脚手架施工承包合同
脚手架承包协议书9篇
脚手架承包协议书9篇第1篇示例：脚手架承包协议书甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）鉴于：甲方为一家______公司，专业从事搭建脚手架等工程施工作业，拥有雄厚的技术实力和丰富的施工经验；乙方为一家______公司，希望委托甲方进行脚手架搭建工作；双方经友好协商，达成以下协议：一、工程内容1.1 乙方委托甲方为其提供脚手架搭建服务，包括但不限于搭建、拆除、维护等相关工作。
1.2 工程地点：______（具体地址）。
1.3 工程期限：______（具体时间）。
二、工程价格2.1 甲方承诺按照双方达成的工程内容进行报价，价格为______元。
2.2 工程价格包括人工、材料、设备及其他相关费用，乙方无需额外支付其他费用。
三、双方责任3.1 甲方承诺按时按质完成工程，确保工程安全、质量可靠。
3.2 乙方承诺提供必要的配合，配合甲方施工进度，保障工程进展顺利。
四、款项支付4.1 乙方在签订本协议后，应当于工程开始前支付预付款______元作为工程启动费用。
4.2 工程完成后，乙方应当及时支付尾款______元。
4.3 款项支付方式：______（具体方式）。
五、工程变更5.1 如因不可抗力等因素导致工程内容发生变化，双方应当及时协商并签订书面变更协议。
5.2 工程变更后，价格和工程期限将相应调整。
六、风险责任6.1 工程施工过程中如发生人身伤亡或财产损失，双方应当及时协商处理。
6.2 甲方因施工质量问题导致的损失由甲方承担，乙方因自身原因导致的损失由乙方承担。
七、保密条款7.1 双方均应当对本协议涉及的商业机密和技术机密进行保密，不得向第三方透露。
7.2 违反保密条款将承担相应的法律责任。
八、违约责任8.1 在工程期限内，如有一方未履行本协议的任何一项义务，应当赔偿对方由此造成的损失。
8.2 一方因不可抗力等原因致使无法履行本协议的义务，应当及时通知对方，并努力减少损失。
九、法律适用9.1 本协议适用中华人民共和国法律。
外脚手架承包合同8篇
外脚手架承包合同8篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方外包外脚手架工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________。
2. 工程地点：__________。
3. 承包范围：外脚手架搭设、维护至工程竣工（包括脚手架的选材、制作、安装、拆卸及运输等）。
具体内容在工程施工组织设计中明确。
二、承包方式及工期要求乙方采用包工包料的方式承包本工程，工期自合同签订之日起计算至工程竣工并经验收合格为止。
在合同实施过程中，乙方应确保工程进度的按时完成。
若因乙方原因造成工期延误，甲方有权按照合同约定进行处罚。
三、合同价格及付款方式本合同总价款为人民币__________元整（大写：__________元整）。
具体支付方式为：合同签署后，甲方按工程进度支付乙方工程款。
在脚手架搭建完成并通过验收后支付工程款的______%；脚手架维护至主体结构封顶并通过验收后支付工程款的______%；剩余______%作为质保金，待工程竣工并通过验收后一次性付清。
四、工程质量及验收标准乙方应按照国家和地方现行的相关规范、标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。
如因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应负责无偿返工并承担相应损失。
验收标准按照《建筑施工脚手架安全技术统一规范》等相关规范执行。
五、安全施工及违约责任1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保脚手架搭设和使用的安全性。
如因乙方违反安全规定造成事故，乙方应承担全部责任并赔偿损失。
2. 双方应严格遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。
违约金的具体数额和赔偿方式在合同中详细约定。
六、其他条款1. 甲方提供施工所需的电源、水源及其他必要的施工条件。
2. 乙方负责脚手架的选材、制作、安装、拆卸及运输等全过程工作，确保材料的质量和安全使用。
脚手架承包合同标准模板(6篇)
脚手架承包合同标准模板甲方：_____乙方：_____甲方将_____工程中的所用钢管扣件、安全网竹片和工程中的外脚手架搭设工程双包给乙方施工，经甲方双方友好协商特定协议如下：1.乙方负责工程的外脚手架搭设拆除，外脚手架搭设必须符合合肥市建设委员会印发的《建筑施工脚手架安全技术规定》的通知具体规定以及安全措施的实施。
2.本工程架子搭设按实际建筑面积每平米元计算给乙方。
3.架子工必须具备中华人民共和国标准《特种作业人员安全操作证》后方可施工。
4.安全网、竹片选材严格按照安全施工规范，所有外架上每层铺竹片，外围挂网全封闭施工，包括脚手片安全网进场、退场装卸。
甲方配合乙方脚手架材料的管理不得恶意侵害，如有发现按原价赔偿。
5.外架搭设必须符合安全技术规定的技术条件，架子搭设后必须经专人验收合格后方可使用，每幢架子均有专人负责监视保养，做好记录，发现隐患立即加固。
6.外架使用完毕后拆除应由专人负责指挥，警戒自上而下进行拆除，拆下的材料要及时清理出现场，不得阻碍现场施工。
工地防护棚、临边防护搭设拆除（含临边油漆材料操作乙方无条件接受）。
7.所有进入现场的架子工，必须经过甲方办理有关手续以及做好安全技术交底后方可上岗工作。
在施工中架子要严格按照建筑施工脚手架搭设的规章制度和相关文件精神进行操作施工。
在具体架子工操作过程操作所造成的一切安全事故由乙方负责，与甲方无关。
如果甲方其他班组的工作人员在施工操作过程中不是架子造成钢管和扣件或架子搭设造成情况下所造成的安全事故全部由甲方自负。
8.外墙的脚手架搭设必须符合甲方施工进度和相关的施工要求，一般超过施工露出呢个1_2排，如因材料跟不上或因搭设速度慢等原因给甲方停工所造成的损失均由乙方负责。
9.本工程按甲方施工进度要求，乙方提供半层木工制模钢管和扣件（不含三形扣件）工甲方循环使用，甲方应有负责人提前三天向乙方提交所需材料清单，乙方应按每天工程工程量的需要提供到现场，室内排架搭设由甲方负责，甲方不准用制模钢管和扣件另搭设室内粉刷脚手架，甲方应严格要求内架制作的架子工不得恶意侵害，如发现按原价的双倍赔偿，或有权终止甲方使用，内架使用完拆除下的钢管和扣件必须分离，材料不得随意抛扔，应整齐堆放到能够装车的马路边给乙方装车。
脚手架施工合同模板(8篇)
脚手架施工合同模板发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：甲方将工程的楼房外墙钢管脚手架承包给乙方搭设，为维护双方的合法权利，本着互利平等原则，经双方友好协商，特签订以下合同。
一、工程概况及承包范围1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：①、本合同内的各单位工程的外墙钢管脚手架（含外墙安全挡板，电梯井内脚手架等）的搭设和拆除，脚手架的安全网铺设安装，所有钢管、扣件和安全网等材料均由乙方自行采购运往工地，工程完工后由乙方拆除搬运撤离工地，其发生的一切费用均由乙方自理。
②、脚手架上的脚踏板由乙方负责安装和拆除，但脚踏板及其安装用的铁丝由甲方负责。
二、承包方式：包工包料，包质量，包工期，包安全的承包方式。
三、承包单价：按工程图纸尺寸，结合现场实际搭设以垂直投影面积进行计算（安全挡板按水平投影）以每平方米（人民币）14.5元。
计算时间以各单位工程搭设外架的第一天日期算起（以工地签证开工日期为依据）总施工使用工期6个月。
如甲方在6个月时间内不能完工拆除外架，甲方应补给乙方超期每月每平方米（人民币）1.2元作为材料折旧费。
四、工程质量和制度：①、乙方应服从甲方现场管理人员的安排和指挥，严格按照外架脚手架搭设的有关规范进行施工，确保安全牢固，紧跟施工现场进度。
②、乙方应紧跟每层楼板予埋ф6钢筋拉杆筋，材料由甲方供给。
五、安全：①、乙方应严格按照安全操作规范进行施工，并承担自身原因造成的一切财产和伤亡事故的责任和费用。
②、乙方在施工中应遵守工地的安全管理条例，上班不准穿拖鞋必须戴安全帽和安全带，在搭设和拆除外架时不准随意从上方向下乱丢乱扔，甲方有权对乙方因管理不善而违反安全操作规程的行为进行监督管理，情节严重的处以罚款六、文明施工：乙方在施工中要严格遵守现场文明施工环境保护规定，做到每天工完场清，材料堆放整齐，如乙方忽视现场管理造成工地现场零乱污染。
甲方有权按工地处罚条例进行处罚。
七、甲方提供乙方工人住宿及生活用水用电，但工人生活用水电费按每人每月元/月计算，其水电费用在工程结算时进行扣除。
脚手架承包合同完整版7篇
脚手架承包合同完整版7篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方脚手架工程承包给乙方施工一事，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________脚手架工程。
2. 工程地点：__________________。
3. 承包范围：乙方负责按甲方提供的施工图纸及相关技术资料进行脚手架的施工及拆除。
包括脚手架的材料采购、制作、安装、拆除等全部工作。
具体内容包括但不限于：外墙脚手架的搭建与拆除等。
二、合同工期开工日期：_____年_____月_____日，完工日期：_____年_____月_____日。
具体时间按照甲方通知为准。
三、合同价格及付款方式1. 合同总价：大写__________________元整（人民币），小写￥______元整。
该价格为包工包料价格，包括人工费、材料费、措施费以及税金等完成本工程所需的一切费用。
除非另有约定，该费用已经包括了为实施本工程所需要的所有费用，甲方无需额外支付其他费用。
具体价格按照实际完成的工作量结算。
2. 付款方式：签订合同后预付合同总价的_____%，工程完工验收合格后支付至合同总价的_____%，剩余款项作为质保金待工程保修期满后无质量问题无息退还。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸及施工规范要求进行施工，确保工程质量达到优良标准。
在施工过程中，如因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方负责无偿返工并承担相应损失。
如因甲方原因造成工程质量不合格的，甲方承担相应损失并承担返工费用。
2. 工程完工后，由甲方组织验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
如验收不合格的，乙方负责整改直至验收合格为止。
五、安全施工及保修责任发包方（简称甲方）：__________________承包方（简称乙方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方脚手架工程承包给乙方施工一事，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________脚手架工程。
脚手架施工合同范本(8篇)
脚手架施工合同范本甲方：_____乙方：_____为了确保甲、乙方双方责任、权利和义务，本着平等、互利、协商、求实、诚信的原则，依据《中华人民共和国民法典》和建筑安装工程承包管理条例，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方商定，甲方将装工程项目发包给乙方施工，达成协议如下：一、工程名称、地点、承包范围、内容及承包方式（1）、工程名称：_____（2）、工程地点：_____（3）、承包范围：所有外脚手架工程（4）、本项目工程工期定为：下室搭设外架日算起，以开工令为准。
（5）、承包内容：此外脚手架为悬挑架，分三次，承包外脚手架安装、加固、拆除及管理。
悬挑部分的排架层采用板底全封安全网一层，上满铺模板，安全网由乙方负责。
模板甲方提供，满铺脚手板人工由乙方负责，脚踏网三层一铺，脚踏网、铁丝等材料由乙方提供。
悬挑工字钢、钢丝绳、钢丝绳锁扣等材料由乙方提供。
（6）、承包方式：包工、包料、包质量，完成本工程项目。
（7）、外墙脚手架材料采用全钢管结构，立杆≤1.5米间距均匀布，使用期限自地外脚手架制作及安置，水平步距杆子1.8米，外侧每步距中加一道防护水平管，运桥宽0.6米。
排架两端水平探头统一不超过0.5米。
彩色带为三层一铺，3剪刀撑全部油漆间色。
（8）、不可预见的自然灾害，台风打落安全网，乙方负责挂三次，多余的次数由甲方负责，安全网损坏由甲方负责。
二、质量要求：三、工程量计算方法及单价（1）、根据工程的要求需搭设安全斜挡板、安全通道、楼梯防护等安全设施，单价为每平方米：50元另铺设木板及干芭片、方条等材料由甲方提供。
（2）、地下室的外墙搭设双排架，单价为每平方米____元。
（3）、主楼为悬挑架，单价按搭设外架外围长加四角（每角1米）乘以外架高计算面积，单价为每平方米____元（4）、地下室及±0.00以上楼层装模用的剪力墙、柱横向的钢管、扣件，按建筑面积计算，单价为每平方米____元（5）、电梯井计算方式四边周长÷2×高度，单价为每平方米____元（6）、卸料平台按每层每个单价：____元（7）、甲方要求额外施工的工程按实际工程量进行工程签证，纳入工程总结算，以上单价均为不含税单价，税金发票由甲方负责。
脚手架承包合同范本4篇
脚手架承包合同范本4篇篇1脚手架承包合同范本甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方名称）地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方拟搭建脚手架，现甲乙双方经友好协商一致，就脚手架搭建项目签订如下合同：一、合同项目1.1 项目名称：脚手架搭建工程1.2 项目地点：（具体地址）1.3 项目内容：在指定地点搭建符合相关标准和安全规范的脚手架二、合同期限2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至本合同约定的工程完工验收之日止。
三、合同价款及支付方式3.1 本项目总金额为（具体金额），甲方将款项支付给乙方的方式为（一次性付清、分期支付等）。
3.2 乙方应在甲方支付款项后进行工程施工。
四、工程进度及验收4.1 乙方应按照合同约定的时间节点和规定标准进行工程施工，如有变动应提前与甲方商议。
4.2 工程完工后，乙方应向甲方提交工程竣工验收报告，经双方确认无误后方可办理竣工验收手续。
五、保修期约定5.1 工程完工验收后，乙方应对所搭建的脚手架进行一定期限的维护保养，具体约定为（具体时间）。
5.2 在保修期内，如脚手架出现质量问题，乙方应免费修复或更换。
六、违约责任6.1 如因乙方原因导致工程不能按时完工或达到约定标准的，乙方应承担违约责任，每延迟一天乙方需向甲方支付违约金（具体金额）。
6.2 如因甲方原因导致工程延误，甲方应按实际情况支付额外费用给乙方。
七、其他约定7.1 合同解释权归双方共同所有。
7.2 若在履行合同过程中发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的将提交有管辖权的仲裁机构解决。
7.3 本合同自双方签字盖章即生效，合同正本一式两份，双方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人签字：法定代表人签字：日期：日期：篇2脚手架承包合同范本甲方（承包人）：（名称）：（统一社会信用代码）：（注册地址）：（法定代表人）：乙方（被承包人）：（名称）：（统一社会信用代码）：（注册地址）：（法定代表人）：经甲乙双方友好协商，就乙方向甲方承包搭设脚手架工作签订本合同，共同遵循平等、自愿、互惠、诚信的原则，共同遵守合同的各项条款，以确保合同的有效履行。
电站承包脚手架合同6篇
电站承包脚手架合同6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方电站建设项目的脚手架承包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________电站脚手架工程。
2. 工程地点：__________。
3. 承包范围：包括但不限于脚手架的设计、制作、安装、拆除等。
具体内容详见附件一《承包项目清单》。
二、合同工期1. 承包期限自合同签订之日起至电站建设完成并验收合格为止。
具体工期根据甲方进度要求进行。
2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并按照合同价款的XX%支付违约金。
三、合同价格及付款方式1. 合同总价款为人民币__________元（大写：__________元整）。
该价款包括脚手架的设计、制作、安装、拆除等费用，除另有约定外，不再调整。
2. 付款方式：甲方应按工程进度分期支付乙方款项。
具体付款时间和金额详见附件二《付款计划表》。
3. 发票开具：乙方应按规定开具正规发票，否则甲方有权拒绝付款。
四、技术标准及质量要求1. 乙方应按照国家和地方现行的相关技术标准和规范进行脚手架的设计、制作、安装和拆除。
2. 脚手架材料应符合相关质量要求，具备产品合格证明。
3. 乙方应确保脚手架的安全性和稳定性，满足施工现场的安全要求。
如因乙方原因导致安全事故的发生，乙方应承担全部法律责任。
五、违约责任1. 如因乙方原因导致工期延误或质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并支付相应的违约金。
2. 如甲方未按合同约定支付款项，甲方应承担违约责任，并按照应付款项的XX%支付违约金。
3. 双方应严格遵守合同约定，如一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同并要求违约方支付违约金。
六、其他事项约定1. 甲方应向乙方提供必要的技术支持和施工条件。
外脚手架承包合同5篇
外脚手架承包合同5篇篇1外脚手架承包合同一、甲方与乙方在自愿、平等、互利、诚实信用的基础上，就外脚手架搭设工程承包事宜达成如下协议：二、项目名称甲方将其工程需求委托乙方，由乙方负责搭设外脚手架，项目名称为______________。
三、工程内容1. 乙方应按照甲方的要求，搭设符合国家相关标准和规定的外脚手架，并保证质量达到合同约定的要求。
2. 乙方应按照约定的时间节点完成外脚手架的搭设工作，不得延期。
如有特殊原因需延期，应提前与甲方协商并获得甲方同意。
3. 乙方应配备足够的工人和设备，确保工程进度和质量。
四、价格与支付方式1. 乙方对外脚手架的搭设工程实行包价计算，总价为_____________。
2. 甲方应按照以下方式进行支付：（1）工程开工前支付包括材料费和部分人工费在内的50%作为预付款；（2）工程完工后支付剩余工程款的50%。
3. 如工程因乙方原因延期或未按要求完成，甲方有权扣除相应款项或要求赔偿。
五、违约责任1. 任何一方未能履行或违反本合同的规定，应承担违约责任；2. 违约方应在接到对方书面通知后，立即采取补救措施。
六、保证及担保1. 乙方保证其提供的材料和设备品质优良，符合国家标准。
2. 乙方必须具备相关的资质和技术人员，确保工程顺利进行。
3. 乙方承诺在本合同项下的工程中不会出现质量问题，如有质量问题由乙方承担全部责任。
4. 甲方保证在工程进行中提供必要的协助和配合。
5. 双方保证在合同履行过程中遵守相关法律法规，确保合同的正常进行。
七、合同的变更和解除1. 如有任何一方需要变更合同内容，应在双方协商一致后进行书面变更，变更内容应列入补充协议。
2. 若因不可抗力或其他不可控因素，导致无法继续履行本合同，双方应及时通知对方，并友好协商解决办法。
八、争议的解决1. 如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若无法解决，应提交相关仲裁机构协商处理。
2. 若双方均同意，也可将争议交由相关法院处理。
脚手架承包合同模板5篇
脚手架承包合同模板5篇第1篇示例：脚手架承包合同模板甲方：（委托方名称）地址：鉴于甲方拟在（工程名称及地址）项目现场搭设脚手架，为保障施工安全并提高工作效率，经双方协商一致，就脚手架承包事宜达成如下协议：一、项目内容：乙方接受甲方委托，在（工程名称及地址）项目现场搭设脚手架，并确保脚手架的质量和安全性能，保证施工期间不发生任何安全事故。
二、服务范围：乙方负责脚手架的设计、搭设、拆除和维护等工作，确保符合相关法规标准和项目需求。
三、合同期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至脚手架搭设完成验收且甲方确认无争议为止。
四、合同价款：甲方应按照工程进度及质量评估支付对应款项，具体合同价款为（具体金额），支付方式为（一次性付清/分期付款）。
五、脚手架安全保障：乙方在搭设脚手架过程中应遵守相关法律法规和安全操作规程，确保施工期间无安全事故发生。
如因乙方操作不当导致事故发生，乙方应承担相应责任及赔偿责任。
六、违约责任：任何一方违反本合同约定应承担违约责任，若因一方违约给对方造成损失，应承担相应赔偿责任。
七、终止合同：若双方同意终止本合同，需提前书面通知对方，并经双方协商一致，办理相关手续。
八、其他事项：本合同未尽事宜由双方协商解决，如有争议应协商解决，协商不成可向相关部门投诉或提起诉讼解决。
乙方（盖章）：甲方（盖章）：以上为脚手架承包合同模板，双方应认真履行合同约定，确保项目顺利进行并达到预期效果。
愿双方合作愉快，共同取得成功！第2篇示例：脚手架承包合同甲方（委托方）：法定代表人（签字）：联系地址：电话：鉴于甲方要求在甲方所属项目工地上搭设脚手架，乙方同意承担脚手架搭设工作，双方经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1 甲方位于（详细地址），现欲搭设脚手架用于（工程项目名称）的搭建工作。
1.2 乙方具有搭设脚手架的相关资质和经验，愿意承担该项目的脚手架搭设任务。
第二条合同期限2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至（工程项目完工日期）止。
脚手架承包合同模板(6篇)
脚手架承包合同模板发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）为使本工程施工顺利，确保工程质量、安全、工期，提高企业，职工的经济利益。
根据有关法律条文规定，遵照平等、互利、自愿的原则，结合项目的实际情况，经双方友好协商，甲方把本项目的脚手架分项工程以包清工的形式承包给乙方，为了明确甲、乙双方的职责及义务，特订立以下协议：第一条工程名称及地点：1、工程名称：_____工程2、工程地点：_____第二条工程内容及范围：1、_____脚手架分项工程施工。
2、工作内容：根据本工程结构编制搭拆方案、绘制施工平立面图、分类报表、材料计划，房屋四周围护（搅拌机、出入口、防护棚）登高楼梯（斜道）基坑安全围护;主体外脚手架、洞口、临时房屋顶搭设、楼梯、防护棚、临边防护的搭拆，隔离网拉拆;脚手片，安全网围护挂、翻、拆、连接件预埋;扣件上油;落手清工作，场内运输。
本工种用材料进入现场新钢管需派两人配合卸车，旧钢管自行卸车;堆放连接件以及在外墙装饰过程临时拆除、临时固定;拉接件预埋、制安、焊割;拆除后的本工程所有材料清理集中，按甲方指定位置堆放整齐。
卸扣件，安全网拆叠入库，现场临设棚、舍搭拆等工作。
包括钢筋、木工、工具房等操作棚，不包括物料提升机的搭拆，但包括通道口、通道板铺设，不包括新钢管的油漆，并且在此项工作中不存在任何点工。
第三条承包形式：包清工。
第四条承包费用及结算标准1、按实际搭设建筑面积计算，每平方米按____元综合计算，（如需搭设满堂脚手架，应由架子班搭设，其费用不高于市场价）此价位已包括如下：（1）工资及奖金。
（2）各类津贴。
及夜餐。
保健等补贴（3）劳保福利，劳保用品，防暑饮料，防冻取暖。
（4）非生产用工：包括社会义务用工，开会、学习、培训、探亲等用工及差旅费，因气候影响的停工，特殊停、待工费等。
（5）作业队员的招募、进退场，工地之间转移等费用。
（6）构件的场内水平运输，本工种范围内材料的装卸。
2、乙方承诺脚手架工程质量安全工期保证金三千元整（本合同生效前提交）保证金主体结束后退还，不计息。
建筑脚手架承包合同协议书(推荐9篇)
建筑脚手架承包合同协议书篇1搭架队 (简称乙方)：____吴川市建筑安装工程公司惠州分公司分包位于惠州市惠城区河南岸11号小区《恒和苑工程》外脚手架工程给乙方施工，经甲乙双方协议达成以下共识，希望共同遵守执行。
一、工程概况：____工程名称：____工程地点：____结构类型：____框剪，地下二层，地面二十四层二、乙方承包范围及方式：____3、乙方承包外脚手架施工包括：____施工全过程的施工进度所用材料计划及人力配备必须满足甲方的进度要求。
5、乙方承包甲方外脚手架施工包括：____施工用料全过程的运输费，拆卸材料堆放及清理材料运输费在内。
6、乙方承包脚手架最后的拆卸工序，严禁随拆随抛高空堕落，必须按每拆一层放一层，再拆第二层的施工方法。
7、乙方承包甲方外脚手架工程施工，其承包价格均包括：____乙方施工的劳保工资、福利工资、奖励及处罚工资等一切待遇。
8、乙方承包甲方外脚手架施工包括：____乙方无条件提供给甲方施工全过程所需用的钢管及扣件材料 (乙方提供甲方主体结构所用的钢管及管扣)9、乙方承包甲方外脚手架施工包括：____电梯井口防护搭设、楼梯上下防护搭设，安全标志挂设等工序，材料均用钢管搭设。
10、乙方承包甲方外脚手架施工包括：____外脚手架地坪垫层砼现浇施工。
11、乙方承包甲方外脚手架施工包括：____适用于钢管脚手架安全施工规范要求及惠州市安全监督站有关规定要求，并通过验收合格要求。
(即包安装、包验收、包合格的三包要求)三、乙方承包价格：____1.甲方按乙方承包范围完成1～11项条款及工序：____首层以上搭设钢管脚手架按搭设面积每平方米计算给乙方。
2.甲方按乙方承包范围完成1～11项条款及工序：____塔吊需搭设的附墙架体按每个价格元计算给乙方。
3.甲方按乙方承包范围完成1～11项条款及工序：____安全斜挡板及出入口挡板搭设按每平方计算给乙方。
4. 甲方按乙方承包范围完成1～11项条款及工序：____物料平台搭设每个按计算给乙方。
脚手架施工承包合同(4篇)
脚手架施工承包合同(以下简称甲方)(以下简称乙方)_____工程，经甲、乙双方协商，甲方决定将此工程的脚手架工程承包给乙方，为了明确甲、乙双方的权利和义务，确保该工程的质量、进度和安全，特拟定此责任状，望双方共同遵照执行。
一、工程承包内容及承包形式1、工程的所有脚手架工程都属于乙方的工作范围。
2、承包形式：乙方包工不包料。
二、工程安全目标1、工伤死亡事故为02、重伤事故为03、工伤率必须保证在3‰以内。
三、甲方安全职责1、甲方应按公司《安全生产管理细则》规定有权对乙方在本项目施工范围履行安全监督、检查和管理职能，相关主管部门也可以监督、检查和管理。
2、甲方应按照建设者部《JGJ59-99建筑施工安全检查标准》、公司《文明施工现场管理办法》和工地所制定的安全生产规章制度进行检查执行，乙方必须积极配合甲方工作。
3、甲方要定期对乙方工人进行安全教育，向他们宣传、讲解国家、企业的安全生产方针、政策、法规和标准制度。
四、乙方安全注意事项1、所有架子工进场必须接受三级教育，必须遵守甲方制定的规章制度，服从甲方的统一管理，乙方在施工中出现任何工伤事故，在2000元以内，由乙方负责，若因乙方违章指挥、违章作业造成工伤事故，除扣2000元以外后，乙方承担10%的经济责任。
2、工人进入施工现场必须戴好安全帽。
发现一人一次不戴罚30元，发现脚手架班长一人一次不戴罚50元。
3、高空作业必须系好安全带，穿防滑鞋。
没有可靠的安全措施工人可以拒绝施工。
4、脚手架工程所用机械必须由专人按其操作规程使用、保养。
机械出现故障立即停止使用，并向现场管理人员报告，机械不使用时，应绝对断开电源。
5、脚手架施工时，严禁电源线和架体接触。
6、水平或垂直运输钢管时要捆扎结实，防止碰人或撞物。
人工在楼面运输钢管时也应防止碰人或撞物，运输道路不畅通或不安全时，不得施工。
7、工人严禁打架、不讲流言脏语、严禁赌博、严禁偷盗行为。
8、工人严禁下河游泳，禁止随意生火取暖。
脚手架承包合同简洁版(3篇)
脚手架承包合同简洁版甲方：_____乙方：_____甲方根据工程的需要，现将该工程的外脚手架工程委托乙方包工包料自行组织完成，为明确双方责任，遵循平等自愿，协商一致的原则，根据有关法律行政法规的规定，特订出如下条约供双方共同遵守执行。
一、工程地点及工程名称：_____二、承包内容：外脚手架搭设全钢结构（钢管立杆为1.3m，横杆为0.9m）、维护与拆除材料离场。
由乙方包工包料、包安全、包文明施工、钢管、安全网等。
严格执行公司和上级有关部门的规章制度。
排栅按现外脚手架规范搭设，平桥搭竹巴板。
1、质量：乙方根据甲方编制的外脚手架搭设施工方案，组织一支技术优良，思想素质高的施工队伍进场。
搭设的脚手架严格执行国家现有质量标准和安全文明施工规范，产品必须满足甲方施工方案质量要求，达到规范标准。
如不满足施工方案要求必须返工，返工造成的一切费用均由乙方负责，根据现场实际情况，本外脚手架采用双排钢管搭设。
2、安全：在乙方作业期间，作业人员必须遵纪守法，认真执行甲方和上级部门制定的各项施工制度，确保自身队伍的安全外，也应确保甲方作业人员和其他人员的安全。
3、文明施工：除做好本职工作外，应根据甲方现场文明施工的要求，做到工完料清，现场不遗留多余的脚手架管及任何及其他材料，材料应指定地点堆放。
同时人员不得在施工现场醉酒闹事，打架斗殴。
三、使用工期：____个月。
（即____年____月____日至____年____月____日）。
如果超期甲方必须另外向乙方每个月补给延期费用，按每个月每平方____元计算，或每个月____元计算，不足一个月按日计算。
四、承包单价（以下项目均包搭拆一次，包维修）双排脚手架1—20层（付加二层地下室实搭面积）计算：综合单价：元/平方米（按外墙边线长[加四个大角_____1。
2米等于周长]，乘以高度计算）（高度按女儿墙顶）楼梯施工上落：元/平方（按实搭面积计算）安全档板：元/平方（按实搭面积计算）吊料平台：元/平方（按周长乘以高计算）楼梯围护：元/平方（按实搭面积计算）机架围护：元/平方（按实搭面积计算）五、工程款计算1、双排脚手架：按建筑物外沿边的长度（凹凸位尺寸）加排山每个阳角扩大1米计算其总周长乘以排栅高度得出排栅工程量。
钢管脚手架承包合同8篇
钢管脚手架承包合同8篇钢管脚手架承包合同1甲方：____________乙方：______依照【中华人民共和国合同法】【中华人民共和国建筑法】及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就钢管脚手架搭拆工程承包事项协商达成一致，订立合同。
第一条、工程概况：1、1、工程名称：滨海御景城1、2、结构形式：框剪结构1、3、建筑面积：1、4、质量等级：合格1、5、承包方式：包工包料1、6、工程地点：南安市水头镇滨海御景城工地1、2、3、5、6楼钢钵1、7、搭设形式：落地双排钢管脚手架第二条、工程承包范围及工作内容：材料场内外运输、安底座、钢管及铁件预埋、选料、搭设脚手架，竹榀按规范规定要求铺设，踢脚板按规范要求安装，挂密目式安全（注：安全网必须通过甲方认可后方可使用，必须使用市场价格在35—40元区间安全网），各层人货电梯卸料平台搭设，人货电梯口双层防护棚搭设，过道钢管双层防护棚搭设，模板卸料平台，平网挂设（6。
0m╳3。
0m），塔吊附着架护栏等等所有标化工地安全防护内容要求的工作。
脚手架外围四周钢管清理干净。
剪刀撑面应用黑黄色油漆相间钢管，正常维修保养。
拆除外架后材料应搬运至项目经理指定的地点临时堆放整齐，按本合同的约定时间所有脚手架材料必须按时退场。
（注：第一层满铺竹榀一道后，每隔3。
6米高度满铺竹榀一道由此推算满铺竹榀，最顶层满铺一道竹榀）第三条、工程质量及技术要求：3、1、质量按部颂规定安全工地要求进行搭设验收，同时按公司要求跟层同步验收，脚手架搭设进度超过施工层一步架，同时及时铺设竹榀，挂设垂直密目式安全网等。
3、2、按【建筑施工扣件式钢管脚手【架安全技术规范】（JGJ30—20_）和【实施指南】、【建筑施工安全检查标准】（JGJ59—99）、【建筑施工高处作业安全技术规范】（JGJ80—91）及现行国家、省、市、外脚手架公司的有关规范、标准和操作规程等执行。
注：（每步架水平杆必需使用肆根水平钢管，扶手设置两根水平钢管，立杆最大间距不能超过1600mm）。
脚手架承包合同完整版7篇
脚手架承包合同完整版7篇第1篇示例：脚手架承包合同甲方（承包商）：______________（统一社会信用代码：__________________）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就脚手架搭设项目进行承包商服务事项达成如下协议：一、范围1. 甲方承诺为乙方提供脚手架搭设服务，确保施工现场安全和顺利进行。
2. 乙方承诺向甲方提供必要的资金支持和施工场地，保证施工进度和质量。
二、工期1. 本承包合同工期从__________________年月日开始，至__________________年月日结束。
2. 如因不可抗力等原因造成工期延误，甲乙双方应及时协商解决，并签订相关补充协议。
三、价格1. 本合同总金额为______________元（大写：______________元整）。
2. 乙方应在签订本合同后的______________日内支付______________%的合同款项作为预付款。
3. 剩余款项应在工程完工验收合格后______________日内支付完成。
四、质量标准1. 甲方承诺遵守国家相关脚手架搭设标准和规定，确保工程质量。
2. 乙方有权在工程进行中随时对脚手架搭设工作进行检查，并提出合理要求。
五、安全责任1. 甲方负责施工现场脚手架安全管理工作，确保施工人员的安全。
2. 如因甲方管理不到位导致安全事故发生，甲方应承担相应的法律责任。
六、结算方式1. 工程款结算应在工程完工后进行，甲方应提供相关施工证明和结算单据。
2. 如发现质量问题或工程延误等情况，乙方有权扣除相应款项进行补偿。
七、违约责任1. 如果一方违反合同规定，致使对方遭受损失，应承担违约责任。
2. 违约方应根据实际损失支付相应的赔偿金，并承担法律责任。
八、其他事项1. 本合同自双方盖章之日起生效，至工程完工验收合格之日止。
2. 未尽事宜，双方可另行协商解决，并签订补充协议。
钢管内外脚手架承包合同4篇
钢管内外脚手架承包合同4篇篇1钢管内外脚手架承包合同甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方拟在（施工地点）进行（工程项目名称）的施工，为了保障施工进度的顺利进行，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以便明确各自的权利义务，共同遵守。
一、项目概况1. 甲方委托乙方承包（施工项目名称）工程内外钢管脚手架搭建、拆除、维护等相关工作。
2. 工程地点：（施工地点）3. 工程时间：自（具体时间）起，至工程完工验收合格日止。
二、工程价格1. 乙方承包工程的价格为（具体金额）。
2. 甲方应在合同签订后（具体时间）内支付工程总款的30%作为预付款，余款按进度分批支付。
3. 工程价格不包括税费和其他材料费用。
若发生材料价格变动，由甲方和乙方另行协商确定。
三、工程周期1. 工程开始日期以双方签订本合同的日期为准。
2. 乙方承诺在（具体时间）内完成所有工程。
四、质量保证1. 乙方承诺使用质量可靠的材料，严格按照国家相关标准和规定进行施工。
2. 工程竣工验收合格后，乙方提供一年的免费维修保养服务。
五、安全保障1. 乙方必须严格遵守国家相关安全生产法规，确保工程施工过程中的安全。
2. 乙方应购买施工安全责任险，确保工程发生意外时能及时赔偿甲方的损失。
六、违约责任1. 任何一方未按照合同约定履行义务的，应赔偿对方因此造成的全部损失。
2. 乙方在工程期间出现质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，若乙方拒绝整改，则甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。
七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：篇2钢管内外脚手架承包合同甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，在友好协商的基础上达成如下协议：一、项目名称：（项目名称）二、工程位置：（工程位置）三、项目概况：本项目施工单位为甲方公司，承建单位为乙方公司，具体工程内容为（具体描述工程内容），工期为（工期），截止日期为（截止日期）。
脚手架工程承包合同专业版5篇
脚手架工程承包合同专业版5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就本脚手架工程承包事宜达成一致，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：__________脚手架工程。
2. 工程地点：__________。
3. 承包范围：__________脚手架的搭设、维护、拆除等。
二、承包方式本工程采用包工包料的方式，由乙方负责提供脚手架材料并搭设完成。
三、合同工期本工程自合同签订之日起开始，至工程完工并验收合格止。
具体工期根据甲方要求进行安排。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价：大写__________元（人民币），小写__________元。
该合同价为固定合同价，不因任何因素调整。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方款项。
具体支付节点和比例为：工程开工后支付合同总价的XX%，工程进度过半支付XX%，工程完工验收合格支付XX%，剩余XX%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
五、工程质量及验收标准1. 乙方必须按照国家和地方现行的脚手架搭设规范及标准进行施工，确保工程质量。
2. 乙方在施工过程中应接受甲方的监督与检查，并按照甲方的要求进行整改。
3. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，验收合格后，方可视为工程完成。
六、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场的安全。
2. 乙方应对施工人员进行安全教育，增强安全意识，确保施工过程中的人身安全。
3. 如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
七、材料供应及保管1. 乙方负责提供脚手架材料，并确保材料的质量符合国家标准。
2. 甲方应提供材料存放的场所，乙方负责材料的保管。
如因甲方原因导致材料丢失或损坏，甲方应赔偿乙方的损失。
八、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一天，应支付合同总价XX%的违约金给乙方。
承包脚手架合同(通用5篇)
承包脚手架合同（通用5篇）承包脚手架合同1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及现行有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方同意签订本合同，共同信守执行，特制订如下条款：一、承包内容：甲方同意将______________________________工程外墙钢管脚手架项目以包工包料形式承包给乙方承包。
具体项目包括外墙钢管脚手架搭设、拆除及维护，来回运输费，外架搭设人工费，材料包括钢管、扣件、立挂式安全网、竹串板等，以上材料属乙方所有，完工拆除后由乙方自行运走。
二、质量要求：外墙钢管脚手架的立杆距离为1600mm~1800mm，内外立杆距离为800mm，立面距离为1800mm，每步架900mm高处设有一道护身栏杆，内立杆与墙体距离为250mm~300mm，外立面须搭设剪刀撑，每搭设完一立面必须挂上安全网，并负责在本栋主楼外架每三层自然楼铺设一道竹串板，如需增加费用另计。
所有脚手架搭设按__市安检站规范搭设。
三、项目及计算方式：（以下涉及金额均不含税价）（1）外墙综合脚手架面积计算：按建筑物凹凸周长每个转角加壹米乘以高度（计算至女儿墙顶，有斜屋顶的应在屋檐口滴水处另加1.2米），卸料平台口外墙脚手架不扣减，外墙综合脚手架每平方米人民币_______元。
（2）卸料平台：（卸料平台宽度2m：面积按2m乘高度计算；超过2m：面积按长边侧面乘高度计算），每平方米按外墙架单价计算。
（3）安全通道、安全挡板、操作防护棚等，按实搭面积计算，外置上下楼梯按搭设周长乘高度计算，每平方米按外墙架单价计算。
（4）室内楼梯单排钢管防护栏按每梯每层_______元。
（5）施工作业过道（天桥）以侧面两边长度乘高度，每平方按外墙架单价计算。
（6）电梯井以内围长度加宽度乘高度，每平方米按外墙架单价计算。
（7）吊料平台、人货梯出入口、塔吊护墙，每层每个_______元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程施工承包合同
（外墙综合脚手架分项工程）
甲方：中国航空港建设总公司广州分公司
乙方：高要搭棚队
工程名称：封开县行政服务中心大楼
工程地点：封开县河南三元东路
承包方式：包工包料（包钢管及配件、安全网、挑排架槽钢、卸荷钢丝绳、配件、踢脚板、毛竹、扎带等）。
承包范围：±0.000层以上外墙综合脚手架搭、拆（包括外排栅、施工梯、每层卸料平台、钢井架外围扎密竹封安全网、钢井架首
层及通道的平挡板、排栅斜挡板、每层安放排栅锚固筋、超
过4.5米层高钢顶架等工序）。
甲方将该分项工程发包给乙方承包施工（包工包料）。
甲、乙双方就该分项工程的质量、进度、安全生产等相关事宜，经双方协商订如下条款，双方共同遵守。
一、甲方责任：
1、提供部份场地给乙方堆放材料，及场施工。
2、支付乙方工程进度款和结算款。
3、提供垂直运输。
4、提供外排栅所需要的一切木板材料。
5、提供外排栅的拉结钢筋和挑排架槽钢码铁（钢筋）和制作卸荷吊环所需的钢筋。
二、乙方责任：
1、在搭设外墙脚手架前，乙方必须熟悉图纸，根据甲方的使用要求编制《外墙脚手架搭设施工方案》，经甲方、监理单位、建设单位、安全监督站等单位，审核确认后，才可以施工。
在施工中必须做安全技术交底工作。
为甲方提供有关《栅工上岗证》及有关资质证书。
2、根据甲方的主体工程施工进度。
组织人力、材料按照有关规范进行施工。
在施工中一切违反施工规范、安全规范的操作而造成一切工伤事故及因用料不当，给建筑工人造成的一切工伤事故均由乙方负责。
3、乙方进场的所有材料必须符合国家规范、肇庆市、封开县安监站的要求，并提供质量合格证，材料样板，经质监、安监、监理等部门检查合格后方可以使用，检测费用由乙方负责。
不合格者自动退场，不得在本工地使用。
4、乙方施工的使用材料必须有经当地安监部门检测合格证明书,搭设外排架必须符合有关质量要求。
因材质差或搭设不规范而造成脚手架失稳，倒塌、或不按规范排安全网，而引发的经济损失和安全事故由乙方负责，一切与甲方无关。
5、施工期间（外墙综合脚手架）乙方要有足够人力、材料、满足甲方工程进度的需要，排栅必须达到安监要求超高主体框架一划平桥。
如果因乙方达不到要求，无法下一工序施工。
造成一切损失由乙方负责，并且由此引起一切经济损失，乙方赔偿给甲方。
6、乙方保证所有外墙综合脚手架（即该分项）质量指标，质量要求，安全标准等必须符合市安监站所规定的准则，外排栅搭设安全标准，保证通过肇庆市安检站样板（外排栅）工程验收。
如无法通过，则只能按 16.00 元/m2单项结算，并且赔偿甲方由此引起的经济损失。
7、外排栅平桥、首层和结构位必须满铺，外墙装修时再拆除，因施工调整，乙方需无条件配合。
外墙排栅平桥移底网每十米高度搭设一度。
8、为了配合土建施工，乙方预借1～3m长钢管600条左右作固柱之用，借用材料须双方签名，到时如数归还。
9、在施工期间乙方必须有专人进行维修，对于松脱的竹、扣件要经常检查，不然造成安全事故责任由乙方自负。
如有建筑工人（甲方）自行解除扣件及有关材料而造成安全事故由甲方自负。
三、结算方法：（一钢二竹、钢管最大间距≤1800mm。
外墙脚手架。
）
1、计算工程量。
按外墙脚手架周长乘以总高度（以实际搭设高度至天面女儿墙面高1米计算）。
2、综合外墙脚手架按每平方米贰拾四元整（￥24.00元/m2）结算,含层间标色带造价在内。
3、施工梯按立面面积计算24.00元/m2。
4、钢井架用密竹、安全网封闭外围，按实封立面面积每平方米拾元整（￥10.00元/m2）结算。
斜挡板12元/m2
5、钢井架首层挡板双层及出入口安全挡板做法（钢管、竹、铁皮结构。
）每平方米壹拾贰元（12.00元）结算。
6、吊料平台每层3个（每一个塔楼1个）钢管结构600元/层。
7、电梯井必须用钢管竖杆，平桥用毛竹满铺县每层必须满铺，或隔层（中间层使用见底网），电梯井内面积按周长乘以高的一半结算。
8、满堂红顶架根据甲方的施工方案要求搭设。
包工包料单价,60.00元/m2。
浇筑完混凝土十五天后甲方付清满堂红顶架的工程款。
四、付款方式：
1、甲方按乙方搭设进度，每三层结算一次，按进度70%付款。
2、建筑工程主体封顶，乙方外墙综合脚手架搭设完成经有关部门验收合格后，甲、乙双方在拆除前，核准工程量和总造价，并按总造价90%付给乙方工程款，由甲方通知乙方全部拆除脚手架清场后，30天后结算付清余下10%的工程款给乙方。
3、如因甲方进度款未按合同的70%付给乙方，乙方有权停止外排栅的搭设，期间所发生的一切问题（安全、经济罚款）由甲方负责。
4、外排栅主体完后，经有关部门验收合格后，十天内结算工程总量，以便双方完工后支收工程款。
五、工期（使用工期）
从进场首层开始搭设完毕起十四个月，超出使用期30天。
甲方按乙方工程余额每天3%补偿给乙方，如此类推。
（使用期间：2005年月日至年月日止）
六、本合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份，经双方签字之日起生效，双方按合同条示履行，圆满之时本合同自动失效。
甲方代表：乙方代表：
电话联系：电话联系：
日期：年月日日期：年月日。