案例分析选择题练习一-二
2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析练习题(二)及答案
2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析练习题(二)及答案大题（共10题）一、某工程项目，建设单位通过招标选择了一具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理工作，并在监理中标通知书发出后第45天，与该监理单位签订了工程监理合同。
之后双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低10%的协议。
在施工公开招标中，有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A施工单位有资格参加投标。
评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招投标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术经济专家3人。
评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由；D施工单位投标报价大写金额小于小写金额；F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求；H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。
建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201与该施工单位签订了施工合同。
工程按期进入安装调试阶段，由于雷电引发了一场火灾。
火灾结束48h内，G单位向项目监理机构通报火灾损失情况：工程本身损失150万元；总价值100万元的待安装设备彻底报废；G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元；其他单位临停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。
另外，大火扑灭后G施工单位因其他原因停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费200万元。
损失情况经项目监理机构审核属实。
问题：1.指出建设单位在监理招标和工程监理合同签订过程中的不妥之处，并说明理由。
2.在施工招标资格预审中，监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确？说明理由。
2023年注册消防工程师之消防安全案例分析练习题(二)及答案
2023年注册消防工程师之消防安全案例分析练习题(二)及答案多选题（共20题）1、某新建综合楼，地上 7 层，地下 2 层，建筑高度为 30m，总建筑面积为151780 ㎡。
其中地上 1～5 层为商场，6～7 层为餐饮场所。
地下 1～2 层布置有汽车库、消防控制室及其他设备用房。
该建筑内设有消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统等消防设施。
A.地下楼层的避难走道被占用、堵塞，无法正常使用B.商场部分顶棚装修材料采用易燃材料C.大楼首层西侧安全出口上锁，仅保留东侧及南侧大门供日常使用D.已损坏的消防喷淋泵未做更换处理E.部分商铺的探测器数量不足【答案】 C2、某寒冷地区公共建筑，地下3层，地上37层，建筑高度160m，总建筑面积121000m2，按照国家标准设置相应的消防设施。
A.每季度应对消防水池、消防水箱的水位进行一次检查B.每月应手动启动消防水泵运转一次C.每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次D.每月应对控制阀门铅封、锁链进行一次检查E.每周应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查，并记录运行情况【答案】 BD3、某寒冷地区公共建筑，地下3层，地上37层，建筑高度160m，总建筑面积121000m2，按照国家标准设置相应的消防设施。
A.应采取防冻措施B.进水管管径符合规范要求C.出水管管径符合规范要求D.消防控制室应能显示消防水箱高水位、低水位报警信号E.消防控制室应能显示消防水箱正常水位【答案】 AD4、某大型综合性建筑，建筑高度为 135m，耐火等级为一级。
建筑内设置了火灾自动报警系统、湿式自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统等各种消防设施。
该建筑分为高区、中区、低区三块区域，其中高区为办公类场所区、中区为宾馆客房区、低区为商店展览区。
此大型综合性建筑旁有一个大型商场的在建工程正在施工中。
A.设有人员密集场所的高层建筑的封闭楼梯间、防烟楼梯间门的损坏率超过20%B.消防电梯无法正常运行C.地下人员密集场所未按规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统D.甲、乙类仓库与人员密集场所或住宅、宿舍混合设置在同一建筑内E.擅自改变原有防火分区，造成防火分区面积超过规定的50%【答案】 CD5、根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2014)的规定，柴油发电机房布置在民用建筑内时应符合的规定包括（）。
案例分析题解
案例分析题解 案例分析1：冲床断指事故案例分析 ××汽车零部件加工企业，有一冲压车间，安装了几种不同型号的冲压机械。
由于工作任务非常饱满，为增加工作效率，车间主任指挥操作人员将该车间的冲压机械由双手按钮式操作改为脚踏开关操作。
结果，短短的一年时间内，该公司就发生了冲床断指事故13起。
一、单项选择题 1.该公司发生冲床断指事故的主要原因是( )。
A.冲压操作简单、动作单一 B.冲压操作频率高 C.冲压机械噪声、振动大 D.冲压设备存在缺陷 2.双手操作式安全装置的描述不正确的是( )。
A.双手必须同时操作，离合器才能结合 B.重新启动的原则 C.按钮或手柄应有防止意外触动的措施 D.两个操纵器最小内边距离大于300mm 二、多项选择题 3.冲压机械操作过程中对操作者的主要危害有( )。
A.噪声危害 B.机械伤害 C.爆炸 D.振动危害 E、触电 4.以下冲压操作正确的是( )。
A.工作前仔细检查并进行试车 B.设备运转时，严禁手或手指伸人冲模内放置或取出工件 C.在冲模内取放工件必须使用手用工具 D.冲模安装调整、设备检修，以及需要停机排除各种故障时，设备启动开关旁可以不挂警告牌 E.工作结束时关闭电源，并清理设备工作台面。
三、简答题 5.冲压机械双手操作式安全装置的工作原理?按照操纵器的形式不同，可分为哪两类? 6.请简述实现冲压安全的措施建议。
参考答案：1.D2.C3.ABDE4.ABCE 5.双手操作式安全装置的工作原理是将滑块的下行程运动与双手的限制联系起来，强制操作者必须双手同时推按操纵器，滑块才向下运动。
此间如果操作者的一只手离开或双手离开操纵器，在手伸入危险区之前，滑块停止下行程或超过下死点，使双手没有机会进入危险区，从而避免受到伤害。
按操纵器的形式不同，分为双手按钮式和双手手柄式。
6.(1)提高送、取料的机械化、自动化水平，代替人工送、取料; (2)设计安全化模具，缩小模口危险区，设置滑块小行程，使人手无法伸进模口区; (3)采用手用工具送取料，避免人的手臂伸人模口区; (4)在操作区采用安全装置，保障滑块下行程期间，人手处于危险模口区之外; (5)加强对机械设备的检查、维护、保养工作，发现机械设备有问题，及时进行维修。
教师资格考试案例分析题二(含答案)
教师资格考试案例分析题二（含答案）
请你对下面的教学目标进行评价。
（1）能正确读写“陆续、应接不暇、灿烂、缝隙、照耀”等词语，会用“规律”造句。
能有感情地朗读课文。
（2）使学生领悟作者抓住景物特点进行描写的表达方法。
（3）让学生通过阅读，感受南国的美丽风光，体会作者热爱大自然的思想感情。
【参考答案】
（1）优点：①包含三维教学目标。
②目标具体明确。
③体现了工具性与人文性的统一。
能联系课文，体现课文特点。
（2）缺点：学生是学习主体，因此在教学目标的描述中不可用“让、使”等词。
企业管理咨询师-企业管理咨询案例分析练习题（二）
企业管理咨询案例分析练习题(二)案例分析1A公司是一家著名的方便面生产企业。
2008年3月底，该公司在某咨询机构的协助下，初步建立了一套绩效管理系统。
其中，包括基于平衡计分卡(BSC.的关键绩效考核指标体系。
陈总经理对该系统十分满意，在人力资源总监王总提交的《关于开展绩效管理系统试运行三个月的建议》上，陈总的批示是：“要敢于试行，积极探索，不要怕出问题。
”按照陈总的批示，系统从4月份直接开始正式实施。
然而该系统在实施过程中，人力资源总监王总却遇到了一系列问题。
在实施过程中，销售部李经理来到王总的办公室，向他诉苦说：“王总，你看我们部门的总体考核指标，如市场占有率、销售收入、应收账款比例、员工保留率、订单处理速度、销售利润等，确实都能很好评价销售部的业务。
不过具体到员工考核，我实在是不知道怎么对我的部下进行合理的评估啊。
”王总于是把绩效评估的方法单独给李经理作了解释。
经过2个小时的耐心解释，李经理终于明白了，高兴地走了。
但是，更多的麻烦接踵而来。
在第一次考核完毕后，不断有被考核人认为考核结果不公平，开始找王总诉苦，要求公平和公正，搞得王总疲于应付而影响了其他工作。
同时，王总也听到一些员工对绩效管理工作提出了质疑，如每次考核都要填很多表格，太繁琐了，不得不放下手头的工作来完成这些表格。
还有一些员工说：“让我们填写这么多内容，是不是就是为了找我们的不足啊?”考核结束后，王总翻开绩效考核表格，发现部门经理对员工的评价结果差别不大。
为了更加深入地了解员工对绩效考核的意见，王总又找了一些员工，获得了一些新的反馈。
有些员工反映，在绩效考核结束后，上级没有和他们进行绩效沟通，根本不知道自己的考核成绩，更谈不上应如何改进，只有在发工资时才发现奖金数有点儿变化。
王总又找部门经理们了解情况，并交流了绩效管理相关事项。
部门经理们认为绩效考核工作太复杂了，占用了很多的工作时间，他们没有精力和员工做绩效反馈。
真是欲速则不达啊!下一步该怎么办?王总陷入了深深的思考。
导游服务案例分析及练习题
导游服务案例分析及练习题一、清晨8点，某旅游团全体成员已在汽车上就座,准备离开饭店前往车站。
地方导游小张从饭店外匆匆赶来，上车后清点人数,又向全程导游员了解全团的行李情况,随即讲了以下一段话:“女士们,先生们，早上好！我们全团１5个人都已到齐,好,现在我们去火车站。
今天早上，我们乘9点３0分的**次火车去*市.两天来大家一定过得很愉快吧。
我十分感谢大家对我工作的理解和合作。
中国有句古话：相逢何必曾相识.短短两天，我们增进了相互之间的了解,成了朋友,在即将分别的时候我希望各位女士、先生今后有机会再来我市旅游。
人们常说,世界变得越来越小。
我们肯定会有重逢的机会.现在，我为大家唱一支歌，祝大家一路顺风,旅途愉快！女士们先生们!火车站到了,现在请下车。
”请运用导游工作规范程序知识，分析导游员小张在这一段工作中的不足之处.答:送团当天,地陪本应比平时更早到达饭店大厅,但他迟到了,1由于迟到,他没能在离开饭店前亲自与领队、全陪、与行李员清点行李;2 没有提醒游客结账，交客房钥匙；3 没有提醒游客带齐各自的物品和旅行证件；4 没有征求游客的意见和建议;5欢送中没有回顾游览活动内容;6下车前没有再次提醒游客不要遗忘随身携带的物品;7 下车前没有检查车上有无旅客遗留的物品。
二、已经下午5点了,自由活动的客人才全部上车。
“师傅,快开车!快!我们的飞机可是6：30起飞的”!随后我转过身来:“各位团友，现在我们就前往机场.杭州的行程到此结束了，祝你们在广州玩得愉快！”说完,我坐了下来,两眼紧张地盯着窗外，我心里明白,办理登机牌的窗口6:０0关闭，我只有在5：45之前赶到，才能有时间办理登记手续,并送客人进入安全检查区。
师傅在我的不断催促下，以最快的速度向机场飞驰，可是下班的人流时时阻挡着我们前进的步伐.5：30时,我们驶上了钱江三桥.我稍微松了一口气。
还好,再有20分钟，我们就可以到机场了。
“师傅，再开快点”!师傅在全速超车时,右前方的一辆面包车突然变道，插到我们前面。
审计案例分析试题(二)答案
审计案例分析试题（二）答案一、单项选择题1、答案:C解析:证券市价与其原始成本严重背离，注册会计师应提请被审计单位按市价与成本孰低调整相关会计记录，因此A和B错误，选项C正确；如果被审计单位按要求进行了调整，就不应在审计报告中反映。
2、答案:B解析:计算过程：样本的比率是：168000/140000=1.2推断的总体金额是：1500000×1.2=1800000元。
3、答案:C解析:对于劳动密集型企业，不应以资产项目作为报表层重要性水平的判断基础。
4、答案:D解析:A，没有涉及应收账款的核实，仅仅是对账龄进行了分析，和对有问题的应收账款与管理层进行了沟通，是不相关的；B，从题目信息无法得出此结论，虽然相关和可信，但是不充分；C，对于这个目标审计证据不足；D，对于这个目标审计程序能满足其目的。
5、答案:A解析:参见教材第三、六章。
A，和外部人员的探讨，与注册会计师协会工作中认识的一位同行探讨问题，不是行业协会检查工作，泄露了公司的机密，因而违反了职业道德中关于保密的要求。
B，把计划提交副主任会计师是合理的，不违反职业道德。
C，本选项所述情况与职业道德无关。
D，这个要求是合理的，不违反职业道德。
6、答案:C解析:A、B：ABC公司补提的坏账准备导致当年管理费用增加，利润减少；C：正确的会计处理为：借：固定资产72万元、坏账准备18万元，贷：应收账款90万元，即ABC公司因换出应收账款而冲销已计提的坏账准备已体现在固定资产的入账价值上，与原已确认的管理费用无关，不影响利润；D：冲减坏账准备余额将导致管理费用减少，影响利润。
7、答案:C解析:程序C属于详细审计，程序A、B、D均属于分析性复核。
8、答案:B解析:A：折算汇率无需外汇管理部门批准；C是中方最希望的方式，无需批准；D需要获取的命题中的“其他外商投资企业”，而不是被审验单位注册地的外汇管理部门的批准。
9、答案:A解析:按相关规定，以盈余公积转增注册资本的，转增后剩余的盈余公积不得低于注册资本的25%。
国家开放大学电大本科《管理案例分析》形考任务1-2试题及答案
国家开放大学电大本科《管理案例分析》形考任务1-2试题及答案形考任务1：客观测验题判断正误题目1管理案例写作计划的主要内容就是安排案例撰写的时间。
（）选择一项：错题目2在案例学习的过程中，我们只需要把握住4个关键环节，即分析形势、提出方案、预测结果和做出决策。
（）选择一项：错题目3案例的结构安排通常可以遵循两种顺序：一是时间顺序，二是内容顺序。
（）选择一项：错题目4案例写作原则的中立原则要求案例作者在对案例进行描述时，尽量使用中立性的语言，不进行评论或者使用带有倾向性的观点。
（）选择一项：对题目5案例有其特定的文体和书写规范，是为特殊的教学目的服务的；而实例以写实为主，一般是对所发生的客观事实的介绍和描述，没有固定的格式和书写规范。
（）选择一项：对题目6案例写作原则中的前瞻原则是指案例作者根据企业实际发生的事件，推断未来可能产生的后果，启发人们思考。
（）选择一项：错题目7案例写作原则中的仿真原则是指案例作者根据企业实际自己杜撰案例中的人物和内容，设计案例作者关心的问题。
（）选择一项：错题目8在案例学习中，谈判法是指定学生分别扮演谈判各方，设立谈判规则，陈述须要交涉的内容，确定谈判的结果。
（）选择一项：对题目9管理案例就是围绕着一定的管理问题而对某一真实的管理情景所作的文字描述。
不包括声像等其他媒介采编撰写方式。
（）选择一项：错题目10案例内容的表述涉及很多方面，第一个就是写好案例的开头和结尾，即指案例的开头必须要和结尾相呼应。
（）选择一项：错形考任务2：案例补充请自选（或由本课程辅导教师指定）文字教材中案例篇第五章-第十三章中的任意一章的【示范案例】中的案例，对案例正文进行资料补充。
答：所谓平台型组织，是一种由用户需求“拉动”的组织，企业的动力是接触用户的前台项目。
从状态上讲，应该是“创客听用户的”。
而科层制组织，是一种由领导者“推动”的组织，企业的动力是在不接触用户的后台职能部门。
从状态上讲，应该是“员工听领导的”。
2022年-2023年监理工程师之水利工程监理案例分析练习题(二)及答案
2022年-2023年监理工程师之水利工程监理案例分析练习题(二)及答案大题（共10题）一、某大型调水工程，发包人采用《中华人民共和国标准设备采购招标文件（2017年版）》通过招标方式选定了流量计设备的甲供货商。
合同约定设备质量保证期为2年，自初步验收通过之日起计算。
【事件】事件1:为保证设备质量、更准确地说明流量计的传输距离，发包人在招标文件中，明确规定了“本次采购的流量计，传输距离要求相当于A、B、C等三家厂商同规格的设备”，并将其列为招标实质性要求。
事件2:流量计进场后，甲供货商接到开箱检验通知后，以交通不变为由未参加。
开箱检验时发现某重要部件缺失，发包人、监理人、乙安装承包人现场进行了如实记录，并形成检验报告，但未将该情况通报给甲供货商。
在设备安装过程时，甲供货商以未参加开箱检验为由拒绝补充缺失部件。
事件3:设备安装完成并经过现场验收后，甲供货商与发包人于2018年12月21日签署了初步验收证书。
在工程运行过程中，该流量计某重要部件发生故障，经鉴定属于产品质量问题，经与甲供货商沟通，由其进行了消缺处理，2019年6月8日，经各方共同验收合格。
【问题】1.事件1中，发包人在招标文件中要求“采购流量计传输距离相当于A、B、C 等三家厂商同规格的设备”的做法是否正确？说明理由。
2.事件2中，甲供货商拒绝补充缺失部件是否正确？并说明理由。
3.请根据事件3说明该流量计的质量保证期的结束时间。
【答案】问题1:正确。
理由：如果必须引用某厂商类似规格的产品，才能准确清楚地说明招标设备的技术标准和要求时，可以在引用的品牌或供应商名称前加上“参照或相当于”的字样。
问题2:不正确。
理由：如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受。
问题3:该流量计的质量保证期应至2021年6月8日。
理由：根据《中华人民共和国标准设备采购招标文件（2017年版）》第8.2条的约定：“在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。
安全生产事故案例分析练习试题
【经典资料，ＷＯＲＤ文档，可编辑修改】【经典考试资料，答案附后，看后必过，ＷＯＲＤ文档，可修改】根据以上场景，回答下列问题：写出此次事故的调查报告概要。
第266题 (单项选择题)(每题 2.00 分)A家具生产企业木加工车间内有油漆木制件的砂、抛、磨加工等工序，车间内有有机溶剂和废弃的油漆桶等。
车间的除尘净化系统采用反吹布袋除尘器。
因新增了设备并扩大了生产规模，致使车间内粉尘浓度超标。
为了治理车间内粉尘污染，将布袋除尘器由原有的4套增加到8套，车间内木粉尘浓度经处理后小于10 mg／。
2008年7月5日9时20分，除尘净化系统3号除尘器内发生燃爆着火，并瞬间引起4号除尘器内燃爆着火，造成燃爆点周边20 m范围内部分厂房和设施损坏。
由于燃爆区域内当时无人，未造成人员伤亡。
该企业生产过程中产生的木粉尘属于（）。
A.无机性粉尘B.有机性粉尘C.混合性粉尘D.二次扬尘E.次生粉尘正确答案：B,第267题 (单项选择题)(每题 2.00 分)A家具生产企业木加工车间内有油漆木制件的砂、抛、磨加工等工序，车间内有有机溶剂和废弃的油漆桶等。
车间的除尘净化系统采用反吹布袋除尘器。
因新增了设备并扩大了生产规模，致使车间内粉尘浓度超标。
为了治理车间内粉尘污染，将布袋除尘器由原有的4套增加到8套，车间内木粉尘浓度经处理后小于10 mg／。
2008年7月5日9时20分，除尘净化系统3号除尘器内发生燃爆着火，并瞬间引起4号除尘器内燃爆着火，造成燃爆点周边20 m范围内部分厂房和设施损坏。
由于燃爆区域内当时无人，未造成人员伤亡。
该企业木加工车间除尘净化系统采用的除尘净化方法是（）。
A.湿式除尘法B.静电除尘法C.吸附净化除尘法D.袋式过滤除尘法E.旋风除尘法正确答案：D,第268题 (单项选择题)(每题 2.00 分)A家具生产企业木加工车间内有油漆木制件的砂、抛、磨加工等工序，车间内有有机溶剂和废弃的油漆桶等。
车间的除尘净化系统采用反吹布袋除尘器。
《国际贸易实务练习与案例分析》
《国际贸易实务练习与案例分析》第一篇国际贸易术语一、选择题1、《2000通则》中C组术语与其它组术语明显不同的特点是A、交货地点B、风险划分界限不同C、适用的运输方式不同D、买卖双方的费用划分点与风险划分点相分离2、在装运港完成交货的贸易术语有（）A、FOBB、DEQC、FASD、CFRE、DES3、向承运人交货的贸易术语有（）A、FCAB、CIFC、CPTD、CIPE、DES4、根据《2000通则》解释，按C组术语签订的装运合同（）A、属待运合同B、属到达合同C、属装运合同D、视不同情况而定5、在FOB条件下，若采用程租船运输，如买方不愿承担装货费及理舱费，则应在合同中规定（）A、FOB Liner TermsB、FOB Under TackleC、FOB StowedD、FOB Trimmed6、我方与外商达成一笔CIF出口合同，当我按规定缮制全套合格单据向买方要求付款时，获悉货物在海运途中全部灭失。
这种情况下（）A、外商因货未到岸，可以拒绝付款B、因单据合格，外商应付款C、应由我方向保险公司要求赔偿D、因货物实际损失了，我方未完成交货，因此不能要求外商付款，只能重新发货7、CIF Landed（卸至岸上）的风险转移界限是（）A、装运港船舷B、目的港岸上C、货交买方处置后D、目的港船舷8、就卖方风险而言（）A、CIF比CFR大B、CIF与CFR相同C、CFR比CIF大D、有时CIF大，有时CFR大9、下列属于CIF术语特点的有（）A、装运合同B、象征性交货C、适用于任何运输方式D、到岸价E、风险划分界限为装运港船舷10、向承运人交货的三种术语与装运港交货的三种常用术语的区别有（）A、交货地点B、适用的运输方式C、风险划分界限D、出口结关手续E、进口结关手续二、判断题1、按CFR Ex Ship’s Hold New York条件成交后，卖方应负担从装运港到目的港的费用和风险。
（）2、按CIF术语成交，卖方一般情况下只投保最低险别及战争险。
2022年-2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析练习题(一)及答案
2022年-2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析练习题(一)及答案大题（共10题）一、某工程，实施过程中发生如下事件：事件4：工程竣工验收阶段，施工单位完成自检工作后，填写了工程竣工验收报审表，并将全部竣工资料报送项目监理机构申请竣工验收。
总监理工程师认为施工过程中均按要求进行了验收，即签署了工程竣工验收报审表，并向建设单位提交了工程质量评估报告。
建设单位收到工程质量评估报告后，即将该工程正式投入使用。
问题：4．事件4中，指出总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。
建设单位的做法是否正确？说明理由。
【答案】事件4中：（1）总监理工程师未组织工程竣工预验收不妥。
正确做法：总监理工程师应组织工程竣工预验收，并签署单位工程竣工验收报审表。
（2）建设单位的做法不正确。
理由：建设单位收到工程质量评估报告后，应组织工程验收。
验收合格并备案后方可使用该工程。
二、事件5：施工单位按照合同约定将钢结构屋架吊装工程分包给具有相应资质和业绩的专业施工单位。
分包单位将由其项目经理签字认可的专项施工方案直接报送项目监理机构，专业监理工程师审核后批准了该专项施工方案。
问题：5.分别指出事件5中分包单位和专业监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。
【答案】（1）不妥之处：分包单位的专项施工方案只有分包项目经理签字;正确做法：专项施工方案应经分包单位技术负责人和施工单位技术负责人签字。
（2）不妥之处：分包单位直接将专项施工方案报送项目监理机构;正确做法：专项施工方案应经由施工单位报送项目监理机构。
（3）不妥之处：专业监理工程师审核后批准了该专项施工方案;正确做法：应由总监理工程师审核批准并报建设单位签署意见。
三、某工程的桩基工程和内装饰工程属于依法必须招标的暂估价分包工程，施工合同约定由施工单位负责招标。
施工单位通过招标选择了A单位分包桩基工程施工。
工程实施过程中发生如下事件：事件4：室内装饰工程招标工作启动后，施工单位在向项目监理机构报送的招标方案中提出：（1）允许施工单位的参股公司参与投标；（2）投标单位必须具有本地类似工程业绩；（3）招标控制价由施工单位最终确定；（4）建设单位和施工单位共同确定中标人；（5）由施工单位发出中标通知书；（6）建设单位和施工单位共同与中标人签订合同。
作业治疗学案例分析题及答案
作业治疗学案例分析题及答案一、单项选择题：（40分，共40个题，每题1分）1.下列哪项不属于作业活动A睡眠活动 B学业活动 C没有受薪工作 D自我照料 E以上皆是2.下列哪项不属于休闲活动A看电视 B打太极 C跑步 D修饰 E闲聊3.哪项不是作业治疗的过程基本的步骤A设定长期目标 B治疗的实施 C再评定 D不需短期目标 E评定4.根据作业治疗的功能分类，属于简易日常生活活动训练的是A功能性作业治疗 B职业作业治疗 C娱乐活动D作业宣教和咨询 E环境干预5.在作业治疗评估的目的中，患者最关注的是A确定病伤残者的功能障碍 B确定病变功能或残余功能C制定康复目标 D比较治疗方案优劣 E判定治疗效果6.作业治疗评估更强调以下哪项A患者整体活动的独立性 B患者肢体功能的水平 C患者的认知状况D患者对治疗活动的配合程度 E患者的肌力评估7.临床上初诊时，作业治疗师首先应该进行哪项评估A任务分析 B肌力评估 C关节活动度评估 D肌张力评估 E满意度评估8.下列哪项是作业治疗师的核心技能A活动分析 B关节松动术 C心理治疗 D矫形技术 E计算机操作能力9.属于工作及生产性活动的是A穿衣 B功能性移动 C购物 D修饰 E维持健康10.穿/脱上衣的动作成分不包括A使用后折叠好衣服 B把患侧上肢和手穿进/脱出正确袖管C把衣领拉到/脱到健肩 D把衣领拉到/脱到健肩 E穿上/脱下健侧上肢11.根据活动行为范畴，属于工作及生产性活动的是A修饰 B口腔卫生 C洗澡 D购物 E看电影12.以下不属于治疗性作业活动的是A ADL活动 B缝纫 C制作矫形器D折纸 E下棋13.以下主要用于肌耐力训练的治疗性作业活动是A书法欣赏 B听音乐 C拉锯作业 D折纸 E电脑游戏14.以下可改善ROM的作业活动是A园艺欣赏 B唱歌 C听音乐 D书法欣赏 E书法15.以下适合手抓握功能欠佳的偏瘫患者进行活动的调节是A加长工具手柄 B加细工具手柄 C加重工具重量D加粗工具手柄 E不鼓励使用患手16.为改善动态站立平衡功能, 以下活动最为合适的是A音乐欣赏 B舞蹈 C锯木 D手迷宫 E纸牌游戏17.可减轻疼痛的作业活动不包括下列的A音乐欣赏 B泥塑作业 C绘画 D锯木 E纸牌游戏18.对治疗性作业活动的修改和调整不包括以下哪项A工具的调整 B材料的调整 C体位或姿势的调整D治疗量的调整 E与患者的沟通19.以下不属于木工作业特点的是A方便 B实用 C强度不可调节 D安全 E易于操作20.以下不属于音乐疗法内容的是A音乐欣赏 B乐器演奏 C声乐歌唱 D音乐创作 E卡拉OK21.使用筷子夹持跳棋进行训练不可达到哪项目的A提高手的灵活性 B提高ADL能力 C提高注意力D改善思维能力 E宣泄情绪22.如手握笔姿势是指手的何种姿势A功能位 B休息位 C保护位 D握拳位 E分指位23.手功能康复中应遵循基本的康复治疗原则，以下哪项是错误的A早期手术 B减轻肿胀 C保持关节位置 D恢复肌力 E恢复感觉24.以下哪些不能作为手功能康复中疼痛的治疗方法A冷疗 B热疗 C电疗法 D关节松动技术 E肌肉牵拉技术25.手部水肿的治疗不宜采用以下哪种方法A体位摆放 B压力疗法 C局部手法 D局部结扎 E主动运动26.下列现象属于选择性注意的是A观察某人时，注意其特殊的面部特征，言谈举止的细节B在客厅里别人看电视，你却在看报纸或做作业 C在公路上开车D正在做某项工作时电话铃响了,你会暂停工作去接电话然后再恢复工作E驾车时，边开车边与旁边的乘客说话27.关于注意力的描述不正确的是A单侧忽略症属于一种注意力障碍B严重的注意问题包括不能把注意力从一件事上转移到另一件事上C注意力的损坏对其他认知领域有负面影响D注意力包括警觉选择和分辨等多个成分 E注意力代表了基本的思维水平28.关于记忆力的描述不正确的是A记忆是一种动态过程 B涉及到编码贮存和提取三个过程C感觉性记忆之为工作性记忆 D记忆障碍是脑受伤后最常见的主诉E长期记忆可分为语义性记忆，情节性记忆与程序性记忆等29.认知障碍的常见类型不包括A注意力障碍 B记忆力障碍 C推理判断能力下降 D执行功能障碍 E 抑郁30.认知障碍的训练原则不包括A应该在康复机构进行训练 B个体化训练C刚开始训练应注意环境安静，避免干扰 D家属参与E逐渐过渡到接近正常生活或正常生活的环境中训练31.划消测验主要用于那种认知障碍的评测A单侧忽略 B记忆力障碍 C物体恒常性识别障碍D推理功能障碍 E定向力障碍32.电话交谈最适合用于A时间定向力的训练 B记忆力障碍的训练C推理功能障碍 D注意力障碍的训练 E理解力的训练33.无错性学习属于A环境适应的一种 B外在记忆辅助工具 C内在记忆辅助工具D助记术 E电子记忆辅助具34.下列不属于常见视觉辨别功能障碍的是A图形背景分辨困难 B物体恒常性识别障碍 C地形定向障碍D单侧忽略 E空间定位障碍35.关于意念性失用的功能适应性训练，最正确的是A故事图片排序练习 B ADL训练尽可能在相应的时间地点和场景进行C尽量减少口头指令 D应选用动作简化或步骤少的代偿方法E尽量使活动在无意识的水平上整体地出现36.系列动作障碍主要见于哪种认知障碍A注意力障碍 B记忆力障碍 C物体恒常性识别障碍D执行功能障碍 E意念性失用37.视觉失认的常见类型不包括A物体失认 B手指失认 C颜色失认 D同时失认 E面容失认38.对于单侧忽略的ADL评价，一般不包括那一项A功能独立性评定 B系列动作测试 C Barthel指数D行为注意障碍评测（BIT） E日常生活行为观察39.下列哪类疾病不宜矫形器治疗A骨折 B烧伤 C严重骨质疏松 D周围神经损伤 E肌腱挛缩40.急性膝关节损伤采用矫形器治疗,其主要目的是A功能训练 B增加ROM C提高肌力 D关节制动 E牵伸关节二、多选题：（10分，共10个题，每题1分）1.修饰活动一般包括A梳头 B洗脸 C刷牙 D漱口 E穿上衣2.下列哪些活动属于床上活动A桥式运动 B床上翻身 C卧-坐转移 D坐站转移 E坐位平衡3.从患侧卧位坐起主要活动成分包括A转向健侧 B健腿帮助患腿将双小腿放于床外C用健手和上肢支撑坐起 D移动躯干到直立坐位E保持直立坐位平衡4.活动分析主要包括哪三项内容A活动行为成分 B一般的分析 C活动行为范畴D限定的分析 E活动行为背景5.集体治疗的优点有A利于提高治疗的积极性 B利于患者间交流和学习C利于治疗师提供个性化的治疗 D利于促进重返社会E利于提高工作效率6.进行乒乓球作业所需的基本要求是A具有专业的球技 B基本的平衡能力 C一定的认知和感知功能D正常的手功能 E具有一定的手眼协调能力7.关于绘画疗法的主要治疗作用,以下正确的是A陶冶情操,发展个人兴趣和爱好 B改善手的灵活性C调节情绪 D增强肌力 E增强坐或站立平衡能力8.尺神经损伤手会表现为以下哪种A“爪形手”畸形 B“垂腕”畸形 C“猿手”畸形D“铲形手”畸形 E痉挛屈曲畸形9.手损伤后的运动功能障碍不包括以下哪项A肌肉瘫痪 B肌张力低下 C感觉过度 D肌肉萎缩 E肌张力增高10.记忆障碍的训练方法有哪些A简化环境 B记事本 C活动日程表D清单标签记号录音机提示 E无错性学习三、是非题：（10分，共10个题，每题1分，正确填T，错误填F）1.类风湿性关节炎所致手的畸形是鹅颈指2.腕部屈曲挛缩患者穿戴动态矫形器是为了改善关节活动度3.肩关节半脱位穿带悬吊带,对肩关节有固定作用4.10-21天愈合的烧伤创面必须进行预防性加压5.压力治疗每天应持续的时间为大于12小时6.制作压力衣时，压力衣至少应超出瘢痕范围3cm7.弯腰或半卧位进食符合节省体能原则8.T2水平完全性脊髓损伤患者需要使用扣钮扣辅助器具9.常带记事本适合时间定向障碍者使用的技术10.模仿对方说话属于言语障碍者可用的适应技术四、填空题（10分，共20个空，每空0.5分）1.最常见的认知障碍包括（1）、（2）。
价格鉴证《案例分析》课堂练习题1-价格鉴证师考试.doc
2014年价格鉴证《案例分析》课堂练习题1-价格鉴证师考试查看汇总：2014年价格鉴证《案例分析》课堂练习题汇总案例一：李某的司机驾驶奔驰S600型汽车，发生交通事故，公安交管部门认定对方司机华某应对此次事故承担全部责任。
事发后奔驰车经维修花去5万余元。
李某认为，奔驰车被撞严重受损，虽然车已修好，但该车会因此而贬值。
随即将肇事司机、车主起诉到法院，将保险公司列为第三人，要求两被告及保险公司赔偿汽车修理费等费用，并要求二被告赔偿车辆贬值费20万元及评估鉴定费8000元。
法院受理了此案。
法院认为，民事侵权赔偿以赔偿全部损失为原则。
原告的车辆由于交通事故受到损害，虽然已得到修理，但车辆的安全性、驾驶性能降低，车辆自身的价值在事故后也发生了实际意义上的贬值，给原告造成的损失是客观存在的事实。
而且，在汽车交易时，相同条件下，发生过交通事故的车辆，显然价值比无事故车辆要低。
这一价值的差额应是车辆的直接损失，应该属于民法的损失范畴，受害人的权益应该得到保护，受害人要求过错车主赔偿“车辆贬值费”的请求在法律上应被支持。
法院一审认定，被撞车辆虽经修理，但车辆贬值损失客观存在，判决被告赔偿原告评估车辆贬值、鉴定费等共计19.91万元，第三人保险公司赔偿汽车维修费等5万余元。
案例二：上海陈女士的车辆，在三车追尾事故中受损。
修复还原后，陈女士聘请了上海二手车咨询服务有限公司为其车辆进行了有关评估，发现维修后，车辆贬值竟达4万余元，陈女士要求肇事车辆单位赔偿车辆“贬损费”，并提起诉讼，一审中，法院并没有支持陈女士提出的车辆贬值费和评估鉴定费的诉讼请求。
法院认为，法律上之恢复原状，其内涵为恢复应有状况，而非绝对的原有状况。
陈女士的POLO车经修理恢复原来的形状、颜色与性能，已是恢复了应有状况。
POLO车已经恢复了原形(修理厂应该保证达到规定技术标准)并能正常驾驶;贬损费这类商业价值差额只在出卖汽车的情况下才会发生，故该差额之赔偿必以汽车出卖为条件，车辆若不出卖仍保留自用，则无贬值损失可言。
案例分析选择题练习一-二
案例分析选择题练习一-二«事故案例分析»选择题练习一案例1 某建筑企业，企业经理为法定代表人，没有现场安全生产管理负责人。
该企业在其注册地的某项施工过程中，甲班队长在指挥组装塔吊附件时没有严格按规定把塔吊吊臂的防滑板装入燕尾槽中并用螺栓固定，而是用一电焊条将防滑板点焊住。
某日甲班作业过程中发生吊臂防滑板开焊、吊臂折断脱落事故，造成3人死亡、l人重伤。
这次事故造成的损失包括：医疗费用（含护理费用）45万元，丧葬及抚恤等费用60万元，处理事故和现场抢救费用28万元，设备损失200万元，停产损失l50万元。
根据以上场景，回答下列问题（l～3题为单选题，4～8题为多选题）：1．此次事故的直接责任人为（）。
A．企业经理B．现场安全生产管理负责人C．与此次事故有关的甲班作业人员 D．甲班队长E．甲班队员2．根据上述情况描述，此次事故的直接经济损失为（）。
A．45万元B．105万元C．133万元D．333万元E．483万元3．根据《企业职工伤亡事故分类》（GB644 1．86），该事故的类别应为（）。
A．物体打击B．机械伤害C．起重伤害D．车辆伤密E．其它伤害4．根据《建筑工程安全生产管理条例》，以下说法正确的有（）。
A．该企业所在行政区的县级以上人民政府负责安全生产监督管理的部门，对该企业的建筑工程安全生产工作实施行业监督管理B．该项工程应取得施工许可证C．对建筑工程安全生产违法行为可以实施罚款的处罚D．建筑企业应当为本企业所有人员办理意外伤害保险E．甲班队长应取得《特种作业操作资格证书》5．此次事故发生后，组成事故调查组的部门和单位应包括（）。
A．市级安全生产监督管理部门 B．工程监理单位 C．市级公安部门 D．县级环保部门E．县级工会6．根据《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442-86），该起事故的直接原因包括（）。
A．私自改装、使用不牢固的设施 B．塔吊司机作业时未加注意 C．现场安全生产管理不到位D．塔吊吊臂防滑板开焊 E．安全生产资任制不健全7．根据《特种设备安全监察条例》和该企业的情况，下列说法正确的有（）。
社会工作实务案例分析练习题
社会工作实务案例分析练习题〔一〕陈教授，现年65岁，退休前在上海一所著名大学教书，陈教授早年在外地"插队〞，一子一女在母亲的拉扯下长大，因而对父亲的"不管不问〞颇有怨言。
陈教授妻子在世时，子女们还经常回来探望。
陈教授有个弟弟和两个侄子在上海，因而他的生活平静而安详。
前不久，陈教授由于回家较晚，到家后，发现老伴躺在地板上，呼吸微弱，连忙送往医院，当子女赶到时，老伴已经离开人士。
子女们把责任归咎于父亲"回家过晚〞，双方之间的裂痕加深，子女们用冷言冷语讥讽老人，探望次数大大减少。
老人整日待在家中，经常酗酒，酗酒后会痛哭流涕，喃喃自语，认为老伴的死是自己造成的，还不到一个月，原本身体安康、开朗乐观的陈教授，变的骨瘦如柴，精神恍惚。
社区效劳中心了解情况后，决定派社区工作者小张开展工作，小张准备从家庭思维的角度介入。
问题：1、在上述案例中，家庭思维是指什么？2、上述案例中，陈教授主要面临的困境是什么？3、针对这些困境，小张应采取怎样的介入策略？4、通过以上分析，请归纳老年社会工作的内容？答：1、家庭思维是指把老年人看作复杂的多代关系系统的一局部，这一关系系统对老年人生活有重大影响，是老年人与人交往并获得支持的来源；诸如配偶、父母、兄弟姐妹、子女等家庭角色，它们是老年人自我概念的重要组成局部，即使是与这些角色相联系的特定功能已经终止，它们也会影响老年人的所思所想。
2、陈教授主要面临的困境是：如何恢复身体安康(身体安康问题)；如何舒缓情绪〔精神情绪问题〕；如何从失去老伴的痛苦中走出来〔丧亲问题〕；如何与儿女修复关系〔感情支持问题〕；如何免受儿子冷言冷语〔语言虐待问题〕。
3、小张应该采取的主要介入策略有：〔个人＋家庭成员〕〔1〕小张应该让陈教授明白目前的状况，清醒意识到他的问题继续恶化下去的严重性，说服其面对现实，鼓励其走出家门，参与一些社区活动，并协助陈教授制订一份安康活动方案。
〔2〕建立情感支持网络，针对其儿女和其他家人，如弟弟、侄子，开展家庭体系支持工作，劝说其他家人参加到老人的情感支持网络里，充当他们之间的沟通桥梁。
民法总论》选择、案例分析练习题及参考答案
《民法总论》选择、案例分析练习题及参考答案第一章民法概述一、多项选择题1、下列各项中，不可为我国民法渊源的是（）。
A、最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》B、民间订婚的习惯C、上海市中级人民法院的民事判决D、某大学教授的关于精神损害赔偿的专着2、下列属于民法所说的财产的有（）。
A、土地B、房屋C、商标D、商业秘密3、下列社会关系属于民法调整的人格关系的有（）。
A、生命权法律关系B、健康权法律关系C、姓名权法律关系D、配偶权法律关系4、下列社会关系属于民法的调整对象的有（）。
A、自然人甲与自然人乙之间订立的电脑买卖合同关系B、中国公民丙与中国公民丁之间缔结的婚姻关系C、甲税务机关与自然人乙之间订立的电脑买卖合同关系D、甲税务机关与自然人乙之间税款征收关系参考答案一、多项选择题1、BCD2、ABCD3、ABC4、ABC 第二章民法的基本原则一、单项选择题1、下列不属于民法基本原则的功能的是（）。
A、指导功能B、补充功能C、惩罚功能D、约束功能2、下列现象中，违反民法平等原则的是（）。
A、甲公民（年满25周岁）可以结婚，而乙公民（13周岁）不能结婚B、甲公司（经登记为综合类证券公司）可以从事证券经纪业务，而乙公司（登记为房地产公司）则不能从事证券经纪业务C、国家税务机关可以在税收征收法律关系中使用强制手段，无视纳税人的意志而依法进行税收征收D、某市合同管理干部认为，在本市建筑工程的招标投标中，市委领导的亲戚具有优先的订立合同的权利3、甲知其新房屋南面临地将建一高层楼房，佯装不知，将房屋售与乙。
半年后，南面高楼建成，乙的房屋受不到阳光照射。
此例中，甲违反了民法的哪一项原则？（）A、平等原则B、自愿原则C、公平原则D、诚实信用原则4、下列各项中，违反民法自愿原则的有（）。
A、赵某在服装市场上询问一件衣服的价格之后，摊主强要其购买的行为B、钱某与孙某自愿达成的移转抵押物占有的抵押合同不能产生抵押权设定的法律效果C、李某申请安装电话被要求在一份已经拟好的格式合同上签字D、周某（老烟民，熟知烟的价格）花10元钱从小贩吴某的手中购得红塔山香烟一条，经查，该烟为假烟5、下列行为中，不违反禁止权利滥用原则的有（）。
安全生产事故案例分析强化练习题(二)
安全生产事故案例分析强化练习题（二）一,选择题1. 根据GB6441,轻伤事故是指损失工作日_______105日的失能伤害的事故.A.大于B.小于C.大于等于D.小于等于2. 现行事故统计中,一般伤亡事故是指一次死亡_______的事故.A.3-5人B.3-9人C.1-2人D.3人(含3人)以上3. 不安全行为是指能导致事故发生的_______.A.人为错误B.管理缺陷C.领导失职D.物质条件4. 根据GB6721,下列项目属于伤亡事故直接经济损失统计范围的有_______.A.事故人身伤亡后支出的费用B.财产损失价值C.停产,减产损失价值D.善后处理费用5. 某工人在高空作业时,未按规定要求佩带安全带.致使他因碰到绝缘损坏的电线触电,坠落死亡.这起事故的直接原因是_______.A.领导失职B.管理缺陷C.人的不安全行为D.物的不安全状态6. 某工人未经培训就被安排从事冲床操作,第3日即被冲断手指.在分析事故原因时,属于事故的_______原因.A.直接B.管理C.领导D.间接7. 停产,减产损失价值;资源损失价值;处理环境污染的费用等,属于_______损失.A.经济B.直接经济C.间接经济D.事故8. 电力维修工人露天作业,遭雷击伤害而从高处坠落,属于_______事故类别.A.雷击B.触电C.高处坠落D.其它伤害9. 工人在作业时,因碰到裸露的临时电线遭电击引起的皮肤及其它器官,组织损伤事故,属于_______事故类别.A.其它伤害B.电击伤害C.触电D.灼烫10. 某化工厂由于反应釜中的可燃混合气体泄漏后与周围空气形成爆炸性混合物,遇火源产生化学爆炸,属于_______事故类别.A.容器爆炸B.化学爆炸C.火灾D. 其它爆炸11.千人死亡率为:在某段时期内,_______每千名职工中,因伤亡事故造成的死亡人数.A.在岗B.平均C. 生产一线D.实际12.事故调查目的,就是要分清事故责任,追究事故责任者.这种说法是_______的.A.可以接受B.比较片面C.不正确D. 正确13.下列几项都是伤亡事故调查的内容之一,_______描述得不准确A.了解受伤害人数,伤害部位,伤害程度;了解医疗部门对伤亡情况的诊断报告.调查导致事故的起因物,施害物和事故类别.B.了解受害人和与事故有关人员的情况,即姓名,性别,年龄,工种,级别,工龄,本工种工龄,受过何种安全教育和训练等.C.向有关部门索取与事故有关的生产,工艺和设备状况的资料.D.填写《伤亡事故调查报告书》,在事故发生后30日内按规定程序上报.14.伤害频率为:在某段时期内,每_______工时中,因伤亡事故造成的伤害人数.伤害人数指轻伤,重伤,死亡人数之和.A.十万B.万C.百万D.千万15.所谓本质上实现安全化(本质安全化)指的是:设备,设施或技术,工艺含有______能够从根本上防止发生事故的功能.A.足够的B.内在的C.充分的D.完善的16.下列________属于有关事故管理方面的标准.A.《火灾事故分类》B.《事故伤害损失工作日标准》C.《企业职工伤亡事故分类》D.《企业职工伤亡事故调查分析规则》17.按疲劳产生的原因,它可分为心理性疲劳和________.A.环境疲劳B.全身性疲劳C.产业疲劳D.生理性疲劳18.通过给少事件最小割集增添小概率基本事件,可以使系统的________降低.A.可靠度B.安全性C.风险率D.危险性19.安全教育中的专业安全技术知识教育是指对某一工种进行必须具备的专业安全技术知识教育,不含________知识教育.A.锅炉,起重机械B.防暑降温C.工业防尘防毒D.生产技术20.某企业虽然制定了安全规程,但安全规程很不健全,并且执行不力,由此导致事故发生.这种原因属于事故的________原因.A.意外B.直接C.间接D.必然二,判断题1.伤亡事故是指企业职工在生产劳动过程中,发生的人身伤害和职业病. ( )2.导致人员伤害的物体和物质称为起因物. ( )3.不安全行为是指能够造成事故的人为错误和管理缺陷. ( )4.损失工作日少于100日的失能伤害为轻伤. ( )5.(一般)死亡事故一次事故死亡1~3人的事故. ( )6.特大死亡事故是指一次事故死亡20人以上(含20人)的事故. ( )7.伤害频率是指某时期内,每百万工时,事故造成伤害的人数. ( )8.伤害平均严重率是指每次事故受伤害的平均损失工作日. ( )9.在事故类别中,"车辆伤害"是由运动中的企业机动车辆引起的伤害事( )10.在事故类别中,"触电"是指电流流经人体造成的生理伤害事故. ( )11.在事故类别中,"火灾"指造成人身伤亡的火灾事故. ( )12.在事故类别中,"透水"是指矿山,地下开采或其它坑道作业时,意外水源造成的伤亡事故. ( )13.在事故类别中,"瓦斯爆炸"是指瓦斯,煤尘与空气混合形成可燃性爆炸混合物,接触火源时发生的爆炸事故. ( )14.在事故类别中,"容器爆炸"是指压力容器破裂引起的气体物理性爆炸事故.也包括容器破裂后,其中的可燃性液体形成的蒸气与空气混合形成可燃性爆炸混合物,接触火源时发生的化学爆炸. ( )15.在事故类别中,"其它伤害"是指凡无法归入其它事故类别的伤亡事故均称为其它伤害.如扭伤,跌伤,冻伤,野兽咬伤,钉子扎伤等. ( )16.在伤亡事故的调查处理过程中,要坚持"三不放过"的原则,即事故原因分析不清不放过,事故责任者和群众没有受到教育不放过,没有防范措施不放过. ( )17.事故报告内容应包括发生事故的单位,事故发生时间,事故地点,伤亡情况,事故简要经过及事故原因初步分析等. ( )18.根据事故发生后造成后果的情况,在事故预防工作中把事故划分为伤害事故,损坏事故,环境污染事故和未遂事故. ( )19.企业一旦发生重大伤亡事故,应及时赶赴事故现场组织抢救,并及时将事故情况报告政府有关部门. ( )20.在分析事故责任时,如果查清本企业的员工没按规定进行安全教育和技术培训,或未经工种考试合格上岗操作.应该追究领导者的责任. ( )三,填空题1._______的物体和物质,称为致害物.2.不安全状态是指能导致事故发生的_______.3.根据我国目前现行法规,标准和事故统计要求,按照事故严重程度,将伤亡事故分为_____事故,_____事故,_____事故,_____事故,_____事故和______事故六类.4.在事故原因分析中,_______,_______,_______,_______等情况,属于间接原因.5.直接经济损失是指_______支出的费用和_______的价值.6.根据GB6441,重伤是指损失工作日_______的失能伤害.7.伤亡事故的报告,统计,调查和处理工作必须坚持_______,_______的原则.8.任何单位和个人不得_______和_______对事故的依法调查处理.9.国务院第302号令中,所指特大安全事故包括:特大_______事故,特大_______事故,_______特大安全事故,_______特大安全事故,_______特大安全事故_______特大安全事故和其它特大安全事故.10.在对事故分析中,不安全行为主要是针对_______而言的,不是针对_______或者_______的.11.千人重伤率为:在某段时期内,平均_______职工中,因伤亡事故造成的重伤人数.12.《伤亡事故统计报表制度》的统计范围包括中华人民共和国境内的_______企业.企业需要填写_______和_______两张报表.13.砖头,工具等从高处落下所造成的人身伤害事故,事故类别属于_______.14.汽车起重机作业时,脱钩伤人,事故类别属于_______.15.因电焊火花点燃附近易燃物着火而引起的工人烧伤,事故类别属于_______.16.某化工厂由于反应釜中的可燃混合气体泄漏后与周围空气形成爆炸性混合物,遇火源产生化学爆炸,属于__________事故类别.17.在火灾事故中,起因物是作为_______的物质或物体.18.通过对检查对象的剖析,把大系统分割成小系统,将检查项目按系统,子系统编制成表,以便进行安全检查,避免漏检,这种表称作________,它是安全管理工作的重要工具之一.19.对特殊防护用品必须根据特定工种的要求配备齐全,保证质量,并应建立定期检查和________制度.20.安全检查中,查思想的核心是检查________是否重视安全生产.四,简答题1.按照GB6442的规定,死亡,重伤事故发生后,事故调查人员首先应进行事故现场处理.请简述其主要工作内容.2.按照GB6442,对事故调查时搜集证人材料有什么规定3.某化工厂液化气泄漏失火,继而引起反应釜爆炸,数米开外的1名工人被飞出的钢板碎片砸死.请回答: ①起因物是什么②致害物是什么③事故属于哪种类型,并简要说明依据.4.按照GB6442的规定,事故处理结案后,应归档的事故资料包括哪些？五,事故案例分析×年×月×日,某港商独资工艺玩具厂发生特大火灾事故,死亡84人,伤45人,直接经济损失达260余万元(时价).该厂厂房是一栋三层钢筋混凝土建筑.一楼为裁床车间,内用木板和铁栅栏分隔出一个库房.库房内总电闸的保险丝用两根铜丝代替,穿出库房顶部并搭在铁栅栏上的电线没有用套管绝缘,下面堆放了2米高的布料和海绵等易燃物.二楼是手缝和包装车间及办公室,一间厕所改作厨房,内放有两瓶液化气.三楼是车衣车间.该厂实施封闭式管理.厂房内唯一的上下楼梯平台上还堆放杂物;楼下4个门,2个被封死,1个用铁栅栏与厂房隔开,只有1个供职工上下班进出,还要通过一条0.8米宽的通道打卡;全部窗户外都安装了铁栏杆加铁丝网.起火原因是库房内电线短路时产生的高温熔珠引燃堆在下面的易燃物所致.起火初期火势不大,有工人试图拧开消火栓和用灭火器灭火,但因不会操作未果.在一楼东南角敞开式货物提升机的烟囱效应作用下,火势迅速蔓延至二,三楼.一楼工人全部逃出.正在二楼办公的厂长不组织工人疏散,自顾逃命.二,三楼约300多名工人,在无人指挥情况下慌乱逃生.由于要下楼梯,拐弯,再经打卡通道才能逃出厂房.路窄人多,浓烟烈火,致使人员中毒窒息,造成重大伤亡.经调查确认以下事实:(1)该厂雇佣无证电工,长期超负荷用电,电线,电器安装不符合有关安全规定要求;(2)厂方平时未对工人进行安全防火教育培训;发生火灾时,厂长未指挥工人撤离,自顾逃生;(3)该厂多处违反消防安全规定.对于消防部门所发"火险整改通知书",未认真整改,留下重大火灾隐患,以向整治小组个别成员行贿等手段取得整改合格证.该厂所在地镇政府对此完全了解,不但不督促整改,还由镇长授意给整治小组送钱说情.试根据上述材料,1.分析火灾的直接原因,造成重大人员伤亡得主要原因和间接原因;2.根据有关法律法规,提出处理建议;3.提出整改措施.。
民法案例分析练习题
民法案例分析练习题民法案例分析练习题1、甲公司与乙公司订立一份合同，约定甲公司向乙公司购买50吨水泥，由乙公司派车送货上门，某日，乙公司依约派员工张某开车运送10吨水泥到甲公司。
张某到达甲公司后，嫌甲公司的收货人员招待不周，就把水泥卸在刚进甲公司大门不远的空地上，然后驱车离去。
甲公司只好自己派人把水泥搬到仓库，但由于突降大雨，有一部分水泥在途中被淋坏。
问：违背民法的什么原则？2、甲乙同时在追求丙（女），乙家境贫困，甲为了娶到丙，就与乙商议，表示如果乙退出竞争，甲就把乙安排到其朋友的公司，每月可以挣到一笔优厚的报酬，乙起初拒绝，但后来经不住诱惑答应了甲，双方签订协议，一个月后，乙与丙旧情复燃，甲认为乙违约，准备让其朋友开除乙。
问：（1）甲、乙之间的协议是否应该由民法调整？（2）甲的朋友能否开除乙？3、甲有子乙与丙。
某日，甲外出办事，途中被丁开车不慎撞倒，送至医院抢救无效死亡，医疗费用共计8000元。
甲遗留一套住房与10万元存款。
医院要求乙与丙偿还医疗费用，乙和丙向丁索赔医疗费用与死亡赔偿金，同时乙与丙之间因继承发生纠纷。
问：本案有多少法律关系？各是哪些？4、李某儿子李小某因犯杀人罪一审被判死刑，在其上诉状中，辩称其未满18周岁。
关于其年龄有以下三种不同的说明：1、其母亲及其亲属、朋友认为其生日是8月6日；2、其医院的接生簿上登记的时间是8月4日；3、其医院出具的出生证明上是8月5日；4、其户籍所在地派出所户口簿上登记的时间是8月4日。
问：李小某的出生日期应该是哪一天？根据是什么？5、孕妇A于3月6日住进医院妇产科，并于次日下午5点10分产下一男婴B，因属早产，胎儿畸形，于6时50分在保温箱中死亡。
A之夫C其时正与其长子D到外地省亲，6日闻讯即驾车返回。
途中不幸发生车祸，C重伤不幸于7日下午6时40分死亡，D重伤成为植物人。
C曾立有遗嘱，将其遗产中十分之一赠与其爱犬“黄虎”，由E动物友爱基金会照顾。
2022年-2023年注册消防工程师之消防安全案例分析练习题(二)及答案
2022年-2023年注册消防工程师之消防安全案例分析练习题(二)及答案多选题（共20题）1、某夜总会地上3 层，每层建筑面积为1080 ㎡（18m×60m），砖混结构。
地上一层为大堂（190 ㎡）、迪斯科舞厅（810 ㎡）和消防控制室（80 ㎡），地上二、三层为KTV 包间（每个包间的建筑面积不大于200 ㎡）。
建筑高度为12m。
在距该夜总会两侧山墙50m 处各设有室外地上式消火栓一个；该建筑内每层设三个DN65 室内消火栓，采用长度25m 的消防水带和当量喷嘴直径19mm 的消防水枪，消火栓间距为30m 并与室内环状消防给水管道相连。
该建筑内还设有湿式自动喷水灭火系统，选用标准喷头，喷头间距不大于3.6m，距墙不大于1.8m。
室内外消防给水均取至市政环状给水管网，水压和水量均符合规范要求。
该建筑内二、三层走道（宽度2m，长度60m）和一层迪斯科舞厅，因不具备自然排烟条件而设有机械排烟系统，并在屋顶设排烟机房，排烟机风量是5000m3/h。
迪斯科舞厅划分两个防烟分区，最大的防烟分区面积为410 ㎡。
在各KTV 包间内、迪斯科舞厅内、疏散走道、封闭楼梯间等部位设有消防应急照明和疏散指示标志灯。
在每层消火栓处设置5kg 磷酸铵盐（ABC）干粉灭火器两具。
A.提及大于5000m3的商店建筑应设置室内消火栓系统B.该建筑室内消火栓设计流量不应小于20L/sC.室内消火栓栓口距地面高度宜为1.1mD.室内消火栓的布置应满足同一平面有3 支消防水枪的3 股充实水柱同时达到任何部位的要求E.室内消火栓的布置间距（宜按直线距离计算）不应大于25m【答案】 AC2、某公司投资建设的大型商业综合体,建筑高度120m,每层建筑面积1000 m2，一至五层为购物中心,,每层建筑面积900 m2出售鞋帽、服装等。
四层为餐饮，电影院和建筑面积为180m2的舞厅，五层以上，为酒店，每层有30个房间。
地下一层为超市、汽车库，地下二层为发电机房、消防水泵房，空调机房、排烟风机房等设备用房和汽车库、地下三层为汽车库，综合体由建设单位下属的物业公司统一管理，物业经理为消防安全管理人。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
案例分析选择题练习一-二«事故案例分析»选择题练习一案例1 某建筑企业，企业经理为法定代表人，没有现场安全生产管理负责人。
该企业在其注册地的某项施工过程中，甲班队长在指挥组装塔吊附件时没有严格按规定把塔吊吊臂的防滑板装入燕尾槽中并用螺栓固定，而是用一电焊条将防滑板点焊住。
某日甲班作业过程中发生吊臂防滑板开焊、吊臂折断脱落事故，造成3人死亡、l人重伤。
这次事故造成的损失包括：医疗费用（含护理费用）45万元，丧葬及抚恤等费用60万元，处理事故和现场抢救费用28万元，设备损失200万元，停产损失l50万元。
根据以上场景，回答下列问题（l～3题为单选题，4～8题为多选题）：1．此次事故的直接责任人为（）。
A．企业经理B．现场安全生产管理负责人C．与此次事故有关的甲班作业人员 D．甲班队长E．甲班队员2．根据上述情况描述，此次事故的直接经济损失为（）。
A．45万元B．105万元C．133万元D．333万元E．483万元3．根据《企业职工伤亡事故分类》（GB644 1．86），该事故的类别应为（）。
A．物体打击B．机械伤害C．起重伤害D．车辆伤密E．其它伤害4．根据《建筑工程安全生产管理条例》，以下说法正确的有（）。
A．该企业所在行政区的县级以上人民政府负责安全生产监督管理的部门，对该企业的建筑工程安全生产工作实施行业监督管理B．该项工程应取得施工许可证C．对建筑工程安全生产违法行为可以实施罚款的处罚D．建筑企业应当为本企业所有人员办理意外伤害保险E．甲班队长应取得《特种作业操作资格证书》5．此次事故发生后，组成事故调查组的部门和单位应包括（）。
A．市级安全生产监督管理部门 B．工程监理单位 C．市级公安部门 D．县级环保部门E．县级工会6．根据《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442-86），该起事故的直接原因包括（）。
A．私自改装、使用不牢固的设施 B．塔吊司机作业时未加注意 C．现场安全生产管理不到位D．塔吊吊臂防滑板开焊 E．安全生产资任制不健全7．根据《特种设备安全监察条例》和该企业的情况，下列说法正确的有（）。
A．塔吊设计文件应经安全生产监督管理部门组织的专家鉴定方可用于制造B．该企业塔吊安装后应经检测检验机构进行监督检验方可使用C．该企业应制定塔吊的事故应急措施和应急救援预案D．此次事故发生后，企业应及时向特种设备安全监督管理部门等有关部门报告E．该企业在申清办理有关特种设备行政审批事项时，特种设备安全监督管理部门应在40日内办理完成8．针对此次事故，下列说法正确的有（）。
A．按照工矿商贸企业的事故调查分级原则，此次事故属于一般死亡事故B．按照工矿商贸企业的事故调查分级原则，此次事故属于较大事故C．在向受伤未愈的相关人员调查取证时，交谈取证最长时间不得超过2小时D．此次事故调查报告应包括该企业的基本情况 E．此次事故是一起责任事故案例2、某危险化学品生产企业，有北区、中区和南区等三个生产厂区，北区有库房等，在南区通过氧化反应生产脂溶性剧毒危险化学品A，中区为办公区。
为扩大生产，计划在北区新建工程项目。
2013年7月2日，北区库房发生爆炸事故，造成作业人员9人死亡、5人受伤。
事故损失包括：医药费12万元，丧葬费5万元，抚恤赔偿金180万元，罚款45万元，补充新员工培训费3万元，现场抢险费200万元，停A．降低粉尘浓度 B．穿防静电工作服C．生产装置接地D．严格执行规章制度E．采用防爆厂房7．下列关于亚麻粉尘的爆炸危害和后果的说法，正确的有( )。
A．粉尘浓度越大，爆炸威力越大B．粉尘分散度越小，爆炸威力越大C．爆炸能量与粉尘活性有关D．爆炸能量与粉尘粒度无关E．爆炸产生的后果与厂房结构有关8．该起事故调查报告的内容应包括( )。
A．事故发生单位概况，事故发生经过及救援情况B．事故发生的原因和事故性质C．恢复生产的要求D．事故责任的认定，对事故责任者的处理建议及事故防范措施E．事故造成的人员伤亡和直接经济损失案例4某化工企业主要产品为油漆。
其生产车间和库房中的主要原料和辅料有甲苯、二甲苯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、苯乙烯等。
生产车间与库房的耐火等级均为二级，二者间距为10m.原料和产品用机动车运输。
另有冬季取暖的燃煤锅炉一台，锅炉房邻近库房一侧，与库房间距为4m，其耐火等级为三级。
企业原有从业人员11人，今年初招聘从业人员甲。
企业未设安全生产管理机构和专职安全生产管理人员，由技术员兼职安全生产管理人员。
根据以上场景，回答下列问题（l～2题为单选题，3～6题为多选题）。
1．根据《危险化学品安全管理条例》，该企业应当对其安全生产条件每（）进行一次安全评价。
A．半年B．一年C．两年D．三年E．四年2．该企业新招聘从业人员甲应该接受的岗前安全培训时间不得少于（）。
A．16学时B．24学时C．32学时D．48学时E．72学时3．该企业库房可能发生的事故有（）A．甲苯火灾B．甲苯爆炸C．甲苯中毒D．甲苯窒息E．二甲苯中毒4．根据该企业安全生产状况，下列说法正确的有（）A．该企业从业人员人数小于300人，所以可不设安全生产管理机构和专职安全生产管理人员B．该企业属于危险化学品生产企业 C．该企业已满足了取得安全生产许可证应具备的条件D．该企业的生产车间存在火灾、爆炸的危险性E．该企业安全生产许可证应由县级人民政府颁发5．如果该企业的甲苯储罐发生火灾，可用予灭火的灭火器包括（）。
A．水灭火器 B．泡沫灭火器 C．干粉灭火器 D．二氧化碳灭火器6．该企业不符合法律法规的现象有（）A．生产车间耐火等级为二级 B．库房耐火等级为二级 C．锅炉房与库房间距为14米D．锅炉房耐火等级为三级 E．仅设兼职安全生产管理人员案例5 某服装厂厂房为一栋六层钢筋混凝土建筑物。
厂房一层是裁衣车间，二层是手缝和包装车间及办公室，三至六层是成衣车间。
厂房一层原有门4个，后2个门被封死，1个门上锁，仅留1个门供员工上下班进出。
厂房内唯一的上下楼梯平台上堆放了杂物，仅留0.8m宽的通道供员工通行。
半年前，在厂房一层用木板和铁栅栏分隔出了一个临时库房，由于用电负荷加大，临时库房内总电闸保险丝经常烧断。
为不影响生产，电工铜丝代替临时库房内的总电闸保险丝。
经总电闸引出的电线，搭在铁栅栏上，穿出临时库房，但没有用绝缘套管，电线下堆放了2米高的木料。
2013年6月6日，该服装厂发生火灾事故。
起火初期火势不大；有员工试图拧开消火栓和用灭火器灭火，但因不会操作未果。
火势迅速蔓延至二、三层。
当时，正在二层办公的厂长看到火灾后立即逃离现场：二至六层的401名员工在无人指挥的情况下慌乱逃生，多人跳楼逃生摔伤；一层人员全部逃出。
该起火灾事故，造成67人死亡、51人受伤，直接经济损失3600万元。
事故调查发现，起火原因是一层库房内电线短路产生高温，引燃堆在下面的木料；整个火灾过程中无人报警；事故前该厂曾收到当地消防机构关于该厂火险隐患的责令限期改正通知书，但未整改：厂内仅有一名电工，且无特种作业人员操作证。
根据以上场景，回答下列问题（共16分，每题2分，1—3题为单选题，4—8题为多选题）此次火灾发生初期，作为企业负责人的厂长应优先（）A．保护工厂财物 B．组织员工疏散 C．保护员工财物D．查找起火原因 E．保护工厂重要文件2．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，此次事故属于（）A．特别重大事故 B．重大事故 C．较大事故 D．一般事故 E．轻微事故3．关于此次事故中逃生时受伤的员工是否应定为工伤的问题，按我国相关法律、法规，下列说法中，正确的是（）A．应该定为，因工作受伤 B．不应定为，不是因工作受伤 C．是否定为，由厂工会认定D．是否定为，由厂工领导决定 E．是否定为，由安全生产监管部门裁定4．对本案存在的安全隐患，下列整改措施中，该厂应该采取的有（）A．保证上下楼梯通道畅通B．确保人员出入通道不少于两个C．加强员工灭火技能培训D．电工取得特种作业人员操作证并持证上岗E．申领安全生产许可证5．该厂存在的下列现象中，违反法律、法规和标准的有（）A．库房内总电闸的保险丝用铜丝代替B．厂房内上下楼梯平台上堆放杂物C．厂房的三层至六层是成衣车间D．二至六层有401名员工同时工作E．二层以上各层存放可燃物6．下列关于该厂安全管理现状的说法中，正确的有（）A．员工缺乏应急救援常识B．楼房不适合作为生产服装的厂房C．安全管理混乱D．发现的事故隐患没有及时整改E．安全教育培训落实不到位7．厂房一层火灾失控时，对正在五层工作的员工来说，下列做法中，正确的有（）A．在本层负责人的组织下灭火 B．搬运身旁附近的财物 C．察看火情，设法逃生D．无法立即逃生时，用湿毛巾捂住口鼻，等待救援 E．逃生时尽量不要直立行走8．此次火灾造成重大人员伤亡的间接原因包括（）A．厂房一层内设置临时库房 B．厂房平时缺乏对员工的安全防火教育培训，员工自救能力差C．厂房内唯一的上下楼梯平台上堆放了杂物，员工无法迅速撤离D．责令限期改正通知书下达不及时 E．厂房一层只有1个门供员工上下班进出案例6、A家具生产企业木加工车间内有油漆木制件的砂、抛、磨加工等工序，车间内有有机溶剂和废弃的油漆桶等。
车间的除尘净化系统采用反吹布袋除尘器。
因新增了设备并扩大了生产规模，致使车间内粉尘浓度超标。
为了治理车间内粉尘污染，将布袋除尘器由原有的4套增加到8套，车间内木粉尘浓度经处理后小于10mg/m3。
2008年7月5日9时20分，除尘净化系统3号除尘器内发生燃爆着火，并瞬间引起4号除尘器内燃爆着火，造成燃爆点周边20m范围内部分厂房和设施损坏。
由于燃爆区域内当时无人，未造成人员伤亡。
根据以上场景，回答下列问题（共14分，每小题2分，1～3题为单选题，4～7 题为多选题）：该企业生产过程中产生的木粉尘属于（）。
A.无机性粉尘B.有机性粉尘C.混合性粉尘D.二次扬尘E.次生粉尘2.该企业木加工车间除尘净化系统采用的除尘净化方法是（）。
A.湿式除尘法B.静电除尘法C.吸附净化除尘法D.袋式过滤除尘法E.旋风除尘法3.根据《火灾分类》（ GB4968-1985），按物质的燃烧特性划分，此次事故属于（）。
A类火灾 B类火灾 C类火灾 D类火灾 E类火灾4.为预防此类事故再次发生，该企业可采取的安全技术措施有（）。
A.布袋除尘系统采用防静电过滤材料B.除尘仓间采用隔爆设计C.定期开展防火防爆演练D.执行明火作业审批制度E.增加除尘器布袋清灰频次5.根据《工业企业设计卫生标准》（GBZl --2002），下列关于该企业除尘净化系统设计和安装要求的说法中，正确的包括（）。
A.输送含尘气体的管道必须水平设置B.设置水平管道时，可不设清扫孔C.输送含尘气体的管道应与地面成适度夹角D.在有爆炸性粉尘及有毒有害气体的除尘净化系统中，应设置检测装置E.为便于测试，设计中应在除尘净化系统的适当位置设测试孔6.根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-- 2009），该企业存在的物理性危险和有害因素包括（）。