延期交房承诺书
买房延期交款承诺书
买房延期交款承诺书
尊敬的销售公司：
我司诚信经营，向贵公司购买的房屋签约已经达成，但因为某些原因，我方暂时无法按期支付房款。
为了保证购房合同的完成，我方郑重承诺：
1.延期交款：我方承诺在规定的购房合同期限内完成购房款项的支付，
并根据买卖双方商定的延期交款期限，在该期限内如数支付剩余房款。
另外，我方保证在购房合同期限到期前向贵公司支付所订购房屋的全部价款，以避免因此给贵公司和购房款方产生任何损失。
2.提前告知：如果我方无法按期支付所订购房屋的全部价款，我方将提
前通知贵公司并向贵公司提供书面说明。
在此之前，贵公司无权把所订购的房屋出售给其他买家或对房屋进行任何处理。
如果我方未能在规定的期限内支付全部价款，贵公司有权取消购房合同并要求我方支付违约金或采取其他法律措施维护自己的合法权益。
3.承担责任：如果我方违反本承诺书约定，造成贵公司和购房款方损失
的，我方愿意承担所有责任，并赔偿所有直接经济损失，并承担因此所产生的所有法律责任。
特此承诺！
授权人：___
职务：___
日期：___ 年 ___ 月 ___ 日。
延期交房协议书通用范本(3篇)
第1篇协议编号：__________甲方（出卖人）：_________________乙方（买受人）：_________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方延期交房事宜达成如下协议：一、房屋基本情况1. 甲方于____年____月____日与乙方签订《房屋买卖合同》，合同编号为：__________，约定甲方将位于____市____区____路____号____栋____单元____号的房屋（以下简称“本房屋”）出售给乙方。
2. 本房屋建筑面积为____平方米，用途为____，土地使用年限为____年。
二、延期交房原因1. 甲方因以下原因导致无法按原定交房日期交房：（1）国家政策调整，导致本房屋项目延期；（2）不可抗力因素，如自然灾害、战争等；（3）本房屋项目施工过程中遇到的技术难题；（4）甲方与相关单位协调过程中出现的争议；（5）其他甲方无法预见和避免的原因。
2. 甲方承诺将积极采取措施，尽快解决上述原因，争取早日完成房屋建设。
三、延期交房期限1. 甲方原定交房日期为____年____月____日，现因上述原因，甲方无法按期交房。
2. 经甲乙双方协商一致，延期交房期限为____个月，即从原定交房日期起算。
四、延期交房责任1. 甲方因延期交房给乙方造成的损失，甲方应承担以下责任：（1）按照《房屋买卖合同》约定的违约金支付给乙方；（2）赔偿乙方因延期交房而造成的实际损失；（3）甲方应按照中国人民银行同期贷款利率支付乙方逾期付款的利息。
2. 乙方在延期交房期间，如因甲方原因导致房屋质量、配套设施等方面存在问题，甲方应承担相应的维修和赔偿责任。
五、协议解除与终止1. 在延期交房期间，如甲方能够证明已尽合理努力解决延期交房原因，并承诺在合理期限内完成房屋建设，乙方不得解除本协议。
2. 乙方在延期交房期间，如因甲方原因导致房屋无法交付，乙方有权解除本协议，并要求甲方退还已支付的全部房款。
房地产交房逾期承诺书范文
房地产交房逾期承诺书范文尊敬的[业主姓名]：您好！咱先得跟您说声抱歉，原本说好的交房日期，我们却没能按时做到，这事儿真的很不应该。
不过您放心，我们也不是那种耍赖皮的开发商，所以今天给您写下这份承诺书，让您心里有个底儿。
一、逾期情况说明。
按照合同约定，咱们房子应该在[原交房日期]交付到您手上。
但是由于[详细的逾期原因，如天气恶劣影响施工进度、部分工程材料供应延迟等]，导致了交房时间推迟。
这确实给您带来了不便，我们心里也很过意不去。
二、承诺的交房时间。
我们现在郑重承诺，一定会在[新的交房日期]之前完成所有交房手续，把房子完完整整、漂漂亮亮地交到您手里。
这个日期可是我们经过仔细评估和合理安排工期之后确定的，绝对不会再变了。
三、补偿措施。
1. 违约金。
按照合同规定，我们会按照[具体的违约金额计算方式，如每日按已付房款的一定比例]向您支付违约金。
这笔钱会在交房的时候一并结算给您，一分都不会少。
2. 额外优惠或礼品。
除了违约金之外，我们还想给您一点额外的小惊喜。
在交房的时候，我们会为您送上一份[具体的优惠或者礼品，如物业费减免一段时间、家居用品礼包等]，就当是我们对这次逾期交房的一点心意，希望能稍微弥补一下给您带来的不便。
四、工程进度保证。
为了确保能够按时交房，我们已经采取了一系列的措施。
1. 增加施工人员和设备。
我们现在已经增加了好多施工的师傅，还调配了更多先进的施工设备到工地上。
就像给干活的队伍加了好多“壮劳力”和“好工具”，这样就能大大加快工程的进度。
2. 加强工程监督。
我们的工程负责人现在每天都像个监工的小队长一样，死死地盯着工程进度和质量。
只要发现有任何可能影响交房时间的小问题，就立马想办法解决，绝不让问题过夜。
五、沟通机制。
在接下来到交房的这段时间里，我们会保持和您的密切沟通。
每[具体的时间周期，如一周]就会给您发送一次工程进度报告，让您能清楚地知道房子盖得怎么样了。
如果您有任何疑问或者想了解更多的情况，随时都可以拨打我们的电话[联系电话]，我们保证会有专人热情地给您解答。
逾期交房日期保证书
逾期交房日期保证书尊敬的业主：首先，我代表开发商向您表示诚挚的歉意，并感谢您对我们项目的信任与支持。
在此，我们郑重地向您保证，将竭尽全力确保房屋交付工作的顺利进行，并采取有效措施切实保障您的合法权益。
鉴于我国房地产市场的特殊情况，以及疫情等因素对施工进度的影响，我们认识到项目交付时间可能存在一定的延误。
为充分保障您的权益，我们特制定本保证书，明确逾期交房的相关责任及补偿措施。
一、保证书适用范围本保证书适用于我司开发的位于【项目名称】的所有住宅项目。
二、交付日期及延期原因1. 原定于【原交付日期】交付的房屋，因【具体原因】导致延期交付。
我们将密切关注项目进度，预计新交付日期为【新交付日期】。
2. 如因不可抗力因素（如政策调整、自然灾害、疫情等）导致交付时间进一步延误，我们将及时通知您，并依法承担相应责任。
三、补偿措施1. 我们将按照合同约定，自原交付日期起至实际交付日期止，向您支付违约金，违约金计算方式为【计算方式】。
2. 针对因延期交付给您造成的实际损失，我们将予以赔偿，具体赔偿事宜可另行协商。
3. 我们承诺，在新交付日期前，将房屋建设质量、配套设施等方面达到国家相关标准，确保您入住安心。
四、责任承担1. 我们将积极采取措施，减少延期交付给您带来的不便，并承担由此产生的相应责任。
2. 如因我们原因导致房屋交付时间延误，我们将无条件履行合同约定的违约责任。
3. 我们将严格遵守国家法律法规，依法承担因延期交付可能产生的其他法律责任。
五、其他事项1. 本保证书自签订之日起生效，对双方具有法律约束力。
2. 我们将定期向您通报项目进度，如有疑问，请您及时与我们联系。
3. 如本保证书与合同约定有冲突，以本保证书为准。
再次向您致以诚挚的歉意，并感谢您的理解与支持。
我们将竭尽全力确保房屋交付工作顺利进行，为您营造一个温馨舒适的居住环境。
开发商：【开发商名称】日期：【保证书签订日期】。
延期交房保证书
延期交房保证书尊敬的业主：首先，我代表开发商对您一直以来对我们项目的关注和支持表示衷心的感谢。
我们深知您对我们项目的期待和信任，也深知房屋交付对于您来说是多么重要的一件事情。
在此，我们向您致以最诚挚的歉意，并郑重承诺将尽最大努力确保房屋交付工作的顺利进行。
由于不可抗力因素以及疫情的影响，我们很遗憾地通知您，原定于____年__月__日的房屋交付日期将不得不延期。
我们深感愧疚，这给您带来了不便和困扰。
我们明白这不仅仅是对您的时间上的拖延，更是对您对我们信任的考验。
但我们相信，您会理解并支持我们的决定，因为我们始终将业主的利益放在首位。
我们承诺，尽管交付日期延期，但我们将竭尽全力确保房屋质量和施工进度。
我们将继续加强项目管理，优化施工流程，增加人力和物力投入，以确保房屋交付的质量和进度得到保障。
我们将严格按照国家和地方的相关规定和标准进行施工，确保房屋的质量和安全。
我们明白，延期交房对您来说可能带来一系列的问题和困扰，比如租房、装修计划等。
为此，我们将提供以下保障措施，以减轻您的困扰：1. 我们将根据实际情况，为每位受影响的业主提供相应的赔偿或补贴，以弥补您因延期交房而产生的损失。
2. 我们将积极与相关金融机构协商，为受影响的业主提供贷款利率优惠或其他金融支持，以减轻您的经济压力。
3. 我们将为您提供免费咨询服务，包括装修、租房等方面的信息和建议，以帮助您解决延期交房带来的问题。
最后，我们再次向您致以最诚挚的歉意，并承诺将全力以赴，确保房屋交付工作的顺利进行。
我们相信，通过我们的共同努力，一定能够克服一切困难，为您提供一所满意的温馨家园。
再次感谢您的理解和支持！开发商：日期：____年__月__日。
房屋延迟交房承诺书
房屋延迟交房承诺书
我们在此郑重承诺，在以下情况下，不会延迟交付您的房屋。
建筑施工期限
我们将根据我们的承诺，尽一切努力按时完成建筑，遵守约定的交付日期。
我
们将确保与您及时沟通，以便在任何时候我们都清楚地知道当前的交付时间。
建筑材料
我们将仔细选择所有建筑材料，并保证其质量。
如果需要，我们将与供应商沟通，尽一切努力确保所有材料及时交付，并尽可能避免供应短缺和任何其他不可抗拒的因素。
工程设备
我们将确保所有的工程设备都在适当的时间内到位，并与我们的建造团队密切
合作，以确保工程的正常进展。
我们将指派有经验的工程经理管理我们的整个队伍，并确保每个任务都得到及时解决。
建筑安全
我们将建立一整套健全的安全措施，以确保所有的工程员和工作人员都在安全
和健康的工作环境中。
我们将确保所有的工程设备都得到适当的维护和保养，并严格遵守所有的工程安全标准，以确保建筑工程的顺利进行。
意外事故
在不可避免的情况下，我们将尽最大努力确保对您的影响最小化，并尽可能地
限制任何不可控因素对工程进球造成的影响。
在任何紧急情况下，我们将立即与您进行沟通，并尽可能快地找到解决方案。
赔偿
如果我们不能如期交付，我们将承担由此造成的所有经济损失。
我们将对您的
任何损失负责并尽力通过尽可能快的方式支付赔偿金。
作为我们的客户，我们诚挚地感谢您对我们的支持。
如果您有任何问题或疑虑，请随时与我们联系。
我们完全理解，购买房屋是一项重大的投资，因此，我们将致力于使整个过程顺利、愉快、并确保在预算和时间等方面达到您的要求。
未按时交房协议书模板
【未按时交房协议书】甲方（开发商）：________________________乙方（购房者）：________________________鉴于甲方（开发商）与乙方（购房者）于____年__月__日签订的《商品房买卖合同》（以下简称“合同”）中约定，甲方应于____年__月__日前将房屋交付给乙方使用。
现因甲方原因，导致房屋交付时间延误，双方经友好协商，达成如下协议：一、交房时间1. 原合同约定的交房时间为____年__月__日；2. 经双方协商，甲方同意将交房时间推迟至____年__月__日。
二、违约责任1. 由于甲方原因导致房屋交付时间延误，甲方应向乙方支付违约金，违约金按以下方式计算：（1）自原合同约定的交房之日起至实际交房之日止，每日向乙方支付相当于房屋总价款_____%的违约金；（2）实际交房之日，甲方应一次性向乙方支付全部违约金。
2. 甲方支付违约金后，不影响乙方依据合同约定要求甲方继续履行交房义务。
三、其他约定1. 甲方应在本协议签订之日起____个工作日内，向乙方支付本次违约金；2. 本协议签订后，如甲方再次违约，乙方有权要求甲方继续履行合同，并按照本协议约定的违约金标准支付违约金；3. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
四、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；2. 协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：________________________乙方（签字）：________________________签订日期：________________________注：本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
开发延期交房承诺书
开发延期交房承诺书背景概述在房地产开发过程中，由于各种原因，开发商可能无法按照原定计划按时交房，给购房者造成极大的困扰。
因此，为了维护购房者的权益，开发商需要在开发过程中给予延期交房承诺书，以保证购房者的利益不受到侵害。
承诺内容我们，开发商（以下简称“承诺方”），在自愿、平等的基础上，向购房者（以下简称“甲方”）做出如下承诺：1.延期交房的原因及时间：承诺方在开发过程中出现无法按时交房的情况，主要原因是购房人数超出预期，导致工程周期延长。
我们将在原定期限的基础上延长xx个月，预计完成时间为xxxx年xx月xx日。
2.后续处理方案：在延迟期间内，承诺方将继续履行房屋交付的相关义务，确保房屋质量、安全等问题得到妥善解决。
同时，承诺方将适时向甲方提供开发进度及详情，及时处理必要的工程问题，确保工期不再延误。
3.延期赔付方案：承诺方给予延期赔付方案，具体方案如下：–延迟1个月以内，承诺方将给予甲方1%的违约金赔偿。
–延迟1个月以上但不足2个月，承诺方将给予甲方2%的违约金赔偿。
–延迟2个月及以上，承诺方将给予甲方10%的违约金赔偿。
条件限制1.本承诺书仅适用于该建筑的购房者，与其他建筑无关。
2.本承诺书不涉及人为因素造成的延误。
3.如有不可抗力因素造成延迟，双方协商共同解决。
其他事项1.该承诺书一经签署生效。
2.双方应保证信用，遵守承诺书中协商的各项内容。
3.本承诺书是甲方与承诺方之间的买卖行为纠纷的解决方案之一，不影响甲方根据法律规定享有的其他权利。
签署该承诺书在双方共同确认后签署，一式两份，甲方一份，承诺方一份，具有同等的法律效力。
甲方（签字/盖章）：_________承诺方（签字/盖章）：_________ 签署日期：______年______月______日。
交房延期承诺书范文大全
交房延期承诺书范文大全前言交房延期是房地产行业中常见的情况，为了维护双方合法权益，交房延期承诺书成为了必备的法律文书。
本文为大家搜集整理了一些交房延期承诺书范文，供大家参考。
范文一甲方（开发商）：_______公司乙方（购房人）：鉴于甲方因故无法按照合同约定时间将房屋交付给乙方，现甲乙双方经过协商，达成以下协议：1.甲方承诺于____年____月____日前将房屋交付给乙方。
2.如因甲方原因导致交房延期，甲方将承担造成乙方的一切损失，并按照每天合同总价款的____%向乙方支付违约金。
3.本协议自双方签字之日起生效，协议期间为____天。
甲方（盖章）：_______公司年月日乙方（签字）：年月日范文二甲方（开发商）：_______公司乙方（购房人）：鉴于甲方因故无法按照合同约定时间将房屋交付给乙方，现甲乙双方经过协商，达成以下协议：1.甲方承诺于____年____月____日前将房屋交付给乙方。
2.如因甲方原因导致交房延期，甲方将根据实际情况向乙方支付一定的赔偿金。
3.本协议自双方签字之日起生效，协议期间为____天。
甲方（盖章）：_______公司年月日乙方（签字）：年月日范文三甲方（开发商）：_______公司乙方（购房人）：鉴于甲方因故无法按照合同约定时间将房屋交付给乙方，现甲乙双方经过协商，达成以下协议：1.乙方同意将房屋购房款暂缓付款，待房屋交付后再进行付款。
2.如因甲方原因导致交房延期，甲方将根据合同约定向乙方支付违约金。
3.本协议自双方签字之日起生效，协议期间为____天。
甲方（盖章）：_______公司年月日乙方（签字）：年月日范文四甲方（开发商）：_______公司乙方（购房人）：鉴于甲方因故无法按照合同约定时间将房屋交付给乙方，现甲乙双方经过协商，达成以下协议：1.甲方承诺于____年____月____日前将房屋交付给乙方。
2.如因甲方原因导致交房延期，甲方将免除乙方自原交房时间到实际交付时间段内可能应承担的所有相关责任。
房子延期承诺书范本
房子延期承诺书范本
甲方（开发商）：________________
乙方（购房者）：________________
鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《商品房买卖合同》
（以下简称“原合同”），原合同约定的交房日期为____年____月
____日。
现因甲方原因导致无法按期交付，经双方协商一致，就延期
交付事宜达成如下承诺书：
一、甲方承诺，将尽最大努力加快施工进度，确保房屋尽快达到交付
条件。
二、甲方承诺，房屋延期交付的最晚日期为____年____月____日。
若
甲方在此日期前仍未能交付房屋，甲方将按照原合同约定的违约金比
例向乙方支付违约金。
三、甲方承诺，在延期交付期间，将定期向乙方通报施工进度情况，
并在房屋具备交付条件后，及时通知乙方进行验收。
四、甲方承诺，若因延期交付给乙方造成额外损失的，甲方将承担相
应的赔偿责任。
五、乙方同意甲方的延期交付，并承诺在甲方履行上述承诺的前提下，不对甲方提起诉讼或要求解除原合同。
六、本承诺书作为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
若本
承诺书与原合同有冲突之处，以本承诺书为准。
七、本承诺书一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起
生效。
甲方（盖章）：________________ 授权代表签字：________________ 日期：____年____月____日
乙方（签字）：________________ 日期：____年____月____日。
房子延期承诺书
房子延期承诺书尊敬的客户：本承诺书旨在明确关于房产交付延期的相关事宜，确保双方权益得到妥善保护。
一、承诺内容1. 本公司承诺，对于合同编号为[合同编号]的房产项目，原定交付日期为[原定交付日期]，现因[延期原因]，我们将无法按时交付房产。
2. 根据合同条款，本公司将对延期交付的房产承担相应的责任，并按照合同约定向客户支付违约金。
二、延期期限1. 经双方协商一致，本公司承诺将房产交付日期延长至[新的交付日期]。
2. 如遇不可抗力因素导致延期期限需进一步调整，本公司将及时通知客户，并提供必要的证明文件。
三、违约金支付1. 根据合同约定，本公司将按照延期天数支付违约金，违约金计算方式为[违约金计算方式]。
2. 违约金将在房产交付时一并支付给客户，或按照客户要求的其他方式支付。
四、客户权益保障1. 客户有权在房产交付前对房产进行检查，以确保房产质量符合合同约定。
2. 如房产存在质量问题，客户有权要求本公司进行整改，直至满足合同要求。
五、其他事项1. 本承诺书作为原房产购买合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
2. 如双方在履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[约定的仲裁机构或法院]进行解决。
六、承诺书生效1. 本承诺书自双方签字盖章之日起生效。
2. 本承诺书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
承诺方（盖章）：[公司名称]授权代表（签字）：[代表姓名]日期：[签订日期]客户（签字）：[客户姓名]日期：[签订日期]请注意，以上内容仅为模板，具体条款需根据实际情况和当地法律法规进行调整。
在签订任何法律文件前，请咨询专业法律顾问。
延期交房协议书范文
延期交房协议书范文延期交房协议书甲方（开发商）：法定代表人/负责人：地址：电话：乙方（购房者）：身份证号：地址：电话：鉴于甲方与乙方关于购买____________市/区______________小区（楼盘）______________号楼______________单元______________号房等物业的房屋买卖合同已经签订，且甲方原拟于____年____月____日前交房，但因特殊原因导致无法如期交房。
为保障乙方的合法权益，双方经协商一致，达成以下协议：一、甲方承诺将原计划的交房日期推迟至____年____月____日，并保证在约定日期前按照协议约定的标准完成房屋的交付手续。
二、乙方同意将原购房合同条款中规定的交房时间推迟至约定的交房日期，且必须按原合同款项的支付进度进行按期支付。
三、如果甲方未能按期交房，甲方应当向乙方支付每天协议约定违约金的____%作为违约金，延期交房时间以及违约金的计算应当自原定交房日期开始计算至约定延期交房日期之前。
四、双方均应当遵守中国现行税收、财务、金融及其他能源等领域的有关法律法规的规定，并积极配合有关部门的辖区内税收、行政等监管部门的工作人员的抽查检查等工作。
五、本协议的条款均受到中国法律的保护，双方同意接受中国法律的管辖。
六、本协议的所有条款均属于双方合法的、有效的条款，各条款的效力仅受到法律约束力的限制。
七、本协议一旦正式签署，即具有合法约束力，双方均应当切实履行各自的权利和义务。
八、本协议内容涉及到的所有权利和义务仅限于本协议的双方，不得对任何第三方产生任何约束和效力。
九、本协议的未尽事项，甲、乙双方可根据有关中国法律和法规的规定，通过协商解决。
十、本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（开发商）：（盖章）法定代表人/负责人：日期：乙方（购房者）：（盖章）日期：。
最新新房延期交房协议书范文模板
最新新房延期交房协议书范文模板甲方（卖方）：_____________________地址：_____________________联系电话：_____________________身份证号码/统一社会信用代码：_____________________乙方（买方）：_____________________地址：_____________________联系电话：_____________________身份证号码/统一社会信用代码：_____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为________的《商品房买卖合同》（以下简称“原合同”），约定甲方将位于__________________的房屋（以下简称“该房屋”）出售给乙方，原定交房日期为____年____月____日。
现因________原因，甲方无法按原定日期交付该房屋，经双方协商一致，特订立本延期交房协议书（以下简称“本协议”）。
一、延期交房1. 甲方同意将该房屋的交房日期延期至____年____月____日。
2. 延期交房期间，甲方应保证该房屋的完好无损，并负责该房屋的维护和保养。
二、违约责任1. 如甲方未能在本协议约定的延期交房日期前交付该房屋，甲方应自延期交房之日起至实际交付之日止，按日向乙方支付已付房款万分之____的违约金。
2. 如因乙方原因导致延期交房，甲方不承担任何违约责任。
三、其他约定1. 本协议生效后，原合同中关于交房日期的约定自动废止，其他条款继续有效。
2. 本协议未尽事宜，双方应协商解决，协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
四、协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字/盖章）：_____________________日期：____年____月____日乙方（签字/盖章）：_____________________日期：____年____月____日。
延期交房协议书模板
延期交房协议书模板甲方（卖方）：_____________________地址：_____________________________联系电话：_________________________乙方（买方）：_____________________地址：_____________________________联系电话：_________________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了《商品房买卖合同》（以下简称“原合同”），原合同约定甲方应于____年____月____日前向乙方交付房屋。
现因___________原因，甲方无法按期交房，经双方协商一致，达成如下延期交房协议：第一条延期交房1.1 甲方同意将原合同约定的交房日期延期至____年____月____日。
1.2 延期交房期间，甲方应保证房屋质量符合原合同约定的标准。
第二条延期补偿2.1 甲方同意向乙方支付延期交房补偿金，金额为人民币____元（大写：________________）。
2.2 补偿金支付方式为：____________________。
2.3 补偿金支付时间：甲方应在本协议签订之日起____个工作日内支付给乙方。
第三条甲方责任3.1 甲方应确保延期交房期间房屋的维护和保养，保证房屋交付时符合原合同约定的条件。
3.2 甲方应提前通知乙方关于房屋交付的具体时间、地点及相关事宜。
第四条乙方权利4.1 乙方有权在延期交房期间，要求甲方提供房屋维护和保养的相关信息。
4.2 若甲方未能在延期后的交房日期交付房屋，乙方有权要求甲方继续支付违约金或解除合同。
第五条违约责任5.1 若甲方未按本协议约定支付补偿金或延期交房，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：____________________。
5.2 若乙方未按本协议约定履行相关义务，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：__________________。
延期交房承诺书
延期交房承诺书篇一：交房承诺书范本XXXX房地产项目品质和交房承诺书各位房屋购买人：我公司开发建设位于xx省xx市xx区渡海路xx号xxxx房地产项目，现六栋对外预售，现承诺20XX年3-5月份可以交房，房屋现在允许装修改造动工。
我公司保证在项目竣工验收时到达如下品质标准：一、容积率和建筑密度：严格按规划审批容积率3.5和建筑密度17.1施工建设，不违反规划超面积建设或占用规划公共空间修建。
二、结构：（1、2、3、5、6、7）栋楼房采用（框支）、框剪结构形式，保证结构稳固，安全可靠。
三、用材与工艺：1、房屋外墙全部采用面砖和墙漆材料；2、小区公共通道、广场等地面积使用混凝土和广场砖，材料浇筑或铺装；3、房屋门窗及玻璃用材采用铝合金及中空浮滑玻璃；4、使用各种管线的品牌顾地，管径大小20mm-500mm。
四、门厅和入户大堂：面积17.6-33.99㎡,高度2.9m。
五、建筑节能：外围护墙采用外墙内保温方法。
六、公共用房和空间：1、物业用房1296.17㎡。
七、绿化与景观：1、严格按园林部门方案施工。
2、绿率地48％，绿化面积35700m。
八、保安设施：监控系统的设置小区智能化监控，品牌华伦星：门禁系统的设置彩色可视对讲，品牌华伦星，其它安保设施的设置小区红外线防盗。
九、给排水设施：供水保障情况正常供水，其中二次供水系统采用无负压变频加压方式，小区最高楼层水压达到0.28mpa,使用材料与管径PPR环保水管、20mm-160mm，使用材料与管径PVc和HdPE管50mm-500mm。
十、交通组织与车位：进出小区人车分流，小区内地面可停车，停车位的配比为1：0.56，其中提供公共停车位的个数720个。
十一、露天公共文体设施：球场3个，分别为篮球场，羽毛球场，乒乓球场。
十二、电梯：电梯的保障数量每个单元2台，电梯品牌日立电梯。
十三、供电：供电的保障程度正常，自备发电设备的装机容量550千瓦，发电方式能够满足供电和电梯运行功能。
长期延期交房协议书模板
长期延期交房协议书模板甲方（开发商）：____________________乙方（购房者）：____________________鉴于甲方为房地产开发企业，拥有位于___________________的房产项目开发权，乙方为该项目的购房者。
现因甲方原因，导致原定交房日期无法按时履行，经甲乙双方协商一致，就延期交房事宜达成如下协议：第一条延期交房原因甲方因___________________原因，导致原定于___________________的交房日期无法按时履行。
第二条延期交房期限甲方承诺，将交房日期延期至___________________，乙方同意接受该延期期限。
第三条延期交房补偿1. 甲方同意，自原定交房日期起至实际交房日期止，按乙方已支付房款的___________________%向乙方支付违约金。
2. 违约金的支付方式为：___________________。
3. 甲方应在实际交房日期前___________________个工作日内，将违约金支付至乙方指定账户。
第四条交房标准甲方承诺，延期交房期间，将严格按照原购房合同约定的交房标准进行施工，确保交房时房屋质量符合国家及地方相关标准。
第五条乙方权利与义务1. 乙方有权要求甲方按照本协议约定的期限和标准交付房屋。
2. 乙方应按照原购房合同约定，继续履行支付剩余房款等义务。
第六条甲方权利与义务1. 甲方应确保按期完成房屋建设，并按照本协议约定的期限和标准交付房屋。
2. 甲方应保证延期交房期间房屋建设的质量和安全。
第七条违约责任1. 如甲方未能在约定的延期交房期限内交付房屋，应继续按照本协议第三条规定的违约金比例向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按原购房合同约定履行支付剩余房款等义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
第八条争议解决甲乙双方因履行本协议所发生的一切争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
房子延期承诺书
房子延期承诺书
尊敬的[对方名称或公司名称]：
本人[您的全名]，身份证号码[您的身份证号码]，联系电话[您的联系
电话]，现居住于[您的居住地址]。
鉴于[具体原因，例如：施工进度、材料供应问题等]，导致原定于[原定交房日期]交付的位于[具体地址]
的房产无法按时交付，本人特此向贵方承诺如下：
1. 延期交付原因：详细说明导致延期的具体原因，包括但不限于施工
进度、材料供应、政策调整等。
2. 新的交付时间：承诺新的交付时间，确保在[新的交付日期]之前完
成房屋交付。
3. 补偿措施：对于延期交付给贵方带来的不便，本人愿意采取以下补
偿措施：
- 支付违约金[具体金额]；
- 提供额外服务或优惠；
- 其他补偿方式[具体内容]。
4. 后续沟通：本人承诺将定期与贵方沟通施工进度，确保贵方及时了
解房屋交付的最新情况。
5. 违约责任：若本人未能在新的交付日期前完成房屋交付，愿意承担
相应的违约责任，并按照[具体违约条款]进行赔偿。
6. 其他承诺：[其他您认为需要承诺的内容，例如：保证房屋质量、
提供售后服务等]。
本人对以上承诺内容的真实性负责，并愿意承担因违反承诺而产生的一切法律责任。
此致
敬礼！
承诺人：[您的签名]
日期：[签订日期]
[附件：相关证明文件，如身份证复印件、购房合同复印件等]。
延期交房交付协议书模板
延期交房交付协议书模板甲方（卖方）：________________________地址：_______________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________乙方（买方）：________________________地址：_______________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了编号为__________的《商品房买卖合同》（以下简称“原合同”），约定甲方应于____年__月__日将位于__________________的商品房（以下简称“该房屋”）交付给乙方。
现因__________________（具体原因）导致甲方无法按期交付该房屋。
经双方协商一致，特订立本延期交房交付协议书（以下简称“本协议”），以资共同遵守。
第一条延期交付1.1 甲方同意将原合同约定的交房日期延期至____年__月__日。
1.2 乙方同意接受上述延期交付的安排。
第二条延期交付的条件2.1 甲方承诺在延期交付期间，继续按照原合同的约定，完成该房屋的建设、装修等工作。
2.2 甲方应确保该房屋在延期交付前达到原合同约定的交付条件。
第三条延期交付的责任3.1 若甲方因自身原因未能在本协议约定的延期交付日期前交付该房屋，甲方应按照原合同约定的违约责任向乙方支付违约金。
3.2 若延期交付是由于不可抗力因素导致，甲方应及时通知乙方，并提供相应的证明文件，双方应根据实际情况协商解决。
第四条其他约定4.1 双方确认，本协议的签订不改变原合同的其他条款和条件。
4.2 本协议未尽事宜，双方应协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
延期交付保障协议书模板
【延期交付保障协议书】甲方（开发商）：____________________乙方（业主）：____________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了《房屋买卖合同》（以下简称“主合同”），主合同约定的房屋交付日期为____年__月__日。
现因（列举具体原因，如：政策调整、不可抗力等），甲方无法按期交付房屋，双方经协商一致，就延期交付事宜达成如下协议：一、延期交付期限1. 甲方因（列举具体原因）导致房屋交付延期，经双方协商一致，延期交付期限为____年__月__日至____年__月__日。
2. 延期交付期限自主合同约定的交付之日起计算。
二、延期交付责任1. 甲方应承担以下责任：（1）向乙方支付延期交付违约金，违约金标准为：每延期一日，按主合同约定的房屋总价款的万分之五计算。
（2）在延期交付期间，甲方应承担房屋的物业管理、维修等责任。
（3）因延期交付给乙方造成的损失，甲方应承担相应的赔偿责任。
2. 乙方应承担以下责任：（1）在延期交付期间，乙方应配合甲方进行房屋的验收、交付等工作。
（2）因延期交付给甲方造成的损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
三、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向房屋所在地人民法院提起诉讼。
2. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商解决。
四、其他1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________乙方（签字）：____________________签订日期：____年__月__日请注意，以上模板仅供参考，具体协议内容应根据实际情况进行调整。
在签订协议前，请务必仔细阅读并充分了解协议条款，如有疑问，请咨询专业律师。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
延期交房承诺书
篇一：交房承诺书范本
XXXX房地产项目品质和交房承诺书
各位房屋购买人：
我公司开发建设位于xx省xx市xx区渡海路xx号xxxx房地产项目，现六栋对外预售，现承诺20XX年3-5月份可以交房，房屋现在允许装修改造动工。
我公司保证在项目竣工验收时到达如下品质标准：一、容积率和建筑密度：
严格按规划审批容积率3.5和建筑密度17.1施工建设，不违反规划超面积建设或占用规划公共空间修建。
二、结构：
（1、2、3、5、6、7）栋楼房采用（框支）、框剪结构形式，保证结构稳固，安全可靠。
三、用材与工艺：
1、房屋外墙全部采用面砖和墙漆材料；
2、小区公共通道、广场等地面积使用混凝土和广场砖，材料浇筑或铺装；
3、房屋门窗及玻璃用材采用铝合金及中空浮滑玻璃；
4、使用各种管线的品牌顾地，管径大小20mm-500mm。
四、门厅和入户大堂：面积17.6-33.99㎡,高度2.9m。
五、建筑节能：外围护墙采用外墙内保温方法。
六、公共用房和空间：
1、物业用房1296.17㎡。
七、绿化与景观：
1、严格按园林部门方案施工。
2、绿率地48％，绿化面积35700m。
八、保安设施：
监控系统的设置小区智能化监控，品牌华伦星：门禁系统的设置
彩色可视对讲，品牌华伦星，其它安保设施的设置小区红外线防盗。
九、给排水设施：
供水保障情况正常供水，其中二次供水系统采用无负压变频加压
方式，小区最高楼层水压达到0.28mpa,使用材料与管径PPR环保水管、20mm-160mm，使用材料与管径PVc和HdPE管50mm-500mm。
十、交通组织与车位：
进出小区人车分流，小区内地面可停车，停车位的配比为1：0.56，其中提供公共停车位的个数720个。
十一、露天公共文体设施：
球场3个，分别为篮球场，羽毛球场，乒乓球场。
十二、电梯：
电梯的保障数量每个单元2台，电梯品牌日立电梯。
十三、供电：
供电的保障程度正常，自备发电设备的装机容量550千瓦，发电
方式能够满足供电和电梯运行功能。
十四、其他服务和商业配套用房：
项目内规划具备就医、就学、就餐、购物及金融等生活配套用房
或设施的具体情况商业用房。
十五、建设施工质量：
保证建设施工程序规范合法，现场质量监督有力，工程质量合格率100％，施工质量力争达到优良等级。
十六、前期物业服务：服务企业名称金碧物业，服务标准优良服务，收费及其它情况详见物业协议。
以上承诺，是对预售商品房套房本身品质和所在的整个房产项目的品质保证，也是对购房人的承诺，我公司将本承诺书作为房屋销售合同的附件，为房屋合同的组成部分，并保证全面兑现承诺。
在项目竣工综合（联合）验收时，如有与本承诺不符的即为违约，我公司向购房人承担违约的法律责任，并接收市房管局及政府其他部门的监督和处罚（处理）。
本承诺书抄房地产管理部门。
承诺人（房产开发企业盖章）
法定代表人（签名）
20XX年01月25日
篇二：交房承诺书
交房承诺书
购买人（刘明显）：
万村规乡字第（20XX）52号乡村建设规划许可证，确认的龙沙镇刘建国等70户联建房。
该房屋位于龙沙镇永安路8号凤凰小区。
我已出卖给您凤凰小区三排一单元101、201、301、401、601、701、801、
102、202、302、402、602、702、802，共计14套房屋。
我保证在项目竣工验收时达到如下品质标准：
一、结构：居民联建房1、2号楼房采用砖混结构形式，保证结构稳固，安全可靠。
二、用材与工艺：
1、房屋外墙根据统一标准贴面砖和水泥浆抹面；
2、房屋楼道安装防护栏；
3、房屋内墙面采用水泥沙浆抹面清水墙；
4、房屋门窗安装外墙铝合金窗；
5、房屋阳台的防护栏由我方统一安装。
三、完善该房屋周边的道路、排水等附属工程。
四、房屋顶在一年内漏水，由我方负责补修。
五、该房屋现已建成，双方共同协商后，现将房屋交付给购买方（刘明显）。
其对房屋享有完全的所有权，有权根据自己需要随时租赁、买卖。
且合同约定期限的责任由我方承担。
以上承诺，是对该房屋本身品质和所在的整个房产项目的品质保证，也是对购房人的承诺。
为保证全面兑现承诺，在履行过程中，如有与本承诺不符的，即为违约，我方愿向购房人承担违约的法律责任，并接受市房管局及政府其他部门的监督和处罚（处理）。
本承诺书抄送龙沙镇人民政府办公室、村镇建设管理所、万州区公安局龙沙派出所。
承诺人：
年月日
篇三：开发商逾期交房
开发商逾期交房，业主应该怎样维权？
[标签：开发商,业主,维权]`靈魂僈歩.20XX-02-1307:39
20XX年10月买的房子，合同上是20XX年7月底交房，交房前水通、电通、路通、煤气管道通，小区电视、电话、宽带安装到户外，小区消防设施达到正常使用标准。
到今天为止，以上合同中承诺的任何一项都没有到位。
开发商说要收房随时可以，水电可以接临时的，不影响业主入住，他们不存在逾期交房的问题。
可是他们不具备法定的交房条件，没有《房地产开发建设项目竣工综合验收合格证》和《竣工验收备案表》。
合同上规定逾期超过30日后买受人有权解除合同，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，按最后交付期限的第二天起至实际交房之日起止，出卖人按日向买受人支付一交付房价款万分之二的违约金。
请问，我们该如何维权？满意答案好评率：100%
开发商延期交房，及时起诉是最好的方法！
业主购买开发商的房屋，在房屋买卖合同中约定了交付房屋的期限。
但现实实践中，开发商由于各种原因推迟交付房屋的期限，业主很长时间无法收房。
业主策略
1、集体与开发商协商。
开发商一般派能说会道的业务人员与业主协商，拖延时间或找各种理由开脱，或作出各种承诺，以平息业主的怒气。
但可能经过数次协商，开发商仅承诺给予少量的赔偿或减免一定。