建设工程合同管理试题
建设工程合同管理试题大题

建设工程合同管理试题大题
一、案例分析题
某建筑工程公司与甲方签订了一项建设工程施工合同,合同规定了工程的范围、质量要求、工期以及相应的违约责任等。
在施工过程中,由于设计变更导致原计划的部分材料无法使用,需要更换新的材料。
新材料的供应周期较长,可能会对整个项目的进度造成影响。
问题:
1. 在这种情况下,建筑公司应该采取哪些措施来保证工程进度?
2. 如果因材料延迟导致工程延期,建筑公司是否需要承担违约责任?请说明理由。
3. 如何通过合同管理预防此类问题的发生?
二、论述题
阐述建设工程合同管理的重要性,并结合实例说明在合同管理过程中应如何处理合同争议。
三、应用题
假设你是某建筑公司的合同管理专员,公司即将与乙方签订一份建设工程合同。
该工程涉
及多个子项目,每个子项目都有不同的施工队伍参与。
你需要制定一个合同管理计划,以
确保项目的顺利进行。
问题:
1. 你将如何组织和管理各个施工队伍,确保他们能够按照合同要求履行职责?
2. 如果其中一个子项目出现延误,你将如何协调资源,以最小化对整体项目的影响?
3. 描述一种有效的合同管理流程,以确保所有参与方都能及时了解合同变更和更新。
四、判断题
阅读以下情景,判断其中的做法是否正确,并说明理由。
情景:在一次大型工程建设中,项目经理发现原定的设计方案存在潜在的安全隐患。
为了
不影响工期,他决定不经过甲方同意,直接采用了另一种他认为更安全的设计方案。
五、简答题
1. 简述建设工程合同的主要类型及其特点。
2. 描述在合同执行过程中,如何处理额外工程量的确认和计价。
《建设工程合同管理》题库

《建设工程合同管理》题库
一、选择题
1. 建设工程合同中,当事人应当遵循以下哪项基本原则?
A. 公平原则
. 诚信原则
C. 平等原则
D. 自愿原则
答案:
2. 根据我国《民法典》,下列哪个不是构成有效合同的必要条件?
A. 合法的目的
. 明确的标的
C. 双方真实意愿表示
D. 合理的价格
答案:D
二、判断题
1. 在建设工程合同中,若因不可抗力导致一方不能履行合同,则该方必须承担违约责任。
(错)
2. 合同变更或解除应当得到双方当事人的一致同意,并依法办理相关手续。
(对)
三、简答题
1. 请简述建设工程合同的主要条款通常包括哪些内容?
答案:建设工程合同的主要条款通常包括:合同双方的名称和住所、建设地点、建设规模和标准、工程质量、工期、合同价款及支付方式、违约责任等。
2. 如何处理建设工程合同中的索赔问题?
答案:处理建设工程合同中的索赔问题时,首先应明确索赔的原因和依据,然后按照合同约定或相关法律法规的规定进行协商解决。
如果无法协商一致,可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
四、案例分析题
某建筑工程公司与开发商签订了一份建设工程施工合同,但在施工过程中,由于开发商提供的施工图纸存在严重错误,导致工程延期。
请问,在这种情况下,建筑工程公司应该如何维护自己的权益?
参考答案:建筑工程公司首先应与开发商进行沟通,指出图纸错误并要求其纠正。
如果开发商不配合,公司可以根据合同条款和《民法典》的有关规定,要求开发商承担因图纸错误导致的延期责任,并根据实际情况索赔工期延误损失。
如协商不成,可通过法律途径解决。
建设工程合同管理试题6篇

建设工程合同管理试题6篇篇1建设工程合同管理试题一、选择题1. 在建设工程合同管理中,下列哪种合同形式是最常见的?A. 固定总价合同B. 成本加百分比合同C. 成本固定加费用D. 其他合同形式2. 建筑工程中,承包商应当对下列哪些事情负责?A. 建筑工程设计B. 质量控制C. 施工组织D. 所有选项3. 建设工程合同中,合同管理人员的主要职责是?A. 监督施工进度B. 控制合同成本C. 确保项目符合合同要求D. 签署合同文件4. 下列哪种情况属于建设工程合同管理中的风险?A. 施工材料价格波动B. 合同缺乏明确规定C. 自然灾害D. 所有选项5. 在建设工程合同管理中,下列哪项属于合同的付款方式?A. 固定合同总价B. 按照施工进度分期付款C. 成本加百分比合同D. 所有选项二、填空题1. 在建设工程合同管理中,合同管理的目的是_________ 。
2. 建设工程合同的签订应遵循__________ 法律法规。
3. 合同管理人员应对工程进度、质量和费用进行__________ 。
4. 建设工程合同中,合同解决纠纷的方式有__________ 和仲裁。
5. 建设工程合同管理中,预防风险的措施包括__________ 和合同严格执行。
三、简答题1. 请简要介绍建设工程合同管理的意义及作用。
2. 请说明建设工程合同管理中合同变更的影响及处理方法。
3. 在建设工程合同管理中,项目风险管理的重要性是怎样的?4. 请列举几种建设工程合同的类型并简要介绍其特点。
四、综合题1. 请结合实际案例,分析建设工程合同管理中可能遇到的风险并提出相应应对措施。
2. 请设计一份完整的建设工程合同管理方案,包括合同签订、合同管理、合同解决纠纷等环节。
以上是建设工程合同管理试题,希望能够帮助大家更好地理解和掌握建设工程合同管理知识。
祝大家顺利通过考试!篇2建设工程合同管理试题一、选择题1. 建设工程合同是指建筑施工合同、装饰装修合同、机电工程安装合同和建筑设备租赁合同四种合同。
工程建设合同管理期末复习题(含答案)

工程建设合同管理期末复习题(含答案)一、填空题1. 工程建设合同是指()之间为完成一定的工程建设任务,明确相互权利义务关系的协议。
答案:发包人与承包人2. 工程建设合同按照承包的内容和方式不同,可以分为()、()和()。
答案:施工合同、设计合同、监理合同3. 工程建设合同管理的目的是确保()、()和()的实现。
答案:合同目标、合同履行、合同变更4. 工程建设合同的主要内容包括()、()、()和()。
答案:工程范围、工程价款、工程进度、工程质量二、选择题1. 以下哪种合同属于工程建设合同?()A. 买卖合同B. 借款合同C. 施工合同D. 劳动合同答案:C2. 工程建设合同管理的核心是()。
A. 合同签订B. 合同履行C. 合同变更D. 合同解除答案:B3. 在工程建设合同中,以下哪项属于发包人的义务?()A. 提供施工图纸B. 按约定支付工程款C. 负责工程监理D. 负责工程验收答案:B4. 以下哪种情况下,合同可以解除?()A. 当事人双方协商一致B. 一方当事人违约C. 因不可抗力导致合同无法履行D. 一方当事人死亡答案:A三、判断题1. 工程建设合同管理只涉及合同签订和履行两个阶段。
()答案:错误2. 在工程建设合同中,发包人有权对承包人的施工过程进行监督。
()答案:正确3. 合同变更必须经过当事人双方协商一致,并书面确认。
()答案:正确4. 工程建设合同纠纷的解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。
()答案:正确四、简答题1. 简述工程建设合同管理的重要性。
答案:工程建设合同管理的重要性主要体现在以下几个方面:(1)确保合同目标的实现,维护当事人双方的合法权益。
(2)规范工程建设活动,提高工程建设质量。
(3)预防合同纠纷,降低合同风险。
(4)提高工程建设合同的履行效率。
2. 简述工程建设合同履行过程中应注意的问题。
答案:工程建设合同履行过程中应注意以下问题:(1)严格按照合同约定履行义务。
(2)加强合同履行过程中的沟通与协调。
建设工程合同管理题库

建设工程合同管理题库
一、选择题
1. 建设工程合同中,以下哪项不是合同双方必须遵守的原则?
A. 公平原则
. 诚实信用原则
C. 等价有偿原则
D. 损害填补原则
2. 关于建设工程合同的履行,以下说法正确的是:
A. 承包方可以随意变更合同约定的工程质量标准
. 发包方有权随时终止合同,不需承担任何责任
C. 因不可抗力导致不能履行合同时,应及时通知对方
D. 工程延期的责任一律由承包方承担
二、判断题
1. 在建设工程合同中,若发生争议,双方应首先通过协商解决。
2. 合同中的违约责任条款,只有在一方实际发生违约时才具有约束力。
三、简答题
1. 请简述建设工程合同中变更工作程序的基本步骤。
2. 描述在建设工程项目中,如何有效进行风险管理和控制。
四、案例分析题
某建筑工程项目在施工过程中遭遇不可预见的地质条件变化,导致原计划的工期延长,成本增加。
请根据合同管理的相关法律知识,分析在此情况下,发包方和承包方应如何合理分担额外成本,并说明理由。
五、论述题
1. 论述在建设工程合同中,如何平衡发包方与承包方的利益关系。
2. 探讨在当前的法律环境下,如何提高建设工程合同管理的有效性。
通过上述题库范本的学习和思考,可以帮助从业者更好地掌握建设工程合同管理的核心要点,提高解决实际问题的能力。
无论是从事建筑工程管理的专业人员,还是相关法律服务的提供者,都可以通过这种形式的训练来强化自己的专业知识和实践技能。
建设工程合同管理试题

建设工程合同管理试题
1. 单项选择题
下列哪项不是建设工程合同的基本特征?
A. 标的物为工程建设项目
. 合同金额通常较大
C. 履行期限较短
D. 涉及多方主体
2. 判断题
建设工程合同一旦签订,任何一方都不得擅自变更或解除合同。
(错)
3. 简答题
简述建设工程合同管理的重要性,并举例说明。
4. 案例分析题
某建筑公司与甲方签订了一份工程施工合同,合同约定了工程的范围、质量标准、工期和合同价款。
在施工过程中,由于设计变更导致工程量增加,双方协商一致决定调整合同价款。
请分析此情况下合同管理的要点。
5. 多项选择题
在建设工程合同管理中,以下哪些行为可能导致合同纠纷?(多选)
A. 未按约定支付工程款
. 工程质量不符合约定标准
C. 未经同意擅自变更工程设计
D. 未按时提交竣工资料
6. 论述题
论述如何在建设工程合同管理中有效预防和解决合同纠纷。
7. 应用题
假设你是某建筑公司的合同管理人员,你所在的公司即将与一家房地产开发商签订一份建筑施工合同。
请列出你在合同签订前需要准备的工作清单,并解释每项工作的意义。
8. 填空题
在建设工程合同中,通常将__________作为合同的标的物,而合同的主要内容包括工程的范围、质量要求、工期、合同价款以及__________等。
9. 实务操作题
根据给定的建设工程合同条款,分析该合同可能存在的风险点,并提出相应的风险控制措施。
10. 综合题
某工程项目在实施过程中出现了延期交付的情况,作为承包方的合同管理人员,你应该如何与发包方沟通,以减少可能产生的违约责任?。
建设工程合同管理试卷5篇

建设工程合同管理试卷5篇篇1一、单项选择题(共XX题,每题XX分,共XX分)(在此部分插入关于建设工程的单选题目及其答案)二、多项选择题(共XX题,每题XX分,共XX分)(在此部分插入关于建设工程的多选题目及其答案)三、简答题(共XX题,每题XX分,共XX分)请简要回答下列关于建设工程合同管理的问题。
1. 简述建设工程施工合同的主要内容。
答:建设工程施工合同是明确建设单位与施工单位之间权利和义务的协议。
其主要内容包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价、合同价格形式、项目经理、合同文件组成、承诺与确认、双方权利和义务、施工组织设计和工期顺延、质量与检验等条款。
2. 简述合同变更的处理程序。
答:合同变更的处理程序包括:提出变更申请,经过双方协商并达成一致意见后,签订书面变更协议。
变更协议应明确变更的内容、范围、实施细节和变更后的合同价格等事项。
双方应按照变更协议履行各自的义务。
四、案例题(共XX题,每题XX分,共XX分)请结合实际情况分析下列案例中的法律问题。
案例:某建筑公司承建了一栋商业大楼的建设工程,并与业主签订了施工合同。
在施工过程中,由于业主提供的施工图纸存在设计缺陷,导致施工进度受到影响。
建筑公司多次与业主沟通并要求修改图纸,但业主一直未能及时回应。
导致建筑公司无法按时完成工程并交付使用。
请问在此案例中,建筑公司可以采取哪些措施来维护自己的合法权益?并简述相关法律依据。
答:在此案例中,建筑公司可以采取以下措施来维护自己的合法权益:首先,建筑公司可以与业主协商解决,要求业主及时修改图纸并顺延工期;其次,如果协商无果,建筑公司可以依据合同约定向业主发出索赔通知,要求业主承担因图纸设计缺陷导致的损失;最后,如果业主仍然不积极解决问题,建筑公司可以寻求法律途径解决纠纷。
相关法律依据包括《合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规中关于合同变更、履行和纠纷解决的规定。
五、论述题(共XX题,共XX分)请结合实践论述下列主题:建设工程合同管理的重要性及其在现代企业管理中的地位和作用。
建设工程合同管理考试题及答案

建设工程合同管理考试试题及答案篇一:建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标,其投标书中投标人的名称应为()。
A:该施工企业B:该外地的分公司C:项目经理部D:项目经理答案:A解析:参见教材P4法人资格2、关于合同鉴定的说法,正确的是()。
A:经过鉴定的合同,在诉讼中不需要进行质证B:法律规定强制实施合同鉴定C:合同鉴定的效力不限于我国国内D:合同鉴定由工商行政管理机关作出答案:D解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别3、某通用设备采购合同中约定,采购方付款后,供货方交货。
合同订立后,采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由,暂停支付设备货款。
采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()。
A:同时履行抗辩权B:后履行抗辩权C:不安抗辩权D:先诉抗辩权答案:C解析:参见教材P39 实行先履行抗辩权的情形之(1 )经营状况严重恶化。
4、下列解决建设工程合同纠纷的方式中,具有强制执行法律效力的是()。
A:和解B:民间调解C:行政调解D:诉讼答案:D解析:参见教材P47 倒数第1行5、某施工企业拥有一处办公楼,评估价为5000万元。
该施工企业从A银行贷款3000万元,从B银行贷款XX万元,并与B银行办理了抵押登记。
后该施工企业无力还款,经诉讼后拍卖办公楼,取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。
A、B银行债权的分配数额应为()。
A:A银行1000万元,B银行XX万元B:A银行1800万元,B银行1200万元C:A , B银行各项工作1500万元D:A银行XX万元,B银行1000万元答案:A解析:参见教材P11 抵押物登记的先于未登记的受偿6、在施工招投标中,银行为投标人出具的投标保函属于()。
A:留置担保B:保证担保C:抵押担保D:质押担保答案:B解析:参见教材P12 施工投标保证7、要约与要约邀请的共同特征是()。
A:内容具体明确B:具备合同的一般条款C:明示订立合同的意思表示D:对行为人具有约束力答案:C解析:参见教材P27 要约和要约邀请的概念8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法,正确的是()。
建筑工程合同管理题库及答案

建筑工程合同管理题库及答案建筑工程合同管理是指在建筑工程项目中,通过合同的形式,对工程建设过程中的各个环节进行规范和控制,以达到保障工程建设目标实现的目的。
以下是一份建筑工程合同管理题库及答案,供大家参考学习。
一、单选题1. 建筑工程合同管理的目的是()。
A. 确保工程质量B. 控制工程成本C. 保障工程建设目标的实现D. 提高工程建设效率答案:C2. 下列不属于建筑工程合同管理的内容的是()。
A. 合同的签订与履行B. 工程变更管理C. 工程结算管理D. 工程建设过程中的监督与管理答案:D3. 在建筑工程合同中,发包人应按照合同约定,向承包人支付工程款。
工程款支付的方式一般有()。
A. 按工程进度支付B. 按月支付C. 按工程质量支付D. 一次性支付答案:AB4. 下列关于建筑工程合同履行期限的说法,正确的是()。
A. 履行期限是指承包人完成工程建设任务的期限B. 履行期限可以由双方协商确定,也可以在合同中约定C. 履行期限是指发包人支付工程款的期限D. 履行期限是指承包人向发包人交付工程成果的期限答案:A5. 建筑工程合同中,承包人应按照合同约定,完成工程建设任务。
下列关于承包人义务的说法,正确的是()。
A. 承包人应按照发包人的要求,选用合格的材料和设备B. 承包人应自费办理工程建设所需的各种手续和证件C. 承包人应承担工程建设的全部风险和责任D. 承包人应按照合同约定的时间,完成工程建设任务答案:D二、判断题1. 建筑工程合同管理的核心是合同的签订与履行。
()答案:正确2. 建筑工程合同中,发包人应承担工程建设的全部风险和责任。
()答案:错误3. 建筑工程合同的履行期限是指承包人完成工程建设任务的期限。
()答案:正确4. 建筑工程合同中,承包人可以选择不符合合同要求的材料和设备进行工程建设。
()答案:错误5. 建筑工程合同管理的目的在于确保工程质量、控制工程成本和提高工程建设效率。
()答案:错误三、案例分析题某建筑工程合同约定,承包人应按照发包人的要求,完成一座办公楼的建设任务。
建设工程合同管理(新)2024年5月试题及答案

建设工程合同管理(新)考试及答案一、案例分析(每题参考分值5分)1、某工业生产项目基础土方工程施工中,承包人在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石,因此进度提前1个月。
但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石,开挖工作变得更加困难,由此造成了实际生产率比原计划低得多,经测算影响工期3个月。
由于施工速度减慢,使得部分施工任务拖到雨季进行,按一般公认标准推算,又影响工期2个月。
为此承包人准备提出索赔。
1.该项施工索赔能否成立?为什么?在该索赔事件中,应提出的索赔内容包括哪两方面?2.在后续施工中,发包人要求承包人根据设计院提出的设计变更图纸施工。
试问依据相关规定,承包人应就该变更做好哪些工作?正确答案:1.该项施工索赔能成立。
施工中在合同未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石,导致施工现场的施工条件与原来的勘察有很大差异,属于不利的物质条件,是发包人的责任范围。
本事件使承包人由于不利地质条件造成施工困难,导致工期延长,相应产生额外工程费用,因此,应包括费用索赔和工期索赔。
2.首先,应组织相关人员学习和研究设计变更图纸及其他相关资料,明确变更所涉及的范围和内容,并就变更的合理性、可行性进行研讨;如果变更图纸有不要之处,应主动与发包人沟通,建议进一步改进变更方案和修改图纸;接到修改图纸之后(或确认设计变更图纸不需要修改之后),研究制定实施方案和计划并报发包人审批。
然后,在台同约定的时间(根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2017-0201的规定为14天)内,向监理人提交变更工程价款和工期顺延的报告。
监理人收到后7天内审查完毕并报送发包人。
发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内予以答复,若同意该报告,则调整合同;如不同意,双方应就有关内容进一步协商,协商一致后,修改合同。
若协商不一致,按工程合同争议的处理方式解决。
2、2015年8月10日,某钢铁厂与某市政工程公司签订钢铁厂地下大排水工程总承包合同,总长5000m,市政工程公司将任务下达给该公司第四施工队。
建设工程合同管理试题

《建设工程合同管理》试题一、单项选择题1.由于设计错误导致工程质量事故,发包人不解除合同的情况下,设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施,( C )。
A、不在承担其他赔偿责任B、返还设计合同规定的定金C、免受直接损失部分的设计费D、双倍返还设计合同规定的定金2.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定,设计人应( D )。
A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%3.下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是( D )。
A、在合同协议书内应明确注明开工日期B、在合同协议书内应明确注明竣工日期C、在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数D、招标选择承包人的,工期总日历天数也就是招标文件要求的天数4. 发包人按照合同约定采购门窗,现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点,单方与供货人检验接收后,口头指示承包人的仓库报关员负责保管,施工使用时发现部分门窗损坏,则应由( A )A、发包人承担损失责任B、保管员负责赔偿损失C、承包人负责赔偿损失D、发包人和承包人各承担损失的50%5.不属于委托监理合同监理人义务的内同是( B )。
A、在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作B、负责建设工程外部协调工作C、按合同约定派驻人员D、不得泄露申明的秘密6. 由于承包商的原因是监理单位增加了监理服务时间,此项工作应属于( B )A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作7. 设计合同正常履行情况下,应在( D )时终止合同A、提交设计文件B、设计文件通过审批C、设计人向施工单位完成设计文件D、工程施工完成竣工验收8. 在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺的处理是( A )。
A、如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工,应负责办理相应的申报手续,承担申报、试验、使用等费用B、如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工,应负责办理相应的申报手续,承包人承担申报、试验、使用等费用C、若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工,应首先取得工程师的认可,然后由发包人负责办理申报手续,承包人承担有关费用D、若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工,应首先取得工程师的认可,然后由承包人负责办理申报手续,发包人承担有关费用9. 监理机构为执行监理任务所需的工程资料,应由( D )A、监理单位自费收集B、向委托人付费索取C、向设计单位付费索取D、委托人免费提供10. FIDIC施工合同条件规定,用从( D )之日止的持续时间与合同工期比较,判定承包商的施工时提前还是延误竣工A、合同签字日起至颁发接收证书B、合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工之日C、开工令要求的开工日起至颁发接收证书D、开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工之日11. 钢材采购合同现场交货时发现,实际供货数量少于合同内约定的订购数量,但差额在合理尾差范围内,则采购方应( A )A、按订购数量及时支付货款B、按实际交货数量及时支付货款C、待供货方补齐短少的数量后在支付D、按订购数量支付,供货方受到货款后补足数量12. 业主接收了承包商提出的对原设计的变更建议。
建设工程合同管理试题及答案

建设工程合同管理
单选题:
1、从建设单位考虑,搞好合同管理,必须从 (A)开始
A.招标文件的编制
B.投标文件的编制
C.工程开工
D.工程验收
2、固定单价合同属于(C )
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定价合同
D.成本加酬金合同
3、可调单价合同属于(B)
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定价合同
D.固定价合同
4、总价合同对业主的风险表现为(A)
A.承担工程变更引起的价格变动
B.承担管理、技术、价格变动等大部分风险
C.主要承担工程量清单缺项、描述不清
D.承担报价不准的风险
多选题:
5、工程项目合同管理应用的范围包括:(ABCD)
A.投资决策阶段
B.项目设计阶段
C.项目施工阶段
D.后期运营阶段
6、确定招标范围时的注意点包括(ABCD)
A.确定招标范围时必须考虑各承包范围内的工作协调,避免各承包范围承包商之间的相互干扰
B.各招标范围要求描述清楚
C.不同招标承包范围界面划分清楚
D.做好上下工序或相邻承发包商之间工作界面的质量、成本、工期和安全责任划分
7、风险分担的基本原则(ABCD )
A.风险分配给容易控制的一方
B.谁承担风险责任更经济、方便、更合理就由谁来承担
C.对于难以预计的风险应该由业主承担
D.符合工程惯例的要求
判断题:
8、主要合同条款约定应清楚对
9、本项目的工程设计费已包括项目施工过程中的设计服务费和项目变更等任何原因发生的施工图修改产生的费用,发包人不再另行支付对
10.合同当事人主体合格,是合同得以有效成立的前提条件之一对。
建设工程施工合同管理试题

建设工程施工合同管理试题试题一:选择题1. 以下哪项不属于建设工程施工合同的主要内容?A. 工程概况. 工程质量要求C. 工程造价D. 设计变更流程答案解析:建设工程施工合同通常包含工程概况、工程质量要求、工程造价等关键条款,而设计变更流程通常是在合同执行过程中根据实际情况另行约定的,因此不属于合同的主要内容。
试题二:判断题2. 施工合同中的违约金条款是对双方违约行为的一种经济补偿。
正确错误答案解析:违约金条款确实是对违约行为的一种经济制裁,但它不是补偿性质的,而是惩罚性质的。
其目的是为了保证合同的严肃性和约束力,防止任意一方轻易违约。
试题三:简答题3. 请简述施工合同管理中变更管理的基本流程。
答案解析:变更管理的基本流程包括变更申请、变更评估、变更批准、变更实施和变更结算五个步骤。
由变更提出方提交书面变更申请;项目管理团队对变更的必要性和可行性进行评估;由项目负责人或合同双方共同批准变更;按照批准的变更内容进行实施;根据变更实施的结果进行结算。
试题四:案例分析题4. 某建筑工程在施工过程中,由于地质条件不符合预期,导致基础工程无法按原计划进行。
承包商提出了工程变更请求,但遭到业主拒绝。
请问在这种情况下,承包商应如何应对?答案解析:在这种情况下,承包商首先应重新评估地质条件,并与设计单位沟通,看是否可以调整设计方案来适应实际地质条件。
同时,承包商应收集相关证据,如地质勘探报告等,与业主进行沟通,说明变更的必要性。
如果业主仍然拒绝,承包商可以依据合同约定的争议解决机制,寻求第三方调解或仲裁来解决争议。
在此过程中,承包商应确保所有沟通和协商都有书面记录,以备不时之需。
建设工程合同管理题库含答案解析

第一章建设工程合同管理概述一、单项选择题1、依法加强()管理,可以保障建筑市场的资金、材料、技术、信息、劳动力的管理,保障建筑市场有序进行。
A、工程质量B、工程投资C、工程进度D、建设工程合同2、我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制,在这些改革制度中,核心内容是()。
A、招标投标制B、合同管理制C、工程监理制D、项目法人负责制3、计划经济主要是依靠()来规范财产流转关系。
A、行政手段B、合同C、诚信D、道德4、在市场经济条件下,主要是依据()规范当事人的交易行为。
A、行政手段B、合同C、诚信D、道德5、下列关于建设工程合同管理的目标,描述不正确的是()。
A、计划经济主要是依靠行政手段来规范财产流转关系B、完善建筑市场,必须有规范的建设工程合同管理制度C、市场经济条件下,主要是依靠行政手段来规范当事人的交易行为D、合同的内容是实施建设工程行为的主要依据6、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度,在工程建设领域推行的管理制度是()。
A、项目法人责任制B、招标投标制C、工程监理制D、合同管理制7、建设工程合同要求合同主体一般是法人,体现了()。
A、合同主体的严格性B、合同标的的特殊性C、合同履行期限的长期性D、计划和程序的严格性8、建设工程合同的承包人必须具备法人资格,并具备相应的承包资质,是由建设工程合同()决定的。
A、合同主体的严格性B、合同标的的特殊性C、合同履行期限的长期性D、计划和程序的严格性9、建设工程的结构复杂、体积大、建筑材料类型多,体现了建设工程合同的()。
A、严格性B、特殊性C、履行期限长期性D、计划和程序的严格性10、由于工程建设对国家的经济发展、公民的生活和工作都有重大影响,因此要求合同具有()。
A、严格性B、标的特殊性C、履行长期性D、计划和程序的严格性11、某工程在施工过程中遇到百年不遇的暴雨,导致施工无法进行,使得工期延长了1个月,这是由()决定的。
建设工程合同管理历年真题

建设工程合同管理历年真题甲方(委托方):名称:____________________________地址:____________________________联系人:____________________________联系电话:____________________________乙方(代理方):名称:____________________________地址:____________________________联系人:____________________________联系电话:____________________________1. 产品信息1.1 甲方授权乙方代理销售的有机农产品包括但不限于:____________________________。
1.2 产品的详细规格、质量标准、包装及其他要求见附录A。
2. 代理范围2.1 乙方的代理范围包括:____________________________。
2.2 乙方不得在代理范围之外销售甲方的产品。
3. 代理期限3.1 本合同自____________________________起生效,有效期为____________________________。
3.2 合同期满后,如双方意愿一致,可协商续签。
4. 代理费用及结算4.1 代理费用包括固定费用和销售提成。
固定费用为:。
4.2 销售提成按销售额的%计算。
4.3 费用结算周期为____________________________,乙方需在每个结算周期结束后提供详细的销售报告及费用结算单。
5. 订单处理5.1 乙方应按照甲方的订单要求进行产品采购及销售,确保订单的及时处理。
5.2 订单处理过程中,乙方需定期向甲方汇报销售情况及市场反馈。
6. 质量保证6.1 甲方保证所提供的有机农产品符合国家及地方的质量标准。
6.2 乙方应在收到产品后进行检验,若发现质量问题,应在____________________________日内通知甲方。
《建设工程合同管理》习题及答案

《建设工程合同管理》习题及答案一、判断题1、若工程师进行合同规定之外的检查工作,致使工程暂停,承包商均有权索赔。
(B )A、是B、否2、应当先履行债务的当事人,只要发现对方经营状况严重恶化,就可以行使不安抗辩权。
(B )A、是B、否3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( B)A、是B、否4、保留金待竣工验收合格后一次发还.(B )A、是B、否5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了(B )A、是B、否6、若投标人的报价明显低于标底15%,且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的,则该报价作废标处理。
(A )A、是B、否7、转让是属于合同主体的变更。
( A)A、是B、否8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率(A )来源:学易网A、是B、否9、对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款一方的解释。
( B)A、是B、否10、在评标过程中,将报价外的其他因素折算为货币价值,并加减到承包商的报价中,这是评标价法评标(A )A、是B、否11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( B)A、是B、否12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任,义务和一般风险。
(A )A、是B、否13、保证合同的当事人是债权人和保证人(A )A、是B、否14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率(B )A、是B、否15、《合同法》规定:承揽合同中没有规定的,适用于建设工程合同的有关规定。
(A )A、是B、否16、根据“担保法‘的规定,医院、学校不能作为保证合同的担保人(A )A、是B、否17、招标是要约,投标是承诺。
(B)A、是B、否18、转让是属于合同主体的变更.( A)A、是B、否19、代理不合法的合同属于无效合同.( B)A、是B、否20、业主指定的分包商,在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时,他应向监理工程师提交索赔报告(B )A、是B、否二、单项选择题1、施工合同发包人投保“建设工程一切险"的目的是为了( C)。
建设工程施工合同管理试题

一、选择题(每题2分,共20分)1. 以下哪项不属于建设工程施工合同的主要内容?A. 工程概况B. 工程质量要求C. 工程进度要求D. 工程合同价款2. 施工合同签订前,以下哪项工作不属于承包人的责任?A. 调查施工现场B. 编制施工组织设计C. 审查施工图纸D. 确定施工方案3. 以下哪项不属于施工合同中的争议解决方式?A. 调解B. 仲裁C. 诉讼D. 停工抗议4. 施工合同中,以下哪项不属于承包人的义务?A. 按时完成工程B. 保证工程质量C. 依法纳税D. 提供施工图纸5. 施工合同中,以下哪项不属于工程变更的审批程序?A. 承包人提出变更申请B. 监理工程师审核C. 发包人批准D. 承包人实施变更6. 施工合同中,以下哪项不属于工程索赔的条件?A. 因不可抗力造成损失B. 因设计变更导致工期延误C. 因承包人原因导致工程质量不合格D. 因发包人原因导致工程进度延误7. 以下哪项不属于施工合同中的违约责任?A. 违约金B. 损害赔偿C. 撤销合同D. 终止合同8. 以下哪项不属于施工合同中的验收程序?A. 施工单位自检B. 监理工程师验收C. 发包人验收D. 政府主管部门验收9. 以下哪项不属于施工合同中的保修责任?A. 承包人承担保修责任B. 发包人承担保修责任C. 双方共同承担保修责任D. 保修责任由第三方承担10. 以下哪项不属于施工合同管理的重要性?A. 规范施工行为B. 确保工程质量C. 保障工程进度D. 提高施工效率二、判断题(每题2分,共10分)1. 施工合同签订后,双方应严格遵守合同约定,不得随意变更。
()2. 施工合同中的违约责任可以协商解决。
()3. 施工合同中的争议解决方式只有诉讼。
()4. 施工合同中的验收程序由施工单位自行决定。
()5. 施工合同中的保修责任由承包人承担。
()三、简答题(每题5分,共15分)1. 简述建设工程施工合同的主要内容。
2. 简述施工合同签订的原则。
建设工程合同合同管理试题

建设工程合同管理试题一、单项选择题1、公开招标是指( B )。
A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为D.有限招标2、招标人与中标人应当自中标通知发出之日( B )内,按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.40天B.30天C.50天D.20天3、按照承包工程计价方式分类不包括( D )。
A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.预算合同4、下列不是合同价款应规定的内容的是( D )。
A.计算方式B.结算方式C.价款的支付期限D.价款支付日期5、建设工程总承包合同的履行不包括( A )。
A.合同应明确双方责任B.建设工程总承包合同订立后,双方都应按合同的规定严格履行C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包,但不得倒手转包D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位,但是除总承包合同中约定的工程分包外,必须经发包人认可6、建设工程项目一般应采用( A )。
A.公开招标方式B.邀请招标C.有限招标D.其他组织招标7、资格预审程序中应首先进行( C )。
A.资格预审资料分析B.发出资格预审通知书C.发布资格预审通告D.发售资格预审文件8、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( B ),并标明排列顺序。
A.l-2人B.l-3人C.1-4人D.1-5人9、招标人与中标人签订合同后( C )个工作日内,应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
A.2B.3C.5D.610、建设工程合同的最基本要素是( A )。
A.标的B.承包人和发包人C.时间D.地点11、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是( D )。
A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.邀请合同12、下列不属于工程合同的付款阶段的是( D )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程合同管理试题
如何更好的掌握建设工程合同管理知识,取得好成绩呢?下面有关于建设工程合同管理试题,提供您的参考!
一、单项选择题
1.定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的( )。
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
2.定金合同要采用书面形式,并在合同中约定交付定金的期限,定金合同从( )之日生效。
A.合同签订
B.合同登记
C.约定交付定金
D.实际交付定金
3.下列选项中,不属于无权代理的是( )。
A.没有代理权而为代理行为
B.超越代理权限为代理行为
C.代理权终止为代理行为
D.不当代理行为
4.甲、乙双方签订合同时,丙方向甲方提供合同担保xx年建设工程合同管理试卷及答案xx年建设工程合同管理试卷及答案。
履行
过程中,甲、乙双方通过协商对合同做了重要变更,但甲方未将变更事项通知丙方。
合同部分履行后,甲方的严重违约行为导致乙方与其解除合同。
对变更事项中损失部分的处理原则是( )xx年建设工程合同管理试卷及答案文章xx年建设工程合同管理试卷及答案出
自.gkstk./article/wk-39857951394269.html,转载请保留此链接!。
A.甲方未将变更事项通知丙方,该损失由甲、乙双方承担
B.甲方未将变更事项通知丙方,丙方赔偿该部分损失的一半
C.丙方提供了合同担保,应承担全部赔偿责任
D.甲方未将变更事项通知丙方,丙方对该部分损失不承担保证责任
5.下列各项中,关于无效合同的法律后果的表述,有误的是( )。
A.合同被确认无效后,履行中的合同应当终止履行
B.合同被确认无效后,合同规定的权利义务即为无效
C.合同被确认无效后,有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失
D.由于无效合同自始没有法律约束力,因此赔偿损失是处理无效合同的主要方式
6.在市场经济条件下,由于主要是依靠合同规范当事人的交易行为,合同的内容将成为实施( )行为的主要依据
A.建设工程
B.设备采购
C.勘察设计
D.违约责任
7.我国建设领域的核心制度是( )。
A.法人负责制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
8.关于法人的说法,错误的是( )xx年建设工程合同管理试卷及答案建筑工程。
A.法人可以分为企业法人和非企业法人两大类
B.有独立经费的机关需要办理法人登记,经核准登记,具有法人资格
C.依法需要办理法人登记的,经核准登记,取得法人资格
D.非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人
9.保险合同一般是以( )的形式订立的。
A.现金支票
B.保险单
C.银行汇票
D.银行保函
10.被保险人不包括( )。
A.业主或工程所有人
B.承包商或者分包商
C.技术顾问
D.材料配送人员
11.招标人采用邀请招标方式的,应保证有( )个以上具备承担招标项目设计能力,并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标。
A.2
B.3
C.4
D.5
12.取得( )的企业,可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务。
A.工程设计综合资质
B.工程设计专业资质
C.工程设计行业资质
D.工程设计专项资质
13.承办机电产品国际招标的招标机构应取得机电产品( )代理资格。
A.国际招标
B.国内招标
C.公开招标
D.邀请招标
14.具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民,可以作为( )。
A.抵押人
B.代理人
C.保证人
D.法人
15.合同的具体要求,决定了合同法律关系的性质,连接主体的纽带的是( )xx年建设工程合同管理试卷及答案xx年建设工程合同管理试卷及答案。
A.合同法律关系的内容
B.合同法律关系的主体
C.合同法律关系的客体
D.合同法律关系的权力
16.关于建设工程招标管理中邀请招标的叙述,有误的是( )。
A.邀请对象的数目不应少于5家
B.邀请对象的数目以5~7家为宜
C.邀请招标的优点是节约招标费用和节省时间
D.邀请招标的投标竞争的激烈程度相对较差
17.在工程建设的过程中,( )是最为常用的一种担保方式xx 年建设工程合同管理试卷及答案文章xx年建设工程合同管理试卷及答案出自.gkstk./article/wk-39857951394269.html,转载请保留此链接!。
B.留置
C.保证
D.抵押
18.投标保证金将被没收的情况不包括( )。
A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标
B.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同
C.中标人根据规定未能提交履约保证金
D.投标人采用正当的手段中标
19.公开招标的优点不包括( )。
A.招标人的选择范围较广
B.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人
C.有利于取得有竞争性的报价
D.招标时间短、费用低
20.根据《招标投标法》规定,( )要求中标人提交履约保证金的,中标人应当提供。
A.招标文件
B.招标邀请书
C.授权委托书
D.保证人的保证书
21.承包商顺利履行完毕自己的义务,( )必须把全额履约保证金返还承包商xx年建设工程合同管理试卷及答案建筑工程。
B.招标人
C.代理人
D.分包商
内容仅供参考。