建设工程勘察合同(3)
建设工程勘察合同范文（3篇）
建设工程勘察合同范文甲方：（委托人）地址：联系方式：乙方：（承包人）地址：联系方式：鉴于甲方有意进行建设工程勘察，为确保勘察工作的顺利进行，甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成以下合同：第一条项目名称本合同的项目名称为（项目名称）。
第二条勘察内容（项目名称）的勘察包括但不限于以下内容：1. 综合性调研与摸底勘察；2. 土地勘察与地质勘察；3. 工程地质勘察与勘探；4. 水文地质勘察与勘探；5. 室内环境调研与勘察等。
第三条勘察范围（项目名称）的勘察范围包括但不限于以下区域：（详细描述勘察范围）第四条勘察时限1. 甲方委托乙方进行勘察的总工期为（工期），自本合同签订之日起计算；2. 乙方应按照工期安排合理的勘察进度，并按照合同约定的时间节点提交勘察成果。
第五条勘察费用1. 甲方应根据勘察工程的性质、规模和复杂程度，向乙方支付勘察费用，具体费用为（金额）；2. 勘察费用的支付方式为（支付方式），支付时间为（支付时间）。
第六条勘察成果和报告1. 乙方应根据勘察要求提交勘察成果和报告，包括但不限于调查报告、设计图纸等；2. 勘察成果和报告的格式、内容应符合相关法律法规和行业标准。
第七条保密条款1. 甲乙双方应对勘察过程中所见到的甲方的商业、技术等机密信息严格保密；2. 若甲方发现乙方违反保密协议的约定，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。
第八条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任；2. 甲方违约时，应支付违约金给乙方，违约金金额为本合同总价款的10%；3. 乙方违约时，应按照实际损失支付违约金给甲方，且不得低于合同总价款的10%。
第九条合同终止1. 合同双方一致同意解除合同的，应通过书面方式通知对方；2. 出现以下情况之一，任何一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任：a) 违约严重影响勘察工作的进行；b) 出现无法预测的不可抗力事件。
第十条争议解决本合同履行过程中出现的争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。
建设工程勘察合同范文(6篇)
建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____ 承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：__________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：__________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_______________第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。
由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条：收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为____元（大写_____），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
建设工程勘察合同(示范文本)3篇
建设工程勘察合同（示范文本）3篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________乙方（承包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：[项目名称]1.2 项目地点：[项目地点]1.3 工程规模：[具体规模]1.4 工程勘察范围和内容：[具体范围和内容]第二条合同目的及原则本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工勘察过程中的权利和义务，遵循诚信合作、平等互利的原则，确保工程勘察的质量、进度和安全性。
第三条合同期限与进度安排3.1 乙方应在本合同签订后组织现场踏勘工作，并根据实际情况制定并提交详细的勘察计划。
计划应明确工作进度安排、时间安排等。
双方应根据实际情况协商确定具体工期安排。
3.2 如因不可抗力因素导致工程进度受阻，双方应及时沟通并协商调整工期安排。
第四条工程勘察费用及支付方式4.1 工程勘察费用：人民币______元整（大写：______元整）。
具体费用计算方式及支付方式见附件一。
4.2 支付方式：根据工程勘察进度，甲方应按约定向乙方支付款项。
若因甲方原因导致延迟支付款项，甲方应承担违约责任。
乙方应开具合法有效的发票。
第五条工程勘察质量要求与验收标准5.1 乙方应按照国家和地方现行有关规范、标准、规程进行工程勘察工作，确保勘察质量。
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系方式：[电话/邮箱等联系方式]乙方（承包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系方式：[电话/邮箱等联系方式]鉴于甲方需要就位于[项目地点]的建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、合同标的及工程概况甲方委托乙方就位于[项目地点]的[工程名称]（以下简称“本项目”）进行勘察工作。
乙方应按照相关法律法规、规范及本合同约定，完成本项目的勘察任务。
本项目包括但不限于以下内容：[详细工程内容]。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额为人民币[金额汉字大写]（￥[金额数字小写]）。
该费用包括乙方完成本合同约定的所有勘察工作的费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定向乙方支付款项：（1）本合同签订后[时间]内，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成现场勘察工作并提交勘察报告后[时间]内，甲方支付乙方剩余款项。
三、勘察工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求，编制并提交本项目的勘察纲要和勘察报告。
2. 乙方应确保勘察数据的真实性和准确性，对勘察结果负责。
3. 乙方应根据甲方的要求，提供现场技术支持和咨询服务。
4. 勘察工作中的具体要求和细节，双方可另行签订补充协议。
四、合同履行期限及进度安排1. 本合同签订后，乙方应在约定时间内开始勘察工作。
2. 乙方应按照甲方的要求，合理安排勘察进度，确保按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度计划。
3. 乙方应在完成现场勘察工作后XX日内提交勘察报告。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对本合同内容、履行过程中涉及的商业秘密、技术资料等信息予以保密。
未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 本合同履行过程中产生的知识产权归属甲方所有。
乙方不得将勘察结果及相关资料用于其他用途。
建筑施工建设工程勘察合同3篇
建筑施工建设工程勘察合同3篇篇1建筑施工建设工程勘察合同一、合同双方：甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（勘察方）地址：联系人：电话：二、工程名称：建筑施工工程勘察合同三、工程地点：四、工程内容：1. 甲方委托乙方对工程地点进行勘察，包括但不限于地质勘察、环境勘察、地形勘察等工作；2. 勘察完成后，乙方应提交勘察报告和相关设计方案；3. 乙方应按照甲方要求，对勘察报告和设计方案进行修改和完善；4. 乙方应配合甲方进行现场勘察及随时提供相关技术支持。
五、合同报酬：1. 甲方应向乙方支付勘察费用，总费用为人民币（大写）；2. 乙方需要在合同签订后7个工作日内提出开票要求，超过时间则视为自动放弃开票。
六、合同签订：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收终止；2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
七、风险责任：1. 乙方在勘察过程中，如因疏忽或疏忽导致甲方损失，应承担相应责任；2. 在工程实施中，如乙方发现工程存在安全隐患，应立即向甲方报告并配合甲方解决。
八、争议解决：1. 双方因合同履行所产生的争议，应协商解决，协商不成的，可向相关主管部门申请调解；2. 无法通过调解解决争议的，应提交法院进行诉讼解决。
九、其他事项：1. 未尽事项，依据国家相关法律法规和双方协商补充；2. 本合同自乙方下列具体勘察任务书提交甲方后生效。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：本合同签订日期为____年____月____日。
篇2建筑施工建设工程勘察合同一、合同双方甲方：____________________（委托方）乙方：____________________（勘察单位）二、勘察内容1. 勘察范围：本次勘察范围包括____________________。
2. 勘察内容：乙方应根据甲方的委托，对勘察范围内的建筑施工工程进行详细的勘察，包括但不限于土地情况、地形地貌、地质条件、周边环境等，并根据勘察结果制定详细的勘察报告。
建设工程勘察合同范文通用版5篇
建设工程勘察合同范文通用版5篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察一事，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________二、勘察工作内容及要求乙方需按照甲方的要求，进行本建设工程的勘察工作，包括但不限于地质勘察、地形测量等。
具体工作内容和要求详见附件《勘察任务书》。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币________元整（￥________）。
2. 甲方在合同签订后10个工作日内支付乙方总金额的____%作为预付款。
3. 乙方完成勘察工作并提交勘察报告后，甲方应在验收合格后支付剩余款项。
4. 支付方式：____________________（如银行转账等）。
四、勘察周期1. 乙方应于本合同签订后____日内完成勘察工作。
2. 如因甲方原因造成乙方无法按时完成勘察工作的，双方可协商顺延勘察周期。
五、知识产权归属1. 乙方在完成本工程勘察过程中形成的所有知识产权归甲方所有。
2. 乙方不得将本工程勘察成果用于其他工程或进行转让、出售等商业用途。
六、质量保证与验收1. 乙方应确保勘察工作符合国家的有关规范、标准。
2. 乙方完成勘察工作后，应提交勘察报告。
甲方在收到勘察报告后____日内组织验收。
3. 如因乙方原因导致勘察成果不合格的，乙方应负责无偿重新勘察。
七、违约责任1. 甲方未按约定支付合同款项的，应按日向乙方支付____%的违约金。
2. 乙方未按约定完成勘察工作或勘察成果不合格的，应向甲方支付违约金，并承担由此造成的损失。
3. 双方其他违约行为，应根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担违约责任。
建设工程勘察设计合同(3)5篇
建设工程勘察设计合同（3）5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：[项目名称]2. 项目地点：[项目地点]3. 勘察、设计内容：[具体内容]二、服务内容乙方应按照甲方的要求，提供以下服务：1. 勘察服务：对建设项目进行地质勘察，提供地质勘察报告。
2. 设计服务：根据勘察结果进行工程设计，包括但不限于方案设计、施工图设计。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额：[大写金额]（小写金额）。
2. 支付方式：分期支付。
合同签订后支付定金，勘察和设计阶段性成果完成后支付相应款项。
最终验收合格后支付尾款。
具体支付比例和时间节点详见合同附件。
四、质量标准与验收方式1. 乙方应按照国家和地方现行的工程设计规范和要求进行勘察设计。
2. 验收方式：按照合同约定和相关技术标准进行验收。
如甲方对乙方提交的勘察、设计成果有异议，应当在收到成果后的七日内提出。
否则视为验收合格。
五、合同期限与违约责任1. 合同签订后，乙方应于XX日内完成全部勘察设计工作。
特殊情况需延期的，应取得甲方同意。
2. 若乙方未按照合同约定履行义务，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。
若甲方未按照合同约定支付款项，应承担相应的违约责任。
六、保密条款与知识产权归属1. 乙方在履行本合同过程中所知悉的甲方商业秘密、技术资料等应当予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
篇2合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，经双方友好协商，达成如下协议：第一条合同目的及工作内容本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察设计工作方面的合作关系，乙方应按照甲方的要求，提供高质量、准确、完整的勘察、设计服务。
建设工程合同范本建设工程勘察合同6篇
建设工程合同范本建设工程勘察合同6篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[联系电话]乙方（承包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[联系电话]鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方经友好协商，达成如下协议：一、合同目的和工程概况1.1 本合同目的是明确甲、乙双方在建设工程勘察过程中的权利和义务，确保工程勘察工作顺利进行。
1.2 工程名称：[工程名称]。
1.3 工程地点：[工程地点]。
1.4 工程规模：[规模描述]。
二、工作内容和要求2.1 乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计的法律、法规、规范、标准等要求，进行工程勘察工作。
2.2 乙方应根据甲方提供的工程资料，进行现场勘察、地质勘探、试验测试等工作，并按约定提交勘察成果。
2.3 乙方应对其提交的勘察成果负责，确保其真实性、准确性和完整性。
如因乙方提交的勘察成果导致工程出现质量问题，乙方应承担相应法律责任。
三、合同金额及支付方式3.1 本工程勘察费用总金额为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
3.2 甲方应在合同签订后[支付时间]内，向乙方支付总金额的[比例]%作为预付款。
3.3 乙方完成勘察工作并提交勘察成果后，甲方应在[提交后支付时间]内支付剩余款项。
3.4 支付方式：[支付方式描述]。
四、时间安排和进度4.1 乙方应在合同签订后[时间]天内完成现场勘察工作。
4.2 乙方应根据工程进展情况和甲方要求，及时调整工作计划，确保勘察工作与工程建设进度相匹配。
4.3 如因乙方原因导致勘察工作未能按时完成，乙方应承担违约责任。
五、保密条款5.1 双方应对本合同内容、勘察成果等涉及商业秘密的信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
5.2 乙方在勘察过程中获取甲方的信息，除法律法规规定外，不得擅自公开或用于其他用途。
六、违约责任和赔偿6.1 如因甲方原因导致乙方无法开展勘察工作或造成乙方损失，甲方应承担相应违约责任和赔偿责任。
建设工程勘察设计合同(3)专业版9篇
建设工程勘察设计合同（3）专业版9篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同是建设工程过程中十分重要的一环，它规定了双方在工程勘察设计阶段的权利和义务，保障了双方的合法权益，同时也为工程的顺利实施奠定了坚实基础。
本文将就建设工程勘察设计合同（3）专业版进行详细介绍。
一、合同当事人建设工程勘察设计合同的当事人一般包括委托方和受托方两个主体。
委托方通常是建设单位或者与建设单位有委托关系的单位，受托方则是具有相应资质的勘察设计单位。
在合同中，通常会明确双方的名称、地址、法定代表人等基本信息，并约定双方的权利和义务。
二、合同内容1. 服务内容：建设工程勘察设计合同中会详细列出受托方需要承担的服务内容，包括勘察设计范围、内容、工作进度、质量要求等。
委托方也会注明对受托方的监督和检查制度。
2. 报酬及支付方式：合同中会约定受托方的报酬标准及支付方式，一般是按照勘察设计工作的实际情况确定，可以是按阶段支付、按项目支付或者其他方式。
3. 保密条款：由于勘察设计工作涉及到一定的商业机密和技术秘密，合同中通常会包含保密条款，约定双方在合作期间及之后对涉及到的信息进行保密。
4. 知识产权：建设工程勘察设计涉及到知识产权的问题，合同中会明确受托方在工作成果产生的知识产权归属情况，以及对知识产权的保护和使用。
5. 紧急情况处理：在工程实施过程中可能会出现各种紧急情况，合同中会详细约定双方在紧急情况下的处理方式和责任承担。
6. 违约责任：如果合同当事人中的任何一方未履行合同规定的义务，导致合同无法履行或者履行困难，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任。
三、合同的签订与变更合同的签订需要双方的共同意愿，签署后即具有法律效力，双方都应严格按照合同履行。
如果在合同履行过程中需要变更，双方应当达成书面协议并办理相关手续，变更后的合同也具有法律效力。
四、合同的解除与终止当建设工程勘察设计合同的当事人中的一方出现违约行为，或者出现不可抗力等情形时，双方有权解除或终止合同。
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇篇1建设工程勘察合同合同编号：GF-XXXX-XXXX甲方（发包人）：______________________地址：___________________________________法定代表人：_______________________联系电话：_______________________电子邮箱：_______________________乙方（承包人）：______________________勘察有限公司地址：___________________________________法定代表人：_______________________联系电话：_______________________电子邮箱：_______________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察范围（一）工程名称：_______________________。
（二）工程地点：_______________________。
（三）勘察范围和内容：包括但不限于地质勘察、地形测量等。
具体详见本合同附件《勘察任务书》。
二、勘察周期和进度安排（一）乙方应根据甲方的要求，按时完成勘察任务。
勘察周期按照《勘察任务书》中的约定执行。
（二）乙方应制定详细的勘察计划，并按计划执行。
如遇特殊情况，应及时向甲方报告，共同协商解决方案。
三、费用及支付方式（一）本次勘察服务的费用为人民币________元整（大写：______________________元整）。
具体费用明细详见本合同附件《勘察费用明细表》。
（二）甲方应按照以下方式支付勘察费用：合同签订后______日内支付总费用的______%作为预付款；勘察任务完成后______日内支付剩余款项。
建筑施工建设工程勘察合同3篇
建筑施工建设工程勘察合同3篇篇1建筑施工建设工程勘察合同一、合同双方甲方（委托人）：名称：_________法定代表人：_________地址：_________联系电话：_________乙方（勘察单位）：名称：_________法定代表人：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________二、合同目的为明确甲方委托乙方进行建筑施工建设工程的勘察工作，保证工程设计、施工和验收的顺利进行，双方达成如下协议：三、勘察范围1. 建筑施工建设工程的勘察范围包括但不限于场地地质、地形、地貌、地表水、地下水、气象条件等的勘察。
2. 甲方应向乙方提供必要的资料和协助，确保勘察工作的顺利进行。
3. 勘察完成后，乙方应提交勘察报告及相关资料，详细说明勘察结果，包括勘察过程、发现的问题、可能存在的风险和建议等。
四、勘察报酬1. 本勘察合同的总报酬为_________（人民币），甲方应在勘察工作开始前一次性支付给乙方。
2. 如勘察工作需要延期或增加勘察范围，双方应协商确定额外的报酬及支付方式。
3. 如因勘察工作中发现问题需要进行重工或变更工程设计，双方应重新协商报酬及支付方式。
五、勘察工作进度1. 乙方应按照合同约定的时间节点保质保量完成勘察工作，并及时提交勘察报告。
2. 如勘察工作因不可抗力等原因被迫延期，乙方应及时通知甲方，并双方协商确定新的工作计划。
六、保密条款双方应对合同中涉及的商业机密和技术资料做出保密承诺，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
七、合同变更1. 合同变更应经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。
2. 未经书面协商一致，任何一方不得unilaterally 变更合同。
八、违约责任1. 如因一方违约给对方造成损失，应按照法律规定承担相应的赔偿责任。
2. 如因不可抗力等不可抗因素导致合同无法履行，双方免除违约责任。
九、合同解除1. 双方协商一致，可以解除本合同。
建设工程勘察合同范本6篇
建设工程勘察合同范本6篇篇1建设工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（工程勘察单位）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（建设工程位置）进行（建设工程名称）的工程，为保证工程的设计、施工与使用的合理性和安全性，经双方协商一致，签订本合同。
第一条服务内容1.1 乙方应当按照国家有关技术标准、规范及甲方的要求，进行（建设工程名称）的勘察工作，提供勘察成果报告给甲方。
1.2 勘察范围包括但不限于地质勘察、地形测量、土质测定、水文水动力勘察等。
第二条勘察成果的使用2.1 乙方应当根据勘察成果报告的内容，为甲方提供相应的设计资料，确保设计方案的可行性。
2.2 乙方提供的勘察成果报告仅供甲方在建设过程中参考，不得用于未经乙方同意的其他用途。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同的总价款为（具体金额）。
3.2 价款支付方式：甲方应在本合同签订后的（天数）内支付合同总价款的（具体金额）作为预付款，剩余价款在乙方完成勘察成果报告并经甲方验收合格后一次性支付。
第四条调整和变更4.1 在勘察过程中，如有需要调整勘察范围或变更勘察方案，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。
4.2 调整或变更后的勘察费用须根据实际情况重新评定，并作出相应的补偿或退还。
第五条保密条款5.1 双方应当对在勘察工作中获取的所有相关信息和资料进行保密，并不得向第三方透露。
5.2 乙方不得将勘察工作中获取的信息用于其他用途，包括但不限于参与其他工程勘察或向第三方提供。
第六条质量保证6.1 乙方应当保证其在勘察工作中所提供的成果报告真实、可靠、准确。
6.2 如甲方在使用勘察成果报告过程中发现严重错误或疏漏，乙方应当立即进行整改，不得以任何理由拒绝。
第七条违约责任7.1 若乙方违反本合同的约定，导致甲方损失的，乙方应当承担相应的经济赔偿责任。
7.2 若甲方未按时支付合同价款或违反其他合同约定，应当承担相应的违约责任。
第八条法律适用及争议解决8.1 本合同适用中华人民共和国法律。
建设工程勘察合同范本3篇
建设工程勘察合同范本3篇篇1甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________工程勘察项目。
2. 工程地点：具体地址请详细描述。
3. 工程规模：工程范围及勘察工作量等具体描述。
二、勘察任务和要求1. 乙方应按照甲方的要求进行工程勘察，包括但不限于地质勘察、工程测量等。
2. 乙方应按照现行国家标准、规范进行勘察工作，确保勘察数据真实、准确。
3. 乙方应根据勘察结果，编制勘察报告，并对报告的质量负责。
三、勘察费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付勘察费用，具体金额根据工程规模、勘察难度等因素确定。
2. 甲方在合同签订后预付勘察费用的百分之三十（30%），勘察工作完成后支付剩余费用。
3. 支付方式：具体描述支付方式、时间、地点等。
四、勘察周期及进度安排1. 乙方应在约定的时间内完成勘察工作。
2. 乙方应制定详细的勘察进度计划，并报甲方备案。
3. 如因乙方原因导致勘察周期延误，乙方应承担相应的违约责任。
五、保密条款1. 甲乙双方应对本合同履行过程中所涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露相关保密信息。
六、质量保障与验收标准1. 乙方应确保勘察质量符合国家相关标准、规范。
2. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查。
3. 勘察工作完成后，乙方应提交勘察报告，甲方组织验收。
4. 如勘察报告不符合质量要求，乙方应负责修改或重新勘察。
七、违约责任1. 若因乙方原因导致勘察周期延误或勘察质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。
2. 若甲方未按合同约定支付勘察费用，甲方应承担违约责任。
3. 双方其他违约行为按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。
建设工程勘察合同范本8篇
建设工程勘察合同范本8篇篇1甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程规模：__________二、服务范围与内容乙方应按照甲方的要求，提供以下服务：1. 勘察区域的现场踏勘。
2. 编制勘察纲要及勘察工作计划。
3. 提交勘察成果报告及相应的电子文档资料。
4. 提供施工阶段的必要技术支持。
三、合同工期与进度安排1. 合同签订后，乙方应在约定时间内完成勘察工作并交付勘察成果。
2. 乙方应严格按照甲方提供的工期要求执行，确保勘察进度与质量。
3. 若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、技术标准与规范双方应按照国家和地方现行相关的工程勘察规范、标准、规程等进行勘察工作。
如合同中有特殊要求，双方应明确约定并执行。
五、合同价格与支付方式1. 本工程勘察费用为人民币__________元（大写：__________元整）。
该费用包括勘察费、报告编制费及其他相关费用。
2. 甲方应按以下方式支付费用：合同签订后支付预付款，勘察成果提交并验收合格后支付尾款。
具体支付时间、金额和方式应在合同附件中明确。
若因甲方原因未按约定支付费用，乙方有权顺延工期并要求甲方承担违约责任。
六、成果交付与验收标准（本栏以下空白）此为建筑工程勘察合同范本供您参考实际合同应根据具体情况进行适当调整和完善）篇2甲方（发包人）：_________________________乙方（承包人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________二、勘察范围和要求1. 乙方应按照甲方的要求进行工程测量、地质勘察等工作。
建设工程勘察设计合同范本(3篇)
建设工程勘察设计合同范本委托方（甲方）：_____地址：_____ 邮码：_____电话：_____ 法定代表人：_____ 职务：_____ 承包方（乙方）：_____地址：_____ 邮码：_____电话：_____ 法定代表人：_____ 职务：_____ 依照《中华人民共和国民法典》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条甲方责任1、按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书；②选址报告；③规划要求；④原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
2、收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。
组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。
3、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。
建设工程勘察设计合同(3)4篇
建设工程勘察设计合同（3）4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察设计合同（3）一、合同双方甲方（甲方名称）：统一社会信用代码：地址：联系人：电话：乙方（乙方名称）：统一社会信用代码：地址：联系人：电话：二、合同背景根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规，为了规范建设工程勘察设计活动，保证工程质量，保障建设工程的顺利实施，甲、乙双方经友好协商，达成如下合同：三、合同标的1. 项目名称：（项目名称）2. 建设地点：（建设地点）3. 规划范围：（规划范围）4. 合同内容：乙方承担甲方委托的勘察设计工作，包括但不限于勘察、设计、成果提交等。
5. 工作期限：自合同签订之日起，至勘察设计工作完成并经甲方验收合格为止。
四、合同履行方式1. 乙方按照国家法律法规的相关规定，承担建设工程勘察设计的法律责任。
2. 乙方应按照国家相关标准和规范进行工作，确保所提供的勘察设计成果符合相关要求。
3. 乙方应在合同约定的工作期限内，保质保量完成勘察设计工作，并按时提交相关成果。
4. 乙方应配备具备相应资格和经验的专业人员参与勘察设计工作。
5. 乙方应自行承担勘察设计活动中所需的工作人员工资、工资福利、办公设备等相关费用。
五、合同报酬1. 乙方为本合同提供的勘察设计服务，甲方应支付给乙方的合同价款为（金额），价款不含税。
2. 乙方应按照合同约定的支付方式和时间要求，向甲方申请支付工程款，并提供相应的发票和收据。
3. 如因甲方原因导致工程款支付延迟，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。
六、保密条款1. 甲、乙双方应对合同履行过程中所涉及的商业秘密和技术知识等保密事项保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
2. 合同解除后，保密责任仍然有效，双方应继续履行保密义务。
七、违约责任1. 如果一方未能按照合同约定的要求履行合同义务，应向对方支付相应的违约金。
2. 因不可抗力或其他不可抗力因素导致合同无法履行的，对方应及时通知对方，双方协商解决。
建设工程勘察合同标准版7篇
建设工程勘察合同标准版7篇勘察对建设工程至关重要。
为确保勘察活动准确高效，需准备详细精确的建设工程勘察合同协议。
明确双方在勘察中的责任义务，保障地质地理环境特征和岩土工程条件查明到位。
严格遵守协议，为工程建设提供可靠依据，共同打造优质建设项目，推动行业稳定发展。
下面是本店铺给大家分享的一些有关于建设工程勘察合同的内容，希望能对大家有所帮助。
建设工程勘察合同（篇（1）工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____勘察证书等级：_____发包人：______勘察人：______签订日期：_____发包人：____勘察人：____发包人委托勘察人承担______任务。
根据《中国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称：_____1.2工程建设地点：_____1.3工程规模、特征：_____1.4工程勘察任务委托文号、日期：_____1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：_____1.6承接方式：_____1.7预计勘察工作量：____第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范）施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
建设工程勘察合同（３）
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
建筑安装工程勘察合同
建设单位
合同编号工程名称
工程地点保密程度
一九________年_____月______日订建筑安装工程勘察合同订立合同双方建设单位___________________，以下简称甲方；
勘察单位_____________________勘察院，以下简称乙方。
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
一，工程地点及建设性质
_________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ __二，甲方的义务
１．签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
２．在签订合同时，甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图。
３．甲方必须在一九______年_______月_______日以前做好现场勘察工作的水、电供应，平整道路，清理现场，准备材料等工作所需材料由乙方踏勘后提出明细表。
４．甲方必须在一九_______年_______月__________日乙方进入现场前，办好征地，拆迁，砍树，采青苗等项目的赔偿手续。
５．甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。
乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所，饭店，费用由甲方负担。
甲方人员的集体福利设施如浴室，理发，医疗等应为乙方人员提供方便。
勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供给费用由乙方负担；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
６．乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负担。
三，乙方的义务乙方应于一九________年_______月_______日进入现场勘察，一九______年______月_______日提交全部勘察资料，提交测量透明图
_________份，提交工程地质报告书一式_________份如甲方需要加印，加晒图纸资料，另外收费。
乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上，工期可顺延。
四，定金及勘察收费标准及拨付办法１．本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费，总价预计为________________元。
自本勘察合同生效后____________________日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的３０％的定金；勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的３０％；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方极取资料后________________日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。
勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。
２．
属于特殊工程如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大，紧急，有特殊要求的工程，特别小的工程等的收费办法，原则上按勘测工程总技奂邮眨玻啊矗埃サ目辈旆选！>五，甲方违约责任１．如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工，停工，窝工或修改设计，甲方应按方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延；因甲方责任而造成重大返工或重设计，应另行增费，勘察工期顺延。
２．甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙偿付违约金。
>六，乙方的违约责１．乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设费。
乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
２．由于乙方的责任延迟提供资料，时间达________________天以上的，每延迟天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_________________‰的违约金。
>七，
纠纷的处本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。
协商不成时，双方属于同部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
>八，
其
___________________________________________________________________>_ _________________________________________________________________。
本合同自一九__________年________月________日双方签字后生效，全部勘。