04231建设工程合同(含FIDIC)条款_202010_试卷
建设工程合同(含FIDIC)条款复习资料.docx
建筑工程合同（含FIDIC 条款）（一）本试卷共8页，满分100分；考试时间150分钟。
1.合同关系的主体是指 【 】A. 物B.债权人的权利和债务人的义务C ・行为D.债权人和债务人2. 不属于要约应具备条件的是【】A.要约是由特定人作出的意思表示 B.要约必须向第三人发出C.要约的内容必须具体确定 D.要约必须具有缔约的日的3. 甲、乙两人签订了一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。
当合同的履行期限屈至，甲因担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。
此时，乙行使 的权利是【】A.先履行抗辩权 B.后履行抗辩权c.同时履行抗辩权D.不安抗辩权4. 一方以欺诈、胁迫手段订立的，损害国家利益的合同属于【】B. 可变更合同 D. 无效合同投料试车工作应在工稈竣工 【 】B. 验收前由发包人负责 D.验收前由工程师负责6. 由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。
处理rh 此发生的费川和延误的T 期的正确方 法是一、单项选择题（本大题共15小题，每小题 】分，共15分）A.可撤销合同 c.效力待定合同5.依据施T 合同示范文木规定,A.验收后由发包人负责 C.验收JrirtlT 程师负责A. 费用由发包人承担，工期给予顺延C. 费用由发包人承担，工期不予顺延7. 施B. 费用由承包人承担，丁期不予顺延 D. 费用由承包人承担，工期给予顺延A.协议书屮约定B.通用条款中约定8.c.附件屮约定 D.专用条款屮约定依据监理委托合同规定, 委托人侑权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是【A. 工稈总投资超过预期金额B. 因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长c.承包商按监理工程师的指示返T 修复施丁缺陷使竣工时间延长 D.监理工程师没有进行合同内规定的检杏试验而出现质量事故9. 纽•成委托监理合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。
04231建设工程合同条款复习资料
建设工程合同条款6. 7.经过的日历天数。
&勘察合同签订后，发包人不履行合同， （无权）要求返还定金9•某项目设计费用为 100万元，合同中约定定金为 15%，发包方已支付定金，但是承包方 不履行合同，此时，承包方应该返还给发包方（ 30万元）费用。
10. 施工合同示范文本通用条款规定，承包人对屋面防水工程的保修期限应为（ 11 .承包人在索赔意向通知提交后的 （28 ）天内递交正式的索赔报告。
12. 保证合同是（债权人与保证人）签订的合同13. 根据《招标投标法》 的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
14. 根据《招标投标法》的有关规定，一项工程采用邀请招标时，邀请参加投标的单位数量 不得少于（3）家。
15. 施工合同中索赔的性质属于（经济补偿）16. 选择施工分包单位时，监理单位有（否定权） 。
17. 招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由（招标人）决定中标人。
18. 工程设计招标的评标过程中，主要考虑的因素是（设计方案的优劣） 。
19. 施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出 重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（发包人）承担。
20. 定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。
其数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的（ 20%） O21. fidic 土木工程施工合同条件按计价方式属（单价）合同22. 债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是（质押）23. 国际工程承包合同订立的最主要形式是（招标） 。
24. 从合同理论上来说，建设工程合同是广义的（承揽）合同的一种 1. 下列哪项属于建设工程合同管理的特点（周期长、价格高、合同变更频繁）2. 公民委托律师代理诉讼属于（委托代理）3•保留金一般为每次工程进度款的（ 10%），但总额一般应限制在合同总价款的（ 5%） 建设单位应当自领取施工许可证之日起（ 3个月内）开工。
04231 建设工程合同(含FIDIC)条款 20.10真题
机密★启用前四川省2020年10月高等教育自学考试建设工程合同（含FIDIC ）条款（课程代码04231 ）注意事项：L本试卷分为两部分，第一部分为选择建,第二部分为非选择题.2,应考者必须按试题顺序在答题卡指定位置上作答,答在试卷上无效。
3.涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。
第一部分选择题一、单项选择题：本大题共20小题，每小题1分，共20分.在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出.t合同的主体是指A.法人B.法人和其他组织C.自然人D.自然人、法人和其他组织2 .承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行重新检晚。
该工程邰位险蔽前曾得到监理「.程甄的质量认可，但重新检验后发现航量未达到令同规定的要求，则全部剥霹、修改、重新隘蔽的费用的损失和工飒理为A,费用和工期损失全部由业主承担 B.费用和工期损失全部由承包而承担C.费用由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但费用由业主给予补f⅛3 .施工合同文本规定,施工中遇到存价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施1：计划的后果责任是A.承包商承担保护费用，工期不予顺延B承包商承担保护费用.工期予以顺延C发包人承担保护措施会用，工期不予顺延D.发包人承担保护措施费用，工期予以顺延4,实时施工晚工日期为A.承包方递送竣工验收报告日期B.承包方施工完工日期C.竣工验收合格日期D.办理竣工除收手续日期5 .因不可抗力发生，承担工程所需清理修笈戕用的是A.发包方B.承包方C.发包方或承包方D.发包方和承包方6 .承包商签订合同后，将合同的♦部分分包给第三方承担时A.应征得业主同意B.可不经过业主同意C.自行决定后通知业主D,自行决定后通知监理工程师7 .当事人行使不安抗辩权的法律效果是A.终止合同B.解除合同C.中止履行合同D,恢品履行合同8 .总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题,应A.由总包单位负责B.由总包单位与分包单位承担连带责任C.由分包单位负责D.由总包单位、分包单位、监理单位共同负责9 .某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失60万元。
建设工程合同(含FIDIC)条款复习资料(一)
建设工程合同（含FIDIC ）条款（课程代码 04231）一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分．共 20 分）在每小题列出的四个备选项中 只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到期消失的行 使期限是 【 A ．1 年内 B ．2 年内 C ．3 年内D ．4 年内债权人的代位权，是指债权人为了保障其债权不受损害，以谁的名义代替债务人行使 债权的权利？ A. 自己的B.他人的 C.第三人的 D.债务人的按照《建筑工程施工合同（示范文本） 》的规定，工程预付款的比例是 A. 安装工程一般不超过合同价的 30% R.建筑工程一般不超过单项工程工作量的 30%C. 建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30%D. 安装工程一般不超过当年安装工程工作量合同价的 10．在下列情况中，发包人不能请求解除合同的是A. 承包人明确表示不再履行合同义务的1．2．3．4． 根据合同当事人双方权利义务的分担方式，合同可分为 A .有名合同与无名合同 B .要式合同与不要式合同 C.双务合同与单务合同 D .有偿合同与无偿合同要式合同必须采用A . 口头形式B .法律规定的形式 C. 口头或书面形式D .书面形式甲开发某高层商住楼，与乙签订了该高层商住楼的施工承包合同，后因开发商甲的资金 出现问题，经与丙开发商协商，转让了该项目的开发权，而原来签订的施工承包合同依 然成立。
此时，该施工合同的主体为 A .丙与乙C.丙与甲 下列关于要约与承诺的表述中，错误的是A .要约可以撤回C.承诺可以撤回 B .甲与乙 D .丙或乙 R.要约可以撤销D .承诺可以撤销 5． 6．某供应商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的广告，其内容只是介绍了多种建筑材料的规格、价格与性能，则此广告属于 A .要约 C.承诺 下列关于合同无效的表述中，正确的是 A . —方以欺诈、胁迫的手段订立的合同 C.以合法形式掩盖非法目的B .要约邀请 D .合同B .因重大误解订立的合同 D .违反地方性法规的强制性规定7．8．9．30%B. 已完成的建设工程质量不合格，但承包人同意修复的C. 承包人将承包的建设工程违法分包的D. 因不可抗拒力致使合同目的不能实现的11. FIDIC 合同条件规定，控制使用计人合同总价用于指定分包商所完成工作开支的暂定金额的是 【】B. 业主 D. 指定分包商发包人不解除合同情况下， 设计人应承担的违约责任 【】B. 返还设计合同规定的定金 D.双倍返还设计合同规定的定金13. 根据FIDIC 施工合同条件的约定，在颁发工程接收证书前的任何时间内，工程师除了要求承包商提交建议书的方式提出变更外，还可以提出变更的方式是 【】A. 发布指令B.发出邀请C.发备忘录 D.业主建议14. 索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对而言，更加困难一些的索赔是【】 A .发包人向供应商的 B.承包人向供应商的C. 发包人向承包人的D.承包人向发包人的 15.担保合同是一种 【 】A .实践合同 B.主合同 C.从合同 D.无偿合同16.作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以 【 】A .申请重新仲裁 B.向人民法院申请强制执行C. 向建设行政主管部门申请强制执行D. 向人民法院起诉17. FIDIC （1999年版）《施工合同条件》又称“新红皮书” ，主要适用于 【 】A .房屋和工程施工 B.电气和机械工程 c.设备和设计D.顾客和咨询18.根据我国《建设工程施工合同文本》 ，设计变更发生后，承包人提出变更工程价款报告 的时闻限额为工程设计变更确定后 【】A. 7 天内B. 14 天内C. 21 天内D. 28 天内19.在下列解决合同纠纷的方式中，不以双方自愿为前提的方式是 【】A .协商 B.调解 C.仲裁 D.诉讼 20.合同管理信息系统的主要功能不包括 【 】A .信息收集 B.信息存储 C.信息加工D.信息分解 二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）在每小题列出的五个备选项中 至少有两个是符合题目要求的， 请将其代码填写在题后的括号内。
建设工程合同(含FIDIC)条款复习资料
建设工程合同（含FIDIC）条款(课程代码04231)一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分．共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号【】A．有名合同与无名合同B．要式合同与不要式合同C．双务合同与单务合同D．有偿合同与无偿合同2．要式合同必须采用【】A．口头形式B．法律规定的形式C．口头或书面形式D．书面形式3．甲开发某高层商住楼，与乙签订了该高层商住楼的施工承包合同，后因开发商甲的资金出现问题，经与丙开发商协商，转让了该项目的开发权，而原来签订的施工承包合同依然成立。
此时，该施工合同的主体为【】A．丙与乙B．甲与乙C．丙与甲D．丙或乙4．下列关于要约与承诺的表述中，错误的是【】A．要约可以撤回R．要约可以撤销C．承诺可以撤回D．承诺可以撤销5．某供应商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的广告，其【】A．要约B．要约邀请C．承诺D．合同6．下列关于合同无效的表述中，正确的是【】A．一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同B．因重大误解订立的合同C．以合法形式掩盖非法目的D．违反地方性法规的强制性规定7．根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到期消失的行使期限是【】A．1年B．2年D．4年【】A．自己的B．他人的C．第三人的D．债务人的9．按照《建筑工程施工合同（示范文本）》的规定，工程预付款的比例是【】A．安装工程一般不超过合同价的30%R．建筑工程一般不超过单项工程工作量的30%C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30%D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量合同价的30%10．在下列情况中，发包人不能请求解除合同的是【】A．承包人明确表示不再履行合同义务的B．已完成的建设工程质量不合格，但承包人同意修复的C．承包人将承包的建设工程违法分包的D．因不可抗拒力致使合同目的不能实现的11．FIDIC合同条件规定，控制使用计人合同总价用于指定分包商所完成工作开支的暂定金额的是【】A．承包商B．业主C．工程师D．指定分包商12．由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，应【】A．不再承担其他赔偿责任B．返还设计合同规定的定金C．免收直接损失部分的设计费D．双倍返还设计合同规定的定金13．根据FIDIC施工合同条件的约定，在颁发工程接收证书前的任何时间【】A．发布指令B．发出邀请C．发备忘录D．业主建议14．索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对而言，更加困难一些的索赔是【】A．发包人向供应商的B．承包人向供应商的C．发包人向承包人的D．承包人向发包人的15．担保合同是一种【】A．实践合同B．主合同C．从合同D．无偿合同16．作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以【】A．申请重新仲裁B．向人民法院申请强制执行C．向建设行政主管部门申请强制执行D．向人民法院起诉17. FIDIC(1999年版)《施工合同条件》又称“新红皮书”，主要适用于【】A．房屋和工程施工B．电气和机械工程c．设备和设计D．顾客和咨询18．根据我国《建设工程施工合同文本》，设计变更发生后，承包人提出变更工程价款报告的时闻限额为工程设计变更确定后【】A．7天B．14天D．28天【】A．协商B．调解C．仲裁D．诉讼20．合同管理信息系统的主要功能不包括【】A．信息收集B．信息存储C．信息加工D．信息分解二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号】A．运输合同为无偿合同B．工程施工合同为双务合同C．寄存合同为实践合同D．勘蔡设计合同为要式合同E．赠与合同为有偿合同22．合同纠纷仲裁解决的特点是【】A．体现当事人的意思自治C．执行的强制性B．一裁终局性D．当事人可控制性E．独立仲裁性23．根据我国现行《建设工程施工合同（示范文本）》中关于施工质量和检验的规定，以下说法正确的是【】A．因承包人原因工程质量达不到约定质量标准，由承包人承担违约责任B．因工程师指令失误发生的追加合同价款，由发包人承担C．对于已经隐蔽的工程重新检验时，若检验合格，发包人应承担由此产生的费用，赔偿承包人损失，工期不顺延D．隐蔽工程质量符合有关标准要求，验收24小时【】A．合同中已有适用于变更工程的价格，按该价格变更合同价款B．合同中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价款C．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由业主提出适当的价格，经监理工程师硇认后执行D．合同中投有适当或类似于变更工程的价格，由监理工程师根据工程所在地的市场价确定E．合同中投有使用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，监理工程师确认后执行25．施工合同履行过程中，发生下列哪些情况，应给承包人顺延合同工期？【】A．发生设计变更B．发包人延误移交施工现场C．承包人采购的材料供货商未能按时交货D．基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线E．一周内工程所在地区累计停电12小时三、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）建设工程合同(含FIDIC)条款试卷第4页（共8页）26．合同27．不安抗辩权28．基准日期29．抵押30．诉讼四、筒答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）建设工程合同(含FIDIC)条款试卷第5页（共8页）31．简述定金的法律特征。
2023年4月自考《04231建设工程合同(含FIDIC)条款[全国]》试题
![2023年4月自考《04231建设工程合同(含FIDIC)条款[全国]》试题](https://img.taocdn.com/s3/m/2ff2beeec0c708a1284ac850ad02de80d4d8069f.png)
C. 发包人未按时提交施工场地 D. 承包人租赁的机械未及时进场 22. 下列关于反索赔说法正确的是 A. 反索赔通常是指发包人向分包人或材料供应商的索赔
B. 反索赔的发生率比索赔要高 C. 反索赔时，发包人主要通过提取履约保函金额获得补偿
D. 反索赔时，发包人处于主动的有利地位
23. 建筑工程一切险的投保人多数是
A. 国家或专业的质量检验评定标准 B. 行业协会订立的质量检验评定标准
C. 当事人双方预先约定的标准 D. 施工企业订立的质量检验评定标准
20. 发包人向承包人支付工程进度款，应在双方计量确认后
A.3 天内
B.7 天内
C.14 天内
D.28 天内
21. 承包人不可以提出索赔的情形是因，监理工程师下达工程变更指令
A. 约定解除 C. 法定解除
B. 协议解除 D. 协商解除
10. 施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，合同条款约定材料供应商若不能按时 供货，将支付违约金3万元。施工过程中，因供应商材料短缺造成供应不足，施工 企业损失2.8万元，此时，施工企业可以要求供应商赔偿
A.0.2 万元
B.2.8 万元
第一部分 选择题
一 、单项选择题：本大题共30小题，每小题1分，共30分。在每小题列出的备选项中 只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。
1. 合同在签订后未履行，或者在履行过程中，当事人双方就合同条款达成新的协议， 称为合同
A. 设立 C. 终止
B. 变更 D. 补充
2. 合同法最重要的一条基本原则是订立、履行合同的
A.1 万 元
B.2 万 元
C.3 万 元
D.4 万元
16. 某工程设计合同约定设计费为20万元，定金为3万元。合同履行中，发包人因故
2019年4月成人自考建设工程合同含FIDIC条款真题及答案解析
2019年4月成人自考建设工程合同含FIDIC条款真题及答案解析2019年4月高等教育自学考试建设工程合同(含FIDIC条款)(课程代码04231)注意事项:1.本试卷分为两部分,第一部分为选择题,第二部分为非选择题。
2.应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答,答在试卷上无效。
3.涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔,书写部分必须使用黑色字迹签字笔第一部分选择题一、单项选择题:本大题共25小题,每小题1分,共25分。
在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。
1.以下关于合同关系主体的表述中,说法正确的是A.合同关系的体是特定的,且固定不变B.合同关系的主体是不明确的,且固定不变C.合同关系的主体是特定的,且非固定性D.合同关系的主体是不明确的,且非固定性2.根据合同的分类,以下属于无偿合同的是A.买卖合同B.赠与合同C.租赁合同D.运输合同3.合同法与物权法的主要区别在于A.财产归属关系的确定B.财产处分关系的确定C.财产对应主体的分配D.是否以财产转移为特征解释：一、调整范围对象不同：前是债权关系；后是物权关系。
二、前者实行“意思自治”原则，后后则是“物权法定”原则。
三、前者是调整流动性的财产关系，后是调整静态的财产关系。
四、前者调整相对性的法律关系，后是绝对性的法律关系。
4.建设工程招投标活动中,属于要约邀请的是A.招标公告B.投标书C.中标通知书5D.含有价格、规格等信息的商业广告5.以下属于招标人可以依法没收投标保证金的情形的是A.投标人在开标前撤销标书B,投标人在开标前变更投标报价C.投标人在开标后变更技术方案D.投标人在开标后对技术方案澄清说明6.合同法规定,受要约人超过承诺期限发出承诺的,则该承诺A.一定无效B.要约人必须接受该承诺C.要约人默示时,则该承诺有效D.除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外,为新要约7.关于合同成立时间的说法,正确的是A.要约到达受要约人时,合同成立B.受要约人发出承诺时,合同成立C.承诺到达要约人时,合同成立D.承诺经要约人确认时,合同成立8.缔约过失责任产生的原因在于A.一方违背了合同的自愿原则B.一方违背了合同的诚信原则C.合同订立的内容不法D.合同订立的形式不合规9.根据《合同法》,除书面形式和口头形式外当事人还可以通过自己的行为成立合同,则该形式属于A.推定形式B.书面形式C.口头形式D.默示形式10.某工程项目施工合同的发包人与承包人约定,如果工程项目在施工期间未发生人员伤亡事故,则发包人额外支付15万元,则该约定内容属于A.附期限合同,期限届满合同解除B.附期限合同,期限届满合同生效C.附条件合同,条件成就合同生效D.附条件合同,条件成就合同解除11.根据《合同法》,以下情形属于效力待定合同的是A.无权代理订立的合同B.因欺诈、胁迫而订立的合同C.违反国家强制性规定的合同D.因重大误解订立的合同12.以下属于享有撤销权的主体是A.显失公平的受益方B.重大误解的误解人C.因意思表示不真实而受益的一方D.仲裁机构13.合同转让的法律特征主要表现为A.会引起合同内容的变化B.会引起合同效力的变化C.会引起合同主体的变化D.会引起合同争议管辖权的变化14.某货物的标的金额为100万,则定金的数额不得超过A.5万B.10万C.15万D.20万15.以下关于施工合同履行期限与施工工期的关系,表述正确的是A.施工合同履行期限短于施工期B.施工合同履行期限长于施工工期C.施工合问履行期限等于施工工期D.两者长短的关系不太好评判16.根据《建设工程施工合同(示范文本)通用条款的内容,当发包人利承包人对工程质量有争议时,由双方同意的质量检测机构鉴定,所需费用A.由承包人承担B.由发包人承担C.由双方共同承担D.由责任方承担17.根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的内容,因设计原因导致试车达不到验收要求,则以下说法正确的是A.应由承包人承担承担拆除和重新施工的费用,工期可以顺延B.应由承包人承担承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延C.应由发包人承担承担拆除和重新施工的费用,工期可以顺延D.应由发包人承担承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延18.根据《建设工程施合同(示范文本)》通用条款的内容,在施工中如果发现古墓、古建筑遗址等文物时,承包人应立即保护现场并做到A.2小时内以口头形式通知工程师B.2小时内以书面形式通知工程师C.4小时内以口头形式通知工程师D.4小时内以书面形式通知工程师19.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》的内容,因勘察人违约给发包人造成损失时,应向发包人赔偿的金额A.不超过返项目的收费B.应超过返工项目的收费、并承担违约金C.应超过返工项目的收费、并返还定金D.应超过返工项目的收费、双倍返还定金20.根据《建设工委托监理合同》的内容,以下属于监理人权利的是A.选择工程总包人的决定权B.选择工程分包人的认可权C.工程设计变更的审批权D.工程竣工验收组织的决定权21.《简明格式合同》特别适用于的项目类型是A.公共民问伙伴PPP项目B.设备设计和建造的项目C.市政公用类基础设施项目D.相对简单的项目本《简明合同格式》是一本全新的合同条件。
广西科技大学小自考工程造价专业本科统考科目《04231建设工程合同条款》2021年10月自考真题
乐昇学教育整理了“广西科技大学小自考工程造价专业本科统考科目04231建设工程合同（含FIDIC）条款2021年10月自考真题”。
这个“广西科技大学小自考工程造价专业本科统考科目04231建设工程合同（含FIDIC）条款2021年10月自考真题”的答案仅提供给打算在乐昇学教育报考广西科技大学小自考工程造价专业本科的学生，其他伸手党或者只想要答案的自考生勿扰。
并且打算在乐昇学教育报考广西科技大学小自考工程造价专业本科的学生需要提供自己做的答案我们才会批改后给予对应的答案，投机倒把的自考生勿扰。
以下是“广西科技大学小自考工程造价专业本科统考科目04231建设工程合同（含FIDIC）条款2021年10月自考真题”的具体内容。
广西科技大学小自考工程造价专业本科统考科目04231建设工程合同（含FIDIC）条款2021年10月自考真题2021年10月高等教育自学考试全国统一考试建设工程合同（含FIDIC）条款试卷（课程代码04231）注意事项：1.本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2，应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3.涂写部分、画图部分必须使用2B 铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。
第一部分选择题一、单项选择题：本大题共20小题，每小题1分，共20分。
在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。
1.下列原则中，不属于《合同法》规定的基本原则的是A.等价有偿原则B.诚实信用原则C.自愿原则D.合法原则2.合同双方当事人权利义务共同指向的对象称为A.数量B.标的C.价款D.质量3.根据《合同法》规定，下列合同成立的是A.要约通知发出B.要约通知到达受要约人C.承诺通知发出D.承诺通知到达要约人4.电脑经销商与14岁的中学生小张订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合同，电脑经销商可以催告小张的父亲在A.10日内予以追认B.15日内予以追认C.一个月内予以追认D.三个月内予以追认5.依据《合同法》规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受物货，遇到价格上涨，应A.按原价格执行B.按新价格执行C.按市场价执行D.按原价格和新价格的平均价执行6.《合同法》规定，债权人行使撤销权的必要费用，由A.债权人负担B.债务人负担C.第三人负担D.代理人负担7.保证合同的当事人是指A.被保证人和债权人B.债权人和债务人C.保证人和债权人D.保证人和债务人8.抵押与质押的区别主要在于A.担保财产是否为第三人的财产B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有D.债权人是否有优先受偿权9.合同的转让不包括A.合同权利的转让B.合同义务的转移C.合同权利义务的概括转让D.合同权利义务内容的改变10.由于债权人的原因致使债务人难以履行债务时，债务人可以将标的物提存，我国的提存机关是A.公证机关B.公安机关C.法院D.金融机构11.某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成，此时应当是A.建设单位可以直接向材料供应商追究违约责任B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究违约责任C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究违约责任D.建设单位不追究施工单位责任，施工单位向材料供应商追究违约责任12.解决合同纠纷采用仲裁方式时，仲裁应当A.不开庭进行B.开庭但不公开进行C.公开开庭进行D.书面审理，当事人不出庭进行13.根据《建设工程勘察合同》(示范文本)的规定，在发包人为勘察人提供勘察现场的工作条件之中，不包括A.办理施工许可证B.拆除地下障碍物C.平整施工现场D.接通水源电源14.在监理合同履行过程中，由于委托人或承包人的原因，使监理工作延误，监理人工作量增加的工作属于A.附加工作B.额外工作C.正常工作D 委托人工作15.根据《建设工程施工合同示范文本》规定，《发包方供应材料设备一览表》应当列在A.协议书中B.通用条款中C.附件中D.专用条款中16.根据《建设工程施工合同示范文本》规定，施工过程中发生不可抗力事件，致使承包人负责采购的设备在准备安装前造成损失，该损失应由A.发包人承担B.承包人承担C.设备供应人承担D.发包人和承包人分别承担17.在下列索赔事件中，承包方不能提出费用索赔的有A.业主要求加速施工导致工程成本增加B.由于业主和工程师原因造成施工中断C.恶劣天气导致施工中断，工期延误D.设计中某些工程内容错误导致工期延误18.建筑工程一切险中承保的是建造过程中A.自然磨损和意外事件引起的一切损失B.设计错误和意外事件引起的一切损失C.自然磨损和设计错误引起的一切损失D.自然灾害和意外事件引起的一切损失19.BOT承包管理模式是指A.拥有一运营一移交B.建造一拥有一运营C.建造一运营一出售D.建造一运营一移交20.在FIDIC合同条件下，工程师颁发了工程移交证书，即标志着A.承包商完成了全部合同义务B.解除承包商对工程质量的责任C.承包商对主要工程照管责任结束D.履行保函的担保责任结束二、多项选择题：本大题共10小题，每小题2分，共20分。
04231建设工程合同管理 考前复习资料
04231 建设工程合同(含FIDIC)条款1．合同平等主体的自然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务的意思表示一致的协议。
合同是反映交易的法律形式，合同具有以下法律特征：(1) 合同是平等主体的自然人、法人和其他组织所实施的一种民事法律行为(2) 合同以设立、变更或终止民事权利义务关系为目的。
(3) 合同是当事人意思表示一致的协议。
2．合同不能概括债的全部内容3．合同3个要素：主体、内容、客体4．合同关系的主体又称为合同的当事人，包括债权人和债务人。
5．合同关系的内容是指债权人的权利和债务人的义务6．双务合同是指合同双方当事人相互享有权利和相互承担义务的合同。
典型的双务合同有买卖、租赁、借款、运输、财产保险、合伙等7．单务合同是指合同当事人一方只享有权利而不负义务，另一方当事人只负义务而不享受权利的合同。
典型的单务合同有赠与合同、无偿保管合同和归还原物的借用合同。
8．有偿合同，是指一方通过履行合同规定的义务而给对方某种利益，对方要得到该利益必须为此支付相应代价的合同。
9．无偿合同，是指一方给付对方某种利益，对方取得该利益时并不支付任何报酬的合同。
10．各类建设工程承包合同均属有偿合同，而借用合同、赠与合同等则属无偿合同。
11．有名合同，又称为典型合同，是指法律上已经确定了一定的名称及规则的合同12．所谓诺成合同，是指当事人一方的意思表示一旦经对方同意即能产生法律效果的合同，即“一诺即成”的合同。
13．所谓实践合同，是指除当事人双方意思表示一致以外尚须交付标的物才能成立的合同。
例如寄存合同，必须要寄存人将寄存的物品交保管人，合同才能成立并生效14．所谓主合同，是指不需要其他合同的存在即可独立存在的合同。
15．所谓从合同，就是以其他合同的存在而为存在前提的合同。
16．如建设工程合同中，施工承包合同为主合同，为承包方提供履约担保的合同则为从合同。
17．合同在工程项目管理过程中的地位与作用主要体现在如下3个方面1、合同是工程项目管理的核心2、合同是承发包双方履行义务、享有权力的法律基础3、合同是处理工程项目实施过程中各种争执和纠纷的法律依据18．合同法共有4条基本原则，分别是合同自愿原则、诚实信用原则、合法原则和鼓励交易原则。
04231建筑工程合同(含FIDIC)条款复习资料
04231建筑工程合同（含FIDIC）条款复习资料（共16页，暂无填空题资料）一．选择题：1．下列哪项不属于建设工程合同管理的特点（）DA、建设项目周期长B、工程价格高C、合同变更频繁D、合同实施风险小4．建设工程的（）是项目管理的核心。
CA、经济效益B、投资、进度、质量控制C、合同管理D、质量、安全5．法律关系是指人与人之间的社会关系为法律规范调整时，所形成的（）。
BA、利益关系B、权利和义务关系C、社会关系D、权利能力和行为能力关系8．属于合同法律关系主体的是（）。
AA、自然人B、行为C、权利和义务D、智力成果10．代理，是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，（）承担民事责任。
BA、代理人对自己的行为B、被代理人对代理人的代理行为C、代理人对第三人的行为D、被代理人对第三人的行为11．在委托代理中，当（）时，代理权终止。
DA、被代理人死亡B、被代理人丧失民事行为能力C、代理人超越代理权D、代理人的法人终止13．根据我国法律规定，最长诉讼时效期间为（）。
CA、5年B、10年C、20年D、30年15．建筑工程开工前，（）应当向工程所在地建设行政主管部门申请领取施工许可证。
AA、建设单位B、施工单位C、监理单位D、设计单位18．建筑工程监理是指监理单位受（）的委托对建筑工程进行监督和管理的活动。
AA、建设单位B、建设行政主管部门C、咨询单位D、设计单位20．保证合同是（）签订的合同。
BA、债权人与债务人B、债权人与保证人C、债务人与保证人D、保证人与被保证人21．在下列财产中，不能作为抵押物的是（）。
DA、国有土地使用权B、国有交通运输工具C、房屋D、债券24．定金数额最高不得超过主合同标的额的（）。
AA、20%B、25%C、30%D、35%25．抵押与质押的区别主要在于（）。
CA、担保财产是否为第三人的财产B、担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C、担保财产是否转移占有D、债权人是否有优先受偿权26．保留金一般为每次工程进度款的（），但总额一般应限制在合同总价款的（）。
建设工程合同(含FIDIC条款)复习题( 带答案)
《建设工程合同（含FIDIC条款）》试题一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）1．工程设计招标在评标过程中，主要考虑的因素是（C）A．设计取费高低 B．设计单位的资历C．设计方案的优劣 D．设计任务的完成进度2．能作为承包商索赔证据的是（C）A．索赔事件发生时的口头协议 B．在会议纪要中双方确认的商讨性意见 C．有业主签名的有关电传 D．未经监理工程师签署认可的电话记录3．施工合同示范文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是 (D) A．承包商承担保护措施费用，工期不予顺延B．承包商承担保护措施费用，工期予以顺延C．业主承担保护措施费用，工期不予顺延D．业主承担保护措施费用，工期予以顺延4．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，其规则为（A） A．应征得业主同意 B．可不经过业主同意C．自行决定后通知业主 D．自行决定后通知监理工程师5．建设监理招标的最大特点是（ C ）A．非常注重监理单位的报价 B．邀请招标人较多C．很注重监理单位能力的选择 D．很注重监理单位的资金状况6．招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，决定中标人的是（A） A．招标人 B．评标委员会C．招标代理机构 D．建设行政主管部门7．当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧称为（ D ）A．根据中标项目的不同特点采用不同报价B．多方案报价法C．可供选择的项目的报价D．不平衡报价法8．招标公告是一种(C)A．要约 B．邀请招标 C．要约邀请 D．其他组织招标9．根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（A）A．违约方当事人客观上存在违约行为 B．违约方当事人主观上有过错C．守约方当事人客观上存在损失 D．由合同当事人在法定范围内自行约定10．关于评标，下列不正确的说法是（B）A．评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密。
建筑工程合同(含FIDIC)条款--真题一
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载建筑工程合同(含FIDIC)条款--真题一甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________（一）一、单项选择题（本大题共20小题，每小题l分。
共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1. 甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同，该合同关系的构成要素不包括【】A. 主体 B .客体c.时间 D.内容2. 合同关系的内容是指【】A. 物B.债权人的权利和债务人的义务C. 行为D.债权人和债务人3. 下列原则中，不属于〈〈合同法》规定的基本原则的是【】A .等价有偿原则 B.诚实信用原则C.自愿原则D.合法原贝44. 根据〈〈合同法》，下列合同成立的是【】A .要约通知到达受要约人 B.要约通知发出C. 承诺通知到达要约人D.承诺通知发出5. 下列关于合同成立地点的说法中不正确的是【】A .双方当事人签字盖章地为合同成立地B. 采用数据电文的收件人主营业地为合同成立地c.债务人的经常居住地为合同成立地D. 口头协议的承诺生效地为合同成立地6. 因重大误解订立的合同，当事人一方有权【】A .请求人民法院撤销 B.请求人民法院确认无效c.解除合同 D.变更合同7. 乙欠甲50万元钱长期未还，而乙享有对丙的60万元到期债权，却未尽力追讨，此时，甲可以行使【】A. 债务权B.撤销权c.代位权D.抗辩权8. 具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是【】A. 发包人B.承包人0.工程师 D.设备供应商9. 下列关于合同文件的表述中，不正确的是【】A. 专用条款的内容比通用条款的解释更明确、具体B .合同文件中专用条款的解释优于通用条款C. 合同文件之间应能互相解释、互为说明D. 专用条款与通用条款是相对立的10. 在执行监理业务时，监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理寅任是代表【】A .社会公众 B.建设行政主管部门c.建设单位 D.工程质量监督站11 .监理委托合同中，属于委托人权利有【】A .生产工艺设计认定权 B.选择工程分包单位的认可权C.施工质量的检验权D.工程建设有关协作单位协调主持权12. 在某施工合同履行中.由于监理工程师指令错误给施工单位造成了5万元损失，该向施工单位赔偿损失的是【】A.监理工程师B.监理单位C.项目经理D.建设单位13. FIDIC施工合同条件下，工程变更的范围不包括【】A. 工程任何部分标高、位置和尺寸的改变B. 因施工需要，施工机械日常检修时间变更C. 含同甲工程量改变D. 工作质量和其他特性的变更14. 一般保证的保证人来约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起【】A , 3个月B . 6个月C . 12个月D . 24个月15. 对于损失大、概率小的风险，可通过保险或合同条款将责任转移，这一风险对策称为【】A风险回避 B.风险控制C.风险保留D.风险转移16. 仲裁裁决的作出应当依据【】A .全体仲裁员的意见 B.多数仲裁员的意见C.首席仲裁员的意见D.仲裁委员会主任的意见17. 在确定工。
04231 建设工程合同(含FIDIC)条款练习题及答案
机密★启用前练习题建设工程合同(含FIDIC)条款(课程代码04231)注意事项:1、本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2、应考者必须按试题顺序在答题卡指定位置上作答，答在试卷上无效。
3、涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20 分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.对某政府办公大楼项目进行施工招标，招标文件中不允许外省的投标人参与投标，此举违背了招投标活动的A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.诚实信用源则2.如果业主对工程项目建设管理能力较差,对于中小型工程而言，适合采用的招标方式为A.全过程招标B.单项招标C.专项招标D.联合招标3.建设项目设计评标中,评审的内容-一般不包括A.完成初步设计时间的早晚B.投入产出和经济效益C.设计方案D.设计资历和社会信誉4.对于监理内容比较明确的小型或中等的工程项目，监理费用的计算方法-一般采用A.按时计算法B.工资加一定比例的其他费用计算法C.按工程建设成本的百分比计算法D.固定价格计算法5.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标截止日期止，最短不得少于A.10天.B.15天C. 20天D.30天6.招标项目评标结束后，对末中标的投标人的投标保证金应当退还的时间为A.发出中标通知书后B.完成评标后C.签署施工合同后5个工作日内D.合同履行完毕后7某施工项目采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲乙的情况如下:甲报价1000万元，评标价950万元:乙报价980万元，评标价90万元，此时A.中标人为乙，合同价为980万元，B.中标人为乙，合同价为990万元C.中标人为甲，合同价为950元D.中标人为甲，合同价为1000万元8.现场考察时间一般安排在A.资格预审前B.购买标书前C. :投标截止前D.签订合同前9.对于机电设备采购的招标，制造厂商在国际上较少时-般采用的招标方式为A.国际竞争性招标B.有限竞争性国际招标C.国内竞争性招标D.国内议标10.依照民法理论，狭义的合同是指A.劳动合同B.物权合同C.债权合同D.身份合同11.下列有关中标通知书的说法正确的是A.中标通知书属于承诺B. .中标通知书属于要约邀请C.中标通知书属于要约D.中标通知书对招标人不具有法律效力12. (合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而A.解除合同B.变更合同C.转让合同D.中止履行合同义务13.根据《合同法》的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，具有对违约方实行制裁双重性质的是A.罚金B.赔偿金C.利息D.违约金14.《建设工程勘察合同示范文本》有两种格式，按照委托勘察任务的不同分别透用的委托任务包括A.岩土工程勘察、水文地质勘察B民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C.为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察15．建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是A.按工.程实际损失计算赔偿B.扣除合同约定的全部监理酬金C.赔偿不应超过除去税金的监理酬全总额D.应当双倍返还定金16.按照施.工合同示范文本规定,承包人的义务包括A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按.工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底17.依据施工合问示范文本、当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的..设备运到现场准备安装前造成损失，承担该损失的是A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人各一半18．执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当执行A.原价格B.新价格C.市场价格D.原价和新价的平均价格19.依据FIDIC《施.工合同条件》:合网文件中具有优先解释和执行的文件为A.专用条件B.通用条件C.投标书D.合同协议书20.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。
建筑工程合同含FIDIC条款复习资料含答案
建筑工程合同含F I D I C条款复习资料一、单项选择题1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的 C 关系..A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误;给建设单位造成损失的;建设单位应当要求 A 赔偿..A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3．在建设工程项目中;监理单位与施工单位之间的关系是DA．代理与被代理关系 B．雇佣与被雇佣关系C．委托与被委托关系 D．监理与被监理关系4．依据施工合同示范文本规定;索赔事件发生后的28天内;承包人应向工程师递交AA．索赔意向通知 B．现场同期记录C．索赔报告 D．索赔证据5、下列财产中; A 不得抵押..A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具6、邀请招标的邀请对象的数目不应少于 B 家..A、2、B、3C、5D、77．下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中;说法正确的是 DA．工期不顺延;业主承担与工程有关的损失B．工期不顺延;承包商承担与工程有关的损失C．工期顺延;损失按一定比例由双方共同分担D．工期顺延;各自的损失各自承担;工程的损失由业主承担8．被工程师要求暂停施工的工程;承包人要求复工时;应书面向工程师提出复工要求;工程师应当BA．立即给予答复 B．在24小时内给予答复C．在48小时内给予答复 D．提出处理意见9．根据建设工程施工合同文本中相关条款;关于延期开工;下列表述正确的是DA．承包人不能按时开工;应不迟于协议书约定的开工日期前5天向工程师提出申请B．工程师在接到延期开工申请后48天内应以书面方式答复承包人C．承包人的延期开工申请得到同意后;可延期开工;但工期不能顺延D．承包人未在规定时间内提出延期开工要求;工期不予顺延10、合同争议的解决顺序为 AA、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁11、监理招标主要是对监理单位 B 的选择..A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备12、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间;此工作内容应属于BA、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作13．FIDIC合同条件在传统上主要适用于BA．国内工程施工 B．国际工程施工C．国际和国内询价采购 D．有限国际招标14．在FIDIC合同条件下;有权将部分工程项目的施工任务发包给指定分包商的是 CA．总包单位 B．承包商C．雇主 D．设计单位15、根据专用条款约定的内容和时间;不属于发包人的工作范畴的是C ..A、办理土地征用;拆迁补偿、平整施工场地等工作;使施工场地具备施工条件;并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料;保证数据真实;位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点;以书面形式交给承包人;并进行现场交验16、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时;发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目;单方发出解除合同的通知..按照设计范本的规定;设计人应 DA、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%17．签订保证合同的当事人应该是CA.债权人与债务人 B．保证人与被保证人C．债权人与保证人 D．保证人与债务人18．在解决建设工程施工合同争议的四种方式中;实行一裁终审制的是 CA．和解 B．调解C．仲裁 D．诉讼19．建筑工程合同信息管理具有的特点不包括AA．准确性 B．综合性C．时效性 D．复杂性20．甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同;该合同关系的构成要素不包括 CA．主体 B．客体 C．时间 D．内容21、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准..订立合同时约定的合同工期概念应为;从 C 的日历天数计算..A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求22、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为 BA、停工责任在发包人;由发包人承担所发生的追加合同价款;赔偿承包商由此造成的损失;相应顺延工期B、停工责任在承包人;由承包人承担发生的费用;相应顺延工期C、停工责任在承包人;因为工程师不及时做出答复;导致承包人无法复工;由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人;由承包人承担发生的费用;工期不予顺延23．合同关系的内容是指BA．物 B．债权人的权利和债务人的义务C．行为 D．债权人和债务人24．下列原则中;不属于合同法规定的基本原则的是AA．等价有偿原则 B．诚实信用原则C．自愿原则 D．合法原则25．根据合同法;下列合同成立的是CA．要约通知到达受要约人 B．要约通知发出C．承诺通知到达要约人 D．承诺通知发出26、材料采购在交货清点数量时发现;交货数量少于订购的数量;但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内..采购方应 B ..A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付27、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”;是指 A ..A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间28．下列关于合同成立地点的说法中不正确的是DA．双方当事人签字盖章地为合同成立地B．采用数据电文的收件人主营业地为合同成立地C．债务人的经常居住地为合同成立地D．口头协议的承诺生效地为合同成立地29．因重大误解订立的合同;当事人一方有权AA．请求人民法院撤销 B．请求人民法院确认无效C．解除合同 D．变更合同30．乙欠甲50万元钱长期未还;而乙享有对丙的60万元到期债权;却未尽力追讨;此时; 甲可以行使CA．债务权 B．撤销权 C．代位权 D．抗辩权31、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工;为此分包商向承包商提出索赔..承包商 CA、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理;先行支付后再向业主索要C、不予支付;以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付;以分包商的名义向工程师提交索赔报告32、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误;承包商为此事件提出的索赔属于应 D ..A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿33．具备联机无负荷试车条件的设备安装工程;组织试车的应该是AA．发包人 B．承包人 C．工程师 D．设备供应商34．下列关于合同文件的表述中;不正确的是DA．专用条款的内容比通用条款的解释更明确、具体B．合同文件中专用条款的解释优于通用条款C．合同文件之间应能互相解释、互为说明D．专用条款与通用条款是相对立的35、合同法律关系主要的是由法律规范调整的 BA行政法律关系 B 民事权利义务关系C刑事法律关系 D经济侵权关系36、在工程建设监理活动中;监理单位是 BA业主的代理人 B业主的委托人 C施工合同的当事人D 绝对独立的第三人37．在执行监理业务时;监理单位对施工质量实施监理;并对施工质量承担监理责任是代表CA．社会公众 B．建设行政主管部门C．建设单位 D．工程质量监督站38．监理委托合同中;属于委托人权利有BA．生产工艺设计认定权 B．选择工程分包单位的认可权C．施工质量的检验权 D．工程建设有关协作单位协调主持权39．在某施工合同履行中．由于监理工程师指令错误给施工单位造成了5万元损失;该向施工单位赔偿损失的是DA．监理工程师 B．监理单位 C．项目经理 D．建设单位40．FIDIC施工合同条件下;工程变更的范围不包括BA．工程任何部分标高、位置和尺寸的改变B．因施工需要;施工机械日常检修时间变更C．合同甲工程量改变D．工作质量和其他特性的变更41、经济合同当事人订立的“保证合同”;其法律形式是 BA主合同 B从合同C独立合同 D无条件地必须履行的合同42、仲裁庭作出裁决后;合同当事人应当AA按裁决自觉执行 B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C可向人民法院起诉 D向合同管理机关申诉43．一般保证的保证人来约定保证期间的;保证期间为主债务履行期届满之日起 CA;3个月 B．6个月 C．12个月 D．24个月44．对于损失大、概率小的风险;可通过保险或合同条款将责任转移;这一风险对策称为DA风险回避 B．风险控制 C．风险保留 D．风险转移20、监理合同规定;由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误;以致增加工作量时;应是为 B ..A额外服务 B附加服务 C延长服务 D非监理服务45、监理招标的宗旨是指对监理单位 A 的选择..A能力 B报价 C信誉 D经济实力46．仲裁裁决的作出应当依据BA．全体仲裁员的意见 B．多数仲裁员的意见C．首席仲裁员的意见 D．仲裁委员会主任的意见47．在确定工程变更价款时;如果合同中没有类似或适用的价格;此变更价格 CA．由业主提出;工程师批准执行 B．由工程师提出;业主批准执行C．由承包商提出;工程师批准执行 D．由承包商提出;业主批准执行48、中标的承包商将由 B 决定..A评标委员会 B业主C上级行政主管部门 D监理工程师49、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的;应由 A 组织试车..A建设单位 B设计单位 C施工单位 D设备供应单位50．在FIDIC合同条件中;由于公共当局引起的延误;承包商可获得补偿包括 AA．工期 B．费用c．工期和费用 D．工期、费用和利润51．在施工合同中;承担因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款的是DA．承包人 B．工程师与发包人共同C．工程师 D．发包人52、业主在 B 合同中承担的风险最小..A 可调总价 B不可调总价 C单价 D成本加酬金53、根据施工索赔的规定;可以认为索赔是指 C ..A只限承包商向业主索赔 B业主无权向承包商索赔C业主与承包商之间的双向索赔 D不包括承包商与分包商之间的索赔54．在FIDIC合同条件下;有权将工程的部分项目的实施发包给指定的分包商的是 AA．雇主 B．承包商 C．分包商 D．设计单位55．建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙签订了一份工程设计合同;该合同关系的内容是指AA.拟建办公楼 B．甲单位和乙单位C．甲单位与乙单位签订合同的行为 D．甲单位的权利和乙单位的义务56、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时;应以 A 为准..A.招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件57、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间;此项工作应属于B ..A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作58．要式合同必须采用DA．口头形式 B．法律规定的形式C．口头或书面形式 D．书面形式59．根据我国合同法的规定;以下关于合同的表述不正确的是BA．合同是当事人意思表示一致的协议B．合同的签订也可以经由当事人一方完成C．合同的当事人具有平等的民事主体资格D．合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议60．合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人;称为CA．合同变更 B．合同生效C．合同转让 D．合同无效61、下列各项中; 不属于工程建设施工招标应具备的前提条件..A、建设用地征用完毕;施工图纸完成B、概算已经批准;建设项目已正式列入计划C、招标文件已经编制好D、建设资金、建材、设备来源已经落实62、投标文件对招标文件的响应有细微偏差;包括 ..A、提供的投标担保有瑕疵B、货物包装方式不符合招标文件的要求C、个别地方存在漏项D、明显不符合技术规格要求63．合同的保全发生在BA．合同未生效时 B．合同生效期间C．合同被判定为无效后 D．合同被撤销后64．根据合同法规定;撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是AA．l年内 B．2年内 C．3年内 D．4年内65、与邀请招标相比;公开招标的最大优点是 ..A、节省招标费用B、招标时间短C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争激烈66、施工合同通用条款规定;当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时;下列中解释顺序排列正确的为 A ..A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C、中标通知书、投标书、协议书、图纸D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸67．下列表述中;不属于无效合同的是DA．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同;损害国家利益B．损害社会公共利益C．以合法形式掩盖非法目的D．乘人之危订立的合同68．建设工程竣工验收应具备的条件不包括BA．完整的施工管理资料 B．完整的施工技术人员资质证件C．施工单位签署的工程质量保修书 D．主要建筑材料的进场试验报告69、施工合同中;承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改;由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由 C 承担..A、发包人B、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同70、 FIDIC施工合同条件规定;用从之日止的持续时间为缺陷通知期;承包商负有修复质量缺陷的义务..A、开工日起至颁布发接收证书B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C、颁发接收证书日起至颁发履约证书D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书71．按照建筑工程施工合同的规定;工程预付款的比例是CA．安装工程一般不超过合同价的10%B．建筑工程一般不超过合同价的10%C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30%D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30%72．工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求;若重新检验发现工程质量不合格时;则应AA．由承包人承担其全部费用;工期不予以顺延B．由发包人承担其全部费用;工期不予以顺延C．由承包人承担其全部费用;工期应予以顺延D．由承包人和发包人共同承担其全部费用;工期应予以顺延73、在工程施工中由于 B 原因导致的工期延误;承包方应当承担违约责任..A、不可抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变化74、委托任务并负责支付报酬的一方称B ..A 承包人B 发包人 C出资人 D出工人75．依据施工合同示范文本;当施工过程中发生不可抗力;致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失;该损失的承担方是AA．发包人 B．承包人C．设备供应人 D．发包人和承包人76．勘察、设计合同示范文本因内容的不同各有两个版本;分别适用于不同的委托任务..下列选项中错误的是BA．GF-2000-0203版本适用于岩土工程、水文地质含凿井、工程测量和工程物探B．GF-2000-0210版本适用于岩土工程设计、治理和监测C．GF-2000-0209版本适用于民用建设工程的设计D．GF-2000-0210版本适用于专业建设工程的设计77、受招标人的委托;代为从事招标活动的中介组织是C ..A 建设单位B 施工单位 C招标代理 D设计单位78、监理招标主要是对监理单位 B 的选择..A报价 B能力 C人员数量 D 设备79．由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间;此项工作应属于BA．正常工作 B．附加工作C．额外工作 D．意外工作80．FIDIC1999年版合同条件中;适用于建设项目规模大、复杂程度高、雇主提供设计的项目的合同条件是AA．新红皮书 B．新黄皮书 C．银皮书 D．绿皮书81、合同价款可以有多种约定方式;其不包括C ..A固定价格合同 B可调整价格合同C固定价格加酬金合同 D成本加酬金合同82、在进度控制中; B 不属工程师的任务..A督促承包人完成工程扫尾工作 B向有关部门递交竣工申请C协调竣工验收中的各方关系 D参加竣工验收83．依据施工合同示范文本规定;索赔事件发生后的28天内;承包人应向工程师递交BA．现场同期记录 B．索赔意向通知 C．索赔报告 D．索赔证据84．依据国内工程变更价款确定的一般原则;下列说法中错误的有CA．合同中已有适用于变更工程的价格;按该价格变更合同价款B．合同中只有类似于变更工程的价格;可参照类似价格变更合同价款C．承包人在变更确认后的14天内;未向工程师提出变更价款报告;视为该项变更不涉及合同价款的变更D．由发包人提出变更价格;经工程师确认后执行85、材料采购在交货清点数量时发现;交货数量少于订购的数量;但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内;采购方应B ..A 拒付货款并索赔 B按照订购数量及时付款C按照实际交货数量及时付款D待供货方补足数量后再付86、工程分包的说法错误的为AA 是违法的 B是从工程承包人承担 C 是允许的 D 非发包人同意;承包人不得将承包工程的任何部分分包87．可以为施工承包商提供履约担保的单位是CA．建设行政管理机关 B．监理协会 C．企业法人 D．学校88．下列有关和解的描述中;错误的是BA．和解是双方在自愿、友好互谅的基础上进行的B．和解有第三方的介入;有利于合同争议的解决C．和解的方式和程序十分灵活D．和解解决争议节省开支和时间89、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”是指 AA 工程保修期 B承包商的施工期C 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知D 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间90、自中标通知书发出C 内;建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同..A 15天B 21天C 30天D 35天91．工程价款控制程序分为三个阶段;下列说法错误的是BA．约定预付款方式属于准备阶段B．工程师确认己完工程量;签发付款凭证属于竣工验收阶段C．承包人提出已完工程量报告属于施工阶段D．工程师批准竣工结算报告属于竣工验收阶段92．合同关系的内容是指BA．物 B．债权人的权利和债务人的义务C．行为 D．债权人和债务人93、保证方式没有约定或约定不明确的;按 A 承担担保责任..A、保证B、连带保证C、违约D、合同94、当事人采用合同书形式订立的;自 C 合同成立..A、双方当事人制作合同书时B、双方当事人表示受合同的约束时C、双方当事人签字或盖章时D、双方当事人达成一致意见时95．接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力;则撤回承诺的通知应当在BA．要约到达受要约人之前到达要约人 B．承诺通知到达要约人之前到达要约人C．承诺通知发出之前到达要约人 D．承诺通知到达要约人之后到达要约人’96．依据合同法;下列有关承担违约责任的说法中;错误的是CA．实际履行和损害赔偿可以同时使用 B．违约金和定金不能同时选用‘C．违约金是承担违约责任的必备形式 D．违约金和损害赔偿可以同时使用97、确定中标人后 B 内;招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告..A、15天B、21天C、30天D、35天98、下列说法不正确的是 C ..A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类..B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式..C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动;监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员;但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动..D、公开招标中;评标的工作量较大;所需招标时间长;费用高..99．根据我国合同法的规定;当事人订立合同必经的程序是 B A．招标与投标 B．要约与承诺 C．讨价还价 D．出价与承揽100．施工合同履行中;某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽..之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验..检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格;则 AA．发包人承担全部费用;工期相应顺延B．发包人承担全部费用;工期不予顺延：C．承包人承担全部费用;工期不予顺延D．承包人承担全部费用;工期相应顺延101、监理招标主要是对监理单位 B 的选择..A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备102、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间;此工作内容应属于 B ..A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作103．按照施工合同示范文本的规定;工程师接到承包人提交的进度计划后;应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见..如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见;则视为BA．工程师已经确认;承包人不再承担计划的缺陷责任B．工程师已经确认;承包人仍应承担计划的缺陷责任C．工程师未确认;承包人应修改进度计划D．工程师未确认;承包人应等待工程师的进一步指示104．在对施工合同解除后的善后处理中;错误的是CA．有过错的一方应赔偿因合同解除给对方造成的损失B．承包人应妥善做好已完工程的保护和移交工作C．原合同中有关结算、清理的条款失效D．已经订货的材料、设备不能退还的货款由发包人承担105、合同双方约定的合同工期的说法;正确的一项是 D ..A、包括开工日期B、包括竣工日期C、包括合同工期的总日历天数D、合同工期是按总日历天数计算的;不包括法定节假日在内的承包天106、根据专用条款约定的内容和时间;不属于发包人的工作范畴的是 C ..A、办理土地征用;拆迁补偿、平整施工场地等工作;使施工场地具备施工条件;并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料;保证数据真实;位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点;以书面形式交给承包人;并进行现场交验107、在进度控制中; B 不属工程师的任务..A、督促承包人完成工程扫尾工作B、向有关部门递交竣工申请C、协调竣工验收中的各方关系D、参加竣工验收108、合同价款可以有多种约定方式;其不包括 CA、固定价格合同B、可调整价格合同C、固定价格加酬金合同D、成本加酬金合同109．建设工程委托监理合同的履行中;监理人因过失造成工程重大事故后;向委托人赔偿的原则是CA．按委托人认为受到的损失计算赔偿 B．扣除合同约定的全部监理酬金C．赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 D．应当双倍返还定金110．某工程设计合同;双方约定设计费为l0万元;定金为2万元..当设计人完成设计工作30％时;发包人由于该工程停建要求解除合同;此时发包人应进一步支付设计人BA．1万元 B．3万元 C．5万元 D．7万元111、材料采购在交货清点数量时发现;交货数量少于订购的数量;但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内..采购方应 B ..A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付112、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”;是指 A ..A、工程保修期B、工程施工期C、工程装修期D、工程停。