工程索赔的资料
建筑工程索赔资料
![建筑工程索赔资料](https://img.taocdn.com/s3/m/78c9248ddb38376baf1ffc4ffe4733687e21fcba.png)
建筑工程索赔资料
建筑工程索赔资料主要包括以下几个方面:
1. 施工合同:索赔方应提供与建筑工程有关的施工合同,包括
合同编号、签订日期、合同金额、双方约定的工程范围和工期等信息。
2. 工程变更和调整:索赔方需要提供工程变更和调整的相关文件,包括变更通知书、变更协议、工程调整确认书等。
3. 技术资料:索赔方应提供与索赔事项相关的技术资料,包括
设计文件、图纸、规范、技术要求等。
4. 工程验收和交付:索赔方需提供工程验收和交付的相关文件,包括验收记录、竣工验收报告、交付书等。
5. 施工质量问题:索赔方应提供与施工质量问题相关的证据材料,如施工不合格报告、整改通知书、质量验收意见等。
6. 违约责任:索赔方需要提供相关违约责任的证明材料,如违
约通知书、解除合同通知书、违约金计算、索赔要求等。
7. 索赔要求:索赔方需要清晰地陈述索赔的内容和理由,并提
供相应的索赔金额计算、索赔依据等。
8. 附加证据:索赔方可以提供其他相关的证据材料,如施工记录、施工纪实照片、勘验报告等,以进一步支持索赔要求。
以上是一些常见的建筑工程索赔资料,具体需要提供哪些资料,还要根据具体的索赔情况和合同约定来确定。
建议您在准备索赔资
料时,咨询专业的法律机构或律师,以确保索赔资料的完整性和合
法性。
建筑工程索赔资料
![建筑工程索赔资料](https://img.taocdn.com/s3/m/c7171d60ae45b307e87101f69e3143323968f590.png)
建筑工程索赔资料建筑工程索赔资料一、引言二、合同文件1. 建筑合同:包括合同原文、合同变更和补充协议等文件,必须清晰地详细描述了双方的权利和义务。
2. 工程报价和支付记录:包括工程报价文件、付款记录、发票和收据等,用于证明工程的价值和支付情况。
3. 工程进度计划和变更记录:记录工程的进度安排和变更情况,能够清楚地展示工程是否按照计划进行,以及变更是否符合合同规定。
4. 工程设计图纸和规范:包括施工图、结构图、设备图和安装图等,能够证明工程的设计要求和合格标准。
三、施工记录1. 施工日志:详细记录了每天的施工情况,包括施工日期、施工内容、施工人员和设备等信息。
2. 现场照片和视频:用于记录工程施工过程中的情况,包括施工质量、安全问题和工程进展等。
3. 质量检测报告:包括土方、混凝土、钢筋、灰饼和砂浆等的质量检测报告,用于证明工程材料的质量是否符合合同要求。
4. 施工记录表和缺陷报告:记录工程施工过程中出现的问题和缺陷,以及相应的处理和修复情况。
四、索赔申请资料1. 索赔说明书:详细说明索赔的事实、依据和要求,包括索赔金额计算和索赔依据的引用。
2. 相关证据材料:包括上述合同文件、施工记录和检测报告等,用于证明索赔的合理性和必要性。
3. 证人证言:如有需要,可以提供与工程相关的证人证言,用于支持索赔的事实和依据。
五、以上所列资料是建筑工程索赔所需的基本要素,提供充分、合法的资料是保障索赔权益的重要一环。
当发生建筑工程纠纷时,应及时收集整理这些资料,并寻求法律和专业意见,以确保索赔的成功。
以上是建筑工程索赔资料的详细说明,希望能够对你有所帮助。
工程合同外索赔有哪些资料
![工程合同外索赔有哪些资料](https://img.taocdn.com/s3/m/58207c62b80d6c85ec3a87c24028915f804d84d4.png)
工程合同外索赔有哪些资料1. 索赔通知函应发出一份正式的索赔通知函给相关方,明确指出索赔的原因、金额以及期望的解决方案。
这份通知函应当及时发送,并按照合同约定的时间框架内完成。
2. 合同文本及附件提供完整的合同文本,包括所有相关的附件、变更单、补充协议等,以证明索赔内容确实属于合同之外的事项。
3. 变更指令或工程指令如果索赔是由于业主或其他方面的变更指令导致的,应提供相应的书面指令作为支持。
4. 现场日志和施工日记详细记录施工现场的每日情况,特别是那些可能导致额外费用的事件,如天气变化、设计变更、材料延迟等。
5. 照片和视频资料用图像和视频记录现场情况,特别是那些可能引起争议的场景,如施工现场的条件、材料损坏、进度延误等。
6. 进度计划和实际进度报告提供原始的进度计划与实际进度的对比报告,以证明项目延误及其对成本的影响。
7. 成本分析和预算报告提供详细的成本分析报告和预算报告,展示原合同范围外增加的成本。
8. 第三方评估报告如果有必要,可提交由专业第三方机构提供的评估报告,以客观证明索赔的合理性。
9. 法律文件和裁决书如果涉及法律程序,应包含所有相关的法律文件、裁决书或判决书。
10. 通信记录保留所有与索赔有关的沟通往来记录,包括电子邮件、传真、会议纪要等,以证明双方对于索赔事项的讨论和协商过程。
11. 发票和付款凭证提供所有相关的发票和付款凭证,证明已经发生的额外费用和投入。
12. 专家证言在某些情况下,可能需要行业专家的证言来支持索赔的理由和额外费用的合理性。
13. 其他支持性文件根据具体情况,还可能需要其他类型的支持性文件,如供应商报价、运输记录、仓储费用单据等。
公路工程索赔简介
![公路工程索赔简介](https://img.taocdn.com/s3/m/d96aa96fe3bd960590c69ec3d5bbfd0a7956d598.png)
公路工程索赔简介在公路建设中,由于多种因素的不可避免影响,施工过程中很可能会出现各种问题和难题。
这时,施工人员就需要进行索赔以获取应有的赔付。
但是,由于索赔体系较为复杂,很多人对其具体内容并不清楚。
本文旨在介绍公路工程索赔的相关内容,帮助读者对其进行深入了解。
索赔的定义和类型索赔是指在工程建设完成过程中,由于不可预见的原因,施工方遭受到了财务损失,需要寻求补偿的一种行为。
在公路建设中,索赔主要包括:•预算索赔:施工方在投标时提交的预算和实际施工所花费的费用不匹配,需要求得差价的一种索赔。
•工期索赔:指由于建设过程中发生意外事件或非施工方原因导致工期延误而产生的索赔。
•现场索赔:施工方在建设过程中,因现场环境或其他方面的原因蒙受经济损失的索赔。
•品质索赔:指经检验合格后在使用过程中发生质量问题而导致的索赔。
索赔的适用条件在公路建设索赔中,适用条件较为严格。
基本上需要满足以下几个条件:1.以合同作为依据:施工方提出的索赔必须基于建设合同,依据相应的规定和约定进行。
2.发生索赔的原因必须属于可索赔原因:索赔原因必须为非施工方原因,而又是合同规定中可以索赔的。
3.合法索赔程序:索赔必须按照合法的程序和程序进行,包括提报索赔申请和相关证明文件等。
索赔的流程和步骤在进行索赔的流程和步骤方面,需要注意以下几个方面:1.提交索赔申请:施工方首先需要识别索赔原因,并按照约定程序提交索赔申请。
提交索赔申请需要提供必要的证明文件和相关的调查材料。
2.相关人员核实:建设单位会安排相应的人员对施工方提出的索赔进行核实和审核,判断索赔是否符合合同规定和索赔条件。
在这一过程中,建设单位可能会要求施工方在现场提供更多的信息和资料。
3.确认索赔金额:在索赔经过审核并认定有效后,建设单位会确认索赔的具体金额,并与施工方协商并签署确认书。
4.进行赔付:在确认签署后,建设单位会按照协议和确认书上的要求进行赔付,完成索赔流程。
索赔过程中的注意事项在公路施工索赔过程中,需要注意以下几点:1.合同的重要性:索赔必须与建设合同进行对照,遵守合同规定和约定。
建筑工程索赔资料
![建筑工程索赔资料](https://img.taocdn.com/s3/m/dfa9fad3b9f67c1cfad6195f312b3169a451ea2f.png)
建筑工程索赔资料
【建筑工程索赔资料】
一、引言
二、索赔背景
(此处填写索赔背景,包括项目地点、工程概况、合同约定等)三、索赔声明
(此处填写索赔声明,明确索赔原因、索赔金额等)
四、索赔依据
1:合同及合同条款
(此处列出合同及合同条款,注明与索赔相关的条款)
2:工程变更指令
(此处列出工程变更指令,包括变更内容、变更日期等)
3:施工进度计划
(此处列出施工进度计划,注明实际进度与计划进度的差异)4:工程量清单及图纸
(此处列出工程量清单及图纸,注明与索赔相关的项目)
五、索赔计算
(此处填写索赔计算方法,包括工程量计算、价格计算等)
六、索赔证据
1:合同及补充协议
(此处列出相关合同及补充协议,注明与索赔相关的条款)
2:变更指令
(此处列出变更指令及相关文件,注明与索赔相关的内容)
3:工程进度记录
(此处列出工程进度记录文件,注明实际进度与计划进度的差异)
4:实际施工记录
(此处列出实际施工记录文件,注明与索赔相关的项目)
5:工程质量检测报告
(此处列出工程质量检测报告文件,注明与索赔相关的内容)
七、索赔程序
(此处填写索赔程序,包括提出索赔申请、协商解决、仲裁申请等)
八、索赔金额及要求
(此处填写索赔金额及具体要求,包括赔偿金额、延期补偿、材料费用等)
九、附件
(此处列出相关附件清单,如合同、工程变更指令、工程量清单、图纸、进度记录、质量检测报告等)
十、法律名词及注释
(此处列出本文档中出现的法律名词及其注释,以便读者理解并使用)
十一、结束声明。
工程索赔的资料
![工程索赔的资料](https://img.taocdn.com/s3/m/0ed199d56037ee06eff9aef8941ea76e58fa4aa3.png)
⼯程索赔的资料1例:某⼟⽅⼯程,承包商在合同标明有松软⽯的地⽅没有遇到松软⽯,因⽽⼯期提前⼀个⽉。
但在合同另⼀未标明有坚⽯的地⽅遇到坚⽯致使⼯程延期6个⽉,从⽽导致其他⼯作推延⾄⾬季进⾏,影响⼯期2个⽉,⼯程进⾏过程中,因为承包商租赁的机械出现问题,导致⼯期延误,影响了业主的其他⼯程,后来业主⼜要求删减⼟⽅3万⽅。
请问,如果你作为承包商,你如何处理此事?(讨论)索赔——概念发⽣的原因——索赔产⽣成因和分类怎样索赔——索赔的程序和⽅法要索赔哪些内容——费⽤的计算业主可以向承包商索赔吗?——反索赔另:⾮施⼯⽅的原因出现的问题,施⼯⽅⾃⼰承担吗?能否索赔、怎样索赔究竟由谁来决定,如果双⽅都不同意呢?索赔的基本概念索赔是在合同的履⾏过程中,作为合同中合法的权利⼀⽅,因对⽅不履⾏或未能正确履⾏合同所规定的义务⽽受到损失,向对⽅提出赔偿要求,这⼀赔偿要求可以是费⽤补偿或时间延长。
索赔承包商业主☆反索赔业主承包商合同甲⼄双⽅权利义务对等。
如⼀⽅不履⾏合同中要求的某些义务就构成了违约⾏为,另⼀⽅即可要求补偿,我们可以将索赔看作⼀种维权要求补偿的⾏为,⽽不是处罚。
2某深基坑⼟⽯⽅开挖过程中,⼤明建设有限责任公司(简称⼤明公司)在合同标明有松软⽯的地⽅没有遇到松软⽯,因此⼯期提前2个⽉。
但在合同中另⼀未标明有坚硬岩⽯的地⽅遇到更多的坚硬岩⽯,开挖⼯作变得更加困难,⼯期因此拖延了3个⽉。
由于⼯期拖延,使得施⼯不得不在⾬季进⾏,⼜影响⼯期2个⽉。
本⼯程的总监理⼯程师叫张三。
为此承包商于2005年7⽉10⽇提出索赔。
问题:(1)该项施⼯索赔能否成⽴?为什么?(2)在该索赔事件中,应提出的索赔内容包括哪些⽅⾯?(3)在施⼯索赔中通常可以作为索赔证据的有哪些?(4)⼤明公司提供的索赔⽂件包括哪些?(5)请协助⼤明公司拟定⼀份索赔通知。
(1)答;该项施⼯索赔成⽴,因为施⼯中在合同未标明有坚硬岩⽯的地⽅遇到更多的坚硬岩⽯,属于施⼯现场的施⼯条件与原来的勘察有很⼤差异,属于业主的责任范围。
工程索赔的名词解释
![工程索赔的名词解释](https://img.taocdn.com/s3/m/d240259bac51f01dc281e53a580216fc700a5339.png)
工程索赔的名词解释工程索赔是指在建筑、工程或相关项目中,合同当事人因为合同约定未能达到的条件或因工程变更而引起的财务或时间损失所提出的补偿要求。
工程索赔通常涉及评估工期延误、额外成本以及其他相关损失。
一、背景介绍在任何工程项目中,许多因素可能导致工期延误或额外的成本支出。
这些因素包括:设计变更,施工期间的地质条件变化,法律法规的变化,恶劣天气条件,工人罢工等等。
由于这些因素的不可预测性和无法控制性,工程索赔在工程实践中变得非常普遍。
二、工程索赔的分类工程索赔可以按照以下几个方面进行分类:1. 期权索赔期权索赔是指承包商或供应商因为工期被延误而要求补偿的形式。
这种索赔通常是基于合同规定的完成时间,如果实际工期超过合同规定的工期,承包商或供应商可以提出索赔要求,以弥补由此引起的任何额外成本。
2. 资金索赔资金索赔是指承包商或供应商因为无法按照合同约定或支付条件收到应有的付款而提出的索赔。
资金索赔可以因为拖延付款、付款额度的调整或变更等原因而出现。
3. 变更索赔变更索赔是指承包商或供应商因为遭受额外成本或损失而提出的索赔。
这种索赔通常是由于业主要求进行设计、规格、工期或范围的变更而引起的。
承包商或供应商可以提出索赔以弥补由这些变更引起的额外成本。
4. 法律索赔法律索赔是指承包商或供应商因为受到侵权、违约或其他法律问题的损害而提出的索赔。
这种索赔可能与合同、保险、工伤或其他相关法律事宜有关。
三、工程索赔的解决方法工程索赔的解决方法通常包括以下几种:1. 协商解决双方当事人可以通过对话和协商来解决工程索赔。
这种方法可以减少成本和时间,同时也减少了双方之间的争议。
在协商解决的过程中,双方可以达成妥协并得到相对合理的补偿。
2. 仲裁解决如果协商解决失败或一方不同意协商解决,可以选择进行仲裁。
仲裁是一种非正式的争议解决方法,通过由中立的第三方仲裁员进行听证并最终做出决定来解决争议。
3. 诉讼解决如果仲裁也不能解决争议,当事人可以选择通过法院诉讼来解决工程索赔。
工程索赔范本
![工程索赔范本](https://img.taocdn.com/s3/m/eedd98f7970590c69ec3d5bbfd0a79563d1ed46a.png)
工程索赔范本
在工程项目中,由于各种不可抗力因素,可能会出现一些额外的费用或者损失,这就需要进行索赔。
以下是一份工程索赔范本,可供参考使用:
一、索赔原因:
在进行工程项目过程中,由于以下原因导致了额外费用或者损失,特此提出索赔:
1. xxx原因;
2. xxx原因;
3. xxx原因。
二、索赔项目及金额:
根据上述索赔原因,我们计算出以下项目及金额:
1. 人工费用:xxx元;
2. 材料费用:xxx元;
3. 设备租赁费用:xxx元;
4. 工期延误损失费用:xxx元;
5. 其他费用:xxx元。
合计:xxx元。
三、索赔证据:
1. 合同约定及相关文件;
2. 实际支出凭证;
3. 工程日志记录;
4. 其他相关证据。
四、索赔要求:
我们希望通过此次索赔,得到以下补偿及处理:
1. 确认索赔金额并尽快支付;
2. 对工程进度及后续合作做出相应调整;
3. 保持双方良好合作关系。
五、法律责任:
根据合同相关条款,如果未能得到合理回应及补偿,我们将保留采取法律手段维护自身合法权益的权利。
六、责任方回复及处理:
请责任方在收到此索赔函后,尽快进行核实及答复,并在合理时间内给予回应及处理。
以上就是一份工程索赔范本,希望能够对工程项目中可能出现的索赔情况提供参考。
如有疑问或需进一步协商,请及时联系,谢谢!。
施工项目总包退场用来索赔的资料
![施工项目总包退场用来索赔的资料](https://img.taocdn.com/s3/m/bafddd430a4e767f5acfa1c7aa00b52acec79c57.png)
施工项目总包退场用来索赔的资料下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!施工项目总包退场用来索赔的资料在施工项目总包退场过程中,索赔是一个重要的环节。
工程索赔的资料有哪些
![工程索赔的资料有哪些](https://img.taocdn.com/s3/m/cb0289c34b35eefdc9d333bc.png)
一、工程索赔的资料要哪些工程索赔资料的准备包括索赔信、索赔报告、附件三部分。
1、索赔信索赔信是一封承包商致业主或其代表的简短信函,应提纲挈领地把索赔文件的各部分贯通起来。
索赔信包括(1)说明索赔事件;(2)列举索赔理由;(3)提出索赔金额与理由;(4)索赔附件说明。
2、索赔报告索赔报告是索赔材料的正文,一般包括三个主要部分。
a、报告的标题报告的标题应言简意明地概括出索赔的核心内容。
b、事实与理由该部分陈述客观事实,合理引用合同规定,建立事实与索赔损失间的因果关系,说明索赔的合理合法性。
c、损失与要求索赔金额与工期在此只需列举各项明细数字及汇总即可。
编制索赔报告时应注意以下几方面:(1)对索赔事件要叙述清楚明确,避免采用“可能”、“也许”等估计猜测性语言,造成索赔说服力不强。
(2)报告中要强调事件的不可预见性和突发性,并且承包商为避免和减轻该事件的影响和损失已尽了最大的努力,采取了能够采取的措施,从而使索赔理由更加充分,更易于对方接受。
(3)责任要分析清楚,报告中要明确对方的全部责任。
(4)计算索赔值要合理、准确。
要将计算的依据、方法、结果详细说明列出,这样易于对方接受,减少争议和纠纷。
3、附件内容(1)索赔报告中所列举事实、理由、影响等证明文件和证据;(2)详细计算书,为简明起见,也可以用大量图表、事件的发生。
二、索赔程序:(1)索赔事件发生后28天内,向监理工程师发出索赔意向通知。
(2)发出索赔意向通知后的28d内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。
(3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28d内给予答复。
(4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28d内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。
(5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。
在索赔事件终了后28天内,向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
工程索赔过程中需要搜集哪些证据
![工程索赔过程中需要搜集哪些证据](https://img.taocdn.com/s3/m/bd1e8378a88271fe910ef12d2af90242a895ab74.png)
工程索赔过程中需要搜集哪些证据在施工合同的履行过程中,引起工程索赔的原因很多,再详细的施工合同都无法避免索赔事件的发生。
无论是何种索赔,要想索赔成功,索赔证据是最重要的,没有证据或证据不足,索赔是难以成功的。
那么工程索赔过程中需要搜集哪些证据呢?接下来我就来为大家解答。
一、工程索赔过程中需要搜集哪些证据(一)合同文件。
包括合同文本及其附件、合同补充协议、招标文件及其澄清文件、投标报价文件、中标通知书、合同图纸、工程量清单、技术规范等。
(二)施工过程资料文件、会议纪要及来往函件。
包括工程报建报监资料、试(检)验报告、施工管理记录、施工进度计划及进度修改计划、施工过程记录、检验批、分项、分部质量验收记录、竣工验收资料、现场气象记录、材料进场记录、人员设备安排计划和实际记录、各类工程会议纪要、施工单位与业主、监理单位的往来函件等。
(三)工程照片、录像。
包括工程进度照片录像、隐蔽工程覆盖前的照片录像、工程损坏的照片录像、返工的照片录像等。
(三)财务会计核算资料、报表及往来凭证。
包括工程款收款凭证、索赔款月报表、工人工资表、材料设备采购单等。
(五)市场行情资料。
包括官方公布的工程信息价、生产单位发布的产品市场价格、中央银行公布的外汇汇率等资料。
(六)政策法规文件。
指工程所在地适用的法律及工程所在地政府发布的对工程有影响的政府文件。
二、如何处理施工单位的工程索赔纠纷处理施工单位的工程索赔纠纷:(一)要及时发现索赔机会;(二)签商好合同协议;(三)对口头变更指令要得到确认;(四)及时发出索赔通知书;(五)索赔事件论证要充足;(六)索赔计算方法和款额要适当。
三、工程施工索赔需要注意哪些事项?(一)施工索赔须注意1、索赔时效。
索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。
2、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。
3、施工索赔实现的关键是承包人的证据确实充分。
4、施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。
索赔应提交的资料
![索赔应提交的资料](https://img.taocdn.com/s3/m/df31f5a5112de2bd960590c69ec3d5bbfd0ada1f.png)
索赔应提交的资料一、索赔前的准备1. 个人身份证明:包括身份证、护照、驾驶证等有效身份证件的复印件。
2. 事故发生地点的证明:如事故发生地的照片、视频、交通监控录像等。
3. 相关证据:如事故发生时的照片、视频、事故现场勘察报告、事故证人证言等。
4. 医疗证明:如事故导致人身伤害的,应提供医院诊断证明、治疗记录、住院病历等。
5. 财产损失证明:如事故导致财产损失的,应提供相关购买凭证、维修费用发票、报废证明等。
6. 资料备份:将以上资料进行备份,以防丢失。
二、索赔申请材料1. 事故索赔申请书:包括事故经过的描述、索赔要求、联系方式等。
2. 事故认定书:如有交通事故认定书的,应将认定书原件或复印件一并提交。
3. 保险合同:包括车辆保险合同、人身保险合同等的复印件。
4. 交警部门出具的相关证明:如交通事故立案证明、事故责任认定书等。
5. 医疗证明材料:如医院诊断证明、治疗记录、住院病历等的复印件。
6. 财产损失证明材料:如购买凭证、维修费用发票、报废证明等的复印件。
7. 证人证言:如有事故证人的,应提供其证言的书面材料或录音、录像等证据。
8. 其他相关证据:如事故相关的照片、视频、事故现场勘察报告等。
三、索赔过程中的注意事项1. 保留好索赔材料的原件和复印件。
2. 根据保险公司的要求,按时提交索赔材料。
3. 如有需要,及时提供补充证据和资料。
4. 注意保持与保险公司的沟通畅通,及时了解索赔进展。
5. 如有不明确或有异议的地方,及时与保险公司沟通解决。
四、索赔后的跟进1. 关注索赔进展情况,及时跟进保险公司的处理结果。
2. 如有异议,可咨询专业律师或相关机构,寻求法律援助。
3. 如保险公司拒绝索赔或不满意索赔结果,可考虑提起诉讼或申请仲裁。
五、总结索赔应提交的资料是保障索赔成功的重要环节,准备充分的资料能够增加索赔的成功率。
在整个索赔过程中,保持良好的沟通和合作,及时提供补充证据和资料,能够有效提升索赔的效率和结果。
工程费用索赔条件
![工程费用索赔条件](https://img.taocdn.com/s3/m/fd499bf064ce0508763231126edb6f1aff007126.png)
工程费用索赔条件一、合同文件工程费用索赔的依据是合同文件,包括合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、合同专用条款、合同通用条款、招标文件及有关资料、规范、标准和其他有关技术资料等。
在合同文件中,应明确约定索赔的范围、条件和程序,以便在出现索赔事件时能够有据可依。
二、索赔事件索赔事件是指合同一方因非自身原因导致的超出合同约定的额外支出或损失,且该支出或损失应由另一方承担的事件。
常见的索赔事件包括:工程变更、工程延期、工程量增加、工程款支付违约等。
索赔事件的发生必须符合合同约定的条件,并且应及时通知对方,按照合同约定的程序进行索赔。
三、费用计算费用计算是索赔中的重要环节,它涉及到索赔金额的确定。
在计算索赔费用时,应根据合同约定的计价方法和费用项目进行计算,包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润等。
同时,应提供相应的证明材料,如发票、收据、工资表等,以证明费用的合理性和准确性。
四、责任分析责任分析是确定索赔责任的重要步骤。
在出现索赔事件时,应分析事件产生的原因和责任归属,以确定是否属于对方的责任范围。
如果属于对方责任范围,则可以提出索赔要求。
如果属于不可抗力因素导致的损失,则应根据合同约定协商解决。
五、索赔时效索赔时效是指在一定时间内提出索赔要求的期限。
在工程实践中,通常规定一定的索赔时效期,如28天、60天等。
如果超出这个期限,则可能无法提出索赔要求。
因此,在出现索赔事件时,应及时通知对方,并在规定的期限内提出索赔要求。
同时,应注意保存相关证据材料,以备查证。
六、协商解决协商解决是解决工程费用索赔的重要方式之一。
在出现索赔事件时,合同双方应本着平等、自愿、公平的原则进行协商解决。
通过友好协商,可以避免争议和纠纷的发生,并达成双方都能接受的解决方案。
如果协商无果,则可考虑采取其他方式解决争议。
七、解决争议(1)仲裁仲裁是一种快速且相对低成本的解决争议的方式。
选择仲裁需要事先在合同中约定仲裁条款,明确仲裁机构和仲裁规则。
建筑工程施工索赔范文
![建筑工程施工索赔范文](https://img.taocdn.com/s3/m/3b42854653d380eb6294dd88d0d233d4b14e3f2c.png)
建筑工程施工索赔范文尊敬的甲方:根据我国相关法律法规,以及双方签订的《建筑工程施工合同》,就本项目在施工过程中,因甲方原因导致乙方施工进度受阻、工程成本增加等情况,乙方现向甲方提出施工索赔。
现将有关情况说明如下:一、工程概况本项目为XXXX建筑工程,位于XXXX地区,占地面积XXXX平方米,建筑面积XXXX 平方米。
工程内容包括:土建工程、装饰工程、安装工程、园林绿化等。
合同总价款为XXXX万元,合同工期为XX个月。
乙方于XXXX年XX月XX日中标,并于XXXX 年XX月XX日签订《建筑工程施工合同》。
二、索赔事由1. 甲方拖延支付工程进度款,导致乙方施工资金紧张,影响了施工进度。
根据《建筑工程施工合同》约定,甲方应按工程进度支付工程进度款。
但自项目开工以来,甲方多次拖延支付工程进度款,累计拖欠金额达到XXXX万元。
2. 甲方变更设计,增加工程量,导致乙方施工成本增加。
在施工过程中,甲方多次提出变更设计,增加工程量,累计增加工程量达到XXXX平方米。
根据《建筑工程施工合同》约定,甲方应承担因变更设计导致的工程价款增加。
3. 甲方未按约定提供施工场地,导致乙方施工进度受阻。
根据《建筑工程施工合同》约定,甲方应保证施工场地的畅通和施工条件的完善。
但自项目开工以来,甲方未能按约定提供施工场地,导致乙方施工进度受到严重影响。
4. 甲方未按约定时间办理竣工验收手续,导致乙方不能按期结算工程款。
根据《建筑工程施工合同》约定,甲方应按合同约定的时间办理竣工验收手续。
但截止目前,甲方尚未办理竣工验收手续,导致乙方不能按期结算工程款。
三、索赔金额及依据1. 甲方拖延支付工程进度款,乙方根据《建筑工程施工合同》约定,要求甲方支付拖延支付的工程进度款XXXX万元,并按同期贷款利率支付逾期付款的利息。
2. 甲方变更设计,增加工程量,乙方根据《建筑工程施工合同》约定,要求甲方支付增加的工程价款XXXX万元。
3. 甲方未按约定提供施工场地,乙方根据《建筑工程施工合同》约定,要求甲方赔偿因施工进度受阻导致的工程成本增加XXXX万元。
工程索赔应准备哪些资料
![工程索赔应准备哪些资料](https://img.taocdn.com/s3/m/2cf8c8ed3086bceb19e8b8f67c1cfad6195fe929.png)
工程索赔应准备哪些资料工程索赔应准备的资料范本一、索赔背景介绍(在此章节中,详细描述索赔的背景,包括工程项目的基本信息、合同约定、索赔原因等)二、索赔申请书(在此章节中,发布一份完整的索赔申请书的模板,并对申请书的各项内容进行详细解释)2.1 申请单位信息(在此章节中,说明申请单位的名称、地址、连系人等信息)2.2 申请人信息(在此章节中,说明申请人的姓名、职务、连系方士等信息)2.3 工程项目基本信息(在此章节中,说明工程项目的名称、位置、合同编号、合同约定等信息)2.4 索赔原因(在此章节中,详细列出索赔的具体原因,并附上证据材料)2.5 索赔要求(在此章节中,具体阐述索赔的要求,包括索赔金额、索赔期限等)三、索赔依据文件(在此章节中,列出与索赔相关的所有依据文件,包括合同、协议、报价单、付款凭证等)3.1 合同文件(在此章节中,列出与合同相关的文件名称、编号等)3.2 协议文件(在此章节中,列出与协议相关的文件名称、编号等)3.3 报价单(在此章节中,列出与报价单相关的文件名称、编号等)3.4 付款凭证(在此章节中,列出与付款凭证相关的文件名称、编号等)四、索赔证据材料(在此章节中,列出与索赔相关的所有证据材料,包括照片、视频、报告等)(在此章节中,列出与索赔相关的照片材料的名称、拍摄时间等)4.2 视频(在此章节中,列出与索赔相关的视频材料的名称、拍摄时间等)4.3 报告(在此章节中,列出与索赔相关的报告材料的名称、编写时间等)五、索赔金额计算(在此章节中,详细解释索赔金额的计算方法,并列出具体的计算公式和参数)六、索赔处理流程(在此章节中,详细描述索赔的处理流程,包括申请、审查、评估和决定等步骤)七、索赔附件清单(在此章节中,罗列出本所涉及的附件清单,包括索赔申请书、依据文件、证据材料等)1. 索赔申请书2. 合同文件3. 协议文件4. 报价单5. 付款凭证6. 照片材料7. 视频材料8. 报告材料法律名词及注释:(在此章节中,罗列出本所涉及的法律名词及其解释)。
工程施工索赔资料有哪些
![工程施工索赔资料有哪些](https://img.taocdn.com/s3/m/23263cf3c67da26925c52cc58bd63186bdeb927f.png)
工程施工索赔资料有哪些一、工程施工索赔资料的基本要求1.项目名称、项目地点、合同编号和工程概况:列明项目的基本情况,包括项目名称、地点、合同编号、工程的基本情况等。
2.索赔单位的基本情况:列明索赔单位的名称、注册地址、法定代表人或负责人姓名、联系电话、传真号码、电子邮箱等联系方式。
3.施工单位的基本情况:列明施工单位的名称、注册地址、法定代表人或负责人姓名、联系电话、传真号码、电子邮箱等联系方式。
4.索赔标的和索赔原因:具体列出索赔的标的和索赔的原因,包括索赔的金额、索赔的具体内容、索赔的依据等。
5.索赔的具体要求:明确列出索赔的具体要求,包括索赔的内容、索赔的条件、索赔的期限等。
6.索赔的凭证和证明材料:提供索赔的相关凭证和证明材料,包括索赔的合同、协议、备忘录、通知书、信函等。
7.其他需要说明的事项:列明其他需要说明的事项,包括索赔的处理程序、索赔的责任人、索赔的联系方式等。
二、工程施工索赔资料的具体内容1.索赔的合同、协议和备忘录:列出索赔的合同、协议和备忘录,包括索赔的基础、索赔的依据、索赔的条款等。
2.索赔的函件和通知书:提供索赔的函件和通知书,包括索赔的发函、索赔的回函、索赔的通知等。
3.索赔的证据和材料:提供索赔的证据和材料,包括索赔的合同、索赔的开票、索赔的验收等。
4.索赔的计算和计量:具体列出索赔的计算和计量,包括索赔的数量、索赔的价格、索赔的金额等。
5.索赔的处理和解决:明确列出索赔的处理和解决,包括索赔的责任人、索赔的程序、索赔的期限等。
6.其他相关资料和材料:列明其他相关资料和材料,包括索赔的检验报告、索赔的鉴定意见、索赔的结论等。
三、工程施工索赔资料的提出和提交1.索赔的提出程序:根据合同或协议的规定,明确索赔的提出程序,包括索赔的形式、索赔的内容、索赔的方式等。
2.索赔的提交程序:根据合同或协议的规定,明确索赔的提交程序,包括索赔的材料、索赔的时间、索赔的地点等。
3.索赔的追踪和协调:明确索赔的追踪和协调,包括索赔的跟踪、索赔的跟进、索赔的调解、索赔的裁决等。
工程索赔报告的主要内容
![工程索赔报告的主要内容](https://img.taocdn.com/s3/m/52b645ad988fcc22bcd126fff705cc1755275f8a.png)
工程索赔报告的主要内容
工程索赔报告的主要内容包括以下几个方面:
1. 索赔事项概述:简述索赔的具体事项,包括工程项目的名称、位置、规模、施工内容等。
2. 索赔理由:详细说明索赔的理由,包括合同依据、事实依据和法律依据等。
合同依据包括合同条款、技术规范、图纸等;事实依据包括施工记录、验收记录、会议纪要等;法律依据包括相关法律法规、政策文件等。
3. 索赔费用:计算索赔的费用,包括人工费、材料费、机械费、间接费等,并说明计算方法和依据。
4. 索赔工期:计算索赔的工期,说明工期延误的原因和责任归属,并说明计算方法和依据。
5. 索赔证据:提供索赔的证据,包括合同文件、施工记录、验收记录、会议纪要、照片、视频等。
证据应真实、完整、合法,能够充分证明索赔事项和理由。
6. 索赔结论:总结索赔报告的主要内容,明确索赔的要求和金额,并说明索赔的合理性和合法性。
7. 索赔附件:附上相关的附件,包括计算表格、图纸、照片、视频等。
附件应与索赔报告内容相关,能够支持索赔要求和理由。
需要注意的是,工程索赔报告的撰写应该根据实际情况和合同约定进行,同时要注意语言表述的准确性和专业性。
工程索赔方案范文
![工程索赔方案范文](https://img.taocdn.com/s3/m/81d5260a32687e21af45b307e87101f69e31fbb9.png)
工程索赔方案范文一、引言二、索赔的基本情况1.施工方为XX工程项目的承包方,甲方为工程项目的业主。
2.工程项目合同号为XXX,签订时间为XXXX年XX月XX日,工期为XXXX.3.工程项目的施工情况以及甲方对施工方的要求和指示等多次改变,导致工期延误、成本增加等问题。
4.工程项目合同明确规定了索赔的程序和时间限制。
三、索赔主要依据1.合同约定(1)在签订合同时,双方应当遵守合同的约定,包括工程项目的工期、质量、支付条件等。
甲方需按照合同约定提供相应的支持和协助。
(2)合同约定了索赔的程序和时间限制。
2.变更指令(1)甲方对工程项目提出了多次变更指令,使得施工方需要进行额外的工作和材料采购等,导致成本增加和工期延误。
(2)根据合同约定,甲方应当出具书面的变更指令,并与施工方达成一致的变更费用和工期等处理方式。
四、索赔的具体事项和要求1.工期索赔(1)因甲方违反合同约定或对施工方的变更指令等导致工程项目的工期延误,施工方有权要求索赔。
(2)索赔金额根据工期延误的具体情况进行计算,包括人工成本、机械设备租赁费用和其他直接相关费用等。
2.成本索赔(1)施工方在工程施工过程中,因甲方要求变更工程项目的设计或修改了原始的施工方案等,使得施工方需要额外采购材料或更改原有的施工工艺等,导致成本增加的情况下,施工方有权要求索赔。
(2)索赔金额根据成本增加的具体情况进行计算,包括材料采购费用、工人加班费、机械设备调整和维护费用等。
3.利润索赔(1)甲方对施工方的指示和要求等使得施工方需要进行工期延误的补偿等工作,使得施工方的其他工程项目受到影响,导致利润减少,施工方有权要求索赔。
(2)索赔金额根据利润减少的具体情况进行计算,包括其他工程项目的减少利润、其他可能的商业损失等。
五、索赔的流程和时间限制1.索赔的流程(1)施工方在发现索赔问题时,立即向甲方提出书面通知,并提供相应的证据和计算依据等。
(2)甲方在收到施工方索赔通知后,有义务进行调查和处理,并在一定的时间范围内向施工方作出回应。
工程施工索赔函
![工程施工索赔函](https://img.taocdn.com/s3/m/8a8568ca6429647d27284b73f242336c1eb9309e.png)
工程施工索赔函一、背景介绍我们是(公司名称),根据与(施工单位名称)签订的《工程施工合同》,我们委托贵公司进行施工任务。
然而,我们在施工过程中遇到了一系列问题和困难,这导致我们无法按时完成工程,并且产生了一定的经济损失。
经过详细的调查和评估后,我们决定向贵公司提出索赔要求,以弥补我们的损失。
二、索赔的理由和依据1. 施工延期:根据合同约定,施工期限为(合同约定的天数),然而由于贵公司在施工过程中的原因,导致工程延期(具体延期天数)。
延期的主要原因是(简要描述延期原因,如设备延迟交付、工人人手不足等)。
因此,我们要求贵公司承担由此产生的一切延期费用和经济损失。
2. 施工质量问题:在施工过程中,我们发现了一些施工质量问题,例如(列举几个质量问题)。
这些问题直接影响了工程的完工质量和后期的使用效果,要求贵公司立即解决这些问题,并承担由此产生的费用。
3. 工程变更:在施工过程中,由于(列举变更原因,如施工图纸修改、设计要求调整等),我们被迫请求对工程进行变更。
我们根据合同约定按照规定的程序进行了变更通知,并得到贵公司的同意。
然而,贵公司未能按照新的要求进行相应的施工调整和改造工程,导致了一系列问题和经济损失。
我们要求贵公司承担由此产生的一切费用和经济损失。
三、索赔的具体要求基于以上理由和依据,我们要求贵公司:1. 承担由施工延期而产生的一切延期费用和经济损失,包括但不限于工程材料费、工程人力费、工程设备租赁费等。
2. 承担由施工质量问题而产生的费用,包括但不限于重新施工的费用、材料更换费用等。
3. 承担由工程变更而产生的一切费用,包括但不限于额外施工费、工期延长导致的经济损失等。
4. 在收到本函后的(合理期限,如10个工作日)内,书面回复我方关于索赔的态度和处理方案。
5. 如贵公司不同意我们的索赔要求,我们将不得不采取法律手段来解决此事。
四、联系方式如有任何疑问或需要进一步的沟通,我们期待尽快得到贵公司的回应。
建筑工程索赔资料简版
![建筑工程索赔资料简版](https://img.taocdn.com/s3/m/b053fe57a88271fe910ef12d2af90242a895abc8.png)
建筑工程索赔资料建筑工程索赔资料一、索赔的定义和背景在建筑工程项目中,索赔是指承包商或履约方要求补偿或赔偿由于合同约定违规、变更、工期延误、价格调整或其他原因导致的损失或成本增加。
索赔的主要目的是维护合同的公正性和完整性,确保各方权益的平衡。
建筑工程索赔的背景不仅仅是为了弥补损失和获得公正的赔偿,更重要的是保持项目的顺利进行和合同关系的稳定。
因此,建筑工程索赔资料的准备和提交是一项非常重要且复杂的任务。
二、建筑工程索赔的类型建筑工程索赔可以分为以下几类:1. 变更索赔:承包商提出的要求,因为设计变更、规格变更、材料变更等导致工程成本增加或工期延误。
2. 工期索赔:由于业主或相关方的原因,导致工程的进度延误,承包商要求适当的赔偿。
3. 价格调整索赔:由于市场价格波动、通胀、原材料价格上涨等因素,承包商要求对合同价格进行调整。
4. 合同约定违规索赔:当一方违反了合同约定,承包商可以提出索赔要求。
5. 额外工作索赔:承包商执行了超出合同范围的工作,要求补偿额外成本和工期。
三、建筑工程索赔资料的准备准备建筑工程索赔资料是确保索赔成功的必要步骤。
以下是准备建筑工程索赔资料的关键内容:1. 索赔声明:在索赔资料的开头,应包含一份明确的索赔声明,详细说明索赔的原因、要求和基本事实支持。
2. 合同文件:提供与索赔相关的所有合同文件的副本,包括施工合同、设计文件、技术规范、变更指令等。
3. 时间记录:详细记录项目的开始时间、进度变化、工期延误等,以支持工期索赔的合法性。
4. 成本记录:记录工程成本的细节,包括开支、材料费用、人工费用以及其他相关费用。
5. 证据文件:提供与索赔相关的证据文件,如监控记录、工作日志、会议纪要、检查报告等。
6. 相关通信:保留与索赔相关的所有通信记录,包括函件、电子邮件、会议记录等。
7. 专家意见:如有需要,可以寻求专家的意见和证明,作为索赔的证据。
四、建筑工程索赔资料的格式要求为了确保建筑工程索赔资料的有效性和可读性,应遵循以下格式要求:1. 清晰易读:使用简洁明了的语言,避免使用专业术语和复杂的句子结构。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1例:某土方工程,承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石,因而工期提前一个月。
但在合同另一未标明有坚石的地方遇到坚石致使工程延期6个月,从而导致其他工作推延至雨季进行,影响工期2个月,工程进行过程中,因为承包商租赁的机械出现问题,导致工期延误,影响了业主的其他工程,后来业主又要求删减土方3万方。
请问,如果你作为承包商,你如何处理此事?(讨论)索赔——概念发生的原因——索赔产生成因和分类怎样索赔——索赔的程序和方法要索赔哪些内容——费用的计算业主可以向承包商索赔吗?——反索赔另:非施工方的原因出现的问题,施工方自己承担吗?能否索赔、怎样索赔究竟由谁来决定,如果双方都不同意呢?索赔的基本概念索赔是在合同的履行过程中,作为合同中合法的权利一方,因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务而受到损失,向对方提出赔偿要求,这一赔偿要求可以是费用补偿或时间延长。
索赔承包商业主☆反索赔业主承包商合同甲乙双方权利义务对等。
如一方不履行合同中要求的某些义务就构成了违约行为,另一方即可要求补偿,我们可以将索赔看作一种维权要求补偿的行为,而不是处罚。
2某深基坑土石方开挖过程中,大明建设有限责任公司(简称大明公司)在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石,因此工期提前2个月。
但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石,开挖工作变得更加困难,工期因此拖延了3个月。
由于工期拖延,使得施工不得不在雨季进行,又影响工期2个月。
本工程的总监理工程师叫张三。
为此承包商于2005年7月10日提出索赔。
问题:(1)该项施工索赔能否成立?为什么?(2)在该索赔事件中,应提出的索赔内容包括哪些方面?(3)在施工索赔中通常可以作为索赔证据的有哪些?(4)大明公司提供的索赔文件包括哪些?(5)请协助大明公司拟定一份索赔通知。
(1)答;该项施工索赔成立,因为施工中在合同未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石,属于施工现场的施工条件与原来的勘察有很大差异,属于业主的责任范围。
(2)答:包括费用索赔和工期索赔。
(3)答:索赔证据有:①招标文件、工程合同及附件,业主认可的施工组织设计、工程图纸、技术规范等;②工程各项有关设计交底记录,变更图纸,变更施工指令等;③工程各项经业主或监理工程师签认的签证;④工程往来信件、指令、信函、通知答复等(往来书信也可);⑤工程会议纪要;⑥施工计划及现场实施情况记录;⑦施工日记及备忘录;⑧工程送水送电、道路开通、封闭的日期及数量记录;⑨工程预付款、进度度拨付情况;⑩工程有关的施工照片及录相等;11施工现场气候记录情况等;12工程验收报告及技术鉴定报告等;13工程材料采购、订货、运输、进场、验收、使用的等方面的凭据;14工程会计核算资料;15国家、省、市有关工程造价、工期的文件、规定等。
(4)答:索赔文件有:①索赔信;(也可是索赔通知)②索赔报告;③索赔证据与详细计算书等附件。
(5)答:索赔通知参考形式如下:致张三总监理工程师:我公司希望你方对工程地质条件变化问题引起重视。
1.在合同文件标明有松软石的地方未遇到松软石。
2.在合同文件中未标明有坚硬岩石的地方遇到了坚硬岩石。
由于第1条,我公司实际施工进度提前由于第条,我公司实际生产率降低,而引起进度拖延,并不得不在雨季施工。
上述施工条件变化,造成我公司施工现场设计与原设计有很大差别,为此向你方提出工期索赔及费用索赔要求,具体工期索赔及费用索赔依据与计算书在随后的索赔报告中。
大明建设有限责任公司2005年7月10日3某厂房建设场地原有农田。
按设计要求在厂房建设时,厂房地坪范围内的耕植土应清除,基础必须埋在老土层下200mm处。
为此,业主在“三通一平”阶段就委托土方施工公司清除了耕植土并用好土填压至一定标高,故在施工招标文件中指出,施工单位无需再考虑清除耕植土问题。
然而,开工后,施工单位在开挖基坑时发现,相当一部分基础开挖深度虽已达标高,仍未见老土,且在基础和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除,基础开挖必须加深加大。
为此,承包商要求做变更处理。
问题:1.承包商提出的要求是否合理?为什么?(思考:承包商为什么要提出做设计变更)2.对承包方提出的变更价格是否合理,工程师可按那些原则审核?3.工程师控制由于施工条件变化引起的合同价款变化应如何把握?4.对合同中未规定的承包商义务,合同实施过程又必须进行的工作,应如何处理?答案:1.提出的要求是合理的,因为现场实际情况与招标文件中描述的情况不完全相符。
可按施工条件变更(现场条件变更)处理。
2.对承包方提出的变更价款是否合理,可以按以下原则加以考虑:(1)合同中有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算变更合同条款。
(2)合同中只有类似于变更情况的价格,可以此作为基础,确定变更价款。
(3)合同中没有类似和适用的价格,由承包方提出适当的变更价格,造价工程师批准执行。
这一批准的变更价格,应与承包方达成一致,否则应通过工程造价管理部门裁定。
3.主要是把握施工单价和施工期变化的科学性、合理性。
4.可以按变更处理,所发生的额外费用都可以加到原合同价上去。
4例:某工程,某合同段发生了以下原因引起的停工,6月30日至7月3日承包商的施工设备出故障;工程师向承包商提供后续图纸比规定的时间晚了10天(7月1日至10日);7月5日至18日之间工地下了特大雨。
分析其延误的种类,并指出各个时间段应如何分别处理。
分析:不可原谅6.307.3可补偿7.17.10不可补偿7.5 7.186.30-7.1 不可原谅工期×经济×7.1-7.3 不可原谅+可补偿工期×经济×7.3-7.5 可补偿工期√经济√7.5-7.10 可补偿+不可补偿工期√经济×7.10-7.18 不可补偿工期√经济×5某承包商与业主签订一份施工合同,规定合同工期为68天,工期每提前1天奖励2000元,每拖后一天罚款3000元。
乙方提交的施工网络进度计划如下图所示,该计划得到甲方代表的批准。
在实际施工过程中发生了如下几事件。
事件1:甲方未能按时提供出全部施工场地,使A、B两项工作的作业时间分别延长了3天和2天,造成这两项工作分别窝工8和10个工作日。
工作C未受影响。
事件2:在工作D施工时,乙方主要施工设备出现故障,停工检修两天,造成窝工20个工日。
事件3:在工作E施工时,由于甲方提供的某种材料不合格,造成拆除用工30个工作日,机械设备闲置3个台班,台班单价为300元,材料费损失2万元,因拆除重新施工使作业时间延长3天。
事件4:在工作F施工时,因设计变更,造成施工时间增加2天,多用人工15个工日,增加其他费用1万元。
问题:(1)在上述事件中,乙方可就哪些事件提出工期补偿和费用补偿要求?(2)该工程的实际施工天数为多少天?可得到的工期补偿为多少天?工期奖罚天数为多少天?(3)当地人工日工资单价为35元/工日,窝工人工费补偿标准为20元/工日。
施工管理费、利润等均不予补偿。
则在该工程中,乙方可得到的合理经济补偿为多少?答案:(1)答:事件1可以提出工期补偿和费用补偿要求,因为施工场地提供时间延长属于甲方应承担的责任,而工作A位于关键路线。
事件2不能提出补偿要求,因为施工设备故障属于乙方承担的风险。
事件3可以提出费用补偿要求,因为甲方提供的材料不合格,应由甲方承担责任。
但由此增加的作业时没有超过该项工程的总时差。
事件4可以提出费用和工期补偿要求,因设计变更责任在甲方;且工作F位于关键路线。
(2)答:计算原网络图,工程施工网络进度计划的关键路线为①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧,计划工期为68天,与合同工期相同,将图中各项工作的持续时间以实际持续时间代替,计算网络图关键路线不变,实际工期为73天。
将甲方负责的各项工作持续时间延长天数加到原计划中,计算出关键路线不变,工期仍为73天。
所以该工程索赔工期为5天,工期奖罚天数为0天。
(3)答:乙方可得到合理经济补偿总额为:(8+10)×20+30×35+3×300+20000+15×35+10000=32835元6某大型工程,由于技术难度大,对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求比较高,而且对工期的要求比较紧迫。
业主在对有关单位和在建工程考察的基础上,邀请了甲、乙、丙3家国有一级施工企业投标,通过正规的开标评标后,择优选择了甲施工企业作为中标单位,并与其签订了工程施工承包合同,承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。
该工程共16层,框架结构,开工日期为2004年4月1日,合同工期为18个月。
在施工过程,发生如下几项事件:事件一:2004年4月,在基础开挖过程中,个别部位实际土质与建设单位提供的地质资料不符,造成施工费用增加3.5万元,相应工序持续时间增加了6天;事件二:2004年5月施工单位为保证施工质量,扩大基础地面,开挖量增加导致费用增加2.0万元,相应工序持续时间增加了2天;事件三:2004年8月份,进入雨季施工,恰逢20天一遇的大雨,造成停工损失2.5万元,工期增加了4天。
事件四:2005年2月份,在主体砌筑工程中,因施工图设计有误,实际工程量增加导致费用增加4.8万元,相应工序持续时间增加了3天;事件五:外墙装修抹灰阶段,一抹灰工在五层贴抹灰用的分格条时,脚手板滑脱发生坠落事故,坠落过程中将首层兜网系结点冲开,撞在一层脚手架小横杆上,抢救无效死亡;事件六:室内装修单位在进行墙面涂料粉刷前,进行装饰面基层检查时,发现墙面抹灰有大面积空鼓现象。
上述事件中,除事件三外,其他工作均未发生在关键线路上。
针对上述事件,甲施工企业在有效其内提出如下索赔要求:(1)增加合同工期15天;(2)增加费用12.8万元。
问题:(l)、该工程采用邀请招标方式且仅邀请三家施工单位投标,是否违反有关规定?为什么?(2)、施工单位对施工过程中发生的事件一、事件二、事件三、事件四可否索赔?为什么?(3)、如果在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题,业主在多次催促甲施工单位修理而甲施工单位一再拖延的情况下,另请乙施工单位维修,所发生的维修费用()。
A、由建设单位负责B、从甲施工单位保修金中扣除C、从乙施工单位保修金中扣除D、从甲施工单位质量保证金中扣除(4)、事件五中发生的安全事故可定为哪种等级的重大事故?依据是什么?(5)、对事件六中质量事故的处理应遵循什么程序?答案:1.(1)、不违反有关规定。
因为根据《招标投标法》的规定,对于技术复杂的工程,允许采用邀请招标方式,邀请参加投标的单位不得少于三家。
(2)、事件一费用索赔成立,工期不予延长。
因为业主提供的地质资料与实际情况不符是承包商不可预见的,所以索赔成立;从提供的背景资料看,因为事件一未发生在关键线路上,所以工期不予延长。