建筑工程施工合同的相关内容习题答案与解析
建筑工程施工合同管理练习题及参考答案
施工协议管理一、施工发承包模式（一）、单项选择题1、建设工程施工招标应具有旳条件有（）。
A．已委托招标代理机构B．招标文献已编制完毕C．初步设计及概算应当履行同意手续旳，已经同意D．施工图设计及预算应当履行同意手续旳，已经同意2、标前会议上，招标人对投标人书面提出旳问题和会议上即席提出旳问题予以解答，会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给（）。
A．提出问题旳投标人B．所有参与标前会议旳投标人C．所有未参与标前会议旳投标人D．每一种投标人3、初步评审中发现投标报价旳单价与数量旳乘积之和与所报旳总价不一致时，应（）。
A．以总价为准B．以大写为准C．以单价为准，并应由投标人代表签字确认D．以单价为准，无需由投标人代表签字确认4、《招标投标法》有关公开招标与邀请招标旳规定，对旳旳有（）。
A．应当招标旳建设工程项目，一般应采用公开招标方式B．公开招标旳长处是招标人有较大旳选择范围，费用较低C．对于技术复杂旳项目，招标人可采用邀请招标D．采用邀请招标方式，招标人应当向五个以上法人或其他组织发出投标邀请书5、某建设项目包括多层住宅、高层住宅、小学及幼稚园等若干单位工程，现业主将多层住宅工程发包给甲施工单位，高层住宅工程发包给乙施工单位，小学及幼稚园工程发包给丙施工单位。
对业主来说，这样旳发包方式在费用控制与进度控制方面旳特点是（）。
A．对投资旳初期控制不利，且不利于缩短建设周期B．对投资旳初期控制不利，但有助于缩短建设周期C．对投资旳初期控制较为有利，且不利于缩短建设周期D．对投资旳初期控制较为有利，但有助于缩短建设周期多选题6、与平行发承包模式相比，施工总承包模式旳不一样之处在于（）。
A．工作程序不一样B．动工日期较迟，建设周期较长C．协议一般实行总价协议D．业主只需要进行一次招标，与一种施工总承包单位签约E．业主只负责对施工总承包单位旳管理及组织协调7、评标中旳商务评审重要是对（）等进行评审。
A．人员配置B．组织构造C．报价构成D．支付条件E．价风格整8、根据我国旳有关规定，有（）情形旳，经同意可以进行邀请招标。
建设工程合同法规习题和答案
建设工程合同法规习题和答案一、单项选择题1. 下列关于建设工程合同的说法，正确的是（）。
A. 建设工程合同是指发包人和承包人之间订立的，由承包人完成工程建设任务的合同B. 建设工程合同是指发包人和承包人之间订立的，由承包人完成工程建设任务的合同C. 建设工程合同是指发包人和承包人之间订立的，由承包人完成工程建设任务的合同D. 建设工程合同是指发包人和承包人之间订立的，由承包人完成工程建设任务的合同答案：A2. 下列关于建设工程合同的要约和承诺的说法，正确的是（）。
A. 发包人向承包人发出的要约是指承包人完成工程建设任务的承诺B. 承包人向发包人发出的要约是指承包人完成工程建设任务的承诺C. 发包人向承包人发出的承诺是指承包人完成工程建设任务的要约D. 承包人向发包人发出的承诺是指承包人完成工程建设任务的要约答案：B3. 下列关于建设工程合同的履行的说法，正确的是（）。
A. 承包人应当按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务B. 发包人应当按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务C. 承包人应当按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务D. 发包人应当按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务答案：A4. 下列关于建设工程合同的解除的说法，正确的是（）。
A. 承包人完成工程建设任务后，发包人解除合同的，合同解除后，承包人应当退还发包人已支付的价款B. 发包人解除合同的，合同解除后，承包人应当退还发包人已支付的价款C. 承包人完成工程建设任务后，发包人解除合同的，合同解除后，承包人应当退还发包人已支付的价款D. 发包人解除合同的，合同解除后，承包人应当退还发包人已支付的价款答案：B5. 下列关于建设工程合同违约责任的说法，正确的是（）。
A. 承包人未按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务的，应当支付违约金B. 发包人未按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务的，应当支付违约金C. 承包人未按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务的，发包人可以解除合同D. 发包人未按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务的，承包人可以解除合同答案：C二、多项选择题1. 下列属于建设工程合同的特征的有（）。
2022年二建《建筑管理与实务》建设工程施工合同管理17道(带答案解析)
二建建筑管理与实务第 1题：解析题(本题20分)某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。
承包合同约定，本工程实行包工包料承包，合同工期180个日历天。
在合同履行过程中发生了以下事件：事件一：按照合同约定，总承包单位应在8月1日交出施工场地，但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成，使幕墙开工事件延误了10d。
事件二：幕墙公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板，考虑该生产厂具有与本工程规模相符的幕墙安装资质，幕墙公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。
总承包单位提出异议，要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同。
事件三：对办好隐蔽工程验收的部位，幕墙公司已进行封闭，但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑，要求重新检验。
事件四：工程竣工验收前，幕墙公司与发包人签订了《房屋建筑工程质量保修书》，保修期限为一年。
问题：1.事件一中，幕墙公司可否要求总包单位给予工期补偿和赔偿停工损失？为什么？2.事件二中，总承包单位要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同是否合理？为什么？3.事件三中，幕墙公司是否可以因这些部位已经进行过隐蔽工程验收而拒绝重新检验？为什么？重新检验的费用应由谁负责？4.事件四中，指出《房屋建筑工程质量保修书》中的保修期限的错误，说明理由并修正保修期限。
【答案解析】：1.可以。
理由：《合同法》第283条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失，所以幕墙公司的要求是合理的。
2.合理。
理由：因为幕墙公司是分包单位，《建设工程质量管理条例》禁止分包单位将其承包的工程再分包。
幕墙公司与铝塑复合板生产单位签订的安装合同属于违法分包合同，应予解除。
3.不可以。
理由：《建设工程施工合同》（示范文本）通用条款第18条规定：“无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要去进行剥露或开孔，并再检验后重新覆盖或修复”。
建设项目施工阶段合同价款的调整和结算重点真题习题答案解析2
第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算（五）计日工1.计日工费用的产生■发包人通知的零星工作，承包人应予执行■采用计日工计价的任何一项变更工作，承包人应在该项变更的实施过程中，按合同约定向发包人提交以下内容复核：（1）工作名称、内容和数量；（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；（3）投入该工作的材料名称、类别和数量；（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；（5）发包人要求提交的其他资料和凭证。
2.计日工费用的确认和支付■计算：签证报告核实的数量×已标价清单中的计日工单价■没有该类计日工单价的，由发承包双方按变更商定■列入进度款支付。
【2018年·单选】关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。
A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格『正确答案』A『答案解析』本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。
选项B，计算：签证报告核实的数量×已标价清单中的计日工单价；选项CD，没有该类计日工单价的，由发承包双方按变更商定。
【2016年·单选】根据《建设工程量清单计价规范》（GB 50500-2013），下列关于计日工的说法中正确的是（）。
（2013年相同考点）A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付『正确答案』C『答案解析』本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。
选项A，计日工费计入投标总价；选项B，发包人通知的零星工作，承包人应予执行；选项D，列入进度款支付。
建筑施工合同试题及答案
建筑施工合同试题及答案一、选择题1. 建筑施工合同的订立应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
以下哪项不是建筑施工合同的主体？A. 发包人B. 承包人C. 设计师D. 监理人答案：C2. 建筑施工合同中，以下哪个条款不是必备条款？A. 工程名称、地点、规模B. 工程质量标准C. 工程进度D. 工程保修期答案：D3. 建筑施工合同中，承包人应当按照约定的期限完成工程。
以下哪个选项不是承包人完成工程的期限？A. 合同约定的工期B. 发包人要求提前完成的期限C. 发包人要求延后的期限D. 工程实际完成的期限答案：D4. 建筑施工合同中，承包人应当按照约定的质量标准完成工程。
以下哪个选项不是承包人完成工程的质量标准？A. 国家相关法律法规规定的质量标准B. 发包人要求的高于国家标准的质量标准C. 发包人要求的低于国家标准的质量标准D. 行业标准答案：C5. 建筑施工合同中，承包人完成工程后，应当按照约定的方式进行验收。
以下哪个选项不是工程验收的方式？A. 发包人组织验收B. 承包人组织验收C. 设计单位组织验收D. 监理单位组织验收答案：B二、填空题1. 建筑施工合同是发包人与承包人之间关于建筑施工的协议，是双方履行_____的依据。
答案：合同义务2. 建筑施工合同中，发包人应当按照约定支付工程价款。
工程价款的支付方式包括_____和转账支付。
答案：现金支付3. 建筑施工合同中，承包人完成工程后，发包人应当及时进行验收。
验收合格的，发包人应当按照约定支付工程价款。
验收不合格的，承包人应当按照_____承担修复、返工等费用。
答案：约定4. 建筑施工合同中，工程质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
工程质量保修期一般为_____年。
答案：25. 建筑施工合同中，承包人应当在合同约定的期限内完成工程。
如承包人未按照约定的期限完成工程的，应当按照_____承担违约责任。
答案：违约金三、简答题1. 建筑施工合同中，发包人的主要义务有哪些？答：发包人的主要义务包括按照约定支付工程价款、提供施工场地、协助承包人完成工程施工等。
建设项目施工阶段合同价款的调整和结算重点真题习题答案解析3
第五章建设项目施工阶段合同价款的调整和结算(3)四、工程索赔类合同价款调整事项（一）不可抗力不可抗力是指在合同履行中出现的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
比如：暴动、爆炸、罢工、地震等。
1.工期延误的处理工期相应顺延。
发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
2.费用损失的承担原则（1）合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
【2018年·单选】因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（）。
A.工程所需清理、修复费用B.运至施工场地待安装设备的损失C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用『正确答案』C『答案解析』本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。
承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。
【2014年·单选】下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包人承担的是（）。
A.因工程损害导致的第三方人员伤亡B.因工程损害导致的承包人人员伤亡C.工程设备的损害D.应监理人要求承包人照管工程的费用『正确答案』B『答案解析』本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。
发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。
（二）提前竣工（赶工补偿）与误期赔偿误期赔偿按比例扣减：如果在工程竣工之前，合同工程内的某单项（或单位）工程已通过了竣工验收，且该部分工程接收证书中表明的竣工日期并未延误，而是合同工程的其他部分产生了工期延误，则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单项（或单位）工程造价占合同价款的比例幅度予以扣减。
[工程类试卷]建设工程施工合同管理练习试卷4及答案与解析
![[工程类试卷]建设工程施工合同管理练习试卷4及答案与解析](https://img.taocdn.com/s3/m/8c989ef933d4b14e8524683e.png)
建设工程施工合同管理练习试卷4及答案与解析一、单项选择题共50题，每题1分。
每题的备选项中只有一个最符合题意。
1 下列行为中不符合暂停施工规定的是( )。
（A）工程师在确有必要时,应以书面形式下达停工指令（B）工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见（C）承包人实施工程师处理意见,提出复工要求后可复工（D）工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复2 在施工过程中,工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在施工质量问题,则修复该部位工程质量缺陷时应由( )。
（A）发包人承担费用和工期损失（B）承包人承担费用和工期损失（C）承包人承担费用,工期给予顺延（D）发包人承担费用,工期给予顺延3 依据施工合同示范文本的规定,某设备安装工程试车时发现,由于设计原因试车达不到验收要求,则应由( )。
（A）发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延（B）承包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用,工期相应顺延（C）设计人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用,工期不予顺延（D）设计人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用,工期相应顺延4 施工中承包人要求使用特殊工艺,经工程师认可后实施,应由( )。
（A）发包人办理申报手续,发包人承担相关费用（B）发包人办理申报手续,承包人承担相关费用（C）承包人办理申报手续,承包人承担相关费用（D）承担人办理申报手续,发包人承担相关费用5 施工合同示范文本规定,因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工,( )后推迟开工日期。
（A）承包人以书面形式通知工程师（B）发包人以书面形式通知承包人（C）工程师以书面形式通知承包人（D）工程师征得承包人同意6 施工合同示范文本规定,工程竣工验收时,验收委员会提出了修改意见,承包人修复后达到验收要求的,其竣工日期为( )。
（A）送达竣工验收报告日（B）修改后提请发包人验收日（C）修改后验收合格日（D）办理竣工移交手续日7 施工合同示范文本规定,工程实际进度与计划进度不符时,承包人按工程师的要求提出改进措施,经工程师认可后执行,事后发现改进措施有缺陷,应由( )承担责任。
建设工程合同真题及答案
建设工程合同真题及答案【真题】某建筑工程公司与甲方签订了一份施工合同，合同约定了工程的范围、质量标准、工期要求以及合同价款等关键条款。
在合同执行过程中，由于设计变更导致工程量增加，双方协商一致决定对合同价款进行调整。
请回答以下问题：1. 设计变更导致工程量增加时，应如何调整合同价款？2. 若双方无法就新的合同价款达成一致意见，应如何解决？3. 在合同执行过程中，如果出现工程质量问题，应当如何处理？【答案范本】1. 当设计变更导致工程量增加时，首先应根据变更后的工程量和原定的单价计算出新增部分的价款。
双方应根据实际情况协商确定是否对原合同价款进行调整。
如果双方同意调整，应签订书面的补充协议，明确新增工程量的价款以及调整后的合同总价。
补充协议应作为原合同的组成部分，具有同等法律效力。
2. 如果双方无法就新的合同价款达成一致意见，可以采取以下几种方式解决：- 继续协商，寻求第三方中介机构或专家的意见，以达成共识；- 请求行业协会或其他专业机构进行调解；- 按照合同约定的争议解决方式，如仲裁或诉讼，依法解决争议。
3. 在合同执行过程中，如果出现工程质量问题，应当按照以下步骤处理：- 应及时通知对方，并要求施工单位在合理期限内无偿修复或更换不合格的工程部分；- 如果质量问题严重，影响工程安全或使用功能，甲方有权要求停止施工，并进行整改；- 若施工单位未能在规定时间内完成整改，甲方可以委托第三方进行修复，并从应付给施工单位的款项中扣除相应的费用；- 如果因工程质量问题造成甲方损失，甲方可以要求施工单位赔偿损失。
在处理合同中出现的任何问题时，都应当遵循公平、公正的原则，确保双方的合法权益得到保护。
同时，所有的调整和解决方案都应当以书面形式确认，以便留存证据，防止未来可能出现的纠纷。
工程合同管理：建设工程施工合同管理习题与答案
一、单选题1、施工合同示范文本规定，（）造成竣工日期的延误，致使工程不能按合同工期竣工，承包商必须承担违约责任。
A.经业主代表或总监理工程师确认工程量变化B.经总监理工程师确认，业主批准的工程设计变更C.承包商遇到了合同专用条款约定的等级以上的大风D.分包商负责完成的工程质量不合格正确答案：D2、下列说法不正确的是( )A.程师为了探查地基覆盖层情况，可以要求承包商进行地质钻探或挖探坑B.为了确保工程质量，工程师有权要求对承包商采购的材料进行额外的物理、化学、金相等试验C.缺陷责任期内，只要不属于承包商使用有缺陷材料或设备、施工工艺不合格，调查费用应由业主承担D.在缺陷责任期内．承包商对移交工程承担照管责任正确答案：D3、某工程部位未经监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后发现工程质量达不到合同要求，则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为（）A.费用和工期损失由业主承担B.费用由承包商承担，业主给予工期顺延C.费用由业主承担，工期不予顺延D.费用和工期损失由承包商承担正确答案：D4、.施工合同文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是（）A.承包商承担保护费用，工期不予顺延B.业主承担保护措施费用，工期不予顺延C.业主承担保护措施费用，工期予以顺延D.承包商承担保护费用，工期予以顺延正确答案：C5、施工合同中， _________ 不是业主应承担的义务。
A.提供真实的地质和地下水文资料B.组织设计单位图纸会审并进行设计交底C.获得进入施工现场通行道路的使用权D.建立施工现场的安全保护设施正确答案：D6、施工合同示范文本规定，（）造成竣工日期的延误，致使工程不能按合同工期竣工，承包商必须承担违约责任。
A.经工程师确认工程量变化B.经工程师确认，业主批准的工程设计变更C.分包商负责完成的工程质量不合格D.承包商遇到了合同专用条款约定的等级以上的大雨正确答案：C7、以包工包料方式承包的施工合同，施工企业的项目经理在建筑材料采购合同履行中有过错而出现违约。
工程合同习题答案
工程合同习题答案【习题一】某建筑工程项目，甲方与乙方签订了施工合同。
合同约定，乙方应按照国家相关标准和规范完成施工任务，并在约定的时间内交付使用。
请问，如果乙方未能按时交付工程，应承担哪些责任？答案：如果乙方未能按时交付工程，根据民法典的相关规定，乙方应承担违约责任。
具体责任可能包括但不限于：支付违约金、赔偿甲方因延期交付造成的损失、承担由此产生的额外成本等。
如果延期交付给甲方造成了严重后果，甲方还有权要求解除合同并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。
【习题二】在工程施工过程中，由于甲方提供的材料不符合质量要求，导致乙方无法按期完成施工任务。
乙方应当如何处理？答案：在这种情况下，乙方首先应及时向甲方通报情况，并提出书面索赔。
乙方应在合理时间内提供证明材料，说明甲方材料不符合质量要求的情况及其对工程进度的影响。
乙方有权要求甲方承担由此增加的成本和延误工期的损失。
如果甲方不同意乙方的索赔要求，双方可以通过协商解决；协商不成时，可以依据合同约定的争议解决方式进行处理，如提交仲裁或诉诸法院。
【习题三】假设在工程施工过程中，发生了不可抗力事件，导致工程无法按期完成。
请问，这种情况下，乙方是否可以免除责任？答案：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。
如果在工程施工过程中发生了不可抗力事件，导致工程无法按期完成，乙方可以根据《中华人民共和国民法典》的规定，部分或全部免除责任。
但是，乙方必须在事件发生后及时通知甲方，并采取措施减少损失。
如果乙方未能及时通知或未采取合理措施减少损失，乙方仍应对扩大的损失承担责任。
【习题四】甲方与乙方签订的工程合同中约定了质保期为两年。
在质保期内，甲方发现工程质量存在问题，应如何维护自己的权益？答案：在质保期内，如果甲方发现工程质量存在问题，应及时书面通知乙方，并要求乙方在合理期限内进行修复或更换。
乙方有义务根据合同约定进行无偿修复或更换，以确保工程质量符合合同约定的标准。
建设工程合同真题及答案
建设工程合同真题及答案真题案例1. 问：建设工程合同中，关于工期延误的责任划分，以下哪项描述是正确的？A. 不论何种原因，只要工期延误，承包方应负全责. 由于不可抗力导致的工期延误，承包方不承担责任C. 发包方提供的材料延迟到货导致工期延误，应由承包方承担责任D. 设计变更导致的工期延误，应由承包方承担责任答案：解析：根据《中华人民共和国民法典》的规定，因不可抗力不能履行合同的，部分或者全部免除责任，除非法律另有规定。
因此，选项是正确的。
其他选项均未能准确反映法律规定的内容。
2. 问：在建设工程合同中，关于质量保证期的约定，以下哪项是正确的？A. 质量保证期由双方自由约定，无固定标准. 质量保证期的起始时间应当从工程竣工验收合格之日起算C. 质量保证期内，发包方无权要求承包方承担维修责任D. 质量保证期届满后，承包方不再承担任何质量责任答案：解析：质量保证期的起始时间通常是从工程竣工验收合格之日起算，这是业界的通行做法。
选项A虽然双方可以自由约定，但通常有行业标准或习惯。
选项C和D忽略了质量保证期内承包方应承担的责任，因此不正确。
3. 问：在建设工程合同中，关于价款支付的条款，以下哪项描述是正确的？A. 发包方应在工程开工前支付全部合同价款. 承包方完成工程量的一半时，发包方应支付至少50%的合同价款C. 发包方有权在工程未经验收合格的情况下拒绝支付合同价款D. 无论工程进度如何，发包方应按月支付固定的合同价款答案：C解析：发包方在工程未经验收合格的情况下，确实有权拒绝支付合同价款，因为这意味着工程尚未达到合同约定的标准。
其他选项未能准确反映民法典及行业惯例。
总结。
建设工程施工合同解析试题
建设工程施工合同解析试题试题一：多项选择题下列关于建设工程施工合同的描述，正确的有（）。
A. 施工合同通常包括通用条款和专用条款两部分. 专用条款的内容可以由双方协商确定，不受任何限制C. 合同中的履约保证金是为了保障合同的履行而设置D. 施工合同中不包含对工程质量的要求和标准答案：AC解析：施工合同确实分为通用条款和专用条款两大部分，其中通用条款是标准化的内容，而专用条款则根据具体项目的实际情况定制。
履约保证金的设置是为了确保合同能够顺利执行，防止违约行为的发生。
而选项的错误在于专用条款虽然可协商，但必须在法律允许的范围内。
选项D的错误在于施工合同中通常会详细规定工程质量的要求和标准。
试题二：判断题施工合同一旦签订，任何一方都不能单方面变更合同内容。
（错）解析：施工合同虽然是双方协商一致的结果，但在特定情况下，如遇到不可抗力或者双方同意的情况下，合同内容是可以变更的。
因此，该判断是错误的。
试题三：简答题请简述施工合同中对工期延误的处理原则。
答案：施工合同中对工期延误的处理原则通常包括以下几点：需要明确延误责任方，是否因承包商的原因导致延误；根据合同约定的违约金或罚款条款进行处理；再次，如果延误是由不可抗力因素造成的，应当按照合同中关于不可抗力的条款执行；双方可以通过协商解决延误问题，必要时可对合同进行相应的调整和补充。
试题四：案例分析题某建筑工程项目在施工过程中，由于设计变更导致原计划的工期延长。
请分析在这种情况下，应如何处理合同事宜，并说明理由。
答案：在这种情况下，首先应该查看合同中关于设计变更的相关条款，确认变更是否属于合同允许的范围。
如果是，那么应根据合同规定的程序和要求进行变更，并及时通知对方。
双方应协商确定新的工期和可能增加的费用，并对合同进行书面修改。
理由是设计变更直接影响工程的实施，需要确保合同内容与实际情况相符，保证项目的顺利完成。
第六章 建设工程施工合同管理模拟题含答案解析
第六章建设工程施工合同管理一、单项选择题（每题1分。
每题只有1个选项最符合题意）【习题】根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。
（2014年真题）A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准『正确答案』B『答案解析』本题考查的是合同文件。
合同的组成文件包括：合同协议书；中标通知书；投标函及投标函附录；专用合同条款；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价的工程量清单；经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。
参见教材P78。
【习题】根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。
（2014年真题）A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构『正确答案』C『答案解析』本题考查的是明确保险责任。
如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。
如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。
参见教材P81。
【习题】根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。
（2014年真题）A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人『正确答案』C『答案解析』本题考查的是发包人的义务。
施工准备阶段，发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底，以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。
参见教材P82。
【习题】由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需要更换，则该事件的处理方式应为（）。
（2014年真题）A.发包人拆除不合格设备B.发包人负责更换C.发包人重新安装D.合同工期不予顺延『正确答案』B『答案解析』本题考查的是施工质量管理。
由发包人采购承包人安装的设备，因设备质量问题需要更换的，发包人负责更换。
《建设工程合同管理》习题及答案..
《建设工程合同管理》习题及答案一、判断题1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。
( )A、是B、否2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。
( )A、是B、否3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( )A、是B、否4、保留金待竣工验收合格后一次发还。
( )A、是B、否5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了( )A、是B、否6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。
( )A、是B、否7、转让是属于合同主体的变更。
( )A、是B、否8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )来源：学易网A、是B、否9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。
( )A、是B、否10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( )A、是B、否11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( )A、是B、否转自学易网 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。
( )A、是B、否13、保证合同的当事人是债权人和保证人( )A、是B、否14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )A、是B、否15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。
( )A、是B、否16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人( )A、是B、否17、招标是要约，投标是承诺。
( )A、是B、否18、转让是属于合同主体的变更。
( )A、是B、否19、代理不合法的合同属于无效合同。
( )A、是B、否20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( )A、是来源：学易网B、否二、单项选择题1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。
施工合同问答题
问答题：施工合同的订立、履行和管理一、施工合同的订立1. 请简述施工合同的订立程序？答：施工合同的订立程序包括以下几个步骤：（1）双方协商确定合同订立的意向；（2）编制合同草案，明确合同双方的权利和义务；（3）双方对合同草案进行谈判，达成一致意见；（4）合同双方签署合同文本，加盖公章；（5）合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。
2. 施工合同中，发包人和承包人的主要权利和义务是什么？答：发包人的主要权利和义务包括：（1）按照合同约定支付工程价款；（2）提供施工场地和施工条件；（3）对承包人的施工过程进行监督和检查；（4）协调解决施工过程中的问题，确保工程顺利进行。
承包人的主要权利和义务包括：（1）按照合同约定完成施工任务，保证工程质量、安全、进度和投资控制；（2）遵守国家法律法规和行业标准，严格按照设计文件和施工规范施工；（3）负责施工场地的环境保护和安全生产；（4）接受发包人的监督和检查，及时解决发包人提出的问题。
3. 施工合同中，如何约定工程价款的支付方式和支付时间？答：施工合同中，工程价款的支付方式和支付时间可以根据双方协商确定。
一般有以下几种方式：（1）按工程进度支付：根据工程实际完成进度，按照合同约定的比例支付工程价款；（2）按阶段支付：将整个工程分为几个阶段，每个阶段完成后支付相应比例的工程价款；（3）一次性支付：工程完成后一次性支付全部工程价款。
支付时间一般在合同中明确规定，如每季度末或工程进度达到一定比例时支付。
同时，合同中还可以约定支付工程价款的前提条件，如工程质量合格、安全无事故等。
4. 施工合同中，如何约定工程质量保修期和保修责任？答：施工合同中，工程质量保修期一般为工程竣工验收合格之日起一定年限，如2年、3年等。
保修责任如下：（1）承包人应对工程质量负责，确保工程达到设计文件和施工规范要求；（2）保修期内，如发生工程质量问题，承包人应立即进行维修或更换，并承担相应费用；（3）保修期内，如因承包人原因导致工程质量问题，承包人应承担维修费用和相关损失；（4）保修期内，如非承包人原因导致工程质量问题，双方可协商确定责任方及维修费用。
建设工程合同条款真题与答案
建设工程合同条款真题与答案一、单选题1. 下列关于建设工程合同的说法，错误的是（）。
A. 建设工程合同是指发包人与承包人之间，就完成特定建设工程的目标、质量、安全、进度和投资等事项达成的协议B. 建设工程合同的承包人应当具备相应的资质条件C. 建设工程合同的发包人应当按照约定的时间和方式支付工程价款D. 建设工程合同的解除应当符合法律、法规和合同的约定答案：A解析：建设工程合同是指发包人与承包人之间，就完成特定建设工程的目标、质量、安全、进度和投资等事项达成的协议，选项A说法错误。
2. 下列关于建设工程合同履行期限的说法，正确的是（）。
A. 建设工程合同的履行期限自合同签订之日起计算B. 建设工程合同的履行期限应当根据工程的特点和双方当事人的约定确定C. 建设工程合同的履行期限不得少于工程竣工验收合格之日D. 建设工程合同的履行期限不得少于合同签订之日起六个月答案：B解析：建设工程合同的履行期限应当根据工程的特点和双方当事人的约定确定，选项B说法正确。
3. 下列关于建设工程合同价款的说法，正确的是（）。
A. 建设工程合同的价款应当固定不变B. 建设工程合同的价款可以根据工程进度和质量进行调整C. 建设工程合同的价款应当在合同签订之日起支付D. 建设工程合同的价款支付方式由双方当事人约定，但不得违反法律法规的规定答案：D解析：建设工程合同的价款支付方式由双方当事人约定，但不得违反法律法规的规定，选项D说法正确。
4. 下列关于建设工程合同违约责任的说法，正确的是（）。
A. 承包人未按照约定的质量完成工程的，应当按照合同约定承担违约责任B. 发包人未按照约定的时间和方式支付工程价款的，应当按照合同约定承担违约责任C. 因不可抗力不能履行合同的，可以免除违约责任D. 建设工程合同违约责任的规定适用于所有类型的建设工程合同答案：B解析：发包人未按照约定的时间和方式支付工程价款的，应当按照合同约定承担违约责任，选项B说法正确。
施工合同解答题
施工合同解答题一、施工合同的定义和作用1. 施工合同的定义施工合同是指业主（或委托人）与施工单位（或承包人）之间，为完成一定的建筑工程项目，明确双方的权利、义务和责任，依照法律法规和工程建设标准，通过协商一致而达成的具有法律效力的文件。
2. 施工合同的作用（1）明确双方权益：施工合同明确了业主和施工单位在工程项目中的权利、义务和责任，有利于双方在合同履行过程中维护自身权益。
（2）规范工程质量：施工合同规定了工程项目的质量标准和要求，确保施工单位按照约定的标准完成工程，保证工程质量。
（3）控制工程进度：施工合同约定了工程项目的工期，施工单位需按照约定的时间完成工程，有利于控制工程进度。
（4）降低合同纠纷：施工合同是具有法律效力的文件，双方在履行合同过程中发生纠纷时，可以依据合同约定解决纠纷，降低合同纠纷的风险。
（5）提高工程投资效益：施工合同明确了工程项目的投资额和支付方式，有利于业主合理控制投资成本，提高工程投资效益。
二、施工合同的主要内容1. 合同当事人施工合同中应明确业主（或委托人）和施工单位（或承包人）的名称、地址、法定代表人等基本信息。
2. 工程项目的概况和范围施工合同应详细描述工程项目的地理位置、规模、建设内容、工程量等。
3. 合同价格施工合同应明确工程项目的总价款、付款方式、付款进度等。
4. 合同工期施工合同应约定工程项目的开工日期、竣工日期及工期顺延的条件和责任。
5. 质量标准和要求施工合同应明确工程项目的质量标准、验收条件、验收程序等。
6. 合同的履行和保证施工合同应规定双方在合同履行过程中的权利、义务和责任，包括但不限于施工安全、工程变更、材料设备供应、协调管理等。
7. 违约责任施工合同应明确双方在违约情况下的责任和损失赔偿。
8. 争议解决施工合同应约定解决合同争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
9. 合同的生效、变更和解除施工合同应明确合同的生效条件、合同变更和解除的条件及程序。
二建【法规】 建设工程合同制度_练习题0401
2Z204010 建设工程合同制度一、单项选择题1、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定由乙部分垫资，待工程竣工验收合格后全部结算，工程验收合格后，结算过程中双方就工程款发生了纠纷，诉至法院。
乙除要求甲结算工程款外，还提出对垫资的利息要求。
本例中法院对垫资利息的正确处理是（）。
A、按民间借贷处理，垫资的利息为银行同期同类贷款利率的4倍B、按银行借贷处理，垫资的利息按略高于银行同期同类贷款利率计算C、合同中并无利息的约定，垫资不计息D、甲乙双方签订的有垫资条款的合同因违反了政府的有关规定而无效，法院不予受理2、《合同法》规定，解除合同时，当事人对异议期限有约定的从其约定，无约定的，最长期（）。
A、1个月B、3个月C、6个月D、1年3、建设工程施工合同约定，施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的（）。
A、附期限解除B、附条件解除C、附期限终止D、附条件终止4、下列不属于权利义务终止情形的是（）。
A、债务已经按照约定履行B、债务抵消一部分C、债权债务归于同一人D、债务人依法将标的物提存5、关于合同示范文本的说法，正确的是（）。
A、示范文本能够使合同的签订规范和条款完备B、示范文本为强制使用的合同文本C、采用示范文本是合同成立的前提D、采用示范文本是合同生效的前提6、下列（）不属于承包人的主要义务。
A、对工程进行垫资B、不得违法转包C、不得违法分包D、接受发包人有关检查7、关于施工合同特征的说法，错误的是（）。
A、施工合同是双务合同B、施工合同是要式合同C、施工合同客体是工程D、施工合同是有偿合同8、根据《合同法》，不可以采用口头形式的合同是（）。
A、租赁合同B、买卖合同C、建设工程合同D、借款合同9、某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。
工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（）。
A、未成立B、补签后成立C、成立D、备案登记后成立10、按照我国《合同法》规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成的重大误解，而订立了损害己方利益的合同，则该当事人可以（）。
建设工程施工合同考题
建设工程施工合同考题一、选择题1. 施工合同中，通常由甲方负责的是：A. 提供施工图纸和技术资料. 保证工程质量C. 提供施工现场的安全防护D. 负责工程款的支付正确答案：D2. 若因乙方原因导致工程延期，以下哪项说法是正确的？A. 甲方应承担延期责任. 乙方应赔偿甲方因此造成的损失C. 甲方可以无条件解除合同D. 乙方无需承担任何责任正确答案：二、判断题1. 施工合同中的违约金条款是可选的，双方可以根据实际情况决定是否设定。
（错）2. 施工合同应当明确工程的质量标准和验收标准。
（对）三、简答题1. 请简述施工合同中对于工程变更的规定通常包含哪些内容？答：工程变更的规定通常包含变更的程序、变更后的价格调整机制、变更对工期的影响及相应的责任归属等。
具体来说，应当明确变更申请的提出、审核、批准的流程，变更实施的条件，以及变更后增加或减少的费用计算方法和承担方。
同时，还需说明变更对原定工期的影响，以及由此产生的延期责任如何划分。
2. 如何在施工合同中约定关于隐蔽工程的检查和验收？答：隐蔽工程的检查和验收应当在施工合同中特别提及，明确隐蔽工程的范围、检查的时间点、参与验收的双方代表、验收的标准和方法。
通常情况下，隐蔽工程在覆盖前应由甲方或者甲方委托的第三方进行检查验收，乙方应提供必要的技术资料和配合。
验收合格后，双方应签署验收记录，作为后续工程继续进行的依据。
四、案例分析题假设在一项建设工程中，甲方为开发商，乙方为承包商。
合同规定了工程的总价款、工期、质量标准等基本条款。
在施工过程中，由于地质条件不符合预期，乙方提出了设计变更的请求。
请问：1. 在这种情况下，设计变更应如何操作？2. 如果设计变更导致了成本的增加和工期的延长，这些额外费用和责任应由谁承担？3. 甲乙双方应如何协商解决由此产生的争议？答：1. 设计变更应按照合同约定的程序进行。
乙方应提交变更申请及相关的技术论证报告给甲方，甲方在收到申请后应在合理时间内进行审核并作出决定。
建筑工程施工合同的相关内容习题答案与解析
建筑工程施工合同的相关内容习题答案与解析本着公平合理、互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。
双方就具体事宜达成以下协议：包工包料者合同签约后预付____%价款，余款竣工验收后一周内付清，如拖延付款，每拖延一日罚所欠款项的____%。
奖励：除合同条款另有约定外，符合下述情况之一时，发包方可按合同条款中约定的标准和方法，给予承包方奖励。
本工程进行期间，如因配合进度或施工需要，甲方及监理认为必须增加工人或需加开夜班时，乙方应立即照办，不得推托拒绝，并不得要求加价，如乙方不服从现场监理及甲方管理的，甲方有权扣除进度款1-5万元人民币作处罚;按合同约定由甲方提供的材料、设备(见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表)，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理施工工期：自2020年9月15日至2020年11月31日。
甲方对乙方进行半个月的试工期，若在试工期内质量、安全、信誉等达不到甲方要求，或不能令甲方满意的，甲方有权终止合同，并以书面形式告知乙方，乙方无条件退场，由此而发生的费用、责任由乙方自负。
合同签订之后，乙方必须按合同规定时间保证劳动力、材料及施工机械设备进入施工地点，否则，甲方将按乙方自行解除合同处理。
甲方员工应自觉维护公共卫生，如骨头、菜渣等不得倒在地面及桌面上，应自觉把残渣倒入桶内，不自觉者应由甲方负责。
(4)依法进行招投标。
《招标投标法》第50、52、53、54、55、57条对中标无效的情形做了具体的规定，发包方和承包方的违法行为都可能导致招投标无效。
感谢您的阅读，祝您生活愉快。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程施工合同的相关内容习题答案与解析
一、单项选择题1．B；2．B；3．A；4．D；5．A；6．D；7．D 二、多项选择题来源：yyks. 1．B、C、E；2．A、B、D；，3．B、C、D [解析] 3．答案B、C、D：总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包，所以选项A是错误的。
总承包单位就分包工程对建设单位要承担连带责任，所以选择E是错误的。
三、案例题[案例1]答：(1)A单项工程采用总价合同形式不恰当，因为项目工程量难以确定，双方风险较大。
第2条中供“乙方参考使用”提法不当，应改正为保证资料(数据)真实、准确，作为乙方现场施工的依据。
第3条中“允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位”不妥，不允许分包单位再次分包。
(2)工程施工合同按计价方式不同分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同三种形式。
(3)由于国家指令性计划有重大修改或政策上原因强制工程停工，造成合同的执行暂时中止，属于法律上、事实上不能履行合同的除外责任，这不属于业主违约和单方面中止合同，故业主不承担违约责任和经济损失赔偿责任。
承包商因遭遇不可抗力被迫停工，根据合同法规定可以不向业主承担工期拖延的经济责任，业主应给予工期顺延。
[案例2]答：来源：yyks. (1)因为固定价格合同适用于工程量能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂的项目。
该工程基本符合这些条件，而且在报价中已经考虑了各种风险因素的费用，故采用固定价格合同是合适的。
(2)不可以。
因为本工程采用的是固定价格合同，材料涨价的风险应由承包商承担。
[案例3]答：(1)该工程采用可调价格合同形式是恰当的，因为项目工程量难以确定，双方风险较大。
(2)按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以协议条款为准，应认定工期目标是591d。
[案例4]答：(1)不能成立。
根据合同文件中招标文件和合同专用条款的有关约定，本工程属于固定综合单价包干合同，所有因素的调整将不予考虑。
(2)符合。
根据合同文件中第10项的约定，合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
[案例5]答：(1)不符合法律规定。
承包商乙的行为属于非法转包行为。
(2)根据《建设工程质量管理条例》的规定，违法分包行为主要有：1)总承包单位将建设工程分包给不具备相。