电力分公司承包合同
电力工程承包协书(6篇)
电力工程承包协书（6篇）电力工程承包协书（通用6篇）电力工程承包协书篇1甲方：__________________公司乙方：__________________工程项目名称：__________________工程项目地点：__________________计划工作时间：____________年____________月___________日至____________年____________月____________日甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：一、甲方应承担的安全责任1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。
审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。
资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。
2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。
安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。
审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。
4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。
5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。
电力总包分包协议书模板
电力总包分包协议书模板甲方（总包方）：____________________乙方（分包方）：____________________鉴于甲方作为电力工程的总承包方，乙方作为具备相应资质的分包方，双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方将部分电力工程分包给乙方施工事宜，经协商一致，订立本协议书。
第一条工程概况1.1 工程名称：___________________。
1.2 工程地点：___________________。
1.3 工程内容：___________________。
1.4 工程规模：___________________。
1.5 工程期限：自___年___月___日起至___年___月___日止。
第二条分包范围及工作内容2.1 乙方应按照甲方提供的工程图纸、技术规范和施工要求，完成以下分包工作：___________________。
2.2 乙方应确保分包工程的质量、进度和安全符合甲方的要求。
第三条工程质量与验收3.1 乙方应保证分包工程的质量符合国家及行业标准。
3.2 工程验收按照甲方和业主方的验收标准和程序进行。
第四条工程进度4.1 乙方应按照甲方的工程进度计划组织施工。
4.2 因乙方原因导致工程进度延误的，乙方应承担相应的违约责任。
第五条安全生产5.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场的安全。
5.2 乙方应为施工人员提供必要的安全教育和防护措施。
第六条工程款支付6.1 甲方应按照本协议约定的支付方式和时间向乙方支付工程款。
6.2 工程款支付的具体方式和时间如下：___________________。
第七条违约责任7.1 如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
7.2 违约责任的具体承担方式按照本协议的约定执行。
第八条争议解决8.1 双方因履行本协议所发生的一切争议，应首先通过友好协商解决。
8.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
电力工程分包合同范本
编号：_____________ 电力工程分包合同甲方：___________________________乙方：___________________________签订日期：_______年______月______日发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为固定经济关系，明确双方责任，多快好省地完成施工任务，甲乙双方就工双方一致同意签订本合同条款，以资双方共同遵守执行。
1.合同依据：甲方与（以下简称工程总承包商）签订的《》。
2.合同生效日期：本合同经双方法人代表签字盖章后生效，自甲方下达开工指令之日起执行。
3.承包范围：工程中工程，具体以甲方项目部提供的施工图纸和书面要求为准。
甲方有权根据乙方工程进度和施工质量增减乙方工程量。
4.承包方式：包人工、包材料、包小型机械、包质量、包安全、包文明施工、包进度、包工期、包材料卸车、包二次搬运。
5.工期：开工日期以甲方通知为准。
系统或单位工程的开竣工时间以甲方的施工进度网络表规定的开竣工时间为准。
本工程提前完工不奖励；但因乙方的原因延误工期视为违约并给予赔偿，乙方不得以天气等不可抗力原因作为免除其因延误工期应承担的责任的理由。
因工程总承包商或甲方的原因引起工期滞后，经甲乙双方协商后工期顺延。
6.工程价款：结算价款。
施工用水电费按定额机械中所含的电费扣除。
工程量以乙方实际完成（经甲方认可）的工程量为准，且工程量必须经由甲方授权的项目经理签字确认，若更换项目经理，必须有后续项目经理签字确认单。
价款的内容：价款含人工费、材料费、垂直与水平运输及无损探伤和热处理机械外的中小型施工机械费、管理费、施工机构转移费、利润、政策性调整、各种保险、各种税费、医疗费用、乙方临建、乙方风险、现场因素等全部费用和其他相关费用。
7.结算方式及付款：7.1结算办法：本工程无预付款，每月25日乙方将月完成工作量报表经甲方施工、安全、质检等部门签字后连同验收单报甲方项目部计划部门进行结算，由甲方项目部财务部门一个月内支付本月量70%的工程款，因乙方报表或工程总承包商月进度款拖延，甲方付款相应推迟。
电力公司承包合同5篇
电力公司承包合同5篇篇1合同编号：_________甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就甲方电力公司的承包事宜，达成如下协议：一、承包事项1. 甲方将其电力公司的经营权交给乙方承包经营。
承包期间，乙方负责该公司的日常运营、管理、人员安排及财务等事务。
二、承包期限1. 承包期限自合同签订之日起至_____年_____月_____日止。
三、承包费用及支付方式1. 乙方需向甲方支付承包费用。
具体费用及支付方式如下：（1）每年支付承包费用_____元；（2）签订合同时，乙方需向甲方支付_____元作为保证金；（3）其他支付方式：_________。
四、权利义务1. 甲方权利义务：（1）甲方有权对乙方的经营活动进行监督；（2）甲方应保证电力公司的资产安全，确保电力设施的正常运行；（3）甲方应协助乙方处理与承包经营无关的其他事宜。
2. 乙方权利义务：（1）乙方在承包期间享有独立的经营自主权，负责电力公司的日常运营、管理、人员安排及财务等事务；（2）乙方应确保电力设施的正常运行，提供优质的电力服务；（3）乙方应按时向甲方支付承包费用；（4）承包期满后，乙方应将电力公司的经营权和资产返还给甲方。
五、违约责任1. 甲乙双方在履行合同过程中，如一方违约，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的实际损失。
六、争议解决方式1. 甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项1. 承包期满后，乙方应将电力公司的经营权和资产返还给甲方，并确保资产完好。
如因乙方原因造成资产损坏或丢失的，乙方应承担赔偿责任。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字或盖章之日起生效。
3. 在合同履行过程中，如需对合同内容进行修改或补充，应经双方协商一致后签订书面协议。
电力分包合同模板(5篇)
电力分包合同模板（5篇）电力分包合同模板（精选5篇）电力分包合同模板篇1发包人：承包人：工程，由公司承包，依照《中华人民共和国合同法》。
《城市建设档案规定》和《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《市区供电公司110KV及以下的施工现场管理标准》、《国家电网公司电力安全工作规程（试行）及上海市电力公司补充条文》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况双方达成协议如下：第一条：工程概况1.1、工程名称：工程1.2、工程地点：1.3、工程内容：1.4、设计单位：1.5、资金来源：自筹。
1.6、承包范围：1.7、承包方式:专业承包1.8、开竣工日期：本工程计划于年月日开工，计划年月日竣工，总日历工期天。
1.9、质量等级：一次验收合格。
1.10、协议价款：1.10.1、本合同总价暂估：元。
1.10.2、承包人必须加强做好对周边建筑物及四周地下管线的保护，如由承包人原因引起周边建筑物及四周地下管线的损坏，承包人承担相应的责任和由此产生赔偿费用，工期不予延长。
1.10.3、在电气安装阶段，除因电气设计变更或电气施工图与土建施工图不相符外，承包人都应给予免费配合。
第二条合同文件及解释顺序2.1、合同文件的组成和解释顺序如下：（1）、本协议条款；（2）、标准、规范及有关技术文件；（3）、图纸（4）、工程报价单或预算书合同履行中，双方有关工程的洽商、变更、会议纪要等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第三条图纸图纸提供套数：发包人应将全套施工图十二套、交承包人使用，其中三套施工图供承包人编制竣工图。
第四条双方一般权利和义务4.1发包人派驻的工程师：姓名：_ __职务：_4.1.1检查建设各方落实履行各自职责，组织各类单位工程验收；4.2发包人工作：4.2.1发包人将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至定地点，保证施工期限间的需要；4.2.2向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；4.2.3办理施工许可证用其他施工所需证件，确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场校验；4.2.4组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；4.2.5发包人委托承包人办理的施工现场的场地平整工作。
电力工程劳务分包合同范本
电力工程劳务分包合同范本电力工程劳务分包合同范本甲方（包工单位）：地址：法定代表人：电话：统一社会信用代码：乙方（分包单位）：地址：法定代表人：电话：统一社会信用代码：鉴于双方本着自愿、平等、互利、诚信的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，结合实际情况达成如下协议：第一条双方基本信息甲方和乙方双方各自为独立的法律主体，能够依照法律的规定独立承担民事责任和义务。
第二条身份甲方为一家从事电力工程建设的有限公司，具有独立承担民事责任的能力，享有依法取得的资质、许可证等资格证书，具备完成本合同所约定的工作的技术能力和经济实力。
乙方为一家从事电力工程建设劳务分包的有限公司，具有独立承担民事责任的能力，具备本合同所需要的专业能力和技术水平。
第三条权利和义务甲方权利和义务：1.根据合同约定，为乙方提供技术指导和工作指导，并提供必要的劳动保护和安全措施。
2.按合同约定支付乙方应得的工程劳务费。
3.对乙方所提供的工程劳务质量进行监督检查。
4.根据国家和地方相关法律法规，及时履行涉及环保、安全、职工保障、社会责任等法律法规的义务。
5.根据合同约定，对乙方因履行本合同而遭受的直接经济损失进行赔偿。
乙方权利和义务：1.根据甲方的工作计划和技术要求，提供本合同约定的工程劳务。
2.按合同约定完成工程劳务，并按期交付。
3.保证提供给甲方的工程劳务质量符合相关法律法规的要求和甲方的技术要求。
4.保证所提供的工程劳务不涉及侵权行为，并保证有偿提供的人员劳务符合国家和地方相关法律法规的要求。
5.不泄露甲方的技术和商业机密。
6.对所提供的工程劳务质量问题负责，并承担相应的赔偿责任。
第四条履行方式1.甲方应当及时向乙方提供工作计划和技术要求，及时进行工作指导和技术指导，对乙方完成的工程劳务进行监督和检查，保证工程劳务的质量和工期。
2.乙方应当按照甲方的工作计划和技术要求，按期完成工程劳务，并按合同约定接受甲方的验收。
南方电网分包合同模板
南方电网分包合同模板一、甲方，（委托方）。
地址：法定代表人：联系电话：二、乙方，（承包方）。
地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方委托乙方进行相关工程项目的分包工作，为明确双方权利义务，特订立本合同。
第一条项目名称。
甲方委托乙方进行的分包工程项目为，（具体项目名称），包括但不限于（具体工程内容）。
第二条项目工期。
乙方应当按照合同约定的工期完成分包工程项目，工期为（具体工期时间），如因不可抗力等原因导致工期延长，应当及时通知甲方并经过甲方同意。
第三条分包内容。
乙方承担的分包工程项目包括但不限于，（具体分包内容），乙方应当按照合同约定的标准和质量要求完成分包工程项目。
第四条分包价款。
1. 甲方应当按照合同约定的支付方式支付分包价款给乙方。
2. 分包价款为，（具体金额），支付方式为，（具体支付方式）。
3. 如因工程变更、工期延长等原因导致分包价款发生变化，应当重新协商确定分包价款并签订补充协议。
第五条质量保证。
乙方应当按照合同约定的标准和质量要求完成分包工程项目，如因乙方原因导致工程质量不达标，乙方应当承担相应的责任并进行整改。
第六条安全保障。
乙方应当严格遵守相关安全规定，保障施工现场的安全，如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应当承担相应的责任并进行赔偿。
第七条知识产权。
乙方在分包工程项目中所使用的技术、图纸、设计等知识产权归属甲方所有，乙方不得擅自使用或转让给第三方。
第八条违约责任。
1. 任何一方违反本合同约定的，应当承担相应的违约责任。
2. 如因一方原因导致合同无法履行，应当承担相应的赔偿责任。
第九条争议解决。
本合同的履行和解释均适用中华人民共和国法律，如发生争议，双方应当友好协商解决，协商不成的，应当提交至合同签订地的人民法院解决。
第十条其他事项。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
（以下无正文）。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为南方电网分包合同模板，双方在签订合同时应当仔细阅读并理解合同内容，确保双方权益。
电网分包工程合同范本
电网分包工程合同范本第一篇范文：合同编号：__________一、合同主体甲方（总包方）：____________________乙方（分包方）：____________________二、合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，以及双方签订的《电网总包合同》的约定，甲乙双方本着平等、自愿、公正的原则，就电网分包工程事项达成如下协议：三、合同内容1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________5. 工程期限：____________________四、合同价款1. 工程合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元；2. 付款方式：____________________；3. 付款期限：____________________。
五、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方应按照合同约定支付工程款；（2）甲方应提供乙方所需的施工图纸、技术资料等；（3）甲方应对乙方施工过程中的质量问题进行监督和验收。
2. 乙方权利与义务：（1）乙方应按照合同约定完成工程任务；（2）乙方应保证工程质量，确保工程安全；（3）乙方应遵守相关法律法规，不得违法分包或转包。
六、违约责任1. 甲方违约责任：（1）甲方未按合同约定支付工程款的，应承担违约金；（2）甲方违反合同约定的其他义务，造成乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。
2. 乙方违约责任：（1）乙方未按合同约定完成工程任务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约金；（2）乙方违反合同约定的其他义务，造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
电力工程承包合同
电力工程承包合同甲方（发包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方拟进行电力工程建设，乙方具备相应的电力工程施工资质和能力，双方经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[详细地点]3. 工程内容：[详细说明电力工程的具体施工内容，如变电站建设、线路架设等]二、工程期限1. 开工日期：[具体日期]2. 竣工日期：[具体日期]3. 如遇不可抗力或其他非乙方原因导致工期延误，经双方协商，工期可相应顺延。
三、工程质量标准乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量合格。
工程竣工后，应经甲方及相关部门验收合格。
四、工程造价及付款方式1. 工程造价：本工程总造价为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
此价格为固定总价，包含但不限于工程材料、设备、人工、税费等所有费用。
2. 付款方式：（1）合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付工程总造价的[X]%作为预付款；（2）工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付工程总造价的[X]%；（3）工程竣工验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付工程总造价的[X]%；（4）剩余工程总造价的[X]%作为质量保证金，在质保期届满且无质量问题后支付。
五、双方权利与义务1. 甲方权利与义务（1）提供工程所需的场地、水源、电源等必要条件；（2）按合同约定支付工程款项；（3）协助乙方协调与工程相关的外部关系；（4）有权对工程进度、质量进行监督检查。
2. 乙方权利与义务（1）按照合同约定的时间、质量标准完成工程施工；（2）负责工程施工过程中的安全管理，如发生安全事故，承担相应责任；（3）自行采购工程所需的材料、设备，保证其质量符合要求；（4）向甲方提供工程进度报告及相关技术资料。
六、工程变更1. 如甲方要求对工程进行变更，应提前通知乙方，并提供变更设计方案。
因工程变更导致费用增加或减少的，双方应协商确定调整后的工程造价。
2023电力承包工程合同范本正规范本(通用版)
电力承包工程合同范本1. 引言本合同由甲方（简称“电力公司”）与乙方（简称“承包商”）共同签订，并遵守条款和条件。
2. 合同背景为了达到电力公司的要求，承包商将承担电力承包工程的设计、建设、安装、调试和维护等任务。
双方通过签订本合同，旨在明确各自的权利和义务，确保合同工程的按时、按质、按量完成。
3. 合同内容3.1 工程范围本合同包括工程范围：1.建设和安装电力输电线路2.设计和建设变电站3.安装和调试电力设备4.保养和维护电力系统3.2 项目计划双方应在合同签署后的第十日内制定详细的项目计划，并在双方协商一致后提交给电力公司。
3.3 工程进度在项目计划的基础上，承包商应按照双方商定的工程进度表，按时完成各项工程任务。
若承包商无法按时完成工程任务，应提前至少十个工作日期限告知电力公司，并协商制定新的工程计划。
3.4 工程质量承包商应保证工程的质量符合国家相关标准和电力公司的要求，并负责工程期间和质保期内的维修和维护工作。
3.5 合同价款1.合同价款总额为人民币[合同金额]元。
2.合同价款将根据工程进度和质量进行支付。
支付方式双方另行协商。
4. 合同履行4.1 保证金1.承包商应在合同签署后的第十日内向电力公司支付[保证金金额]元作为保证金，用于保证合同的履行。
2.在合同履行结束后，电力公司将在[收到保证金回扣申请后的十日内]将保证金退还给承包商。
4.2 违约责任1.若承包商无故延迟工程进度或工程质量不符合要求，电力公司有权要求承包商采取纠正措施，并索要违约金。
2.若电力公司未按合同约定支付合同款项，承包商可以采取合法措施要求电力公司支付应付款项，并有权要求赔偿迟延履行造成的损失。
4.3 变更和解除双方可以协商一致对合同进行变更或解除，但需以书面形式进行确认。
5. 争议解决任何因合同履行引起的争议均应通过友好协商解决。
若协商未果，双方可以向相关仲裁机构申请解决争议。
6. 法律适用和管辖本合同适用现行法律。
电力工程劳务分包合同范本6篇
电力工程劳务分包合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1电力工程劳务分包合同甲方：______公司（以下简称甲方）法定代表人：________联系地址：________联系电话：________乙方：______公司（以下简称乙方）法定代表人：________联系地址：________联系电话：________鉴于甲方委托乙方进行电力工程劳务分包，经双方友好协商，达成以下协议：一、项目概况1.1 甲方委托乙方承接以下电力工程项目：______。
1.2 项目地点：______。
1.3 项目开始时间：______。
1.4 项目结束时间：______。
二、工作内容2.1 乙方应按照甲方的要求，完成分包项目中涉及的各项工程任务，并保证工程质量及进度。
2.2 乙方应负责安排具有相应资质和技术能力的工程人员参与项目，确保项目的顺利进行。
三、工作报酬3.1 甲方应按照合同约定的工作量和工程进度，支付乙方相应的工作报酬。
3.2 工作报酬支付方式：______。
3.3 工作报酬金额：______。
四、保证与承诺4.1 双方保证在合同约定的工期内完成工程任务，并对工程质量承担相应的责任。
4.2 乙方承诺不泄露甲方的商业秘密，不得私自泄露工程信息。
五、违约责任5.1 如乙方未能按照合同约定的工作内容和工期完成工程任务，乙方应承担相应的违约责任。
5.2 如甲方未能按时支付工作报酬，甲方应承担相应的违约责任。
六、其他条款6.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工程完工验收之日止。
6.2 本合同一式______份，甲、乙双方各执______份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______法定代表人：________ 法定代表人：________签订日期：________ 签订日期：________以上为电力工程劳务分包合同范本，若有变更需另行协商。
篇2电力工程劳务分包合同范本甲方（甲方单位名称）地址：（地址）法定代表人：（法定代表人）电话：（电话）传真：（传真）邮箱：（邮箱）乙方（乙方单位名称）地址：（地址）法定代表人：（法定代表人）电话：（电话）传真：（传真）邮箱：（邮箱）鉴于：1. 甲方拟将其承建的电力工程中的部分工程交由乙方承担；2. 乙方具有从事电力工程劳务分包的能力和条件；3. 双方自愿，经友好协商，达成如下协议：第一条项目名称甲方委托乙方承担的工程名称为（工程名称），工程地点位于（工程地点）。
电力建设工程专业分包安全合同6篇
电力建设工程专业分包安全合同6篇篇1电力建设工程专业分包安全合同一、甲方（出包方）：（公司名称）。
乙方（承包方）：（公司名称）。
鉴于：1. 甲方为（工程名称）的总包方，现欲将工程中的电力建设工程分包给乙方承担。
双方经友好协商，就电力建设工程的分包合同事宜达成如下协议，以兹共同遵守。
2. 为了保障工程质量和安全，双方应当切实履行本合同规定的各项义务，并按照合同约定的时间和质量要求完成工程，确保工程施工的安全和顺利进行。
3. 在合同期限内，双方应当保持密切的联系，定期进行沟通和协商，及时解决发生的问题和争议。
确保工程施工过程中各项工作的顺利进行。
二、工程项目概况电力建设工程分包项目名称：（项目名称）。
工程内容：（工程内容）。
施工地点：（施工地点）。
分包总价：（总价）。
分包工期：（工期）。
三、双方的主要权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）根据合同约定，支付工程款项和分包款项。
（2）提供必要的施工资料和技术支持。
（3）对电力建设工程的进度和质量进行监督和检查。
（4）协助乙方解决在施工过程中所遇到的问题和困难。
2. 乙方的权利和义务：（1）按照合同规定的要求和标准，完成电力建设工程的施工和验收工作。
（2）保证施工过程中的安全和质量，遵守相关法律法规和安全生产规定。
（3）提前向甲方报告工程进度和质量情况，确保工程按照计划进行。
（4）配合甲方进行工程监理和验收工作。
四、质量保证和安全措施1. 乙方应将工程施工的关键环节和重要部位进行定期检查和监控，保证施工质量符合相关标准和要求。
2. 乙方应设置专门的安全管理人员，负责施工现场的安全管理和风险防范工作，确保工程实施过程中不发生安全事故。
3. 甲方有权对乙方的施工质量和安全管理情况进行监督和检查，如发现问题，乙方应立即采取措施予以改正。
五、合同变更和解释1. 本合同如需进行变更，须经双方协商一致，并签订书面变更协议，方可生效。
2. 本合同的解释权归甲方所有，如有争议，应依法解决。
电力施工劳务分包合同范本(精选20篇)
电力施工劳务分包合同范本〔精选20篇〕篇1：电力施工劳务分包合同甲方：乙方：甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原那么，就乙方承包甲方的电路工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：一.工程地址：。
二.工程内容：前期预埋穿线管、穿线、上面板、分户电、完工等。
三.委托方式：采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。
四.工程工期：1、开工日期： (以乙方工人开工算起)。
2、开工日期：五、工程总造价：(人民币)每平方8.5元，面积按照图纸国家统一标准计算。
六、甲方的权利和义务：1.乙方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须为合同上指定使用电线、线管等材料。
.2.施工中，甲方需要变更或增加施工工程时，应及时如实通知乙方，双方应签订工程变更表，商议好造价情况。
七、乙方的权利和义务：1.乙方施工人员须严格按照甲方的图纸进展施工。
2.乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。
3.按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。
八、付款方式：1.工程前期开工前付生活费由甲乙双方协商。
2.变更工程工程的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。
3.工程中期甲方付给乙方工程款的40%，等工程完工再付清全部剩款。
十、违约责任：1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。
十一、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。
十二、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。
经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：年日月篇2：电力施工劳务分包合同甲方：乙方：甲乙双方按照建筑市场劳务分包的相关法规及规定，通过友好协商，特制定以下协议：1、甲方作为总承包公司承揽了，就本工程的等分部工程的劳务分包给等人，负责人作为乙方代表，负责履行本合同的全部条款。
2、本合同按照劳务分包的原那么，乙方在施工期间，服从甲方及甲方派驻工地现场工程经理部的统一领导和指挥，乙方必须无条件遵守甲方工程经理部制定的一切规章制度、施工标准，以及平安消费、文明施工等相关的规定。
2024年电力施工劳务分包框架合同范文（二篇）
2024年电力施工劳务分包框架合同范文合同编号：发包人：承包人：第一部分协议书发包人：(以下简称发包人或甲方)承包人：(以下简称承包人或乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于工程建设单位或工程总承包单位(以下简称“建设单位”)与劳务作业发包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下简称“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、承包人资质情况：(1)资质证书号码：(2)发证机关：(3)资质专业及等级：劳务分包(不分等级)2、工程名称：______________________________________。
3、分包合同内容：本合同分包范围包含：该项工程的劳务作业部分。
4、工程地点：____市。
5、合同价款总额：元(人民币)，大写：X拾X万X仟X佰。
6、分包工作期限实际开工时间以甲方通知的开工时间为准直至该项工程结束为止。
7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1)本合同;(2)本合同附件;(3)本工程施工总(分)包合同;(4)标准、规范及有关技术文件;(5)图纸及工程量清单;(6)合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件;8、合同生效：本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：南宁市发包人：(合同专用章)承包人：(合同专用章)地址：_____ 地址：_____法定代表人：_____法定代表人：_____委托代理人：_____委托代理人：_____联系电话：_____联系电话：_____第二部分通用条款9、总(分)包合同本合同签订时，承包人已充分了解并承诺遵守总(分)包合同中涉及本合同劳务分包部分的内容。
劳务作业过程中，承包人如需了解总(分)包合同中涉及承包人的相关内容时，可向发包人提出。
10、发包人权利和义务10.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向建设单位负责。
电力工程公司分公司合同
电力工程公司分公司合同---甲方（总公司）： [总公司全称]乙方（分公司）： [分公司全称]鉴于甲方是一家依法成立并有效存续的[公司类型]，主要从事[主要业务范围]；乙方作为甲方的分公司，愿意在[注册地]开展电力工程项目，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成以下合作协议：一、合作范围1. 乙方将在甲方的授权范围内，负责[具体地区或项目]的电力工程设计、施工、维护等服务。
2. 乙方应遵守国家有关电力行业的法律法规，确保工程质量满足国家标准和行业要求。
二、合作期限1. 本合同自[合同签订日期]起生效，有效期至[合同终止日期]，除非双方另有书面约定。
2. 在合同期满前[提前通知时间]，任何一方可提出续签或修改合同的请求。
三、权利与义务1. 甲方有权对乙方的经营活动进行监督和指导，确保其符合甲方的管理要求和业务标准。
2. 乙方有权在授权范围内自主经营，但须定期向甲方报告经营状况和财务状况。
3. 乙方应保证工程质量，对因自身原因导致的任何工程质量问题负责。
4. 双方应共同维护公司品牌形象，不得从事损害对方利益的活动。
四、经济条款1. 乙方应按月向甲方缴纳[具体数额或比例]的管理费。
2. 乙方自负盈亏，其经营成果归乙方所有，但需按照国家税法规定缴纳税费。
3. 如遇不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时沟通，协商解决。
五、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因乙方原因导致甲方声誉受损，乙方应负责恢复甲方声誉并赔偿相应损失。
六、争议解决合同执行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交[仲裁机构名称]进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本合同未尽事宜，由双方协商补充。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
---。
电力施工劳务分包框架合同
电力施工劳务分包框架合同甲方（总承包方）：______________乙方（分包方）：______________鉴于甲方作为电力建设项目的总承包方，需要将部分劳务工作分包给具备相应资质的乙方，经双方协商一致，特订立本框架合同，以明确双方的权利和义务。
第一条合同目的本合同旨在规范甲方与乙方在电力施工劳务分包过程中的权利、义务和责任。
第二条分包范围乙方应根据甲方的要求，完成以下劳务分包工作：1. 电力线路的安装、调试；2. 变电站的建设、维护；3. 甲方指定的其他电力施工劳务工作。
第三条分包条件1. 乙方必须具备国家规定的电力施工资质；2. 乙方应保证其施工人员具备相应的专业技能和安全培训；3. 乙方应遵守甲方的施工计划和安全规范。
第四条合同价款1. 双方应根据实际完成的工作量和约定的单价进行结算；2. 甲方应按照合同约定的时间和方式支付乙方劳务费用。
第五条质量与安全1. 乙方应保证施工质量符合国家和行业的标准；2. 乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工安全。
第六条合同变更与解除1. 任何一方需变更合同内容，应提前通知对方，并经双方协商一致；2. 合同在以下情况下可解除：a. 双方协商一致；b. 因不可抗力导致合同无法履行；c. 一方严重违约，经另一方书面通知后仍未改正。
第七条违约责任1. 违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失；2. 违约责任的具体承担方式由双方协商确定。
第八条争议解决双方因履行本合同所发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：______________（注：本合同为框架合同，具体条款需根据实际情况和法律规定进行调整和补充。
）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
甲方：
乙方：
关于市电力工程有限公司分公司承包事宜，经双方自愿协商达成如下协议：
一、甲方同意将“市电力工程有限公司分公司”承包给乙方，分公司独立核算，具有企业营业执照和税务登记的二级企业。
隶属甲方领导和管理。
二、乙方以分公司名义可承接甲方经营范围内资质许可的电力施工业务；完成和提前完成甲方委托的施工任务。
三、承包期内乙方应严格执行国家的各项政策法规行业规定以及甲方的有关规章制度。
乙方负责对自己员工的管理，教育和提高员工的管理能力和技能水平。
与员工签订劳动合同，交纳养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险等社会保险。
四、乙方负责承接施工项目的安全、质量、工期等，保证文明施工，经营过程中不损害甲方利益和形象。
对项目中因安全、质量、违章违纪的刑事责任和经济赔偿负全责。
五、甲方负责指导和监督乙方执行安全生产和质量管理的各项规定，有权处理乙方的违章违纪行为和参与事故处理。
有责任向乙方员工进行宣传教育，提高他们的安全意识和技能素质。
六、乙方应严格遵守国家税务法规，自行交纳税收和上级管理部门应收取的费用，服从甲方的财务管理，经营中独立核算自负盈亏，负责处理自己的债权债务，发生经济纠纷与甲方无涉。
七、甲方为提高乙方的经营积极性，开拓市场，增加收入，乙方向甲方的上交，采用固定上交与按比例分段提取的方法：
（1）年开票额200万元以下（含200万元），实行固定年上交拾万元正。
（2）年开票额超过200万元-500万元部分，按2.8%计算上交。
（注解：如年开票额为350万，则乙方向甲方上交部分为：10万+（350万-200万）×2.8%=14.2万，下同）（3）年开票额超过500万元-1000万元部分按2.2%计算上交。
（4）年开票额超过1000万元以上的部分按1.8%计算上交。
（5）甲方委托乙方的施工项目，按甲方的操作模式结算(附操作模式)。
（6）乙方委托甲方的施工项目另行协商。
八、合同期内乙方向甲方交纳人民币元整，作公司风险抵押金、安全质量保证金以及由于乙方事故造成甲方损失的赔偿费用，甲方开出扣款单直接在风险抵押金款项中扣除。
余额不得低于捌万元，低于捌万元时，乙方应补足。
本协议到期或提前终止时，甲方将余额退还给乙方。
如本协议需顺延的，乙方应先补足风险抵押金。
承包协议签订日暂交元整。
九、乙方自行租赁固定的经营场所，不断提高企业管理水平，提升企业的整体形象，为企业打品牌作贡献。
十、乙方须按规定每月及时提交经营报表。