专用条款通用条款协议书介绍

合集下载

监理合同中的专用条款和通用条款

监理合同中的专用条款和通用条款

监理合同中的专用条款和通用条款监理合同是在建筑工程中常见的一种合同形式,用于规定监理人与建设单位之间的权利和义务,以确保工程的质量和进度达到预期目标。

监理合同一般包括专用条款和通用条款两部分。

专用条款是针对具体监理合同而制定的,以满足特定需求和要求。

通用条款则是适用于所有监理合同的普遍规定。

本文将深入探讨监理合同中的专用条款和通用条款,以帮助读者更好地理解监理合同的要点。

1. 专用条款专用条款是监理合同中针对特定情况和需求而制定的条款。

以下是一些常见的专用条款:1.1 合同的履行期限专用条款中通常会明确规定合同的履行期限,即监理工作的开始和结束日期。

合同履行期限的设定旨在确保监理人能够按时开始履行职责,并在预定日期完成工作。

1.2 监理人的权利与义务在专用条款中,会详细列出监理人的权利与义务,以确保监理人在工程过程中依法行使相应的职责。

这些权利与义务可能包括监督施工过程、检查工程质量、提供技术咨询和解决争端等。

1.3 建设单位的权利与义务专用条款还明确规定了建设单位在监理合同中的权利与义务。

建设单位的权利可能包括要求监理人提供监理报告、签发工程进度支付证书等。

而义务方面,建设单位可能需要按时支付监理费用、提供相关资料和资源等。

1.4 异常情况的处理专用条款通常也会规定如何应对工程过程中的异常情况,如工程变更、工期延误、质量问题等。

这些条款旨在确保各方能够及时应对和解决问题,以减少不良影响。

2. 通用条款通用条款是适用于所有监理合同的普遍规定,以下是一些常见的通用条款:2.1 合同的解释和修改通用条款中通常会规定合同的解释和修改原则。

这些条款旨在明确各方对于合同规定的理解,以及在有需要的情况下如何对合同进行修改和补充。

2.2 争议解决机制为了解决合同履行过程中的争议,通用条款通常会规定相应的争议解决机制,如调解、仲裁或诉讼等。

这些机制旨在帮助各方妥善解决争议,以维护合同的有效性和权益。

2.3 合同的终止通用条款通常会明确规定合同的终止条件和程序。

施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)正规范本(通用版)

施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)正规范本(通用版)

施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)引言施工合同是建设工程中不可或缺的法律文件,规定了承包商和业主之间的权利和义务,保护了双方的合法权益。

本文将介绍施工合同的通用条款和专用条款,以及施工合同的法律特征。

一、施工合同通用条款施工合同的通用条款通常包括内容:1. 合同的目的和范围合同应明确规定承包商将要承担的工程范围、工作内容和工期等。

此条款的目的是确保双方对合同的理解一致,能够明确地识别出工程的范围和所需工作。

2. 建设工期和交付时间工期条款规定了建设工程的时间框架和完成日期。

交付时间条款则规定了承包商需要在何时完成施工并将工程交付给业主。

这些条款对于合同履行的时间要求具有重要意义。

3. 确定支付方式和费用本条款应明确双方关于支付合同价款的义务和方式。

通常情况下,合同价款将根据工程的进展和完成程度来支付。

此外,还需要规定变更工程的处理方式及费用的支付规定,以确保合同款项的公平支付。

4. 保证和担保责任施工合同通常要求承包商提供一定的保证和担保,以确保工程的质量和安全。

合同条款应规定承包商对工程质量的保证期限,并明确由于质量问题而造成的维修和修复责任。

5. 弃权和争议解决本条款规定了当发生争议时,双方同意通过谈判、调解或仲裁来解决争议。

双方应明确规定解决争议的程序和方式,以保证争议能够公平、及时地解决。

二、施工合同专用条款施工合同的专用条款是根据工程的特殊性而制定的,以确保合同能够更好地适应特定工程的需求。

是一些常见的施工合同专用条款:1. 施工规范和标准本条款规定了施工必须符合的规范和标准。

这些规范和标准可能来自法律法规、行业标准或业主的特定要求。

通过明确规定施工规范和标准,可以确保工程的质量和安全。

2. 变更和解除合同施工合同的变更和解除条款规定了双方可以根据实际情况对合同进行修改或解除的条件和程序。

变更和解除条款应明确双方的权利和义务,以便在需要时有条不紊地进行变更或解除。

3. 安全措施和责任本条款要求承包商采取必要的安全措施,确保工地的安全和施工人员的安全。

建筑合同通用条款和专用条款

建筑合同通用条款和专用条款

建筑合同通用条款和专用条款说到建筑合同,哎呀,很多人第一反应就是一堆让人头疼的法律条文,完全看不懂嘛。

建筑合同里面有两个很重要的部分,分别叫“通用条款”和“专用条款”。

这两个部分,虽然听起来很高深、很复杂,但说白了,就是为了让大家合作更顺利,不至于在建房子或者修路的过程中,双方互相吵架,甚至闹到法庭去。

今天咱们就来聊聊这两块儿,怎么样能让大家既懂又不累,明明白白地把房子建好,或者工程做完。

先说说这个“通用条款”吧,听名字就知道,这部分是“通用”的,基本上每个建筑工程都会有。

它们就像是你去餐馆点的菜单上那些“常见菜”,不管你点的是哪一道,老板都会拿出来。

举个简单的例子,“施工方必须按时完成工程”,这就是个典型的通用条款,几乎每个建筑合同里都有。

还有像“工程质量必须符合国家标准”这种话,听着都不陌生吧?通用条款的最大特点就是,它们在所有合同中都是一样的,给大家一个框架和基本的规则,确保每个人都不跑偏,明明白白地知道自己该干什么,不该干什么。

说到这里,可能有些人就会问了:“那如果是每个合同都一样,干嘛还要写那么多条款呢?”嘿嘿,这个问题问得好!通用条款的作用就是给大家一个大致的方向,保证大家在合作的时候,不会因为理解不同而引起争执。

比如,你跟我说‘必须按时完工’,但这个‘按时’到底是什么时候?是不是我想象中的时间?这个‘质量合格’到底能不能让我们放心?这些问题啊,可能就要通过专用条款来进一步澄清了。

所以,接下来咱们再说说这个“专用条款”。

说到这个,大家可得小心了,它可不像通用条款那样“随便”用的。

专用条款是根据具体的项目来定的,就是说每个工程的专属定制版。

比如,你承包了一个大桥的建设,那专用条款里就可能会规定一些特别的内容,比如“施工期间要注意避免对附近居民造成震动影响”,这种就跟你盖个小房子完全不一样。

而如果是盖房子的话,专用条款里可能就会写到:“请确保建材质量达到标准”,还有可能会特别提到“施工时不得影响附近的交通”之类的。

合同协议书专用通用条款

合同协议书专用通用条款

一、总则1.1 本合同协议书专用通用条款(以下简称“通用条款”)适用于所有与本合同协议书相关的合同条款,具有普遍约束力。

1.2 除非本合同协议书另有约定,本通用条款的条款内容均构成合同协议书的组成部分,与合同协议书正文具有同等法律效力。

二、定义与解释2.1 定义:本通用条款中的下列词语,除非上下文另有要求,具有以下含义:(1)“合同”指本合同协议书及所有附件、补充协议等。

(2)“当事人”指合同双方,包括但不限于甲方、乙方、丙方等。

(3)“标的物”指合同中所涉及的货物、服务、技术等。

(4)“违约”指当事人未履行合同约定的义务或违反合同约定。

(5)“争议”指当事人之间因合同履行而产生的分歧。

2.2 解释:本通用条款的条款内容如有歧义,由合同双方协商解决;协商不成的,按国家有关法律法规解释。

三、合同签订与生效3.1 合同签订:合同双方应在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下,签订本合同。

3.2 合同生效:合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

四、合同履行4.1 履行方式:合同双方应按照合同约定的内容和方式履行合同义务。

4.2 履行期限:合同双方应按照合同约定的期限履行合同义务。

4.3 履行地点:合同双方应按照合同约定的地点履行合同义务。

4.4 履行标准:合同双方应按照合同约定的标准履行合同义务。

五、违约责任5.1 违约责任:当事人一方违约,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。

5.2 违约金:当事人一方违约,应向对方支付违约金。

违约金数额由合同双方协商确定。

5.3 损害赔偿:当事人一方违约,给对方造成损失的,应承担损害赔偿责任。

六、争议解决6.1 争议解决方式:合同双方发生争议,应首先通过友好协商解决。

6.2 仲裁:协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向合同签订地的人民调解委员会申请调解。

6.3 诉讼:合同双方应按照我国《民事诉讼法》的规定,向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同解除7.1 合同解除条件:在以下情况下,任何一方均可解除合同:(1)合同双方协商一致解除合同;(2)一方当事人违约,另一方当事人要求解除合同;(3)不可抗力致使合同无法履行;(4)法律、法规规定的其他情形。

合同专用条款与通用条款(必备3篇)

合同专用条款与通用条款(必备3篇)

合同专用条款与通用条款第1篇合同的通用条款可以更改,只要双方当事人经过协商同意,合同的任一条款都可以进行变更。

但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的,认定为没有变更合同内容。

《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。

第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。

第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。

【版权声明】合同专用条款与通用条款第2篇合同的通用条款和专用条款如下:1.通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款;2.专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。

根据《民法典》第四百六十五条依法成立的合同,受法律保护。

依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外《民法典》第四百六十六条当事人对合同条款的理解有争议的,应当依据本法第一百四十二条第一款的规定,确定争议条款的含义。

合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的,对各文本使用的词句推定具有相同含义。

各文本使用的词句不一致的,应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。

合同专用条款与通用条款第3篇合同的通用条款可以更改,只要双方当事人经过协商同意,合同的任一条款都可以进行变更。

但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的,认定为没有变更合同内容。

根据2021年实施的《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。

第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。

第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。

合同协议书专用条款通用条款

合同协议书专用条款通用条款

合同协议书专用条款通用条款
合同协议书的专用条款和通用条款是相互补充和关联的。

通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。

它考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的实际需要,具有较强的普遍性和通用性,是通用于建设工程施工的基础性合同条款。

专用条款则是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。

它更注重考虑具体工程的实际需求和特殊情况,对通用条款进行细化和补充,具有更强的针对性和适用性。

在合同协议书中,专用条款和通用条款的地位和作用是不同的。

通用条款是基础性条款,适用于所有工程建设项目,其内容具有普遍性和通用性;而专用条款则是针对具体工程的特殊情况和需求进行细化和补充的条款,具有更强的针对性和适用性。

因此,在签订合同时,需要仔细审查通用条款和专用条款的内容,确保其符合自身利益和工程实际需求。

总之,合同协议书的专用条款和通用条款都是必不可少的部分。

它们相互补充和关联,共同构成了合同协议书的重要内容,为保障工程建设项目的顺利实施提供了重要的法律支持。

专用条款 协议书

专用条款 协议书

专用条款协议书专用条款协议协议书本协议由以下各方签署,有效期为从签署之日起一年,并可自动续签。

甲方(以下简称“公司”)地址:联系方式:乙方(以下简称“供应商”)地址:联系方式:鉴于,甲方为自身业务需要,需要与乙方达成合作,并订立本协议,以明确双方的权利、义务、责任和其他具体事项。

一、合作内容1.1 供应商同意向甲方提供特定的服务或货物,并按照甲方的要求进行规定的操作和交付。

1.2 甲方同意提供必要的支持和信息,以便供应商能够完成其合作内容。

二、价格和支付2.1 供应商同意按照双方协商达成的价格向甲方提供服务或货物。

2.2 甲方同意按照双方协商达成的支付方式和付款时间向供应商支付货款。

2.3 如甲方未按时支付款项,供应商有权要求甲方支付逾期费用或采取其他合法手段维护自身的合法权益。

三、服务质量和保证3.1 供应商保证其提供的服务或货物符合相关法律法规的要求以及双方协商约定的标准。

3.2 甲方有义务提供必要的信息和支持,以确保供应商能够按照双方约定的标准提供服务或货物。

3.3 如供应商未能按照协议要求提供服务或货物,甲方有权要求供应商进行必要的更正和补救,并保留追究供应商责任的权利。

四、保密条款4.1 供应商同意在合作过程中获取的与甲方业务相关的所有信息均为机密信息,不得向任何第三方泄露。

4.2 甲方同意在合作过程中获取的与供应商业务相关的所有信息均为机密信息,不得向任何第三方泄露。

4.3 本条款的保密义务在协议终止后仍然有效。

五、违约责任5.1 如一方违反协议的规定,应承担违约责任,并赔偿因此给对方造成的损失。

5.2 如一方违约导致合同无法履行,对方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。

5.3 双方同意,一旦发生违约情况,应以友好协商的方式解决争议,如协商无果,则提交有管辖权的法院解决。

六、法律适用和管辖6.1 本协议适用中华人民共和国的法律法规。

6.2 如双方发生争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,应提交有管辖权的人民法院解决。

合同协议书专用条款通用条款

合同协议书专用条款通用条款

一、总则1.1 本通用条款适用于本合同协议书(以下简称“本合同”)中未明确规定的条款。

1.2 本通用条款与本合同其他条款具有同等法律效力。

二、定义与解释2.1 定义本合同中,以下术语具有以下含义:(1)“合同双方”指本合同中的甲方和乙方。

(2)“合同标的”指本合同中约定的权利、义务和责任所涉及的具体事项。

(3)“合同履行期限”指合同双方约定完成合同标的的时间范围。

2.2 解释本合同的解释权归合同双方共同享有。

如有争议,应按照国家法律法规、行业惯例和合同双方的协商结果进行解释。

三、合同履行3.1 合同双方应按照本合同约定,全面履行各自的义务。

3.2 甲方应按照合同约定,按时、按质、按量完成合同标的。

3.3 乙方应按照合同约定,按时、按质、按量提供相关资料、设备、技术等。

3.4 合同双方应保持沟通,及时解决合同履行过程中出现的问题。

四、合同变更与解除4.1 合同双方如需变更或解除本合同,应协商一致,并以书面形式通知对方。

4.2 未经合同双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除本合同。

4.3 因不可抗力导致本合同无法履行或履行困难的,合同双方可协商解除合同,并按照国家法律法规处理。

五、违约责任5.1 任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。

5.2 违约方应承担的违约责任包括但不限于:(1)支付违约金;(2)赔偿对方因此遭受的损失;(3)采取补救措施,消除影响;(4)承担其他法律规定的责任。

六、争议解决6.1 合同双方在履行本合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。

6.2 协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他7.1 本合同未尽事宜,可由合同双方另行协商解决。

7.2 本合同一式两份,合同双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。

7.3 本合同专用条款与本通用条款不一致的,以专用条款为准。

7.4 本合同未尽事宜,按照国家法律法规和行业惯例执行。

甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________签订日期:________________签订地点:________________。

合同条款协议书专用条款

合同条款协议书专用条款

一、合同标的1. 本合同所指的标的为【具体标的物名称】,以下简称“标的物”。

2. 标的物的质量、数量、规格、型号、品牌等具体要求详见本合同附件。

二、交付及验收1. 甲方应在【具体日期】前将标的物交付给乙方。

2. 乙方应在收到标的物后【具体日期】内进行验收,如有异议应在验收期限内以书面形式向甲方提出。

3. 验收标准:以国家标准、行业标准或者双方约定的标准为准。

4. 如乙方在验收期限内未提出异议,视为标的物符合合同约定。

三、价格及支付方式1. 标的物的价格为【具体金额】,不含税。

2. 乙方应在本合同签订后【具体日期】内支付【具体金额】作为定金。

3. 甲方交付标的物后,乙方应在【具体日期】内支付剩余款项。

4. 支付方式:银行转账或现金支付。

四、违约责任1. 甲方违约责任:(1)如甲方未按约定时间交付标的物,应向乙方支付【具体金额】的违约金。

(2)如甲方交付的标的物不符合合同约定,乙方有权要求甲方退还已支付的款项,并赔偿因此造成的损失。

2. 乙方违约责任:(1)如乙方未按约定支付款项,应向甲方支付【具体金额】的违约金。

(2)如乙方拒绝接收标的物或未在约定时间内验收,应承担标的物保管责任,并赔偿因此造成的损失。

五、争议解决1. 本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决。

2. 如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他1. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

3. 本合同一式【具体份数】份,甲乙双方各执【具体份数】份。

甲方(盖章):________________________乙方(盖章):________________________代表人(签字):________________________代表人(签字):________________________签订日期:________________________附件:1. 标的物清单2. 验收标准3. 其他相关文件。

合同协议书,通用条款,专用条款顺序

合同协议书,通用条款,专用条款顺序

合同协议书,通用条款,专用条款顺序合同编号: [编号]甲方:地址:法定代表人:联系电话:乙方:地址:法定代表人:联系电话:鉴于甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,为明确双方权利义务,经协商一致,特订立如下《合同协议书》:关键信息项:通用条款1.1 合同目的:甲方与乙方签订本合同的目的是_________________________。

1.2 合同期限:本合同自_________________________起至_________________________止。

1.3 适用法律:本合同适用_________________________法律。

1.4 争议解决:如发生争议,双方应通过友好协商解决;协商不成,提交有管辖权的法院诉讼解决。

1.5 保密义务:双方应对在合同履行过程中获知的商业秘密和其他保密信息予以保密。

专用条款2.1 费用与支付:- 甲方应向乙方支付的费用为_________________________。

- 支付方式为_________________________。

2.2 履行义务:- 甲方的主要义务包括_________________________。

- 乙方的主要义务包括_________________________。

2.3 违约责任:- 任何一方未履行合同义务的,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿对方因此产生的损失。

2.4 终止与解除:- 本合同可以在双方协商一致的情况下提前终止。

- 若一方严重违反合同约定,对方有权解除合同。

附则本合同未尽事宜,由双方协商解决,并签订书面补充协议。

本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同期限届满或工作完成后终止。

甲方(盖章):______________________________ 乙方(盖章):______________________________日期:______________________________ 日期:______________________________(备注:本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

合同专用条款范本

合同专用条款范本

合同专用条款范本1.合同条款、合同协议书、专用条款、补充协议、通用条款具体是指什么1.合同条款是合同条件的表现和固定化,是确定合同当事人权利和内务的根据。

即从法律文书而言,合同的内容是指合同的各项条款。

因此,合同条款应当明确、肯定、完整,而且条款之间不能相互矛盾。

否则将影响合同成立,生效和履行以及实现订立合同的目的,所以准确理解条款含义有重要作用。

2.协议书有广义和狭义之分。

广义的协议书是指社会集团或个人处理各种社会关系、事务时常用的“契约”类文书,包括合同、议定书、条约、公约、联合宣言、联合声明、条据等。

狭义的协议书指国家、政党、企业、团体或个人就某个问题经过谈判或共同协商,取得一致意见后,订立的一种具有经济或其它关系的契约性文书。

协议书是应用写作的重要组成部分。

3.专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。

4.就是补充某个协议书的条款5.通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。

2.合同主要条款有哪些您好:我国《合同法》第十二条规定,合同的内容由当事人约定,一般包括以下条款:(一)当事人的名称或者姓名和住所;(二)标的;(三)数量;(四)质量;(五)价款或者报酬;(六)履行期限、地点和方式;(七)违约责任;(八)解决争议的方法。

当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。

《合同法》以上规定只是作为只是作为参考,当事人可以根据自己的实际需要增减有关条款。

但在实践中,以下这些条款是必须的:1、合同当事人的姓名,如果是法人,则需法人的名称。

必要时还可查看当事人的身份证或执照;2、合同标的:如果是买卖合同的话,需要说明货物的名称、规格型号、购买数量等;如果是提供劳务,则要说明劳务的类型、劳务的标准;3、价格:要注意货币单位;4、履行期限:超过履行期限会导致违约,甚至守约方可以解除合同;5、违约责任:一般约定违约金比例或损失赔偿办法;6、纠纷解决方式:约定是采用仲裁还是诉讼的方式。

合同通用条款和专用条款

合同通用条款和专用条款

合同通用条款和专用条款
合同通用条款。

1. 合同目的,本合同的目的是为了明确双方的权利和义务,确保合同的履行和有效性。

2. 合同签订日期,本合同自双方签字盖章之日起生效。

3. 合同期限,本合同的有效期为______年/月/日,到期后可协商续签。

4. 合同解除,若一方违反合同约定,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。

5. 合同变更,任何一方需变更合同内容,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。

6. 合同争议解决,双方发生争议应协商解决,协商不成的,提交______仲裁/法院解决。

合同专用条款。

1. 甲方,______(甲方名称)、法定代表人______,地址______。

2. 乙方,______(乙方名称)、法定代表人______,地址______。

3. 合同内容,______(具体合同内容,如购销合同、租赁合同等)。

4. 交付时间和地点,______(具体交付时间和地点)。

5. 付款方式和时间,______(具体付款方式和时间)。

6. 违约责任,一方违约应承担的责任和赔偿标准。

7. 其他条款,其他双方需特别约定的内容,如保密条款、违约金等。

以上为合同通用条款和专用条款的范本,具体内容可根据实际情况进行调整和完善。

希望对您有所帮助。

2专用条款、通用条款、协议书介绍

2专用条款、通用条款、协议书介绍

第一部分协议书承包人(全称):分包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

承包人指在总承包合同《协议书》中约定的被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

作为发包分包工程的承包人必须是依法取得各类施工总承包资质的企业。

分包人指在本合同《协议书》中约定的,被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

作为分包工程的分包人必须是依法取得专业承包资质的企业。

承包人和分包人的名称应完整准确,不应用简称,应该按照营业执照上的名称填写。

一、分包工程概况分包工程名称:应当按照总承包合同的工程全称以及专业分包工程的名称填写。

如:××工程电梯安装工程。

分包工程地点:应填写详细地点(××市××县××街××号)。

分包工程承包范围:指分包人分包的工程具体范围和内容。

如电梯工程,额定速度和额定载重量的电梯几部,是载客电梯、货运电梯还是病床电梯等,安装的部位、层高等都要一一写清楚。

二、工期开工日期:年月日竣工日期:年月日合同工期总日历天数:天。

参照《建设工程施工合同》协议书中的工期。

三、质量标准本分包工程质量标准双方约定为:这是一个核心内容。

工程质量标准必须达到国家规定的工程质量验收评定标准,且不得低于总包合同中的工程质量标准。

四、分包合同价款金额(大写):元(人民币)¥:元分包合同价款应填写双方确定的分包工程价款的金额,对于招标工程,合同价款即是中标价;对于非招标工程,合同价款由双方在工程量清单报价书或预算书的基础上协商确定。

合同通用条款和专用条款

合同通用条款和专用条款

合同通用条款和专用条款一、合同通用条款1. 定义和解释本合同中的专有名词、术语及表述应按照以下定义和解释进行理解:•甲方:指合同中的一方,即提供商品或服务的一方。

•乙方:指合同中的另一方,即购买商品或接受服务的一方。

•商品:指甲方根据合同约定向乙方提供的物品或产品。

•服务:指甲方根据合同约定向乙方提供的各种服务。

•价格:指乙方购买商品或接受服务应支付给甲方的金额。

•有效期:指合同中约定的商品或服务的有效期限。

•违约:指乙方未能履行合同约定的义务或达到合同约定的标准。

2. 合同签订1.本合同的签订必须经过甲方和乙方的双方认可,并以双方共同签字为准。

2.合同一经签署即具有法律效力,双方必须按照合同约定履行各自的义务。

3. 商品或服务的提供1.甲方应按照合同约定的时间和数量向乙方提供商品或服务。

2.商品或服务的质量应符合国家法律法规和相关标准的要求。

3.如乙方对商品或服务存在异议,应在接收后三个工作日内提出,并提供相应的证明材料。

4. 价格和支付1.乙方应按照合同约定的价格支付商品或服务费用。

2.支付方式可通过银行转账、支付宝或微信支付等方式进行。

3.如乙方未按时支付费用,甲方有权暂停或终止提供商品或服务。

5. 有效期和终止1.商品或服务的有效期应按照合同约定的时间进行。

2.如乙方需要终止合同,应提前通知甲方,并支付相应的违约金。

6. 违约责任1.如甲方未能按照合同约定向乙方提供商品或服务,甲方应支付相应的违约金。

2.如乙方未能按照合同约定支付费用,乙方应支付相应的违约金。

7. 争议解决1.本合同的争议应通过友好协商解决,如协商不成,则提交至有管辖权的法院处理。

二、专用条款1. 商品销售合同1.商品的质量:甲方保证所提供的商品符合国家法律法规和相关标准的要求。

2.商品的交付:甲方应按照合同约定的时间和地点将商品交付给乙方。

3.商品的售后服务:甲方应提供相应的售后服务,包括维修、退换货等。

2. 服务合同1.服务内容:明确约定甲方提供的服务内容、要求和标准。

通用专用条款协议书

通用专用条款协议书

通用专用条款协议书甲方(以下简称“甲方”):地址:法定代表人:联系电话:乙方(以下简称“乙方”):地址:法定代表人:联系电话:鉴于甲方与乙方就________________(具体事项)达成一致,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,订立本协议,以资共同遵守。

第一条协议目的1.1 本协议旨在明确甲乙双方在________________(具体事项)中的权利、义务和责任。

第二条协议内容2.1 甲方同意________________(具体事项)。

2.2 乙方同意________________(具体事项)。

2.3 双方应按照本协议约定的条件和方式履行各自的权利和义务。

第三条协议履行3.1 甲方应于________________(具体时间)前完成________________(具体事项)。

3.2 乙方应于________________(具体时间)前完成________________(具体事项)。

3.3 双方应保证履行本协议过程中的行为符合法律法规的规定。

第四条协议变更与解除4.1 双方可以协商一致,对本协议内容进行变更或补充。

4.2 如一方违反本协议约定,另一方有权要求解除本协议,并要求违约方承担相应的违约责任。

第五条违约责任5.1 如甲方未按本协议约定履行义务,应向乙方支付违约金________________(金额或比例)。

5.2 如乙方未按本协议约定履行义务,应向甲方支付违约金________________(金额或比例)。

第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决。

6.2 若协商不成,任何一方均可向________________(约定的仲裁机构或法院)提起仲裁或诉讼。

第七条其他7.1 本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。

7.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):_________________ 乙方(盖章):_________________法定代表人(签字):_________________ 法定代表人(签字):_________________签订日期:____年____月____日签订日期:____年____月____日签订地点:_________________ 签订地点:_________________。

什么是通用合同条款和专用条款,二者关系和适用方式如何确定

什么是通用合同条款和专用条款,二者关系和适用方式如何确定

什么是通用合同条款和专用条款,二者关系和适用方式如何确定为指导工程承、发包双方正确签订施工合同,住建部和国家工商总局制定了多个版本的《建设工程施工合同(示范文本),最新的是(GF-2017-0201)版。

该版示范文本中,合同由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分构成。

(1) 合同协议书。

2017版施工合同示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(2)通用合同条款。

通用合同条款是合同当事人根据《建筑法》《合同法》(已失效)等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

部分通用合同条款,可以认定为建筑行业的交易习惯。

交易习惯在合同交易领域的作用不言而喻,《合同法》规定交易习惯的法条共有9条。

第22条和第26条规定了承诺的方式和承诺的生效可以适用交易习惯进行判断;第60条和第92条规定了合同履行中的附随义务和合同权利义务终止后的后合同义务可以适用交易习惯进行判断;第61条和第125条规定了补充协议的确定和合同解释适用交易习惯进行判断;第163条、第293条和第368条分别规定了买卖合同、客运合同和保管合同中的一些附随义务适用交易习惯进行判断。

部分通用合同条款,被认定为建筑行业的交易习惯,在最高人民法院(2015)民提字第30号判决中已有所体现,也被各地法院所接受。

协议书专用条款通用条款顺序

协议书专用条款通用条款顺序

协议书专用条款通用条款顺序编号:_______________________第一条合同目的a. 明确合作内容① 本协议旨在明确甲乙双方在合作项目中的权利与义务。

② 合作内容包括但不限于产品开发、市场推广及技术支持。

③ 甲方负责提供必要的资源和支持,乙方负责具体执行与实施。

④ 双方应共同努力,实现项目目标,促进业务发展。

b. 增强双方合作① 本协议的签订将进一步加强甲乙双方的合作关系。

② 通过资源共享和信息互通,提升整体市场竞争力。

③ 定期召开项目进展会议,确保信息传递畅通。

④ 鼓励双方在合作中探索新的商业模式。

c. 促进利益共享① 合作过程中产生的利益将根据协议约定进行分配。

② 甲乙双方应在利益分配中保持公平、公正原则。

③ 利益分配的具体比例将在后续的补充协议中明确。

④ 积极推动合作成果的转化,实现共赢。

第二条保密条款a. 保密义务① 甲乙双方均应对在合作中获得的商业秘密和敏感信息承担保密责任。

② 保密信息包括但不限于技术资料、市场策略、客户信息等。

③ 双方不得向任何第三方披露保密信息,除非事先获得书面同意。

④ 保密义务在本协议终止后仍然有效,持续期限为三年。

b. 信息保护措施① 双方应采取合理的措施保护保密信息,防止泄露。

② 建立内部管理制度,限制保密信息的知晓范围。

③ 需定期对相关人员进行保密教育,提高保密意识。

④ 任何违反保密条款的行为均需承担相应的法律责任。

c. 信息归还与销毁① 在协议终止或解除后,双方应及时归还或销毁所有保密信息。

② 归还或销毁的方式需得到双方的确认。

③ 归还后需提供书面证明,确保信息处理的合规性。

④ 对于无法归还的信息,需进行有效的销毁记录。

第三条合同的变更与解除a. 合同变更① 任何一方需变更合同条款,应提前通知对方并协商一致。

② 变更内容应以书面形式记录,并由双方签字确认。

③ 变更协议生效后,双方应严格遵守新的约定。

④ 对于未经过变更程序的条款,仍应按原协议执行。

专用条款和协议书

专用条款和协议书

专用条款和协议书甲方:____________________乙方:____________________鉴于甲方与乙方就___________________(以下简称“项目”)达成合作意向,双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经协商一致,订立本专用条款和协议书。

第一条定义和解释1.1 本协议书中的“项目”指___________________。

1.2 “专用条款”是指本协议书中针对项目特别约定的条款。

1.3 “通用条款”是指本协议书中适用于所有项目的条款。

第二条合作内容2.1 甲方同意提供___________________,乙方同意接受并支付相应的费用。

2.2 乙方同意按照本协议书的规定,完成___________________。

第三条权利与义务3.1 甲方的权利与义务:3.1.1 甲方应保证提供___________________的合法性和有效性。

3.1.2 甲方应按照约定的时间和方式向乙方提供___________________。

3.2 乙方的权利与义务:3.2.1 乙方应按照约定的时间和方式支付___________________。

3.2.2 乙方应保证___________________的合法使用,不得用于非法目的。

第四条费用与支付4.1 双方同意,乙方应向甲方支付___________________的费用。

4.2 费用的支付方式为___________________。

第五条保密条款5.1 双方应对本协议书内容及在合作过程中知悉的对方商业秘密予以保密。

5.2 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方披露___________________。

第六条违约责任6.1 如一方违反本协议书的任何条款,应向对方支付___________________的违约金。

6.2 因违约给对方造成损失的,违约方应负责赔偿。

第七条争议解决7.1 双方因本协议书引起的或与本协议书有关的任何争议,应首先通过友好协商解决。

合同协议书专用条款

合同协议书专用条款

合同协议书专用条款这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!合同协议书专用条款甲方:____________乙方:____________一、合同背景与目的1.1 本合同由甲方与乙方签订,旨在规范双方在________领域的合作行为,明确双方的权利与义务,确保合作顺利进行。

二、合作内容2.1 甲方同意向乙方提供________服务/产品,乙方同意接受并支付相应的费用。

2.2 双方同意共同合作,实现________目标,并共享合作成果。

三、合同期限3.1 本合同自双方签字之日起生效,有效期为____年,自合同生效之日起计算。

3.2 如果双方在合同期满前达成续约意向,应签订书面续约协议,并明确续约期限及条款。

四、双方权利与义务4.1 甲方权利与义务(1)按照约定向乙方提供服务/产品,并保证服务/产品质量符合国家标准及乙方要求。

(2)未经乙方同意,不得将合同内容泄露给第三方。

(3)积极履行合同义务,确保合作项目的顺利进行。

4.2 乙方权利与义务(1)按照约定向甲方支付费用,并按照甲方的要求提供必要的配合与支持。

(2)不得干涉甲方的内部管理,但有权对甲方的服务/产品质量进行监督与检查。

(3)在合同期限内,不得与其他第三方就相同合作内容进行单独合作。

五、违约责任5.1 如甲方未按照约定提供服务/产品,或服务/产品质量不符合国家标准及乙方要求,甲方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

5.2 如乙方未按照约定支付费用,或未履行合同义务,乙方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他条款7.1 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

协议书通用条款和专用条款模板

协议书通用条款和专用条款模板

一、协议书通用条款1. 总则1.1 本协议书适用于本项目的所有合同当事人,包括但不限于甲方(建设单位)、乙方(施工单位)、丙方(监理单位)等。

1.2 本协议书依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规及相关政策制定。

1.3 本协议书自双方签字盖章之日起生效,具有法律效力。

2. 工程概况2.1 工程名称:____________________2.2 工程地点:____________________2.3 工程规模:____________________2.4 工程类别:____________________2.5 工程总投资:____________________3. 工期3.1 工程开工日期:____________________3.2 工程竣工日期:____________________3.3 工期延误责任及赔偿:____________________4. 工程质量4.1 工程质量标准:____________________4.2 工程验收标准:____________________4.3 工程质量保证期:____________________5. 工程造价5.1 工程造价:____________________5.2 工程造价调整:____________________5.3 工程结算:____________________6. 付款方式6.1 付款方式:____________________6.2 付款比例:____________________6.3 付款时间:____________________7. 材料设备供应7.1 材料设备供应:____________________7.2 材料设备质量:____________________7.3 材料设备验收:____________________8. 管理人员8.1 管理人员:____________________8.2 管理人员职责:____________________8.3 管理人员考核:____________________9. 争议解决9.1 争议解决方式:____________________9.2 争议解决机构:____________________9.3 争议解决期限:____________________10. 其他10.1 本协议书未尽事宜,由双方另行协商解决。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第一部分协议书承包人(全称):分包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

承包人指在总承包合同《协议书》中约定的被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

作为发包分包工程的承包人必须是依法取得各类施工总承包资质的企业。

分包人指在本合同《协议书》中约定的,被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

作为分包工程的分包人必须是依法取得专业承包资质的企业。

承包人和分包人的名称应完整准确,不应用简称,应该按照营业执照上的名称填写。

一、分包工程概况分包工程名称:应当按照总承包合同的工程全称以及专业分包工程的名称填写。

如:××工程电梯安装工程。

分包工程地点:应填写详细地点(××市××县××街××号)。

分包工程承包范围:指分包人分包的工程具体范围和内容。

如电梯工程,额定速度和额定载重量的电梯几部,是载客电梯、货运电梯还是病床电梯等,安装的部位、层高等都要一一写清楚。

二、工期开工日期:年月日竣工日期:年月日合同工期总日历天数:天。

参照《建设工程施工合同》协议书中的工期。

三、质量标准本分包工程质量标准双方约定为:这是一个核心内容。

工程质量标准必须达到国家规定的工程质量验收评定标准,且不得低于总包合同中的工程质量标准。

四、分包合同价款金额(大写):元(人民币)¥:元分包合同价款应填写双方确定的分包工程价款的金额,对于招标工程,合同价款即是中标价;对于非招标工程,合同价款由双方在工程量清单报价书或预算书的基础上协商确定。

双方也可以约定用外币表示合同价款。

五、组成分包合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.1款的规定一致。

六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

《专用条款》中没有具体约定的事项,均按《通用条款》执行七、分包人向承包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务八、承包人向分包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务九、分包人向承包人承诺履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任十、合同生效本合同订立地点:本合同双方约定后生效,并报建设行政主管部门备案。

建设部令第124号《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第10条第2款规定:“分包工程发包人应当在订立合同后7个工作日内,将合同送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

分包合同发生重大变更的,分包工程发包人应当自变更后7个工作日内,将变更协议送原备案机关备案。

”如果双方不约定合同生效条件,可填写为:“本合同双方约定双方签字盖章后生效,并报建设行政主管部门备案。

”合同订立地点应填写双方签字盖章时所在的城市及区(县)。

承包人:分包人:住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:电子邮箱:电子邮箱:第二部分通用条款一、总则1 词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1 总包合同:指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同,由协议书、通用条款和专用条款组成。

1.2 分包合同:指承包人与分包人之间为实施、完成并保修分包工程所订立的合同,由通用条款第2.1款所列的文件组成。

1.3 通用条款:指根据法律、法规、规章、相关文件规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。

如果双方在专用条款中没有具体约定,均按通用条款执行。

1.4 专用条款:指承包人与分包人根据法律、法规、规章及相关文件规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.5 发包人:指在总包合同协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.6 发包人代表:指发包人指定的履行总包合同的代表,其具体人选和职权在总包合同专用条款中约定。

1.7 承包人:指在总包合同协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.8 承包人代表:指承包人在总包合同专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.9 监理工程师:指发包人委托的负责工程监理的单位委派的监理工程师,其具体人选和职权在总包合同专用条款中约定。

1.10 分包人:指在本合同协议书约定的,被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

分包人指与承包人签订建设工程施工专业分包合同的当事人。

分包人的主体资格必须是在工商行政管理部门办理登记注册手续取得法人营业执照并拥有注册资本、净资产、专业技术人员、技术设备和已完成专业工程业绩等资质条件申请资质,经审查合格,取得相应等级的专业承包资质的企业。

承包人分包工程必须经工程项目发包人同意。

禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

分包人依法合并、分立或被其他单位兼并,都是分包人的合法继承人,应当重新核定资质等级,并继续履行合同。

1.11 分包人代表:指分包人专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.12 分包工程:指承包人和分包人在本合同协议书中约定的承包范围内的工程。

1.13 合同价款:指承包人和分包人在本合同协议书中约定,承包人用以支付分包人按照分包合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.14 追加(或减少)合同价款:指在本合同履行中发生需要增加(或减少)合同价款的情况,经承包人确认后按计算合同价款的方法增加(或减少)的合同价款。

1.15 费用:指不包含在合同价款之内的应当由承包人或分包人承担的经济支出。

1.16 工程量清单:指表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。

1.17 综合单价:指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润,并考虑风险因素。

1.18 计价依据:指工程估算指标、概算定额(概算指标)、预算定额、费用定额、工期定额、补充定额、建设工程工程量清单计价规范、消耗量定额、施工机械台班费用定额、施工机械台班费用编制规则、概算定额单位估价表、预算定额单位估价表、人工单价、材料和设备价格以及有关工程造价调整规定等。

1.19 工期:指承包人和分包人在本合同协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。

1.20 开工日期:指承包人和分包人在本合同协议书中约定,分包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.21 竣工日期:指承包人和分包人在协议书中约定,分包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.22 图纸:指由承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

1.23 施工场地:指由承包人提供的用于分包工程施工的场所,以及承包人在现场总平面图中具体指定的供分包人施工使用的任何其他场所。

1.24 施工机械:指分包人临时带入现场用于工程施工的仪器、机械、运输工具和其他物品,但不包括用于或安装在分包工程中的材料设备。

1.25 书面形式:指分包合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1.26 违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.27 索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

1.28 不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.29 小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。

时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。

时限的最后一天的截止时间为当日24时。

6 总包合同6.1 承包人应提供总包合同(有关承包工程的价格内容除外)供分包人查阅。

当分包人要求时,承包人应向分包人提供一份总包合同(有关承包工程的价格内容除外)的副本或复印件。

分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格内容除外)。

6.2 除本合同专用条款另有约定外,分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任,同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。

6.3 分包人必须服从承包人转发的发包人或监理工程师与分包工程有关的指令。

未经承包人允许,分包人不得以任何理由与发包人或监理工程师发生直接工作联系。

分包人不得直接致函发包人或监理工程师,也不得直接接受发包人或监理工程师的指令。

如分包人与发包人或监理工程师发生直接工作关系,将视为违约,并承担违约责任。

由于总包合同是主合同,专业分包合同是从合同,所以,分包人应当了解总包合同。

分包合同内容出现与总包合同不一致时,应当以总包合同为准。

承包人应当允许分包人查阅总包合同除工程价款以外的任何内容,如果分包人需要,承包人应当向分包人提供一份不含工程价款内容的总包合同。

分包人与承包人之间建立合同关系,而与发包人没有合同关系,因此,分包人不能绕过承包人与发包人发生任何直接工作关系,否则,视为分包人违约。

另外,双方可以在《专用条款》中更改或另行约定分包人与承包人的关系。

二、合同主体9 承包人9.1 承包人应按合同约定完成下列工作:(1) 向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料,向分包人提供具备施工条件的施工场地。

(2) 按本合同专用条款约定的时间,组织分包人参加发包人组织的图纸会审,向分包人进行设计图纸交底。

(3) 提供本合同专用条款中约定的设备和设施。

(4) 随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。

(5) 负责整个施工场地的管理工作,协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合,确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。

(6) 本合同到工程所在地建设行政主管部门备案工作。

相关文档
最新文档