国网220千伏线路基础工程施工专业分包合同
220k输变电线路工程总承包合同模板正规范本(通用版)
220k输变电线路工程总承包合同模板第一章总则第一条合同背景和目的本合同是根据双方自愿、平等协商，在220k输变电线路工程的建设过程中，为明确双方的权益和义务而订立的。
合同的目的是规范和约定双方工作内容、工期、质量和费用等方面的内容，以确保工程顺利实施并达到质量要求。
第二条合同主体双方在本合同中的主体为：甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）第三条合同期限本合同的工期自合同生效之日开始计算，合同期限为（具体时间），如因不可抗力或其他无法预见和控制的事件导致工程无法按计划进行，双方可协商延期。
第二章工程内容和要求第四条工程范围和内容本工程的范围包括但不限于内容： 1. 输变电线路的设计、施工和调试； 2. 相关设备和材料的采购和安装； 3. 工程质量检测和验收； 4. 工程备案和竣工报告编制。
第五条工程质量要求本工程的质量要求必须符合相关国家和行业的标准和规范，甲方有权对工程质量进行抽检和验收，乙方必须保证工程质量达到合同约定的要求。
第三章工程进度和支付第六条工程进度计划双方应在合同签订后的10个工作日内制定详细的工程进度计划，详细规定工程各阶段的开始时间和完成时间。
工程进度计划必须合理、可行，双方共同遵守。
第七条工程款支付1.合同签订后，乙方有权向甲方提出预付款申请，甲方应在合同总金额的30%支付给乙方；2.按照工程进度计划，乙方完成相应阶段的工作后，有权向甲方提出进度款申请，甲方应按照合同约定的进度款比例支付给乙方；3.乙方完成全部工程内容后，甲方应支付乙方剩余款项。
第四章合同变更和解除第八条合同变更1.在工程施工过程中，如需对合同内容进行变更，双方应书面协商并签订变更协议；2.变更协议应明确变更的内容、原因、影响、费用和支付方式等信息。
第九条合同解除1.在合同履行过程中，如果一方违反合同约定且无法在合理期限内履行补救义务，对方有权解除合同；2.如因不可抗力或其他无法预见和控制的事件导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。
220k输电线路施工合同
220k输电线路施工合同一、合同双方甲方： [甲方全称]乙方： [乙方全称]二、合同项目1.项目概述本项目是关于220k输电线路的施工合同。
施工内容包括但不限于线路杆塔搭设、导线连接、绝缘子安装等，具体施工细节见后续工程设计和相关标准。
2.合同条款–2.2 [乙方]负责安排合适的工程人员、设备和材料，按时按质完成施工任务。
–2.3 施工期限为个月/周/天，具体根据项目实际情况而定。
甲、乙双方可根据实际情况进行合理的调整。
–2.4 施工费用及支付方式：具体金额为人民币元，采用方式进行支付（如一次性支付、分期支付等）。
3.合同履行–3.1 [乙方]在合同签署后工作日内，安排施工团队和材料到达现场，并开始施工。
–3.2 [乙方]负责施工进度的监督和控制，在施工期限内完成所有工作。
–3.3 [甲方]负责提供现场所需的所有支持，包括但不限于水、电、交通等。
4.合同变更如有需要对合同进行任何修改或变更，甲、乙双方应通过书面协议达成一致意见，并及时修改合同内容。
5.合同解除–5.1 若因不可抗力等特殊原因，无法继续履行本合同，甲、乙双方应书面通知对方，并及时进行协商。
–5.2 若甲、乙双方其中一方未履行本合同规定的义务，经合理通知后仍未改正，则对方有权解除合同，并要求追究违约责任。
6.违约责任若任何一方违反了本合同的任何条款或义务，对方有权要求违约方进行修复或赔偿，并保留进一步采取法律措施的权利。
三、其他条款1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.合同签署后任何一方需向对方缴纳%的保证金，作为合同履行期间的担保。
3.合同中未尽事宜，可以由甲、乙双方协商解决，并作为合同的附加条款。
4.本合同自双方盖章之日起生效，有效期为年/月/日。
5.对于本合同的解释和争议解决，适用相关法律法规。
如有争议，应通过友好协商解决；若协商不成，可提交相关仲裁机构进行仲裁。
注：本合同以中文为正式文字，如遇中文与其他语言文本内容不一致，以中文为准。
通用范文(正式版)220k输电线路施工合同
220k输电线路施工合同1. 引言本合同由甲方（简称“甲方”）和乙方（简称“乙方”）共同签署，双方达成协议，以确定220k输电线路施工的相关事宜。
2. 项目概述2.1 项目名称：220k输电线路施工项目。
2.2 项目地点：详细地质待甲乙双方商定。
2.3 项目范围：本项目包括但不限于内容：输电线路的铺设和安装；杆塔的建设和安装；设备及材料的采购和送货；项目的维护和测试；等。
3. 合同条款3.1 合同期限：本合同有效期为年，自合同生效之日起计算。
3.2 付款方式：双方约定的付款方式如下：甲方需在工程前支付20%的款项作为预付款；工程进行到一定阶段时，甲方需向乙方支付80%的款项作为进度款；工程完工后，甲方需支付剩余的20%作为尾款。
3.3交付标准：乙方应按照甲方的要求和技术规范进行施工，并确保工程的质量达到国家相关标准。
3.4变更和解除：任何一方在签署合同后，如有需要变更合同条款，应提前书面通知对方，并经双方协商后达成一致意见。
3.5违约责任：任何一方未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失和支付违约金。
4. 风险和保险4.1风险责任：在施工过程中，如因乙方的过错造成工程质量问题或者发生安全事故，乙方应承担相应的责任，并及时采取补救措施。
4.2保险责任：乙方应根据工程的特点和需要购买相应的保险，以保障工程施工和设备的安全。
5. 知识产权5.1知识产权归属：本项目中涉及的所有知识产权，包括但不限于文档、图纸、技术方案等，归甲方所有。
5.2保密责任：乙方需对甲方的商业秘密和技术资料保密，未经甲方同意，不得向任何第三方披露。
6. 争议解决6.1争议解决方式：对于因合同履行而产生的争议，双方应及时协商解决。
如协商不成，可以提交给双方约定的仲裁机构进行仲裁。
6.2 法律适用：本合同适用的法律和法规。
7. 其他条款7.1本合同自双方签署后生效，并取代先前就同一事项所达成的一切口头或书面协议。
220k输变电线路工程总承包合同模板
220k输变电线路工程总承包合同模板1. 合同背景本承包合同是针对220千伏输变电线路工程的总承包，由甲方与乙方签订并公正有效。
双方应遵守国家法律法规、行业规范和相关标准，注重安全施工和质量保证，保障项目的顺利进行。
2. 项目概述2.1 项目名称本项目的正式名称为220千伏输变电线路工程。
2.2 施工地点本项目的施工地点位于（填写具体地质）。
2.3 工程范围本项目的工程范围包括（详细描述工程范围）。
2.4 工期要求本项目的工期要求为个月/周/天，具体根据实际情况确定。
3. 合同条款3.1 项目总价本项目的总价为（填写具体金额），根据实际施工情况和变更情况可能会有所调整。
3.2 付款方式甲方应按照本合同约定的付款方式支付款项给乙方。
付款方式包括：•预付款：甲方应在合同签订之日起天内支付预付款金额的%给乙方；•进度款：根据工程进度，甲方应按照乙方提交的支付申请单支付相应的进度款项；•竣工结算款：工程竣工后，甲方应按照竣工图纸和验收报告支付竣工结算款项。
3.3 质量和安全乙方承诺对施工过程中的质量和安全问题负责。
乙方应按照国家相关规定和标准进行施工，确保工程的质量，并采取必要的安全措施保障施工人员的安全。
3.4 变更和索赔任何一方在执行本合同过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订变更协议。
若因合同变更导致费用改变，则双方应重新商定费用并签订补充协议。
若因合同履行过程中产生索赔，双方应及时协商解决，并应遵守国家相关法律法规。
3.5 违约责任若一方未履行或违反本合同的任何条款，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿守约方因此造成的全部经济损失，并向守约方支付违约金。
3.6 合同解除和终止•双方协商一致解除合同；•因不可抗力导致无法履行合同的，可终止合同；•一方违约严重，守约方可解除合同。
3.7 争议解决若在履行合同过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。
若协商不能解决，则可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
220k输变电线路工程总承包(合同)模板
220k输变电线路工程总承包合同模板1. 合同概述本合同旨在规定220k输变电线路工程的总承包合作事项，明确双方权责，并保障工程的顺利进行。
2. 合同条款2.1 合同签署方本合同由两方签署：•甲方：[甲方公司名称]•乙方：[乙方公司名称]2.2 合同工程本合同的工程范围包括内容：•供电变电站工程•输电线路工程•相关设备及器材供应2.3 工程总价及支付方式本合同工程总价为人民币[工程总价]元。
甲方将根据工程进展情况，按方式支付工程款项给乙方：•预付款：工程总价的30%作为预付款，在合同签署后的5个工作日内支付；•进度款：根据工程进展情况，甲方将在工程完成一定阶段后支付相应的进度款；•竣工验收款：工程竣工并经甲方验收合格后支付的款项，占工程总价的70%。
2.4 工期和进度管理本工程的工期为[工期]个日历天。
乙方应按照合同约定的工期要求，合理组织施工，并有责任确保工程按时交付。
2.5 质量管理乙方应保证所提供的设备和材料符合相应的质量标准，并按照相关法规和标准进行工程施工。
甲方有权对工程质量进行检查验收，如发现质量问题，乙方需在规定时间内进行整改。
2.6 保修责任工程竣工后，在合同约定的保修期内，乙方应对工程及设备提供免费的维修及保养服务。
甲方有权对工程和设备进行定期检查，如发现问题，乙方应及时进行维修。
2.7 违约责任如果甲方或乙方违反本合同约定的任何条款，将导致对方受到损失，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方的损失。
2.8 法律适用和争议解决本合同的签订、解释、执行及争议解决均适用相关法律法规。
双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，提交有管辖权的人民法院解决。
3. 合同生效与变更3.1 合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效，并具有法律约束力。
本合同分为原件两份，双方各执一份。
3.2 合同变更任何对本合同的修改或变更，需经过双方书面协商并达成一致。
4. 其他条款4.1 保密条款本合同签署后，双方应对涉及本合同内容的商业秘密及敏感信息予以保密。
220k变电站施工合同资料
220k变电站施工合同资料1. 引言2. 合同文件2.1 合同正文合同正文为双方达成一致并签署的文件，包括变电站工程的基本信息、合同金额、工期、工作范围、质量要求、付款方式等细节。
该文件为双方约定的法律依据，在施工过程中应严格按照合同约定执行。
2.2 合同附件合同附件为与合同正文有关联的文件，包括设计图纸、招标文件、技术规范等。
这些附件文件在施工过程中起到指导作用，确定了变电站的建设要求和技术规范。
3. 施工计划3.1 总体施工计划总体施工计划详细规划了变电站工程的整体施工过程，包括工期安排、施工工序、人力资源等。
该计划为各施工单位协调工作、提前解决问题提供了依据。
3.2 分项施工计划分项施工计划是在总体施工计划的基础上进行细化，明确各类设备的施工过程和安装顺序。
该计划有助于提高施工效率，确保施工进度。
4. 技术规范•设备安装规范：规定设备在变电站内的布置、连接、固定等要求，确保设备安全可靠。
•施工工艺规范：包括土建和设备安装的具体施工工艺要求，确保施工过程规范。
•质量验收标准：规定变电站工程的质量验收依据，包括材料、设备和施工质量的检测要求，确保工程质量符合标准要求。
•安全规定：规定施工过程中的安全措施和要求，确保施工人员和设备安全。
5. 变电站建设资料5.1 设计图纸设计图纸是变电站工程的重要依据，包括总平面图、设备布置图、线路接线图等。
施工方通过设计图纸了解变电站的整体布局和设备连接方式，并根据图纸进行施工。
5.2 设备清单设备清单列出了变电站工程所需的各类设备，包括变压器、开关设备、电缆、绝缘子等。
该清单有助于施工方进行设备采购和库存管理。
6. 其他资料除上述资料外，还包括施工过程中产生的其他文件，如会议纪要、施工现场测量记录、质量检查报告等。
这些资料为施工方和监理单位记录施工过程，对后续工作的监管和分析具有重要意义。
结论。
220kV输电线路施工合同
220kV输电线路施工合同第一条合同双方甲方（全称）：_________（下称“甲方”）乙方（全称）：_________（下称“乙方”）在平等和自愿的基础上，咱们双方决定就220kV输电线路的施工签订这份合同，明确权利和义务。
第二条合同标的1. 本合同的核心是220kV输电线路施工，具体包括：线路设计、材料采购、施工及验收等。
2. 双方同意按照合同的约定内容展开合作。
第三条工作/服务范围1. 乙方将为甲方提供以下服务：- 现场勘查与设计；- 施工材料的采购和运输；- 施工现场的管理与施工；- 完工后进行验收及质量保障。
2. 乙方得确保按时完成所有工作，并且交付的服务和产品要符合国家及行业标准。
第四条合同期限1. 本合同自____年____月____日起生效，至____年____月____日结束。
2. 合同期满后，如果双方没啥异议，可以续签或者另行签补充协议。
第五条工作/产品质量1. 乙方提供的施工和材料要符合以下质量标准：- 符合国家及行业要求；- 经甲方或第三方验收合格。
2. 乙方需对交付的工作质量负责，如果不达标，乙方得免费整改或重做。
第六条付款方式1. 本合同的总金额为_________元（大写：_________元整）。
2. 付款方式如下：- 合同签署后，支付总金额的30%作为预付款；- 施工完成并验收合格后，支付总金额的50%；- 剩下的20%在保修期结束后支付。
3. 乙方在收到款项后，需提供相应的收据或发票。
第七条双方权利和义务1. 甲方的权利与义务：- 按合同约定及时付款；- 提供必要的施工条件和协助；- 参与施工过程中的中期检查与验收。
2. 乙方的权利与义务：- 提供符合标准的施工服务；- 负责施工期间的安全与环保工作；- 按时交付，不能无故拖延。
第八条违约责任1. 如果一方没履行合同义务，需向另一方支付违约金：_________元。
2. 若违约导致经济损失，违约方得承担赔偿责任，具体金额要双方协商确定。
220kv升压站工程合同模板
220kv升压站工程合同模板第一章总则。
第一条为了规范220kv升压站工程的合同管理，保障工程的顺利进行，特制定本合同模板。
第二条本合同模板适用于220kv升压站工程的承包、分包、设计、监理等各类合同签订。
第三条本合同模板的内容包括但不限于工程概况、合同签订、工程质量、工程进度、工程变更、工程索赔、工程支付、工程保险、工程验收、工程维护等方面的条款。
第四条合同双方在签订合同时，应当认真阅读并遵守本合同模板的相关规定，确保合同的合法性和有效性。
第五条本合同模板的具体内容可根据实际情况进行调整和修改，但必须符合国家相关法律法规的规定。
第六条本合同模板由甲方提供，乙方负责执行，双方共同遵守。
第七条本合同模板自签订之日起生效，至工程验收合格之日止。
第八条本合同模板一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第二章工程概况。
第一条工程名称，220kv升压站工程。
第二条工程地点，（具体地址）。
第三条工程范围，（详细描述工程范围）。
第四条工程时间，（工程计划开始时间和完工时间）。
第五条工程造价，（工程总造价）。
第六条工程质量标准，（工程质量标准要求）。
第七条工程监理单位，（监理单位名称及联系方式）。
第八条工程设计单位，（设计单位名称及联系方式）。
第九条工程施工单位，（施工单位名称及联系方式）。
第十条工程验收标准，（工程验收标准要求）。
第三章合同签订。
第一条甲方应当向乙方提供完整的工程资料，包括但不限于工程设计图纸、工程施工方案、工程施工图纸等。
第二条乙方应当在签订合同时，认真核对工程资料，确保工程的可行性和合理性。
第三条合同双方应当在签订合同时，明确工程的各项内容，包括工程范围、工程时间、工程造价、工程质量标准等。
第四条合同双方应当在签订合同时，确定工程的支付方式和支付进度，确保工程的资金安全和合理使用。
第五条合同双方应当在签订合同时，确定工程的保险责任和保险金额，确保工程在施工过程中的安全保障。
第六条合同双方应当在签订合同时，确定工程的监理责任和监理标准，确保工程的质量和进度。
220kv变电站工程分包合同
220kv变电站工程分包合同---甲方（承包方）： [甲方公司名称]乙方（分包方）： [乙方公司名称]鉴于甲方为[项目名称]的承包方，乙方具备相应的资质和能力承担该工程的部分工作，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就220kV变电站工程的分包事宜达成如下合同：一、工程范围乙方负责完成220kV变电站工程的以下部分：1. 土建工程：包括基础施工、结构建设等。
2. 电气安装：涉及变压器、开关设备、控制保护系统等的安装与调试。
3. 通讯系统：建立站内通讯网络，确保数据和指令的有效传输。
4. 辅助设施：如排水、照明、消防系统的建设和维护。
二、工程质量乙方必须严格按照国家及行业标准执行，确保工程质量满足设计要求和相关规范。
甲方有权对工程质量进行监督检查，并要求乙方对不符合标准的部分进行整改。
三、工期要求乙方应在合同约定的时间内完成分包工程，并确保整体进度与甲方的总工程进度相协调。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方并协商解决。
四、合同价款双方同意按照以下方式支付合同价款：- 预付款：合同签订后，甲方支付给乙方总合同金额的[百分比]作为预付款。
- 进度款：根据工程进度，按月支付相应比例的款项。
- 结算款：工程完工并验收合格后，支付剩余款项。
五、变更与索赔如工程过程中需变更设计或施工方案，乙方应及时提出，经甲方确认后方可执行。
因变更导致的成本增加或工期延长，乙方有权提出索赔。
六、违约责任任何一方未能履行合同义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地的有管辖权的法院进行诉讼。
八、其他条款双方可根据实际需要，协商确定其他相关条款，并作为本合同的补充。
本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：日期：---。
220kv线路工程合同
220kv线路工程合同甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方就220kV线路工程的建设和实施达成一致，特此签订本合同，以便明确双方的权利和义务。
第一条工程概述本工程旨在建设一条220kV电压等级的输电线路，起点为_______，终点为_______，全长约_____公里。
工程包括线路的设计、施工、调试以及后期的维护等。
第二条工程标准与要求1. 工程设计必须符合国家现行的相关标准和规范，确保线路的安全、可靠和经济运行。
2. 施工过程中，乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规，采取有效措施保障工程质量和施工安全。
3. 工程所用材料、设备必须达到国家或行业规定的质量标准。
第三条合同价格本工程的合同总价为人民币_____元，具体支付方式和时间节点由双方另行商定。
第四条工期与进度1. 本工程计划开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 乙方应制定详细的施工进度计划，并按照计划执行，确保工程按期完成。
第五条质量保证与验收1. 乙方应对所承担的工程提供质量保证，并在规定时间内完成保修责任。
2. 工程竣工后，由甲方组织验收，验收合格后方可交付使用。
第六条违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
第七条争议解决合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________。
电力基础施工分包合同范本
电力基础施工分包合同范本
甲方：______________（委托方）
乙方：______________（承包方）
根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在平等自愿、公平合理的基础上，
就电力基础施工的分包事宜达成如下协议：
一、项目名称：电力基础施工分包项目
二、施工内容：根据委托方提供的施工图纸和技术要求，乙方负责完成电力基础的施工工作，包括但不限于基坑开挖、土方回填、基础浇筑等工程。
三、工期要求：根据实际情况协商确定。
四、施工费用：委托方按照实际工程量支付乙方施工费用，具体金额与支付方式由双方协
商确定。
五、质量保证：乙方保证施工质量符合国家相关标准和规定，如发现质量问题需及时整改。
六、安全措施：乙方要严格遵守安全生产法规，保障施工现场安全，确保工人人身安全。
七、违约责任：若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
八、争议解决：合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交有关部
门或仲裁委员会进行调解。
九、其他事项：未尽事宜由双方协商确定，并附入合同附件。
十、合同的签订：本合同一式两份，自双方签字盖章之日起生效。
合同有效期为____年，
合同期满后如需继续合作，可另行协商签订续约合同。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表人：代表人：
签字日期：签字日期：。
220k输变电线路工程总承包合同.docx(2024精)
220k输变电线路工程总承包合同第一条合同的双方第二条工程内容1.乙方承诺完成甲方委托的220k输变电线路工程，具体工程范围和内容详见附件。
2.工程涉及的设备和材料应符合国家相关标准和要求，乙方应根据甲方提供的工程设计和要求进行施工，并保证工程的质量和进度。
第三条工程进度1.乙方应按照约定的工期完成工程，如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并与甲方商议合理的解决方案。
2.如乙方未按时完成工程，乙方应根据合同约定支付违约金。
第四条工程款项1.甲方应根据工程进度支付工程款项给乙方，具体的支付方式和金额详见附件。
2.工程款项应在乙方提交相应的发票和报告后支付。
3.若甲方未按时支付工程款项，乙方有权暂停工程的进行，并要求支付违约金。
第五条质量保证1.乙方承诺所提供的设备和材料符合质量标准，并提供相应的质量保证期，在保证期内负责设备和材料的质量和维修。
2.工程竣工后，乙方应提供相关质量检测报告，并对工程质量负责。
第六条违约责任1.若乙方未按照约定完成工程，甲方有权要求乙方补救或支付相应的违约金。
2.若甲方未按时支付工程款项，乙方有权暂停工程的进行，并要求支付违约金。
第七条争议解决1.双方如发生争议，应通过友好协商解决。
若协商未果，应提交给仲裁委员会进行仲裁。
2.仲裁裁决为最终结果，对双方具有约束力。
第八条合同的变更和解除1.双方如需变更合同内容，应经过双方协商一致，并以书面形式进行变更合同。
2.双方如需解除合同，应提前30天书面通知对方，并协商解决相关事宜。
第九条合同的其他事项1.对于双方未尽事宜或未约定的事项，应根据有关法律法规和通常做法进行处理。
2.本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
第十条合同的生效和终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程完工并经验收合格后终止。
2.本合同解除后，双方仍应履行其在本合同下的保密义务。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：附件：220k输变电线路工程总承包范围及付款方式详细说明。
220kV输变电线路工程总承包合同(doc 9页)
××220kV输变电线路工程总承包合同合同编号：甲方：乙方：日期：年月日一、一般条款1 依照《中华人民共和国合同法》和电力部颁发的《电力建设工程施工合同范本》等有关规定,结合本工程具体情况, 经****公司（以下简称甲方）和****公司（以下简称乙方）协商一致，双方达成如下协议。
2、工程概况2.1 工程名称: ××220kV输变电工程。
2.2 工程内容及建设规模:××变电站，主变容量××MVA；××220kV 变电所至××220kV变电所的线路工程,线路长度××km。
2.3 工程性质: 新建工程。
2.4 承包范围: 乙方按××工程审定的初步设计内容完成施工图设计、征地、三通一平、全部主体和附属生产工程的施工、生产准备、启动调试、直到竣工投产实行全过程项目总承包（详见附件：××220kV 输变电工程承包项目表）。
2.5 初步设计批准单位:*****公司2.6 批准文号:××号2.7工期:保证工期为：从××开始至××止；考核工期为：从××开始至××止。
2.8 质量等级:以国家或部颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,要求交工验收工程质量合格率为100%;其中优良品率：建筑工程达80%以上，安装工程达85%以上。
2.9 合同价款：按××工程初步设计审定概算总投资（含基本预备费和建设期贷款利息）××万元，进行包干建设。
上述包干投资包括物价上涨、一般性设计变更、初设概算漏项及量差等所增加的投资，即除第13条所列特殊情况外，承包合同价款概不作调整。
乙方在承包合同价款内可在各单项工程之间调剂使用，余缺互补并实行节约归己，超支不补。
220kv输电工程承包合同
合同编号：____________甲方（发包人）：____________乙方（承包人）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方220kV输电工程的施工项目达成一致，签订本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：220kV输电工程1.2 工程地点：____________1.3 工程资料：包括但不限于设计文件、施工图纸、技术规范、验收标准等。
二、合同工期2.1 开工日期：____年__月__日2.2 竣工日期：____年__月__日（中途如有下雨一天则往后推迟一天）2.3 合同工期总日历天数：____天三、工程承包范围3.1 承包范围：包括但不限于土建工程、安装工程、调试工程、验收工程等。
四、工程质量标准4.1 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。
五、合同价款5.1 合同价款：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
5.2 支付方式：（1）工程预付款：合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%。
（2）工程进度款：按照工程实际进度，每月25日前，甲方支付乙方当月实际完成工程量的70%。
（3）竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的30%工程款。
六、工期延误6.1 因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：（1）设计变更和工程量增加；（2）一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过24小时；（3）不可抗力自然条件。
七、违约责任7.1 乙方未按照合同约定的工期完成工程的，应当按照合同约定向甲方支付违约金。
7.2 甲方未按照合同约定支付工程款的，应当按照合同约定向乙方支付滞纳金。
八、争议解决8.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。
8.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2023220k输变电线路工程总承包合同正规范本(通用版)
220k输变电线路工程总承包合同合同概述本合同由甲方（简称“甲方”）和乙方（简称“乙方”）共同缔结。
甲方是输变电线路工程的需求方，乙方是承包方。
甲方委托乙方完成220k输变电线路工程的施工和交付。
项目背景随着能源需求的增长，甲方需要建设一条220k输变电线路工程，以满足电力供应的需要。
该线路工程将连接不同地区的变电站，实现电力输送和分配。
项目范围本项目的范围包括但不限于内容：•设计和规划：乙方负责进行线路工程的设计和规划，确保符合相关法律法规和安全标准。
•材料供应：乙方负责采购和供应所需的材料和设备，确保其质量和适用性。
•施工：乙方负责线路工程的施工，包括土建工程、电缆敷设、杆塔安装等。
•质量控制：乙方负责监督和控制施工过程中的质量，以确保工程的满足甲方的要求。
•安全管理：乙方负责制定和执行施工过程的安全管理措施，保障工人和环境的安全。
•交付和验收：乙方负责线路工程的交付和验收，确保工程达到甲方的要求和标准。
合同条款1. 项目启动1.1 甲方将提供线路工程的详细要求和计划给乙方。
1.2 乙方在收到甲方的要求和计划后，应在7个工作日内提交详细的工程方案和施工计划。
1.3 甲方在收到乙方的工程方案和施工计划后，将对其进行评审，并在7个工作日内提供反馈。
1.4 双方在确认工程方案和施工计划后，正式启动项目。
2. 资金支付2.1 甲方将按照工程进度和乙方的提供的发票，及时支付对应的款项。
2.2 乙方应按照约定的工作量和质量完成工程，确保甲方支付相应的款项。
3. 项目变更3.1 如果在工程施工过程中，需要对项目范围或工程方案进行变更，双方应共同协商，并书面确认变更内容和费用调整。
4. 保修期4.1 工程竣工后，乙方将提供一年的免费保修期。
5. 违约责任5.1 如果一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此产生的损失。
5.2 违约方应在接到对方书面通知后，立即采取纠正措施，并尽力减少损失的发生。
2014年220kv工程合同
2014年220kv工程合同起草一份工程合同是一个复杂的过程，需要考虑许多法律和技术细节。
以下是一份简化的220kv工程合同草案模板，用于指导您完成整个过程。
请注意，这只是一个基本框架，您应该咨询法律专业人士以确保合同符合所有相关法律要求和最佳实践。
合同编号： [合同编号]合同名称： 220kv 输电线路工程合同甲方（委托方）： [甲方全称]乙方（承包方）： [乙方全称]签订日期： [签订日期]签订地点： [签订地点]鉴于条款： [简要说明双方签订合同的目的和背景]第一条工程概况1.1 工程名称：220kv 输电线路工程1.2 工程地点：[具体地点]1.3 工程内容：包括但不限于输电线路的设计、采购、施工、测试和验收等。
1.4 工程规模：[具体规模描述]1.5 工程期限：自合同签订之日起至[竣工日期]。
第二条双方权利与义务2.1 甲方的权利与义务：2.1.1 甲方应按合同约定支付工程款项。
2.1.2 甲方应提供必要的工程资料和施工条件。
2.1.3 甲方应协助乙方处理与工程相关的外部关系。
2.2 乙方的权利与义务：2.2.1 乙方应按照合同约定完成工程任务。
2.2.2 乙方应保证工程质量，满足国家和行业标准。
2.2.3 乙方应按期完成工程，并承担因自身原因导致的工程延误责任。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为：[总价款金额]。
3.2 支付方式：3.2.1 预付款：合同签订后[时间]内，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]作为预付款。
3.2.2 进度款：根据工程进度，甲方分阶段向乙方支付进度款。
3.2.3 最终支付：工程竣工验收合格后，甲方在[时间]内支付剩余款项。
第四条工程质量与验收4.1 工程质量应符合国家和行业相关标准。
4.2 工程验收应按照合同附件中的验收标准执行。
4.3 乙方应在工程竣工后[时间]内向甲方提交验收申请。
第五条违约责任5.1 如一方违反合同约定，应向对方支付违约金，违约金的计算方式为：[违约金计算方式]。
220kV输电线路施工合同
220kV输电线路新建工程施工合同第一节合同协议书电网马利供电局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施马原马立经马力至马利220kV输电线路新建工程，已接受和高电力建设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目马原马立至马力2标段施工的投标。
发包人和承包人共同达成如下协议。
1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）本协议书；（2）中标通知书；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）招标文件(含答疑及澄清)；（6）投标函及投标文件；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单（或报价书）；（10）其他合同文件。
2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价采用施工图预算总价包干招标形式：人民币（大写）壹仟零肆拾捌万柒仟伍佰元（¥10487500 元）,其中施工自得费人民币（大写）玖佰肆拾捌万伍仟壹佰元（¥9485100元）,青苗赔偿费人民币（大写）壹佰万贰仟肆佰元（¥1002400 元）。
最终按通（专）用合同条款约定的竣工结算方式作为合同结算价款。
采用初设图概算浮动招标形式：人民币（大写）元（¥元）,其中施工自得费人民币（大写）元（¥元）,青苗赔偿费人民币（大写）元（¥元）。
本合同招标控制价中施工自得费为人民币（大写）元（¥元），浮动系数为。
最终按通（专）用合同条款约定的竣工结算方式作为合同结算价款。
4.承包人项目经理：。
5.工程质量符合优质标准。
6.质量安全控制目标：杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故；杜绝重大设备、重大质量事故，确保工程无永久性缺陷。
7.现场文明施工目标：按电网有限责任公司有关要求和标准布置施工现场的文明施工设施，创造良好和规范的安全文明施工环境。
8.工程概况：马立至马力2标段:新建线路从DC45号塔（不包含DC45）起，至DC79号塔（包含DC79）止；线路全长13.175km，双回路架设。
国网220千伏线路基础工程施工专业分包合同
输变电工程施工专业分包合同合同编号：工程名称：施工承包人：专业分包人：签订日期：签订地点：使用说明1.对本合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划“/”。
2.对本合同文本的任何修改或补充，当事人均应在专用合同条款中进行约定，不得直接对通用合同条款进行改动。
3.有关本合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。
4.对于本合同文本中出现的要求合同对方遵照执行的企业规章制度，各单位应在签订合同时在专用部分补充条款中明确。
5.本合同文本适用于国网江苏省电力公司建设管理的35千伏及以上输变电工程，施工总承包单位在进行专业工程分包，签署专业分包合同时使用，其它工程项目可参照执行。
合同协议书施工承包人（全称）：专业分包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就本专业分包工程施工事项协商一致，达成如下协议：一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：二、专业分包范围和施工内容专业分包范围：专业分包施工内容：三、合同工期计划开工日期：年月日计划完工日期：年月日。
合同工期总日历天数：天。
合同工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。
四、合同价款金额（大写）：元（人民币）小写：元五、工程建设目标1. 安全管理目标：基本目标：不发生六级及以上人身事件；不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件；不发生六级及以上施工机械设备事件；不发生火灾事故；不发生环境污染事件；不发生负主要责任的一般交通事故；不发生基建信息安全事件；不发生对国家电网公司及建设管理单位造成影响的安全稳定事件。
补充目标：2.工程质量目标：基本目标：满足总承包合同质量要求，保证贯彻和顺利实施工程设计技术原则，满足施工验收规范和质量评定规程优良级标准的要求，确保工程“零缺陷”移交。
全面应用“标准工艺”，实现工程建设必须满足国家电网公司优质工程的考核条件。
220kv变电站工程分包合同
35kV输变电工程合同范本合同编号：_______签订日期：_______甲方（供电方）：_______乙方（用电方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方提供电力供应，乙方使用电力事宜，达成如下协议：一、供电设施及电力供应1.1 甲方同意向乙方提供35kV电压等级的电力供应，供电设施包括：_______。
1.2 甲方应保证供电设施的安全、稳定运行，确保乙方正常使用电力。
1.3 乙方应按照约定的用电容量、用电时间、用电性质等合理使用电力，不得擅自改变用电性质和用途。
二、供电质量及保障2.1 甲方应保证供电质量符合国家电力行业标准，电压合格率不低于_______%，供电可靠率不低于_______%。
2.2 甲方应在电力供应过程中，严格执行国家电力行业标准，确保供电设施安全、稳定、高效运行。
2.3 甲方应建立健全电力供应应急预案，确保在突发情况下，及时采取措施，保障乙方正常用电。
三、费用及支付3.1 乙方应按照约定的用电量和电价，按时支付电费。
电价按照国家规定的电价标准执行，如有调整，从调整之日起生效。
3.2 乙方应在每月_______日前将上月电费支付给甲方，逾期未支付的，按照同期银行贷款利率加倍计算滞纳金。
3.3 甲方应向乙方提供正式的电费发票，乙方有权要求甲方提供用电计量数据和相关资料。
四、用电设施及安全4.1 乙方应按照约定的用电容量和用电要求，投资建设、改造、维护用电设施，确保用电设施安全、可靠、高效运行。
4.2 乙方应对用电设施进行定期检查、维护，确保用电设施符合国家安全标准，防止发生安全事故。
4.3 乙方不得在电力设施周围_______米范围内进行可能危及电力设施安全的活动。
五、违约责任5.1 甲方未按照约定供电的，应按照乙方实际损失赔偿乙方。
5.2 乙方未按照约定支付电费的，应按照同期银行贷款利率加倍计算滞纳金，逾期超过_______个月的，甲方有权解除本合同。
电网施工分包合同
电网施工分包合同甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》以及其他相关法律、行政法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方的电网施工工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地址：__________1.3 工程内容：乙方负责按照甲方提供的施工图纸和施工方案进行电网施工，包括电线电缆敷设、设备安装、调试等工作。
二、工期2.1 工程开工日期：____年__月__日。
2.2 工程竣工日期：____年__月__日。
2.3 乙方应当按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应当承担相应的违约责任。
三、质量标准3.1 乙方应当按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。
3.2 工程验收合格后，乙方应当承担一年的质保期，质保期内如出现质量问题，乙方应当及时予以修复或更换。
四、价款及支付方式4.1 工程总造价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
4.2 甲方分期支付工程款，具体支付方式如下：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程款的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后支付。
五、甲乙双方的权利和义务5.1 甲方权利和义务（1）甲方应当按照约定提供施工图纸、施工方案和相关技术资料，保证其真实、完整、准确；（2）甲方应当及时支付工程款，如甲方逾期支付，应当按照同期银行贷款利率支付利息；（3）甲方应当协助乙方办理工程所需的各种手续和审批，包括但不限于施工许可证、安全许可证等。
5.2 乙方权利和义务（1）乙方应当按照约定进行施工，保证工程质量、安全、进度等方面的要求；（2）乙方应当遵守国家和地方的法律法规，严格按照施工图纸和施工方案施工；（3）乙方应当自行承担施工过程中的安全事故责任，如因甲方原因导致安全事故，责任由甲方承担；（4）乙方应当做好施工场地的保护工作，防止对周边环境和设施造成损害。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
输变电工程施工专业分包合同合同编号：工程名称：施工承包人：专业分包人：签订日期：签订地点：使用说明1.对本合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划“/”。
2.对本合同文本的任何修改或补充，当事人均应在专用合同条款中进行约定，不得直接对通用合同条款进行改动。
3.有关本合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。
4.对于本合同文本中出现的要求合同对方遵照执行的企业规章制度，各单位应在签订合同时在专用部分补充条款中明确。
5.本合同文本适用于国网江苏省电力公司建设管理的35千伏及以上输变电工程，施工总承包单位在进行专业工程分包，签署专业分包合同时使用，其它工程项目可参照执行。
合同协议书施工承包人（全称）：专业分包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就本专业分包工程施工事项协商一致，达成如下协议：一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：二、专业分包范围和施工内容专业分包范围：专业分包施工内容：三、合同工期计划开工日期：年月日计划完工日期：年月日。
合同工期总日历天数：天。
合同工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。
四、合同价款金额（大写）：元（人民币）小写：元五、工程建设目标1. 安全管理目标：基本目标：不发生六级及以上人身事件；不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件；不发生六级及以上施工机械设备事件；不发生火灾事故；不发生环境污染事件；不发生负主要责任的一般交通事故；不发生基建信息安全事件；不发生对国家电网公司及建设管理单位造成影响的安全稳定事件。
补充目标：2.工程质量目标：基本目标：满足总承包合同质量要求，保证贯彻和顺利实施工程设计技术原则，满足施工验收规范和质量评定规程优良级标准的要求，确保工程“零缺陷”移交。
全面应用“标准工艺”，实现工程建设必须满足国家电网公司优质工程的考核条件。
（与施工总承包合同一致）补充目标：3. 进度目标：基本目标：满足总承包合同要求，专业分包人坚持以“工程进度服从安全质量”为原则，确保按照承包人规定的工期进行，按时完成总承包合同要求的阶段性里程碑进度计划和验收工作。
补充目标：4. 环境保护与水土保持目标：基本目标：保护生态环境，不超标排放，废弃物处理符合规定，不发生环境污染事故，全面落实环境保护和水土保持的要求，建设资源节约型、环境友好型的绿色和谐工程。
补充目标：六、合同文件（1）双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件；（2）合同协议书及其附件；（3）中标通知书（如有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求（7）图纸（8）招标文件和投标文件（包含非招标采购文件或竞争性谈判文件）（如有）；（9）构成合同的其他文件。
上述组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。
如有不明确或不一致之处，解释合同文件的优先顺序按照上述文件所列顺序为准。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
如承包人采取招标方式确定专业分包人的，专业分包人承诺除偏差表释明外已完全响应承包人招标文件，若发生投标文本与招标文本不一致的，则承包人有权选择以招标文件或投标文件为准。
七、主要人员信息分包主要人员信息承包主要人员信息八、专业分包人承诺1. 专业分包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
2. 分包工程建设实现“零缺陷”移交投产，满足达标投产的考核条件且达到工程质量、工艺及创优目标，不发生因施工影响设备的正常使用和工程寿命、或造成批量返工的质量事件。
3. 分包工程进度确保按照承包人规定的工期进行，并确保本合同和投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。
4. 在分包工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标。
5. 遵守国家电网公司对工程项目施工分包、劳务分包的各项管理要求，确保相应的资源配置，确保人员工资按时、足额发放。
6. 严格按照工程环评、水保报告以及批复文件、当地的环保要求以及工程设计文件组织施工，确保不因施工原因影响项目通过环评、水保验收。
7. 严格按照国家电网公司电网建设项目档案管理办法及释义、发包人的要求进行档案管理。
将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持工程档案资料与工程同步。
专业分包人应当配合承包人完成总承包工程的竣工资料移交工作。
8. 严格按照国家电网公司基建管理信息化的应用要求，保证信息化资源配置，实行基建信息化管理。
9. 专业分包人确认已阅读及理解合同附件所列国家电网公司通用管理制度及相关文件的规定，并承诺严格遵守与其履行本合同义务相关的规定。
九、承包人承诺承包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向专业分包人支付合同价款。
十、词语含义本协议中所用词语的含义与专用合同条款、通用合同条款中相应词语的含义相同。
十一、签订日期合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。
十二、合同生效本合同在以下条件全部满足之日起生效：（1）本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章；（2）十三、合同份数本合同正本两份，具有同等效力，由承包人和专业分包人各执一份；本合同副本份，承包人执份，专业分包人执份。
（以下无正文）签署页承包人：（盖章）专业分包人：（盖章）法定代表人(签字)：法定代表人（签字）：或者授权代表(签字)：或者授权代表(签字)：签订日期：签订日期：地址：地址：邮编：邮编：联系人：联系人：电话：电话：传真：传真：Email: Email:开户银行：开户银行：账号：基本账号：开户行联行号：开户行联行号：税务登记号：税务登记号：合同条款通用部分一般规定词语定义除非“合同条款专用部分”另有约定，本专业分包合同中下列措词及用语应当具有本条款所赋予的含义。
合同文件构成本专业分包合同的所有文件，即合同协议书中所约定的组成本专业分包合同的所有文件。
专业分包合同（合同协议书、合同条款通用部分、合同条款专用部分、专业分包安全协议）必须为通过国家电网公司基建信息系统生成。
合同协议书是由承包人和专业分包人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。
合同条款通用部分是根据有关法律、法规规定，通用于输变电工程专业分包活动，明确合同当事人主要权利义务的文件。
合同条款专用部分是合同当事人根据本专业分包工程实际需要对合同条款通用部分的具体约定、补充和修订。
技术标准和要求是根据法律法规、规章、规范性文件和行业规范的有关规定，用以明确现场条件、周围环境、承包范围、适用规范、技术等内容的文件。
合同图纸指由承包人提供的招标图纸清单内所列出的图纸、招标过程颁发的招标补遗或修改图纸、图纸质疑函回复文件和本专业分包合同履行过程中承包人确认及补充修改的图纸组成。
已标价的工程量清单指已由专业分包人填入价格并为承包人所接受的工程量清单。
中标通知书指招标人通知投标人为本专业分包工程中标人的函件。
发包人指总承包合同中约定的，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
承包人指总承包合同中约定，被发包人接受的具有相关建设工程施工总承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
承包人代表指总承包合同中约定由承包人任命的，在授权范围内代表承包人行使本专业分包合同约定的权利并履行约定义务的委托代理人。
专业分包人指本合同协议书中约定，被承包人接受的具有相关建设工程专业承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
专业分包人代表指由专业分包人任命的，在授权范围内代表专业分包人行使本专业分包合同约定的权利并履行约定义务的委托代理人。
设计人指发包人委托的负责整体工程设计的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
监理人指发包人委托的负责整体工程监理的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
总监理工程师指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
总承包工程指由发包人和承包人在总承包合同协议书中约定的承包范围内的工程。
专业分包工程指由承包人和专业分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。
总承包合同指发包人和承包人双方共同签署的整体工程的施工总承包合同。
专业分包合同指承包人和专业分包人双方共同签署本专业分包工程的施工合同。
永久工程根据相关合同文件约定所需建设完成并移交给承包人的工程，包括相关的工程设备。
临时工程指为完成合同约定的永久工程和修补任何质量缺陷所修建的各类临时性工程，不包括工程设备。
区段指根据整体工程的设计、施工管理需要将本专业分包工程划分的若干个施工段。
本专业分包工程区段划分说明见合同条款专用部分。
工程设备指合同文件中约定的构成或计划构成永久工程一部分的机械、仪器以及类似设备。
工程材料指合同文件约定的用于永久工程的各类物品和物资，但工程设备除外。
施工机械设备指为完成合同文件约定的各项工作所需要的机械、仪器以及类似设备，但不包括工程设备。
现场指由承包人提供的用于实施本专业分包工程以及工程设备和材料运达的场所，以及在合同文件中明确指定作为现场组成部分的其他场所。
现场的具体地理位置及要求见技术标准和要求。
合同工期指在合同协议书中约定的专业分包人完成本专业分包工程的期限。
开工日期指承包人发出的开工通知中所载明的开工日期。
完工日期指专业分包人按照合同文件的约定实施及完成本专业分包工程至合同条款约定的实际完工标准的日期。
天（日）指一个公历日，每连续的24小时按照一天计算。
除非合同文件另有约定，合同文件内所说明的天数，均为日历天数。
合同价款指承包人和专业分包人在合同协议书中约定，承包人用以支付专业分包人按照合同文件约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
费用指为履行本专业分包合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括企业管理费和应当合理分摊的其他支出，但不包括利润。
缺陷责任期指工程实际完工后，承包人和专业分包人按照合同文件的约定完成本工程质量缺陷修补所需的时间。
保修期指专业分包人按照国家相关法律、法规、规章和规范性文件所规定的建设工程保修期要求全面履行工程保修责任的期限。
违约责任指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应当承担的责任。
不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
解释凡指当事人或当事人各方的词语，均指具有相应民事权利能力和民事行为能力的法人或其他组织。
本专业分包合同条款及其他合同文件中出现的标题只起索引和内容提示作用，标题本身不构成合同文件的一部分，在对合同文件进行解释时不应当考虑。
除非有特别指明是合同条款专用部分，凡合同文件中对合同条款编号的引用，无论是否已指明是合同条款通用部分，均是指合同条款通用部分，包括合同条款专用部分中对其的补充和修订。