工程建设担保
建设工程施工合同担保协议书5篇
建设工程施工合同担保协议书5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜达成如下担保协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程内容：____________________工程规模：____________________二、合同担保事项1. 乙方担保事项：乙方保证按照合同约定履行施工义务，包括但不限于施工质量、施工进度、施工安全等方面的要求。
2. 甲方担保事项：甲方保证按照合同约定支付工程款项，提供必要的工作条件，并按约定完成与乙方相关的协调配合工作。
三、担保金额及方式1. 乙方对建设工程施工合同项下的义务以现金或第三方担保的方式向甲方提供担保。
担保金额为合同总金额的XX%，计人民币________元。
2. 甲方对建设工程施工合同项下的义务以提供支付担保的方式向乙方提供担保。
担保金额为合同约定的应支付款项。
四、担保期限本担保协议期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日起满X年止。
在担保期限内，甲乙双方应履行各自的义务。
担保期限届满后，担保自动解除。
五、担保范围本担保协议涉及的担保范围包括但不限于工程款支付、工程质量、工程进度、施工安全等方面。
若因甲方原因导致乙方无法按照合同约定履行施工义务，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，并有权要求甲方承担因违约导致的损失。
六、违约责任及处理1. 若甲乙双方中任何一方违反本协议的约定，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若乙方施工质量不符合合同约定或施工进度严重滞后，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权解除合同。
同时，乙方应承担因违约导致的损失赔偿。
建设工程合同担保有哪几种
建设工程合同担保有哪几种
一、履约保证金担保
履约保证金担保是指承包方按照合同约定向发包方支付一定数额的保证金，作为履行合同
义务的保证。
如果承包方未能按照合同约定的时间和质量完成工程，发包方有权扣除相应
的保证金作为违约金。
这种担保方式简单明了，易于操作，是最常见的一种担保方式。
二、银行保函
银行保函是指承包方向银行申请，由银行出具的对承包方履行合同义务的一种担保。
如果
承包方未能按照合同约定的时间和质量完成工程，发包方可以向银行索赔。
这种方式的优
点是具有较高的信誉度，但需要支付一定的保函费用。
三、第三方担保公司担保
第三方担保公司担保是指承包方委托专业的担保公司为其提供担保。
如果承包方未能按照
合同约定的时间和质量完成工程，发包方可以向担保公司索赔。
这种方式的优点是专业性强，但需要支付较高的担保费用。
四、联合体担保
联合体担保是指两个或多个承包方组成联合体共同承担一个项目的建设任务，并共同向发
包方提供担保。
这种方式的优点是可以分散风险，提高项目的成功率，但需要各方之间有
良好的合作关系。
五、政府担保
政府担保是指政府部门为某些特殊项目提供担保。
这种方式通常适用于大型基础设施项目
或者涉及公共利益的项目。
政府担保的优点是信誉度高，但适用范围有限。
六、信用保险担保
信用保险担保是指承包方购买信用保险，当其未能按照合同约定的时间和质量完成工程时，保险公司将按照保险合同的约定向发包方支付赔偿金。
这种方式的优点是可以将风险转嫁
给保险公司，但需要支付保险费。
建设工程施工合同担保保证协议书6篇
建设工程施工合同担保保证协议书6篇篇1本协议旨在明确建设工程施工合同的担保保证事项，确保工程建设的顺利进行，维护合同双方的合法权益。
经协议双方友好协商，达成如下协议：一、协议双方甲方（建设单位）：______________________乙方（施工单位）：______________________二、协议目的为确保建设工程施工合同的履行，保障工程质量、进度和安全，甲方委托乙方进行工程建设，并由乙方提供担保保证。
三、担保保证事项1. 乙方保证按照建设工程施工合同约定的工期完成工程建设，确保工程进度与质量达到合同约定标准。
2. 乙方保证履行工程施工过程中的安全责任，防止事故发生，确保施工现场安全。
3. 乙方保证遵守国家有关工程建设的法律法规和政策，合法合规进行工程建设。
4. 乙方保证维护甲方合法权益，不泄露甲方商业秘密及其他机密信息。
四、担保保证期限担保保证期限自本协议书签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
五、担保保证方式1. 连带责任保证：乙方对工程建设承担连带责任，确保工程按时按质完成。
2. 保证金质押：乙方按照合同约定提供一定金额的保证金，用于担保保证工程的履行。
3. 其他合法担保方式：如第三方担保、抵押等，经双方协商一致，可作为本协议补充条款。
六、担保保证金额担保保证金额为建设工程施工合同总金额的____%。
具体金额根据工程规模、工期和风险程度等因素确定。
七、协议履行与违约责任1. 双方应严格遵守本协议的约定，履行各自义务。
2. 若乙方未能按照协议约定履行担保保证事项，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
3. 违约金的具体数额和支付方式应在建设工程施工合同中明确约定。
八、争议解决1. 本协议的履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
简述建设工程合同的四种担保形式及其要点
建设工程合同是指在建设工程实施过程中，业主与承包商之间签订的合同，约定了工程的质量、进度、价款支付等内容。
在这个过程中，担保形式起到了非常重要的作用，它可以保障合同履行的安全性和保障性。
关于建设工程合同的担保形式，一般可以分为四种，分别是履约保证、质量保证、进度保证和价款支付保证。
下面我们将针对这四种担保形式进行深度解析，并探讨其要点。
1. 履约保证履约保证是指承包商对合同履行过程及结果承担责任的担保。
在建设工程合同中，履约保证一般采用保函的形式。
保函是银行或保险公司出具的保证金证明，证明承包商有能力履行合同义务。
保函内容应该包括承包商的基本情况、保证金额、有效期限、受益人等要点。
2. 质量保证质量保证是指承包商在建设工程中所提供的材料、设备和施工的质量符合合同约定的标准和要求。
在建设工程合同中，质量保证通常采用保修的形式。
保修是指承包商承诺在一定的保修期内对工程质量负责的书面文件。
保修期一般为工程竣工验收合格之日起的一定期限，一般为一年。
要点包括保修期限、保修范围、保修责任等。
3. 进度保证进度保证是指承包商在合同约定的工期内按时完成工程的担保。
在建设工程合同中，进度保证一般采用保函、履约保证金等形式。
保函和履约保证金的标准和约定应详细列明，以确保承包商按时完成工程。
4. 价款支付保证价款支付保证是指业主按时支付合同约定的价款。
在建设工程合同中，价款支付保证一般采用履约保函、履约保证金等形式。
履约保函和履约保证金的数额、期限、支付条件等都应有明确的约定。
以上是对建设工程合同的四种担保形式及其要点进行的简要介绍。
建设工程合同的担保形式多样，但其核心目的都是保障合同履行的安全和保障。
每种担保形式都有其独特的特点和适用范围，合同当事人在签订合同时应根据实际情况选择合适的担保形式，以确保合同的顺利履行。
个人观点和理解从以上的介绍中可以看出，建设工程合同的担保形式在保障合同履行过程中起着至关重要的作用。
建设工程合同担保
建设工程合同担保建设工程合同担保是指建设单位和承建单位在签订建筑工程合同时，为了保障各自权益的一种担保形式。
其目的是在保障建设单位利益的同时，也为承建单位提供担保保障，促进建设工程的顺利进行。
一、建设工程合同担保的种类建设工程合同担保主要有以下几种类型：1.履约保证金履约保证金是建设单位要求承建单位缴纳的，用于在工程发生纠纷或承建单位无法履行合同义务时，赔偿建设单位损失的一种担保形式。
通常履约保证金的缴纳金额为合同价值的5%至10%。
2.保函担保保函担保是通过银行等金融机构出具保函，为建设单位提供一定的担保保障。
保函担保的实际操作方式是，建设单位要求承建单位向银行等金融机构申请开具保函，保函的金额通常为合同价值的10%至20%。
3.保险担保保险担保是由保险公司向承建单位提供的担保保障，其保障范围包括工程质量、工期等方面的风险。
保险担保是一种较为常见的建设工程合同担保形式，具有担保范围广、金额灵活等优点。
二、建设工程合同担保的作用建设工程合同担保对于建设单位和承建单位都具有重要作用。
1.保障建设单位权益建设单位是工程建设的委托方，需要为整个建设过程的顺利进行提供保障。
合理的担保措施可以确保建设单位在工程建设过程中的合法权益，防止承建单位出现逃避责任或无法履行合同义务等情况，确保工程建设顺利进行。
2.提供担保保障对于承建单位而言，适当的担保措施可以为其提供保障，促进建设工程的顺利进行。
适当的担保方式可以提高承建单位的信誉度，为其今后的发展打下良好基础。
3.避免合同纠纷建设工程合同存在非常复杂的合同关系，因此，在合同签订时，合理的担保措施可以避免因为不确定因素导致合同纠纷的发生，从而节省大量的人力、物力和财力资源。
三、建设工程合同担保的注意事项在进行建设工程合同担保时，建设单位和承建单位需注意以下几点：1.履约保证金的保管履约保证金的保管是至关重要的，建设单位需选择安全、稳妥的储存方式，并轨定保证金退还时间。
建设工程合同担保规定
建设工程合同担保是指在建设工程合同中，为确保合同的履行，降低合同履行风险，根据法律规定或者当事人约定，由担保人向权利人提供的担保方式。
建设工程合同担保有助于保护合同双方的合法权益，维护工程建设项目的顺利进行。
本文将从建设工程合同担保的种类、法律规定、担保人资格、担保金额和期限等方面进行详细解析。
一、建设工程合同担保的种类1. 投标担保：为确保投标人真实参与投标，承诺在中标后履行合同义务，投标人在投标过程中向招标人提供的担保。
2. 履约担保：为确保承包人在合同履行过程中按照约定完成工程，承包人在签订合同时向发包人提供的担保。
3. 支付担保：为确保发包人按照约定支付合同价款，发包人在签订合同时向承包人提供的担保。
4. 工程质量保证金：为确保承包人按照约定交付合格工程，发包人在支付合同价款时预留一定比例的保证金。
5. 维修保证金：为确保承包人在工程保修期内履行维修义务，发包人在支付合同价款时预留一定比例的保证金。
二、建设工程合同担保的法律规定1. 《中华人民共和国合同法》：合同担保的原则、方式、效力等法律规定。
2. 《中华人民共和国担保法》：担保合同的种类、成立要件、效力、解除等法律规定。
3. 《中华人民共和国建筑法》：建筑工程合同担保的相关法律规定。
4. 地方性法规、部门规章：如《湖南省推行建设工程施工承包合同担保制度的若干规定(试行)》等。
三、担保人资格1. 具有独立法人资格的企业、其他经济组织或者个体工商户。
2. 具有相应的民事行为能力、信誉和支付能力。
3. 担保人不得为合同当事人或者有利害关系人。
四、担保金额和期限1. 投标担保金额：一般不得超过投标总价的2%，最高不得超过80万元人民币。
投标担保的有效期一般为投标截止日至中标通知书发出之日。
2. 履约担保金额：一般为合同价款的10%左右。
履约担保的有效期自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
3. 支付担保金额：一般为合同价款的10%左右。
工程建设合同担保的若干规定2024年
工程建设合同担保的若干规定2024年合同目录第一章：总则1.1 担保规定的目的和依据1.2 担保的适用范围1.3 担保的基本原则第二章：担保方式2.1 履约保证金2.2 银行保函2.3 第三方担保第三章：担保责任3.1 担保责任的范围3.2 担保责任的履行3.3 担保责任的解除第四章：担保的设立4.1 履约保证金的缴纳4.2 银行保函的开具4.3 第三方担保的确认第五章：担保的有效期5.1 担保的起止时间5.2 担保期限的延长5.3 担保期限的终止第六章：担保的变更与解除6.1 担保变更的条件6.2 担保解除的条件6.3 担保变更与解除的程序第七章：违约与担保责任7.1 违约行为的认定7.2 违约责任的承担7.3 担保责任的启动第八章：争议解决8.1 争议解决的方式8.2 争议解决的程序8.3 法律适用和管辖第九章：附则9.1 规定的解释权9.2 规定的备案9.3 其他约定第十章：签字栏10.1 甲方（发包方）签字10.2 乙方（承包方）签字10.3 签订日期10.4 签订地点合同编号_______第一章：总则1.1 担保规定的目的和依据本担保规定旨在确保工程建设合同的顺利履行，明确担保的设立、变更、解除以及违约责任等相关事宜。
1.2 担保的适用范围本担保规定适用于甲方与乙方签订的工程建设合同及其补充协议。
1.3 担保的基本原则担保应遵循公平、诚信的原则，确保双方的合法权益。
第二章：担保方式2.1 履约保证金2.1.1 履约保证金的定义2.1.2 履约保证金的数额2.2 银行保函2.2.1 银行保函的要求2.2.2 银行保函的有效期2.3 第三方担保2.3.1 第三方担保的条件2.3.2 第三方担保的资质要求第三章：担保责任3.1 担保责任的范围担保责任包括但不限于工程质量、工程进度、违约赔偿等。
3.2 担保责任的履行担保责任的履行应按照合同约定和法律规定进行。
3.3 担保责任的解除担保责任在工程竣工验收合格、合同履行完毕后解除。
建设工程担保合同范本6篇
建设工程担保合同范本6篇篇1甲方（担保人）：_________________________乙方（借款人）：_________________________鉴于甲方同意为乙方就建设工程提供担保，为了明确双方的权利和义务，确保合同的履行，双方本着诚实、守信的原则，经友好协商，订立本合同。
一、担保事项1. 甲方同意为乙方就建设工程的实施提供连带责任担保。
2. 担保金额为人民币_________元整（大写：_________元整）。
3. 担保期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成结算后止。
二、担保范围1. 本担保合同涉及的建设工程包括但不限于土建、安装、装饰等工程。
2. 乙方未能履行建设工程施工合同义务时，甲方在本担保合同约定的担保范围内承担连带清偿责任。
包括但不限于：未按时开工、中途停工、质量不达标、工期延误等违约情形。
三、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供与建设工程有关的所有资料，以便评估风险。
2. 甲方有权监督乙方的工程建设情况，确保工程按照合同约定进行。
3. 甲方在乙方违约时，应承担连带清偿责任，向有关当事人支付担保金额。
4. 甲方有权在履行担保责任后，向乙方追偿相关款项。
四、乙方的权利和义务1. 乙方应按时提供与建设工程有关的所有资料，并保证资料的真实性和完整性。
2. 乙方应严格按照建设工程施工合同的约定履行义务，确保工程质量和工期。
3. 乙方应接受甲方的监督，确保工程建设符合合同约定。
4. 乙方在甲方履行担保责任后，应尽快偿还甲方相关款项。
五、违约责任1. 若乙方未按照建设工程施工合同的约定履行义务，导致甲方承担连带清偿责任的，乙方应向甲方支付担保金额百分之________的违约金。
2. 若甲方未能按照本担保合同的约定履行担保责任，导致乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
六、解决争议的方式及法律适用1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
工程建设合同担保的若干规定
工程建设合同担保的若干规定
1. 担保方式：工程建设合同担保可以采用保证金、保函、保险、质押等多种方式进行担保。
2. 担保金额：担保金额应当根据合同的规定和实际情况确定，
通常为合同价款的一定比例（如10%~30%）。
3. 担保期限：担保期限应当与合同约定的履行期限相一致，一
般为项目竣工验收后一定时间（如一年）。
4. 担保责任：担保责任是指担保方在发生担保事件时应当承担
的责任，包括担保金的支付、返还、抵销等。
5. 担保费用：担保费用是指承担担保责任的一方向提供担保的
一方支付的费用，通常由发包方承担。
6. 担保索赔：当需求方认为承包商未能履行合同义务时，可以
向担保方提出索赔要求。
担保方应当在一定期限内支付担保金或承
担其他担保责任。
7. 担保解除：当合同约定的担保义务履行完毕或合同解除时，担保责任也随之解除。
需要注意的是，工程建设合同担保的具体规定可能因地区、行业等因素而有所不同。
在签订合同前，应当仔细研究合同条款，并根据实际情况与对方商讨确定具体的担保规定。
工程建设合同担保的若干规定
工程建设合同担保的若干规定在工程建设领域，合同担保是保障各方权益、降低风险、确保项目顺利进行的重要手段。
为了规范工程建设合同担保行为，维护建筑市场秩序，保障工程建设的质量和安全，特制定以下若干规定。
一、担保的种类及适用范围（一）投标担保投标担保是指投标人在投标过程中，向招标人提供的担保，以保证投标人在中标后能够按照招标文件的要求签订合同，并履行合同义务。
投标担保一般采用银行保函、担保公司保函或投标保证金的形式。
投标保证金不得超过招标项目估算价的 2%，且最高不得超过 80 万元人民币。
（二）履约担保履约担保是指在工程建设合同签订后，由承包人向发包人提供的担保，以保证承包人能够按照合同约定履行合同义务。
履约担保一般采用银行保函、担保公司保函或履约保证金的形式。
履约保证金不得超过中标合同金额的 10%。
（三）预付款担保预付款担保是指在发包人向承包人支付预付款时，由承包人向发包人提供的担保，以保证承包人能够按照合同约定使用预付款，并在工程进度达到一定阶段后逐步扣回预付款。
预付款担保一般采用银行保函的形式，担保金额通常与预付款金额相同。
（四）支付担保支付担保是指在工程建设合同签订后，由发包人向承包人提供的担保，以保证发包人能够按照合同约定按时支付工程价款。
支付担保一般采用银行保函的形式，担保金额不得低于工程合同价款的 10%。
二、担保的主体及责任（一）担保主体工程建设合同担保的主体包括保证人、被保证人（即承包人或发包人）和受益人（即发包人或承包人）。
保证人可以是银行、担保公司等金融机构，也可以是具有代偿能力的企业法人。
（二）保证人的责任保证人应当按照担保合同的约定，承担相应的担保责任。
在被保证人不履行合同义务时，保证人应当代为履行或者承担赔偿责任。
保证人承担保证责任后，有权向被保证人追偿。
（三）被保证人的责任被保证人应当按照合同约定履行合同义务，如因被保证人的原因导致保证人承担保证责任的，被保证人应当向保证人赔偿损失。
工程担保书(3篇)
工程担保书（3篇）工程担保书（精选3篇）工程担保书篇1发包人名称）：_________________鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。
我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
1、担保金额人民币（大写）元（￥）。
2、担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4、你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6、本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：_________________（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：_________________（签字）地址：_________________邮政编码：_________________电话：_________________传真：_________________年月日工程担保书（二）发包人（甲方）：___________________承包人（乙方）：___________________发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对________________（工程全称）签定工程质量保证书。
第一条工程质量承包范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道，以及双方约定的其他项目。
建设工程施工常用担保类型
建设工程施工常用担保类型在建设工程施工过程中，为了确保工程按时、按质、按量完成，各方往往会签订担保协议，以确保工程的顺利进行。
担保是指一方为了保障另一方的权益而作出的承诺或保证。
在建设工程领域，各种担保类型被广泛运用，以降低各方在施工过程中面对各种风险的损失。
本文将介绍建设工程施工常用的担保类型。
一、履约保证担保履约保证担保是指施工单位就其履约能力向合同方提供担保，确保履行合同义务。
常见的履约保证担保类型包括：1. 保证金：为了提高承包商的合同履约意识，一般合同会规定承包商需向业主交纳一定金额的保证金。
在合同期满或项目完工后，保证金会被返还给承包商。
2. 保函：保函是指银行或担保公司以书面形式向受益人保证，承诺保证金或赔偿金款项。
保函可以分为履约保函和质量保函，分别确保承包商按时履约和工程质量符合标准。
3. 期限保证：期限保证是保证人向受益人承诺在约定期限内承担责任或提供资金。
在建设工程领域，期限保证常用于确保工程的按时完工。
二、质量担保质量担保是指承包商向业主提供保证，确保工程质量符合合同约定。
质量担保类型包括：1. 质量保证金：承包商需向业主支付一定金额的质量保证金，以确保工程质量。
在工程验收合格后，质量保证金将被返还给承包商。
2. 赔偿责任：承包商在合同中承诺因工程质量问题给业主造成的损失应负赔偿责任。
在工程验收后，如果发现质量问题，承包商需承担相应的赔偿责任。
3. 质量保证书：一些担保公司可以出具质量保证书，作为承包商工程质量的担保。
质量保证书是担保公司对承包商质量承诺的书面证明。
三、履行担保履行担保是指保证人为债务人或受益人提供担保，确保债务人如约履行合同义务。
常见的履行担保类型包括：1. 信用担保：信用担保是指担保公司向受益人承诺保证债务人的履约责任。
如果债务人未履行合同义务，担保公司会承担相应的责任。
2. 抵押担保：债务人向担保人提供抵押品作为担保，确保债务人如约履行合同义务。
如果债务人未履行义务，担保人可以依法处理抵押品以弥补损失。
工程建设(合同)担保若干规定「全文」
工程建设合同担保若干规定「全文」第一条适用范围本规定适用于境内建设工程的建设单位与承包单位之间签订的工程建设合同（包括勘察、设计、施工、设备购买安装、工程总承包等合同）中，关于担保的规定。
第二条担保方式1.工程建设合同的担保方式包括保证金、履约保证、第三方保证、担保人担保等。
2.建设单位和承包单位可以协商确定采用的具体担保方式，也可以根据需要选择组合的方式。
第三条保证金担保1.建设单位可以要求承包单位提供保证金作为担保，保证金的具体数额按照合同各方协商确定，并在合同中明确约定。
2.建设单位在履行合同中的义务完全履行后，应当及时无息地退还承保单位的保证金。
3.若承包单位未能按照合同要求履行义务，建设单位有权扣除部分或全部保证金，用于弥补损失或支付违约金等。
第四条履约保证担保1.建设单位可以与承包单位约定履约保证，承包单位应提供符合法律规定并被建设单位认可的履约保证方式和担保方式。
2.履约保证可以包括银行保函、第三方担保、自由担保等方式。
3.承包单位在合同履行过程中出现违约行为时，建设单位可以向担保方索取担保额度内的赔偿。
第五条第三方保证担保1.建设单位与承包单位可以约定由第三方提供担保，第三方应具备相关的资质和信誉。
2.第三方保证的具体方式可以是银行担保、保险公司担保、担保公司担保等。
3.承包单位在履行合同过程中违约时，建设单位可以就第三方保证向其索偿，第三方保证人应承担相应责任。
第六条担保人担保1.建设单位可以要求承包单位提供担保人担保，担保人应具备一定的经济实力和信誉。
2.担保人应在合同约定的期限内对承包单位的履约能力进行担保。
3.承包单位未能按合同约定履行义务时，建设单位可以要求担保人履行担保责任。
第七条担保责任的解除1.当工程建设合同约定的履约义务全部履行完毕或者解除合同时，担保责任随之解除。
2.若工程建设合同中明确约定担保期限，担保期限届满时，担保责任自动解除。
3.若承包单位提供的担保期限与合同约定的履行期限不一致时，以较长的期限为准。
工程建设合同担保的若干规定全文
工程建设合同担保的若干规定全文第一章总则第一条目的和依据为了规范工程建设合同担保行为，保障合同当事人的合法权益，根据《合同法》等相关法律法规，制定本规定。
第二条定义本规定中的下列术语定义如下： 1.工程建设合同：指由工程建设项目业主与承包人、勘察设计、监理等主要参与方签订的合同。
2.担保人：指为了保障工程建设合同履行而承担担保责任的单位或个人。
3.债务人：指工程建设合同的当事人，包括承包人、勘察设计、监理等主要参与方。
4.债权人：指工程建设合同的其他当事人，包括工程建设项目业主等。
第三条基本原则工程建设合同担保应遵循公平、自愿、公开、诚信的原则。
第四条保证担保保证担保是指担保人承诺，若债务人不履行合同义务，则由担保人按约定承担责任。
保证担保可以采取书面保证、保证函等形式。
第五条抵押担保抵押担保是指债务人将其拥有的动产或不动产进行抵押，以担保债务的履行。
债务人需办理抵押登记手续。
第六条质押担保质押担保是指债务人将其所有权或使用权所占有的动产或不动产质押给债权人，并转交给债权人保管，以担保债务的履行。
第七条保函担保保函担保是指债务人通过银行或保险公司向债权人开具的保函，表示债务人在合同履行过程中由保险公司或银行为债务人承担担保责任。
第八条第三方保证担保第三方保证担保是指债务人请提供民间担保机构或其他合法担保人作为担保方。
第九条保证担保责任保证担保下，担保人在债务人不履行合同义务并经债权人催告后，应当履行担保责任，并向债权人支付相应的违约金和损失补偿。
第十条抵押担保责任抵押担保下，债务人未履行合同义务，债权人可以依法处置抵押财产，并优先受偿，担保人不履行担保责任的，债权人可以要求其承担相应的赔偿责任。
第十一条质押担保责任质押担保下，债务人未履行合同义务，债权人可以依法行使质权，处置质押物，并优先受偿。
担保人不履行担保责任的，债权人可以要求其承担相应的赔偿责任。
第十二条保函担保责任保函担保下，债务人不履行合同义务，债权人可以向银行或保险公司索赔。
简述建设工程合同的四种担保形式及其要点
简述建设工程合同的四种担保形式及其要点建设工程合同是指承包商和业主之间的协议，旨在规范工程的设计、施工和交付过程。
为了确保合同的顺利执行，担保是不可或缺的一部分。
下面将简述建设工程合同的四种担保形式及其要点。
一、履约保证金履约保证金是最常见的担保形式之一。
承包商在合同签订时向业主支付一定比例的保证金，作为对其履约能力的证明和承诺。
保证金通常是按照合同总金额的一定比例，如3%至5%进行缴纳。
在工程完工并验收合格后，保证金将会退还给承包商。
如果承包商违约，业主可以从保证金中扣除违约金。
二、保函担保保函担保是由银行或保险公司提供的一种书面担保形式。
承包商可以向银行或保险公司申请保函，作为其履约能力的证明。
保函担保通常分为履约保函和支付保函两种类型。
履约保函承诺承包商会按照合同要求完成工程，而支付保函承诺承包商会按时支付供应商和劳务人员的费用。
三、质量保证金质量保证金是为了确保工程质量符合合同要求而设立的一种担保形式。
承包商在工程完工后向业主缴纳一定比例的质量保证金。
如果工程在一定保修期内出现质量问题，业主可以从质量保证金中扣除修复费用。
如果工程质量没有问题，质量保证金将会退还给承包商。
四、无担保合同在某些情况下，业主可能会与某些信誉良好的承包商签订无担保合同。
这种情况下，承包商不需要提供任何形式的担保，仅凭其良好的声誉和信誉来保证合同的履行。
然而，业主在选择无担保合同时需要谨慎，应对承包商的信誉进行全面的调查和评估。
需要注意的是，以上担保形式并非同时适用于所有的建设工程合同，具体使用哪种担保形式取决于合同的具体条款和各方的需求。
合同中对担保的要求和规定应明确、合理，并在双方达成共识的基础上进行签订。
总之，建设工程合同的担保形式是确保合同履行的重要手段之一。
无论是履约保证金、保函担保、质量保证金还是无担保合同，都有其各自的要点和使用条件。
合同双方应根据实际情况选择合适的担保方式，并在合同中明确担保的具体要求和规定，以确保合同的顺利执行。
建设工程担保合同范本5篇
建设工程担保合同范本5篇篇1甲方（担保人）：____________________身份证号：_________________________________联系方式：___________________________________乙方（债权人/受益方）：_____________建筑工程公司营业执照号：___________________________地址：_____________________________________联系方式：_______________________________鉴于甲方同意为乙方提供工程担保，并明确其担保责任与义务，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经过友好协商，达成如下建设工程担保合同：一、担保事项及范围甲方同意为乙方就其所承揽的工程项目的履行提供连带责任担保。
担保范围包括但不限于工程款项支付、工程质量保证、工程进度保障等。
具体事项由乙方与项目方签订的《建设工程施工合同》及相关协议确定。
二、担保期限及方式担保期限自乙方与项目方签署的《建设工程施工合同》生效之日起至工程竣工验收合格并完成结算后止。
担保方式为连带责任担保。
在担保期限内，甲方对乙方的合同义务承担不可撤销的担保责任。
三、担保金额及支付本合同项下的担保金额为乙方承担的建设工程项目合同总价款的一定比例，具体比例由双方根据实际情况商定并在合同中明确记载。
担保金额支付方式和时间按照乙方与项目方的合同约定执行。
甲方应确保担保金额充足并按时支付。
四、甲方的权利与义务1. 甲方有权了解乙方工程项目的履行情况，并对其进行监督；2. 甲方应按时支付担保金额；3. 甲方应按照乙方与项目方的合同约定，履行相应的担保责任；4. 甲方有权要求乙方提供与工程相关的资料和信息；5. 甲方应对所提供的担保资料的真实性和合法性负责。
五、乙方的权利与义务1. 乙方应确保工程款项的合法使用；2. 乙方应按照合同约定履行工程义务；3. 乙方应及时向甲方提供与工程相关的资料和信息；4. 乙方应确保工程质量符合国家标准和合同约定；5. 乙方应按时向甲方提交工程进展报告和结算报告。
建设工程施工常见的担保
建设工程施工常见的担保一、担保的概念和作用在建设工程施工中，担保是指承包商或其合作伙伴为了保证工程顺利进行和按时完工，向业主提供的一种经济形式的保证措施。
担保的作用主要有以下几点：1. 保证工程按合同要求建设，质量达到约定标准；2. 保证工程按时竣工，保证工期；3. 保证承包商履行相应的合同义务；4. 减轻业主和其他相关方的风险。
二、担保的种类根据法律法规和相关规定，建设工程施工中常见的担保有以下几种：1. 履约担保：包括保函、履约保证金等形式，要求承包商在工程施工过程中按合同约定履行各项义务；2. 质量担保：包括质量保证金、质量保函等形式，保证承包商在工程施工过程中保证工程质量；3. 完工担保：包括完工保函、完工保证金等形式，保证承包商按时完成工程；4. 瑕疵担保：承包商承诺在一定的期限内对工程中存在的瑕疵进行修复；5. 资金担保：包括履约保函、履约保证金等形式，保证承包商能够按时支付相关的工程款项。
三、常见的担保形式1. 保函保函是指银行或保险公司出具的书面担保函，保证承包商在合同约定的期限内履行合同义务。
保函是一种具有法律效力的担保形式，一般由银行或保险公司承担相应的风险。
保函的种类有不同，如履约保函、质量担保函等。
2. 保证金保证金是承包商在施工合同签订时向业主提供的一种担保形式，通常以一定比例的工程总价作为数额。
保证金在合同履行完毕后会退还给承包商。
保证金的作用主要是保证承包商能够按约定的条件完成工程，同时也可以用于赔偿业主因承包商违约所造成的损失。
3. 押金押金是指承包商在签订施工合同时提供的一种经济保证措施，通常以一定比例的工程总价作为数额。
押金的作用是保证承包商能够按时完成工程，并且在工程质量出现问题时能够赔偿业主的损失。
四、担保的重要性在建设工程施工中，担保是非常重要的，它可以有效地保护业主的利益，确保工程的质量和进度。
担保可以有效地减轻业主和其他相关方的风险，并且可以提高工程的竞争力和可信度。
建设工程施工合同担保方式
建设工程施工合同担保方式一、担保方式概述担保是指为了保证合同的履行，由担保人向债权人提供的一种保证措施。
在建设工程施工合同中，担保通常包括但不限于以下几种方式：履约保证金、保函、抵押、质押和保证。
二、履约保证金定义与目的履约保证金是承包方为了证明自己有能力并愿意按照合同约定完成工程建设任务而向发包方支付的一种经济担保。
其目的是为了确保承包方严格履行合同义务，一旦承包方违约，发包方可以从保证金中扣除相应金额以弥补损失。
提交与退还履约保证金应在合同签订后的约定时间内提交给发包方或指定的第三方。
通常情况下，保证金的数额为合同总价的一定比例，具体比例根据项目规模和风险程度而定。
工程竣工验收合格后，未发生违约情况的，发包方应无息退还履约保证金。
三、保函概念与作用保函是由银行或其他金融机构出具的，承诺在承包方未能履行合同义务时，向发包方支付一定金额的书面保证。
保函作为一种信用担保，可以有效降低发包方的风险。
开具与生效承包方需在规定时间内向指定银行申请开具保函，并确保其在整个施工期间内有效。
保函一经开出，即对承包方产生约束力，直至合同履行完毕或保函到期。
四、抵押与质押形式与条件抵押和质押是担保的另外两种形式，涉及将一定的财产权利作为担保物提供给债权人。
抵押通常是指不动产或注册的动产，而质押则多指未注册的动产或权利凭证。
权利与义务在抵押或质押的情况下，担保物的所有权并不转移，但债权人有权在债务人违约时优先受偿。
承包方应当确保担保物的价值足以覆盖可能产生的债务，并在合同中明确双方的权利和义务。
五、保证含义与责任保证是指第三方（保证人）对承包方的履约责任承担连带责任的担保方式。
保证人通常是具有偿还能力的法人或其他组织，其责任是在承包方未能履行合同时，代为履行或赔偿损失。
选择与协议选择保证人时应考虑其信誉和财务状况，保证人的选择需得到发包方的同意。
保证人的责任范围、期限等应当在合同中明确，并由三方共同签署相关保证协议。
建设工程施工合同担保协议书3篇
建设工程施工合同担保协议书3篇篇1本协议由以下两方达成：甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________鉴于甲方需要建设一项工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经过友好协商，就本建设工程施工事宜达成如下协议。
为确保合同的履行，双方同意实行合同担保制度，特签订本合同担保协议书。
一、担保事项1. 乙方应按照建设工程施工合同的约定履行其施工义务，包括但不限于施工质量、施工进度、施工安全等方面的要求。
2. 乙方应按照约定时间完成工程施工，并保证工程质量符合相关国家和地方标准。
3. 乙方应保证施工过程中不发生安全生产事故，严格遵守安全生产相关规定。
为保证乙方履行上述担保事项，甲方要求乙方提供如下担保方式：1. 履约保证金：乙方在本协议签订后XX日内向甲方缴纳履约保证金人民币XXXX元。
该保证金将在工程竣工验收合格并履行完毕合同义务后退还。
2. 抵押担保：乙方应按照甲方要求提供抵押物作为担保。
抵押物应为乙方所有的合法资产，并经甲方认可评估机构评估确定价值。
抵押物担保的金额、期限等具体事项将在双方签署的抵押合同中约定。
3. 保证担保：如有需要，乙方应提供第三方保证人为其提供担保。
保证人应具备一定的资质和信誉，保证乙方履行本合同约定的义务。
具体保证事项和范围将在保证合同中约定。
三、担保范围本次担保范围包括但不限于施工合同的履行、工程款的支付、工程质量和安全等方面的责任。
具体担保范围将在双方签署的担保协议中详细约定。
本担保协议自签署之日起生效，至工程竣工验收合格并履行完毕合同义务后终止。
若因乙方违约导致工程无法按时完成或质量不符合要求等情况，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并可根据实际情况延长担保期限。
五、违约责任1. 若乙方未按照约定时间完成工程施工，应按照约定向甲方支付违约金。
2. 若乙方在施工过程中发生安全生产事故，应承担相应的法律责任和赔偿费用。
3. 若乙方未按照合同约定履行其他义务，应按照约定承担相应的违约责任。
工程保证担保的形式有哪些
工程保证担保的形式有哪些
1.保证金：保证金是承包商在中标后按照合同的约定，提供给业主的
一笔款项，作为承包商履行合同义务的保证。
保证金通常为合同总金额的
一定比例，旨在确保承包商按时完成工程，并保证质量符合合同要求。
一
旦承包商违约，业主可以使用保证金来弥补损失。
2.保函：保函是指由保证人（通常是银行）向受益人（业主）发出的
一种担保文件，保证承包商按照合同的要求履行义务，承担造成损失的责任。
受益人可以根据保函的约定，向保证人索赔。
3.保险担保：承包商可以通过购买建设工程施工和质量保证保险来担
保工程的履行。
该保险由保险公司承担，确保工程在施工期间和保修期内
的质量和安全，并补偿因施工或质量问题造成的损失。
4.质量保证保险：质量保证保险是保障工程质量的一种担保方式。
承
包商将工程的质量问题转移给保险公司，一旦发生质量问题，保险公司将
承担赔偿责任。
5.其他担保形式：如供货商提供的产品质量保证担保、工程质量担保
承诺等。
总结来说，工程保证担保的形式有保证金、保函、保险担保、质量保
证保险等。
这些形式在工程建设中起到了保障承包商履行合同义务，保证
工程质量和安全的作用。
同时，这些担保形式也为业主提供了一定的保障，确保工程能够按合同要求顺利进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程建设担保——以法律形式分配工程建设风险近年来，随着我国经济的快速发展，我国的工程建设和房地产开发进入了前所未有的高峰期。
规模巨大、工程复杂的建设项目今非昔比，工程质量和工伤等事故时有发生，建设项目风险大大增加。
由于建筑业具有投资大、周期长、技术要求复杂、涉及面广等特点，决定了这一行业的高风险性质。
同时，建筑业又是一种具有极大社会影响的行业，这不仅由于建筑业是我国国民经济的支柱产业，具有就业容量大，产业关联度高的特点，而且由于建筑业直接关系到国计民生的重要方面，具有直接的社会经济的性质。
与其他行业相比，建筑业对社会经济的影响更为直接、重大、深远，例如，拖欠工程款和拖欠农民工工资问题的社会影响就早已超过了工程建设本身。
工程建设风险是指工程建设在特定的时间和空间内，在特定的自然、社会环境下，发生损害合同当事人利益的可能性，包括自然灾害、意外事故和其他不测事件。
工程建设风险的根本特征在于不确定性，即风险存在于工程建设合同的签订、履行过程的各个阶段，而且事先难以确定和控制，风险的发生及损失的程度更是无法预知。
换言之，如果当事人在签订合同之前，就已经发生或者确定将要发生的不利事件，则不属于风险范畴。
虽然工程建设风险不以人的意志为转移，但人们不可能因噎废食而放弃工程建设，何况风险与机会并存，作为建筑市场主体的各类企业决不会因工程建设的高风险而放弃高盈利的机会。
建筑行业企业出于趋利避害的本能，与其他主体在建筑市场中相互搏弈的时候，往往将目光集中于自身的利益，躲闪腾挪，转嫁风险，而忽视工程建设风险的社会危害。
然而，与单个的企业不同，政府作为市场经济中的社会管理者，所关心的却是如何最大限度地减少工程建设风险，如何比较公平地分配风险，保证建筑市场的交易安全，维护建筑行业乃至整个社会的公平与秩序。
因此，2004年8月，建设部印发了《关于在房地产开发项目中推行工程建设合同担保的若干规定试行》，该规定要求工程建设合同造价在1000万元以上的房地产开发项目，实行业主工程款支付、投标、承包商履约和承包商付款担保，即在房地产开发项目中推行工程建设合同担保制度。
为在操作层面上保证这一制度的执行，2005年5月，建设部又印发了《工程担保合同示范文本（试行）》。
工程建设合同担保引入保证人作为第三方，对建设工程中一系列合同的履行进行监督并对违约承担连带责任，是一种促使参与工程建设各方守信履约的风险管理机制。
在这一机制中，开发商、承包商、保证人三者之间形成保证担保关系。
开发商和承包商是主合同的当事人，在不
同的担保品种下，设定一方为被保证人，另一方为受益人，在被保证人不履行合同义务给受益人造成损失的情况下，受益人有权要求保证人承担保证责任。
工程建设担保合同是工程建设各方当事人遵循平等、自愿、公平、诚信等原则，依法约定的保障合同利益实现的民事法律行为。
工程建设担保不同于建设工程保险，建设工程保险是建设工程项目合同当事人根据保险合同约定，向保险公司支付保险费，保险公司对合同约定的可能发生的自然灾害、意外事故所造成的损失承担给付保险金责任的民事法律行为。
虽然工程建设担保与建设工程保险都属于民事法律行为，但二者所涉及的主体、法律依据、风险分配方式均有不同。
从微观角度看，工程建设担保增加了房地产开发企业的费用支出或生产经营成本，但同时也增加了企业的社会责任感和安全感。
从宏观角度看，由于整个建设市场优化了资源配置环境，合理分配了工程建设风险，减少了社会整体资源的浪费，反而增加了社会效益。
在当今社会信用体系尚未建立，企业信用普遍缺失的环境下，工程建设担保不仅能够有效控制、合理分配工程建设风险，而且能够保证工程建设的顺利实施，维护建设领域的交易秩序，实现工程项目的经济效益，促进企业的诚信建设。
因此，建立和推行建设工程担保制度，既是建筑企业防范和控制工程风险的主要措施，又是政府健全建筑市场管理体制的有效手段。
一般认为，在市场经济条件下，工程建设及房地产开发的各个环节，主要通过工程建设各方之间签订和履行合同加以衔接。
按照合同自由的理念，每一个具有民事权利能力和民事行为能力的当事人均可在不违反法律、法规、社会公序良俗的前提下，自主、自愿、自由地与交易对方签订合同，以独立的市场主体资格参与经济活动，享受权利和承担义务。
根据法律规定，当事人必须履行依法签订的合同，否则，除遇到不可抗力以外，将承担违约的法律责任。
至于在合同履行中，当事人是否采用担保形式保证合同的履行，则完全由合同当事人自主决定。
按
照“法无禁止即为允许”的私法自治理念，和我国《担保法》中规定
的“担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则”，也应当允许当事人自由约定是否采取担保形式保证合同的履行。
然而，建筑业的高风险性质与直接的社会经济性质，决定了工程建设合同必须得到全面、实际的履行。
为了维护建筑市场的交易秩序，促进社会的稳定和国民经济的优先发展，构建和谐社会，有必要通过工程担保的法律形式，保证房地产开发合同当事人具有相应的履约资信，保障因当事人违约造成的损失得到及时补偿，进而合理分配风险和转移风险。
为此，我国建筑业推行了工程担保制度，通过强制性担保形式保障
工程建设合同的履行。
对于建筑行业企业来说，执行工程担保制度既是企业的法定义务，又是义不容辞的社会责任。
企业的社会责任是企业对社会应尽的义务，不以企业及其负责人是否具有自觉的社会责任意识为转移。
企业之所以要承担社会责任，是由于企业特有的社会地位和组织优势，必然要占有和利用更多的社会资源。
按照权利义务对等的原则，企业在行使占有、利用社会资源权利的同时，必须要承担相应的社会责任，不能只享有权利而不承担义务。
因此，企业能否在追求经济效益的同时增进社会利益，承担社会责任，是企业是否成熟，能否有效利用社会资源可持续发展并做大做强的标志。
对于政府建设主管部门来说，虽然企业之间按照市场经济规则，通过合同进行经济交往，完全出于当事人的自由意志，不受其他干涉，但必须具有合法的基础或前提。
毫无疑问，企业有签订合同的自由，但没有利用合同欺诈任何一方的自由，更没有利用合同坑蒙拐骗、巧取豪夺的自由。
在我国建筑领域，建设合同已经冲出了私法的领地，体现了越来越多的社会公共利益，和政府参与调控建筑市场的意志。
依法规范工程担保市场，保证工程建设合同的履行，既是政府在现代市场经济中行使经济职能的一个重要方面，也是促进我国建筑业发展的必要措施，还是贯彻我国《合同法》、《担保法》的必然要求。
为保证工程建设担保制度的落实，我国政府建设主管部门应当依法监管我国的工程担保市场，在充分发挥市场配置资源的基础上，加强政府的宏观指导和调控，提高监管能力。
工程担保市场监管是政府建设主管部门对市场强势主体约束和对市场弱势主体保护的统一，是维护建筑领域内交易形式科学化、交易成本最低化的措施，是建设我国和谐社会的保障。