0736]《建筑工程招投标与合同管理》西南大学网络教育作业
2017年6月西南大学网络与继续教育学院《建筑工程招投标与合同管理》【0736】大作业A卷答案
4、招标文件的编制程序一般包括哪些内容？
6、建筑市场的特点如何？
7、影响施工进度主要因素有哪些？
8、简述建设工程施工合同示范文本内容？
1.答：资格预审一般采用评分法进行审评，步骤如下：（1）淘汰资格预审文件达不到要求的企业。（2）对各投标者进行综合评分。选定用于资格预审的评价因素，确定各因素在评价中所占比例从而得到权重值，对每项分别打分，用分值乘以权重得到每个投标者的综合得分。（3）淘汰总分低于及格线的投标者。（4）对总分达到及格线以上的投标者进行分项审查。为了将施工任务交给可靠的承包商完成，不仅要对它的综合能力评分，还要评审它的各项是否满足最低要求。一般申请人所得总分在70分以下，或其中有一类的得分不足最高分的50%者，应视为不合格。
9、投标文件投标函部分格式。
10、投标文件商务部分格式。
11、投标文件技术部分格式。
12、如果不搞资格预审，还需要编制资格审查申请书。
13、工程量清单。
14、工程设计图。
3.答：
1.按承发包方式分：①勘察设计或施工总承包合同②单位工程承包合同③工程项目总承包合同④bot合同（特许权协议）
2.按承包工程计价方式分类：①总价合同②单位合同③成本加酬金合同。总价合同可分类固定总价合同和调价总价合同。单位合同分为：估计工程量单价合同，纯单价合同，单位与包干混合合同等。
在工程款的支付方面，通常工程款可分为三部分：预付款、进度款和结算款。预付款是指开工前由发包人向承包人支付的款项，款项用于承包人开工前期的准备工作，该部分款项应于开工后从发包人应付工程款中扣除。进度款则指发包人按合同约定的工程进度逐笔支付的款项。由于建设工程施工合同的承揽合同性质，势不能要求承包人承担垫付工程款的义务，因此根据工程进度支付工程进度款是建设工程施工合同的重要特点。结算款是指工程竣工后，双方对工程总价进行结算所确认的工程款，对发包人已付工程款与结算款的差额部分，发包人应予支付。
03建筑工程招投标与合同管理---任务及答案.doc
一、判断题（共10 道试题，共30 分。
）1. 经评审的最低投标价法的适用范围是：具有通用技术、性能标准或者招标人对于其技术、性能没有特殊要求的普通招标项目，如一般的住宅工程的施工项目。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分2. 经评审的最低投标价法最能体现招投标宗旨，招标人可获得最为经济的投标，投标人可靠竞争优势获得承包任务。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分3. 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。
中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分解后分别向他人转让。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分4. 编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分5. 开标的主持人是招标人或招标代理机构，他们同时负责开标全过程的工作。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分6. 建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分7. 投标文件必须严格按照招标文件的规定编写，可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分8. 评标委员会的成员人数应为5人以上，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的2/3。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分9. 降低预算成本的策略原则上适用于一切分期付款工程合同，但对单价合同最有效。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分10. 投标文件中的每项要求填写的空格都必须填写，不得空着不填，否则被视为放弃意见；重要数字不填写，可能被作为废标处理。
（）A. 错误B. 正确二、单项选择题（共15 道试题，共45 分。
）1. 在评标过程中，下列（）不属于投标文件的技术性评审。
A. 投标报价校核B. 方案可行性评审C. 关键工序评审D. 安全保证措施评审满分：3 分2. 中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，（）。
西南大学《建筑工程招投标与合同管理》网上作业及参考答案
1：[判断题]FIDIC合同条件规定，承包商对工程照管的责任，是从开工之日起，到业主颁发"工程移交证书”之日为止。
参考答案：正确2：[判断题]投标保函可以约束投标人在合同有效期内不撤标或中标后按时与业主签订合同。
参考答案：正确3：[判断题]监理单位未能在监理合同规定的期限内完成规定的全部监理任务，则应承担违约误期赔偿责任。
参考答案：错误4：[判断题]在大型工程合同中，由于工程分期分批验收，工程将会有几个单独的缺陷责任期，因此监理工程师将会签发几个"解除缺陷责任证书”参考答案：错误5：[论述题]2. 试述合同成立与合同生效之区别和联系？参考答案：答：（1）两者性质不同；（2）两者的评判标准与构成要件不同；（3）两者的时间起点不尽相同；（4）两者的后果不同。
6：[论述题]1. 在FIDIC土木工程合同条件下，监理工程师颁发的"工程移交证书有何作用？参考答案：答：（1）证书中指明的竣工日期，可用于判断承包商提前竣工还是延误竣工，从而判断按合同规定是奖励还是处罚；（2）颁发证书日，即为对已竣工工程照管责任的转移日期；（3）可按合同规定进行竣工结算；（4）业主应释放保留金的50%给承包商。
7：[判断题]根据《招标投标法》规定，中标通知书是由业主和招标办共同签发，因此它对业主、承包商、招标办均有法律约束力。
参考答案：错误8：[判断题]根据《合同法》规定，合同无效、被撤销或终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。
参考答案：正确9：[判断题]效力未定合同的效力最终取决于有权利的第三人的确认。
参考答案：正确10：[判断题]合同对履行期限未作规定的，义务人可以随时向权利人履行义务参考答案：正确11：[判断题]可撤销合同是从其确认时失去法律效力的。
参考答案：错误12：[判断题]根据《合同法》规定，合同一经成立即生效。
参考答案：错误1：[论述题]简述项目建设基本程序？参考答案：答：（1）项目建议书；（2）可行性研究报告；（3）编制设计文件；（4）施工准备；（5）项目列入年度投资计划，办理施工执照；（6）组织施工，做好生产准备；（7）竣工验收和交付生产；（8）项目后评价及检验反馈。
建筑工程招投标与合同管理网络作业答案MicrosoftWord文档
第 3 大题： ( 得 30 分 ) 判断题1 . ( 应得 5 分，实得 5 分 ) 狭义的建筑市场一般指有形建筑市场，它是以工程承发包交易活动为主要内容，有固定的交易场所(建设工程交易中心)。
( )是否正确答案是2 . ( 应得 5 分，实得 5 分 ) 承包商作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。
所以不论是国内还是按照国际惯例，对承包商一般都实行从业资格管理。
)是否正确答案是3 . ( 应得 5 分，实得 5 分 ) 协议书的内容包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款、组成合同的文件等。
（）是否正确答案是4 . ( 应得5 分，实得 5 分 ) 广义的建筑市场一般指有形建筑市场，它是以工程承发包交易活动为主要内容，有固定的交易场所（建设工程交易中心）。
( )是否正确答案否5 . ( 应得 5 分，实得 5 分 )建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。
其中包括：业主、承包商和工程咨询服务机构。
( )是否正确答案是6 . ( 应得 5 分，实得 5 分 ) 建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。
( )是否正确答案否第 1 大题： ( 得 32 分 ) 单选题1 . ( 应得 4 分，实得 4 分 ) 资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准，一般凡属评标时考虑的因素，( )A . 资格预审评审时可不必考虑B . 资格预审评审时必须考虑C . 资格预审评审时可适当考虑D . 资格预审评审时首先考虑正确答案:A .2 . ( 应得 4 分，实得 4 分 ) 邀请招标的特点是（）A . 能有效防止腐败，为潜在投标人提供均等的机会，能最大限度地引起竞争，达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。
B . 工作量大，周期长C . 参加投标的竞争者有限，可以节约招标费用，缩短招标时间，并且提高了每个投标人的中标机会。
D . 花费人力、物力、财力多正确答案:C .3 . ( 应得4 分，实得 0 分 ) （）是指具有一定数量的技术工人和工程管理人员，专门在建筑劳务分包市场上承接任务的建筑业企业。
西南交通大学《建设工程合同管理》在线作业二
西南交《建设工程合同管理》在线作业二
监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，（）
A:通知业主后即可调换
B:无需通知业主即可调换
C:取得业主书面同意后才能调换
D:合同签订后不允许再调换
参考选项：C
某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒绝付货款，其行为依据的是合同法中规定的（）
A:双方享有的同时履行抗辩权
B:后履行方享有的抗辩权
C:先履行方享有的不安抗辩权
D:后履行方享有的不安抗辩权
参考选项：B
下列选项中，投标人与招标人之间属于串通投标行为的是（）。
A:甲乙丙丁四家单位产加竞标，在竞标过程中均高价投标
B:甲乙丙丁四家单位产加竞标，在竞标前四家单位先进行内部竞价，选定丙为中标人后，再参加投标
C:甲乙丙丁四家单位产加竞标，招标人向甲单位泄露标底
D:甲乙丙丁四家单位产加竞标，乙单位为中标向招标人某国税局的局党委书记行贿
参考选项：C
一般工程建设项目的招标工作由（）负责，任何单位和个人不得以任何方式非法干涉招标投标活动。
A:招标人
B:行政监督人
C:监察人
D:评标专家
参考选项：A
建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（）。
A:按工程实际损失计算赔偿
B:扣除合同约定的全部监理酬金
C:赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额
D:应当双倍返回定金
参考选项：C
监理合同示范文本规定，因（），属于监理服务的额外工作。
1。
电大《建筑工程项目招投标与合同管理》机考网考纸考题库及答案
最新电大《建筑工程项目招投标与合同管理》机考网考纸考题库及答案本人针对该科目汇总了该科所有的题，形成一个完整的题库，并且每年都在更新。
该题库对考生的复习、作业和考试起着非常重要的作用，会给您节省大量的时间。
做考题时，利用本文档中的查找工具，把考题中的关键字输到查找工具的查找内容框内，就可迅速查找到该题答案。
题库一一、单项选择题（每小题2分，共计20分，将选择结果填入括弧内）1．建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场，其主体不包括( )。
A．政府主管部门 B．业主C．承包商 D．咨询服务机构2．建设工程的招标分为公开招标和邀请招标，其中公开招标又称为( )。
A．有限竞争性招标 B．无限竞争性招标C．选择性招标 D．委托代理招标3．建设工程项目的( )是招标人招标活动的前提。
＼A．相应资金或资金来源落实 B．招标文件的编制C．报建 D．评标委员会专家库的建立4．根据规定，一个工程只能编制( )个标底，一般是在招标前就制定出来的。
A．一 B．二C．三 D．四5．资格预审的评审方法一般采用( )。
A．评分法 B．投票法C．评议法 D．举手表决6．如果投标人在中标后不愿承包该工程而逃避签约，招标单位将按规定( )。
A．没收其投标保证金作为补偿 B．全部退还其投标保证金C．部分退还其投标保证金作为补偿 D．没收其投标保证金并追加罚款7．投标文件的符合性评审包括( )鉴定。
A．经济符合性和技术符合性 B．属地符合性和技术符合性C．商务符合性和技术符合性 D．商务符合性和经济符合性8．建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是( )。
A．按工程实际损失计算赔偿B．扣除合同约定的全部监理酬金C．赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额D．应当双倍返还定金9．( )是指每一件索赔事件发生后，索赔管理人员就针对该事件，在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付，不与其他的索赔事件混在一起。
西南大学网络教育1212课程考试安排表
0004
秋实楼104
西方文学与文化0780
会计学基础0061
企业管理学9053
政策科学0698
工程测量0754
心理健康教育0793
12月8日
14：00—15：20
动物微生物及免疫技术0878
0004
秋实楼104
全民健身导论0915
房地产开发0311
0005
秋实楼201
律师与公证0235
0006
成教楼502
土林工程材料0732
0007
成教楼503
土林工程材料0732
0008
成教楼504
管理心理学9095
0009
成教楼601
语文教学方法论9115
自动化制造系统0925
12月9日
16：10—17：30
马克思主义哲学0163
0001
成教楼201
国际商务谈判0578
土木工程概论0730
证券法0205
0014
秋实楼303
商业银行经营学0947
0015
秋实楼304
兽医毒理学0887
企业管理学9053
音乐教育方法论0842
机械制造工艺学0940
音乐与文化0839
12月8日
16：10—17：30
体育科研方法0914
0015
秋实楼304
计算机教育教学方法论
中级英语听力0827
0016
秋实楼305
计算机图像处理基础9124
大学英语二0047
0004
秋实楼104
鲁迅研究0360
0005
秋实楼201
财务会计学0052
景观生态学0603
电大《建筑工程项目招投标与合同管理》期末考试答案精品
电大2464【建筑工程项目招投标与合同管理】1复习题形考作业答案《工程招投标与合同管理》复习题一、单项选择题1.法人的意志是由法人的[ D ]实现的。
A.名称 B.场所 C.、上级机关 D.组织机构2.在下列法律关系主体中,[ A ]是法人。
A.施工企业 B.施工企业经理 C.个体工商户 D.施工企业的分公司3.经济法律关系的[ A]是指经济法律关系的参加者或者当事人。
A.主体 B.客体 C.内容 D.对象4.买卖合同关系的客体是[ D ]。
A.买卖的行为 B.运输工具 C.智力成果D.买卖的货物5.施工企业的项目经理由于管理不当,具体施工人员在施工中产生了一些问题,导致本应顺利完成的施工任务延误,监理单位履行了合同规定的职责,建设单位应当向[B ]提出赔偿要求。
A.监理单位 B.施工单位 C.项目经理 D.具体施工人员6.对于合同当事人而言,所在国爆发战争是一种[ D ]。
A.合法行为 B.违法行为 C.自然事件 D.社会事件7.在工程施工期间,施工工程的占有权属于[B ]。
A.建设单位 B.施工企业C.监理单位D.国家8.最全面、最充分的物权是[ A]。
A.所有权 B.抵押权 C.经营权 D.留置权9.施工企业与项目经理之间的代理关系是一种[ A]代理。
A.委托 B.法定 C.指定 D.再10.未成年人与其父母之间的代理关系是一种[ B]代理。
A.委托 B.法定 C.指定 D.再11.在所有权的各项权能中,[ D]是核心。
A.占有权 B.使用权 C.收益权 D.处分权12.在项目施工过程中,由于设计单位没有按期提供施工图纸,导致监理工程师未按期向施工企业提供图纸,给施工企业造成了损失,施工企业应当向[ A ]提出赔偿要求。
A.建设单位 B.监理单位 C.监理工程师D.设计单位13.A建设单位的一个施工项目由于资金困难而停工,但按照合同约定,B施工单位仍有该项目的照管责任,该地区突遇山洪暴发,与该项目相邻的C单位在未与A、B单位联系的情况下主动帮助抗灾抢险,C单位为此行为付出了一定的资金,该笔资金应当由[ B ]A.A单位B.B单位C.C单位D.监理单位14.A单位与B单位于1996年10月6日订立了一个买卖合同,B单位应于1997年2月18日付货款,但B单位未按期付款。
《建筑工程招投标与合同管理》作业参考答案
《建筑工程招投标与合同管理》作业1参考答案一、名词解释1.业主：指既有某项工程建设需求，又具有该项工程建设相应的建设资金和各种准建手续，在建筑市场发包工程建设的勘察、设计、施工任务，并最终得到建筑产品的政府部门、企事业单位或个人。
2.承包商：指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员和一定数量的工人，取得建筑行业相应资质证书和营业执照的，能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的建筑施工企业。
3.建设工程招标：建设工程招标，是招标人标明自己的目的，发出招标文件，招揽投标人并从中选择选定工程项目承包人的一种经济行为。
4.建设工程投标：建设工程投标，是投标人在响应招标文件的前提下，对项目提出报价，填制投标文件，在规定的期限内报送招标人，参与该项工程竞争的经济行为。
5.建设工程招标代理机构：建设工程招标代理机构，是指受招标人的委托，代为从事招标组织活动的中介组织。
它必须是依法成立，从事招标代理业务并提供相应服务，实行独立核算、自负盈亏，具有法人资格的社会中介组织。
二、填空题1. 建筑市场的客体即建筑产品，是建筑市场交易的对象，它既包括有形建筑产品也包括无形建筑产品。
2.建设工程交易中心三项基本功能是：信息服务功能、场所服务功能和集中办公功能。
3.为了保证建设工程交易中心能够有良好的运行秩序，充分发挥市场功能，必须坚持市场运行的一些基本原则，包括：信息公开原则、依法管理原则、公平竞争原则、属地进入原则、办事公正原则。
4. 建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是从业企业的资质管理，二是对专业从业人员的资格管理。
5.建筑业企业申请资质，应当按照属地管理原则，向企业注册所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门申请。
6.建筑业企业是指从事土木工程、建筑工程、线路管道及设备安装工程、装修工程等的新建、扩建、改建活动的企业。
7. 招标人以书面形式正式通知某投标单位承包建设工程项目称为授标。
国家开放大学《建筑工程招投标与合同管理》形考作业1-4答案
1-41220√√ ××√ ×××√ ×330B.C.C.D.D.B.D.C.C.3D.1. 建筑市场是以建筑工程承发包交易活动为主要内容的市场，其主体包含( )。
A.B.C.2. 建设工程交易中心的基本功能包括( )A. 建筑规划功能B.C.3．投标人作为建设工程项目招投标的主要参与者，其应满足的条件包括 ( )。
A.D.E.4 . 建设工程项目招投标应遵循的原则有( )。
A.B.C.D.E.5. 按承包人的所处的地位划分，建设工程项目承发包模式可分为( )。
A.B.C.D.2220× ×√ ×√√ ×√×√C.D.B.A.B.A.B.C.A.C.1. 工程项目施工招标对招标项目的条件要求包括( 全选 )。
2. 工程项目施工招标一般划分为( )三个阶段。
A.B.C.3. 每一发包工作内容选用哪种合同类型，应根据工程项目特点、技术经济指标以及确保工程成本、工期和质量的要求等因素综合考虑后决定。
合同类型选取的主要影响因素有( )。
A.B.C.D.4. 招标准备阶段工作由招标人完成，主要包括( )。
A.B.C.D.5. 招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段,主要工作内容包括：( 全选 )。
6. 定标成交阶段的主要工作包括( )。
A.B.C.D.7. 评标的工作内容包括( 全选 )。
8. 编制招标文件应该遵循的基本原则有( 全选 )。
9. 工程项目施工招标文件主要由( 全选 )组成。
10. 工程项目施工招标中的评标定标原则包括( )。
A.B.D.E.3√√ ×√ ×√×√ √ √B.C.A.B.B.A.A.C.A.C.1. 工程项目施工投标的前期阶段工作主要有( )。
A.B.C.2. 工程项目施工投标的投标阶段工作主要有( )。
D.E.3. 工程项目施工投标文件由( )三部分组成。
建筑工程招投标与合同管理课后习题答案
1.建筑市场的概念；以建筑产品的承发包活动为主要内容的市场,是建筑产品和有关服务的交换关系的总和。
狭义,指以建筑产品为交换内容的市场，是建设项目的建设单位和建筑产品的供给着通过招标投标的方式进行承发包的商品交换关系。
广义，指除了以建筑产品为交换内容外还包括与建筑产品的生产和交换密切相关的勘察设计市场、建筑生产资料市场、和建筑技术服务市场等.2.建筑市场的特征；建筑市场的交换关系复杂、建筑市场交易的直接性、产品交易的长期性和阶段性、市场定价方式的独特性、市场的地区以及招投标为主的不完全竞争市场、建筑市场的风险较大。
3.建设工程交易中心的性质;是依据国家法律法规成立，为建设工程交易活动提供相关服务的机构，依法自主经营、独立核算、自负盈亏的非盈利性事业法人，根据政府建设行政主管部分委托，实施对市场主体的服务、监督和管理.4.建筑工程交易中心职能；贯彻执行建筑市场和建设工程管理的法律、法规和规章，按照交易规则及时收集发布信息；为进场交易各方提供服务；配合进场各部门调节交易过程中发生的纠纷；向政府有关部门汇报活动中发现的违法违纪行为；负责建设工程交易活动中产生的有关资料、原始记录保存.5.工程建设招标投标代理机构；指工程建设招标人将工程建设项目招标事务委托给相应中介服务机构,由该中介服务机构在招标人委托授权的范围内，以委托的招标人的名义，同他人独立进行的招标投标活动，产生的法律效果直接归属于委托的招标人。
6.代理机构的特征；招标代理人必须已被代理人名义办理招标事务；招标代理人应具有独立进行意思表示而职能；招标代理人的行为应在委托授权范围内实施；工程招标代理行为的法律效果由被代理人承担.7.施工招标工程过程；投标资格与备案、确定招标方式、发布招标公示或投标邀请、编制发放资格预审文件和递交资格预审申请书、资格预审，确定合格的投标申请人、编制发出招投标文件、勘察现场、答疑、接受投标、开标、评标、招投标情况书面报告及备案、发出中标通知书、签订合同。
西南大学20年6月(0736)《建筑工程招投标与合同管理》第二套机考答案
西南大学培训与继续教育学院课程
一、
单项选择题(本大题共10小题，每道题3.0分，共30.0分)
1.
某国际工程合同价格为 2000 万元。
按合同规定，承包商每延误一天，则罚款合同价的 0. 05%，罚款的最高限额为合同价的 5%，该工程应承包商自身原因，延误工期 10 天，但在合同规定的竣工期前，某一区段工程监理工程师已签发了移交证书，该区段工程合同价款为 400 万，则承包商逾期罚款额为（）万。
A.10
B.2
C.12
D.8
2.
监理合同自（）开始生效。
A.合同签字之日
B.监理单位开始执行监理业务之日
C.业主要求执行监理业务之日
D.监理合同开始执行之日
3.
违反合同承担责任的方式中，（）体现了制裁性。
A.赔偿金。
【西南●最新版】[0736]《建筑工程招投标与合同管理》网上作业及课程考试复习资料(有答案)
![【西南●最新版】[0736]《建筑工程招投标与合同管理》网上作业及课程考试复习资料(有答案)](https://img.taocdn.com/s3/m/650b4b82a0116c175f0e48e4.png)
[0736]《建筑工程招投标与合同管理》2015年批次[论述题]简述工程施工许可制度。
参考答案：答：（1）建设单位必须在建设工程立项批准后，工程发包前，向建设行政主管部门或其授权的部门办理报建登记手续。
未办理报建登记手续的工程，不得发包，不得签订工程合同。
（5分）（2）新建、扩建、改建的建设工程，建设单位必须在开工前向建设行政主管部门或其授权的部门申请领取建设工程施工许可证。
未领取施工许可证的，不得开工。
（5分）（3）已经开工的，必须立即停止，办理施工许可证手续，否则由此引起的经济损失，由建设单位承担责任，并视违法情节，对建设单位作出相应处罚。
（5分）[判断题]《合同法》规定：逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；价格下降时，按原价执行。
参考答案：正确[单选题]《合同法》规定，空缺条款的弥补顺序是 ______。
A：法定---推定---约定B：推定---约定---法定C：约定---推定---法定D：约定---法定---推定参考答案：C[单选题]某项按FIDIC合同条件实施的工程，其土方工程量为1000m，挖土单价为15元/m。
在合同执行过程中，实际土方工程量增加到1600m，根据合同规定，工程量增加超出25%时，双方可以重新确定单价，经双方协商新的土方单价为14元/m，则承包商的土方总价格为----____A：24000元B：23650元C：22400元D：23400元参考答案：B[论述题]简述项目建设基本程序？参考答案：答：（1）项目建议书；（2）可行性研究报告；（3）编制设计文件；（4）施工准备；（5）项目列入年度投资计划，办理施工执照；（6）组织施工，做好生产准备；（7）竣工验收和交付生产；（8）项目后评价及检验反馈。
[单选题]业主和承包商在合同中风险分担较合理的合同类型是_______。
A：固定总价合同B：单价合同C：成本加酬金合同D：可调值总价合同参考答案：B[单选题]某国际工程合同价格为2000万元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
[0736]《建筑工程招投标与合同管理》西南大学网络教育作业单项选择题1、一个施工合同的当事人在合同中未选择协议管辖，发生纠纷后，施工企业应当向[ ]人民法院提出诉讼申请。
.施工企业所在地 .工程所在地. 合同签订地 .建设单位所在地2、建设工程的招标分为公开招标和邀请招标，其中公开招标又称为（ ）。
. 有限竞争性招标 . 无限竞争性招标. 选择性招标 .委托代理招标3、投标文件的符合性评审包括（）鉴定。
.经济符合性和技术符合性.属地符合性和技术符合性.商务符合性和技术符合性.商务符合性和经济符合性4、（）是指每一件索赔事件发生后，索赔管理人员就针对该事件，在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付，不与其他的索赔事件混在一起。
.单项索赔.总索赔.工期索赔.费用索赔5、建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（）。
.按工程实际损失计算赔偿.扣除合同约定的全部监理酬金.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额.应当双倍返还定金6、建设工程的投标人一般不包括（）。
.勘察设计企业.施工企业.工程材料设备供应单位.事业单位7、建筑工程交易中心是一种建筑市场有形化的管理模式，但是不具有（）功能。
.监督管理.信息服务.场所服务.集中办公8、根据《招标投标法》的规定，建设工程施工招标的标底由（）编制。
.招标单位.设计单位.承包单位.政府主管部门9、施工招标文件的内容一般不包括（）。
.工程量清单.资格预审条件.合同条件.投标须知10、以开拓市场、低盈利为目标，在精确控制成本的基础上，充分估计各竞争对手的报价目标，以有竞争力的报价达到中标的目的，这样的投标策略称为（）。
.生存型策略.低成本优势策略.盈利型策略.高风险策略11、投标文件中的（），但单价金额小数点有明显错误的除外。
.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准.大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准.大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准12、（）又称为一揽子索赔，是指对整个工程中发生的索赔事件，综合在一起进行索赔。
.单项索赔.总索赔.工期索赔.费用索赔13、按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。
.不再负责处理有关设计问题.仍应无偿负责处理有关设计问题.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更14、承包商提出的索赔主要包括两个方面，即（）。
.单项索赔和总索赔.工期索赔和费用索赔.单项索赔和工期索赔.总索赔和费用索赔15、根据规定，一个工程只能编制（）个标底，一般是在招标前就制定出来的。
.一.二.三.四16、建设工程的招标分为公开招标和邀请招标，其中公开招标又称为（）。
.有限竞争性招标.无限竞争性招标.选择性招标.委托代理招标17、不属于同时履行抗辩权的构成条件有（ ）。
.双方当事人互负对待给付 . 合同约定履行顺序. 对方未履行债务.当事人的债务已届清偿期18、分包商履行合同时的协调管理工作应由( )。
. 业主负责 . 总包商负责. 监理工程师负责 .分包商自行负责19、货物运输合同的客体是[ ]。
.运输人.运输工具.运输行为.运输的货物20、经济法律关系的权利义务共同指向的事物是经济法律关系的[ ]。
.主体.客体.内容.对象21、A单位与B单位于1996年10月6日订立了一个买卖合同，A单位应于1997年2月8日交货，B单位应于1997年2月18日付货款。
但B单位未按期付款，该笔货款的诉讼时效期间至[ ]期满。
.1998年10月5日.1999年2月7日.1999年2月17日.1998年2月17日22、A建设单位的一个施工项目由于资金困难而停工，该地区突遇山洪暴发，与该项目相邻的B单位在未与A单位联系的情况下主动帮助抗灾抢险，该行为属于〔〕。
.合同.侵权.无因管理.不当得利23、施工企业的项目经理在施工过程中，超越自己的代理权限，为施工企业购买了一套设备，设备供应商应当向[]提出支付合同款的要求。
.监理单位.施工单位.项目经理.建设单位24、某项目在施工过程中，由于建设单位没有筹措到资金而未按照约定向施工单位支付工程款，该行为属于[]。
.合法行为.自然事件.违法行为.社会事件25、A单位与B单位于1996年10月6日订立了一个买卖合同，B单位应于1997年2月18日付货款，但B单位未按期付款。
1998年3月18日至1998年5月17日，发生了不可抗力事件，致使A单位无法行使请求权，该笔货款的诉讼时效期间至[ ]期满。
.1998年10月5日.1999年2月17日.1999年4月19日.2000年5月16日26、A建设单位的一个施工项目由于资金困难而停工，但按照合同约定，B施工单位仍有该项目的照管责任，该地区突遇山洪暴发，与该项目相邻的C 单位在未与A、B单位联系的情况下主动帮助抗灾抢险，C单位为此行为付出了一定的资金，该笔资金应当由[].A单位.B单位.C单位.监理单位27、在项目施工过程中，由于设计单位没有按期提供施工图纸，导致监理工程师未按期向施工企业提供图纸，给施工企业造成了损失，施工企业应当向[]提出赔偿要求。
.建设单位.监理单位.监理工程师.设计单位28、在所有权的各项权能中，[ ]是核心。
.占有权.使用权.收益权.处分权29、未成年人与其父母之间的代理关系是一种[ ]代理。
.委托.法定.指定.再30、施工企业与项目经理之间的代理关系是一种[ ]代理。
.委托.法定.指定.再31、最全面、最充分的物权是[ ]。
.所有权.抵押权.经营权.留置权32、在工程施工期间，施工工程的占有权属于[ ]。
.建设单位.施工企业.监理单位.国家33、对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种[ ]。
.合法行为 . 违法行为. 自然事件 .社会事件34、施工企业的项目经理由于管理不当，具体施工人员在施工中产生了一些问题，导致本应顺利完成的施工任务延误，监理单位履行了合同规定的职责，建设单位应当向[ ]提出赔偿要求。
. 监理单位 . 施工单位. 项目经理 .具体施工人员35、买卖合同关系的客体是[ ]。
.A．买卖的行为.B．运输工具.C．智力成果.D．买卖的货物36、经济法律关系的[ ]是指经济法律关系的参加者或者当事人。
.主体.客体.内容.对象37、在下列法律关系主体中，[ ]是法人。
. E. 施工企业.F. 施工企业经理.个体工商户.施工企业的分公司38、法人的意志是由法人的[]实现的。
. A. 名称. B. 场所. C. 上级机关. D. 组织机构判断题39、投标人收到招标单位的投标申请书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获胜。
（）. A.√. B.×40、建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。
（）.A.√. B.×41、影响投标决策的客观因素有：业主和监理工程师的情况；竞争对手和竞争形势的分析；法律、法规的情况；风险问题。
( ). A.√. B.×42、不平衡报价，指在总价基本确定的前提下，调整项目和各个子项的报价，以期既不影响总报价，又可以在中标后获取较好的经济效益。
（）. A.√. B.×43、资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准，一般凡属评标时考虑的因素，资格预审评审时可不必考虑。
（）. A.√. B.×44、建设工程招标人是指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。
它不一定是建设工程项目的投资人（即业主或建设单位）。
（）.A.√. B.×45、建筑业企业连续三年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。
（）. A.√. B.×46、承包商在自己的索赔报告中应对费用索赔部分进行详细计算，索赔费用的计算方法主要有分项计算法和总费用法。
（）. A.√. B.×47、投标标价的费用一般由工程成本（直接工程费、间接费）、利润、其他费用和保险费等组成。
（）. A.√. B.×48、编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。
（）.A.√. B.×49、招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。
计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬金合同，同时规定合同价的调整范围和调整方式。
（）. A.√. B.×50、建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标投标行政监督部门。
（）. A.√. B.×51、单价合同具有合理分摊风险等特点，其适用范围较宽。
成本加酬金合同中，发包人基本上承担了全部的风险，承包商所得的报酬也就较低。
（）. A.√.B.×52、资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准，一般凡属评标时考虑的因素，资格预审评审时可不必考虑。
（）. A.√.B.×53、不平衡报价，指在总价基本确定的前提下，调整项目和各个子项的报价，以期既不影响总报价，又可以在中标后获取较好的经济效益。
（）. A.√. B.×54、详细评审的内容包括对投标文件的符合性评审、技术性评审、商务性评审、投标文件的澄清和说明、应当作为废标处理的情况。
（）. A.√. B.×55、在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金。
额中均不应包括利润。
（）. A.√.B.× 56、施工索赔，是指在合同履行当中，合同当事人一方，只因对方的违约或其它过错，造成本方受到损失时，而向对方提出补偿或赔偿的权利要求。
（ ） .A.√ .B.×57、投标文件必须严格按照招标文件的规定编写，可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。
（ ）. A.√ . B.×58、投标人收到招标单位的授标通知书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获胜。
（ ）. A.√ . B.×59、公开招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
（ ）. A.√.B.× 60、建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标代理机构。
（ ）.A.√ .B.×61、建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。
（ ）.A.√ .B.×62、建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。