如何做工程签证
浅谈如何做好工程设计变更和工程签证的管理工作
在工程工程的实施过程中，为了加强投资掌握，业主方应当一开头就制定《设计变更及工程签证管理方法》。
该方法在执行及操作过程中，能真正起到投资掌握的作用，归纳起来，有如下几点：(一)正确理解设计变更和工程签证的含义和内容。
并赐予定义。
设计变更：设计变更是保证设计和施工质量，完善工程设计，订正设计错误以及满意现场条件变化而发展的设计修改工作，包括由建立单位、设计单位、监理单位、施工单位及其它单位提出的设计变更。
设计文件一经审查通过，任何单位和个人不得随便更改。
由于工程建立条件的转变或者施工实际需要更改原设计，必需经过深入的调查讨论并充分论证，还必需遵守工程合同中的全部规定。
业主单位提出的设计变更主要涉及到：已经批准的建立规模、根本原则、主要技术标准、主要功能体系、主要部位，对外部群体景观、主要使用功能和主要施工方案有重大影响。
设计单位提出的设计变更，应本着对工程技术、工期、投资等三大掌握相结合的原则，对设计过程中的错、漏及优化问题，准时提出变更申请。
对变更理由、内容及相关专业影响等，应从全局考虑并具体说明，按程序报批。
监理单位提出的设计变更，主要是在施工过程中，发觉现场状况与设计图纸不符合，或者为了削减投资，缩短工期，确保质量和安全生产，更好地推动工程建立，依据标准合理提出变更要求。
施工单位在施工过程中，遇到一些原设计未预料到的详细状况需要进展处理而发生的设计变更。
如由于资源市场的原由，如材料供给或者施工条件不成熟需改用其它材料代替等。
工程签证：指除施工图纸所确定的工程内容以外的施工现场发生的实际工作，由监理工程师确认其工程行为的发生与数量，是否予以计量与支付，应按合同原则及工程的有关规定办理。
在管理方法中，明确规定了不予签证的几种状况。
由于工程的施工标段众多，工期紧迫，会消失不少穿插施工时机，由此所发生的费用，在招标文件中已明确规定，此项费用应在投标报价时就充分考虑，不得签证。
在施工过程中，可能受拆迁工作的影响干扰，承包单位在投标中就充分考虑这一因素，由此而引起的费用增加，不得签证。
工程现场签证流程
工程现场签证流程一、现场签证的概念现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认。
例如：地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种非正常情况下技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）以及因设计变更导致已施工的部位需要拆除等。
特急签证是指必须立即执行而且延缓实施会造成更大损失的签证。
二、施工现场各岗位关于工程现场签证的职责1.项目部专业工程师1.1.负责填写现场签证单的工程量内容，并监督承包商的执行情况；1.2.负责给签证单编号，并下发承包商和监理公司；1.3.负责签证量的审核。
1.作为现场签证的主办人，负责跟踪签证的审批过程。
2.现场成本管理员2.1.负责初步审核签证工程造价金额；2.2.负责签证后工程造价的审核。
3.项目部经理3.1.负责审核签证；4.工程总监1.负责签证技术方面的审核。
5.成本管理部5.1.负责签证的审核；6.成本分管副总6.1.负责5000元以下签证单的审批；6.2.负责5000元及以上签证的审核。
7.总经理7.1.负责5000元及以上的签证的审批。
三、工程施工现场签证工作程序1.现场签证的主要类型1.1.因设计变更导致已施工的部位需要拆除；1.2.施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；1.3.在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；1.4.发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的１万元以内的零星工程；1.5合同规定需实测工程量的工作项目；1.6.红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。
2.现场签证办理的原则2.1.一单一算原则：一个现场签证单应编制一份预算，且对应一个工程合同。
如果签证内容简单，也可以一份预算对应多个签证单，但是该预算书内应根据不同签证单的内容分别列项。
2.2.完工确认原则：当现场签证完工后，项目部工程师和监理单位工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。
浅谈工程现场签证程序及流程
浅谈⼯程现场签证程序及流程现场签证办理程序及流程 效益最⼤化永远是企业的追求。
在激烈的市场竞争中，企业应“低中标、勤签证、⾼索赔”，有效的办理⼯程签证是施⼯企业赢利的有效途径。
⼀、⼯程签证的适⽤范围⼯程签证是按照施⼯承包合同的约定，由建设、监理、施⼯单位等就施⼯过程中涉及合同价款之外的相关事件所作的签认证明。
⼯程签证单可视为补充协议，如增加额外⼯作、额外费⽤⽀出的补偿、⼯程变更、材料替换或代⽤等，具有与协议书同等的优先解释权；承包⼈应发包⼈要求完成合同以外的零星⼯作或⾮承包⼈责任事件发⽣时，承包⼈应按合同约定及时向发包⼈提出现场签证。
⼯程签证适⽤如下范围：1、适⽤于施⼯合同范围以外零星⼯程的确认；2、在⼯程施⼯过程中发⽣变更后需要现场确认的⼯程量；3、⾮施⼯单位原因导致的⼈⼯、设备窝⼯及有关损失；4、符合施⼯合同规定的⾮施⼯单位原因引起的⼯程量或费⽤增减；5、确认修改施⼯⽅案引起的⼯程量或费⽤增减；6、⼯程变更导致的⼯程施⼯措施费增减等。
⼆、依据标准合同⽂本需要办理签证的种类及对应的合同条款1．⼯期签证：11、12、13、142．质量签证：15条3．隐蔽、试运⾏签证：16、17、18条4．发包⼈（监理⼈）责任签证：8、24、25、26、27条5．合同价款的调整（包括停⽔、停电）签证：23、25条6．材料验收签证（包括质量、数量、规格、品牌）：27、28条7．变更签证：29、30、31条8．竣⼯（包括⼯程、资料验收、结算）签证：32、33、36条9．违约签证：35条10．不可抗⼒签证：39条11．现场不利条件签证：43条12．其它签证：包括补充条款、专利技术、特殊⼯艺、合同解除等。
三、办理⼯程签证的程序⼯程签证由承包⼈的项⽬经理根据相关变更事项向项⽬监理部提出。
同时提交“⼯程变更签证单”及“设计变更通知单”或“设计修改图”或“设计变更技术洽商记录”，返⼯重做的应有现场实体照⽚。
(⼀)、建设⼯程合同⽰范⽂本专⽤条款对⼯程变更的规定：1、施⼯中发包⼈需对原⼯程设计变更，应提前14天以书⾯形式向承包⼈发出变更通知。
如何做好工程签证
如何做好工程签证工程签证是指在建筑工程施工过程中，由相关部门对工程实施的合法性、规范性进行审核认可，确保工程质量和安全的一种管理措施。
如何做好工程签证，是每一个施工单位和相关人员都需要了解和重视的问题。
下面将结合实际经验，从准备工作、签证流程、注意事项等方面详细介绍如何做好工程签证。
一、准备工作1. 完备资料：在进行工程签证前，首先要准备相关的资料，如施工图纸、工程设计说明、施工方案、质量检测报告等，确保资料完备，以便审核人员能够全面了解工程情况。
2. 检查工程质量：在申请工程签证前，要对工程质量进行严格检查，确保符合相关的标准和规范，避免出现质量问题而导致签证不通过。
3. 定期沟通：与签证审核部门进行定期沟通，了解签证要求和流程，及时处理相关问题和意见，确保工程签证顺利进行。
二、签证流程1. 申请签证：首先向相关部门递交工程签证申请，提交完备的资料，并按要求缴纳相关的费用。
2. 签证审核：审核部门会对提交的资料进行审查，如发现问题会及时通知并要求整改，直至符合标准要求为止。
3. 签证发放：审核通过后，签证部门会颁发相应的工程签证文件，并加盖相关的章印。
4. 监督验收：在工程施工过程中，签证部门会定期对工程进度和质量进行监督验收，确保工程符合规范要求。
三、注意事项1. 注意保密：在进行工程签证过程中，要注意保护好相关资料的机密性，避免泄露导致不必要的麻烦。
2. 严格遵守规定：在进行工程签证时，要严格遵守相关的规定和要求，不得私自篡改资料或逃避审核。
3. 积极配合：在签证审核过程中，要积极配合审核部门的工作，及时处理问题并接受监督验收。
通过以上几点，我们可以了解到如何做好工程签证。
只有在准备工作充分、签证流程规范、注意事项合理的情况下，才能确保工程签证顺利通过，为工程质量和安全提供保障。
希望各位施工单位和相关人员都能够重视工程签证工作，做到规范操作，确保工程顺利进行。
工程施工签证规定及流程
工程施工签证规定及流程一、工程施工签证的适用范围1、对在施工图或竣工图或设计变更中都不能表示的增减工作量的确认；2、对合同约定或行业法规规定所需的签证确认；3、对合同范围外的零星工作量的确认。
二、工程施工签证事件以下事件统称为签证事件，必须进行签证确认：1、A类：设计变更引起的拆除、改造等在施工图或竣工图或设计变更中都不能表示的增减工作量（施工图或竣工图或设计变更中已表示或可以表示的不得计入签证）；2、B类：合同约定可以调整的施工措施增减项目；3、C类：按合同规定或行业法规或定额规定需签证确认的项目或费用（如土石比例及类别、运距等）；4、D类：合同约定需签证确认的现场计时工项目或费用。
5、E类：合同承包范围以外的零星工程或零星费用；三、工程施工签证的分类按签证实施过程是否使签证对象的状态发生改变划分为一次签证与二次签证两类：1、状态改变的，需作二次签证：先对签证事件的现状、实施方案进行签证确认，再实施，实施完成后对完成情况签证确认；2、状态不变的，只需作一次签证，确认事实即可。
四、工程施工签证流程按后附“工程签证审批流程”及相关表格执行。
办理签证流程时必须附上签证依据和签证原因说明、签证范围和内容、实施方案、验收记录等，附有反映现场状况、尺寸等的图纸、照片等，附上预结算书、工程量清单、工程量计算书等全部相关资料，必要时进行签证事件分析与实施方案论证。
签证事件实施方案审批单(附表1-1)2、本表及其相关资料仅为实施方案的依据，不能作为结算依据。
经实施完成并通过了《签证事件完成验收及结算确认单》审批的《签证事件完成验收及结算确认单》及其相关资料才是结算依据。
3、本表适用于仅确认工程量，暂不提交工程预算的情况。
签证事件实施方案审批单(附表1-2)2、本表及其相关资料仅为实施方案的依据，不能作为结算依据。
经实施完成并通过了《签证事件完成验收及结算确认单》审批的《签证事件完成验收及结算确认单》及其相关资料才是结算依据。
预算员如何做好工程签证
预算员如何做好工程签证合同的不同直接影响工程的结算方式，清单结算模式下的常用合同有综合单价及固定总价两种方式。
不论采用哪种结算方式，工程变更和工程签证都是过程中比较麻烦且在结算中容易出现争议的环节。
甲乙双方在工程开工之前，通常都会在合同中采用某种方式对这两种情形进行约定。
但由于工程的复杂性及单样性等特征，往往会发生很多合同约定外的情况，由此造成双方互相扯皮、翻脸甚至对簿公堂。
这个时候要想做好工程结算就是不大可能的事情了。
因此，工程的结算绝不能把眼光紧紧的盯到结算上，而是应该立足于全过程。
本文仅结合工程实际，就“如何在合同里对施工过程中的变更、签证进行约定才能达到更好的结算效果”，发表下自己的看法，不对之处敬请指正。
1.清单模式下签订了固定总价合同，仅调整变更、签证部分，约定范围内的工程价格不调整（任何情况均不调整）。
同时要保证清单报价中单价的完整性、合理性及约定一种独立的调增调减的办法，防止以后调整变更的时候要重新确定综合单价。
例如，某个房间的地面做法发生改变，调整的时候是按照清单量还是按照图纸重新计算？如果清单工程量准确则没有什么问题，万一清单工程量与实际工程量有了较大差异，则这种约定就可以防止变更调整时的扯皮。
对于清单中没有的项目，可以约定按照当地的定额、当地的政府指导价格、当地的取费程序、优惠率等进行调增及调减。
形式为承包人提出有关细目的价格可以采用新价格，经监理工程师审查、业主批准。
如监理工程师认为所报价格不合适，可退回承包人对所提出的新价格进行修订。
如监理工程师与承包人不能就新价格达成一致时，可请造价部门审定；暂定价的材料、设备可按经业主或监理工程师签证的发票价格取差价，差价部分只计税金。
2.清单模式下签订了单价固定合同，条件允许情况下，尽可能的签订单价不调合同（不因任何情况而改变）。
如果签订了单价可调合同，则要把所有涉及到价格调整的因素纳入合同，例如政策、法规的变化、项目特征描述不清楚、变更导致的工程量增减超出一定的幅度而引起的单价变化、市场价格波动超出一定的幅度等等。
工程签证单办理程序
工程签证单办理程序1、目的和范围为了施工单位与建设单位之间办理标段之外的工程量或设计变更数额超出施工合同所规定的范围之外的工程量的结算手续，特制定工程签证单办理程序签证单模板。
现场签证是指在施工现场由建设单位、监理单位签署的，用以证实工程施工活动中某些特殊情况的一种书面手续。
具体包括以下几方面：1.1材料、设备、构件超过定额规定运距的厂外运输或因施工场地狭小，设备或材料不能直接到达指定仓库或堆放地点而发生的二次搬运费用。
1.2技术措施费用：在编制批准后的施工组织设计未能考虑进去，而实际施工中必须采取的，超越一般施工条件的特殊措施。
1.3工程返工：因建设单位原因提出返工，而不属于施工单位的责任的返工费用。
1.4由于现场发生的特殊问题，如隐蔽障碍物、地下水位与勘测设计资料不符、地下未可预见的设施等而增加的签证。
1.5因设计方案不周或建设单位其它原因而发生的增加土方挖、填以及超运距签证。
1.6建设单位供料时供料不及时或不合格给施工方造成的损失；施工单位在包工包料时，由于甲方采购的材料不符合要求，必须进行的二次加工的签证。
1.7续建工程的加工修理：甲方原发包施工的未完工程，委托另一施工单位续建时，对原建工程不符合要求的部分进行修理或返工的签证。
1.8由于建设单位原因决定工程中途停建、缓建造成的停工、窝工而发生的倒运、人员和机具的调迁等损失。
2、办理程序2.1 工程完工后，工程签证单由施工单位填写，应详细注明工程名称、专业签证原因以及工程的详细内容，同时应附预算书，必要时应附工程委托单。
2.2工程签证单填好后由施工单位报监理单位审核，签字后报建设单位工程部、计划部以及主管工程的副经理签字认可，方生效。
2.3工程签证单的编号由建设单位工程部档案室统一编定。
工程签证的9大技巧
工程签证的9大技巧签证现场签证，不包含在施工合同和图纸中，也不像设计变更文件有一定的程序和正式手续。
在工程项目施工过程中，难免会遇到需要签证的工程量。
那么，施工企业该如何做，才能处理好工程签证，顺利拿到钱呢？一定要注意这九大技巧！现场签证的主要内容1、现场经济签证包括：（1）零星用工。
施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运、拆除用工等。
（2）零星工程。
（3）临时设施增补项目。
（4）隐蔽工程签证。
（5）窝工，非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。
如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。
（6）议价材料价格认价单。
结算资料汇编规定允许计取议价价差的材料，需要在施工前确定材料价格。
（7）其它需要签证的费用。
2、工期签证包括：停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。
现场签证的重要作用工程结算主要依据有：施工合同、招投标文件、图纸、设计变更、现场签证、定额以及阶段资料汇编等法规性文件，而现场签证以书面的形式记录了施工现场发生的特殊费用，直接关系到业主和施工单位的切身利益，是工程结算的重要依据。
特别是对一些投标报价包死的工程，结算时更是对设计变更和现场签证进行调整。
现场签证是记录现场发生情况的第一手资料。
通过对现场签证的分析、审核，可作为索赔事件的处理提供依据，并依据正确的计算索赔费用。
工程签证目前存在的问题现场签证的处理是工程施工中最容易引起争议的部分。
产生问题的原因一方面由于建筑市场的不规范，另一方面是参加建设的各方（包括业主、监理、施工单位）不够重视。
总的来说有以下几个方面的问题：1、应当签证的未签证，如零星工程，零星用工等，发生的时候应当及时办理。
很多业主在施工中随意性较大，施工中长改变一些部位，既无设计变更，也不办现场签证，待结算时发生补签困难，引起纠纷。
2、有一些施工单位不清楚哪些费用需要签证，缺少签证意识，进行不规范的现场签证。
一般情况下，现场签证需要业主、监理、施工单位三方共同签字才能生效，缺少任何一方都属于不规范的签证，不能作为结算和索赔的依据。
工程签证工作流程及标准
在该项目业主或发包方没有正式下发工程联系单样式表单前提下,才采用此表单,以供公司各部门和其他单位联系使用。如果业主或总发包方有规定好的则使用该项目的工程联系单；具备以下情况,则编制工程联系单。
工程联系单：用于甲乙双方日常工作联系。只需建设、监理 或设计 、施工单位签认。实际上就是甲方和乙方一种文字沟通的方式。有时候光靠嘴说是不行的,必须要有文字性的东西,方便以后结算；或记录某些重大事情。工程联系单是参建一方对有关工程内容在事前提出、经确认后作为施工和结算依据、涉及工程量变更和工程价款调整的补充性文件,是参建双方履行合同的一个重要组成部分,是控制造价和调整的重要依据。
A6、B6
程序：
在该项目业主或发包方没有正式下发工程量签证单样式表单前提下,才采用此表单,以供公司各部门和其他单位联系使用。如果业主或总发包方有规定好的则使用该项目的工程量签单；具备以下情况,则编制工程量签证单。
工程量签证审核单：用于变更部分的工程量签证,可视为补充协议,如增加额外工作、额外费用支出的补偿、工程变更、材料替换或代用等,应具有与协议书同等的优先解释权；所有监理业主签字完的工程联系单和工程洽商记录都必须要转换成工程量签证审核单,才能作为结算的依据。结算时,它是和工程联系单及工程洽商记录同时使用,工程量签证单是计算费用及工程量,工程联系单和工程洽商记录是监理业主审定后的支撑文件。
发单人编制,项目领导签字盖章后,送项目资料室,项目资料室报送项目预算部内容审核,项目资料员再报送监理业主,签字返回后发工程部相关发单人和项目预算部；返回后的资料由项目发单人和资料员分别上传到资料管理系统自己文件夹中。
重点：
编制内容表述清楚、准确。
标准：
及时,区分准确。
1个工作日
工程量签证单
工程签证申报方案
工程签证申报方案一、项目概况本项目是一座新建的工业厂房，位于市中心工业园区。
总建筑面积为10000平方米，包括生产车间、仓储区、办公区等。
该工业厂房将用于生产和加工家具产品。
二、项目建设内容1. 建筑主体结构：采用钢结构和混凝土结构相结合的设计方案，符合国家相关标准和规定。
2. 机电设备安装：包括空调系统、电力系统、通风系统等，满足工业生产的需要。
3. 管道安装：包括给水管道、排水管道、消防管道等，满足日常生产和消防安全的需要。
4. 装修装饰：包括地面铺设、墙面装修、天花装饰等，提供一个舒适的办公和生产环境。
5. 消防设施：包括消防水源、消防器材、疏散通道等，确保消防安全。
三、签证申报内容1. 施工图纸：提供建筑主体结构、机电设备安装、管道安装、装修装饰等方面的设计图纸。
2. 材料清单：提供本项目所需的建筑材料、设备材料和装饰材料等清单。
3. 技术标准：提供有关工程施工的技术标准和规范，包括国家相关标准和规定。
4. 施工方案：提供本项目的施工方案，包括施工工艺、施工流程、安全措施等。
5. 资质证明：提供承建单位的资质证明、建筑施工许可证、安全生产许可证等相关证明。
6. 合同文件：提供与本项目相关的土地使用权合同、建设工程施工合同等文件。
7. 监理文件：提供本项目的监理单位的资质证明、监理合同等相关文件。
8. 其他相关资料：如环评报告、水土保护方案等相关资料。
四、申报流程1. 准备材料：承建单位准备相关申报材料，并进行审核核对。
2. 递交申请：承建单位向建设工程签证办理部门递交申请材料，填写相关表格。
3. 审核受理：建设工程签证办理部门对申请材料进行审核受理，确定办理流程和时间。
4. 审查批准：建设工程签证办理部门对申请材料进行审查批准，签发工程签证。
五、安全管理措施1. 建设单位应制定相应的施工组织设计，并委托专业施工单位施工。
2. 建设单位应设置安全生产管理人员，加强对施工现场安全管理。
3. 施工单位应加强对施工人员的安全教育和技能培训，确保施工作业安全。
工程施工过程中签证
工程施工过程中签证签证是指在工程施工合同履行过程中，因变更、索赔等原因，需要对合同进行修改或调整的一种文件。
签证的作用在于明确双方的权利和义务，规范施工行为，避免施工过程中出现纠纷和矛盾，保障工程的顺利进行。
在工程施工过程中，签证是合同管理的一个重要环节。
签证的目的在于确保工程的质量和进度，规范施工行为，保障双方的合法权益。
签证的种类有很多种，主要包括设计变更签证、工程变更签证、现场确认签证等。
设计变更签证是指在施工过程中，由于设计方案或者图纸的变更而引起的签证，一般需要由设计单位出具变更设计文件，并经业主单位审核确认后，签发设计变更签证。
工程变更签证是指在施工过程中，由于施工现场条件变化等原因而引起的签证，一般需要由施工单位提出变更要求，并经设计单位、业主单位审核确认后，签发工程变更签证。
现场确认签证是指在施工现场，由于现场情况需要进行的签证，一般需要由施工单位提出现场确认要求，并经设计单位、业主单位审核确认后，签发现场确认签证。
除了以上几种常见的签证外，工程施工过程中还会涉及到索赔签证、延期签证、暂停签证等其他类型的签证，这些签证都是为了保障工程项目的正常进行，确保项目顺利完工。
在签证过程中，需要各方充分沟通协商，明确变更的原因和必要性，协商好变更的费用、工期等条件，做到公平合理，避免签证过程中出现纠纷和矛盾。
工程施工过程中签证的管理是一项非常繁琐复杂的工作，需要各方的密切配合，确保签证过程顺利进行。
签证管理的不合理、混乱会对工程质量和进度造成严重影响，甚至引发纠纷和诉讼，因此各方必须高度重视签证管理工作。
签证管理的效率和质量对工程施工的整体效益具有重要影响，只有做好签证管理工作，才能保障工程的质量和进度，实现工程项目的顺利进行。
因此，签证管理是工程施工过程中的一项重要工作，需要各方共同努力，保证签证管理工作的顺利进行。
工程项目签证流程
工程项目签证流程一、啥是工程项目签证呢？简单来说，工程项目签证就是在工程建设过程中，对一些合同之外的工作内容、费用变化或者工期调整等情况的一种书面确认啦。
就像是在工程这个大游戏里，突然遇到了计划外的小关卡，那咱们就得用签证这个小本本把相关的情况记下来，这样大家心里都有数，钱该咋算、工期咋调整也都清楚啦。
二、签证流程开始前的准备。
1. 发现问题。
在工程进行的时候，不管是施工方还是甲方，都得时刻睁大眼睛哦。
比如说施工方发现现场的地质情况和之前勘察的不一样，可能需要额外的处理措施，这就是一个可能要签证的情况啦。
或者甲方突然想给某个房间换个装修风格，这也是个新情况呢。
2. 收集证据。
一旦发现了这种情况，可不能光靠嘴说呀。
施工方得赶紧把相关的证据收集起来。
比如地质不一样，那就把现场的照片拍一拍，最好还能找个有资质的第三方来检测一下，出个小报告啥的。
要是因为甲方的要求改变了，那就把甲方的书面通知或者邮件啥的保存好，这可都是以后签证的重要依据呢。
三、签证的提出。
1. 填写签证申请表。
施工方这时候就要开始填写签证申请表啦。
这个表就像是给签证这件事写的一个小简历，要把发生了什么事、为什么会这样、需要增加多少工作量、费用大概是多少、工期会延长多久等等信息都写清楚。
写的时候可别马马虎虎的，要像写情书一样认真，毕竟这关系到钱和工期呢。
2. 提交申请表。
填好申请表之后，就把它交给该交的人。
一般是先交给监理方啦。
就像把自己的小宝贝（申请表）交给一个靠谱的中间人，让他先看看有没有啥问题。
四、签证的审核。
1. 监理审核。
监理方拿到申请表之后，就要像个严格的老师批改作业一样，仔仔细细地看。
看看申请表里写的情况是不是属实，证据是不是充分，费用和工期的估算是不是合理。
如果有问题，监理就会把申请表打回给施工方，让他们修改。
这时候施工方可别灰心，就按照监理的意见好好改就是了。
2. 甲方审核。
如果监理审核通过了，申请表就会到甲方手里啦。
甲方的审核也很重要哦。
工程签证方案
工程签证方案一、前言工程签证是在建筑工程施工过程中对工程设计方案、施工方案、工程变更、工程质量问题及施工组织等方面进行审核确认，以保证工程施工的合法性、合理性和安全性。
本方案是针对某建筑工程项目的工程签证方案，目的是为了保障工程质量和施工安全，使工程顺利实施并达到设计要求。
二、工程概况本工程项目位于某市中心商业区，占地面积10000平方米，总建筑面积达到5万平方米。
项目包括商业大楼、宾馆、停车场等多个建筑体，总投资额达到1亿元人民币。
项目设计采用先进的节能环保技术，是该地区的重点项目之一。
三、工程签证内容1.工程设计方案的签证工程设计方案是工程施工的基础，必须经过签证才能保证其合理性和安全性。
本工程项目设计方案采用了新型的结构设计和节能材料，需进行审核确认，以确保其符合国家相关标准和要求。
2.施工方案的签证施工方案是工程施工的指导文件，必须经过签证才能保证其可行性和安全性。
本工程项目的施工方案需要进行审核确认，以确保其施工过程中符合法规要求、安全可靠、效率高效。
3.工程变更的签证工程施工过程中，可能因为各种原因需要进行工程变更，但是变更必须经过签证才能保证其合理性和安全性。
本工程项目的工程变更需要进行审核确认，以确保变更方案符合法规要求、不影响工程整体结构和质量。
4.工程质量问题的签证工程施工过程中，可能出现各种工程质量问题，需要进行签证确认。
本工程项目需要对工程质量问题进行审核确认，以保证工程质量符合设计要求和国家标准。
5.施工组织的签证施工组织是工程施工的管理和指导文件，必须经过签证才能保证其合理性和安全性。
本工程项目的施工组织需要进行审核确认，以确保施工过程中安全可靠、效率高效。
四、工程签证流程1.工程设计方案的签证流程(1) 提交设计方案资料(2) 组织专家评审(3) 修订设计方案(4) 签发设计方案证明文件2.施工方案的签证流程(1) 提交施工方案资料(2) 组织专家评审(3) 修订施工方案(4) 签发施工方案证明文件3.工程变更的签证流程(1) 提交工程变更申请(2) 组织专家评审(3) 修订工程变更方案(4) 签发工程变更证明文件4.工程质量问题的签证流程(1) 提交工程质量问题报告(2) 组织专家评审(3) 修订工程质量问题解决方案(4) 签发工程质量问题解决证明文件5.施工组织的签证流程(1) 提交施工组织资料(2) 组织专家评审(3) 修订施工组织方案(4) 签发施工组织证明文件五、工程签证保障措施1.建立签证审核机构本工程项目将建立签证审核机构，包括签证审核小组和专家评审组。
工程签证具体怎么做具体内容是什么
工程签证详细怎么做详细内容是什么- 基础理论为严格控制工程成本，保护工程现场签证的严肃性，明确签证经办人员的职能，便于企业经济管理部办理工程决算，保障企业利益，拟订本方法。
一、工程签证的合用范围工程签证是依照施工发承包合同商定，由发承包两方代表、监理等就施工过程中波及合同价款以外的责任事件所作的签认证明。
工程签证合用以下范围：1．承包人依照业主“工作联系单”的要求，从事合同范围以外的暂时性工作；2．承包人依据设计院（或总工室）出具的“设计更改通知单”或“设计改正图”而更改的施工工作，如有关部门在发出“设计更改通知单”或“设计改正图”前承包人已按原图达成了部分工作也应办理工程签证；3．承包人依照设计、监理、施工、建设单位共同认同的“设计更改技术洽谈记录”而更改的施工工作。
如上述范围中在合同中已有明确规定的事项，以及合同规定的签证限额以下的项目不在签证之列。
二、办理工程签证的程序1．工程签证由承包人的项目经理向项目监理部提出。
同时提交“工程经济签证审定单”及“设计更改通知单”或“设计改正图”或“设计更改技术洽谈记录”。
“工程经济签审定单”及上述书面依照的格式见附件。
2．项目监理部收到“工程经济签证审定单”后应付该单的依照、实物工作量、达成质量及价钱能否切合合同及国家有关规定进行核查，而后提交工程部复核。
3．工程部经理和有关的专业工程师对经监理核查认同的“工程经济签证审定单”和本方法例定的书面依照内容进行复核，并签订建议。
4．经管部对该项“工程经济签证审定单”的书面依照及单价、金额能否切合合同、国家规定及市场实质水平进行审察。
签订建议后提交总经理赞同。
经赞同的“工程经济签证审定单”由经管部保存、登记后经工程部发还承包人。
设计更改、洽谈花费管理程序图如附图所示。
三、工程签证确实认1．总工室负责设计改正的审察并由总工程师署名确认；2．工程部负责通知承包人按改正通知实行工程变理、检查质量并审察“工程签证”中所列的施工项目达成状况；3．经管部负责审察“工程签证”的工作量，审察“工程签证”的单价、金额能否切合合同、国家的有关规定及市场的实质价钱水平；对无图纸及暂时性类工作，工作量由经管部、工程部、项目监理共同现场确认，单价由承包人按合同或国家规定或市场价钱水平报价后由经管部审察。
工程签证流程
工程签证流程工程签证是指在工程施工过程中，由于设计变更、施工技术要求变更等原因，需要对原有设计文件进行修改和补充的一种程序。
工程签证的流程相对复杂，需要经过多个环节的审批和确认，下面将详细介绍工程签证的具体流程。
首先，工程签证的申请。
施工单位在发现需要进行工程签证时，首先需要编制工程签证申请书，明确变更的原因、范围、影响、必要性等内容，并附上相关的设计变更依据和技术依据。
申请书需要经过施工单位负责人签字确认后，提交给建设单位审批。
其次，建设单位审批。
建设单位收到施工单位提交的工程签证申请书后，会成立专门的评审小组进行评审。
评审小组将对工程签证的必要性、合理性、安全性等进行评估，如果认为符合要求，将会签字确认并提交给相关部门审批。
接着，相关部门审批。
建设单位将已经审批通过的工程签证申请书提交给相关部门进行审批。
相关部门将对工程签证的技术方案、安全措施等进行审核，如果审核通过，将签字确认并提交给建设单位。
然后，施工单位实施。
建设单位收到相关部门审批通过的工程签证申请书后，将会通知施工单位进行实施。
施工单位需要按照工程签证的要求，对设计文件进行修改和补充，并进行施工操作。
在施工过程中，需要做好记录和备案，以备后续审查。
最后，建设单位验收。
施工单位完成工程签证的实施后，需要向建设单位提出验收申请。
建设单位将组织相关人员进行现场验收，确认工程签证的实施情况是否符合要求。
如果验收通过，将会签字确认并归档存档。
总的来说，工程签证流程包括申请、审批、实施和验收四个主要环节。
在整个流程中，需要各方通力合作，严格按照程序进行操作，确保工程签证的合理性和安全性。
只有这样，才能有效地保障工程施工的顺利进行，同时也能确保工程质量和安全。
工程签证的五种表现形式
关于工程签证一、工程签证的概念施工过程中的工程签证（现场签证），主要是指施工单位就施工图纸、设计变更（图纸）所确定的工程内容以外，合同及工程量清单中未含有而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的签证。
现场签证是在施工现场由业主代表、监理工程师、施工单位负责人共同签署的用以证实施工活动中某些特殊情况的一种书面手续。
因此，加强现场签证的管理工作是控制工程造价的重要环节。
二、工程签证的类型工程签证可分为以下几类（一）工程经济（费用）方面的签证1.土方工程的签证：地下障碍物的处理（如地下古墓、电缆、管线、防空洞等），标高、基线、位置的改变，地下水位过高需排水，软弱地基处理，杂土不能回填以及验槽记录等。
2.图纸会审、设计变更的签证：指工程开工后，设计变更、图纸错误给施工单位造成的人材机损失。
3.施工期间因甲方原因（包括业主要求、违约、合同缺陷、工程师指令错误及停水停电超过定额规定时间范围）所造成的停工损失4.甲供材料不及时不合格给施工方造成的损失5.议价（或暂定价）材料价格确认单6.后续建设的加工修理：前、后施工单位续建需要对前面工程加工修理7.现场环境变化导致超过定额规定运距的场外运输和特殊情况下的场内二次搬运8.合同范围外增加的临时工作（计日工）、零星工程签证。
（二）工期方面的签证因甲方原因或不可抗力因素导致的工期延误，可以取得工期顺延的签证。
三、签证的依据：所有设计变更通知书、技术联系单、隐蔽资料、工程更改证书、材料代用证书、施工组织设计、施工方案、发包人指令、通知，清单中没有规定的项目，以及具备有技术文件、通知单证明书、各建设方参加的会议协调纪要等等都可以作为签证的依据（疑点）。
四、工程签证的五种表现形式签证通常分为五种表现形式：一是以金额的情况出现，二是以点工情况出现，三是以工程量的情况出现，四是以简图加叙述的情况出现，五是以联系单的形式出现。
五、签证程序审批流程1、工程签证由承包单位的项目经理根据相关事项向监理单位（或甲方现场负责人）提出，提交“工程签证单”、“工程签证费用确认单”2、监理单位收到“工程签证单”、“工程签证费用确认单”后应对该单的依据、实物工作量、完成质量及价格是否符合合同及国家有关规定进行核查，相关人员签字并加盖单位公章后提交建设单位工程部复核，监理单位如不同意该项签证应说明理由并退还承包单位3、建设单位工程部对经监理单位核查认可的“工程签证单”、“工程签证费用确认单”进行复核并签署意见，相关人员签字后提交造价咨询单位。
工程施工签证怎么做
一、了解签证规定及流程在开始办理工程施工签证之前，首先要熟悉相关法规和规定。
了解工程施工签证的适用范围、签证事件类型、签证办理流程等内容，确保办理过程合规、高效。
二、确定签证事件1. A类事件：设计变更引起的拆除、改造等在施工图或竣工图或设计变更中都不能表示的增减工作量；2. B类事件：合同约定可以调整的施工措施增减项目；3. C类事件：按合同规定或行业法规规定所需的签证确认；4. D类事件：合同范围外的零星工作量的确认。
三、填写签证单1. 确定签证事件后，填写签证单。
签证单应包括以下内容：- 签证事件描述；- 事件原因；- 工程量变更；- 施工措施；- 预计费用；- 施工单位、监理单位、建设单位三方或四方签字盖章。
2. 签证单填写要求：- 内容真实、准确；- 字迹工整、清晰；- 附件齐全，如图纸、照片等。
四、提交签证申请1. 将填写好的签证单及相关附件提交给监理单位审核；2. 监理单位审核通过后，将签证单及相关附件提交给建设单位；3. 建设单位审核通过后，将签证单及相关附件返回给施工单位。
五、签证审批1. 施工单位收到签证单及相关附件后，根据签证内容进行施工；2. 施工过程中，如需对签证内容进行修改，应及时与监理单位、建设单位沟通，办理签证变更手续。
六、签证归档1. 施工完成后，将签证单及相关附件整理归档；2. 归档内容包括：签证单、签证变更单、施工记录、验收报告等。
七、注意事项1. 签证办理过程中，各方应保持沟通，确保签证内容真实、准确；2. 签证单填写应规范、清晰，避免出现错误；3. 签证办理时限应符合相关规定，避免影响工程进度；4. 签证归档应完整、有序，便于查阅。
总之，工程施工签证是施工过程中不可或缺的一部分，办理过程需严格遵循相关规定，确保工程顺利进行。
通过以上七个步骤，您可以轻松掌握工程施工签证的办理方法。
工程款签证制度
工程款签证制度
一、总则
1. 为了规范建设工程款项的支付与管理，根据国家有关法律法规，结合工程建设实际，特制定本工程款签证制度。
2. 本制度适用于所有参与工程项目的建设单位、施工单位、监理单位以及其他相关方。
3. 工程款签证是指建设单位或其授权的代理人对施工单位完成的工程量进行确认，并据此支付相应工程款项的法律行为。
二、工程款签证的基本流程
1. 施工单位按照合同约定完成一定阶段的工程任务后，应及时向监理单位提出工程款支付申请，并提供相应的工程量清单和质量检验报告。
2. 监理单位收到申请后，应在规定时间内对所提工程量的完成情况和质量标准进行核实，并出具初步审核意见。
3. 建设单位在接到监理单位的审核意见后，应组织相关人员进行复核，并在复核无误后签发工程款签证。
4. 施工单位凭工程款签证向建设单位申请支付相应工程款项。
三、工程款签证的要素
1. 工程款签证应明确签证日期、签证编号、合同名称、施工单位名称、工程内容、完成工程量、合同单价、合计金额等关键信息。
2. 签证必须有建设单位或其授权代表的签字盖章，以确保其法律效力。
3. 签证内容应真实、准确，不得有虚假记载或者重大遗漏。
四、争议解决
1. 如施工单位对监理单位的初步审核意见有异议，可向建设单位提出书面申诉，由建设单位协调解决。
2. 如因工程款签证引发的争议，各方应首先通过协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
五、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由建设单位负责解释。
2. 各参与方应严格遵守本制度，确保工程款项的透明、合理支付。
3. 本制度如有更新，将及时通知各相关方。
什么叫工程施工签证(3篇)
第1篇工程施工签证的适用范围主要包括以下几个方面：1. 对在施工图或竣工图或设计变更中都不能表示的增减工作量的确认。
例如，施工现场出现石方、淤泥等情况，需要对土石方类别、开挖方式、基础换填及加固等方面进行签证确认。
2. 对合同约定或行业法规规定所需的签证确认。
如合同中约定，施工过程中出现特殊情况需要签证确认，或行业法规规定某些工程事项必须签证。
3. 对合同范围外的零星工作量的确认。
如施工现场出现无法预见的零星工作，需要签证确认。
工程施工签证的办理流程如下：1. 施工方填写或提出签证单。
签证单通常包括工程量、原因、所需费用等内容。
2. 签证单适用范围一般为发生工程量变更的部分（增或减）。
对于不发生工程量变更的部分，主要采用工作联络（或联系）单的方式。
3. 签证单需经过各方（甲、乙、监理）或四方（甲、乙、监理、设计）签字盖章。
签字盖章的级别、签证单留存的分数、具体的填写要求等需事先约定。
4. 签证单需符合准确计算、实事求是、及时处理、避免重复、废料回收等原则。
5. 确需发生的零星签证，现场代表一次签证额不得超过一定限额。
超过限额的签证及累计签证费用超过一定数额时，需经相关部门审批。
工程施工签证的作用主要体现在以下几个方面：1. 明确工程量及费用。
通过签证确认，使工程量及费用更加明确，有利于工程款结算。
2. 保障各方权益。
签证确认有助于维护承发包双方及监理单位的合法权益，避免纠纷。
3. 促进工程顺利进行。
签证确认有助于及时解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。
4. 提高施工质量。
签证确认有助于对施工过程中的变更、增减工作等进行规范管理，提高施工质量。
总之，工程施工签证是施工过程中不可或缺的一部分，对于确保工程顺利进行、维护各方权益具有重要意义。
在实际操作中，各方应严格按照签证规定及流程办理签证，确保工程质量和进度。
第2篇一、工程施工签证的适用范围1. 工程量变更：在施工过程中，由于设计变更、施工条件变化等原因，导致工程量发生增减，需要进行工程量签证。
工程签证9大技巧
工程签证9大技巧，这样做完扭亏为盈现场签证，不包含在施工合同和图纸中，也不像设计变更文件有一定的程序和正式手续。
在工程项目施工过程中，难免会遇到需要签证的工程量。
那么，施工企业该如何做，才能处理好工程签证，顺利拿到钱呢？一定要注意这九大技巧！一、现场签证的主要内容1、现场经济签证包括：（1）零星用工。
施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运、拆除用工等。
（2）零星工程。
（3）临时设施增补项目。
（4）隐蔽工程签证。
（5）窝工，非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。
如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。
（6）议价材料价格认价单。
结算资料汇编规定允许计取议价价差的材料，需要在施工前确定材料价格。
（7）其它需要签证的费用。
2、工期签证包括：停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。
二、现场签证的重要作用工程结算主要依据有：施工合同、招投标文件、图纸、设计变更、现场签证、定额以及阶段资料汇编等法规性文件，而现场签证以书面的形式记录了施工现场发生的特殊费用，直接关系到业主和施工单位的切身利益，是工程结算的重要依据。
特别是对一些投标报价包死的工程，结算时更是对设计变更和现场签证进行调整。
现场签证是记录现场发生情况的第一手资料。
通过对现场签证的分析、审核，可作为索赔事件的处理提供依据，并依据正确的计算索赔费用。
三、工程签证目前存在的问题现场签证的处理是工程施工中最容易引起争议的部分。
产生问题的原因一方面由于建筑市场的不规范，另一方面是参加建设的各方（包括业主、监理、施工单位）不够重视。
总的来说有以下几个方面的问题：1、应当签证的未签证，如零星工程，零星用工等，发生的时候应当及时办理。
很多业主在施工中随意性较大，施工中长改变一些部位，既无设计变更，也不办现场签证，待结算时发生补签困难，引起纠纷。
2、有一些施工单位不清楚哪些费用需要签证，缺少签证意识，进行不规范的现场签证。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
如何做工程签证工程签证程序工程开工前必须进行图纸会审，将施工图上的问题提前解决，尽量减少施工中的设计变更与签证，如若不可避免，按如下规定执行。
一、工程设计变更的具体经办人为现场项目负责人，具体负责与施工承包单位、设计单位、业主等有关单位和人员的联系，并负责分发设计变更通知单。
二、所有设计变更必须有文字记载，禁止口头承诺。
特殊情况下，如口头承诺，事后必须在7日内补办设计变更通知单。
三、由于各种原因引起设计变更造成的工程费用较大增加，应注明增加部分费用的处理意见。
四、设计变更一般经由项目管理组通知设计单位，设计单位出具合符规范的变更通知单由项目负责人发至相关单位，方可付诸实施。
重大变更经报主管处领导阅批后进行。
五、现场施工过程中发生的各种签证均需通报工程例会讨论研究后由项目负责人签具原始凭证，监理、审价及相关管理人员任何项目管理人员（包括处长在内）未经签证程序签署的签证均为无效签证。
所发生的工程签证应及时处理，一般不得超过7天。
六、所有工程的设计变更由项目负责人分发到以下单位和人员：设计单位、施工承包单位，监理单位、审价单位、主管处领导、处资料室、预决算员和各专业现场施工管理负责人。
七、各专业工种的设计变更应加强相互联系，避免信息不通造成新的变更和费用增加浅谈工程签证现场签证是由业主代表、监理工程师、施工单位负责人共同签署的，用于正式施工活动中某些特殊情况的一种书面手续。
它不包含在施工合同和图纸中，也不象设计变更文件有一定的程序和正式手续。
它的特点是临时发生，具体内容不同，没有规律性，是施工阶段投资控制的重点，也是影响工程投资的关键因素之一。
一、现场签证的主要内容包括以下几个方面的内容：1、现场经济签证包括：（1）零星用工。
施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运、拆除用工等。
（2）零星工程。
（3）临时设施增补项目。
（4）隐蔽工程签证。
（5）窝工，非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。
如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。
（6）议价材料价格认价单。
结算资料汇编规定允许计取议价价差的材料，需要在施工前确定材料价格。
（7)其它需要签证的费用。
2、工期签证包括：停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。
二、现在签证的重要作用工程结算主要依据有：施工合同、招投标文件、图纸、设计变更、现场签证、定额以及阶段资料汇编等法规性文件，而现场签证以书面的形式记录了施工现场发生的特殊费用，直接关系到业主和施工单位的切身利益，是工程结算的重要依据。
特别是对一些投标报价包死的工程，结算时更是对设计变更和现场签证进行调整。
现场签证是记录现场发生情况的第一手资料。
通过对现场签证的分析、审核，可作为索赔事件的处理提供依据，并依据正确的计算索赔费用。
工程签证目前存在的问题：凡是从事过工程投资控制的监理工程师都有这样的体会，现场签证的处理是工程施工中最容易引起争议的部分。
我们接触的工程签证，或多或少存在问题，，产生问题的原因一方面由于建筑市场的不规范，另一方面是参加建设的各方（包括业主、监理、施工单位）不够重视。
总的来说有以下几个方面的问题：1、应当签证的未签证，如零星工程，零星用工等，发生的时候应当及时办理。
很多业主在施工中随意性较大，施工中长改变一些部位，既无设计变更，也不办现场签证，待结算时发生补签困难，引起纠纷。
2、有一些施工单位不清楚哪些费用需要签证，缺少签证意识，进行不规范的现场签证。
一般情况下，现场签证需要业主、监理、施工单位三方共同签字才能生效，缺少任何一方都属于不规范的签证，不能作为结算和索赔的依据。
3、违反规定的签证，有些业主没有配备专业的投资控制人员，不了解工程造价发生的有关规定，个别施工单位就采取欺骗手段，获得一些违反规定的签证，这类签证也是不能认可的。
把好现场签证关是监理投资控制的一项重要工作。
作为一名投资控制工程师，应做好以下几个方面的工作：1、熟悉合同，把熟悉合同作为投资控制工作的第一步，应特别注意有关投资控制的条款。
因为在很多合同中，业主会根据自身的条件和要求约定一些特殊条款，比如，有一个项目要求合同和现场签证必须有总监签字才能生效，无总监签字的现场签证是不能作为结算和索赔的依据。
2、及时处理，一方面由于工程建设自身的特点，很多工序会被下一道工序覆盖，如基础土方工程，还有一些在施工过程中拆除，如临时设施。
另一方面参加建设的各方人员都有可能变动。
因此，现场签证应做到一事一签，一次一签，及时处理、及时审核，并填签证费用审核表，计算费用，上报业主，和业主多沟通，当好业主的参谋。
3、严格控制投资是控制人员必须履行的职责。
利用我们的专业知识，严格审核现场签证就能避免违反规定的签证出现。
应当有监理工程师的签字，投资控制监理工程师应具有造价专业的知识，熟悉定额和有关法律、法规的基本知识，从专业的角度审核签证是否合理、正确，是否实事求是。
综上所述，要把好现场签证关，就应当在工作中坚持‘守法、诚信、公正、科学’的原则，认真细致的处理每一份签证，维护业主和施工单位的正当利益，达到投资控制的目的。
如何对施工现场签证进行把关施工现场签证是投资建设项目业主与施工承包商，根据施工合同约定就施工过程中涉及合同价之外的责任事件所作的签认证明。
现场签证不包含在施工合同和图纸中，具有临时性和无规律性特点，涉及面广，如隐蔽工程、材料代用、施工条件变化、设计变更等，故而在项目整个实施过程中，都有可能发生现场签证并最终以调整价款的形式体现在工程结算中，由于方方面面的原因，现场签证错综复杂，问题百出，致使施工现场签证价款在工程造价中所占比重不断增加，成为工程结算超预算的原因之一。
因此，加强施工现场签证工作的把关对合理控制工程造价有着十分重要的作用。
一、施工现场签证发生的原因由于建设工程投资规模大，技术含量不断提高，建设周期长、设备材料型号规格多、价格变化快，工程合同不可能对整个施工期间可能出现的情况作出完整的预见和约定，在实施过程中，由于主客观条件的变化，如业主资金原因、业主的功能要求发生变化等，也会给整个施工过程带来不确定因素。
二、施工现场签证存在的主要问题1、工程施工合同中对工程签证方面的内容没有明确或虽明确了但具体操作规定没有细化，造成施工过程中签证的依据不足，签证的范围和标准不能准确把握。
2、现场工程量计价签证人员对造价管理控制意识淡漠。
现场管理人员不重视签证，缺乏造价控制意识，特别是有的国有资金投资的项目，有的现场管理人员抵不住施工方的利益诱惑，对签证工作不负责任也不认真，未经核实就随意签证，从而导致因签证内容与实际不符而造成不必要的损失。
例如，在某工程的一条临时道路的签证内容：路面宽度7米，路面长度108米，手摆石0.4米，碎石分层压实0.4米，泥沙石分层压实0.15米。
经现场查看实际的工作内容为：路面宽度5米，路面长度90米，无手摆石，碎石分层压实0.2米，泥沙石分层压实0.1米，签证与实际工作内容出入很大，这样的签证势必为业主造成经济损失，造成国有建设资金投资的损失。
3、现场签证人员对定额费用组成缺乏了解。
现场签证人员不了解定额费用组成，对定额中的各项费用组成概念不清，有些签证将现场施工围墙、施工用房，投标中应由施工方考虑的措施费用等内容也给予签证。
4、对设计缺乏有效约束。
有的图纸设计不够详细，做法说明也不够全面，设计过于粗糙，设计环节经济控制要求不够，没有进行多方案论证。
由于设计管理力度不够，存在大量先施工、后出工程联系单现象，资料中反映出设计人员仅作签名，并无相关意见，因此给签证工作带来很大麻烦。
5、施工方为了自身施工方便或其它原因考虑，任意修改原先已经监理工程师和业主现场代表批准确认的施工方案，签证人员对由此增加的人工、材料、和机械台班等也进行了签认。
另外，同一工程内容存在重复签证、交叉签证，此类签证尤其在土方挖运、障碍清除、工程拆迁等工程中较为常见。
6、现场签证日期与实际不符。
有关人工、材料、机械台班价格及有关政策性调整都有严格的时间规定，有些承包商任意调整签证时间，以求尽可能多得超额利润。
7、虚假签证。
如某房建项目前期施工过程中由于业主资金原因，建设方决定取消地下室某些区域的建设，业主及监理已向施工方口头打招呼暂缓地下室某部分的施工，待设计变更后再行施工，但事后施工以设计变更的日期拖后为由，说此部分已按原图施工完毕，要求对此部分进行签证。
若现场管理人员不具备一定的职业道德，势必造成业主利益的损失。
三、如何对施工现场签证把关综上所述，导致现场签证出现漏洞，既有人为因素，也有客观因素的影响。
签证工作是一项政策性、技术性、经济性很强的工作，各方应委派具有相应专业知识的人员进行管理。
笔者长期从事工程项目管理及结算审核工作，从中体会到要把现场签证工作合理地控制好，必须增强现场签证的控制意识，提高现场签证人员的业务素质，加强职业道德教育，建立自律惩戒措施，对在施工中乱签证，造成结算审计漏洞较大的人员，在下一步的人员聘用中要重点考查，建立工作不诚信记录。
此外，根据项目特点，对签证人员应有针对性地进行业务培训，使之掌握一些基本造价知识，做到既熟悉现场实际情况，又熟悉有关规定，能充分掌握一定的信息数据并进行分析和处理，把好签证内容关。
对于较重要的项目，应由造价工程师跟踪审计，从立项、签订合同、现场管理、工程款支付、工程预结算、财务决算等全过程造价管理，以使工程造价在建设过程中得到有效控制。
施工阶段对现场签证应采取一些必要的控制措施——组织措施、技术措施、经济措施、合同措施。
（一）组织措施。
建立机构，制定制度和运行机制，明确监督和控制人员的任务和职责，不断完善项目管理组织保证体系。
业主项目管理班子应对项目投资控制进行跟踪管理。
要达到有效控制，必须不断提高签证人员的业务素质。
在应用组织措施时，应处理好以下几点：1、现场签证必须要有各方主体（业主、监理、施工等）代表签字，同时签证单由几方建设主体各保留一份，结算时由业主亲自交给审计单位，签证单应连续编号，防止施工单位将变更减少（即对自己不利的内容）的签证单独处理，不送给审计单位；2、凡定额及有关文件中已有规定的项目，不应再另行签证；3、现场签证的内容、数量、项目、原因、部位、日期、结算方式、结算单价等要明确。
4、现场签证一定要及时，不得拖延到结算时才补签。
对于一些重大的现场变化，还应及时拍照或录像，以保存第一手原始资料。
（二）技术措施。
技术措施是多方面的，主要是重视抓好以下几个环节：1、现场签证应清楚明确，否则会为结算留下隐患。
清单中已有的项目且工程量没有增加或减少的不予签证，发生的措施费用是在承包商应考虑的范围内不予签证，发生的项目风险属于承包商应考虑的范围内不予签证。
2、隐蔽工程环节。