2016监理合同-柳峰-冲刺班(考点强化)-15-第六章-建设工程施工合同管理(四)
2016年河北省整理监理工程师《合同管理 》电子教辅(含答案解析)
2016年河北省整理监理工程师《合同管理》电子教辅(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.建设工程采用设计施工总承包模式的不利固素是( )。
A.监理人对工程宴施的监督力度降低B.承包人的工程索赔增多C.工程投资控制难度增加D.发包人的工程风险加大2.关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中“进度款付款证书”的说法，正确的是( )。
A.监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款C.监理人出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正3.根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是( )。
A.建设规模100万m 2以上，建设周期3 年以上的项目B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目D.构成内容多且专业性强的大型项目4.采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值是( )。
A.独立评价值B.如权评价值C.综合评价值D.基准评价值5.根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是( )。
A.分别自发包人和承包人负责担保B.均自发包人负责担保C.分别自承包人和发包人负责担保D.均自承包人负责担保6.关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是( )。
A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法B.投标文件载明的交货期满足*要求的，***C.评标时不考虑运输费用D.评标时不对价格进行**计算7.关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是( )。
A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致C. 各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化D. 通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效8.根据《标准设计招标文件》，允许投标人递交备选投标方案的，关于备选投标方案的说法，正确的是（）。
2016年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】
2016年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。
A．行政手段B．合同C．诚信D．道德【正确答案】B【参考解析】作为社会主义市场经济的重要组成部分，建筑市场需要不断发展和完善。
市场经济与计划经济的最主要区别在于：市场经济主要是依靠合同来规范当事人的交易行为，而计划经济主要是依靠行政手段来规范财产流转关系。
因此，发展和完善建筑市场，必须有规范的建设工程合同管理制度。
2．根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。
A．取得相应的执业资格证书B．有依法成立的公司C．具有中华人民共和国国籍D．具备相应的民事权利能力和民事行为能力【正确答案】D【参考解析】自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。
作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。
民事权利能力是民事主体依法享有民事权利和承担民事义务的资格。
自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享有民事权利，承担民事义务。
民事行为能力是民事主体通过自己的行为取得民事权利和履行民事义务的资格。
3．下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。
A．借款合同B．勘察合同C．施工合同D．技术转让合同【正确答案】A【参考解析】合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。
合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。
其中，法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。
如建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。
货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同等。
4．下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实中，属于“行为”的是（）。
2016年中业网校《监理工程师合同管理》考题及答案
2016年中业网校《监理工程师合同管理》考题及答案1、市场经济主要是依据（）规当事人的交易行为。
A、行政手段B、合同C、诚信D、道德参考答案：B2、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。
A、取得相应的执业书B、有依法成立的公司C、具有中华人民国国籍D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力参考答案：D3、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。
A、借款合同B、勘察合同C、施工合同D、技术转让合同参考答案：A4、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是（）。
A、因国际禁运解除进口设备运输合同B、因战争导致在建工程合同工期延长C、因建设意图g 改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包围D、因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同参考答案：C5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标，中标后***的合同义务由（）c 承担。
A、施工企业法定代表人B、拟派项目经理C、施工项目部D、施工企业参考答案：D6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。
A、公司甲B、公司乙C、银行D、登记机关参考答案：A7、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。
A、4月30日B、5月5日C、5月15日D、6月14日参考答案：D8、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）。
A、大雨造成现场档案资料损毁B、雷电击毁现场施工用配电柜C、设计错误导致部分工程拆除重建D、施工机械过度磨损需要停工检修参考答案：B9、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。
2016年山西省监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2016年山西省监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.建设工程勘察合同是当事双方根据工程勘察工作需要，就查明、分析、评价建设场地的（）而订立的协议A.地质地理环境特征和岩土工程条件B.地质地理环境特征和施工现场布置C.自然环境条件特征和地下施工方案D.自然环境条件特征和土方开挖条件2.《简明标准施工招标文件》的适用对象是()A.设计和施工由同一承包人承担的工程B.总投资为9000 万元的非政府投资工程C.工期为10 个月的小型工程D.工期紧、技术难度大的工程3.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指( )。
A.投标截止日前第14 天B.投标截止日前第28 天C.招标公告发布之日前第14 天D.招标公告发布之日前第28 天4.施工招标中，对投标申请人资格预审可采用的方法是( )A.合格制和淘汰制B.有限数量制和淘汰制C.资质合格制和有限数量制D.合格制和有限数量制5.根据FIDIC《施工合同条件》，属于工程师职责和权力的是()。
A.提供履约担保证书B.及时提供设计图纸C.给予承包商现场进入权D.接收并处理索赔报告6.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人应在（）中载明工程开工A.开工报审表B.开工通知C.合同进度计划D.施工进度计划7.根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是()。
A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改8.某施工招标项目投标截止日为4 月30 日，评标时间为5 个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5 月15 日，招标人与中标人签订的合同时间为 6 月14 日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为( )。
2016年河北省汇编监理工程师《合同管理 》电子教辅(含答案解析)
2016年河北省汇编监理工程师《合同管理》电子教辅(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）A.一切险B.一切险加第三者责任险C.切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险2.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除的责任和义务应由( )承A.发包人B.勘察人C.发包人和勘察人共同D.勘察人和设计人共同3.《材料合同采购根据文件》合同材料的所有权和风险自()时由卖方转移买方。
A.交付B.核验C.清息D.签约4.大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是( )。
A.申请设备使用许可B.设备的技术指标馥进C.设备的调试D.设备运抵现场的保管5.某施工项目，单位甲和单位乙组成联合体投标，其中单位甲投入编制投标文件人手多，单位乙承担投标施工项目工作量大，则该联合体投标后，其履行担保应有( ) 递交A.单位甲B.单位乙C.单位甲乙共同D.联合体牵头单位6.根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。
A.建设用地使用权B.土地承包经营权C.正在建造的建筑物D.机械、车辆7.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，材料由专用合同条款约定的拥有资质的第三方检验机构进行检验，该第三方检验机构的检验结果对（）有A.买方B.卖方C.第三方D.买卖双方8.根据项目NEC《工程施工合同》，关于合同履行管理的说法，正确的是A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定C.工程师应对合同争议作出决定D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理9.招标人按照投标人须知前附表要求，对于符合招标文件规定的未中标人的设计成果给予补偿后，关于该设计成果使用的说法，正确的是( ) A.招标人应保护未中标人知识产权且不得使用其设计成果B.招标人有权免费使用末中标人的设计成果C.应由中标人与末中标人协商使用其设计成果的许可和费用D.中标人应邀请未中标人加入其设计团队并使用末中标人的设计成果10.标准设计施工总承包合同》中的价格清单是指A.发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单B.承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单C.承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用D.设计总承包与施工总承包的签约合同价及其构成11.根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人12.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由()承担。
2016年青海省监理工程师《合同管理 》电子教辅(含答案解析)
2016年青海省监理工程师《合同管理》电子教辅(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理2.设计评标时，设计进度计划评审的主要标准为该进度计划( )。
A.满足边设计边施工的要求B.有利于加快施工进度C.与工程勘察实施进度同步D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求3.根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是A.保证法律关系只有两方参加B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务4.直接订购方式适用于采购( )的设备A.贵重B.进口C.交货周期短D.单一来源5.关于《建设工程勘察合同(一)》和《建设工程勘察合同(二)》两个示范文本的说法，正确的是A.两个文本的主要内容是一致的B.两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C.两个文本适用的勘察任务不同D.两个文本均不应包括任何设计任务6.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是A.工程师助手无权独立作出决定B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，可直接请工程师确认、取消或改变7.编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的( )。
A.申请人须知前附表B.资格审查办法C.投标人须知前附表D.资格预审公告8.根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是( )。
A.分别自发包人和承包人负责担保B.均自发包人负责担保C.分别自承包人和发包人负责担保D.均自承包人负责担保9.定金不得超过主合同标的额的A.20%B.30%C.40%D.50%10.在施工招标工作中，中标人最终应由（）确定A.招标人B.评标委员会C.工程所在地招标投标管理机构D.招标代理机构11.根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期( )天前向承包人发出开工通知。
2016年黑龙江省整理监理工程师《合同管理 》电子教辅(含答案解析)
2016年黑龙江省整理监理工程师《合同管理》电子教辅(含答案解析) 学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.关于建设合同的说法，错误的是( )。
A.建设工程合同的标是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同2.根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成3.购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是()。
A.FOB 价B.CIF 价C.EXW 价D.FCA 价4.关于施工预付款保函的说法，正确的是( )A.预付款保函应由招标人委托第三方开具B.预付款保函应在签订施工合同前出具C.预付款保函金额应与预付款金额相同D.预付款保函应在整个施工期内有效5.直接订购方式适用于采购( )的设备A.贵重B.进口C.交货周期短D.单一来源6.根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可自监理人在暂估价内直接确定价格的是( )。
A.临时设施B.建筑材料C.工程设备D.专业工程7.根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担8.关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是( )。
A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法B.投标文件载明的交货期满足*要求的，***C.评标时不考虑运输费用D.评标时不对价格进行**计算9.某工程采用《标准施工招标文件》招标，中标施工单位履行合同中，因不可抗力影响，部分材料、设备、人员未能按合同约定的时间进场。
2016年辽宁省汇编监理工程师《合同管理 》电子教辅
2016年辽宁省汇编监理工程师《合同管理》电子教辅学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同务款，合同文件优先介绍顺序正确的是(A.专用合同条款-勘察费用清单-发包人要求-勘察纲要B.发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要-专用合同条款C.专用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单D.专用合同条款-发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要2.某招标项目，招标人在原定投标截止之日1 0前天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长( )天。
A.5B.10C.15D.203.某工程施工投标文件中承诺的投标有效期短于招标文件规定的时间，则对该投标人的正确处理方式是( )。
A.没收该投标人的投标保证金B.否决该投标人的投标C.要求该投标人延长投标有效期D.由招标人与该投标人的商补教办法4.在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是(）A.踏勘现场B.召开投标预备会C.组建评标委员会D.递交投标文件5.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是( )。
A.工程师不属于雇主人员B.工程师在合同履行期间独立工作C. 工程师的权力并不来自于雇主D.工程师应当尽力帮助承包商解决问题6.关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是A.推进项目法人责任制落实B.提高工程进度控制水平C.减少建筑领域的经济违法D.降低不可抗力发生的频率7.根据美国AIA 标准合同文件，CM 合同中与雇主订立合同的当事人是A.建筑师B.专业咨询机构C.施工承包商D.承担分包工作的分包商8.保证法律关系应当参加的主体至少有( )A.保证人、被保证人B.保证人、被保证人、债权人C.被保证人、债权人D.保证人、债权人9.根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是A.政策汇率调整B.世界金融危机C.政府投资政策变化D.局部武装暴动10.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是( )A.建设工程设计责任险应当由发包人投保B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意C. 第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保D.发包人应当为承包人的施工设备投保11.关于延长投标有效期的说法，错误的是( )。
监理工程师《合同管理》考前训练题及答案(完整版)
监理工程师《合同管理》考前训练题及答案监理工程师《合同管理》考前训练题及答案1.索赔按目的划分包括()。
A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔2.工程师审查承包商索赔成立必须具备的条件有()。
A.与合同相比已造成额外费用增加或工期损失B.费用增加或工期损失非承包商原因C.按合同规定不应由承包商承担的风险D.在规定的时间内提出索赔E.事件原因属于分包商造成的损害3.分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令。
A.业主直接送达B.工程师直接送达C.工程师代表直接送达D.承包商代表直接送达E.经承包商代表确认工程师发布4.债权撤销权在()情况下消灭。
A.自债权人知道撤销事由之日起1年内没有行使B.自债权人应当知道撤销事由之日起半年内没有行使C.自债权人的行为发生之日起1年内没有行使D.自债权人的行为发生之日起5年内没有行使5.属于非法分包工程的`情况包括()。
A.将承包的全部工程分包给其他单位实施B.按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位C.将工程的主要部分交给其它单位实施D.承接分包工程后再分包6.对变更工程进行变更估价时，监理工程师可能与承包商协商新费率的情况包括()。
A.工程量清单中所含有的同类工作内容B.工程量清单中的工作内容虽与实际变更工作性质相同，但作业方法有重大差异C.工程量清单中没有该项工作内容D.承包商因质量不合格的返工工作内容E.工作内容不变，实际工作量比工作量清单中的数量增加超过25%以上，但不起过合同总价的2%7.争端解决的方式有()。
A.工程师的裁定B.友好解决C.仲裁D.诉讼8.承包商应该准备和提交的索赔帐单和证据资料主要有()。
A.工程进度计划B.施工日志C.工程所在国的政治经济的基本资料D.来往文件和信函等E.会议纪要和备忘录9.国际工程承包中常见的保险种类有()。
A.工程一切保险B.疾病保险C.第三方责任险D.人身意外险E.货物运输险F.其它保险10.一个项目的投标报价由以下()部分组成。
2016年山东省监理工程师《合同管理 》电子教辅
2016年山东省监理工程师《合同管理》电子教辅学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是() A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶I 措施和追加的费用D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款2.建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( )。
A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会3.根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是A.指定分包商可以与雇主直接订立合同B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作C.承包商不能收取指定分包商的管理费D.承包商对指定分包商的违约不承担责任4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与() 协商后进行调整。
A.发包人和分包人B.承包人和分包人C.承包人和发包人D.分包人和造价管理部门5.根据《标准材料采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，材料采购合同生效后，买方应在约定时间内向卖方支付签约合同价的( )作为预付款A.30%B.20%C.15%D.10%6.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满(包括延长期限终止)后14天，应当向承包人出具缺陷责任期终止证书，该证书应( )。
A.发包人出具经监理人审核B.监理人出具经发包人签认C.发包人和监理人共同签认D.监理人签认7.根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成8.根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端可按照规定由争端避免/裁决委员会(DAAB)裁决。
2016年甘肃省监理工程师《合同管理 》电子教辅(含答案解析)
2016年甘肃省监理工程师《合同管理》电子教辅(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的()A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人2.根据《招标投标法》，投标人可以在( )期间撤回标书并收回投标保证金。
A.收到中标通知书至签订合同B.评标结束至确定中标人C.开标至评标结束D.提交标书至投标截止时间3.不同合同计价方式下承包商的风险不同，承包商的合同风险从大到小排序正确的是（）。
A.总价合同-可变单价合同-固定单价合同-成本加酬金合同B.总价合同-固定单价合同-可变单价合同-成本加酬金合同C.成本加酬金合同-可变单价合同-总价合同-固定单价合同D.成本加酬金合同-固定单价合同-可变单价合同-总价合同4.某建设单位与设计单位签订合同，委托设计单位进行工程设计。
该合同法律关系的客体应属于（）。
A.物B.事件C.智力成果D..行为5.招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的( )A.目的B. 时间C.容D.方法6.根据《标准施工合同》，当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是( )A.图纸→专用合同条款→中标通知书B.图纸→中标通知书→专用合同条款C.中标通知书→图纸→专用合同条款D.中标通知书→专用合同条款→图纸7.根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是A.能够留置的财产仅限于动产B.材料采购合同可以采用留置担保C.施工合同可以采用留置担保D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产8.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同中的“图纸”应包括( )A.招标图纸B.施工图C.招标图纸和施工图D.承包人依据施工图提供的加工图9.根据英国工程施工合同，条件属于ECC核心条款的是() .A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷10.根据《标准材料采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，材料采购合同价采用固定价格的，合同供货周期一般不超过（）个月。
2016年黑龙江省监理工程师《合同管理 》电子教辅(含答案解析)
2016年黑龙江省监理工程师《合同管理》电子教辅(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。
A.2B.3C.4D.52.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是()A.施工测量放线成果B.岩土工程钻探方案C.标志桩定位报告D.建筑总平面布置图3.下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是( )A.施工合同B.设计合同C.买卖合同D.勘察合同4.关于工程设计开标和评标的说法，正确的是（）A.开标应由公证机构主持并邀请所有投标人参加B.投标人对开标如有异议应在开标会结束后提出C.评标委员会应由与招标人无利害关系的专家组成D.评标委员会应按招标文件中规定的方法评审投标文件5.关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是( )。
A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目B.两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争6.建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15 日前通知投标人，同时进行的工作是( )。
A.以书面形式修馥招标文件，但不延长投标截止日期B.以口头形式修馥招标文件，但不延长投标截止日期C.以书面形式修馥招标文件，并延长投标截止日期D.以口头形式修馥招标文件，并延长投标截止日期7.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是( )。
A.自发包人承担风险B.在合同中明确风险承担C.自承包人承担风险D.自合同双方共担风险8.建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是( )。
A.价格清单B.分析软件C.设计文件D.计算书9.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是A.工程师助手无权独立作出决定B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，可直接请工程师确认、取消或改变10.根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内( )共同进行验收。
2016年河南省整理监理工程师《合同管理 》电子教辅(含答案解析)
2016年河南省整理监理工程师《合同管理》电子教辅(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付0 违约金A.0.08%B.0.5%C.0.8%D.1.0%2.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行过程中，发包人根据用户需求，增加了设备运行的工况条件，设计人为满足新增的设备运行工况，修改设计方案，并完成了相应设计变更工作。
由此导致了设计人费用增加，修改增加的设计费用应由( )承担A.设计人B.提出增加设备运行工况的用户C.设计人和发包人共同D.发包人3.根据《标准设计施工总承包招标文件》，在工程竣工试验的第二阶段，发包人应提出对( )的要求。
A.单车试验B.功能性试验C.联动试车D.性能测试4.根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。
A.2B.3C.4D.55.某采用经评审的最低投标价法评标的项目，其评标价比较如下：投标人甲乙丙投标报价（万元）3200 3500 3400 提前竣工调整（万元）0 -100 -50 采用新技术调整（万元）160 -50 20 则第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为( )万元。
A.3200 和3200B.3360 和3200C.3350 和3500D.3370 和34006.关于建设工程勘察合同的说法，正确的是( )。
A.建设工程勘察合同示文本应当强制使用B.承包人必须具备法人资格C.勘察工作围由法规确定D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式7.根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是( )。
A.建设规模100万m 2以上，建设周期3 年以上的项目B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目D.构成内容多且专业性强的大型项目8.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是()A.施工测量放线成果B.岩土工程钻探方案C.标志桩定位报告D.建筑总平面布置图9.关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是A.推进项目法人责任制落实B.提高工程进度控制水平C.减少建筑领域的经济违法D.降低不可抗力发生的频率10.某工程采用《标准施工招标文件》进行招标，工程量清单中的某分部工程最高投标限价为24元/m³。
2016年陕西省整理监理工程师《合同管理 》电子教辅(含答案解析)
2016年陕西省整理监理工程师《合同管理》电子教辅(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工合同》，合同协议书十陈明确规定合同组成文件外，矾方在订互合同时还必须填写的内容包括( )。
A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式2.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是()A.施工测量放线成果B.岩土工程钻探方案C.标志桩定位报告D.建筑总平面布置图3.施工单位采购大宗建筑材料，与材料供货商签订的合同属于( )合A.委托B.承揽C.买卖D.建设工程4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，暂估价是指（）的金额A.招标时暂不能确定价格，但合同履行中必然发生的材料、设备及专业工程B.招标时暂不能确定价格，合同履行中未必发生的材料、设备及专业工程C.招标时能够确定价格，合同履行中必然发生的材料、设备及专业工程D.招标时能够确定价格，合同履行中未必发生的材料、设备及专业工程5.根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担6.关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是A.发包人必须是建设单位B.承包人必须是法人C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D.发包人必须具有自行组织招标的能力7.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，买方委托第三方对合同设备进行监造的，关于监造行为的说法正确的是（）A.视为对合同设备制造过程符合合同要求的确认B.不视为对合同设备制造质量的确认C.视为限制买方收货后依照合同约定对设备提出质量异议D.视为免除卖方依照合同约定应承担的设备制造质量责任8.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶殷，其中第二阶段进行的是( )。
2016监理合同-柳峰-冲刺班-13-第六章-建设工程施工合同管理
三）缺陷责任期缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算，期限视具体工程的性质和使用条件的不同在专用条款内约定（一般为 1 年）。
对于合同内约定有分部移交的单位工程，按提前验收的该单位工程接收证书中确定的竣工日为准，起算时间相应提前。
缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，承包人应负责修复，直到检验合格为止。
修复费用以缺陷原因的责任划分。
承包人责任原因产生的较大缺陷或损坏，致使工程不能按原定目标使用，经修复后需要再行检验或试验部时，发包人有权要求延长该部分工程或设备的缺陷责任期。
影响工程正常运行的有缺陷工程或验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过2 年（四）保修期保修期自实际竣工日起算，发包人和承包人按照有关法律、法规的规定，在专用条款内约定工程质量保修范围、期限和责任。
对于提前验收的单位工程起算时间相应提前。
承包人对保修期内出现的不属于其责任原因的工程缺陷，不承担修复义务。
二、施工进度管理（一）合同进度计划的动态管理不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符，包括实际进度超前或滞后于计划进度，均应修订合同进度计划，以使进度计划具有实际的管理和控制作用。
（二）可以顺延合同工期的情况1．发包人原因延长合同工期通用条款中明确规定，由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和（或）费用加利润补偿的情况包括：（1）增加合同工作内容；（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；（4）因发包人原因导致的暂停施工；（5）提供图纸延误；（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；（7）发包人造成工期延误的其他原因。
2．异常恶劣的气候条件（区别于不利的气候条件）（1）正确区分气候条件对施工进度影响的责任判明因气候条件对施工进度产生影响的持续期间内，属于异常恶劣气候条件有多少天。
如土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停15 天，其中 6 天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，而其余9 天的停工或施工效率降低的损失，属于承包人应承担的不利气候条件风险。
2016监理合同-柳峰-冲刺班(考点强化)-15-第六章-建设工程施工合同管理(四)
第六章计算工程施工合同管理第五节竣工和缺陷责任期阶段的合同管理【2015真题】72.根据《标准施工合同》，关于单位工程验收的说法，正确的有（）A.移交后的单位工程由发包人负责照管B.所有单位工程均在工程竣工时一并验收C。
单位工程验收应由发包人组织D.单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件E.单位工程验收合格后,应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书答案：ACDE解析：本题考查的是第六章第五节竣工和缺陷责任期阶段的合同管理一、竣工验收管理。
选项B 错误，在竣工验收前也可以有单位工程验收情况，也可以有甩项在缺陷责任期完成；参见教材P100 知识点：一、竣工验收管理（一)单位工程验收1．单位工程验收的情况三种情况：一是专用条款内约定了某些单位工程分部移交；二是发包人提出；三是承包人建议,并经发包人同意。
2．单位工程验收后的管理移交后的单位工程由发包人负责照管。
如果运行影响了承包人的后续施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
(二）施工期运行施工期运行是指合同工程尚未全部竣工,其中某项或某几项单位工程已竣工或工程设备安装完毕，需要投入施工期的运行时，须经检验合格能确保安全后，才能在施工期投入运行。
除了专用条款约定由发包人负责试运行的情况外，承包人应负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
（三)合同工程的竣工验收1．承包人提交竣工验收申请报告2．监理人审查竣工验收报告监理人收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人还需进行的工作内容或提请发包人进行工程验收。
3．竣工验收（1）竣工验收合格,监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内,向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。
实际竣工日用以计算施工期限，与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工。
（2）竣工验收基本合格缓发工程接收证书。
2016监理合同-柳峰-冲刺班(考点强化)-16-第七章-建设工程设计施工总承包合同管理
第七章建设工程设计施工总承包合同管理考纲要求：1．设计施工总承包合同的特点2．设计施工总承包合同管理有关各方的职责3．设计施工总承包合同订立4．设计施工总承包合同履行管理分值比例考点：第一节设计施工总承包合同概述（3分，侧重理解）一、设计施工总承包的特点(一)建设项目总承包的概念按照《建设工程项目总承包管理规范》GB／T50358－2005的规定,建设工程项目总承包是指对工程项目的设计、采购、施工、试运行的全过程或部分过程进行承包。
国际上较为流行。
在项目实施阶段，发包人负责项目的筹资、建设过程重大问题的决策,由承包人承担实施过程的主要风险。
设计施工总承包:大型工业工程对在建或已建工程的单位工程或分部工程使用承包人的专利技术实施。
(二)建设项目总承包的特点1．总承包方式的优点(1）单一的合同责任:(2）固定工期、固定费用国际工程总承包合同通常采用。
我国的标准设计施工总承包合同，分可以补偿或不补偿两种合同模式。
（3）可以缩短建设周期≠边设计边施工全过程进行一体化管理，不必等工程的全部设计完成后再开始施工，单位工程的施工图设计完成并通过评审后既可开始该单位工程的施工。
设计与施工在时间上可以进行合理的搭接.(4）减少设计变更（5）减少承包人的索赔总承包合同发包人仅承担签订合同阶段承包人无法合理预见的重大风险,单一的合同责任减少了大量的索赔处理工作，使投资和工期得到保障。
2．总承包方式的缺点（1）设计不一定是最优方案承包人重成本，不重方案优化和高质量.（2）减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查，对设计的细节和施工过程的控制能力降低。
二、标准设计施工总承包合同《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版），其中包括《合同条款及格式》（简称“设计施工总承包合同”）。
设计施工总承包合同的文件组成由协议书、通用条款和专用条款组成。
三、设计施工总承包合同管理有关各方的职责（一)发包人：对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定。
押题宝典监理工程师之合同管理通关提分题库(考点梳理)
押题宝典监理工程师之合同管理通关提分题库(考点梳理)单选题（共40题）1、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。
A.和解B.调解C.行政决定D.仲裁【答案】 D2、合同履行过程中，如需变更合同内容或解除合同，都必须依据合同法的有关规定执行。
一方当事人要求变更或解除合同时，在未达成新的协议以前，原合同（）。
A.效力待定B.仍然有效C.可变更、可撤销D.无效【答案】 B3、下列关于公开招标和邀请招标的说法正确的是（）。
A.按照《招标投标法实施条例》的规定依法必须进行招标的项目，既可以采用公开招标也可以采用邀请招标B.与邀请招标相比，公开招标的投标竞争激烈程度较高C.邀请招标不必公开发布招标信息，只向邀请对象发出投标邀请书，所以不具备竞争性D.当项目技术复杂.有特殊要求时，可以采用邀请招标【答案】 B4、签订保证合同的主体是（）。
A.保证人与债务人B.保证人与债权人C.保证人、债务人与债权人D.债权人与债务人【答案】 B5、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更分为设计变更和其他变更，下列事项中，属于其他变更的是()A.改变工程的标高和基线B.增加合同中约定的工程量C.提高合同中约定的质量标准D.改变施工作业的顺序和时间【答案】 C6、下列关于连带责任保证的说法，正确的是( )。
A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任B.连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任【答案】 B7、根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。
A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保B.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保D.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保【答案】 D8、下列各项中，不属于《标准设计施工总承包招标文件》的有（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________
本资料为word 版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
甲 方：___________________
乙
方：___________________
日 期：___________________
2016监理合同-柳峰-冲刺班(考点强化)-15-第
六章-建设工程施工合同管理(四)
第五节竣工和缺陷责任期阶段的合同管理
【2015真题】72.根据《标准施工合同》，关于单位工程验收的说法，正确的有（）
A. 移交后的单位工程由发包人负责照管
B. 所有单位工程均在工程竣工时一并验收
C. 单位工程验收应由发包人组织
D. 单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件
E. 单位工程验收合格后，应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书
答案：ACDE
解析：本题考查的是第六章第五节竣工和缺陷责任期阶段的合同管理一、竣工验收管理。
选项B 错误，在竣工验收前也可以有单位工程验收情况，也可以有甩项在缺陷责任期完成；参见教材P100知识点：
一、竣工验收管理
（一）单位工程验收
1 .单位工程验收的情况
三种情况：
一是专用条款内约定了某些单位工程分部移交；
二是发包人提出；
三是承包人建议，并经发包人同意。
2. 单位工程验收后的管理
移交后的单位工程由发包人负责照管。
如果运行影响了承包人的后续施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
（二）施工期运行
施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程已竣工或工程设备安装完毕，
需要投入施工期的运行时，须经检验合格能确保安全后，才能在施工期投入运行。
除了专用条款约定由发包人负责试运行的情况外，承包人应负责提供试运行所需的人员、器材和
必要的条件，并承担全部试运行费用。
（三）合同工程的竣工验收
1. 承包人提交竣工验收申请报告
2. 监理人审查竣工验收报告
监理人收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人还需进行的工作内容或提请发包人进行工程验收。
3. 竣工验收
（1）竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。
实际竣工日用以计算施工期限，与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工。
（2）竣工验收基本合格缓发工程接收证书。
经监理人复查整修和完善再签发工程接收证书，竣工日仍为承包人提交竣工验收申请报告的日期。
（3）竣工验收不合格，返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告验收。
4. 延误进行竣工验收
发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。
（四）竣工结算
1 .在工程接收证书颁发后承包人提交竣工付款申请单：说明竣工结算的合同总价、发包人已支付
承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
2. 监理人审查
竣工结算的合同价格，应为通过单价乘以实际完成工程量的单价子目款、采用固定价格的各子项目包干价、依据合同条款进行调整（变更、索赔、物价浮动调整等）构成的最终合同结算价。
3 .由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书（两个14天）
监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，将核定的合同价格和结算尾款金额提交发包人审核并抄送承包人。
发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。
监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意。
发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出发包人到期应支付给承包人的结算尾款视为已经发包人同意。
4.支付
发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付,
还应加付逾期付款的违约金。
如果承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书，存在争议的部分，按合同约定的争议条款处理。
（五）竣工清场
1. 承包人的清场义务
工程接收证书颁发后，承包人应对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。
2. 承包人未按规定完成的发包人有权委托其他人恢复或清理，从拟支付款项扣除。
二、缺陷责任期管理
（一）缺陷责任
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。
在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。
（二）监理人颁发缺陷责任终止证书
缺陷责任期满，包括延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任
期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
（三）最终结清
结清的内容涉及质量保证金的返还、缺陷责任期内修复非承包人缺陷责任的工作、缺陷责任期内涉及的索赔等。
1. 承包人提交最终结清申请单
承包人按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供缺陷责任期内的索赔、质量保证金应返还的余额等的相关证明材料。
如果质量保证金不足以抵减发包人损失时，承包人还应承担不足部分的赔偿责任。
2. 签发最终结清证书
监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。
发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。
3. 最终支付
发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。
4 .结清单生效
承包人收到发包人最终支付款后结清单生效。
结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔
的权利。
如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事项进行索赔。