建造与交钥匙工程合同模板条件
交钥匙工程合同条款件
交钥匙工程合同条款件一、定义及解释1. 交钥匙工程(以下简称“工程”)指甲方委托乙方进行设计、采购、施工、调试直至满足使用条件的全过程建设项目。
2. 甲方为工程项目的业主或其代表,乙方为承担该工程的承包单位。
二、工程范围和标准1. 工程内容包含但不限于工程设计、材料采购、施工安装、系统测试、调试等全部工作。
2. 所有工作必须符合国家及行业标准,确保工程质量。
三、合同价格与支付方式1. 合同总价根据实际工程量和材料费用等因素确定,并在合同中明确列出。
2. 付款方式按照合同约定的节点分期支付,具体包括预付款、进度款、竣工款等。
四、工期与进度1. 工程开工日期及预计竣工日期需在合同中明确规定。
2. 乙方应制定详细的工程进度计划,并获得甲方的书面认可。
3. 如遇不可抗力因素导致延期,乙方应及时通知甲方,并协商调整工期。
五、质量保证与验收1. 乙方应保证工程质量达到合同约定的标准,并对所建设的工程提供保修服务。
2. 工程完工后,甲乙双方应共同参与验收,确保各项指标符合要求。
六、变更与索赔1. 工程实施过程中如需变更设计或施工内容,必须得到甲方书面同意,并按照约定程序调整合同条款。
2. 因变更导致的额外费用或延误工期,按照合同约定处理索赔事宜。
七、违约责任1. 如任一方未能履行合同义务,应承担相应的违约责任。
2. 违约赔偿包括但不限于违约金、损失赔偿等。
八、争议解决1. 双方应通过友好协商解决合同执行过程中出现的任何争议。
2. 如协商不成,可提交至合同指定的仲裁机构进行仲裁或向人民法院提起诉讼。
九、其他事项1. 本合同未尽事宜,由双方协商补充。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
十、附则1. 本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
2. 附件包括工程详细设计图纸、技术规范等,均为合同不可分割的一部分。
交钥匙工程合同条件
交钥匙工程合同条件一、合同当事人甲方(业主):_______________乙方(承包商):_______________二、工程项目描述1. 工程名称:_______________2. 工程地点:_______________3. 工程规模及内容:_______________4. 工程标准和要求:_______________三、合同价格1. 合同总价:人民币(大写)_______________元整(¥__________)2. 价格构成:包括工程设计费、材料设备采购费、施工费用等3. 付款方式:按照合同约定的时间节点和比例支付四、工期与交付1. 开工日期:____年____月____日2. 竣工日期:____年____月____日3. 交付标准:符合国家及行业相关标准和规范五、质量保证1. 质量保证期:自工程交付之日起____年内2. 保修范围:主体结构及关键设备3. 保修责任:由乙方负责修复或更换有缺陷的部分六、变更与调整1. 变更程序:任何变更需双方协商一致,并签署书面变更协议2. 费用调整:根据变更内容相应调整合同价格七、违约责任1. 若甲方违约,应承担延期支付款项的利息赔偿及因此造成的损失2. 若乙方违约,应承担延期交付的违约金及因此造成的损失八、争议解决1. 双方应通过友好协商解决合同执行过程中的争议2. 协商不成时,可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁九、其他条款1. 保密条款:双方应对合同内容及相关信息保密2. 知识产权:工程设计图纸及相关技术资料的版权归甲方所有3. 附加条款:双方可根据具体情况协商增加特定条款十、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效,具有同等法律效力。
(橘皮书)FIDIC设计-建造与交钥匙工程合同条件
FIDIC设计-建造与交钥匙工程合同条件(橘皮书)设计-建造与交钥匙工程合同条件(第一部分通用条件)(1-3) 设计-建造与交钥匙工程合同条件(第一部分通用条件)(4)设计-建造与交钥匙工程合同条件(第一部分)(5-7)设计-建造与交钥匙工程合同条件(第一部分通用条件)(8—11) 设计-建造与交钥匙工程合同条件(第一部分)(12—13)设计-建造与交钥匙工程合同条件(第一部分通用条件)(14—17)设计-建造与交钥匙工程合同条件(第一部分通用条件)(18—20) 第二部分附注设计-建造与交钥匙工程合同条件(第一部分通用条件)(1—3)1。
合同定义1.1在合同(如下文所定义的)中,下文定义的措词和用语,除上下文另有要求外,应具有本款赋予的含义:1.1。
1文件1.1。
1.1“合同”指本合同条件(第一与第二部分)、雇主的要求、投标书、承包商的建议书、资料表、中标函、合同协议书(如已签订)以及其他明确列入中标函或合同协议书(如已签订)中的此类进一步的文件。
1。
1。
1。
2“雇主的要求"指合同中包括的对工作范围、标准、设计准则(如有时)和进度计划的说明,以及根据合同对其所作的任何变更和修正。
1.1.1。
3“标书"指承包商为了工程间雇主提出并为中标函接受的报价书。
1.1.1.4“投标书附录”指包括在投标书中已填写完的附录。
1.1。
1。
5“承包商的建议书”指包含在合同中、随投标书一同递交的初步设计。
1。
1.1.6“资料表”指包含在合同中、与投标书一同递交的信息与数据。
1.1.1.7“支付计划表”指第1.4款中所指的计划表(如有时)。
1。
1。
1。
8“中标函”指雇主对投标书的正式接受函.1。
1.1。
9“合同协议书”指第1。
5款中所述的合同协议书(如有时)。
1。
1。
2人员1.1。
2。
1“雇主”指投标书附录中指定的当事人以及取得此当事人资格的合法继承人,但不指(除非承包商同意)此当事人的任何受让人。
FIDIC设计-建造与交钥匙工程合同条件简介
FIDIC《设计-建造与交钥匙工程合同条件》简介FIDIC《设计-建造与交钥匙工程合同条件》简介(1995 年第 1 版)FIDIC“桔皮书”被推荐在国际招标的工程设计和施工项目中使用。
国际上对“设计-建造”(Design-Build)与“交钥匙(Turnkey)尚无公认的定义。
一般是指承包商按照业主的要求,负责设计和实施,可能包括规划设计以与建造工程,对“交钥匙”合同还要求提供一套配备完整的设施,有时还可能提出试运行和运行的要求。
有时可能要求由承包商融资。
这一切要求都应在合同专用条件中具体明确地规定。
我国常提到的“总承包”合同并没有一个确切的定义,但至少“设计-建造”是总承包的一个类型,因而“桔皮书”稍加修改也适用于国内该类型的总承包合同。
FIDIC“桔皮书”适用于总价合同。
FIDIC“桔皮书”第一部分为通用条件,包括 20 节、20 条、160 款, 20 节的内容包括:合同,业主,业主代表,承包商,设计,职员与劳工,工程设备、材料和工艺,开工、延误和暂停,竣工检验,业主的接受,竣工后的检验,缺陷责任,合同价格与支付,变更,承包商的违约,业主的违约,风险和责任,保险,不可抗力,索赔、争端与仲裁。
第二部分为专用条件编制指南,附件中包括履约保函,履约担保书以与预付款保函的范例格式。
之后是投标书,投标书附件和协议书的范例格式。
下面将对通用条件中的 20 个问题进行简要的介绍和分析讨论。
一、合同(一)定义(1.1)“桔皮书”对文件,人员,日期,时间以与期限,检验和竣工,款项与支付,其他定义这六个方面的 45 个专用名词下了定义。
请仔细阅读原文。
“桔皮书”中没有“工程师”这一角色,而是由业主代表来进行合同管理。
(二)文件的提供、保管和版权(1.7-1.12) 1、现场的文件承包商应在现场保存一套完整的合同文件,施工、以与变更等文件,供业主方人员使用。
2、施工文件(1)施工文件应由承包商保存和照管。
并提供 6 份复制件供业主代表与助理使用。
FIDIC设计-建造与交钥匙工程合同条件简介
第一篇范文:合同编号:[具体合同编号]FIDIC设计-建造与交钥匙工程合同条件简介甲方:名称:[甲方名称]地址:[甲方地址]代表:[甲方代表姓名]乙方:名称:[乙方名称]地址:[乙方地址]代表:[乙方代表姓名]鉴于甲方为工程项目的业主,乙方为具有资质的设计-建造与交钥匙工程承包商,双方为明确双方在工程项目中的权利、义务和责任,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.1工程项目名称:[工程项目名称]1.2工程项目地点:[工程项目地点]1.3工程项目内容:[工程项目内容]1.4工程项目规模:[工程项目规模]1.5工程项目预算:[工程项目预算]二、合同范围2.1乙方承担本合同约定的设计、采购、建造、安装、调试、试运行、培训、移交、保修等一切工作,并按照本合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程项目。
2.2乙方应为本合同项目提供所需的全部材料、设备、工具、临时设施等,并保证其质量和性能符合本合同要求。
2.3乙方应按照甲方的要求,协助甲方办理与工程项目相关的各项审批、验收、备案等手续。
三、合同价格3.1乙方向甲方提供的工程项目总价为:[总价金额],支付方式为本合同约定的付款条款。
3.2乙方应按照本合同约定的价格,完成工程项目,不得擅自提高价格。
四、合同期限4.1乙方应在本合同约定的工期内完成工程项目的设计、建造、安装、调试等工作。
4.2工程项目的开工日期为本合同签订之日起[具体天数]天,竣工日期为本合同约定的工期截止日期。
五、质量保证5.1乙方应对所提供的工程项目的质量负责,确保工程项目满足本合同约定的技术要求、标准和安全规定。
5.2乙方应在本合同项目验收合格后提供[具体期限]年的质保服务,质保期内出现的质量问题,乙方应负责及时修复或更换。
六、支付方式6.1甲方应按照本合同约定的付款条款,向乙方支付合同款项。
6.2乙方应按照甲方的要求,提供与工程项目进度、质量、安全等相关的报表、资料等。
七、违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
交钥匙工程合同书
交钥匙工程合同书甲方(委托方):______________________乙方(承包方):______________________鉴于甲方拟实施交钥匙工程,乙方具有相应的资质和能力,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就交钥匙工程合同事宜达成如下协议:第一条工程概述1.1 工程名称:___________________________1.2 工程地点:___________________________1.3 工程内容:___________________________1.4 工程规模:___________________________1.5 工程期限:自____年____月____日至____年____月____日第二条工程范围2.1 乙方负责工程的设计与施工,包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。
2.2 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行设计和施工。
2.3 乙方应确保工程质量符合国家验收标准,并在工程完成后向甲方交付完整的工程资料。
第三条工程费用3.1 工程总费用为人民币(大写):______________________元。
3.2 工程费用包括但不限于设计费、材料费、施工费、管理费等。
3.3 工程费用支付方式为:______________________。
第四条工程质量4.1 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准。
4.2 甲方有权对工程质量进行监督和检查。
4.3 如工程质量不符合约定标准,乙方应负责无偿修复或更换。
第五条工程验收5.1 工程完成后,乙方应通知甲方进行验收。
5.2 甲方应在接到通知后____天内组织验收。
5.3 验收合格后,双方应签署工程验收报告。
第六条工程保修6.1 乙方对工程质量提供____年的保修期。
6.2 保修期内,乙方负责无偿修复因施工质量问题造成的损坏。
第七条违约责任7.1 如甲方未按约定支付工程费用,应按未支付金额的____%向乙方支付违约金。
设计-建造与交钥匙工程合同条件
FIDIC 国际咨询工程师联合会设计-建造与交钥匙工程合同条件(第1版 1995年)第一部分通用条件第二部分特殊应用条件编制指南投标书与协议书格式何伯森周可荣刘英叶永译张水波校中国建筑工业出版社前言设计-建造与交钥匙工程合同条件的文本是由国际咨询工程师联合会(FIDIC)编制的,并被推荐在国际招标的工程设计和施工中通用;稍加修改,本条件也同样适用于各国的国内合同。
“设计-建造”与“交钥匙”这两个术语,除都涉及承包商对设计完全负责外,国际上还没有公认的定义。
此类单方负责可能对雇主有利,但其优点可能因使雇主减弱对设计过程的控制以及更难以强加变更的要求所抵销。
根据设计-建造合同的一般规定,承包商应按照雇主的要求,负责工程的设计与实施,可能包括土木、机械、电气等综合的工程以及建筑工程,并随工程进度取得期中支付。
第一部分中的第13条列出了支付安排。
本条件同样可用于“交钥匙”合同,在这种情况下,雇主的要求通常包括提供一套配备完整的设施,且(在转动“钥匙”时)即可投入运行。
此类合同常由承包商融资。
交钥匙合同通常包括设计、施工、装置、装修和设备。
其范围要在其他合同文件中详细规定。
此外,合同可对承包商提出运行工程的要求,可以进行几个月的试运行或依据“建造-运行-移交”合同运行数年。
有关交钥匙合同规定的建议包含在第二部分中,并附有承包商融资的范例措词。
FIDIC认为本条件的英文版本是供翻译正式的和可靠的文本。
在“条件”的编制中认识到,有许多条款是普遍适用的,而同时有些条款则必须考虑到特定合同的某些具体情况予以变动。
因此,将那些被认为适用于大多数合同的条款编在第一部分一通用条件中,以利于把它纳入合同文件内。
第一部分——通用条件和第二部分——特殊应用条件共同构成制约合同各方权利和义务的合同条件。
特别考虑到第一部分中包含的某些条款需参照第二部分的内容,对每一个单独的合同有必要编制第二部分的内容。
为便于编制第二部分及其他招标文件,解释性材料和措词范例与这些条件将在特殊应用条件的编制指南中一并刊出。
FIDIC设计建造与交钥匙工程合同条件(中英文第1部分)
FIDIC设计建造与交钥匙⼯程合同条件(中英⽂第1部分)FIDIC CONDITIONS OF CONTRACT FOR DESIGN, BUILD AND TURNKEY(橘⽪书 1995版)CONTENTSPART 1: GENERAL CONDITIONS1 THE CONTRACT合同1.1 Definitions 定义1.2 Headings and Marginal Notes标题和旁注1.3 Interpretation 解释1.4 Law and Language法律和语⾔1.5 Contract Agreement合同协议书1.6 Priority of Documents⽂件的优先次序1.7 Documents on Site现场的⽂件1.8 Communications通讯联络1.9 Provision of Construction Documents施⼯⽂件的提供1.10 Employer’s Use of Contractor's Documents雇主使⽤承包商的⽂件1.11 Contractor’s Use of Employer's Documents承包商使⽤雇主的⽂件1.12 Confidential Details保密事项1.13 Compliance with Statutes, Regulations and Laws遵守法规、规章与法律1.14 Joint and Several Liability共同的与各⾃的责任2 THE EMPLOYER雇主2.1 General Obligations ⼀般义务2.2 Access to and Possession of the Site现场的进⼊与占有2.3 Permits, Licences or Approvals许可、执照和批准2.4 Employer's Entitlement to Terminate雇主终⽌合同的权利3 THE EMPLOYER’S REPRESENTATIVE雇主代表3.1 Employer’s Representative’s Duties and Authority雇主代表的职责与权⼒3.2 Requirements for Employer’s Representative对雇主代表的要求3.3 Employer’s Representative’s Authority to Delegate雇主代表权⼒的委托3.4 Employer’s Representative’s Instructions雇主代表的指⽰3.5 Employer's Representative to Attempt Agreement雇主代表尽⼒达成⼀致4 THE CONTRACTOR承包商4.1 General Obligations⼀般义务4.2 Performance Security履约保证4.3 Contractor’s Representative承包商代表4.4 Co-ordination of the Works⼯程协调4.5 Subcontractors分包商4.6 Assignment of Subcontractor’s Obligations分包商义务的转让4.7 Setting Out放线4.8 Quality Assurance质量保证4.9 Site Data现场数据4.10 Matters Affecting the Execution of the Works影响⼯程实施的事宜4.11 Unforeseeable Sub-Surface Conditions不可预见的地表以下条件4.12 Access Route进场路线4.13 Rights of Way and Facilities道路通⾏权与设施4.14 Programme进度计划4.15 Progress Reports进度报告4.16 Contractor’s Equipment承包商的设备4.17 Safety Precautions安全措施4.18 Protection of the Environment环境保护4.19 Electricity, Water and Gas电、⽔、⽓4.20 Employer Supplied Machinery and Materials雇主提供的机械和材料4.21 Clearance of Site现场清理4.22 Security of the Site现场治安4.23 Contractor’s Operations on Site承包商的现场作业4.24 Fossils化⽯5 DESIGN设计5.1 General Obligations ⼀般义务5.2 Construction Documents施⼯⽂件5.3 Contractor’s Undertaking承包商的保证5.4 Technical Standards and Regulations技术标准和规章5.5 Samples样品5.6 As-Built Drawings竣⼯图纸5.7 Operation and Maintenance Manuals操作和维修⼿册5.8 Error by Contractor承包商的错误5.9 Patent Rights专利权6 STAFF AND LABOUR职员与劳⼯6.1 Engagement of Staff and Labour职员与劳⼯的雇⽤6.2 Rates of Wages and Conditions of Labour⼯资标准及劳动条件6.3 Persons in the Service of Others为其他⼈服务的⼈员6.4 Labour Laws劳动法6.5 Working Hours⼯作时间6.6 Facilities for Staff and Labour为职员和劳⼯提供设施6.7 Health and Safety健康与安全6.8 Contractor’s Superintendence承包商的监督6.9 Contractor’s Personnel承包商的⼈员6.10 Disorderly Conduct妨碍治安的⾏为7 PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP⼯程设备、材料和⼯艺7.1 Manner of Execution实施⽅式7.2 Delivery to Site运⾄现场7.3 Inspection检查7.4 Testing检验7.5 Rejection拒收7.6 Ownership of Plant and Materials对⼯程设备和材料的拥有权8 COMMENCEMENT, DELAY AND SUSPENSION开⼯、延误和暂停8.1 Commencement of Works⼯程的开⼯8.2 Time for Completion竣⼯时间8.3 Extension of Time for Completion竣⼯时间的延长8.4 Delays Caused by Authorities由公共当局引起的延误8.5 Rate of Progress如果下列条件成⽴:8.6 Liquidated Damages for Delay误期损害赔偿费8.7 Suspension of Work暂时停⼯8.8 Consequences of Suspension暂停引起的后果8.9 Payment for Plant and Materials in Event of Suspension暂停时⼯程设备和材料的⽀付8.10 Prolonged Suspension持续的暂停8.11 Resumption of Work复⼯9 TEST ON COMPLETION.竣⼯检验9.1 Contractor’s Obligations承包商的义务9.2 Delayed Tests延误的检验9.3 Retesting重新检验9.4 Failure to Pass Tests on Completion未能通过竣⼯检验10 EMPLOYER’S TAKING OVER雇主的接收10.1 Taking-Over Certificate移交证书10.2 Use by the Employer雇主的使⽤10.3 Interference with Tests on Completion对竣⼯检验的⼲扰11 TEST ON COMPLETION竣⼯后的检验11.1 Employer’s Obligations雇主的义务11.2 Delayed Tests延误的检验11.3 Retesting重新检验11.4 Failure to Pass Tests after Completion未能通过竣⼯后的检验12 DEFECTS LIABILITY缺陷责任12.1 Completion of Outstanding Work and Remedying Defects完成扫尾⼯作和修补缺陷12.2 Cost of Remedying Defects修补缺陷的费⽤12.3 Extension of Contract Period合同期的延长12.4 Failure to Remedy Defects未能补救缺陷12.5 Removal of Defective Work移出有缺陷的部分⼯程12.6 Further Tests进⼀步的检验12.7 Right of Access进⼊权12.8 Contractor to Search由承包商调查12.9 Performance Certificate履约证书12.10 Unfulfilled Obligations未履⾏的义务13 CONTRACT PRICE AND PAYMENT合同价格与⽀付13.1 The Contract Price合同价格13.2 Advance Payments预付款13.3 Application for Interim Payment Certificates期中⽀付证书的申请13.4 Schedule of Payments⽀付表13.5 Plant and Materials for the Permanent Works⽤于永久⼯程的⼯程设备与材料13.6 Issue of Interim Payment Certificates期中⽀付证书的颁发13.7 Payment⽀付13.8 Delayed Payment延误的⽀付13.9 Payment of Retention Money保留⾦的⽀付13.10 Statement at Completion竣⼯报表13.11 Application for Final Payment Certificate申请最终⽀付证书13.12 Discharge结清13.13 Issue of Final Payment Certificate最终⽀付证书的颁发13.14 Cessation of Employer's Liability雇主责任的终⽌13.15 Calculation of Payments in Foreign Currency外币⽀付的计算13.16 Changes in Legislation⽴法的变更14 VARIATIONS变更14.1 Right to Vary有权变更14.2 Value Engineering价值⼯程14.3 Variation Procedure变更的程序14.4 Payment in Applicable Currencies以适⽤的货币⽀付14.5 Provisional Sums暂定⾦额15 DEFAULT OF CONTRACTOR承包商的违约15.1 Notice to Correct通知改正15.2 Termination终⽌15.3 Valuation at Date of Termination终⽌⽇期时的估价15.4 Payment after Termination终⽌后的⽀付15.5 Bribes贿赂16 DEFAULT OF EMPLOYER雇主的违约16.1 Contractor’s Entitlement to Suspend Work承包商有权暂停⼯作16.2 Termination终⽌16.3 Cessation of Work and Removal of Contractor's Equipment停⽌⼯作及承包商的设备的撤离16.4 Payment on Termination终⽌时的⽀付17 RISK AND RESPONSIBILITY17.1 Indemnity保障17.2 Contractor’s Care of the Works承包商对⼯程的照管17.3 Employer’s Risks雇主的风险17.4 Consequences of Employer’s Risks雇主的风险造成的后果17.5 Contractor’s Risks承包商的风险17.6 Limitation of Liability责任限度18 INSURANCE保险18.1 Insurance for Design设计保险18.2 Insurance for Works and Contractor’s Equipment⼯程和承包商的设备的保险18.3 Insurance against Injury to Persons and Damage to Property⼈员伤亡和财产损害的保险18.4 Insurance for Workers⼯⼈的保险18.5 General Requirements for Insurances有关保险的总的要求19 FORCE MAJEURE 不可抗⼒19.1 Definition of Force Majeure不可抗⼒的定义19.2 Effect of Force Majeure Event不可抗⼒事件的影响19.3 Contractor's Responsibility承包商的责任19.4 Employer's Responsibility雇主的责任19.5 Payment to Contractor对承包商的付款19.6 Optional Termination, Payment and Release可选择的终⽌、⽀付及解除19.7 Release from Performance under the Law根据法律解除履约20 CLAIMS, DISPUTE AND ARBITRATION索赔、争端与仲裁20.1 Procedure for Claims索赔程序20.2 Payment of Claims索赔的⽀付20.3 Dispute Adjudication Board争端裁决委员会20.4 Procedure for Obtaining Dispute Adjudication Board's Decision获得争端裁决委员会决定的程序20.5 Amicable Settlement友好解决20.6 Arbitration仲裁20.7 Failure to Comply with Dispute Adjudication Board’s Decision未能遵守争端裁决委员会的决定20.8 Expiry of Dispute Adjudication Board’s Appointment争端裁决委员会的委任期满INDEXADDENDUMFIDIC Model Terms of Appointment for a Dispute Adjudication BoardTERMS OF APPOINTMENT FOR A BOARD OF THREE MEMBERSAppendix A: PROCEDURAL RULES OF THE DISPUTE ADJUDICATION BOARD (OF THREEMEMBERS)TERMS OF APPOINTMENT FOR A BOARD OF ONE MEMBERAppendix A: PROCEDURAL RULES OF THE DISPUTE ADJUDICATION BOARD (OF ONE MEMBER)PART I - GENERAL CONDITIONS 第⼀部分通⽤条件THE CONTRACT合同1 The Contract 合同Definitions定义1.1 In the Contract (as defined below) the words and expressions defined below shall have the meanings assigned to them, except where the context requires otherwise:在合同(如下⽂所定义的)中,下⽂定义的措词和⽤语,除上下⽂另有要求外,应具有本款赋予的含义:1.1.1 Documents⽂件1.1.1.1 Contract means these Conditions of Contract (Parts I and II), the Employer‘s Requirements, the Tender, the Contractor’s Proposal, the Schedules, the Letter of Acceptance, the Contract Agreement (if completed) and such further documents as may be expressly incorporated in the Letter of Acceptance or Contract Agreement (if completed).1“合同”指本合同条件(第⼀与第⼆部分)、雇主的要求、投标书、承包商的建议书、资料表、中标函、合同协议书(如已签订)以及其他明确列⼊中标函或合同协议书(如已签订)中的此类进⼀步的⽂件。
交钥匙工程施工合同条件
交钥匙工程施工合同条件合同编号:___________甲方(业主):___________乙方(承包商):___________一、合同目的与范围本合同旨在规范甲乙双方在___________工程项目中的合作行为,确保工程顺利完工并满足约定的质量标准。
工程内容包括但不限于工程设计、材料采购、施工建设、设备安装及调试,直至工程交付使用。
二、设计与规划乙方需根据甲方提供的初步需求,完成工程的详细设计工作,并提交设计图纸及相关规划文件供甲方审核。
设计必须符合国家及地方的相关建筑规范和标准。
三、施工与质量乙方负责组织施工,保证工程质量符合国家标准及合同约定。
施工过程中的任何变更都应及时通知甲方,并经甲方书面同意后方可执行。
四、工期与进度合同应明确工程的开工日期及竣工日期。
乙方需制定详细的施工进度计划,并在施工过程中定期向甲方报告进度情况。
如遇不可抗力影响工期,应及时与甲方协商解决。
五、价格与支付合同中应详细列明工程的总价款及支付方式。
乙方按照约定的节点完成相应工作后,甲方应按时支付相应的工程款项。
任何价格调整都应基于双方协商一致的基础上进行。
六、验收与交付工程完成后,乙方应组织预验收,并邀请甲方参与。
验收合格后,双方应签署工程交付证明文件,标志着工程正式交付使用。
七、保修与服务乙方应对所交付的工程提供一定期限的质量保证,并对出现的质量问题负责维修。
合同中应明确保修期限及服务范围。
八、违约责任合同应明确规定违约责任,包括工期延误、质量不合格等情况下的责任承担及赔偿办法。
九、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
十、其他事项合同还应包括保险要求、知识产权归属、保密协议等其他必要条款。
交钥匙工程合同模板
交钥匙工程合同模板甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)为了明确甲方与乙方之间交钥匙工程项目的相关事宜,双方根据平等互利的原则,经友好协商达成如下协议:一、项目名称本合同所指项目名称为(项目名称),项目地址为(项目地址)。
二、项目概述1. 项目内容:本项目包括(详细描述项目内容)。
2. 项目总投资额:本项目的总投资额为人民币(金额),具体分项费用如下:- 设备费用:人民币(金额)- 施工费用:人民币(金额)- 其他费用:人民币(金额)三、交付标准1. 甲方交付条件:甲方应按照合同约定的时间节点,按照规定标准完成项目的设计、施工及设备采购等工作,并对项目进行验收。
2. 乙方交付条件:乙方应在甲方验收合格后,按照合同约定的时间节点,将项目交付甲方,并办理相关手续。
四、责任与义务1. 甲方责任与义务:(1)提供项目建设所需土地、资金等必要条件;(2)按时支付工程款;(3)监督和检查工程项目的进度及质量。
2. 乙方责任与义务:(1)按照合同约定完成工程项目;(2)保证工程质量,如出现质量问题,承担相应责任;(3)按时交付项目,办理相关手续。
五、工程变更1. 如因不可抗力等原因,导致工程计划或施工方案需要变更的,应经双方协商一致后,签署书面变更协议。
2. 工程变更需另行支付的费用,应按照双方协商的费用标准支付。
六、违约与解除1. 任何一方不履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任;2. 若因一方违约,导致项目无法按期完成的,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应的损失赔偿。
七、保密条款双方应对本合同及涉及的商业秘密保密,不得向第三方透露相关信息。
八、争议解决本合同的履行适用中华人民共和国法律。
双方因合同履行出现争议,应协商解决;如协商无果,应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本合同自双方签字盖章后生效,有效期至项目竣工验收之日止;2. 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字:签字:日期:日期:以上为交钥匙工程合同的内容,双方应遵守协议内容,共同完成工程项目,确保项目的顺利实施与顺利交付。
FIDIC工程设计建造总承包与交钥匙工程条件
FIDIC工程设计建造总承包与交钥匙工程条件一、工程设计建造总承包条件(FIDIC红书)在FIDIC红书中,合同双方(业主和总承包商)之间的权益和义务得到明确的规定。
具体内容包括:1.设计阶段:总承包商必须按照业主提供的要求和技术规范来进行设计,并负责解决可能出现的设计问题。
2.施工阶段:总承包商必须按照合同要求进行施工,并负责安排和监督施工过程中的各项工作,包括材料采购、人员组织和质量控制等。
3.工程变更:若业主要求对工程进行变更,总承包商有责任进行评估并提供相关变更方案以及相关费用变化估计。
4.质量保证:总承包商需确保工程达到合同规定的质量标准,并承担质量问题的责任。
5.风险分担:在设计和施工过程中可能发生的风险和损失需由总承包商承担,但合同中也会规定一些特定风险由业主承担。
二、交钥匙工程条件(FIDIC黄书)与红书相比,黄书在设计和施工过程中更加强调质量控制和工程交付的要求。
具体内容包括:1.完工和交付:总承包商负责确保工程能按时完工并达到合同规定的质量标准,然后将工程交付给业主。
2.设备采购:总承包商需要根据合同规定负责购买所需的设备或材料,并保证其符合质量要求。
3.保修期:在工程交付后的一段时间内,总承包商有责任负责维修或更换出现的任何质量问题。
4.业主指示:如果业主在交钥匙工程过程中提出任何指示,总承包商必须在合理的时间内响应并提供相关的方案和费用估计。
5.变更和索赔:总承包商有权提出关于工程变更和索赔的请求,并按照合同规定进行处理。
总的来说,FIDIC的工程设计建造总承包和交钥匙工程条件是在国际上广泛使用的合同范本,通过明确双方权益和义务,有利于保证工程的质量和顺利的交付。
当合同双方遵循合同规定并进行有效的沟通和协商时,可以有效减少争议和纠纷的发生,提高工程项目的成功率。
FIDIC设计-建造与交钥匙工程合同条件
FIDIC设计-建造与交钥匙工程合同条件设计-建造与交钥匙工程合同条件(第一部分通用条件)(1-3)设计-建造与交钥匙工程合同条件(第一部分通用条件)(4)设计-建造与交钥匙工程合同条件(第一部分)(5-7)设计-建造与交钥匙工程合同条件(第一部分通用条件)(8-11)设计-建造与交钥匙工程合同条件(第一部分)(12-13)设计-建造与交钥匙工程合同条件(第一部分通用条件)(14-17)设计-建造与交钥匙工程合同条件(第一部分通用条件)(18-20)设计-建造与交钥匙工程合同条件(第一部分通用条件)(1-3)1.合同定义1.1在合同(如下文所定义的)中,下文定义的措词和用语,除上下文另有要求外,应具有本款赋予的含义:1.1.1文件1.1.1.1“合同”指本合同条件(第一与第二部分)、雇主的要求、投标书、承包商的建议书、资料表、中标函、合同协议书(如已签订)以及其他明确列入中标函或合同协议书(如已签订)中的此类进一步的文件。
1.1.1.2“雇主的要求”指合同中包括的对工作范围、标准、设计准则(如有时)和进度计划的说明,以及根据合同对其所作的任何变更和修正。
1.1.1.3“标书”指承包商为了工程间雇主提出并为中标函接受的报价书。
1.1.1.4“投标书附录”指包括在投标书中已填写完的附录。
1.1.1.5“承包商的建议书”指包含在合同中、随投标书一同递交的初步设计。
1.1.1.6“资料表”指包含在合同中、与投标书一同递交的信息与数据。
1.1.1.7“支付计划表”指第1.4款中所指的计划表(如有时)。
1.1.1.8“中标函”指雇主对投标书的正式接受函。
1.1.1.9“合同协议书”指第1.5款中所述的合同协议书(如有时)。
1.1.2人员1.1.2.1“雇主”指投标书附录中指定的当事人以及取得此当事人资格的合法继承人,但不指(除非承包商同意)此当事人的任何受让人。
1.1.2.2“承包商”指其投标书已为雇主接受的当事人以及取得此当事人资格的合法继承人,但不指(除非雇主同意)此当事人的任何受让人。
交钥匙工程合同条件中文版银皮书
交钥匙工程合同条件中文版银皮书前言本文档是针对交钥匙工程合同条件的中文版银皮书。
在进行交钥匙工程合同签署之前,双方需详细阅读并确认下列合同条款。
合同条款1. 交钥匙工程范围本交钥匙工程合同的范围包括建筑工程及室内装修工程,建筑工程包括但不限于楼房、围墙、水利工程等建筑工程,室内装修工程包括但不限于墙面、地面、天花板、门窗等室内装修工程。
2. 工程价款本工程的总价款为________(人民币),经乙方与甲方协商后确定。
其中包括建筑工程和室内装修工程的费用以及所有附属设备的费用,具体包含内容详见附件。
3. 工程质量保证本合同项下工程施工质量应符合国家及行业标准、规范和设计要求,并由乙方验收合格后方可交付甲方使用。
工程质量保证期为_____(年),自工程正式竣工之日起计算。
4. 工程进度本合同约定工程建设工期为____(月),自合同生效之日起计算,乙方应按照合同进度表的规定及时完成各项工作,不得拖延工期。
如乙方有任何原因需要延期,则需事先征得甲方同意,并进行相关的变更合同程序。
5. 工程保险乙方应按照国家法律、法规的要求购买建筑安装工程意外损失保险,并在保险期内负责工程的所有保险事宜。
6. 工程款支付方式本合同工程款的支付方式如下:•预付款:甲方应在合同签订之日起五个工作日内向乙方支付合同总金额的___%作为预付款。
•进度款:在工程进度达到约定百分比时,甲方应按乙方的申请及时支付进度款。
•竣工款:乙方须在工程正式竣工并经甲方验收合格后,领取最后一次工程款。
7. 违约责任任何一方均应切实履行其在本合同中的全部义务。
如因任何一方的过错或过失而导致违约,应承担由此造成的费用和损失。
8. 合同变更本合同如需任何条款变更,均需经双方书面协商达成一致后确定,并及时进行合同变更手续。
未经甲方书面同意,乙方不得单方面变更合同条款。
9. 解决纠纷双方如就履行本合同所产生的任何争议和纠纷协商不成时,应向所在地人民法院申请调解或诉讼解决。
交钥匙工程合同条件
交钥匙工程合同条件《交钥匙工程合同条件》我有个朋友,叫小李,他是做工程的。
有一次,他接了个大项目,那项目啊,客户就说:“我啥都不懂,我就想要最后能直接用,就像你把钥匙给我,我一拧,啥都齐活。
”小李一听就明白了,这是交钥匙工程啊。
这交钥匙工程可不简单,里面的合同条件更是重中之重。
今天我就和大家唠唠这交钥匙工程合同条件。
首先呢,交钥匙工程合同条件涵盖的范围特别广。
从工程的最初规划一直到最后的竣工交付,每一个小细节都在合同里体现。
比如说工程设计吧,合同得规定这个设计得达到啥样的标准。
是按照国际标准呢,还是国内某个特定的行业标准?这就像给这个工程定了个大框架。
我记得小李和他的团队跟客户商量这事的时候,客户说:“我要高端大气上档次,但也得实用啊!”小李就笑了,说:“那就是得国际标准的范儿,国内实用的贴心呗,这都得写在合同条件里,明明白白的。
”再说说工程设备采购这块。
在合同中要清楚写出采购的设备的品牌、型号、质量要求啥的。
要是这没写清楚啊,到时候出问题就扯皮了。
我曾经就听到小李跟供应商打电话:“你们提供的这个设备和合同里写的不一样啊,这可不行,合同条件里都说得清清楚楚的,我们这是交钥匙工程,差一点都不行。
”供应商那边呢,也就只能按照合同来整改。
工程施工是交钥匙工程的主体部分。
合同条件得规范施工的工期、施工的质量监督方式、安全标准等好多好多内容。
比如说施工工期,得定个合理且具有约束力的时间表。
小李他们有次就因为天气原因延误了工期,但是因为合同里有关于不可抗力的条款,这就避免了不必要的纠纷。
他当时就拿着合同跟客户讲:“您看,这天气不好咱都算进去了,这可不是我们故意的。
”接下来是项目的验收环节。
这验收啊,到底怎么个验收法儿,按照啥标准验收,这些也在合同条件里写着。
就像房子盖好了,人家业主来验收的时候得有个标准来衡量到底合格不合格。
小李特别重视这个验收条款,他跟手下人说:“咱自己心里得有数,自己先按照合同标准验收好多遍,别到时候被人家挑出毛病。
交钥匙工程合同范本
交钥匙工程合同范本甲方(委托方):________________乙方(承包方):________________鉴于甲方希望乙方承担交钥匙工程的设计、采购、施工、调试等全部工作,并确保工程达到约定的质量、安全、环保等标准,双方经友好协商,一致同意按照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,签订本合同,共同遵照执行。
第一条工程概况1.1 工程名称:________________1.2 工程地点:________________1.3 工程范围:包括但不限于设计、采购、施工、调试等全部工作。
1.4 工程质量:按照国家及行业相关标准执行。
1.5 工期:自合同签订之日起______日内完成。
第二条甲方责任2.1 提供工程所需土地、基础设施等条件。
2.2 协助乙方办理相关行政审批手续。
2.3 按照合同约定支付工程款项。
2.4 对乙方提交的设计、采购、施工等方案进行审核。
第三条乙方责任3.1 负责工程的设计、采购、施工、调试等全部工作。
3.2 确保工程达到约定的质量、安全、环保等标准。
3.3 依法办理与工程相关的行政审批手续。
3.4 按照合同约定向甲方提交工程进度报告。
第四条工程款项4.1 工程总造价为人民币(大写):_______元整。
(1)合同签订后______日内,支付工程总造价的______%作为预付款;(2)工程进度达到______%时,支付工程总造价的______%;(3)工程进度达到______%时,支付工程总造价的______%;(4)工程竣工验收合格后______日内,支付工程总造价的剩余部分。
4.3 乙方在收到工程款项后,应当开具等额的正规发票。
第五条工期延误5.1 因甲方原因导致工期延误的,工期相应顺延。
5.2 因乙方原因导致工期延误的,乙方应支付违约金,每延误一日,支付工程总造价的______%。
第六条工程变更6.1 工程变更应经双方协商一致,并签订书面变更协议。
6.2 工程变更导致工程价款增加的,增加部分由甲方承担;导致工程价款减少的,减少部分由乙方承担。
建筑工程交锁匙合同范本
建筑工程交锁匙合同范本合同编号:____________甲方(发包方):____________乙方(承包方):____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将建筑工程交付乙方进行锁匙管理的事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:____________1.2 工程地点:____________1.3 工程规模:____________1.4 工程结构:____________二、交付事项2.1 甲方应在合同约定的交付日期将建筑工程交付给乙方,并确保工程符合国家相关法律法规、规范标准及合同约定。
2.2 乙方应在合同约定的时间内对工程进行验收,并将验收结果通知甲方。
如乙方对工程质量有异议,应在验收之日起3日内向甲方提出,并提供书面材料。
甲方应在收到异议后7日内予以答复。
2.3 乙方应妥善保管和使用甲方交付的锁匙,不得擅自复制、转借或毁损。
2.4 合同终止或解除后,乙方应将锁匙归还甲方,并办理相关交接手续。
三、锁匙管理3.1 乙方应对锁匙进行统一管理,建立详细的锁匙使用记录,并定期向甲方报告。
3.2 乙方应确保锁匙的安全,防止泄露,造成损失的,乙方应承担相应责任。
3.3 乙方在需要维修或更换锁匙时,应提前通知甲方,并按照甲方的要求进行。
四、合同期限4.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。
4.2 合同期满后,如甲乙双方未达成续约协议,乙方应将锁匙归还甲方,并办理相关交接手续。
五、违约责任5.1 甲方未按照约定时间交付工程,甲方应按照乙方实际损失的____%向乙方支付违约金。
5.2 乙方未按照约定时间验收工程,乙方应按照甲方实际损失的____%向甲方支付违约金。
5.3 乙方未妥善保管和使用锁匙,造成损失的,乙方应承担相应责任。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第 1 共 31 页FIDIC 设计-建筑与交钥匙工程合同条件(橘皮书)设计-建筑与交钥匙工程合同条件(第一部分通用条件)(1-3)设计-建筑与交钥匙工程合同条件(第一部分通用条件)(4)设计-建筑与交钥匙工程合同条件(第一部分)(5-7)设计-建筑与交钥匙工程合同条件(第一部分通用条件)(8-11)设计-建筑与交钥匙工程合同条件(第一部分)(12-13)设计-建筑与交钥匙工程合同条件(第一部分通用条件)(14-17)设计-建筑与交钥匙工程合同条件(第一部分通用条件)(18-20)第二部分附注第 2 共 31 页设计-建筑与交钥匙工程合同条件(第一部分通用条件)(1-3) 1.合同定义1.1 在合同(如下文所定义的)中,下文定义的措词和用语,除上下文另有要求外,应具有本款给予的含义:1.1.1 文件1.1.1.1“合同”指本合同条件(第一与第二部分)、雇主的要求、投标书、承包商的建议书、资料表、中标函、合同协议书(如已签订)以及其他明确列入中标函或合同协议书(如已签订)中的此类进一步的文件。
1.1.1.2“雇主的要求”指合同中包括的对工作范围、标准、设计准则(如有时)和进度打算的讲明,以及依照合同对其所作的任何变更和修正。
1.1.1.3“标书”指承包商为了工程间雇主提出并为中标函同意的报价书。
1.1.1.4“投标书附录”指包括在投标书中已填写完的附录。
1.1.1.5“承包商的建议书”指包含在合同中、随投标书一同递交的初步设计。
1.1.1.6“资料表”指包含在合同中、与投标书一同递交的信息与数据。
1.1.1.7“支付打算表”指第1.4 款中所指的打算表(如有时)。
1.1.1.8“中标函”指雇主对投标书的正式同意函。
1.1.1.9“合同协议书”指第1.5 款中所述的合同协议书(如有时)。
1.1.2 人员1.1.2.1“雇主”指投标书附录中指定的当事人以及取得此当事人资格的合法继承人,但不指(除非承包商同意)此当事人的任何受让人。
1.1.2.2“承包商”指其投标书已为雇主同意的当事人以及取得此当事人资格的合法继承人,但不指(除非雇主同意)此当事人的任何受让人。
1.1.2.3“雇主代表”指为了合同的目的被雇主任命作为雇主的代表从事工作,并在投标书附录中指定的当事人,或由雇主随时任命并将之通知承包商的其他当事人。
1.1.2.4“承包商代表”指在合同中指定作为承包商代表的当事人(如有时),或依照第3.4 款由承包商随时指定的其他当事人。
1.1.2.5“分包商”指在合同中为工程某一部分选定作为分包商、制造商或供应商的任何当事人,或按照第4.5 款已分包了工程的某一部分的任何当事人,以及此当事人的合法继承人,但不指此当事人的任何受让人。
1.1.2.6“争端裁决委员会”指合同中指定的作为此类人员的当事人,或依照第20.3 款随时指定的其他当事人。
1.1.3 日期、时刻以及期限1.1.3.1“基准日期”指雇主同意递交的投标书的截止日期之前28 天的当日。
1.1.3.2“生效日期”指合同产生法律效力和生效的日期。
1.1.3.3“开工日期”指承包商收到雇主代表依照第8.1 款颁发的开工通知书的日期。
1.1.3.4“竣工时刻”指在投标书附录中规定的,自开工日期算起至工程或某一区段(视情况而定)完工(或按照第8.3款延长)并通过竣工检验的时刻。
1.1.3.5“合同期限”指自开工日期到依照第10 条为雇主代表证明的全部工程将被完成的日期(或依照第12.3 款延长的日期)之后再加上365 天的总期限。
1.1.3.6“日”指一个公历日,而“年”指365 天。
1.1.4 检验与竣工1.1.4.1“竣工检验”指合同中规定的或所指定的此类检验,以及可能由雇主代表与承包商商定或指示作为一项变更的任何其他此类检验。
此类检验应在工程或任何区段移交给雇主之前进行。
1.1.4.2“移交证书”指按照第10 条颁发的证书。
1.1.4.3“竣工后的检验”指合同中规定的或所指定的此类检验。
此类检验在工程或任何区段移交给雇主之后进行。
1.1.4.4“履约证书”指雇主代表依照第12.9 款颁发的证书。
1.1.5 款项与支付第 3 共 31 页1.1.5.1“合同价格”指依照合同规定并在中标函中写明,为工程的设计、实施与完成以及对任何缺陷的修补,应支付给承包商的金额。
1.1.5.2“当地币”指工程所在国的货币。
1.1.5.3“外币”指在投标书附录中标明的、支付部分合同价格的某种可自由兑换的货币,但不指当地币。
1.1.5.4“保留金”指依照第13.3 款由雇主扣留的累计的保留金。
1.1.5.5“暂定金额”指合同中规定的或所指定的一笔金额(如有时),此金额用于实施工程的任何部分或用于提供工程设备、材料或服务。
1.1.5.6“费用”指承包商在现场之内或现场以外正当发生了的(或将要发生的)开支,包括治理费和类似的支出,但不包括利润。
1.1.5.7“期中支付证书”指依照第13 条由雇主代表颁发的、除最终支付证书以外的任何支付证书。
1.1.5.8“最终支付证书”指依照第13.13 款由雇主代表颁发的支付证书。
1.1.5.9“最终报表”指第13.11 款定义、经商定的报表。
1.1.6 其他定义1.1.6.1“施工文件”指由承包商递交的全部图纸、计算书、计算机软件(程序)、样品、图样、模型、操作和维修手册以及类似性质的其他手册或资料。
1.1.6.2“变更”指依照第14 条由雇主代表指示的或由其作为变更批准的对雇主的要求进行的任何改变和(或)修改。
1.1.6.3“工程”指永久工程和临时工程,或视情况指二者之一。
1.1.6.4“永久工程”指按照合同设计和实施的永久工程。
1.1.6.5“临时工程”指为了实施和完成工程以及修补任何缺陷所需要的全部各类临时工程(承包商的设备除外)。
1.1.6.6“工程设备”指合同中规定的、由承包商提供的预定构成或构成永久工程一部分的机械和仪器,包括仅负责提供的设备(如有时)。
1.1.6.7“材料”指由承包商提供的并用于永久工程的各类物品(工程设备除外),包括合同中规定的由承包商仅负责供应的物品(如有时)。
1.1.6.8“承包商的设备”指用于实施和完成工程以及修补任何缺陷所需要的全部机械、仪器和其他设备(临时工程除外),但不包括工程设备、材料或预定构成或构成永久工程一部分的其他物品。
1.1.6.9“区段”指在投标书附录中具体定义作为一个区段(如有时)的属于工程的一部分。
1.1.6.10“现场”指由雇主提供的用于实施工程以及工程设备和材料运达的场所,以及在合同中可能明确指定作为现场组成部分的任何场所。
1.1.6.11“工程所在国”指工程实施以及工程设备和材料运达的国家。
标题和旁注1.2 标题和旁注不是本合同条件的一部分,在对合同条件进行解释时不应考虑。
解释1.3 凡指当事人或当事各方的词应包括公司和企业以及具有法人资格的任何组织。
单数形式的词也包括复数含义,反之亦然,可视上下文需要而定。
表明一个性不的词也包括其他性不。
法律和语言1.4 适用于本合同的法律在投标书附录中指明。
合同文本用不同的语言编制时,投标书附录中注明的主导语言的文本优先于其他文本。
日常交流用的语言也应在投标书附录中注明。
合同协议书1.5 假如一方要求的话,另一方应采纳所附的格式完成一份合同协议书,并按合同内容对格式作必要的修改。
其印花税费用和法律规定征收的类似费用应由雇主承担。
文件的优先次序1.6 构成合同的文件将被认为是互为讲明的。
假如在文件中出现模糊或歧义时,雇主代表将向承包商发出必要的澄清或指示,文件的优先次序如下:(a)合同协议书;第 4 共 31 页(b)中标函;(c)雇主的要求;(d)投标书;(e)合同条件第二部分;(f)合同条件第一部分;(g)资料表;(h)承包商的建议书。
现场的文件1.7 承包商应在现场保存一套完整的合同文件、施工文件、变更、依照第1.8 款发出和颁布的其他通讯联络以及在第5.4 款中提到的文件。
雇主、雇主代表和助理(如第3.3 款中提到的)有权在所有适宜的时刻使用此类文件。
通讯联络1.8 不管何处述及由任何人发出或颁布的任何通知、指示、同意、批准、证明或决定,除另有讲明者外,此类通讯联络均应为书面的,且不得无故被扣押或拖延。
不管何处述及的通讯联络应为“书写的”或“书面的”,这是指任何手写、打字或印刷的通讯联络,包括投标书附录中注明的商定的电子传送系统。
由雇主或雇主代表发给承包商的全部证明、通知或书面指示;以及由承包南发给雇主或雇主代表的全部通知,应派人员送达并取得书面的收据证明,或通过航空邮寄或由广种商定的电子传送系统发送。
此类通讯联络的接收地址应在投标书附录中注明。
施工文件的提供1.9 施工文件应由承包商保存和照管。
除非在雇主的要求中另有规定,承包商应提供6 份复制件供雇主代表及助理使用(如第3.3 款所提到的)。
雇主使用承包商的文件1.10 由承包商编制或负责编制的施工文件或其他设计文件的版权,(在双方之间)应属于承包商的财产。
雇主可为了工程的竣工、运行、维修、变更、调试以及修理,自费复制使用和传送任何此类文件(包括对其修改和使用修改后的文件)。
没有承包商的同意,雇主或雇主代表不得为了其他目的使用、复制承包商的文件或将之传送给第三方。
承包商使用雇主的文件1.11 由雇主或雇主代表颁发给承包商的雇主的要求和其他文件的版权,(在双方之间)应属于雇主的财产。
承包商可为了合同的目的自费复制、使用和传送任何此类文件。
除合同需要外,没有雇主的同意,承包商不得使用、复制雇主的文件或将之传送给第三方。
保密事项1.12 承包商不应被要求向雇主或雇主代表泄露投标书附录中列出的保密事项。
遵守法规、规章与法律1.13 在履行合同时发生的全部事件中,承包商应遵守国家或州的任何法规、法令或其他法律,或任何对工程具有管辖权的合法公共当局的任何规章,并据此发出所有通知,以及按其要求支付所有费用。
承包商应在合理的时刻内,考虑到工程设备和材料的运抵时刻和工程竣工时刻,取得工程任何部分所需的全部许可、执照和批准。
雇主和承包商应遵守履约活动涉及到的每一国家的法律。
共同的与各自的责任1.14 假如承包商为两个或两个以上当事人组成的联营体(或联合集团)时,所有人员在执行合同条款时对雇主均负有共同的与各自的责任。
此类人员应指定其中一人作为负责人,有权管辖联营体(或联合集团)及其每位成员。
没有雇主的事先同意,联营体(或联合集团)的组合或构成不得改变。
2.雇主一般义务2.1 雇主应提供现场并应按照第13 条规定向承包商支付。
现场的进入与占有2.2 雇主应在投标书附录中注明的时刻内给予承包商进入现场和占有现场的权利。
此类进入和占有权可不为承包商所第 5 共 31 页独享。