工程索赔基本知识汇总
施工工程索赔制度内容包括
施工工程索赔制度内容包括一、施工工程索赔的种类1. 合法索赔：指按照合同约定或相关法律规定，施工方因无法按时完工或者完成工程后出现一定质量问题，合同约定了索赔条件和赔偿标准。
2. 非法索赔：指施工方无故索赔、超出合同范围的索赔、捏造事实的索赔等，严重影响双方的合作关系和工程进度的正常进行。
3. 协商解决和仲裁裁决：在发生索赔纠纷时，双方应首先进行协商，如无法达成一致意见，可以通过仲裁机构或法院进行仲裁解决。
二、施工工程索赔的程序1. 提出索赔申请：当施工方发现工程无法按时完工或者出现了质量问题时，应及时向业主提出索赔申请，并提供相关证据和资料。
2. 审查申请：业主收到索赔申请后，应认真审查申请材料，核实索赔事实和合法性，进行初步评估和处理。
3. 协商解决：双方应尽量在协商解决的原则下，达成一致意见，协商解决索赔问题，保障双方的权益。
4. 仲裁解决：如双方无法在协商解决中达成一致意见，可通过仲裁机构或法院进行仲裁解决，最终获得裁决结果。
5. 执行结果：一旦获得仲裁或法院的裁决结果，双方应按照裁决结果执行，保障索赔问题的合法性和有效性。
三、施工工程索赔的注意事项1. 确定索赔责任：在提出索赔申请时，应明确索赔责任的归属，确保索赔的合法性和有效性。
2. 提供证据资料：在提出索赔申请时，应提供充分的证据和资料，以确保索赔事实的真实性和可靠性。
3. 协商诚信：在协商解决索赔问题时，双方应本着诚信原则，认真协商解决问题，取得双方满意的结果。
4. 遵守裁决结果：一旦获得仲裁或法院的裁决结果，双方应遵守裁决结果，确保索赔问题得到有效解决。
四、施工工程索赔的优势和不足1. 优势：建立施工工程索赔制度，有利于维护双方的合法权益，促进工程建设的有序进行，确保工程质量和进度的顺利达到目标。
2. 不足：在实际操作中，施工工程索赔制度可能存在索赔事实难以确定、协商解决困难、执行裁决效力不足等问题，需要不断完善和提高。
总之，施工工程索赔制度对于维护双方合法权益、促进工程建设的顺利进行具有积极意义。
建设工程施工索赔的计算
建设工程施工索赔的计算建设工程施工索赔的计算是一个比较复杂的过程，需要考虑到很多因素和情况。
在进行索赔计算时，需要根据合同约定、相关法律法规和工程实际情况进行综合分析和测算。
下面将就建设工程施工索赔的计算进行详细的介绍。
一、建设工程施工索赔的类型1. 工期索赔：工期索赔是指因为业主或其他原因导致工程进度延误而造成的索赔。
工期索赔一般是按照合同约定的工期计算，计算方式可以是按天计算或按进度计算。
2. 价格索赔：价格索赔是指因为工程变更、材料价格上涨或其他原因导致工程造价增加而造成的索赔。
价格索赔的计算比较复杂，需要考虑到很多因素，如材料价格、人工费用、设备费用等。
3. 质量索赔：质量索赔是指因为施工方施工质量不达标或其他原因导致工程质量问题而造成的索赔。
质量索赔一般是要求施工方承担修复费用或其他费用。
二、建设工程施工索赔的计算方法1. 工期索赔的计算方法工期索赔一般是按合同约定的工期计算的。
如果工期索赔是按天计算，那么可以根据实际工期与合同约定工期的差异来计算索赔金额，计算公式为：工期索赔金额=实际工期-合同约定的工期×日租金。
如果工期索赔是按进度计算，那么可以根据施工进度计算索赔金额。
一般是按照施工进度完成的百分比来计算索赔金额，计算公式为：工期索赔金额=合同价×进度完成百分比。
2. 价格索赔的计算方法价格索赔的计算比较复杂，需要考虑到很多因素。
价格索赔一般是根据实际发生的费用和合同约定的费用之间的差异来计算的。
计算方法可以根据具体情况来确定，一般是按照材料价格、人工费用、设备费用等来计算。
3. 质量索赔的计算方法质量索赔一般是根据修复费用或其他损失费用来计算的。
如果因为施工方施工质量不达标而导致工程质量问题，一般要求施工方承担修复费用或其他费用。
计算方法可以根据实际情况来确定，一般是按照修复费用或其他费用的实际情况来计算。
三、建设工程施工索赔的注意事项1. 在建设工程中，双方签订合同时需要明确索赔的相关规定，包括工期索赔、价格索赔和质量索赔等。
索赔案例——精选推荐
一、工程索赔（一）主要考核知识点：1、工程索赔的基本概念在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。
工程索赔是双向的，通常将承包人向发包人提出的索赔称为施工索赔，将发包人向承包人提出的索赔称为反索赔。
根据索赔的内容不同，可将施工索赔分为工期索赔和费用索赔。
施工索赔成立必须同时具备如下几项条件：（1)与合同相比较，已造成了实际的额外费用或工期损失；（2)造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失；（3)造成的费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险；（4)承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知和索赔报告。
施工索赔文件包括：索赔意向通知、索赔报告、详细计算书与证据。
2、施工索赔程序《建设工程施工合同（示范文本）》规定的施工索赔程序如下：（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后的28天内，向工程师提出补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料；（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
3、施工索赔的计算（1）工期索赔的计算在工期索赔中首先要划清施工进度拖延的责任。
因承包人的过失或应由承包商承担的风险事件发生造成的施工进度拖延，属于不可原谅的延期，是不能给予工期补偿的；只有因业主的过失或应由业主承担的风险事件发生造成的施工进度拖延，才是可原谅的延期，才能给予工期补偿。
有时进度拖延的原因中可能包含有双方责任，此时工程师应进行详细分析，分清责任比例，只有可原谅延期部分才能给予工期补偿。
工程索赔知识点总结
工程索赔知识点总结1. 索赔的定义工程索赔是指在工程项目中，由于某种原因导致合同的一方提出对方承担责任的要求。
索赔通常是由于工程延期、工程变更、工程质量问题或者合同违约等原因引起的。
2. 索赔的种类工程索赔根据引起索赔的原因可以分为多种种类，常见的包括：- 延期索赔：由于各种原因导致工程无法按照合同规定的时间完成，影响到项目进度和工期，因此提出要求对方承担责任的索赔。
- 变更索赔：由于工程设计、规划或者其他原因的变更导致项目成本增加或者工期延长，因此提出要求对方承担责任的索赔。
- 质量索赔：由于工程质量问题导致损失或者影响项目进展，因此提出要求对方承担责任的索赔。
- 违约索赔：由于合同一方未能履行合同规定的义务而导致索赔的行为。
3. 索赔的流程索赔通常需要经过一系列的流程才能最终解决，包括：- 发起索赔：索赔方需要向对方发起索赔通知，明确列出索赔的理由、要求和证据。
- 对方回应：对方需要对索赔进行相应的回应，包括接受或者拒绝索赔，并提出自己的意见和证据。
- 协商解决：双方可以通过协商的方式尝试解决索赔纠纷，达成一致意见。
- 仲裁或诉讼：如果无法通过协商解决，双方可以选择仲裁或者诉讼的方式进行纠纷解决，最终由法院或者仲裁机构做出裁决。
4. 索赔的注意事项在发起索赔之前，索赔方需要注意以下几个事项：- 确认索赔的事实和证据，确保索赔的合理性和可行性。
- 遵守合同规定的索赔程序和时限，确保索赔的合法性和有效性。
- 合理选择索赔的方式和途径，根据具体情况选择协商、仲裁或诉讼的方式解决索赔纠纷。
5. 索赔的影响工程索赔对项目的影响非常大，不仅会导致项目成本增加和工期延长，还会对项目团队的合作关系和项目进展产生消极影响。
因此，索赔需要尽早解决，避免对项目造成更大的损失和影响。
在工程项目中，避免索赔的发生是非常重要的。
为此，需要从以下几个方面加强管理：- 合同管理：在签订合同时，明确约定各方的权利和义务，避免产生模糊和冲突的条款。
一建索赔管理知识点总结
一建索赔管理知识点总结在建筑工程领域，索赔管理是一个重要且复杂的环节。
一建索赔管理包括了合同管理、成本控制和争议解决等各个方面的内容。
以下将结合实践经验，对一建索赔管理的相关知识点进行总结和说明。
一、合同管理合同是建立索赔管理的基础，它规定了各方之间的权利和义务。
因此，在一建索赔管理中，合同的解读、分析以及执行都是至关重要的。
以下是一建索赔管理中合同管理的几个重要知识点。
1. 合同解读：合同的解读需要细致入微，深入理解各条款的内涵和外延。
必须要注意的是，在解读合同时要注重合同的整体精神，而不仅仅是单个条款的解读。
2. 合同变更：建筑工程中常常会因为各种原因发生变更，其中包括规模、设计、工期等方面的变更。
一建索赔管理中，必须对这些变更进行合理管理，明确变更的原因、范围和影响等。
3. 合同约束力：合同具有法律效力，对各方都有约束力。
在一建索赔管理中，必须严格遵守合同的约定，确保各方的权益得到保障。
二、成本控制成本控制是一建索赔管理中的重要环节，它直接影响着索赔的合理性和有效性。
以下是一建索赔管理中成本控制的几个关键知识点。
1. 成本核算：在一建索赔管理中，必须进行详细的成本核算，包括材料、劳动力、设备、运输等方面的成本。
同时，还需要对各项成本进行合理分类和分析，以便进行索赔的计算和评估。
2. 支付证明：成本的支出必须有相应的支付证明，如发票、结算单、工资单等。
这些支付证明是索赔的重要依据，必须妥善保存和管理。
3. 索赔计算：索赔管理中最关键的环节之一是索赔的计算。
索赔的计算必须遵循一定的计算方法和原则，如直接成本法、市场价格法等。
在计算索赔时，必须考虑到实际成本、市场行情以及其他相关因素。
三、争议解决争议解决是一建索赔管理中最为复杂和敏感的环节。
在争议解决中，各方往往抱有不同的观点和利益诉求。
以下是一建索赔管理中争议解决的几个要点。
1. 协商解决：建议在一建索赔管理中，各方优先采取协商解决的方式。
通过平等、公正的协商，可以尽量减少纷争，避免长时间的争议解决过程。
索赔的基本知识
1、什么叫索赔？索赔（Claim）一词具有较为广泛的含义，其一般含义是指对某事、某物权利的一种主张、要求、坚持等。
工程索赔通常是指在施工合同履行过程中，合同当事人一方因非自身因素或对方不履行或未能正确履行合同而受到经济损失或权利损害时，通过一定的合法程序向对方提出经济或时间补偿的要求。
索赔是一种正当的权利要求，它是业主方、监理工程师和承包方之间的一项正常的、大量发生而且普遍存在的合同管理业务，是一种以法律和合同为依据、合情合理的行为。
2、索赔的程序？当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
发包人未能按合同约定履行自己的的各项义务或发生我错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。
索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。
承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。
3、索赔的依据？（1）招标文件：工程项目合同文件的基础，包括图纸、通用条件、专用条件、施工技术规范、工程量表、工程范围说明、现场水文地质资料等文件，是承包商投标报价的依据，也是索赔时计算附加成本的依据。
（2）投标报价文件：在投标报价文件中包括了工程量表及单价和招标文件的要求，在中标及签订施工协议书以后，成为正式合同文件的组成部分，也成为施工索赔的基本依据。
中级经济师建筑工程索赔记忆口诀
中级经济师建筑工程索赔记忆口诀中级经济师建筑工程索赔记忆口诀一、背景介绍建筑工程中的索赔是指当在工程建设过程中出现了由于合同约定变更、不可抗力因素或其他原因引起的额外费用或损失时，承包商可以向业主提出索赔要求的一种权利。
中级经济师是具备一定经济学知识和建筑工程实践经验的专业人员。
掌握建筑工程索赔的相关知识，对于提高工程管理水平、保障自身权益以及维护项目顺利进行具有重要意义。
二、索赔记忆口诀为了帮助大家更好地掌握中级经济师建筑工程索赔的内容，我总结了以下记忆口诀，以便于记忆和理解。
1. 索赔主要内容索赔是合同争议必争的例，计算索赔费用要有法定依据。
索赔费用应当包括直接损失和间接损失两个方面的费用。
直接损失包括工程成本、人工费用、材料费用等；间接损失包括合理的间接费用和利润。
2. 确定索赔原因索赔要明确责任界定的根本原因，施工期间不可抗力导致索赔的需要在事故发生后及时申报，才能够维护自己的合法权益。
3. 提供证据材料索赔申请需要提供相关的证据材料，包括合同、施工记录、费用记录、证人证言等。
这些证据材料需要真实可信，以充分表明索赔的合理性。
4. 严格按照合同要求索赔申请应当严格按照合同约定的索赔程序进行，包括索赔时间、索赔金额、索赔方式等。
只有遵循合同要求，才能够提高索赔的成功率。
5. 与业主协商解决在索赔过程中，与业主的协商是非常重要的环节。
双方应保持良好的沟通，通过协商解决争议，避免索赔过程中的进一步纠纷。
三、个人观点和理解作为中级经济师，我对建筑工程索赔有着深入的理解和认识。
在处理索赔案件时，我坚持客观公正、维护当事人的合法权益，注重根据相关法律法规和合同约定来判断索赔的合理性。
我也重视与业主的沟通和协商，通过友好合作解决争议，为建筑工程的顺利进行做出贡献。
索赔是建筑工程管理中的一项重要工作，合理的索赔可以有效地保护工程承包商的合法权益。
我相信，通过不断学习和实践，中级经济师们能够在建筑工程索赔方面做得更好，为项目的顺利进行和行业的发展作出更大的贡献。
《国际工程索赔》PPT课件
的规定时间（不大于28天）内，报送索赔报告。包括以下内容： • （1）总论部分：概括索赔事项，发生的时间、地点、原因，产生持续影响的时间；
5
• （2）索赔权的论证（Justification）：索赔依据的出处； • （3）索赔值的量化：费用多少、工期多少； • （4）证据部分。 • 业主或监理工程师收到索赔通知后，就应立即审查施工记录、确认事实；进行适当协商。 • 一般在协商基本一致的情况下，再由承包商报送索赔资料。 • 业主接受报告后，做出赔偿决定。 • 3、友好协商解决：多数复杂事项，很难准确推定责任，或合同双方都有责任时需协商。
• （4）业主变更施工次序会引起网络活动间的逻辑关系变更，必须调整网络结构，需要 对比新旧网络间的工期差别。
21
3、暂停施工或工程中断的影响分析
• 对于罢工、恶劣气候和其他不可抗力造成的工程暂时中断，或业主指令性停工，工期 索赔按实际停滞时间计算。
• 如果干扰事件有后果要处理，还要加上处理后果的时间。 • 五、索赔事件对整个工期的影响分析 • 1、网络分析法：使用计算机，应用最多，但要注意干扰事件与其它工序的相互作用。 • 2、比例计算法：简单，仅影响某些单项工程，或分部分项工程时可采用。
•
如不可抗力为业主风险，没有赔偿。
•
特殊风险有具体赔偿原则。如战争、罢工等政治原因。有权要求对施工机械、设备
等所遭受的损失的赔偿。
16
六、暂停施工或终止合同引起的索赔
• 1、业主方面的原因暂停施工：出现紧急情况，如战争、内乱、强烈灾害等。有时限。 • 工程在规划设计上出现严重问题，需要修改设计；业主工程款支付出现严重困难等。 • 2、终止合同：违约终止合同（Termination for Default），可能是合同某一方严重违约，
建筑工程施工索赔题库汇总
建筑工程施工索赔题库汇总一、单项选择题1. 以下哪项不是建筑工程施工索赔的主要类型？A. 工期索赔B. 质量索赔C. 成本索赔D. 利润索赔2. 在建筑工程施工过程中，若因设计变更导致施工方案调整，从而增加施工成本，承包商可以向业主提出哪种类型的索赔？A. 工期索赔B. 质量索赔C. 成本索赔D. 利润索赔3. 以下哪种情况不属于建筑工程施工索赔的范围？A. 工程延期B. 工程变更C. 工程质量问题D. 自然灾害导致的工程损失4. 在建筑工程施工索赔中，索赔证据应具备以下哪些特点？A. 真实性B. 合法性C. 关联性D. 完整性5. 以下哪种情况不属于建筑工程施工索赔的范畴？A. 业主推迟支付工程款B. 设计师错误导致工程变更C. 施工过程中出现质量问题D. 承包商自身原因导致工程延期二、多项选择题6. 建筑工程施工索赔的常见原因包括以下哪些？A. 设计变更B. 工程延期C. 工程质量问题D. 合同条款不明确E. 发包人指令错误7. 以下哪些属于建筑工程施工索赔的主要依据？A. 施工合同B. 设计图纸C. 工程变更单D. 工程结算报告E. 相关法律法规8. 在建筑工程施工索赔中，以下哪些情况可能导致工期索赔？A. 设计变更B. 工程延期C. 施工方案调整D. 自然灾害E. 发包人推迟支付工程款9. 建筑工程施工索赔的流程包括以下哪些步骤？A. 索赔意向通知B. 索赔证据收集C. 索赔报告编制D. 索赔协商E. 索赔诉讼三、判断题10. 建筑工程施工索赔只能由承包商向业主提出。
（）11. 工程变更必然导致施工索赔。
（）12. 建筑工程施工索赔的证据越多越好，证据种类越多越好。
（）13. 在建筑工程施工索赔中，承包商可以任意选择索赔方式。
（）14. 建筑工程施工索赔的目的是为了追究责任，而不是为了获得经济补偿。
（）四、简答题15. 请简述建筑工程施工索赔的原因。
16. 请简述建筑工程施工索赔的主要依据。
工程索赔注意事项
工程索赔注意事项一、工程索赔的概念索赔是在工程承包协议履行中, 当事人一方由于另一方未履行协议所规定的义务而遭受损失时, 向另一方提出补偿规定的行为。
在工程承包市场上, 一般称工程承包方提出的索赔为施工索赔, 即由于业主或其他方面的因素, 致使承包者在项目施工中付出了额外的费用或导致了损失, 承包方通过合法途径和程序, 通过谈判、诉讼或仲裁, 规定业主偿还其在施工中的费用损失的过程。
二、工程索赔的分类1、按照干扰事件分类：①、工期迟延索赔；注：建设单位对施工单位提出的合理工期延长（又对工程有重大影响的）规定的无理拒绝, 施工单位应及时复文, 重申工期延长的理据。
如工期规定再次被所有否认, 则应采用果断措施向建设单位及监理提出因此而停工的告知, 并声明由此而引致的一切责任由建设单位负责。
避免整个工程竣工后（实际已导致工期违约时）才对导致超期竣工因素的责任归属进行争论的被动局面的出现。
②、不可预见的外部障碍或条件索赔；③、工程变更索赔；注：对于一些设计变更及修改较多的工程, 假如协议中无条款明确对每份变更提交影响工期及增长造价报告的时间限制, 施工单位也应定期（每季）对其进行整理、汇总并编制变更、修改工程的预算, 及时送出给监理及建设单位予以签认。
这样做好处有二：一方面可避免因修改变更过多, 到工程竣工结算时才对其进行整理, 会遭遇收集不齐全的问题, 而使施工单位蒙受经济损失；另一方面是可使施工单位对工程成本支出做到心中有数, 根据对每季记录出的设计变更及修改工程量进行汇总, 可清楚地知道其引致的工程造价变化是否达成调整协议工程款拨付比例及方式的限度（假如施工协议有约定因增长工程造价超过协议造价一定比例, 付款方式及比例另行调整的话）, 假如达成调整条件, 施工单位还可及时提出申请, 减少施工单位资金的压力。
此外, 不断的设计变更和修改对工期的影响也不可忽视。
对于手续完备（注意：由工程设计人签字盖章, 同时经建设单位盖章认可的变更、修改方为手续完备, 仅上述其中一方认可的不可作为有效的变更、修改文献）的工程设计变更修改, 施工单位应及时对其作出工期延误限度的评估, 在编制定期变更、修改工程预算的同时, 提出合理、明确的工期顺延规定。
工程管理课件-工期索赔基础知识
第二、索赔报告。依据进度计划或其他资料（施工日 志、会议纪要、往返函件等）确定可索赔工期天数。 编写索赔报告，并根据合同约定时间，提交工程师确 认。
工期索赔——工期索赔的程序及时效性
第三、谈判协商。阐明索赔事件与索赔工期关系，提供 有力证据材料以及工期顺延计算方法。争取达成一致 意见。
（二）工期顺延时效
工期索赔——工期索赔基础知识
2、编写索赔报告的一般要求
（1）索赔事件应该真实。 （2）责任分析应清楚、准确、有根据。明确指出索赔所
依据的合同条款或法律条文，且说明索赔是完全按照 合同规定程序进行的。
（3）充分论证可索赔事件造成的实际损失。充分论证事 件影响实际损失之间的直接因果关系，承包单位为了 避免减轻事件影响和损失已尽了最大的努力，采取了 所能采用的措施。
在实践中，合同除了会约定工期索赔方式、向谁提 出，还会有时限的规定。现阶段有两种观点： 1、承包人没有在合约约定的期限内申请工期顺延，表 示承包人放弃该权利，同时也表示由工期拖延所导致 的后果也由承包人承担，否则在合同中该条约定就无 意义。 2、工期索赔适用两年普通诉讼时效，没有在约定期限 内提出工期索赔，并不丧失胜诉权。 请问：大家的观点？
工期索赔——工期索赔的程序及时效性
对案例的回答：中兴建工可以要求三联置业顺延工期
原因：
1、《合同法》第283条规定：“发包人未按照约定的时 间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料 的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工 、窝工等损失。 ”；
监理工程师的工程索赔知识
监理工程师的工程索赔知识工程项目中，索赔是一种常见的诉讼方式，用于维护各方权益。
作为监理工程师，了解工程索赔知识对于维持项目的顺利进行至关重要。
本文将详细介绍监理工程师在工程索赔中所需了解的知识和应注意的事项。
一、工程索赔概述工程索赔是指在工程项目执行过程中，因各种原因导致合同变更、成本增加、时间延误或其他损失的产生，索要赔偿的一种法律行为。
工程索赔可以由业主、承包商或监理工程师提出。
监理工程师在工程索赔中起到调解、协调和评估的重要角色。
二、工程索赔的类型1. 变更索赔：由于设计变更、施工变更或其他原因，导致工程内容、范围、规模的变更，从而引发索赔请求。
2. 延误索赔：施工期限超时、材料供应延误、工程队伍不足等原因导致工程延误，给参与方带来经济损失，需要提出延误索赔。
3. 增加费用索赔：施工过程中出现不可预见的情况，如不可预测的地质条件、恶劣的天气等，导致工程成本增加，需提出增加费用索赔。
4. 质量问题索赔：工程质量不符合合同要求，需提出质量问题索赔，要求修复或赔偿相关费用。
三、工程索赔的程序1. 及时记录：监理工程师在发现与索赔有关的事件或问题时，应及时进行记录，包括日期、时间、地点、涉及人员、事件经过等详细信息。
2. 分析评估：监理工程师需根据相关合同文件、技术标准和法律法规，对索赔进行分析和评估，确定索赔的合理性和可行性。
3. 协调调解：监理工程师作为独立的中间人，应协调业主和承包商之间的矛盾，并努力调解争议，达成各方满意的解决方案。
4. 提供证据：监理工程师应搜集并保存与索赔有关的证据材料，包括合同文件、报告、照片、视频等，以便在需要时进行证明和支持。
5. 编写索赔报告：监理工程师根据实际情况和相关证据，撰写详细的索赔报告，包括索赔事实、索赔依据、索赔计算和建议解决方案等内容。
6. 合理协商：监理工程师应积极与业主和承包商进行协商，寻求双方提出合理的索赔解决方案，确保索赔处理的公正和合理性。
建设工程合同索赔课件
课件：建设工程合同索赔一、引言建设工程项目在实施过程中，由于各种原因，可能会出现合同纠纷和索赔情况。
为了保障双方的合法权益，规范工程建设市场秩序，我国相关法律法规对建设工程合同索赔做出了明确规定。
本课件旨在通过对建设工程合同索赔的相关知识的讲解，使大家了解和掌握合同索赔的基本原理和操作流程。
二、建设工程合同索赔概述1. 索赔的定义索赔是指在合同履行过程中，由于一方违约或多个原因导致合同目标不能实现，受损失的一方依据合同条款和法律法规，向违约方或责任方提出的经济补偿或实物赔偿要求。
2. 索赔的分类（1）按照合同条款分类：工程变更索赔、工程延期索赔、工程质量索赔、工程安全事故索赔等。
（2）按照合同主体分类：发包人向承包人索赔、承包人向发包人索赔、发包人向发包人索赔、承包人向承包人索赔等。
3. 索赔的条件（1）合同条款明确规定了索赔事项和程序。
（2）损失发生在合同履行期间。
（3）损失是由于对方违约或多个原因导致。
（4）索赔方采取了合理措施防止损失扩大。
（5）索赔方在合同规定的时限内提出索赔。
三、建设工程合同索赔程序1. 索赔准备（1）收集证据：合同文件、施工图纸、工程签证、往来函件、现场记录、法律法规等。
（2）分析原因：合同条款、法律法规、工程实际情况等。
（3）确定损失：直接损失、间接损失、预期利益等。
2. 发出索赔意向通知索赔方在发现损失后，应及时向对方发出索赔意向通知，说明损失情况和索赔理由。
3. 提交索赔资料索赔方应在合同规定的时限内，向对方提交详细的索赔资料，包括证据和损失计算。
4. 协商解决双方在收到索赔资料后，应进行协商，争取达成一致解决方案。
5. 仲裁或诉讼如双方协商未果，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
四、建设工程合同索赔注意事项1. 合同条款的明确约定合同中应明确约定索赔事项、程序、时限等，以免发生争议。
2. 证据的收集和保管证据是索赔的关键，应及时收集和保管好相关证据，确保证据的真实性、合法性和完整性。
二级建造师中的工程索赔管理知识点整理
二级建造师中的工程索赔管理知识点整理工程索赔是指在建筑施工过程中，因为各种原因导致工程造价超出预算或工期延误，建设单位和施工单位之间产生的争议和纠纷，需要进行索赔处理。
作为二级建造师，掌握工程索赔管理知识是非常重要的。
本文将对二级建造师中的工程索赔管理知识点进行整理，以帮助读者更好地了解和应对工程索赔问题。
一、索赔的基本概念工程索赔是指在建筑施工过程中，发生意外、变更或其他因素导致的额外费用或工期延误，施工单位向建设单位提出要求赔偿的行为。
索赔的目的是保护施工单位的合法权益，维护项目的正常进行。
二、索赔的类型1. 变更索赔：指根据合同约定，建设单位提出的对工程内容、范围、设计或材料等方面的变更所引起的索赔要求。
2. 不可抗力索赔：指由于不可抗力因素（如自然灾害、政府行为等）导致的工期延误或额外费用的索赔要求。
3. 不合理索赔：指施工单位无法提供充分证据支持的索赔要求，或者索赔要求与合同约定相悖，属于不合理索赔。
三、索赔流程1. 收集证据：施工单位在索赔前应当及时收集相关证据，包括合同、设计文件、工作记录、变更通知等，以便在索赔过程中提供证明材料。
2. 编制索赔申请书：索赔申请书应当包括索赔要求的详细说明、索赔金额计算依据、相关证据材料等，并提出明确的索赔金额和要求。
3. 提交索赔申请：施工单位将编制好的索赔申请书提交给建设单位，并确保申请书的递交方式和时间有明确的记录和证据。
4. 协商谈判：建设单位收到索赔申请后，会与施工单位进行协商谈判，双方商定索赔金额和赔偿方式。
5. 争议解决：如果协商谈判无法达成一致，双方可以选择法律诉讼、仲裁或调解等方式解决争议。
四、索赔管理的注意事项1. 合同管理：在工程施工前，双方应当依据合同的约定进行详细的合同管理，明确各方的权利义务，避免后期额外费用和工期延误导致的索赔争议。
2. 证据收集：施工单位在工程施工过程中应当做好相关证据的收集和保存工作，以确保在索赔过程中能够提供充分的证明材料。
工程索赔知识点
工程索赔知识点索赔成功三要素：条件、程序和谈判，索赔报告怎么写，详细分析！工程施工过程发生的签证主要有三类：设计修改变更通知单、现场经济签证和工程联系单。
为了保证其利润，事故方就要想方设法将签证变成由设计单位签发的设计修改变更通知单，实在不行也要成为建设单位签发的工程联系单，最后才是现场经济签证。
注：填写签证时按以下优先次序确定填写内容。
能够直接签总价的就不签单价；能够直接签单价的就不签工程量；能够直接签结果（包括直接签工程量）的就不签事实；能够签文字形式的就不附图（草图、示意图）。
必须按有利于计价、方便结算的原则填写涉及费用的签证。
如果有签证结算协议，填到内容与协议约定计价口径一致；如无签证协议，按原合同计价条款或参考原协议计价方式计价。
再有，签证方式要尽量围绕计价依据（如定额）的计算规则办理。
根据不同合同类型签证内容，尽量有针对性地细化填写。
可调价格合同至少要签到量；固定单价合同至少要签到量、单价；固定总价合同至少要签到量、价、费；成本加酬金合同至少要签到工、料（材料规格要注明）、机（机械台班配合人工问题）、费。
能附图的尽量附图。
注意注明列入税前造价或税后造价。
No.1索赔程序索赔主要程序是施工单位向建设单位提出索赔意向，调查干扰事件，寻找索赔理由和证据，计算索赔值，起草索赔报告，通过谈判、调解或仲裁，最终解决索赔争议。
建设单位未能按合同约定履行自已的各项义务或发生错误以及应由建设单位承担的其他情况，造成工期延误和（或）施工单位不能及时得到合同价款及施工单位的其他经济损失，施工单位可按下列程序以书面形式向建设单位索赔：1、索赔事件发生28天内，各工程师发出索赔意向通知；2、发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据；4、工程师在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对施工单位作进一步要求，视为该项索赔已经认可；5、当该索赔事件持续进行时，施工单位应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。
工程施工索赔类型包括什么
工程施工索赔类型包括什么一、合同索赔合同索赔是指承包商或业主基于合同规定提出的索赔要求。
当发生超出合同规定的情况，例如施工方责任外的原因导致了额外成本或损失，便可以提出合同索赔。
合同索赔常见的情况包括：1. 变更设计或规格: 当业主要求变更设计或规格，导致施工方需要重新调整施工方案或购买更多的材料和设备时，便可以提出合同索赔要求。
2. 不合理指示: 当业主提出不合理的指示或要求，导致施工方产生额外成本或损失时，可以提出合同索赔要求。
3. 监理不当: 当监理单位的不当监督导致施工方受到不合理的处罚或额外要求时，可以提出合同索赔要求。
二、额外索赔额外索赔是指在施工过程中，由于非施工方原因导致了额外的成本或损失，施工方可以提出额外索赔要求。
额外索赔常见的情况包括：1. 人为原因: 当施工现场发生事故或损坏，导致需要额外的人力或设备时，施工方可以提出额外索赔要求。
2. 自然灾害: 当自然灾害如地震、洪水等不可抗力因素导致施工无法按计划进行时，施工方可以提出额外索赔要求。
3. 工程设计问题: 当施工方按照设计方案进行施工，但后来发现设计存在问题导致需要额外投入成本时，可以提出额外索赔要求。
三、延迟索赔延迟索赔是指由于各种原因导致工程项目进度延迟，影响了工程方的正常施工或造成额外成本时，可以提出延迟索赔要求。
延迟索赔的常见情况包括：1. 延期交付原因: 当业主延期交付场地或提供材料设备等的原因导致施工方无法按计划进行施工，便可以提出延迟索赔要求。
2. 变更设计或规格: 当业主提出变更设计或规格，导致延迟了施工工程进度时，可以提出延迟索赔要求。
3. 不合理指示: 当业主提出不合理的指示或要求，导致施工进度受到延迟时，可以提出延迟索赔要求。
四、变更索赔变更索赔是指由于合同规定的变更导致了额外成本或损失，施工方可以提出变更索赔要求。
变更索赔的常见情况包括：1. 工程设计变更: 当业主要求变更工程设计或规格，导致施工方需要额外投入成本时，可以提出变更索赔要求。
工程管理知识：工程索赔管理单项索赔内容
工程管理知识：工程索赔管理单项索赔内
容
1、单项索赔是指在施工过程中一项索赔事件发生时或发生后，在有效期间内立即进行的索赔，或者指在施工过程中发生的原因单一、责任单一、处理较为容易的索赔。
2、在施工过程中，应坚持业主、监理工程师、我方对分包方指令以书面方式为准的原则，业主、监理工程师的口头指令必须在24小时内办理书面确认签证。
索赔事件发生时或发生后，项目经理部责任人员应严格依照本章第三节的规定向被索赔方发出索赔意向通知或审核对方对我方提交的索赔意向通知。
3、在施工索赔的有效期内，由项目合同预算部门向业主提出正式书面索赔申请。
4、项目经理部合同预算部门在规定期限内提出索赔报告，由项目经理在授权范围内审核、签字、加盖公章（如公章有此效力），在合同、法律规定期限内报送被索赔方。
在签署分包合同时应明确约定分包方所有的索赔文件必须经我方项目经理在合法的授权范围内批准签字方才有效。
5、工程索赔的处理根据实际情况，首先由项目经理部与业主、项目经理部与分包方友好协商或调解解决。
争议较大不能解决的，由项目经理部向企业索赔主管部门提出申请，由索赔主管部门协助项目经理部与被索赔方进行接洽、谈判，或依据合同相应条款申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
1。
工程施工中的索赔管理知识(doc 9页)
工程施工中的索赔管理知识(doc 9页)工程施工中的索赔管理摘要：索赔在工程施工中是一个重要的管理范围。
随着工程的复杂性不断加强，为了维护自身的合法利益。
必须不断加强对于索赔的管理工作。
做好索赔工作，需要从其含义、重要性、原则、内容、程序等多方面进行掌握。
才能在实际工作中灵活应用。
关键词：索赔管理、内容与程序、避免误区1、索赔的含义要加强索赔管理，首先应明确索赔的含义。
索赔一词来源于英语“claim”，其原意表示“有权要求”，法律上叫“权力主张”，并没有赔偿的意思。
权利和义务是对等的，索赔应是顺理成章的权利主张。
若是由于甲方的失误以致造成乙方的损失，这才含有赔偿的意思，但从承包方来讲，也是根据合同的一种权利要求，仍然可以包含在Claim的词义中。
通常为区别起见，特点标明是“补偿要求”（Claim of Indemnity）或叫“损失赔偿”（Claim of Damages）。
2、工程索赔的重要性2.1 工程索赔是承包商减少风险损失的有效途径工程项目的实施过程中会隐含着各种各样的风险，如政治风险、经济风险、合同风险、自然条件的风险以及施工本身的风险等。
工程索赔与风险有着密切的联系，从风险转移的角度来讲，索赔是因承担了本不应由自己承担的风险损失而向对方索要补偿的行为。
为了避免由于在工程过程中承担了本不属于自身的风险而造成损失，承包商应利用合同条件，通过工程索赔的途径将损失尽可能多地从业主方补偿回来。
因此，工程索赔是承包商减少风险损失、获取经济收益的重要手段和有效途径。
如果承包商在施工过程中缺乏索赔意识，对造成索赔的事件反应迟钝，那么他就等于主动放弃了应该得到的利益。
2.2 工程索赔是承包商维护其合同权益的重要手段合同条件是规定业主和承包商双方权益以及应承担义务的关键性文件，它阐明了业主及承包商之间风险的划分。
承包商只有提高灵活运用合同条件的能力，通过工程索赔来减少经济上的损失，才能维护其合理的合同权益。
建筑工程施工合同的索赔(一)
建筑工程施工合同的索赔（一）索赔是指在建筑工程施工过程中，由于各种原因导致合同双方发生争议，造成经济损失，而一方根据合同规定向对方进行经济赔偿的行为。
在建筑工程施工合同中，索赔是一项非常重要的问题，它关系到合同双方的权益保护和合同履行的正常进行。
在建筑工程施工合同中，索赔通常分为两种情况：一是因合同双方的责任主张索赔，即一方认为对方未按合同约定履行义务而要求赔偿；二是因不可抗力等特殊情况导致索赔，即合同双方对由于不可抗力等原因发生的经济损失进行协商和处理。
建筑工程施工合同的索赔主要由以下几个方面构成：1. 设计变更引起的索赔：在建筑工程的设计过程中，由于客户需求的变化，或者设计师的疏忽等原因，可能会需要对设计方案进行变更。
这种变更会导致工程项目的结构、材料、工艺等方面发生变化，从而对工程造成一定的影响。
在这种情况下，施工方可以提出索赔请求，要求设计方按照变更后的设计方案进行施工，并承担由此引起的费用、工期等增加。
2. 工程变更引起的索赔：在施工过程中，由于各种因素导致工程发生变更，例如遇到地质条件不符、原材料质量不合格等情况，施工方需要对工程进行调整或改造。
这种变更会导致施工方的工作量增加，并可能伴随着额外的费用和时间成本。
在这种情况下，施工方可以提出索赔请求，要求业主按照新的工程变更方案进行支付相应的费用和工期延长。
3. 延误索赔：在建筑工程的施工过程中，由于各种原因导致工程的进度延迟，从而影响到工程的交付时间和工期。
这种延误可能是由于天气原因、客户需求的变化、供应链的问题等导致的。
在这种情况下，施工方可以提出索赔请求，要求业主支付工期延误所带来的额外费用和损失。
4. 变量索赔：在建筑工程施工过程中，由于各种原因导致工程的成本增加，例如原材料价格上涨、劳动力成本增加等。
这种成本增加可能会导致施工方无法按照合同约定的价格进行施工，从而造成经济损失。
在这种情况下，施工方可以提出索赔请求，要求业主支付额外的成本差价。
中级经济师建筑工程索赔记忆口诀
中级经济师建筑工程索赔记忆口诀正文：一、索赔记忆口诀概述作为中级经济师，建筑工程索赔是一个重要的工作内容之一，因此对于索赔的相关知识和技巧，我们需要进行深入的理解和掌握。
为了帮助大家在工作中更好地应对建筑工程索赔的问题，我整理了一些记忆口诀，希望能够帮助大家更轻松地掌握相关知识。
二、口诀一：索赔的基本概念在开始深入讨论索赔的具体内容之前，我们首先要了解索赔的基本概念。
索赔是指建筑工程施工合同中，承包商要求业主支付额外费用或延期工程期限的请求。
在进行索赔时，需要了解索赔的种类、申请流程、证据准备等方面的内容。
三、口诀二：索赔的种类和条件索赔可以分为合同索赔和法律索赔两种类型。
合同索赔是指由合同条款规定的索赔方式，而法律索赔是指根据相关法律法规规定的索赔途径。
在提出索赔时，需要满足一定的条件，如索赔请求的合法性、时效性、证据的充分性等。
四、口诀三：索赔的申请流程当承包商决定提出索赔时，需要按照合同约定的程序和规定进行申请。
首先要书面通知业主，详细说明索赔的理由和依据；其次要提供充分的证据支撑索赔请求；最后要根据合同规定的时间限制进行申请，避免超过时效无法得到认可。
五、口诀四：索赔的证据准备索赔的成败往往取决于证据的准备和充分性。
在进行索赔时，承包商需要准备详细的施工记录、合同文件、相关凭证、工程变更通知书等证据，以支撑自己的索赔请求。
还需要对证据进行分类、整理和备份，以便在需要时能够方便快速地调取。
六、口诀五：总结回顾通过以上口诀的学习和理解，我们对于中级经济师建筑工程索赔已经有了更加深入和全面的认识。
在实际工作中，需要时刻牢记索赔的基本概念、种类和条件、申请流程、证据准备等重要内容，才能够更好地应对各种索赔问题，保护自身权益。
七、个人观点和理解作为中级经济师，建筑工程索赔是一项复杂而重要的工作内容。
通过学习和掌握相关知识和技巧，我们能够更好地应对索赔问题，保护自身合法权益，促进工程顺利进行。
希望大家能够重视索赔知识的学习和提高，为未来的工作打下坚实的基础。