用账户。

2.2 农民工专用账户的资金只能用于发放农民工工资,不得挪作他用。

2.3 农民工专用账户的资金不得与甲方自有资金混合使用,主体账户只作汇款用途不得收取利息。

2.4 农民工工资应在规定时间内发放至其工资卡,乙方应配合甲方完成工资发放。

三、账户管理3.1 乙方应建立符合国家标准、符合银行要求的账户管理制度,完善账户安全措施,确保账户资金的安全。

3.2 甲方应妥善保管相关账户信息、密码等,如遗失、泄露等情况应及时通知乙方做出处理。

3.3 乙方应定期向监管方报送账户信息及资金流向情况等必要数据。

四、协议期限及约定4.1 本协议自签订之日起生效,有效期为工程建设周期。

4.2 未尽事宜,按照双方约定执行;如产生争议,涉及仲裁或者诉讼的,由协议下方主体行政区的人民法院或者仲裁委员会管辖。

甲方(委托方):____________________乙方(受托方):____________________丙方(监管方):____________________附件:1、建设工程农民工工资专用账户开户申请书2、农民工名单3、资金流向情况汇总表法律名词及注释:1、建设工程:指在城市和乡村建设用地上,按照规划和设计图纸,采用建造、土木、安装、装饰等工程技术和方法,经建设工程规划、设计、施工、验收,投入使用,供社会能够利用的房屋、道路、桥梁、隧道、堤坝、水库、水利枢纽和其他建造物以及其它土木工程。

工程建设领域农民工工资专用账户资金管理三方协议

工程建设领域农民工工资专用账户资金管理三方协议

XX市工程建设领域农民工工资专用账户资金管理三方协议(样本)甲方:(建设单位)乙方:(总包单位)丙方:(开户银行)为贯彻落实《保障农民工工资支付条例》,切实维护农民工合法权益,根据《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》、《XX市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》有关规定,经甲、乙、丙三方充分协商,在平等、自愿的基础上,就乙方设立的农民工工资专用账户(以下简称“专用账户”)进行管理事宜取得一致意见,特订立本协议。

一、甲方就乙方承建项目与乙方签订建筑工程合同,项目名称:,坐落位置:;总建筑面积:平方米,合同造价万元,合同工期:。

二、乙方在丙方营业网点开立监管项目下农民工工资专用账户;专用账户名称:;账号:(待开户后手工填写)。

专用账户开立后向项目所在地人社部门(联系电话:)备案。

专用账户资金不得转入除本项目农民工本人银行账户以外的账户,不得为专用账户提供现金支取和其他转账结算服务。

专用账户资金只能用于农民工工资发放,不得挪作他用,确保专款专用。

三、甲方按照与乙方签订的合同,根据乙方提报的已完成施工产值中的人工费清单,每月__日前向乙方专用账户按时足额拨付人工费(或根据施工计划测算,每月__日前向乙方专用账户拨付人工费__万元),专用账户内保持足够支付该项目所有农民工至少1个月工资的资金。

四、乙方应当在工程项目部配备劳资专管员,对劳动用工实施监督管理,掌握施工现场用工、考勤等情况,每月__日前将工资发放明细及时报丙方。

乙方保证农民工工资实行实名制发放,严禁将工资发放给不具备用工主体资格的组织和个人。

五、乙方允许甲方对其农民工工资支付情况进行调查与查询,丙方应在核对甲方代表人有效个人证件、单位介绍信及本监管协议后予以配合。

六、丙方应在业务系统中对专用账户进行特殊标识,并将专用账户开立和撤销情况、人工费拨付、工资支付信息等上传XX市农民工工资支付监控预警平台。

七、丙方接到有权机关对专用账户资金查封、冻结或者划拨指令时,应向有权机关提示账户性质并报告项目所在地人社部门。

建设工程农民工工资专用账户资金托管协议

建设工程农民工工资专用账户资金托管协议

建设工程农民工薪资专用账户资本托管协议(参照文本)甲方(发包人):乙方(总承包人):丙方(银行):甲、乙、丙三方对工程项目,依据四川省工程建设领域农民工薪资专用账户制度实行要求,甲、乙两方拜托丙方为本项目专用账户资本看管人。

甲、乙、丙三方经友善磋商,完成以下协议。

第一条农民工薪资专用账户的建立。

乙方须在丙方处建立农民工薪资专用账户,用于项目农民工薪资的支付。

第二条农民工薪资专用账户的管理。

项目建设时期,丙方负责对农民工薪资专户进行管理,依据本协议商定的资金支付农民工薪资,不得私自动用专用账户资本。

第三条丙方作为受拜托银行,应执行以下职责:(一)辅助乙方建立农民工薪资专用账户,保存托管资金,保证资本安全;(二)每个月日前向甲、乙两方供给受托资本流向信息。

第四条托管限期。

丙方对专户资本执行督查职责的限期,自专用账户开户之日至撤除之日为止。

第五条乙方须向丙方供给《建设工程施工合同》和每月人工费支付清单。

第六条受托资本存入。

依据四川省工程建设领域农民工薪资专用账户制度实行要求,甲方每个月将薪资性工程款划入商定的托管账户。

第七条受托资本拨付。

乙方拜托丙方代发农民工薪资,被代发的农民工个人银行卡申请资料和确认后的农民工薪资清单由乙方供给,其真切性及正确性由乙方负责。

第八条农民工薪资看管。

乙方拖欠农民工薪资时,由劳动保障督查部门予以检查,并出拥有关证明,丙方直接从农民工薪资专用账户划拨资本支付农民工薪资。

同时,责令乙方应在 10 个工作日内,补足该部分工程款。

丙方应为农民工办薪资卡。

在薪资支付后,应将薪资支付信息传递至农民工自己。

第九条本协议经甲、乙、丙三方法定代表人或其拜托人署名并加盖公章之日起奏效。

丙方全额解付该托管资本后,则该协议停止。

第十条甲方未按规定向专用账户足额存入薪资专款资本,给农民工造成经济损失的,由甲方肩负补偿责任;乙方供给虚假薪资清单,给甲方和农民工造成经济损失的,由乙方肩负责任;丙方未按合同商定支付资本,而给他方造成的经济损失,由丙方肩负补偿责任。

建筑企业农民工工资专用账户资金托管协议

建筑企业农民工工资专用账户资金托管协议

建筑企业农民工工资专用账户资金托管协议(参考文本)甲方(总包单位):乙方(银行):丙方(主管部门):宁波市北仑区建筑企业管理处根据北仑区政府文件《深入开展“北仑无欠薪”建设治理行动方案》,为保证建筑企业农民工工资专用账户(以下简称专户)资金专款专用及农民工工资按月支付,甲方委托乙方为本专户资金监管人,为专户资金提供管理,并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。

甲、乙、丙三方经友好协商,达成以下协议,并共同遵守。

第一章专户设立及管理第一条专户的设立甲方须在乙方处设立******(建筑企业名称)农民工工资专户,用于本企业农民工工资的发放,不得擅自动用专户资金。

第二条专户的管理乙方负责对农民工工资专户进行管理。

乙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。

第二章托管职责、期限第三条乙方作为受托银行,应履行以下职责:(一)设立农民工工资专户,保管托管资金,确保资金安全;(二)确保受托资金仅用于甲方委托代发的农民工工资支付;(三)及时向甲方、丙方披露受托资金的相关信息,每月12日前向甲方提供受托资金流向信息,每月15日前,将专户对账单报丙方备查。

第四条协议期限乙方对专户内资金履行监督职责的期限自资金划入受托监管账户之日起至收到甲方、丙方开具的“关于撤销建筑企业农民工工资专用账户的函”为止。

第三章资金托管应提供的资料第五条甲方须向乙方提供已审核确定的每月农民工工资清单审核表。

第四章托管资金收付第六条受托资金存入项目工资性工程进度款划入约定的托管账户,乙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。

当项目工资性工程进度款额度不足以发放工资时,甲方应从其他账户将资金补充划入托管账户。

在该项目农民工工资发清后,经丙方同意,允许该补充资金返回原划出账户。

第七条受托资金拨付甲方委托乙方代发农民工工资,代发的农民工个人银行卡申请资料由甲方提供,其真实性由甲方负责。

每月月底前,甲方负责将确认后的农民工工资清单报乙方,由乙方从专户(在工资性工程进度款拨付累计额度内)直接划拨至农民工个人银行卡上。

建设工程农民工工资专用账户资金托管三方协议

建设工程农民工工资专用账户资金托管三方协议

建设工程农民工工资专用账户资金托管三方协议建设工程农民工工资专用账户资金托管三方协议本协议由以下三方签署,包括:建设工程项目承包方(以下简称“甲方”)、银行(以下简称“乙方”)和建设工程项目农民工工资专用账户投资管理机构(以下简称“丙方”)。

一、背景与目的1.1 鉴于建设工程项目中普遍存在农民工工资拖欠问题,为维护农民工合法权益,保障农民工工资的及时支付,甲方决定在本建设工程项目中设立农民工工资专用账户。

1.2 乙方拥有开设账户的权利和托管专用账户资金的经验,并具备相关专业知识和能力。

1.3 丙方是一家注册金融投资管理机构,具备专业的资金管理和风险控制能力。

1.4 各方均同意通过签订本协议,实现农民工工资专用账户资金的托管管理,确保农民工工资的正常支付,并保护甲方、乙方和农民工的合法权益。

二、账户设立与资金托管2.1甲方根据建设工程项目资金需求和农民工工资支付计划,在乙方开设农民工工资专用账户,并向乙方提供建设工程工程款汇入指令,以及农民工工资支付指令。

2.2 乙方接到甲方的指令后,按照相关法律法规和银行业务规章的要求,开设并管理农民工工资专用账户。

乙方应确保农民工工资专用账户的安全和正常运转,并及时将甲方指令的工资金额划付到农民工个人账户。

2.3 乙方除根据甲方指令外,有权自行对农民工工资专用账户进行资金监管和风险控制,确保账户资金安全,并可以根据农民工工资支付情况,对账户结余进行合理投资,实现账户资金的增值。

2.4 丙方作为投资管理机构,负责对农民工工资专用账户的资金进行投资管理,包括但不限于投资品种选择、投资组合分配、风险控制等。

丙方应确保投资方向和风险控制策略符合监管要求,并与乙方保持充分的沟通和合作。

三、账户余额及分配3.1 乙方应定期向甲方提供农民工工资专用账户的账户余额和资金流水等信息,以便甲方进行资金监管和工资支付的核对。

3.2农民工工资专用账户内的资金余额应及时支付给农民工,不得挪用、冻结或用于其他目的。

建设工程农民工工资劳务费专用账户资金托管协议

建设工程农民工工资劳务费专用账户资金托管协议

建设工程农民工工资(劳务费)专用账户资金托管协议(样本)甲方(发包人):XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX乙方(总承包人):XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX丙方(银行):XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX为保证XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程项目专户资金专款专用及农民工工资(劳务费)按时足额发放,根据全省建设领域农民工工资(劳务费)专户管理的要求,甲、乙、丙三方经友好协商,达成以下协议,并共同遵守。

第一条农民工工资(劳务费)专户的开立乙方须在丙方处开立农民工工资(劳务费)专户,用于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目农民工工资的发放。

第二条农民工工资(劳务费)专户的管理甲、乙双方委托丙方为本项目专户资金监管人,为项目专户资金提供管理,并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。

项目建设期间,丙方负责对农民工工资(劳务费)专户进行管理。

丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付,不得擅自动用专户资金。

第三条丙方作为受托银行,应履行以下职责:(一)办理开立农民工工资(劳务费)专用账户手续,保管托管资金,确保资金安全;(二)及时向甲方、乙方披露受托资金的相关信息,每月XX日前向甲、乙双方提供受托资金流向信息。

第四条协议期限丙方对专户内资金履行监督职责的期限自资金划入受托监管账户之日起至收到项目部开具的“关于撤销项目农民工工资(劳务费)专用账户的函”为止。

第五条乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》和监理工程师或造价工程师审核确定的每月工资性工程进度款支付清单。

第六条受托资金存入根据施工合同约定,甲方(或乙方)每月将工资性工程款划入约定的托管账户,丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。

第七条受托资金拨付乙方委托丙方代发农民工工资,被代发的农民工个人银行卡申请资料由乙方提供,其真实性由乙方负责。

每月XX 日前,乙方负责将项目部确认后的农民工工资清单报丙方,由丙方从专户直接划拨至农民工的个人银行卡上。

农民工工资专户三方监管协议

农民工工资专户三方监管协议

农民工工资专户三方监管协议1. 合同主体1.1 甲方(建设单位):____________________________1.2 乙方(施工单位):____________________________1.3 丙方(开户银行):____________________________2. 合同标的2.1 为保障农民工工资按时足额支付,维护农民工合法权益,甲乙丙三方经友好协商,就农民工工资专户的设立、管理和监督事宜达成如下协议。

3. 权利义务3.1 甲方权利义务3.11 按照工程施工合同约定,及时足额将农民工工资款项拨付至农民工工资专户。

3.12 对乙方使用农民工工资专户资金情况进行监督。

3.13 若发现乙方有挪用、侵占专户资金等违规行为,有权要求乙方改正,并通知丙方采取相应措施。

3.2 乙方权利义务3.21 负责如实提供农民工工资表、考勤记录等相关资料。

3.22 按照规定的程序和用途使用农民工工资专户资金,确保专款专用。

3.23 接受甲方和丙方的监督检查,按时提供专户资金使用情况的相关报告。

3.3 丙方权利义务3.31 按照国家相关规定和本协议要求,为甲方、乙方提供优质的金融服务。

3.32 对农民工工资专户资金进行管理和监督,确保资金安全。

3.33 按照甲方的拨款指令和乙方提供的工资发放清单,及时将工资发放至农民工个人银行账户。

4. 违约责任4.1 甲方未按时足额拨付农民工工资款项的,应承担违约责任,向乙方支付逾期利息,并按照相关法律法规接受处罚。

4.2 乙方挪用、侵占农民工工资专户资金的,应立即退还违规使用的资金,并向甲方支付违约金,同时承担相应的法律责任。

4.3 丙方未按照本协议要求履行资金管理和监督职责,导致专户资金出现安全问题或工资发放延误的,应承担相应的赔偿责任,并接受金融监管部门的处罚。

5. 争议解决方式5.1 本协议在履行过程中如发生争议,三方应首先友好协商解决。

5.2 若协商不成,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

农民工工资专用账户三方监管协议

农民工工资专用账户三方监管协议

XX市农民工工资专用账户三方监管协议甲方(建设单位):乙方(总包单位):丙方(开户银行):工程名称:依据《全面治理拖欠农民工工资问题实施办法》等文件精神,经甲、乙、丙三方协商一致,就农民工工资专用账户监管达成如下协议,并严格遵照执行。

一、甲方应按照合同条款约定的时间、支付比例支付乙方工程进度款。

甲方支付账户名为:,账号:二、乙方在丙方开设乙方农民工工资专用账户(以下简称;“专用账户”),账号:,用于乙方农民工工资发放,专用账户中资金要确保专款专用,不得挪作他用。

作为农民工工资发放时,丙方应为乙方办理相关工资代发手续,如需进一步明确乙丙双方代发义务及责任的,可另行签订工资代发协议,工资代发协议以丙方版本为准。

三、该项目中标价为:元,其中人工费为:元,人工费占比: %。

工程开工后,甲方于次月开始,每月日前,将上月完成工程量的 %作为人工费汇入乙方专用账户。

(以当月实际产生的人工费用为准)政府投资项目应当支付预付款,甲方在支付预付款时,将预付款的 %作为预付人工费汇入乙方专用账户。

四、乙方选择使用丙方与专用账户绑定的农民工工资实名制发放系统代发工资。

丙方确保该系统与XX市劳动保障监察两网化信息管理系统实现数据互通,推送欠薪预警相关信息。

丙方有义务及时为乙方按月提供上月工资发放流水,流水应标注专用账户名、账号及支出明细且盖章,并确保专用账户账号与协议及备案账号一致。

五、乙方应确保本项目农民工工资专用帐户资金专款专用,不发生挪用、转移资金的现象;保障不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用农民工工资专用帐户的资金六、甲方发现乙方将农民工工资专用帐户资金挪用、转移时,有权中止该资金支付,直至乙方改正为止。

七、误操作汇入专用账户的资金,丙方可根据甲方或乙方方提供的情况说明和入账证明以入账金额为限原路返还。

八、其他(一)本协议在履行中发生争议,各方自愿向工程项目所在地人民调解委员会申请调解,任何一方也可直接向丙方所在地人民法院诉讼解决。

建设领域农民工工资支付专户三方监管协议

建设领域农民工工资支付专户三方监管协议
b)确保农民工遵守甲方的工作规定,完成相应的工作任务。
c)及时向甲方和丙方反馈农民工工资支付情况。
3.丙方的权利与义务:
a)设立并管理农民工工资支付专户,确保资金安全。
b)核实农民工工作量,按时足额发放工资。
c)监督甲方按时足额支付农民工工资,维护农民工合法权益。
d)定期向甲方和乙方报告工资支付情况,接受双方监督。
1.履行期限:本协议自双方签字盖章之日起生效,至工程项目全部完成并经甲方验收合格后终止。
2.履行地点:工程项目所在地。
3.履行方式:
a)甲方应按照工程进度及时支付农民工工资至丙方设立的农民工工资支付专户。
b)丙方应在收到甲方支付的工资后,及时核实农民工工作量,并足额发放工资至乙方。
c)乙方应确。
4.终止程序:
a)终止协议的,应书面通知其他方。
b)终止协议的通知自收到之日起5个工作日内生效。
c)合同终止后,各方应按照本协议约定和法律规定处理终止后的相关事宜。
甲方(建设方)签字:____________________日期:____年____月____日
乙方(农民工代表)签字:____________________日期:____年____月____日
b)乙方未能妥善管理农民工工资分配,导致纠纷的,应承担相应的赔偿责任。
c)乙方违约情况下,甲方有权通知丙方暂停支付工资,直至问题解决。
3.丙方违约:
a)若丙方未履行监管职责,导致农民工工资发放出现错误或延误,应承担相应的赔偿责任。
b)丙方未能妥善管理农民工工资支付专户,造成资金损失或被盗用的,应全额赔偿。
3.支付方式:甲方通过银行转账方式将农民工工资支付至丙方设立的农民工工资支付专户,由丙方负责发放给乙方。

农民工工资专用账户资金监管三方协议

农民工工资专用账户资金监管三方协议

农民工工资专用账户资金监管协议建设单位:(以下简称“甲方”)施工企业:(以下简称“乙方”)开户银行:(以下简称“丙方”)为了促进(项目名称)的顺利实施,管好用好农民工工资专用账户资金,确保资金专款专用,同时为施工企业提供便捷有效的银行业务服务,根据(项目名称)合同条款有关规定,经甲、乙、丙三方协商,达成协议如下:一、农民工工资专用账户资金管理的内容(一)乙方为完成(项目名称)工程在丙方开设农民工工资专用账户;(二)甲方按合同约定,将工程款以不低于20%的标准(能够足额发放农民工工资)转入乙方在丙方开设的农民工工资专用账户;(三)乙方应将甲方所拨付农民工工资专用账户资金专项用于(项目名称)支付农民工工资;(四)丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务,为(项目名称)所有农民工免费开设工资卡,并根据乙方每月提供的农民工工资核算明细表,经当地劳动监察机构网上审核后逐月将工资划入农民工工资卡中,同时接受甲方委托对乙方在丙方开设的农民工工资专用账户资金使用情况进行监督。

二、甲方的权责(一)按照(项目名称)合同有关条款规定的时间和方式,及时计算当期应支付乙方的工程款,并将工程款以不低于20%的标准(能够足额发放农民工工资)转入乙方在丙方开设的农民工工资专用账户,与乙方因工程款结算延误工资发放时间时,为避免农民工工资被拖欠,由甲方责成乙方先行垫付当月核算应发放的农民工工资;(二)在发现乙方将农民工工资专用账户资金挪用、转移时,甲方有权中止该资金支付,直至乙方改正为止;(三)不定期审查丙方对乙方的农民工工资专用账户资金使用监督情况,如丙方不能履行其责任,甲方有权随时终止本协议,并向当地劳动监察机构反映;(四)甲方依据农民工工资专用账户资金监管的需要,有权对乙方在丙方开设的资金账户进行归集,乙方不得以任何理由拒绝,丙方应积极配合。

三、乙方的权责(一)项目经理部成立后,乙方应尽快在丙方开设农民工工资专用账户;(二)确保本项目农民工工资专用账户资金专款专用,不发生挪用、转移资金的现象;保障不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用农民工工资专用账户的资金;(三)农民工工资与工程款实行分账管理,与甲方因工程款结算向施工企业支付工程进度款时,应附承包合同,同时要确保农民工工资专用账户资金及时到位,专款专用。

农民工工资专用账户资金管理三方协议

农民工工资专用账户资金管理三方协议

农民工工资专用账户资金管理三方协议甲方(建设单位):乙方(总包单位):丙方(开户银行):根据《保障农民工工资支付条例》及有关规定,为保证工程建设项目农民工工资及时足额支付,经甲、乙、丙三方协商一致,就乙方在丙方处开设和使用工资专用账户,并委托丙方对专用账户进行日常监管事宜达成以下协议:第一条(账户开设)以乙方的名义在丙方处开设工资专用账户(以下简称专用账户),账户名称为:。

乙方开设专用账户,除按银行账户管理相关规定提供证明资料外,还应向丙方提供与甲方签订的工程施工合同,同一个施工合同只设一个专用账户。

专用账户及账户资金仅用于由甲方建设、乙方施工的工程项目农民工工资的发放,不办理现金提取和其他结算业务。

第二条(账户管理)丙方承诺依法优化专用账户开设流程,为乙方开设账户提供必要便利,指定专人负责对账户进行管理,按要求办理资金拨付和账户监管事项,及时向甲方、乙方披露专用账户资金的相关信息,不擅自动用账户资金。

第三条(甲方拨付人工费)甲方自年月至止,于每月日前向专用账户拨付人工费用,每月拨付的人工费数额按照以下第种方式确定:(一)根据乙方统计、甲方审批的当月实际农民工工资数额进行拨付;(二)每月人工费数额=甲乙双方施工合同总造价× %÷合同工期(月),即每月拨付人工费万元;(三)其他方式:。

合同工期不足一个月的,按照一个月计算。

已支付的人工费部分,甲方向乙方支付工程进度款时予以相应扣除。

工程开工后,甲乙双方施工合同或本协议约定的人工费用数额、占工程款的比例等需要修改的,由甲、乙双方签订补充协议,并将修改情况通知丙方。

甲方承诺不得以甲、乙双方存在工程数量、质量、造价等争议为由,不按照规定拨付人工费用。

第四条(乙方委托代发工资)工程建设期间,乙方每月日前按照以下第种方式向丙方提供农民工工资支付明细,委托丙方代发至农民工个人的工资银行账户。

(一)由丙方提供的加密工具生成工资数据,通过农民工工资支付监管信息系统发送丙方;(二)制作书面农民工工资支付明细表,加盖乙方公章后交由丙方;(三)其他方式:。

三方建设工程农民工工资支付协议范本6篇

三方建设工程农民工工资支付协议范本6篇

三方建设工程农民工工资支付协议范本6篇篇1甲方(发包人):_________乙方(承包人):_________丙方(农民工):_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙丙三方本着平等、自愿、公平的原则,就建设工程中农民工工资支付事宜,达成如下协议:一、协议背景甲方将建设工程发包给乙方,乙方在承包过程中雇佣了丙方等农民工。

为规范工资支付行为,保障丙方的合法权益,甲乙丙三方共同签订本协议。

二、工资支付原则1. 乙方作为承包人,应依法履行向丙方支付工资的义务。

工资支付应遵循诚实信用、及时足额的原则,不得拖欠或克扣。

2. 甲方作为发包人,应监督乙方的工资支付情况,确保乙方向丙方支付足额工资。

甲方在拨付工程进度款时,应优先保障乙方的工资支付需求。

三、工资支付标准与方式1. 乙方应根据丙方的工种、工作量及工程实际进度,制定具体的工资支付标准。

该标准应确保丙方的工资收入合理且不低于当地最低工资标准。

2. 乙方应采用银行转账或现金等方式向丙方支付工资。

具体支付方式应在协议中明确约定。

四、工资支付时间节点1. 乙方应在每月的特定日期向丙方支付工资。

具体日期应在协议中明确约定。

2. 甲方应在工程进度款拨付时,对乙方的工资支付情况进行监督。

如发现乙方存在拖欠工资的情况,甲方有权暂停拨付工程进度款,直至乙方改正为止。

五、违约责任与赔偿1. 乙方如未按时向丙方支付工资,应承担相应的违约责任。

甲方有权要求乙方赔偿因此给丙方造成的实际损失。

2. 甲方如未履行监督义务,导致乙方拖欠工资的情况发生,甲方也应承担相应的违约责任。

六、争议解决机制1. 如甲乙丙三方在协议履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。

协商不成的,可通过仲裁或诉讼等法律途径解决。

具体仲裁机构或管辖法院应在协议中明确约定。

2. 在争议解决过程中,甲乙丙三方应积极配合,提供必要的证据材料,以便仲裁机构或法院能够公正、高效地审理案件。

建设工程农民工工资支付保障金专用账户三方监管协议(最新版)

建设工程农民工工资支付保障金专用账户三方监管协议(最新版)

建设工程农民工工资支付保障金专用账户三方监管协议(样本)甲方(工资保障金管理方):人社部门地址:联系电话(传真):乙方(工资保障金存储方):施工单位营业执照号码:法定代表人:有效身份证件名称及号码:授权代理人:有效身份证件名称及号码:地址:联系电话(传真):丙方(工资保障金监管方):银行地址:电话(传真):为了加强对建设工程农民工工资支付保障金的管理,经甲乙丙三方一致同意,在平等自愿的基础上签署本协议。

第一条监管账户乙方需在丙方开立银行结算账户,作为乙方建设工程农民工工资支付保障金唯一专用账户,并将其作为本协议约定的监管账户(以下称监管账户),账户信息如下:该账户不能进行通存通兑、不允许开通网上银行。

监管账户资金的划支和返还需甲方审批同意。

第二条监管内容乙方根据甲方出具的《县建设工程农民工工资保障金缴存通知书》将规定金额的工资支付保障金一次性存入监管账户,为保证乙方按照甲方管理要求履行相关义务,乙方在此同意甲方及丙方按照本协议约定监管乙方在丙方开立的监管账户资金,甲方及丙方监管权利及义务包括但不限于:1、甲方的监管权利及义务(1)甲方对工资保障资金数额的确定、资金的使用和返还具有审批权。

保障金监管账户资金的支取和返还需得到甲方审批同意。

具体要求如下①保障金的支取:乙方未按甲方管理要求履行支付农民工工资等相关义务的,甲方有权提取相应数量的工资保障金,用于垫支农民工工资。

提取工资保障金时,甲方应向丙方出具支取保障金的书面通知,丙方按书面通知要求对保障金予以划支。

②保障金的返还:乙方按甲方要求履行相关义务,符合返还工资保障金条件时,应向丙方出示本协议书和甲方出具的《县建设工程农民工工资保障金返还通知书》及银行支付凭证。

缺少上述要件的,丙方不得为乙方办理建设工程农民工工资支付保障金支取手续。

2、丙方的监管权利及义务(1)丙方有权对监管账户的资金的使用和返还进行监管,审核监管账户资金的使用和返还手续是否经过甲方审批同意,是否符合本合同约定。

农民工工资三方协议

农民工工资三方协议

农民工工资三方协议济南市建筑工程项目农民工工资(人工费)专用账户资金托管协议项目名称:甲方(建设单位):乙方(施工总承包企业):丙方(监管银行):根据全市建筑工程项目农民工工资(人工费)专用账户(以下简称“工资专户”)管理制度要求,为保证工资专户资金专款专用以及农民工工资(人工费)按时足额发放,甲、乙双方委托丙方为本项目专户资金监管人,为项目专户资金提供管理,并按照本协议约定履行相关信息披露等服务,甲、乙、丙三方经友好协商,达成以下协议,并共同遵守。

第一章农民工工资(人工费)专户开立及管理第一条工资专户的开立乙方在丙方处开立农民工工资(人工费)专户,用于项目农民工工资(人工费)的发放。

账户信息如下:账户名:账号:开户行名称:XXX第二条工资专户的管理项目建设期间,丙方负责对工资专户进行管理,丙方需根据本协议的条件办理资金支付,不得擅自动用专户资金。

第二章托管职责、期限第三条丙方作为受托银行,应履行以下职责:(一)开立工资专用账户,保管托管资金,确保资金安全;(二)及时向甲方、乙方披露受托资金的相关信息。

第四条协议期限丙方对专户内资金履行监督职责的期限自资金划入工资专户起至工资专户撤销为止。

第三章资金托管应提供的资料第五条乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》。

第四章托管资金收付第六条受托资金存入根据施工合同的划定,甲方每个月将工程工资性工程款(人工费)划入工资专户,丙方确认资金到账后对账户资金推行管理职责。

第七条受托资金拨付(一)乙方委托丙方代发农民工工资(人工费),被代发的农民工个人工资卡申请资料由乙方提供,其真实性由乙方负责。

(二)乙方负责每个月将本工程农民工工资(人工费)支付表报丙方,由丙方从工资专户直接划拨至农民工个人工资卡。

工资支付表的真实性及准确性由乙方负责。

(三)丙方根据乙方提供的工资支付表及时拨付工资(人工费),同一工资支付表上的金额应一次性向农民工工资卡划转完毕。

第八条农民工工资(人工费)监管(一)工资专户资金只能用于本工程划拨人工费和支付农民工工资,不得用于农民工工资(人工费)以外的价款支付。

农民工工资专用账户三方协议

农民工工资专用账户三方协议

建设工程农民工工资专用账户协议甲方(发包人):xxxx公司乙方(承包人):xxxx建设集团有限公司丙方(银行):中国建设银行股份有限公司xxxxx路支行西安xx项目。

根据全市建设工程农民工工资专户管理的要求,为保证项目专户资金专款专用及农民工工资按时足额发放,甲方、乙方为本项目专户资金使用监管人,丙方为项目专户资金实际管理人,由乙方和丙方共同提供项目专户资金管理,并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。

甲、乙、丙三方经友好协商,达成以下协议,并共同遵守。

第一章农民工工资专户开立及管理第一条农民工工资专户的开立乙方须在丙方处开立农民工资专户,用于xxx项目农民工工资的发放。

第二条农民工工资专户的管理项目建设期间,甲方有权对农民工工资专户的资金使用进行监管,丙方负责对农民工工资专用账户进行管理。

丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付,不得擅自动用专用账户资金。

第二章托管职责、期限第三条丙方作为受托银行,应履行以下职责:(一)根据乙方申请开立农民工工资专用账户(账户性质为不能支取现金),保管托管资金,确保资金安全。

(二)丙方每月10日前向甲、乙双方提供账户资金明细表。

(三)丙方根据乙方的签字确认单对项目资金进行管理,办理资金支付。

第四条协议期限甲方、丙方对专用账户内资金履行监督职责的期限为自资金划入受托监管账户之日起至撤销项目农民工工资专用账户为止。

第三章托管资金收付第五条受托资金存入根据施工合同约定,甲方将人工费用划入约定的托管账户,丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。

第六条受托资金拨付乙方委托丙方代表发农民工工资,被代发的农民工个人银行卡申请资料由乙方提供,其真实性由乙方负责。

每月10日前,乙方负责将农民工工资清单报甲方项目部,由甲方项目部审核确认的乙方农民工工资清单给丙方,丙方收到乙方转账支票后依据甲方确认的农民工工资清单从专用账户划拨并代发到农民工的个人银行账户。

工资清单的真实性及准确性由乙方负责。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建设工程农民工工资专用账户资金托管三方协议
建设工程农民工工资专用账户资金托管三方协议
本协议由下列三方订立:
甲方(委托方):____________________(单位或个人名称)
乙方(受托方):____________________(银行名称)
丙方(监管方):____________________(政府监管部门名称)鉴于甲方在建设工程中需支付农民工工资,为保障农民工权益,防止拖欠工资现象,经甲、乙、丙三方协商一致,特订立本协议:
一、账户开户
1.1 乙方根据甲方需求,为农民工开设专用账户,账户名称为“建设工程农民工工资专用账户”,账户开户行为乙方。

1.2 甲方应向乙方提交“建设工程农民工工资专用账户开户申
请书”以及其他相关材料。

乙方应在3个工作日内完成开户手续。

1.3 农民工名单需提供号码、工资卡号及工资发放周期等详细
信息,乙方应在开户时核实信息后录入系统。

二、资金存管
2.1 甲方应将农民工工资提交至乙方指定账户,乙方自动将资
金划入农民工专用账户。

2.2 农民工专用账户的资金只能用于发放农民工工资,不得挪
作他用。

2.3 农民工专用账户的资金不得与甲方自有资金混合使用,主
体账户只作汇款用途不得收取利息。

2.4 农民工工资应在规定时间内发放至其工资卡,乙方应配合
甲方完成工资发放。

三、账户管理
3.1 乙方应建立符合国家标准、符合银行要求的账户管理制度,完善账户安全措施,确保账户资金的安全。

3.2 甲方应妥善保管相关账户信息、密码等,如遗失、泄露等
情况应及时通知乙方做出处理。

3.3 乙方应定期向监管方报送账户信息及资金流向情况等必要
数据。

四、协议期限及约定
4.1 本协议自签订之日起生效,有效期为工程建设周期。

4.2 未尽事宜,按照双方约定执行;如产生争议,涉及仲裁或
诉讼的,由协议下方主体行政区的人民法院或仲裁委员会管辖。

甲方(委托方):____________________
乙方(受托方):____________________
丙方(监管方):____________________
附件:
1、建设工程农民工工资专用账户开户申请书
2、农民工名单
3、资金流向情况汇总表
法律名词及注释:
1、建设工程:指在城市和乡村建设用地上,按照规划和设计图纸,采用建筑、土木、安装、装饰等工程技术和方法,经建设工程规划、设计、施工、验收,投入使用,供社会能够利用的房屋、道路、桥梁、隧道、堤坝、水库、水利枢纽和其他建筑物以及其它土木工程。

2、农民工:指农村劳动力自愿在城市或者城市和乡村结合部从事建筑工地、厂矿、服务业等方面工作的人员。

解决可能遇到的困难及解决办法:
1、农民工工资核算和发放的时效性问题,可以通过加强对取证材料的审核,以及协调乙方及政府监管部门加强资金监督和管理来缩短工资发放的时间。

2、农民工对于账户处置和资金流向等的不理解以及对于工资发放不满的问题,可以通过召开协商会议,加强与农民工之间的沟通和信任,及早解决问题。

相关文档
最新文档