建筑工程索赔文件
工程施工索赔范文
工程施工索赔范文：一、背景介绍某建筑工程有限公司（以下简称“乙方”）于2019年与某房地产开发有限公司（以下简称“甲方”）签订了一份建筑工程施工合同，合同编号为XXXX，工程名称为XXXX小区。
合同约定乙方负责该小区的建筑工程施工，合同总价款为人民币XXXX万元。
合同签订后，乙方按照约定开始了工程施工。
二、索赔事由在工程施工过程中，乙方遇到了以下不利因素，导致工程进度延误和额外费用产生，现根据合同条款向甲方提出索赔：1. 不可抗力因素：自2019年10月起，施工所在地连续遭受强降雨天气，导致施工现场积水严重，道路中断。
根据气象部门数据，该地区上述时间段内降雨量超过历年同期平均值的两倍。
由于降雨天气持续时间长，乙方不得不多次暂停施工，导致工程进度受到严重影响。
2. 设计变更：在工程施工过程中，甲方根据市场调研和销售需求，对建筑设计进行了多次变更。
累计变更次数达到五次，每次变更均导致工程量增加和施工难度提升。
乙方在接到变更通知后，均及时进行了调整和施工。
但由于变更频繁，导致工程进度受到进一步影响。
3. 甲方供应材料延误：根据合同约定，甲方负责供应工程所需的建筑材料。
然而，在工程施工过程中，甲方供应的部分材料多次延误，最长延误时间达到一个月。
由于材料延误，乙方不得不暂停施工，导致工程进度受到影响。
三、索赔依据1. 合同条款：根据合同通用条款第11.3条“不可抗力”规定，因不可抗力导致工程进度延误，乙方有权要求延长工期和赔偿额外费用。
本次降雨天气符合不可抗力的认定条件，乙方有权要求延长工期和赔偿额外费用。
2. 合同条款：根据合同通用条款第14.2条“设计变更”规定，甲方如需对设计进行变更，应提前通知乙方，并承担因变更导致的额外费用。
本次设计变更导致乙方额外付出了人力、物力和时间成本，甲方应承担相应赔偿责任。
3. 合同条款：根据合同通用条款第14.4条“甲方供应材料”规定，甲方应保证材料供应的及时性。
本次材料延误导致乙方施工进度受到影响，甲方应承担相应赔偿责任。
建筑工程停工索赔模板范文
建筑工程停工索赔模板范文尊敬的[对方公司/负责人称呼]：您好！我是[己方公司名称]负责[具体工程名称]的[你的身份]。
今天写这封信啊，真的是有点无奈，但咱们得好好聊聊这工程停工的事儿，还有我们应得的赔偿。
[阐述停工原因]这停工的原因是[具体的停工原因，如甲方未能按时提供施工场地、设计变更未及时通知、原材料供应中断等]。
您瞧，这就好比火车没油了（如果是供应中断的原因），或者前面的铁轨突然没了（如果是场地或者设计变更之类的原因），我们想继续干活儿都没辙啊。
[说明停工造成的损失]这一停工，可给我们带来了一箩筐的麻烦事儿，那损失就像流水一样，哗啦啦地往外淌啊。
再说说设备。
那些大型机械设备，就像一群嗷嗷待哺的巨兽，停工期间它们虽然没干活儿，但也得“吃饭”（设备的租赁费用、闲置期间的损耗维护等）。
比如说那台起重机，每天的租赁费用就是[X]元，从停工到现在，这设备租赁的损失就已经[计算出金额]元了。
还有其他的小型设备，加起来也不是个小数目呢。
另外，材料也出了大问题。
有些材料我们是提前按照工程进度采购的，现在工程停了，这些材料堆在那儿，有的都开始变质或者损坏了。
就像我们买了一堆新鲜的水果（比喻材料），本来打算马上做成水果拼盘（用于工程建设），结果现在只能眼睁睁地看着它们烂掉，这部分材料损失粗略估算也有[X]元。
[提出索赔要求]我们也不想把事情搞得太复杂，大家都是在建筑这个大圈子里混的，都不容易。
但是我们的损失是实实在在的，就像摆在眼前的大山一样，不能忽视呀。
希望您能理解我们的处境，尽快处理这个索赔事宜。
如果您对我们提出的索赔内容有任何疑问或者需要进一步的解释，欢迎随时联系我，我的电话是[电话号码]。
感谢您抽出时间来阅读这封信，期待您的积极回应。
[己方公司名称][具体日期]。
建筑索赔报告范文
建筑索赔报告范文尊敬的[索赔对象]：您好！我是[你的身份或公司名称]，今天我得跟您唠唠我们在[建筑项目名称]里遇到的那些事儿，然后说说为啥我们得索赔。
一、索赔事由。
# （一）工程变更的折腾。
您也知道，这建筑工程就像搭积木，本来按照计划搭得好好的。
可中途呢，您这边突然提出了一堆工程变更要求。
就好比我正盖着一层小洋楼呢，您突然说，“把这洋楼改成城堡，再加几个塔楼。
”这一变可不得了啊！我们得重新规划设计，原来买好的材料有些就用不上了，还得重新采购新的材料。
这就像我本来准备做红烧肉的材料，您突然说要吃水煮鱼，那我之前的肉、调料啥的不就白费了嘛，还得重新去买鱼和做鱼的调料。
而且工人都得重新安排工作，之前的施工流程全打乱了。
这一变，可让我们多花了不少时间和金钱呢。
# （二）恶劣天气的捣蛋。
老天爷也不帮忙啊！施工期间，那天气就像小孩的脸，说变就变。
一会儿暴雨倾盆，一会儿狂风呼啸。
就像我们在外面做饭，突然一阵大风把锅都给掀了。
因为这恶劣天气，我们好多工作都没法正常进行。
工人只能停工躲雨避风，这一停，工期就被耽误了。
而且有些已经做好的部分，被雨水一泡或者被风吹坏了，我们还得重新修补。
这就好比刚做好的蛋糕，被风吹了一层沙子，只能重新做了。
这又增加了我们的成本，时间也搭进去了。
# （三）甲方供应材料的不靠谱。
您这边负责提供的一些材料啊，那真是让我们头疼。
就像约好了一起搭积木，您给的积木不是缺角就是颜色不对。
材料供应不及时，我们工人经常在工地干等着，啥也干不了，就像一群士兵等着武器才能打仗，结果武器一直不来。
而且送来的材料质量还有问题，我们用这些材料施工，做出来的东西不合格，还得返工。
这返工可不得了，材料浪费了不说，工人的工钱又得多付一份，这可都是额外的损失啊。
二、索赔费用明细。
# （一）额外的材料费用。
因为工程变更，我们重新采购材料花了[X]元。
那些被恶劣天气损坏而重新购买用于修补的材料，又花了[X]元。
总共额外的材料费用就是[X]元。
建筑工程索赔范本
建筑工程索赔范本一、背景介绍建筑工程中，由于各种原因可能导致施工方需要向业主提出索赔。
索赔是一项复杂的工作，需要充分了解相关法律法规和合同条款。
本文将就建筑工程索赔的要点进行详细阐述，以帮助相关方面更好地处理索赔事宜。
二、索赔原因1. 变更指示：当业主要求在建筑工程进行过程中进行变更时，施工方需要提出索赔，以弥补额外工作带来的成本和损失。
2. 延期交付：若由于非施工方原因导致工程无法按计划交付，施工方可以提出索赔，并要求业主补偿额外的费用。
3. 设计问题：设计方在设计阶段可能存在问题，导致工程无法按照原计划进行。
这种情况下，施工方有权提出索赔要求。
4. 材料供应不足：如果材料供应不足或质量不合格，给施工方造成损失，施工方可以向业主提出索赔，并寻求补偿。
三、索赔要点在提出建筑工程索赔时，需要注意以下要点：1. 理由充分：索赔要有合理和充分的理由，需要提供相关证据来证明索赔的必要性和合理性。
2. 合同约定：索赔要根据双方在合同中约定的相关条款进行，合同是解决索赔问题的基础。
3. 成本核算：在索赔中，施工方需要对索赔的金额进行明确的成本核算，并提供相关的凭证。
4. 协商与谈判：在索赔过程中，双方应本着合作的态度进行协商和谈判，寻找双赢的解决办法。
四、索赔流程1. 准备工作：施工方需要收集施工过程中出现的问题、损失或成本增加的材料和凭证，准备充足的支持材料。
2. 提出索赔通知：在准备好索赔材料后，施工方应向业主提出索赔通知，明确索赔的内容、原因、金额和支持材料。
3. 受理与回复：业主在接到索赔通知后，应尽快受理索赔，并回复施工方是否接受索赔要求，如不接受，应注明理由。
4. 协商与谈判：双方应进行协商与谈判，解决索赔问题，达成共识。
5. 调解或仲裁：如果协商无法达成一致，双方可以通过调解或仲裁来解决纠纷。
在此阶段，需要依据法律法规进行处理。
五、索赔范本示例尊敬的业主：我方作为本次建筑工程的施工方，就以下事项向贵公司提出索赔通知：1. 索赔事由：变更指示2. 索赔金额：XXX元3. 支持材料：（列出相关支持材料）该变更指示的实施给我方带来了额外工作量和成本增加。
工程施工索赔函
工程施工索赔函尊敬的XXX公司：我方是一家专业从事工程施工的企业，与贵公司有着长期的合作关系。
然而，在近期的一笔工程施工项目中，由于贵公司的原因，我方遭受了严重的经济损失。
在此，我方正式向贵公司提出索赔，并要求给予合理的赔偿。
一、索赔背景根据双方的合同约定，我方于XXXX年XX月XX日承接了贵公司位于XXXX的工程施工项目。
项目合同金额为XXXX万元，合同工期为XX个月。
在工程施工过程中，我方严格按照合同约定和工程设计要求，组织精干力量，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。
然而，在工程施工过程中，贵公司却出现了以下违约行为：1. 贵公司未能按照合同约定提供合格的施工现场，导致工程进度受到影响，额外增加了我方的施工成本。
2. 贵公司未能按时支付工程进度款，使我方在采购原材料、支付工人工资等方面遇到了困难，进一步增加了施工成本。
3. 贵公司在工程施工过程中，频繁变更设计要求，导致工程量增加，工程周期延长，从而增加了我方的施工成本。
二、索赔依据1. 合同约定：根据双方签订的工程施工合同，贵公司应为我方提供合格的施工现场，按时支付工程进度款，并保证工程设计要求的稳定性。
然而，贵公司未能履行上述合同义务，导致我方遭受损失。
2. 中华人民共和国合同法：根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
3. 中华人民共和国建筑法：根据《中华人民共和国建筑法》第六十五条规定，发包人应当按照合同约定支付工程进度款，逾期支付的，应当承担违约责任。
三、索赔金额及赔偿要求1. 由于贵公司未能提供合格的施工现场，导致工程进度受到影响，我方额外支付了XXX万元施工成本。
要求贵公司赔偿这部分费用。
2. 由于贵公司未能按时支付工程进度款，我方在采购原材料、支付工人工资等方面遇到了困难，额外支付了XXX万元施工成本。
工程施工索赔文件(3篇)
第1篇一、索赔事由我单位（以下简称“承包方”）与贵单位（以下简称“业主方”）于____年____月____日签订了《____工程项目施工合同》（以下简称“合同”）。
合同约定，承包方负责完成合同约定的工程内容及质量标准，业主方负责支付工程款及合同约定的其他费用。
在施工过程中，由于以下原因导致工程进度延误，给承包方造成了经济损失，现根据合同约定及有关法律法规，特向业主方提出索赔。
二、索赔依据1. 《____工程项目施工合同》及相关附件；2. 国家及地方有关建设工程施工管理的法律法规；3. 工程施工过程中产生的相关文件、资料、照片、录像等。
三、索赔事项1. 业主方未能按照合同约定提供施工现场，导致工程进度延误；2. 业主方未能按照合同约定及时提供图纸、施工方案等资料，导致工程进度延误；3. 业主方指定的分包商违约或延误，导致工程进度延误；4. 业主方未能及时提供合同规定的材料或设备，导致工程进度延误；5. 业主方拖延关键线路上工序的验收时间，造成承包方下道工序施工延误；6. 业主方或工程师发布指令延误，或发布的指令打乱了承包方的施工计划；7. 业主方提供的设计数据或工程数据错误，导致工程进度延误；8. 业主方原因暂停施工导致的延误；9. 业主方设计变更或要求修改图纸，导致工程量增加；10. 人力不可抗拒的自然灾害导致的延误；11. 特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误；12. 不利的施工条件或外界障阻引起的延误等。
四、索赔金额根据以上索赔事项，经核算，承包方经济损失共计人民币____元整。
五、索赔请求1. 业主方按照合同约定支付承包方经济损失人民币____元整；2. 业主方承担由此产生的相关税费；3. 业主方承担因索赔而产生的其他费用。
六、索赔时效自本索赔文件送达之日起____日内，如业主方未对索赔事项进行答复，承包方有权依法向有关部门申请仲裁或提起诉讼。
特此索赔，敬请关注！承包方：____地址：____联系人：____联系电话：____日期：____年____月____日第2篇一、索赔事项概述1. 索赔项目：某住宅小区工程2. 索赔原因：业主方未能按照合同约定按时提供施工现场，导致我方工程进度延误。
建筑工程施工合同索赔函范例
建筑工程施工合同索赔函范例【建筑工程施工合同索赔函范例】尊敬的（施工方名称）：我方作为（甲方名称）在日前与贵方签订的《建筑工程施工合同》清楚规定了双方的权益和责任。
然而，遗憾的是，根据最近的施工进展和质量检测情况，我们发现以下问题存在严重质量缺陷和时间延误，因此，我们不得不提出索赔请求。
一、质量问题在项目实施过程中，我们发现以下质量问题（列出具体问题）：1.（问题描述）2.（问题描述）3.（问题描述）这些问题严重影响了工程进度和工程质量，违反了合同规定，使我们的投资受到了损失。
二、时间延误根据初步的项目计划，工程应于（日期）前完工。
然而，由于施工方的原因，工程的进展严重延误。
经与您多次协商并催促，情况依然无法得到解决。
由此，我们遭受了以下影响：1.（影响描述）2.（影响描述）3.（影响描述）我们非常遗憾地指出，这些时间延误严重影响了我们的经济利益和项目进展，给我们带来了巨大的损失。
基于以上情况，我们要求贵方承担以下责任：1.立即修复所有存在的质量问题，确保工程达到合同约定的标准和要求；2.加快施工进度，确保工程尽快完工，减少进一步的时间延误；3.赔偿我们因贵方的质量问题和时间延误而造成的经济损失，具体金额请贵方在收到信函后五个工作日内提供。
我们强烈希望贵方能够尽快正视问题并采取措施解决。
如贵方不能在（期限）内回应并解决问题，我们将不得不采取进一步的法律手段来维护我们的合法权益。
最后，我们希望双方能够通过友好协商解决这些问题，确保工程的顺利进行，共同促进我们的合作关系持续发展。
此致敬礼（甲方名称）日期:（日期）。
建筑工程施工索赔通知书
建筑工程施工索赔通知书尊敬的建筑工程施工方：根据我方与贵方签订的建筑工程施工合同，现我方向贵方提出索赔通知，以下是具体内容：一、背景我方与贵方于xxxx年xx月xx日签订了一份建筑工程施工合同，合同总金额为xxxx万元，工期为xxxx月。
二、索赔原因1. 变更设计文件：在施工过程中，贵方未经我方同意就变更了设计文件。
这严重影响了施工进度和质量，导致我们不得不重新进行施工调整，造成了额外的费用和损失。
2. 设备故障：贵方提供的某些设备故障频繁，且无法及时修复或更换。
这导致我们无法按照原计划进行施工，影响了整体工期进度，同时也给我们带来了额外的费用。
3. 材料质量问题：贵方所提供的部分材料质量不符合合同约定的标准，我们不得不进行返工或更换。
这不仅浪费了我们的时间和资源，还给我们带来了额外的费用负担。
三、索赔要求1. 变更设计文件：鉴于贵方未经我方同意变更设计文件，导致我们产生额外费用和损失，现索赔xxxx万元作为变更设计文件产生的损失费用。
2. 设备故障：鉴于贵方提供的设备故障频繁且未能及时修复或更换，导致我们施工进度延误，额外费用增加，现索赔xxxx万元作为因设备故障而产生的费用和损失。
3. 材料质量问题：鉴于贵方所提供的部分材料质量不符合合同约定的标准，我们不得不进行返工或更换，导致施工进度受阻，额外费用增加，现索赔xxxx万元作为因材料质量问题而产生的费用和损失。
四、索赔凭据我方在本通知书中附上相关的索赔凭据，包括但不限于：合同文件、变更设计文件、设备维修记录、材料质检报告、财务报表等，以证明我们提出索赔的合理性。
五、解决方式我们希望贵方能够尽快与我们进行协商，以寻求解决此次索赔事宜的妥善解决方式。
我们愿意与贵方共同努力，通过友好协商来解决问题，以确保工程能够按时、高质量地完成，并维护双方的合法权益。
六、期望回复请贵方在收到本通知书后的五个工作日内向我方回复，表示是否同意进行协商解决，并提出具体解决方案。
建筑合同索赔函
建筑合同索赔函
尊敬的_____(建筑公司名称)___:
根据我们之间签订的_____(合同编号)建筑合同，我们在__(具体工程地点)___项目
工程中发现了一些问题，特向贵公司提出索赔请求。
根据合同约定，我们就以下问题向贵公司提出索赔要求：
1.在_____(具体施工阶段)阶段，发现了_(问题1)_，造成了_(具体损失或延迟)。
2.经过_____(相关部门或专业人员)的检验确认，发现_(问题2)_，导致_(具体
损失或延迟)。
3.我方已经履行合同约定的所有支付义务，但因上述问题导致了_____(额外费
用/损失)，特此向贵公司提出索赔要求_(索赔金额)__。
我方请求贵公司立即展开_____(解决问题的具体行动)，并在__(提出要求的期
限)___内给予书面答复。
如果贵公司对此索赔难以认可，希望双方能够通过友好协
商解决纠纷，避免进一步的法律纠纷。
同时，在解决问题的过程中，我方也愿意提供一切必要的配合和协助，以保证工程的顺利进行。
希望双方能够共同维护合同的有效性，保证工程的质量达到双方的期望值。
此致
敬礼!
_____(你的姓名)____
_____(你的职务)____
_____(你的联系方式)____
日期: ____(日期)____。
建筑工程施工索赔函
建筑工程施工索赔函尊敬的_____（业主/发包方/相关责任方）：您好！我是_____（施工单位名称），我司与贵方于_____（合同签订日期）签订了_____（工程项目名称）的施工合同。
在项目的施工过程中，由于多种不可预见和不可控制的因素，给我司造成了严重的经济损失和工期延误。
根据合同的相关条款和法律法规的规定，我司特向贵方提出索赔要求，希望贵方能够认真对待并给予合理的赔偿。
一、索赔事件的背景本工程项目自_____（开工日期）开工以来，我司一直严格按照合同的要求和施工规范进行施工。
然而，在施工过程中，出现了一系列的问题和困难，导致工程进度受到了严重的影响，同时也增加了我司的施工成本。
1、设计变更在施工过程中，贵方多次提出设计变更要求，导致我司不得不重新调整施工方案和施工计划。
这些设计变更不仅增加了我司的工作量，还导致了部分已完成的工程需要拆除和重建，给我司造成了巨大的经济损失。
2、恶劣天气在施工期间，遇到了多次恶劣天气，如暴雨、大风等，导致工程无法正常进行。
根据合同的约定，恶劣天气属于不可抗力因素，由此造成的工期延误和经济损失应由贵方承担。
3、业主原因由于贵方未能按时提供施工所需的场地、材料和设备等，导致我司的施工进度受到了严重的影响。
此外，贵方在工程款的支付方面也存在拖延的情况，给我司的资金周转带来了很大的困难，影响了工程的顺利进行。
二、索赔的依据1、合同条款根据我们双方签订的施工合同第_____条第_____款的规定：“如因业主原因导致工程变更、工期延误或增加施工成本，施工单位有权提出索赔要求，业主应给予合理的赔偿。
”2、法律法规根据《中华人民共和国民法典》以及相关的建筑法律法规的规定，因不可抗力因素和业主原因造成的损失，应由责任方承担相应的赔偿责任。
三、索赔的内容1、工期索赔由于上述原因，本工程的工期延误了_____（延误天数），根据合同的约定，我司要求贵方给予相应的工期顺延，以弥补我司因工期延误而造成的损失。
建筑工程施工合同索赔函样本
建筑工程施工合同索赔函样本尊敬的对方单位：您好！首先，感谢贵单位与我方合作完成了XXX建筑工程的施工任务。
经过双方的共同努力，工程进展顺利，现已进入最后阶段。
然而，我们遗憾地发现在工程实施过程中存在一些不可预见的情况，导致我们需要向贵单位提出索赔要求。
鉴于此，我方特撰写此索赔函，希望能够与贵单位沟通解决。
一、索赔依据及说明1. 工期延误根据双方签订的施工合同，工程的竣工日期应在XX年XX月XX日前完成。
然而，由于在施工过程中遭遇到以下问题，导致工期延误：（1）XXXXXXXXXXXXXXXX；（2）XXXXXXXXXXXXXXXX；（3）XXXXXXXXXXXXXXXX。
这些问题严重影响了工程的进度，违反了合同约定。
我们希望贵单位能够承担相应的责任，赔偿我们因工期延误而产生的直接损失。
2. 工程质量问题经过对已完成的工程进行验收，我方发现存在以下质量问题：（1）XXXXXXXXXXXXXXXX；（2）XXXXXXXXXXXXXXXX；（3）XXXXXXXXXXXXXXXX。
这些问题严重影响了工程的质量，不符合合同要求。
我们要求贵单位承担相应的赔偿责任，并承担修复工程所产生的费用和损失。
二、索赔金额计算及说明1. 工期延误的损失计算按照合同的约定，工期延误所导致的损失应按照日租金的XXXX倍计算。
经过详细计算，截至目前，工期延误共计XX天，计算得出工期延误的损失金额为XXXX元。
2. 工程质量问题的损失计算对于工程质量问题的损失，我们将根据相关专家评估报告计算得出具体金额。
我们将邀请第三方专业机构进行全面评估，并按照评估结果进行损失计算。
计算结果将于报告出炉后提交给贵单位。
三、索赔要求根据以上索赔依据和金额计算，我方要求贵单位：1. 在接到本函后立即组织相关人员进行核实，并向我方提供书面答复；2. 承认工期延误和工程质量问题的存在，并承担相应的赔偿责任；3. 向我方支付工期延误造成的损失XXXX元；4. 向我方支付工程质量问题所产生的费用和损失，金额将根据专家评估报告确定。
建筑工程施工索赔函
建筑工程施工索赔函尊敬的_____（业主单位名称）：您好！我是_____（施工单位名称），现就我方在_____（工程名称）施工过程中所遭遇的一系列问题，向贵方提出索赔要求。
此次索赔是基于合同条款以及实际发生的情况，希望贵方能够给予充分的重视和公正的处理。
一、工程概况本工程于_____（开工日期）正式开工，合同约定的竣工日期为_____（竣工日期）。
工程内容包括_____（具体工程内容），合同总价为_____（合同金额）。
二、索赔事项及原因1、工程变更导致的成本增加在施工过程中，贵方提出了多项工程变更，包括_____（列举变更内容）。
这些变更不仅增加了我方的施工难度和工作量，还导致了材料、人工等成本的大幅增加。
例如，由于设计变更，我方需要重新采购特定规格的材料，而新采购的材料价格远高于原合同约定的价格。
此外，工程变更还导致了施工工序的调整，延长了工期，增加了现场管理费用。
2、恶劣天气影响在施工期间，遭遇了_____（恶劣天气情况，如暴雨、台风等），给工程进度带来了严重的影响。
根据合同约定，恶劣天气属于不可抗力因素，我方有权对因此造成的损失进行索赔。
恶劣天气导致了工地停工_____（天数），施工设备损坏_____（数量及具体设备名称），部分已完成的工程受到损坏需要重新施工，这些都给我方造成了巨大的经济损失。
3、业主方原因导致的工期延误贵方未能按时提供施工所需的场地、图纸等，导致我方无法正常施工，工期延误。
例如，贵方提供的施工图纸存在错误和遗漏，我方在施工过程中不得不暂停施工，等待贵方修改完善图纸，这期间造成了大量的人工和机械闲置，增加了成本。
4、业主指定供应商的问题贵方指定的某些材料供应商未能按时供货，或者提供的材料质量不符合要求，这不仅影响了工程进度，还导致我方需要额外花费时间和成本进行材料的检验和更换。
三、索赔金额计算1、工程变更增加的成本材料成本增加：＿____（具体金额）人工成本增加：＿____（具体金额）管理费用增加：＿____（具体金额）共计：＿____（总金额）2、恶劣天气造成的损失设备维修费用：＿____（具体金额）工程返工费用：＿____（具体金额）人工闲置费用：＿____（具体金额）共计：＿____（总金额）3、业主方原因导致的工期延误损失人工闲置费用：＿____（具体金额）机械租赁费用增加：＿____（具体金额）管理费用增加：＿____（具体金额）共计：＿____（总金额）4、业主指定供应商问题造成的损失材料检验费用：＿____（具体金额）材料更换费用：＿____（具体金额）工期延误损失：＿____（具体金额）共计：＿____（总金额）综上，我方索赔总金额为：＿____（索赔总金额）四、索赔证据为了支持我方的索赔要求，我们提供了以下证据：1、工程变更的书面通知和相关文件，包括变更设计图纸、变更指令等。
建筑工程施工索赔范文
建筑工程施工索赔范文尊敬的甲方：根据我国相关法律法规，以及双方签订的《建筑工程施工合同》，就本项目在施工过程中，因甲方原因导致乙方施工进度受阻、工程成本增加等情况，乙方现向甲方提出施工索赔。
现将有关情况说明如下：一、工程概况本项目为XXXX建筑工程，位于XXXX地区，占地面积XXXX平方米，建筑面积XXXX 平方米。
工程内容包括：土建工程、装饰工程、安装工程、园林绿化等。
合同总价款为XXXX万元，合同工期为XX个月。
乙方于XXXX年XX月XX日中标，并于XXXX 年XX月XX日签订《建筑工程施工合同》。
二、索赔事由1. 甲方拖延支付工程进度款，导致乙方施工资金紧张，影响了施工进度。
根据《建筑工程施工合同》约定，甲方应按工程进度支付工程进度款。
但自项目开工以来，甲方多次拖延支付工程进度款，累计拖欠金额达到XXXX万元。
2. 甲方变更设计，增加工程量，导致乙方施工成本增加。
在施工过程中，甲方多次提出变更设计，增加工程量，累计增加工程量达到XXXX平方米。
根据《建筑工程施工合同》约定，甲方应承担因变更设计导致的工程价款增加。
3. 甲方未按约定提供施工场地，导致乙方施工进度受阻。
根据《建筑工程施工合同》约定，甲方应保证施工场地的畅通和施工条件的完善。
但自项目开工以来，甲方未能按约定提供施工场地，导致乙方施工进度受到严重影响。
4. 甲方未按约定时间办理竣工验收手续，导致乙方不能按期结算工程款。
根据《建筑工程施工合同》约定，甲方应按合同约定的时间办理竣工验收手续。
但截止目前，甲方尚未办理竣工验收手续，导致乙方不能按期结算工程款。
三、索赔金额及依据1. 甲方拖延支付工程进度款，乙方根据《建筑工程施工合同》约定，要求甲方支付拖延支付的工程进度款XXXX万元，并按同期贷款利率支付逾期付款的利息。
2. 甲方变更设计，增加工程量，乙方根据《建筑工程施工合同》约定，要求甲方支付增加的工程价款XXXX万元。
3. 甲方未按约定提供施工场地，乙方根据《建筑工程施工合同》约定，要求甲方赔偿因施工进度受阻导致的工程成本增加XXXX万元。
建筑工程施工索赔函
建筑工程施工索赔函尊敬的工程负责人：您好！首先，感谢贵公司对本次建筑工程的支持与配合。
在施工过程中，由于各种客观原因影响，我们的工程进度与计划发生了一些偏差，给我们的工期进展与经济效益带来一定的困扰。
因此，我们决定向贵公司提出索赔请求，希望能够得到合理的赔偿。
一、项目概况项目名称：XXXX工程工程地址：XXXX工期：XXXX二、索赔原因与依据1. 资金损失：由于工程进展不如预期，我们不得不额外投入资金用于加快工程进度。
根据合同约定以及有关法律法规，我们要求贵公司对我们因此产生的资金损失进行补偿。
2. 工期损失：由于贵公司在以下几个方面未能履行合同约定，导致我们的工期受到影响：a. 提供的施工图纸存在错误和漏洞，需要我们花费额外的时间进行修改和调整。
b. 贵公司未能按时提供所需的材料和设备，导致我们在施工过程中出现停工现象，延误工期。
c. 贵公司在现场施工期间，未能及时解决工程问题，导致我们必须停工等待解决，进一步延误工期。
以上三个方面的工期损失，依据合同约定，我们希望贵公司承担相应的赔偿责任。
三、索赔金额计算根据我们的实际损失及相关法律法规的规定，我们对索赔金额进行了计算，并列举如下：1. 资金损失：根据我们加快工程进度所投入的额外资金，计算得出总额为XXXX元。
2. 工期损失：根据工期延误所带来的经济损失，我们通过与专业评估机构进行协商以及参考相应的市场行情，计算出总额为XXXX元。
四、索赔处理方式在诚信与合作的基础上，我们希望贵公司能够认真对待我们的索赔请求，积极与我们沟通、协商，寻求共赢的解决方案。
我们提议以下处理方式：1. 资金损失：我们要求贵公司按照计算得到的金额，及时支付给我们。
支付方式可协商确定。
2. 工期损失：我们要求贵公司将延误期间的损失以相应的方式补偿给我们。
具体补偿方式可协商确定，但必须合理。
五、处理要求与期限为了确保问题得到及时解决，我们提出以下处理要求与期限：1. 贵公司收到本函后的7个工作日内，书面回复我们是否同意索赔请求，并明确回复处理方式。
施工工程索赔报告(3篇)
第1篇一、报告概述项目名称：XX建筑工程项目地点：XX市XX区承包单位：XX建筑有限公司监理单位：XX工程监理有限公司一、索赔事件概述1. 索赔事件发生时间：2021年5月15日至2021年6月30日2. 索赔事件原因：因业主方未能按合同约定提供施工图纸及现场条件，导致我方施工进度延误。
3. 索赔事件影响：我方施工进度延误，造成窝工、机械闲置、材料积压等损失。
二、索赔依据1. 《中华人民共和国合同法》第一百一十九条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2. 《建设工程施工合同》第七条：业主方应按合同约定提供施工图纸及现场条件，因业主方原因导致施工进度延误，承包方有权要求赔偿损失。
三、索赔计算1. 窝工损失：根据现场实际情况，窝工时间为45天，窝工人员100人，每人每日工资为200元，共计90000元。
2. 机械闲置损失：因施工进度延误，机械闲置时间为45天，机械每日租金为5000元，共计225000元。
3. 材料积压损失：因施工进度延误，材料积压时间为45天，材料积压金额为100000元。
4. 误期损失：根据合同约定，误期赔偿金为每日10000元，共计450000元。
四、索赔要求1. 要求业主方赔偿窝工损失90000元。
2. 要求业主方赔偿机械闲置损失225000元。
3. 要求业主方赔偿材料积压损失100000元。
4. 要求业主方赔偿误期损失450000元。
五、索赔处理建议1. 业主方应严格按照合同约定提供施工图纸及现场条件，确保施工进度不受影响。
2. 业主方应与承包方保持良好沟通，及时解决施工过程中出现的问题。
3. 业主方应按照合同约定，及时支付工程款，保障承包方合法权益。
4. 双方应共同协商，寻求合理解决方案，确保工程顺利进行。
六、结论综上所述，我方因业主方原因导致施工进度延误，造成窝工、机械闲置、材料积压等损失。
根据相关法律法规及合同约定，我方有权要求业主方赔偿上述损失。
建筑工程施工索赔函
建筑工程施工索赔函尊敬的_____（业主/甲方名称）：您好！我是_____（施工单位名称），现就我方所承建的_____（工程名称）施工过程中所发生的一系列问题，向贵方提出索赔。
本次索赔是基于合同约定以及实际发生的情况，希望贵方能够予以重视和妥善处理。
一、工程概况本工程位于_____（工程地点），合同约定的开工日期为_____，竣工日期为_____，工程内容包括_____（简要描述工程的主要施工内容）。
二、索赔事项及原因1、工程变更在施工过程中，贵方多次提出工程变更要求，导致我方的施工计划被打乱，增加了施工成本和工期延误。
例如，在_____（具体部位或施工阶段），贵方要求将原设计的_____（变更内容），这不仅需要我方重新组织施工人员和调配施工设备，还造成了已采购材料的浪费和新增材料的采购成本增加。
2、恶劣天气影响在施工期间，遭遇了_____（恶劣天气情况，如暴雨、大风等），导致工程多次停工。
根据合同约定，这种不可抗力因素所造成的工期延误和费用增加应由贵方承担。
3、业主原因导致的停工由于贵方未能按时提供施工场地、未及时解决施工图纸中的问题等原因，导致工程多次停工，给我方造成了巨大的经济损失。
4、材料价格上涨在合同履行期间，部分主要材料的市场价格大幅上涨，超出了我方签订合同时的预期。
虽然合同中对材料价格调整有一定的约定，但实际上涨幅度远远超过了约定的范围，给我方的成本控制带来了极大的压力。
三、索赔费用计算1、工程变更费用根据变更指令和实际发生的工程量，重新计算的费用为_____元。
其中包括新增材料费用_____元、人工费用_____元、设备租赁费用_____元等。
2、恶劣天气影响费用因恶劣天气导致的停工天数为_____天，按照合同约定的每天停工补偿标准_____元/天，共计_____元。
此外，为应对恶劣天气而采取的防护措施费用为_____元。
3、业主原因导致的停工损失停工天数共计_____天，由此产生的人工闲置费用_____元、设备闲置费用_____元、管理费增加_____元等，总计_____元。
建筑工程合同违约索赔样板
建筑工程合同违约索赔样板建筑工程合同违约索赔通常涉及以下几个方面：工期延误、工程质量问题、支付迟延等。
当一方违反合同约定，另一方有权要求赔偿损失。
以下是一个简化的建筑工程合同违约索赔样板范本：---致：[甲方名称]（承包方）主题：关于[工程名称]工程合同违约索赔通知尊敬的[甲方名称]：根据双方签订的《[工程名称]工程施工合同》（以下简称“合同”），我方（乙方）自[合同签订日期]起开始履行合同义务。
在合同执行过程中，贵方存在以下违约行为：1. 工期延误：根据合同第[具体条款编号]条，贵方应于[约定完工日期]完成全部工程。
截至今日，工程尚未完工，已延误[具体天数]天。
2. 工程质量问题：在[具体日期]的质量检查中，发现工程存在[具体问题描述]，违反了合同第[具体条款编号]条的规定。
3. 支付迟延：根据合同第[具体条款编号]条，贵方应于[约定支付日期]支付我方工程款[金额]。
截至目前，该款项尚未支付。
鉴于上述情况，我方遭受了包括但不限于人力成本增加、材料费用上涨、设备租赁延期等额外损失。
依据合同第[具体条款编号]条的规定，我方现向贵方提出违约索赔，具体要求如下：- 工期延误赔偿：根据合同规定，每延误一天，贵方需支付我方[具体金额]作为违约金。
共计[计算结果]元。
- 工程质量整改费用：为确保工程符合质量要求，我方需进行整改，预计整改费用为[具体金额]元。
- 逾期支付利息：按照合同约定的利率计算，逾期支付的利息为[具体金额]元。
我方要求贵方支付总计[总金额]元的违约赔偿金。
请贵方在收到本通知后的[具体天数]天内，支付上述赔偿金至我方指定账户。
若贵方对本次索赔有异议，请在收到本通知后[具体天数]天内提出书面说明。
否则，我方将依法采取进一步措施，以维护自身权益。
感谢贵方对此事给予的高度关注，并期待贵方的积极回应。
此致敬礼！[乙方名称] [乙方联系人] [乙方联系电话] [乙方电子邮箱] [日期]---。
建筑工程施工索赔函
建筑工程施工索赔函尊敬的施工方：我方是贵公司的业主，与贵公司于XX年XX月XX日签订了《建筑工程施工合同》，合同约定了双方在建筑工程施工过程中的各项责任和权益。
然而，我方在施工过程中发现了一些问题和困扰，并由此导致了额外的费用和损失。
在本函中，我方将就这些问题向贵公司提出索赔。
首先，我方发现在工程施工中，贵公司存在延误工期的情况。
根据合同约定，工程应在XX年XX月XX日完成，然而至今尚未达到约定的交工时间。
这给我方带来了经济损失和不便之处，比如我方计划于XX年XX月XX日投入使用该建筑，结果因贵公司的延误而无法实现，导致我方经营活动受阻。
因此，我方要求贵公司对我方因此而产生的额外损失承担责任，并支付相应的赔偿费用。
其次，我方对贵公司施工质量存在一定的疑虑。
在工程竣工验收过程中，我方发现了多处质量问题，如渗漏、裂缝等。
这些问题不仅影响了建筑物的正常使用，还给我方造成了经济损失，如重新修复所需的费用以及期间造成的租金等损失。
因此，我方要求贵公司承担相应的返工和修复费用，并赔偿我方因此而产生的经济损失。
再次，我方还发现贵公司在施工过程中未能按照合同约定的标准和要求进行工程保护与安全措施。
举例来说，在施工现场周围未设置完善的安全警示牌和围挡，导致工地周边的行人和车辆存在安全隐患。
这不仅对我方的安全构成威胁，还可能对周边环境造成污染和破坏。
因此，我方要求贵公司加强施工现场的安全管理，并承担由此引发的相应责任与赔偿。
最后，我方希望贵公司能够重视我方的索赔要求，并及时与我方进行沟通和解决。
贵公司是建筑工程的施工方，应该按照国家法律和合同约定履行相应的义务。
我方相信贵公司会以负责任的态度对待这些问题，并与我方合作解决。
我方在此保留追究其法律责任的权利。
此函为正式索赔函，希望贵公司能认真对待并尽快答复我方的要求。
如未能得到合理解决，我方将不得不采取进一步法律措施来维护我方的权益。
敬祝商祺！业主单位签章：日期：XX年XX月XX日。
建筑工程索赔函格式范文(通用16篇)
建筑工程索赔函格式范文(通用16篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!建筑工程索赔函格式范文(通用16篇)建筑工程索赔函格式范文第1篇X方：乙方：X方因开发楼盘(位于)需拆除乙方正在使用的沿街楼房，依据《国有土地上房屋征收与赔偿条例》，经X乙双方协商，就房屋拆迁赔偿达成如下协议：一、乙方房屋基本情况第1条：1、建筑面积平方米(其中一层平方米;二层平方米;附属物。
建筑工程索赔函
建筑工程索赔函尊敬的XXX建筑公司：我方是xxx建筑项目的业主代表，本函是就该项目中出现的问题和损失向贵公司提出索赔要求。
根据项目合同第XX条，我们特此向贵公司提出索赔申请。
一、索赔申请的背景自建筑项目开始施工以来，我们注意到有一些问题出现在施工过程中，这些问题已经对项目的进度和质量产生了重大影响。
举例来说，以下几个方面是我们所担忧的问题：1. 设计错误：在设计阶段，我们注意到了几处设计错误，例如某些结构设计不合理，导致了施工过程中延误和额外的费用支出。
2. 工期延误：贵公司未能按照合同约定的工期完成工程，而是延误了X个月，这给我们的后续计划和投资造成了不小的困扰。
3. 施工质量问题：我们发现了多个施工质量问题，例如某些部位的墙体裂缝、地板材质不符合要求等等。
这些问题将会对项目的安全和使用造成潜在的威胁。
4. 造成其他损失：由于工期延误和施工质量问题，我们不得不支付额外的成本来修复这些问题，同时还面临了项目价值受损的风险。
以上问题严重影响了我们的利益和项目进程，我们希望贵公司认真对待这些问题，并且立即采取必要的措施解决这些损失和问题。
二、索赔要求基于上述问题和损失，我方特此要求贵公司采取以下措施：1. 尽快修复：贵公司应立即采取行动，解决所有施工质量问题，并按照合同约定的标准重新进行修复。
2. 赔偿损失：贵公司应向我方支付由于工期延误和施工质量问题导致的额外成本和损失。
请贵公司提供详细的费用清单，以便我方核算索赔金额和发起赔偿要求。
3. 加快工期：贵公司应加快施工进度，确保项目能够按照合同约定的工期完成。
如需额外资源或措施，请及时与我方协商。
4. 提供解决方案：贵公司应提供解决以上问题的详细方案和时间计划，确保问题能够及时解决，并避免类似问题的再次发生。
三、索赔处理的周期和方式我方要求贵公司在收到本函后的X个工作日内提供书面答复。
在对索赔金额和方案进行核算和讨论后，双方应即刻进入协商阶段。
如协商无法达成一致，双方同意在XXX仲裁机构进行仲裁，接受其裁决结果。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2006年12月27日～2007年3月1日
因设计变更及砼商拒供砼所引起的工程停工、窝工的索赔文件
索
赔
文
件
重庆精物建筑工程有限公司永川项目部
二OO七年月日
索赔文件目录
一、索赔报告文件
1、关于因设计变更及砼供应商拒供砼产生我施工单位被迫停工和窝工经济损失的索赔报告
2、计算依据及说明
3、停工、窝工统计表
4、变更图纸收图情况
5、费用索赔清单
6、费用索赔清单附件
○1、人工统计表
a、人工统计名册；
b、永川地区人工费单价；
c、实发管理人员工资表
○2、机械设备台班费明细表
○3、周材明细清单和租赁情况汇总表
○4、塔式起重机租赁合同
○5、由于设计变更引起的各项返工、人工费及材料费签证
a、模板
b、钢筋
c、消防
d、水电
二、2006年12月27日～2007年的施工日志及备忘录
三、与设计变更、施工停工有关的文件
1、工程技术变更核定（洽商）单及附图2006.12.27 业主
2、关于工程变更的有关问题的函2006.12.29 工程项目部
3、关于工程变更的有关问题的函的回复2006.12.29 业主
4、华创三期工程、工程变更确认书2006.12.30 工程项目部
5、关于工程变更的有关问题的函的回复的回复2006.12.29 工程项目部
6、27米层元月2日与2006.12.27日所出设计图钢筋对比表工程项目部
7、关于对变更图纸的有关要求2007.01.02 工程项目部
8、关于2006.12.27设计变更所产生损失的
索赔意向报告2007.01.08 工程项目部9、关于要求尽快按合同规定拨付工程进度款和
归还履约保证金的报告2007.01.09 工程项目部
10、关于当前水电安装问题的请示报告2007.01.11 工程项目部
11、关于华创·渝西新天地三期工程是否停工
的紧急报告2007.01.15 工程项目部
12、关于永川华创三期工程紧急报告的复函2007.01.16 业主
13、紧急报告2007.01.25 工程项目部
14、关于要求业主立即拨付工程款解决当前会
出现严重问题的紧急报告2007.01.31 工程项目部
15、关于要求春节后立即提供变更施工图的报告2007.02.11 工程项目部
16、关于再次索赔的意向报告2007.02.03 工程项目部
一、索赔报告文件
1、关于因设计变更及砼商拒绝供货产生我施工单位经济损失的索赔报告致：永川华创新天地置业有限公司
重庆建新建设工程监理咨询有限公司
2006年12月27日前，华创·渝西新天地三期工程进展较为顺利，主体工程当时已上升到27m层，按照计划安排春节前封顶毫无任何问题。
施工各工段、班组为实现这一目标，工地上热火朝天。
但自2006年12月27日业主突然通知因设计重大变更而停止施工以来，历时已有63天，其间又由于业主未按合同拨付工程进度款。
因而我们无法支付砼供应商的货款，而产生拒绝供应砼，迫使工程停工。
这双重原因造成的停工、窝工均与我施工单位无关。
这么久的时间给我施工单位代带来了极其严重的影响和重大经济损失。
彻底打乱了工程的整体安排和部署，至今主体工程停停做做才上升到33m层○1～○13轴。
因设计变更和砼停止供应所带来的负面影响和产生的无形损失根本无法估量。
而停工、窝工的直接经济损失和工期延后，也是我们施工企业根本无法承受的。
按照国家法规的要求，我们曾于2007年元月8日和2月2日两次向监理送交了索赔意向报告，现在因设计变更和砼拒供事件带来的影响基本结束。
为此，特提出2006年12月27日～2007年3月1日这段期间的经济索赔和工期索赔正式报告，其索赔直接经济费106.487 万元（大写：壹佰零陆万肆仟捌佰柒拾元整）。
工期31.5 天（具体情况详见索赔清单及附件），请业主、监理尽快研究并给予答复。
此致！重庆精物建筑工程有限公司永川项目部
二OO七年三月五日
2、费用索赔计算依据及说明
1）、停工、窝工（降效）时间及降效率的确定：
判定工程停工、窝工或者正常生产是根据我们详尽编写的2006年12月27日设计变更及拒供砼有关问题的《备忘录》中详细记载的每天实际发生的情况作为依据的。
停工的标志是工地上主体工程基本无人施工；窝工标志是主体工程仅有部分人因具备施工条件而在施工，其他部位、工种因无场地施工均处在停工状态；正常施工的标志是各工种均能按图施工，而且正在施工。
窝工的降效率采用50%。
2）、项目管理部工作人员的工资：
按项目管理部实际人员发放工资册的月总工资作为基础，计算出一天的工资额，再用停工、窝工的时间分别计算工资总数。
3）、施工工人的工资补助：
根据我工地各类工人的实际日工资（即市场价）并参照永川地区2006年10月的人工工资基价，将工人分为三级：第一级是机械、电气类、施工管理、班组长；第二级是一般的砼、钢筋、模板工人；第三级是其他一般工人。
停工工资补助额三个级别分别为：75元/人·天、60元/人·天、45元/人·天。
窝工时间按上述人工费的50%计算。
4）、塔吊租赁费：
按实际租赁合同规定的日租金和增加的标准节、附座日租金加5%的维修、保养等各项费用计算。
5）、机械设备的停工闲置按重庆市九九费用定额“第四条8款”：“现
场机械停置费按停置台班费的60%计算”。
6）、停工、窝工时间的抽水台班费按重庆市九九定额计算。
7）、钢模、钢管、扣件租赁费：
按分别与各商家签订的合同、各类租件的单价累计计算（见附件）。
8）、模板、钢筋、水电消防安装的返工工时及钢筋、其他材料损失：按监理签证认可的零星用工签证单、工程量签证单按实计算。
（见附件）9）、复印变更施工图纸及其他费用：
包括图纸打印、复印、蓝图翻晒、重新下钢筋料单工资以及为此发生的交通费、差旅费、办公费……。
采用估算方法。
10）、因准备春节封顶而增加的周材：
除因多租赁的钢模、钢管、扣件外，另多购进的木方、腹模板、竹跳板根据进库发票的单价按70%的损失计算。
（见附件）
11）、因春节不能封顶塔吊增加租赁时间：
时间计算从腊月二十五至正月十二，民工放假的时间。
12）、企业管理费：
包括施工企业（精物公司）为处理此次停工所发生的管理人员工资和交通差旅费，采用估算方法。
13）、贷款利息：
按工程项目部报送的2006年12月完成工程量的进度款为计算基础，按国家银行贷款利率6.13%作为计算的利率。
a、费用索赔人员名单。