承包商履约保函 格式
工程合同履约保函模板范本
工程合同履约保函模板范本【】在工程项目实施过程中,为保证工程质量和进度,甲方(发包方)通常会要求乙方(承包商)提交一份由第三方金融机构出具的履约保函。
这份保函是对乙方履行合同义务的一种担保。
以下是一个典型的工程合同履约保函模板:【范本标题】工程合同履约保函【范本内容】致:[甲方全称]根据[甲方]与[乙方]之间于[合同签订日期]签署的[工程合同名称及编号],我们[金融机构名称](以下简称“担保人”)特此向[甲方](以下简称“受益人”)开立不可撤销的履约保函,保证事项如下:一、保函数量:本保函的担保金额为[具体金额]元人民币,用于确保[乙方]按照[工程合同名称]的规定履行其合同义务。
二、责任范围:若[乙方]未能履行其在上述合同项下的任何义务,包括但不限于工程质量、工期延误等违约情形,[甲方]有权在不事先通知[乙方]和我们的情况下,直接向我们提出索赔,并无需提供其他证明文件。
三、有效期:本保函自[起始日期]起至[终止日期]止有效。
在有效期内,如发生上述担保范围内的索赔事件,受益人可随时向我们提出索赔。
四、索赔处理:我们承诺在收到受益人的书面索赔通知后[规定天数,例如:7个银行工作日]内无条件支付不超过担保金额的款项。
五、其他条款:本保函适用[国家或地区]的法律,并受[国家或地区]法院的管辖。
任何因本保函引起的争议均应提交至[国家或地区]法院解决。
六、附加信息:本保函可通过支付相应的担保费用进行延期,具体事宜须双方另行协商确定。
本保函一经签署,即表明[乙方]同意上述所有条款,并承认本保函是其履行[工程合同名称]义务的有力保证。
担保人:[金融机构全称]法定代表人(签字):地址:[金融机构地址]联系电话:[金融机构电话]传真:[金融机构传真]日期:[保函出具日期]以上模板仅供参考,实际使用时应根据具体情况对条款内容进行适当调整。
保函的格式和内容可能受到所在国家或地区的法律法规影响,因此在撰写保函时应咨询法律专业人士,确保符合当地法律规定。
工程施工合同中的履约保函
工程施工合同中的履约保函
【履约保函范本】
致:(业主名称)
根据(承包商名称)与贵方签订的关于(工程项目名称)施工合同(以下简称“合同”),我方作为担保人,特此向贵方出具本履约保函。
一、保证事项
1. 我方保证承包商将严格按照合同约定的时间、质量、标准完成工程施工任务。
2. 我方保证承包商将按照合同约定支付工程款项,并承担相应的违约责任。
3. 我方保证承包商将遵守相关法律法规和安全生产规定,确保工程质量和安全。
4. 我方保证承包商将积极配合贵方的工作安排,及时处理可能出现的问题和纠纷。
二、保证金额
本保函的保证金额为人民币(大写)(小写),占合同总价的(比例)。
三、保证期限
本保函自合同生效之日起生效,至工程竣工验收合格并结清所有款项之日止。
四、索赔条件及程序
1. 如果承包商未能按照合同约定履行义务,或存在违约行为,贵方有权向我方提出索赔要求。
2. 贵方应向我方提供书面索赔通知,说明索赔原因、金额及证明材料。
3. 我方收到索赔通知后,应在(时间)内进行核实,并与贵方协商解决。
如果双方无法达成一致,贵方可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
五、其他条款
1. 本保函一经签署,即具有法律效力。
2. 本保函的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
3. 本保函正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
担保合同承包商履约保函6篇
担保合同承包商履约保函6篇篇1甲方(担保机构):____________________地址:________________________________法定代表人:_________________________联系方式:____________________________乙方(业主):_______________________地址:________________________________法定代表人:_________________________联系方式:____________________________丙方(承包商):_____________________地址:________________________________法定代表人:_________________________联系方式:____________________________鉴于甲方拥有良好的社会信誉,乙、丙双方为保证本项目的顺利实施并签署有关工程施工承包合同事宜达成合作意向,甲方愿意就丙方在该合同履行过程中履行相关义务提供履约担保。
现三方经过友好协商,根据相关法律法规,共同签订本担保合同承包商履约保函。
第一条保证事项为确保丙方履行本合同约定的全部义务和责任,包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的事项,甲方作为担保人愿意承担连带责任保证。
在丙方未能履行合同约定的情况下,乙方有权向甲方主张权利,要求甲方承担保证责任。
第二条保证范围本担保涵盖丙方在合同履行过程中因违约所产生的所有责任和义务,包括但不限于违约金、赔偿金、损失补偿等费用。
具体保证范围以乙方与丙方签订的施工承包合同为准。
第三条保证期限本担保的保证期限为自施工承包合同生效之日起至工程竣工验收合格并完成所有约定事项后终止。
在担保期限内,甲方承担连带责任保证。
担保期限结束后,甲方不再承担任何保证责任。
第四条保证方式本担保采用连带责任保证方式。
工程施工合同履约保函范本
工程施工合同履约保函范本甲方(以下简称“承包商”):乙方(以下简称“业主”):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方承担乙方所委托的工程施工项目(以下简称“本项目”),经充分协商,达成一致,签订本工程施工合同。
为确保双方合法权益,甲乙双方同意按照本工程施工合同的约定,由甲方提交履约保函,保证甲方按合同约定履行施工义务。
现甲乙双方就履约保函相关事宜达成如下协议:一、履约保函的金额1. 甲方在本工程施工合同项下的履约保函金额为人民币【】元整(大写:【】元整)。
2. 履约保函的担保方式为:【担保方式,如:银行保函、担保公司保函等】。
3. 履约保函的有效期为自本工程施工合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
二、履约保函的提交1. 甲方在本工程施工合同签订后【】个工作日内,向乙方提交履约保函。
2. 履约保函由甲方按照乙方提供的格式进行制作,并确保履约保函的内容符合本工程施工合同的约定。
3. 甲方应确保履约保函的提交不得违反相关法律法规和政策规定。
三、履约保函的解除1. 在本工程施工合同约定的工程竣工验收合格后,甲方按照乙方要求提供相关证明材料,履约保函即行解除。
2. 履约保函解除后,甲方应按照乙方的要求,将履约保函原件退还乙方。
四、履约保函的赔偿1. 在履约保函有效期内,如甲方未能按照本工程施工合同的约定履行施工义务,乙方有权向甲方追偿,并有权要求甲方支付违约金。
2. 乙方在向甲方追偿时,应向甲方发出书面索赔通知,并提供相关证据。
甲方在收到乙方索赔通知后【】个工作日内,应按照本工程施工合同的约定履行赔偿义务。
3. 甲方在履行赔偿义务后,有权向实际责任方追偿。
五、其他约定1. 本履约保函一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本工程施工合同及履约保函的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。
3. 如本工程施工合同的任何条款与履约保函的条款发生冲突,以履约保函的条款为准。
工程合同履约保函模板
工程合同履约保函模板【工程合同履约保函】致 [业主名称]:根据 [承包商名称](以下简称“承包商”)与贵方签订的编号为 [合同编号] 的工程合同(以下简称“合同”),我们 [担保机构名称](以下简称“担保人”)兹开立本履约保函,以保证承包商按合同约定履行其义务。
一、保函数据1. 本保函自 [保函生效日期] 起生效,至 [保函到期日期] 止,期间如合同工期发生变更,本保函有效期相应顺延。
2. 本保函金额为[保函金额](大写:[金额大写]),该金额不超过合同总价的[百分比]%。
3. 本保函项下的任何索赔均应于 [保函到期日期] 前提出,逾期未提的,视为放弃索赔权利。
二、履约保证1. 承包商同意按照合同约定的质量、时间、成本等要求,完成工程项目的建设任务。
2. 如承包商未能履行合同中的任何义务,担保人将在收到业主书面索赔通知后的 [指定天数] 工作日内,无条件支付不超过保函金额的款项,以补偿业主的损失。
3. 本保函项下的赔付不影响业主对承包商的其他追索权利。
三、保函的解除1. 工程项目竣工验收合格,且无其他争议时,业主应向担保人出具解除保函的通知,担保人在确认上述情况后,本保函自动失效。
2. 如承包商违约导致合同终止,业主有权要求担保人承担相应的保证责任。
四、其他条款1. 本保函适用 [适用法律的国家或地区] 的法律。
2. 本保函的一切修改、补充均需以书面形式经双方确认后方可生效。
3. 本保函的解释权及争议解决权归 [指定的法院或仲裁机构] 所有。
五、签字盖章本保函由担保人的法定代表人或授权代表签字并加盖公章,方为有效。
担保人:[担保机构全称]法定代表人或授权代表:___________ 签字日期:____年__月__日公章:[加盖公章]。
担保合同承包商履约保函6篇
担保合同承包商履约保函6篇篇1甲方(担保机构):_________________________地址:_____________________________________法定代表人:_____________________________联系方式:_______________________________乙方(业主):_____________________________地址:___________________________________法定代表人:_____________________________联系方式:_______________________________丙方(承包商):___________________________地址:__________________________________法定代表人:_____________________________联系方式:_______________________________为确保丙方履行与乙方签订的合同(以下简称“主合同”),保障乙方的合法权益,甲方作为担保机构,根据乙方的申请和丙方的请求,愿意就丙方在主合同项下的义务提供履约担保。
经甲、乙、丙三方友好协商,现订立如下担保合同承包商履约保函:一、担保范围与条件1. 本保函为不可撤销的担保,甲方对丙方在主合同项下的全部义务承担连带责任。
担保金额为人民币__________元整。
担保期限为主合同生效日起至主合同履行完毕为止。
担保范围为包括但不限于工程进度款支付、竣工验收、质保期维护等义务。
如丙方未按照主合同约定履行义务,乙方有权向甲方主张担保权利。
甲方应当在接到乙方索赔请求后的XX日内进行代偿,以保障乙方合法权益不受损失。
本担保不因任何理由解除或撤销。
2. 丙方必须按照主合同的约定履行其义务,包括但不限于工程质量、工程进度、安全文明施工等方面。
工程合同履约保函模板范本
工程合同履约保函模板范本担保人(以下简称“担保方”):受益人(以下简称“业主”):承包商(以下简称“施工方”):鉴于:1. 业主与施工方已签订《xxx工程合同》(以下简称“合同”),合同编号为xxxx,施工方同意按合同约定完成工程项目的建设。
2. 施工方为保证履行合同义务,向业主申请出具履约保函,业主同意接受履约保函作为施工方履行合同的担保措施。
3. 担保方同意为施工方的履约行为提供担保,确保施工方按合同约定履行各项义务。
在此前提下,担保方、业主和施工方达成如下协议:第一条保函金额担保方出具的履约保函金额为人民币xx万元整(大写:人民币玖拾玖万玖仟元整),保函金额相当于合同总价的一定比例,具体比例双方协商确定。
第二条保函有效期本保函自开具之日起生效,有效期至合同约定的工程竣工交付日期后xx个月。
若施工方在合同约定的工程竣工交付日期前完成合同义务,业主提前解除合同的,本保函失效。
第三条保函条款1. 如果施工方在履行合同过程中出现违约行为,未能按合同约定履行义务,业主有权向担保方提出索赔。
2. 担保方在收到业主的索赔通知后,应在xx个工作日内对业主的索赔进行审查,并在审查合格后xx个工作日内履行赔偿义务。
赔偿金额不超过保函金额。
3. 业主在向担保方提出索赔时,应提供相关证据,包括但不限于合同条款、违约行为的具体情况、损失计算等。
4. 担保方在履行赔偿义务后,有权向施工方追偿,并要求施工方提供相应的反担保。
5. 本保函项下的权利和义务不受施工方与业主之间签订的任何补充协议、修改协议的影响。
6. 本保函在有效期内,施工方不得要求担保方撤销或修改。
7. 本保函一式三份,担保方、业主和施工方各执一份,具有同等法律效力。
第四条其他约定1. 本保函的开具费用由施工方承担。
2. 本保函的解除和退还事宜,由担保方、业主和施工方协商确定。
3. 本保函适用中华人民共和国法律法规,如有争议,各方同意提交至施工方所在地的人民法院诉讼解决。
承包商履约保函(精选3篇)
承包商履约保函(精选3篇)承包商履约保函篇1承包商履约保函编号:(工字)第号(业主):鉴于贵方与 (以下简称“承包商”)就项目于______年______月______日签订编号为的《建设工程》(以下简称主合同),应承包商申请,我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保:一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务,给贵方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款 %,数额最高不超过人民币元(大写: )。
二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为:连带责任保证。
我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。
贵方与承包商协议变更工程竣工日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任:(1)由我方提供资金及技术援助,使承包商继续履行主合同义务,支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。
四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。
索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号,并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由,向我方提出违约索赔的,还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除1、在本保函承诺的保证期间内,贵方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
2、承包商按主合同约定履行了义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时,自我方向贵方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起,保证责任即解除。
担保合同承包商履约保函
担保合同承包商履约保函编号:[合同编号]甲方(担保方):[公司名称](以下简称甲方)地址:[地址]法定代表人:[法定代表人姓名]联系方式:[联系电话/邮箱等联系方式]营业执照注册号:[营业执照注册号]资质证明文件编号:[相关资质证明文件编号]乙方(委托方):[公司名称](以下简称乙方)地址:[地址]法定代表人:[法定代表人姓名]联系方式:[联系电话/邮箱等联系方式]营业执照注册号:[营业执照注册号]鉴于乙方作为承包商与业主方签署工程承包合同,为确保乙方全面履行合同约定,甲方应乙方请求,同意为乙方的履约行为提供担保,并出具本履约保函。
甲乙双方根据平等、自愿、公平的原则,经友好协商,达成如下协议:一、担保事项甲方为乙方按照与业主签订的合同条款及承诺全面履行工程承包合同提供履约担保。
担保金额为本工程承包合同总金额的百分之XX (XX%)。
担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成所有约定事项为止。
担保方式为连带责任保证。
担保范围包括但不限于工程进度款支付、工程完成质量保障等合同约定事项。
二、甲方义务和责任1. 甲方应按照本保函约定承担担保责任,确保乙方履行合同义务。
2. 甲方应监督乙方的履约行为,发现问题及时向乙方提出并敦促其整改。
3. 在本保函有效期内,如出现业主因乙方违约而向甲方索赔情况,甲方应依据业主的合理请求及时赔付,保障业主权益。
4. 本保函在签署后即具有法律效力,甲方无权要求撤销或更改担保内容。
如乙方不履行合同约定义务或存在违约行为时,甲方须承担相应的法律责任和违约责任。
同时乙方对甲方所受损失承担全部赔偿责任。
三、乙方义务和责任1. 乙方应严格遵守与业主签订的合同条款及承诺,全面履行工程承包责任和义务。
2. 乙方应按照合同约定按时向业主支付工程进度款并按时完成工程建设任务。
如出现延误情况应及时向业主报告情况并采取有效措施进行补救。
如因乙方原因导致工程无法按期完成或存在质量问题时,应承担违约责任并赔偿业主相应损失。
履约保函格式【优秀5篇】
履约保函格式【优秀5篇】履约保证承诺书篇一我方承诺如中标将严格按照下列招标文件中规定的履约保函格式及要求出具履约保函投标代表签字:投标单位盖章:履约保证函格式开立日期:保证函号:保证函金额:受益人:兹开立本保证函作为(下称卖方)与_________________(下称买方)为(下称工程)提供(下称货物)于年月日签订的号合同的履约保证函。
(下称银行)谨此无条件地、不可撤消地承诺,在收到买方陈述卖方违约的书面通知后,本行将向买方支付人民币元:a) 卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动,包括更改或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约)。
只要贵方确定,无论卖方有何反对,本行将凭贵方的书面违约通知,立即(不超过本行收到贵方通知的5个工作日内)以该通知中规定的方式向买方支付元人民币。
b) 本保证金下的任何支付应为免税和净值,不论任何人以任何理由提出扣减现有或未来的税费、关税、费用或扣款,均不能从本保证金中扣除。
c) 本保证函的规定构成本行无条件的、不可撤消的直接义务。
d) 本保证函在卖方与买方签订的合同规定的合同设备保证期期满后30天(2017年1月31日)内有效。
e) 本保证书失效后请退还本行。
(开立行名称)(开立行代表签字)履约保函格式篇二*大学毕业生就业指导中心:贵校x届________________学院___________学历________________专业毕业生________________被我单位录用接收。
特此证明。
用人单位全称(盖章):毕业生签名:_____年_____月_____日附:用人单位联系方式常见的履约保函篇三:年月日致:地址:鉴于贵方与承包人于年月日就工程签订的编号为号的建设工程合同(下称“主合同”)履行需要,应承包人的申请,我行特开立以贵方为受益人、金额不超过人名币(币种)(大写)的履约保函:一、本行无条件地且不可撤销地承诺:一旦贵方向本行提出书面索偿通知,本行将在收到该索偿通知后七个银行工作日内无条件地将贵方索偿的款项一次性付给贵方。
担保合同承包商履约保函6篇
担保合同承包商履约保函6篇篇1编号:[合同编号]甲方(担保人):___________(担保人信息填写完整,包括但不限于姓名/名称、注册地等)乙方(被担保人):___________(被担保人信息填写完整)根据中华人民共和国有关法律法规,甲乙双方就甲方为乙方提供担保事宜达成如下协议:一、担保事项及范围甲方愿意为乙方履行某项合同(以下简称“主合同”)中的义务提供履约保函服务。
担保的范围包括但不限于乙方在主合同项下的各项义务和责任,包括但不限于工程进度款的支付、工程质量的保障、工程进度的保障等。
担保的总金额为人民币________元整(大写金额)。
二、担保期限本担保自签订之日起生效,至主合同履行完毕后的__________(天数)止。
如主合同履行期限延长,乙方需提前向甲方申请并经双方协商一致后,另行签订补充协议。
三、担保方式本担保采用无限连带责任保证方式,即甲方在保证范围内承担连带责任,无条件履行乙方未履行的合同义务。
四、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供与主合同相关的所有文件和资料,以便进行风险评估和决策。
2. 乙方未履行主合同义务时,甲方应在接到乙方书面通知后______日内履行担保责任。
3. 甲方有权对乙方的经营和财务状况进行监督,并定期检查乙方履行合同的情况。
4. 乙方履行完主合同义务后,甲方应解除担保责任。
五、乙方的权利和义务1. 乙方应按时、全面履行主合同的各项义务和责任。
2. 乙方应妥善保管主合同及相关资料,确保甲方能够充分了解主合同的履行情况。
3. 乙方应按照本合同约定向甲方支付担保费用。
4. 乙方在合同履行过程中如出现违约情况,应及时通知甲方并积极配合甲方采取补救措施。
六、违约责任1. 乙方未按时、全面履行主合同义务的,甲方在承担担保责任后,有权向乙方追偿。
2. 乙方违反本合同约定,未向甲方支付担保费用的,应按日向甲方支付违约金______元。
3. 甲方在接到乙方书面通知后未在约定时间内履行担保责任的,应按未履行金额的一定比例向乙方支付违约金。
担保合同承包商履约保函8篇
担保合同承包商履约保函8篇篇1甲方(担保机构):_________________________乙方(委托人):_________________________根据甲、乙双方之间的合作协商原则及我国有关法律法规,为保证双方签订的担保合同的履行,乙方提供履约担保服务。
经甲、乙双方协商一致,就乙方提供的履约保函事宜达成如下协议:一、履约保函目的本履约保函是为确保乙方履行与项目业主签订的建设工程施工合同及其他相关协议的履约担保,确保乙方承担的责任得到妥善履行。
二、担保事项及范围甲方担保事项为乙方履行工程项目的建设进度、工程质量保证义务及资金保障义务等合同条款约定的所有内容。
担保范围包括但不限于因乙方违约产生的违约金、赔偿金及其他费用。
三、担保期限及金额本履约保函的担保期限为自签署之日起至工程竣工验收合格并完成所有合同义务止。
担保金额为人民币_________元整(大写_________元整)。
担保金额随工程进度的推进逐步降低,具体降低比例按照合同条款执行。
四、担保方式及条件本履约保函采用连带责任保证方式。
甲方在收到项目业主提出的索赔请求后,按照本保函的约定承担保证责任。
乙方应按照合同约定履行其义务,如因乙方违约导致甲方承担保证责任的,甲方有权向乙方追偿。
同时,乙方应提供必要的反担保措施。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供必要的资质证明及项目进展情况等资料;2. 甲方有权对乙方履行合同情况进行监督;3. 乙方违约时,甲方应按照本保函的约定承担保证责任;4. 甲方承担保证责任后,有权向乙方追偿。
六、乙方的权利和义务1. 乙方应提供真实、完整的资料,确保甲方了解项目情况;2. 乙方应按照合同约定履行其义务;3. 乙方应按照甲方的要求提供反担保措施;4. 乙方承担违约责任时,应承担甲方因此产生的全部损失。
七、违约责任及赔偿1. 若乙方未按照合同约定履行其义务,导致甲方承担保证责任的,乙方应按照本保函的约定向甲方支付违约金及赔偿金;2. 若甲方未能按照本保函的约定承担保证责任的,应按照违约情况向乙方支付违约金;3. 若因违约造成对方损失的,违约方应承担赔偿责任。
承包商履约保函格式
承包商履约保函格式集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]承包商履约保函(试行)编号:(工字)第号(业主):鉴于贵方与(以下简称“承包商”)就项目于年月日签订编号为的《建设工程施工合同》(以下简称主合同),应承包商申请,我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保:一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务,给贵方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款 %,数额最高不超过人民币元(大写:)。
二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为:连带责任保证。
我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。
贵方与承包商协议变更工程竣工日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任:(1)由我方提供资金及技术援助,使承包商继续履行主合同义务,支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。
四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。
索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号,并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由,向我方提出违约索赔的,还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除1、在本保函承诺的保证期间内,贵方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
2、承包商按主合同约定履行了义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时,自我方向贵方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起,保证责任即解除。
建设工程承包合同履约保函模板
建设工程承包合同履约保函模板---建设工程承包合同履约保函致:[业主单位名称]根据[承包商名称]与贵单位签订的关于[具体工程项目名称]的建设工程承包合同(以下简称“合同”),我方作为承包商的担保人,特此向贵单位出具不可撤销的履约保函。
1. 保函金额:本保函的保证金额为人民币[具体金额]元整(¥[金额大写]),该金额相当于合同总价的[百分比]%。
2. 保函有效期:自本保函签发之日起至合同约定的工程竣工验收合格之日止。
3. 保函条件:若承包商未能按照合同约定履行其义务,包括但不限于工程质量、工期、安全等方面的要求,或未能及时支付工程款项给分包商、供应商等第三方,造成工程无法正常进行或产生其他违约情形,贵单位有权在通知我方后,直接从本保函中扣除相应的违约金或损失费用。
4. 保函的解除:当工程竣工验收合格,且承包商已完全履行合同约定的所有义务,包括支付所有应付款项给分包商、供应商等第三方,无任何争议和索赔时,本保函自动解除。
5. 保函的转让:未经我方书面同意,贵单位不得将本保函项下的权利转让给任何第三方。
6. 法律适用:本保函受[国家名称]法律的管辖并依其解释。
7. 争议解决:因本保函引起的或与本保函有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,任一方可提交[国家名称]有管辖权的法院诉讼解决。
8. 其他条款:本保函的任何修改、补充均需双方协商一致,并以书面形式确认。
本保函一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
担保人(盖章):____________________法定代表人(签字):____________________日期:____年____月____日---。
工程合同履约保函的格式
工程合同履约保函的格式【标题】工程合同履约保函【】致:[业主公司全称]根据[承包方公司全称](以下简称“承包方”)与贵公司于[合同签订日期]签订的[工程名称]工程合同(合同编号:[合同编号]),我们[担保机构全称](以下简称“担保人”),作为一家依法设立并有效存续的[金融机构类型,如商业银行/保险公司],特此向贵公司提供无条件且不可撤销的履约保证。
1. 保证范围本保函的保证范围包括但不限于以下几个方面:a) 工程质量:承包方应确保工程质量符合合同规定的标准和要求。
) 工程进度:承包方应按合同约定的时间节点完成工程进度。
c) 工程造价:承包方应控制工程成本,确保不超出合同约定的造价。
d) 法律法规遵守:承包方在施工过程中应遵守所有相关的法律法规。
2. 保证金额本保函的保证金额为[保证金额]元人民币,该金额是根据合同约定的履约保证金比例确定的。
3. 有效期本保函自签发之日起生效,有效期至工程竣工验收合格并满足合同约定的所有条件后终止,但最长不超过[保函有效期天数]天。
4. 索赔一旦承包方未能履行合同中的任何一项或多项义务,贵公司有权向我们提出书面索赔。
我们将在收到索赔通知后的[处理时间]个工作日内,无条件地向贵公司支付不超过保证金额的款项。
5. 其他条款a) 本保函适用[国家名称]的法律。
) 本保函的任何修改、补充均须以书面形式经双方同意后方为有效。
c) 本保函项下的权利和义务可以转让,但需得到我们的书面同意。
d) 本保函的解释权归[担保机构全称]所有。
6. 签署本保函由[担保机构全称]的法定代表人或授权代表签字盖章后生效。
[担保机构全称]法定代表人或授权代表签字:盖章:日期:[保函签发日期]。
工程施工履约保函(3篇)
第1篇编号:[保函编号]致:[受益人名称]鉴于[承包人名称](以下简称“承包人”)与[业主名称](以下简称“业主”)于[签订日期]就[项目名称](以下简称“本工程”)签订的施工承包合同(以下简称“基础合同”),为维护基础合同的合法、有效执行,保障业主权益,现由[担保人名称](以下简称“担保人”)向业主出具本工程施工履约保函。
一、担保范围本保函担保金额为人民币[大写]元整(小写:[金额]元),用于担保承包人在本工程实施过程中,严格按照基础合同约定,履行以下义务:1. 按时、按质、按量完成本工程的建设任务;2. 遵守国家有关法律法规和行业标准;3. 维护施工现场的安全、文明施工;4. 严格按照合同约定支付相关费用;5. 其他合同约定的义务。
二、担保期限本保函自[开立日期]起至[基础合同约定完工日期]止,最迟不超过[保函到期日]。
三、担保责任1. 在担保期限内,若承包人未能履行上述义务,导致业主遭受经济损失,担保人将无条件承担相应的赔偿责任;2. 担保人承担的赔偿责任最高不超过本保函担保金额;3. 担保人承担赔偿责任后,有权向承包人追偿。
四、担保条件1. 本保函不得转让、抵押或作为其他担保物的权利凭证;2. 未经业主同意,担保人不得免除或变更本保函的担保责任;3. 业主应在本保函到期前,向担保人提出解除担保的通知。
五、其他1. 本保函的出具和执行,适用中华人民共和国法律;2. 本保函一式两份,承包人和业主各执一份,具有同等法律效力。
担保人(盖章):法定代表人(签字):[日期]第2篇编号:[保函编号]致:[受益人名称]鉴于[承包人名称](以下简称“承包人”)与[业主名称](以下简称“业主”)于[签订日期]签订的[项目名称]施工承包合同(以下简称“合同”),合同编号为[合同编号],根据合同约定,为确保承包人全面、按时、按质完成合同约定的工程内容,现向贵方出具本工程施工履约保函。
一、担保范围1. 本保函担保范围包括但不限于承包人在合同履行过程中,因以下原因导致业主遭受经济损失或合同约定工期延误时,业主根据合同约定要求承包人承担的违约责任和赔偿损失:(1)承包人未按合同约定的时间、质量、数量完成工程内容;(2)承包人未按合同约定进行工程变更、停工、复工等事宜;(3)承包人违反合同约定,导致工程安全事故发生;(4)承包人违反合同约定,导致工程环境污染或生态破坏;(5)承包人违反合同约定,导致工程不符合设计要求或质量标准;(6)承包人违反合同约定,导致工程延期或成本超支;(7)其他因承包人违约导致业主遭受经济损失或合同约定工期延误的情况。
履约保函格式
履约保函格式
履约保函是一种常见的商业保函,用于确保承包商或供应商按照合同约定的条件履行合同。
以下是一个典型的履约保函的格式:
[发出保函方的名称和地址]
[日期]
[受益人的名称和地址]
尊敬的先生/女士:
根据我们与您之间签订的合同,我们承诺按照合同的约定提供[描写合同条款]。
为了确保我们能够履行这一承诺,我们愿意
提供本履约保函。
履约保证金额:[具体金额]
有效期:自本保函签发之日起,至合同履行完毕并获得您确认接受我们履约的书面通知为止。
保函条款:
1. 一旦我们未能按照合同约定履行义务,您有权向我们索取保函金额。
2. 本保函在保函有效期内无条件有效,且不受任何抵销或异议的阻止。
3. 您必须在收到保函金额后的[指定天数] 天内提供书面通知,
以证明我们未能履行合同。
希望本履约保函能够满足您的要求,为了确认您对此保函的接受,请在下方签字并加盖公章。
[发出保函方的名称]
[签字]
[日期]
附注:本保函作为保函合同的一部分,按双方签字后生效。
工程施工总承包履约保函范本
工程施工总承包履约保函范本工程施工总承包履约保函一、保函编号:GB2022-001二、保函签发日期:2022年1月1日三、保函义务人:甲方(发包人)四、保函受益人:乙方(承包商)五、保证金额:人民币500,000元整六、保函有效期:从签发之日起至乙方完工并交付甲方验收合格之日止,最长不超过一年。
七、保函责任范围:1. 乙方承包了甲方的工程项目,保函用于履行乙方在合同中规定的总承包履约义务和保证金义务。
2. 如果乙方未能根据合同约定按时履行其工程施工总承包责任,导致甲方遭受任何损失,甲方有权向保函受益人乙方提出索赔要求。
3. 乙方在承包期间未能按照约定完成工程,并经甲方认可的进度延误,甲方有权要求乙方承担违约责任。
4. 乙方在工程施工中出现质量问题或安全事故,导致甲方赔偿第三方或遭受行政处罚的,甲方有权从保函中扣除相应金额。
八、保函的索赔和支付:1. 甲方提出索赔后,乙方应在收到甲方索赔通知书后10个工作日内支付赔偿金或提供相应担保。
2. 乙方未能按时支付赔偿金或提供相应担保的,甲方有权直接向保函签发银行提出支付请求。
3. 保函签发银行收到支付请求后,应在10个工作日内,根据甲方的请求支付相应金额给甲方。
九、保函的解除与变更:1. 若乙方完成工程并经甲方验收合格,且无任何争议纠纷产生时,保函自动解除。
2. 若合同变更导致保证金额发生变动,双方应重新协商、调整本保函的保证金额,并办理相关变更手续。
3. 本保函在有效期内不得变更、撤销或解除,除非经双方书面协议同意。
十、保函法律适用和争议解决:1. 本保函的解释与适用应按照中国法律进行。
2. 如发生争议,双方应先友好协商解决。
协商不成的,应提交至保函签发银行所在地的人民法院进行解决。
十一、其他事项:1. 本保函的任何修改、补充或附件须经双方书面协议,并于修改、补充或附件签署之日起生效。
2. 本保函仅适用于乙方在本次工程施工总承包合同中的履约义务,不得用于其他用途。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
编号:(工号)第号
备案编号:
承包商履约保函
中华人民共和国建设部制定
大连市城乡建设委员会监制
(业主):
鉴于贵方与(以下简称“承包商”)就项目于年月日签订编号为的《建设工程施工合同》(以下简称主合同),应承包商申请,我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保:
一、保证的范围及保证的金额
我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务,给贵方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款%,数额最高不超过人民币元(大写:)。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为:连带责任保证。
我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。
贵方与承包方协议变更工程竣工日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任:
(1)由我方提供资金及技术援助,使承包商继续履行主合同义务,支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。
四、代偿的安排
贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及承包未履行主合同约定义务的证明材料。
索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号,另附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由,向我方提出违约索赔的,还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内,贵方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
2、承包商按主合同约定履行了义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时,自我方向贵方支付(支付款项从我方账户划走)之日起,保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后,贵方应自我方保证责任解除之日起个
工作日内,将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1、因贵方违约致使承包商不能履行义务的,我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定,免除承包商部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。
3、贵方与承包商协议变更主合同的,如加重承包商责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成承包商不能履行义务的,我方不承担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为法院。
八、保函生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。
本条所称交付是指:
保证人:
法定代表人(或授权代理人):
年月日。