建设工程监理案例分析-32
国开电大2023年春季期末考试《建设监理》试题(试卷代号1194)
试卷代号:1194国家开放大学2023年春季学期期末统一考试建设监理试题一.单项选择题(每小题2分,共40分。
每题的备选项中,只有一个最符合题意)1.建设监理任务的受托方是()。
A.工程监理单位B.业主C.设计单位D.勘察单位2．不具备监理工程师资格的其他监理人员称为().A.总监代表B监理员C.总监D.施工员3.项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动称为()。
A.平行检查B旁站C.巡视D.见证取样4.工程建设强度可用来衡量()。
A。
工程建设的紧张程度B.工程建设的复杂程度C.工程建设的进展速度D.工程质量的好坏程度5．分管部分工程(如道路﹑桥梁等)和从事专项业务(如试验﹑测量和合同管理)的监理工程师指的是()。
A.总监理工程师代表B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员6．合同的客体是指()。
A.合同签约双方的当事人B合同当事人的权利义务共同指向的对象C.合同当事人之间的具体权利和义务D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人7.按工程实际发生的成本(包括人工费、材料费,施工机械使用费、其他直接费和施工管理费以及各项独立费)加上商定的总管理费和利润,来确定工程总造价的合同指的是()。
A。
固定总价合同B计量估价合同c.单价合同D.成本加酬金合同8．债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为担保物,用以担保债务履行的担保方式指的是()。
A.保证B.抵押c．留置D.质押9.监理人给承包人发出的指示,承包人应遵照执行,如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失,赔偿的负责方应为().A.监理人B.承包人C.发包人D.政府10.工程项目质量控制即().A.为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动B.为加快进度所采取的作业技术和活动C.为降低成本所采取的作业技术和活动D.为保证安全生产所采取的作业技术和活动11.工程质量控制按其实施主体不同,分为自控主体和监控主体，下列均为监控主体的是()。
设备监理综合实务与案例分析模拟32
[模拟] 设备监理综合实务与案例分析模拟32多项填空题第1题：[背景资料]某设备工程监理公司，承担了600t固定起重机制造安装工程监理。
1．设备监理师在设备安装调试的准备工程中应实行哪些有关的审核?2．在安装调试过程中，设备监理工程师如何做好质量监控工作?3．请简要说明设备开箱检查的内容及注意事项。
参考答案：1．在该阶段，设备监理工程师的审核包括以下几方面。
①审核设备安装调试承包单位的安装人员资格，特别是审核特种作业人员的资格证、安装队伍的资质、安装指挥系统、后勤物资供应系统、质量管理体系、技术管理体系、安全监督系统等。
②审核设备安装调试所依据的技术标准及验收规范。
③审查承包商制定的设备安装调试技术方案和安装措施，审查其经济合理性、技术可行性、安全可靠性，并提出审核意见。
④审核土建施工部分是否能满足设备安装的要求，协助雇主和土建单位为安装单位提供必要的安装场地、空间和水电道路等安装条件。
⑤审核分包商的资格，包括分包商资质、特殊行业许可证、分包商的业绩、特殊作业人员的资格证等。
⑥审查设备安装调试工作的质量责任制及质量保证和安全生产措施。
⑦审核设备安装调试用的机具和检测议器。
机具应该适合安装调试设备的需要，并且保持完好。
仪器应该符合规定的精确度要求，并在有效的鉴定期限内。
2．在安装调试过程中，监理工程师对每一个关键零件、部件、单机设备和成套设备的安装调试质量进行监控。
①监理工程师应对承包商报送的重点部位、关键工序的安装调试工艺措施进行审核；总监理工程师应组织监理工程师确定质量见证点及见证方式，并向承包商进行交底。
②监理工程师应监督主要设备的开箱和验收工作，并审核承包商报送的主要设备开箱检查记录表。
③监理工程师应对承包商报送的主要材料、主要设备报审表及其质量证明资料进行审核。
④跟踪监督设备安装调试过程，审查设备安装调试的工艺技术规范、质量水平是否达到安装调试合同的要求和国家标准，检查、验收设备安装调试中的过程性结果。
建设工程监理案例解析
建设工程监理案例解析2009年监理工程师考试《建设工程监理案例分析》第一题某工程监理合同签订后，监理单位负责人对该项目监理工作提出下列5 点要求：(1)监理合同签订后的30 天内应将项目监理机构的组织形式、人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位;(2)监理规划的编制要根据：建设工程的有关法律、法规，项目审批文件、有关建设工程项目的标准、设计文件、技术资料，监理大纲、委托监理合同文件与施工组织设计;(3)监理规划中不需编制有关安全生产监理的内容，但需针对危险性较大的分部分项工程编制监理实施细则;(4)总监理工程师代表应在第一次工地会议上介绍监理规划的要紧内容，如建设单位未提出意见，该监理规划经总监理工程师批准后可直接报送建设单位;(5)如建设单位设计方案有重大修改，施工组织设计、方案等发生变化，总监理工程师代表应及时主持修订监理规划的内容，并组织修订相应的监理实施细则。
总监理工程师提出了建立项目监理组织机构的步骤(见图1-1)，并委托给总监理工程师代表下列工作：(1)确定项目监理机构人员岗位职责，主持编制监理规划;(2)签发工程款支付证书，调解建设单位与承包单位的合同争议。
在编制的项目监理规划中，要求在监理过程中形成的部分文件档案资料如下：(1)监理实施细则;(2)监理通知单;(3)分包单位资质材料;(4)费用索赔报告及审批;(5)质量评估报告。
问题：1.指出监理单位负责人所提要求中的不妥之处，写出正确作法。
2.写出图1-1 中①～④项工作的正确步骤。
3.指出总监理工程师委托总监理工程师代表工作的不妥之处，写出正确作法。
4.写出项目监理规划中所列监理文件档案资料在建设单位、监理单位储存的时限要求。
第二题某实行监理的工程，实施过程中发生下列事件：事件1：建设单位于2005 年11 月底向中标的监理单位发出监理中标通知书，监理中标价为280 万元;建设单位与监理单位协商后，于2006 年1 月10 日签订了委托监理合同。
部分建设工程监理案例分析
建设工程监理案例分析建设工程监理案例分析答卷思路和技巧点津《建设工程监理案例分析》考试是检验考生灵活运用所学监理知识和相关法规、解决建设工程监理实际问题的能力，以提高考生的监理工作综合业务水平。
与《建设工程监理基本理论与相关法规》、《建设工程合同管理》、《建设工程质量、投资、进度控制》三门考试科目相比，上述三门考试科目由于题型（单选题、多选题）的限制，重在考“知识”，并且每题考的都只能是单一的知识点，而本门考试科目重在考“能力”，即综合运用上述三门知识解决建设工程监理实际问题的能力，建设工程监理实际问题，单靠某一本书，某一科目的知识点是远远不够的，所以本门科目考试特别强调多科目知识点的综合运用，考生要做到多科目的融会贯通、多科目知识点的灵活、综合运用，只有这样才能把本门科目考好。
在历届全国监理工程师执业资格考试中，考生普遍反映《建设工程监理案例分析》所涉及的知识面宽、综合性强、备考难度大，各地对该科目的考前培训方法、时间和内容又有很大区别，从而造成该科目的考试成绩及考试通过率差距很大。
编者认为造成上述现象的主要原因有两个：一是考生没有完全掌握各门科目的知识点，也即缺乏解答《建设工程监理案例分析》题目的扎实的理论基础，特别是缺乏多科目知识点的综合运用能力。
二是由于广大考生离开课堂，特别是离开考试时间已经很长了，没有掌握好正确的考试方法。
许多考生考后反映，在实际监理工作中，碰到案例试卷中类似的监理实际问题，他都能解决好，但在考试中要用文字、数据，正确、规范地表达出来难度很大。
针对上述两类原因，根据编者多年《建设工程监理案例分析》的教学经验和全国监理工程师执业资格考试《建设工程监理案例分析》的改卷心得，对《建设工程监理案例分析》能力与知识体系的归纳和《建设工程监理案例分析》的解题步骤及注意事项总结如下，以供广大考生参考。
一、《建设工程监理案例分析》考核的能力与知识体系《建设工程监理案例分析》检验的是考生灵活运用所学监理知识和相关法规，解决建设工程监理实际问题的能力。
建设工程质量控制案例分析
建设工程质量控制案例分析案例一【背景】某高层写字楼地下三层、地基采用钻孔灌注桩桩基，基础底板由2块160cm 厚的承台、2根200cm宽、160cm高的承台梁和50cm厚的底板组成，柱网为6m×6m，顶板梁截面为80cm×80cm。
现在地基已处理完毕，正进行基础底板施工。
【问题】一、监理工程师在施工过程中应重点进行哪些质量检查工作?二、监理工程师应如何对用于工程的材料(水泥、砂石、钢筋、混凝土等)进行控制?三、一段时间后，基础底板表面出现裂缝，监理工程师应如何处理?【答案】一、监理工程重点进行的以下几方面的质量检查：1.施工过程中的旁站监督和现场巡视检查。
混凝土的浇筑振捣质量如何，事后难以检验，抽样也有其局限性，故监理人员必须加强对现场的巡视、旁站监督与检查，及时发现违章操作，对不符合质量要求的要及时进行纠正和严格控制。
2在施工过程中严格实施复核性检验，主要是进行隐蔽工程的检查验收，工序间交接检查验收和工程预检。
只有在承台梁中的钢筋的规格、数量、位置经检查验收合格后才能浇筑混凝土，经监理人员检查确认前道工序质量合格并签字确认后，方可进行下道工序施工。
工程预检则是在施工前检查、复核基础底板的标高、检查模板尺寸、位置、检查混凝土的配合比等。
3严格执行对成品保护的质量检查。
检查施工单位对已完成施工的部位的保护措施，防止因成品缺乏保护或保护不善而影响工程质量二、监理工程师应对材料进行全过程的质量控制1。
材料采购质量控制。
要求施工单位采购材料前提出申请，提交样品，有的材料还应要求供贷单位提交理化试验单（水泥、钢筋）对供货单位的质量保证能力进行评价，经审查认可后方允许订货。
2。
材料进场验收控制。
材料进场时应有产品出厂合格证，水泥钢筋还应有材质化验单，并要求施工单位按规定进行检验。
经监理工程师审查并确认合格后，方准进场。
必要时，监理工程师还可以对材料进行复检或抽样试验。
3。
材料存放条件的控制。
建设工程监理案例分析模拟32
[模拟] 建设工程监理案例分析模拟32多项填空题（一）某实施监理的工程项目，监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题：一是施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置做了移位处理；二是工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。
总监理工程师分析后认为，管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全，因此，签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位；同时指示专业监理工程师对施工单位试验室资质等级及其试验范围等进行考核。
项目监理过程中有如下事件。
事件1：在建设单位主持召开的第一次工地会议上，建设单位介绍工程开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织开工。
总监理工程师认为施工许可证未办理好之前，不宜开工。
对此，建设单位代表很不满意，会后建设单位起草了会议记要，记要中明确边施工边办理施工许可证，并将此会议记要送发监理单位、施工单位，要求遵照执行。
事件2：设备安装施工要求安装人员有安装资格证书。
专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相符，其中5名安装人员无安装资格证书，他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。
事件3：设备调试时，总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试，存在较大的质量和安全隐患，立即签发了工程暂停令，并要求施工单位整改。
施工单位用了2天时间整改后被指令复工。
对此次停工，施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请，强调设备调试为关键工作，停工2天导致窝工，建设单位应给予工期顺延和费用补偿，理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故，停工2天是监理单位要求的。
问题：第1题：总监理工程师应如何组织审批施工组织设计?总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理是否妥当?说明理由。
__________参考答案：总监理工程师组织审批施工组织设计的方法：总监理工程师在约定的时间内，组织专业监理工程师对承包商提交的施工组织设计进行审查，提出意见后，由总监理工程师审核签认。
建设工程监理案例分析
建设工程监理案例分析在建设工程中，监理是非常重要的一环，它可以有效地保障工程的质量和安全。
下面，我们将结合一个实际案例，对建设工程监理进行深入分析。
某市某建筑工程项目的监理过程中，发生了一起施工质量问题。
在项目进行中，监理人员发现了施工方在混凝土浇筑过程中存在着不合规的情况，例如混凝土拌合物的配合比超出了允许范围，浇筑过程中未按照规范进行振捣等。
监理人员及时向施工方提出了整改要求，并对整改情况进行了跟踪监督。
通过监理的及时干预和整改，最终避免了施工质量问题对工程造成的影响，确保了工程质量。
这个案例充分说明了监理在建设工程中的重要性。
监理人员通过对施工过程的全程监督，能够及时发现施工中存在的问题，并通过提出整改要求，保障工程质量和安全。
同时，监理人员还可以在工程设计、材料选用、施工工艺等方面提出专业建议，为工程的顺利进行提供保障。
除了对施工过程的监督外，监理人员还需要对工程的合同执行、工程变更、工程验收等环节进行全程跟踪监督。
这些工作可以有效地保障工程的合法权益，避免因合同纠纷、工程变更等问题而影响工程的正常进行。
在建设工程监理中，监理人员需要具备丰富的专业知识和严谨的工作态度。
他们需要熟悉相关的法律法规和标准规范，对工程施工过程和工程质量有着深入的了解。
同时，监理人员还需要具备较强的沟通协调能力和责任心，能够与施工方、设计方等各方进行有效的沟通和协调，保障工程的顺利进行。
综上所述，建设工程监理在工程建设中扮演着非常重要的角色。
通过对施工过程的全程监督和跟踪，监理人员能够及时发现和解决施工中存在的问题，保障工程的质量和安全。
因此，在工程建设中，应充分重视监理工作，确保工程的顺利进行和质量安全。
监理工程师《案例分析》试题及答案
监理工程师《案例分析》试题及答案监理工程师《案例分析》试题及答案【案例一】「背景材料」某市高等专科学校由于在校学生的增加，决定建设一座学生宿舍楼，通过招标，该高等专科学校选择了A施工单位，签订了施工合同，并委托某监理单位实施施工阶段的监理任务，也签订了委托监理合同。
2003年3月15日，监理单位按国家有关规定向本市建设行政主管部门申请领取施工许可证，建设行政主管部门于2003年3月16日收到申请书，认为符合条件，于2003年4月10日颁发了施工许可证。
因施工图设计出现问题，一直未开工，于是办理了延期开工申请，直到2003年8月10日才开工。
施工中A施工单位将部分工程分包给施工单位。
施工现场存在许多电力管线，监理单位向建设单位提出要办理有关申请批准手续。
「问题」1、《中华人民共和国建筑法》规定，具备哪些条件才可申请领取施工许可证？2、施工许可证的申请和颁发过程有何不妥之处？请说明理由。
2003年8月10 E1开工是否需重新办理施工许可证？为什么？3、《中华人民共和国建筑法》对分包工程做了哪些禁止性规定？4、根据《中华人民共和国建筑法》对建筑安全生产管理的有关规定，简述建设单位在什么情形下需按国家有关规定办理申请批准手续。
「考点」《中华人民共和国建筑法》的有关内容。
「要点分析」1、背景材料中如连续出现日期，考生就应该分析其内容对时间的约束性。
2、本题不必考虑签订施工合同和委托监理合同的过程中是否妥当。
「参考答案」1、《中华人民共和国建筑法》规定，申请领取施工许可证应当具备的条件是：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续;（2）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证;（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求;（4）已经确定建筑施工企业;（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料;（6）有保证工程质量和安全的具体措施;（7）建设资金已经落实;（8）法律、行政法规规定的其他条件。
2、施工许可证的申请和颁发过程中的不妥之处是：（1）监理单位向建设行政主管部门申请领取施工许可证。
监理案例分析
案例4.【问题及解析】
6.在业主支付给承包商的工程进度款中是否应扣除因设备故 障引起的竣工拖期违约损失赔偿金？为什么？
业主不应在支付给承包商的工程进度款中扣除竣工拖期违 约损失赔偿金，因为设备故障引起的工程进度拖延不等于竣 工工期的延误。如果承包商能够通过施工方案的调整将延误 的时间补回，补回造成工期延误，如果承包商不能通过施工 方案的调整将延误的时间补回，将会造成工期延误，所以， 工期提前奖励或拖期罚款应在竣工时处理。
4.总监理工程师签发本次暂停令是否妥当？程序上有无不妥 之处？请说明理由。
总监理工程师有权签发本次暂停令，因合同有相应的授权。 程序有不妥之处，监理工程师应在签发暂停令后24小时内向 业主报告。
案例3.【背景】
某工程施工中，施工单位对将要施工的某分部工程，提 出以为，认为原设计选用图集有问题，设计图不够详细，无 法进行下一步施工。监理单位组织召开了技术方案讨论会， 会议由总监理工程师主持，建设、设计、施工单位参加。
事件1:5月20日至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现 过的故障；
事件2：应于5月27日交给承包商的后续图纸直到6月9日才交 给承包商；
事件3:6月10日到6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨；
事件4:6月13日到6月14日该地区的供电全面中断。
案例4.【问题及解析】
1.承包商的索赔要求成立的条件是什么？ 承包商的索赔要求成立必须具备如下四个条件：
甲施工单位答复的不妥之处：工程分包不能解除承包人的 任何责任和义务，分包单位的任何违约行为导致工程损害或 给业主造成的损失，承包人承担连带责任。
总监理工程师的整改通知应发给甲施工单位，不应直接发 给乙施工单位，因乙施工单位和业主没有合同关系。
建设工程监理案例分析-3-2
建设工程监理案例分析-3-2(总分：140.00，做题时间：90分钟)一、{{B}}（一）{{/B}}(总题数：1，分数：20.00)1.指出建设单位在监理招标和委托监理合同签订过程中的不妥之处，并说明理由。
2．指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确作法。
3．判别B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标?说明理由。
4．安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用(不考虑保险因素)?（分数：20.00）__________________________________________________________________________________________ 正确答案：()解析：1．在监理中标通知书发出后第40d签订委托监理合同不妥，依照招投标法，应于30d内签订合同。
在签订委托监理合同后双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低了10%的协议不妥。
依照招投标法，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
2．评标委员会组成不妥，不应包括当地建设行政管理部门的招投标管理办公室主任，正确组成应为：评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。
其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3。
3．B、F两家施工单位的投标不是有效标。
D单位的情况可以认定为低于成本，F单位的情况可以认定为是明显不符合技术规格和技术标准的要求，属重大偏差。
D、H两家单位的投标是有效标，他们的情况不属于重大偏差。
4．安装调试阶段发生的火灾属于不可抗力。
建设单位应承担的费用包括工程本身损失150万元，其他单位临时停放在现场的汽车损失25万元，待安装的设备的损失100万元，工程所需清理、修复费用200万元。
施工单位应承担的费用包括C施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元，大火扑灭后C施工单位停工5d，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理保卫人员费用支出1万元。
建设工程项目法律案例(3篇)
第1篇一、背景近年来，随着我国经济的快速发展，建设工程项目日益增多。
然而，建设工程项目的法律风险也日益凸显，许多建设单位、施工单位、监理单位等在项目实施过程中因法律问题而陷入困境。
本文将以一起建设工程项目法律案例为例，分析其中的法律问题，并提出相应的解决措施。
二、案例简介本案涉及一个房地产开发项目，建设单位为甲公司，施工单位为乙公司，监理单位为丙公司。
项目总投资为2亿元，工期为2年。
在项目实施过程中，甲、乙、丙三家公司因合同纠纷、工程款支付、工程质量等问题产生争议。
三、争议焦点1. 合同纠纷：甲、乙、丙三家公司对合同条款存在争议，主要涉及工程进度款支付、工程质量标准、工期延误责任等方面。
2. 工程款支付：甲公司认为乙公司施工质量不达标，要求扣除部分工程款；乙公司则认为甲公司未按合同约定支付工程款，要求甲公司支付。
3. 工程质量：甲公司认为乙公司施工过程中存在质量问题，要求乙公司进行整改；乙公司则认为质量问题是由于甲公司提供的材料不合格导致的。
四、法律分析1. 合同纠纷：根据《中华人民共和国合同法》的规定，合同当事人应当遵循诚实信用原则，全面履行合同义务。
本案中，甲、乙、丙三家公司应严格按照合同约定履行各自的义务，如发生争议，可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
2. 工程款支付：根据《中华人民共和国建筑法》的规定，建筑工程款支付应当符合合同约定，并按照工程进度分期支付。
本案中，甲公司应按照合同约定支付工程款，乙公司应确保施工质量，如发生质量问题，乙公司应承担相应责任。
3. 工程质量：根据《中华人民共和国建筑法》的规定，建筑工程质量应符合国家有关标准。
本案中，甲公司应提供合格的建筑材料，乙公司应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，如发生质量问题，双方应承担相应责任。
五、解决措施1. 协商：甲、乙、丙三家公司应就合同纠纷、工程款支付、工程质量等问题进行协商，争取达成一致意见。
2. 调解：如协商不成，可寻求第三方调解机构进行调解，以解决争议。
监理工程师职业资格考试《建设工程监理案例分析》考试题
案例一业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同，合同中规定，在施工过程中，如因业主原因造成窝工，则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。
业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同，合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。
工程按下列网络计划进行。
其关键线路为A-E-H-I-J。
在计划招待过程中，出现了下列一些情况，影响一些工作暂时停工。
(同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间)1. 因业主不能及时供应材料，使E延误3天，G延误2天，H延误3天。
2. 因机械发生故障检修，使E延误2天，G延误2天。
3. 因业主要求设计变更，使F延误3天。
4. 因公网停电，使F延误1天，I延误1天。
施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求：1. 工期顺延E停工5天，F停工4天，G停工4天，H停工3天，I停工1天，总计要求工期顺延17天。
2. 经济损失索赔施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求：1. 工期顺延E停工5天，F停工4天，G停工4天，H停工3天，I停工1天，总计要求工期顺延17天。
2. 经济损失索赔(1) 机械设备窝工费E工序吊车 (3+2)台班×240元/台班＝1200元F工序搅拌机 (3+1)台班×70元/台班＝280元G工序小型机械 (2+2)台班×55元/台班＝220元H工序搅拌机 3台班×70元/台班＝210元合计机械设备窝工费 1910元(2) 人工窝工费E工序 5天×30人×28元/工日＝4200元F工序 4天×35人×28元/工日＝3920元G工序 4天×15人×28元/工日＝1680元H工序 3天×35人×28元/工日＝2940元I工序 1天×20人×28元/工日＝560元合计人工窝工费 13300元(3) 间接费增加 (1910＋13300)×16%＝2433.6元(4) 利润损失 (1910＋13300＋2433.6)×5%＝882.18元总计经济索赔额1910＋13300＋2433.6＋882.18=18525.78元问题：1. 施工单位索赔申请书提出的工序顺延时间、停工人数、机械台班数和单价的数据等，经审查后均真实。
工程监理案例分析
工程监理案例分析
工程监理是工程建设过程中非常重要的环节，其作用是保证工程质量、安全和
进度的顺利进行。
下面我们将通过一个实际案例来分析工程监理的重要性和作用。
某市某工程项目在进行施工过程中，由于施工单位自身管理不善，导致工程质
量出现了严重问题。
在这种情况下，工程监理单位的作用就显得尤为重要了。
首先，工程监理单位应该对施工单位的施工计划进行严格审核，并在施工过程中进行全程监督，确保施工单位按照规定的施工程序和标准进行施工。
其次，工程监理单位还应该对施工现场进行定期检查，及时发现和纠正施工中存在的质量问题。
最后，工程监理单位还应该对施工单位的材料采购进行监督，确保施工材料的质量符合标准。
在这个案例中，由于工程监理单位的不到位，导致了施工单位的管理混乱，最
终导致了工程质量的严重问题。
因此，我们可以看出工程监理在工程建设中的重要性。
只有加强工程监理，才能保证工程质量和安全。
综上所述，工程监理在工程建设中起着至关重要的作用，它不仅能够保证工程
质量和安全，还能够保证工程进度的顺利进行。
因此，各相关单位应该高度重视工程监理工作，加强对工程监理的管理和监督，确保工程建设的顺利进行。
建设工程监理案例分析
建设工程监理案例分析1、工程项目，经过有关部门批准后，决定由业主自行组织施工公开招标。
该工程项目为政府的公共工程，已经列入地方的年度固定资产投资计划，概算已经主管部门批准，但征地工作尚未完成，施工图及有关技术资料齐全。
因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，因此业主委托咨询公司编制了2个标底，准备分别用于对本市和外省市施工企业投标的评定。
业主要求将技术标和商务标分别封装。
某承包商在封口处加盖了本单位的公章，并由项目经理签字后，在投标截止日期的前1天将投标文件报送业主，当天下午，该承包商又递交了一份补充材料，声明将原报价降低5％，但是业主的有关人员认为，一个承包商不得递交2份投标文件，因而拒收承包商的补充材料。
开标会议由市招投标管理机构主持，市公正处有关人员到会。
开标前，市公正处人员对投标单位的资质进行了审查，确认所有投标文件均有效后正式开标。
业主在评标之前组建了评标委员会，成员共8人，其中业主人员占5人。
招标工作主要内容如下：(1)发投标邀请函(2)发放招标文件(3)进行资格后审(4)召开投标质疑会议(5)组织现场勘察(6)接收投标文件(7)开标(8)确定中标单位(9)评标(10)发出中标通知书(11)签订施工合同【问题】1．招标活动中有哪些不当之处?2．招标工作的内容是否正确?如果不正确请改正，并排出正确顺序。
2、某工程项目的原施工进度双代号网络计划如图1—66所示，该工程总工期为18个月。
在上述网络计划中，工作C、F、J三项工作均为土方工程，土方工程量分别为7000m3、10000m3、6 000m3共计23 000m3，土方单价为17元／m3。
合同中规定，土方工程量增加超出原估算工程量15％时，新的土方单价可从原来的17元／m3调整到15元／m3。
在工程按计划进行4个月后(已完成A、B两项工作的施工)，业主提出增加一项新的土方工程N，该项工作要求在F工作结束以后开始，并在G工作开始前完成，以保证G工作在E和N工作完成后开始施工，根据承包商提出并经监理工程师审核批复，该项N工作的土方工程量约为9 000m3，施工时间需要3个月。
建设监理案例分析题
案例分析题〔每题15分，共30分〕31.事件1：工程开工前，总承包单位在编制施工组织设计时认为修改局部施工图设计可以使施工更方便、质量和平安更易保证，遂向璎目监理机构提出了设计变更的要求。
事件2：专业监理工程师检查主体构造施工时，发现总承包单位在未向工程监理机构报审危险性较大的预制构件起重吊装专项方案的情况下，已自行施工，且现场没有管理人员。
于是，总监理工程师下达了<监理工程师通知单?。
事件3：专业监理工程师在现场巡视时，发现设备安装分包单位违章作业，有可能导致发生重大质量事故。
总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工，但总承包单位未予执行。
总监理工程师随即向总承包单位下达了?工程暂停令?，总承包单位在向设备安装分包单位转发<工程暂停令?前，发生了设备安装质量事故。
问题：(1)针对事件1中总承包单位提出的设计变更要求，写出工程监理机构的处理程序。
(2)根据?建立工程平安生产管理条例?规定，事件2中起重吊装专项方案需经哪些人签字前方可实施？(3)指出事件2中总监理工程师的做法是否妥当？说明理由。
(4)事件3中总监理工程师是否可以口头要求暂停施工？为什么？问题l答案针对事件1中总承包单位提出的设计变更要求，写出工程监理机构的处理程序。
(1)总监理工程师组织专业监理工程师审查总承包单位提交的设计变更要求。
(2)假设审查后同意总承包单位的设计变更申请，按以下程序进展：①工程监理机构将审查意见提交给建立单位；②工程监理机构取得设计变更文件后，结合实际情况对变更费用和工期进展评估；③总监理工程师就评估情况与建立单位和总承包单位协商；④总监理工程师签发工程变更单；⑤假设审查后不同意总承包单位的设计变更申请，应要求施工单位按原设计图纸施工。
问题2答案：方案需经总承包单位技术负责人、总监理工程师签字前方可实施。
问题3答案：不妥理由：承包单位起重吊装专项方案没有报审，现场没有专职平安生产管理人员，依据<建立工程平安生产管理条例?，总监理工程师应下达<工程暂停令?，并及时报告建立单位。
一级建造师《建筑工程》案例分析题及答案
一级建造师《建筑工程》案例分析^p 题及答案一级建造师考试频道为大家整理“一级建造师《建筑工程》案例分析^p 题及答案”，希望对您有所帮助!一级建造师《建筑工程》案例分析^p 题及答案案例分析^p 题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)31[简答题]1.背景某写字楼项目，建筑面积84540.4m2，两层连通整体地下室，地上为两栋塔楼，基础形式为筏板基础，结构体系为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构。
地下结构施工过程中，发生如下事件：事件一：地下室底板外防水设计为两层2mm的高聚物改性沥青卷材，施工单位拟采用热熔法、满粘施工，监理工程师认为施工方法存在不妥，不予确认。
事件二：地下室单层面积较大，由于设备所需空间要求，地下二层层高达6.6m，不便于一次施工，故底板、竖向墙体及顶板分次浇筑。
监理要求提前上报施工缝留置位置。
事件三：底板施工完后，浇水养护10d后监理工程师提出应继续浇水，施工单位认为采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，其养护时间不少于7d即可，现养护10d已完全满足规范。
事件四：地下室防水层保护层做法：顶板与底板一致，采用60mm厚细石混凝土;侧墙为聚苯乙烯泡沫塑料;室内厕浴间防水采用聚氨酯防水，先施工四周墙面，然后施工地面，基层采用1：2混合砂浆找平并压光后做防水层及保护层。
监理对此做法提出诸多不同意见。
2.问题(1)指出事件一中做法的不妥之处?为什么?(2)事件二中，地下二层墙体与底板、顶板的施工缝分别应留置在什么位置?(3)事件三中，施工单位说法是否正确，为什么?(4)指出事件四中不正确的做法?并分别给出正确做法。
参考解析：(1)不妥之一：采用热熔法施工。
理由：铺贴高聚物改性沥青卷材应采用热熔法施工，但当卷材厚度小于3mm 时，严禁采用热熔法，易烧穿卷材，影响防水效果。
不妥之二：采用满粘法施工。
底板垫层混凝土平面部位的卷材宜采用空铺法或点粘法。
(2)墙体与底板：墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;墙体与顶板：墙体水平施工缝应留在板与墙接缝线以下150～300mm处。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程监理案例分析-32(总分：120.00，做题时间：90分钟)一、{{B}}（一）{{/B}}(总题数：1，分数：20.00)1.建设工程监理是对建设工程项目管理的总目标的有效控制，为了使监理目标实现，除了监理工程师对监理程序的有效执行外，还要求监理工程师具有较强的组织协调能力。
监理工程师进行组织协调时应采用一定的方法来协调，比如：第一次丁地例会、发布指令等都是监理工程师在组织协调时采用的方法。
某监理单位与业主签订了某钢筋混凝土结构工程施工阶段的监理合同，监理部设总监理工程师 1人和专业监理工程师若干人，专业监理工程师例行在现场检查，旁站实施监理工作。
在监理过程中，发现以下一些问题。
(1)某层钢筋混凝土墙体，由于绑扎钢筋困难，无法施工，施工单位未通报监理工程师就把墙体钢筋门洞移动了位置。
(2)某层一钢筋混凝土柱，钢筋绑扎已检查、签证，模板经过预检验收，浇筑混凝土过程中及时发现模板胀模。
(3)某层钢筋混凝土墙体，钢筋绑扎后未经检查验收，即擅自合模封闭，正准备浇筑混凝土。
(4)某层楼板钢筋经监理工程师检查签证后，即进行浇筑楼板混凝土，混凝土浇筑完成后，发现楼板中设计的预埋电线暗管未通知电气专业监理工程师检查签证。
(5)施工单位把地下室内防水工程给一专业分包单位承包施工，该分包单位未经资质验证认可，即进场施工，并已进行了200m2的防水工程施工。
(6)某层钢筋骨架焊接正在进行中，监理工程师检查发现有2人未经技术资质审查认可。
(7)某楼层一户住房房间钢门框经检查符合设计要求，日后检查发现门销已经焊接，门扇已经安装，门扇反向，经检查施工符合设计图纸要求。
[问题]监理工程师的组织协调方法有哪几种?2．第一次工地例会的目的是什么?应在什么时间举行?应由谁主持召开?3．建设工程监理中最常用的一种协调方法是什么?此种方法在具体实践中包括哪些具体方法?4．发布指令属于哪一类的组织协调方法?5．针对以上在监理过程中发现的问题，监理工程师应分别如何处理?（分数：20.00）__________________________________________________________________________________________ 正确答案：()解析：组织协调的方法有：会议协调法、交谈协调法、书面协调法、访问协调法、情况介绍法。
2．第一次工地例会的目的是：履约各方相互认识、确定联络方式。
应在项目总监理工程师下达开工令之前举行。
应由建设单位主持召开。
3．建设工程监理最常用的方法是会议协调法。
会议协调法的具体方法有第一次工地例会、监理例会等。
4．发布指令属于书面协调法的具体方法。
5．监理过程中发现的问题的处理(1)指令停工，组织设计和施工单位共同研究处理方案，如需变更设计，指令施工单位按变更后的设计图施工，否则审核施工单位新的施工方案，指令施工单位按原图施工。
(2)指令停工，检查胀模原因，指示施工单位加固处理，经检查认可，通知继续施工。
(3)指令停工下令拆除封闭模板，使满足检查要求，经检查认可，通知复工。
(4)指令停工，进行隐蔽工程检查，若隐检合格，签证复工，若隐检不合格，下令返工。
(5)指令停工，检查分包单位资质。
若审查合格，允许分包单位继续施工；若审查不合格，指令施工单位令分包单位立即退场。
无论分包单位资质是否合格，均应对其已施工完的200m2防水工程进行质量检查。
(6)通知该电焊工立即停止操作，检查其技术资质证明。
若审查认可，可继续进行操作；若无技术资质证明，不得再进行电焊操作。
对其完成的焊接部分进行质量检查。
(7)报告业主，与设计单位联系，要求更正设计，指示施工单位按更正后的图纸返工，所造成的损失，应给予施工单位补偿。
[考点] 监理工程师的组织协调方法第一次工地例会制度对旁站监理发现的问题的处理二、{{B}}（二）{{/B}}(总题数：1，分数：20.00)2.某医院决定投资1亿余元，兴建一幢现代化的住院综合楼。
其中土建工程采用公开招标的方式选定施工单位，但招标文件对省内的投标人与省外的投标人提出了不同的要求，也明确了投标保证金的数额。
该院委托某建筑事务所为该项工程编制标底。
2000年10月6日招标公告发出后，共有 A、B、C、D、E、F等6家省内的建筑单位参加了投标。
投标文件规定2000年10月30日为提交投标文件的截止时间，2000年11月13日举行开标会。
其中，E单位在2000年10月30日提交了投标文件，但2000年11月1日才提交投标保证金。
开标会由该省建委主持。
结果，某所编制的标底高达6200多万元，与其中的A、B、C、D等4个投标人的投标报价均在5200万元以下，与标底相差1000万余元，引起了投标人的异议。
这4家投标单位向该省建委投诉，称某建筑事务所擅自更改招标文件中的有关规定，多计漏算多项材料价格。
为此，该院请求省建委对原标底进行复核。
2001年1月28日，被指定进行标底复核的省建设工程造价总站(以下简称总站)拿出了复核报告，证明某建筑事务所在编制标底的过程中确实存在这4家投标单位所提出的问题，复核标底额与原标底额相差近1000万元。
由于上述问题久拖不决，导致中标书在开标三个月后一直未能发出。
为了能早日开工，该院在获得了省建委的同意后，更改了中标金额和工程结算方式，确定某省某公司为中标单位。
[问题]上述招标程序中，有哪些不妥之处?请说明理由。
2．E单位的投标文件应当如何处理?为什么? 3．对D单位撤回投标文件的要求应当如何处理?为什么? 4．问题久拖不决后，该医院能否要求重新招标?为什么? 5．如果重新招标，给投标人造成的损失能否要求该医院赔偿?为什么?（分数：20.00）__________________________________________________________________________________________ 正确答案：()解析：1．在上述招标投标程序中，不妥之处如下。
(1)在公开招标中，对省内的投标人与省外的投标人提出了不同的要求。
因为公开招标应当平等地对待所有的投标人，不允许对不同的投标人提出不同的要求。
(2)提交投标文件的截止时间与举行开标会的时间不是同一时间。
按照《招标投标法》的规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。
(3)开标会由该省建委主持。
开标应当由招标人或者招标代理人主持，省建委作为行政管理机关只能监督招标活动，不能作为开标会的主持人。
(4)中标书在开标三个月后一直未能发出。
评标工作不宜久拖不决，如果在评标中出现无法克服的困难，应当及早采取其他措施(如宣布招标失败)。
(5)更改中标金额和工程结算方式，确定某省某公司为中标单位。
如果不宣布招标失败，则招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
2．E单位的投标文件应当被认为是无效投标而拒绝。
因为投标文件规定的投标保证金是投标文件的组成部分，因此，对于未能按照要求提交投标保证金的投标(包括期限)，招标单位将视为不响应投标而予以拒绝。
3．对D单位撤回投标文件的要求，应当没收其投标保证金。
因为，投标行为是一种要约，在投标有效期内撤回其投标文件的，应当视为违约行为。
因此，招标单位可以没收D单位的投标保证金。
4．问题久拖不决后，某医院可以要求重新进行招标。
理由如下。
(1)一个工程只能编制一个标底。
如果在开标后(即标底公开后)再复核标底，将导致具体的评标条件发生变化，实际上属于招标单位的评标准备工作不够充分。
(2)问题久拖不决，使得各方面的条件发生变化。
再按照最初招标文件中设定的条件订立合同是不公平的。
5．如果重新进行招标，给投标人造成的损失不能要求该医院赔偿。
虽然重新招标是由于招标人的准备工作不够充分导致的，但并非属于欺诈等违反诚实信用的行为。
而招标在合同订立中仅仅是要约邀请，对招标人不具有合同意义上的约束力，招标并不能保证投标人中标，投标的费用应当由投标人自己承担。
[考点] 招标投标程序投标文件有效与否的判定投标文件撤回的规定三、{{B}}（三）{{/B}}(总题数：1，分数：20.00)3.某工程项目合同工期为18个月。
施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络计划，如图3-1所示。
由于该工程施工工艺的要求，计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械，为此需要对初始网络计划做调整。
[问题]请绘出调整后的网络进度计划图(在原图上作答即可)。
2．如果各项工作均按最早开始时间安排，起重机械在现场闲置多长时间?为减少机械闲置，工作C应如何安排? 3．该计划执行3个月后，施工单位接到业主的设计变更，要求增加一项新工作D，安排在工作A完成之后开始，在工作E开始之前完成。
因而造成了个别施工机械的闲置和某些工种的窝工，为此施工单位向业主提出如下索赔：①施工机械停滞费；②机上操作人员人丁费；③某些工种的人工窝工费。
请分别说明以上补偿要求是否合理?为什么? 4．工作G完成后，由于业主变更施工图纸，使工作I停工待图0.5个月，如果业主要求按合同工期完工，施工单位可向业主索赔赶工费多少(已知工作I赶工费每月12.5万元)?为什么?（分数：20.00）__________________________________________________________________________________________ 正确答案：()解析：调整后的网络进度计划图(图3-3)。
注：虚箭线画为实箭线者不给分) 2．施工机械在场的闲置及工作C的安排 (1)工作C与工作H之间机械闲置2个月，工作H与工作J之间机械不闲置，故机械共闲置 2个月。
(2)如果工作C最早开始时间推迟2个月，则机械无闲置。
3．判别补偿的合理性 (1)补偿要求合理。
因为是业主原因造成施工单位的损失，业主应承担费用的补偿。
(2)补偿要求不合理。
因为机上工作人员人工费已经包含在相应的机械停滞费用之中。
(3)窝工补偿要求合理。
因为是业主原因造成施工单位的损失。
4．业主不应支付赶工费。
因为不需要赶工也能按合同工期完工(或因不影响总工期，或拖延时间在总时差范围内)。
[考点] 双代号网络图的应用施工机械在场闲置时间的计算索赔要求合理与否的判断四、{{B}}（四）{{/B}}(总题数：1，分数：20.00)4.某监理单位对实施监理的某跨越大江大河的桥梁施工工程的动力供应、施工照明、安全防护设备、施工场地空间条件以及交通运输和道路条件在施工前进行了检查。
承包单位因条件限制，不能建立试验室，则委托某一县有相应资质的专门试验室作为本工程施工用试验室。