电工工程分包合同范本
简单电工劳务承包合同范本
简单电工劳务承包合同范本劳务承包是指企业由自己的员工来完成对外承包项目的劳务经济活动。
那么劳务承包合同又是怎样的呢?以下是小编为大家整理的劳务承包合同范文，感谢您的欣赏。
电工劳务承包合同范本1甲方：湖北江城建筑安装工程有限公司乙方：甲方现将武汉语言文化职业学院17#、18#宿舍楼工程安装项目承包给乙方施工，为了便于快速高效、优质地完成本工程有履行双方职责，经甲、乙双方共同协商制订如下协议：一、工程名称：武汉语言文化职业学院17#、18#宿舍楼水电工程：二、工程地点：三、承包方式：包工不包料：包工期进度、包施工质量、包安全生产。
四、承包内容：五、承包价格：按工程建筑面积每平方元。
六、工期要求：1.以项目安排总工期为准;组织相应的施工力量和可行的施工方法。
2.在施工中如果跟不上安排的进度施工，每延迟一天罚款人民币300元，如果一周还跟不上，甲方终止合同，损失概由乙方自行负责。
七、付款方式：八、施工质量标准及有关事项：本工程质量为优质及安全文明样板工程，对安装项目施工要求较严格，在施工过程中严格按施工方案及规范要求施工，认真熟悉图纸，编制各项目安装方案报请项目审批，采用油漆编号以便安装，如未经审批、擅自安装，每发现一次罚款100元。
工程用安装材料不能随意锯断，禁止长料短用、大材小用，否则每发现一次罚款100元，每天下班前必须将所有安装材料进行整理，每次安装前要进行一次彻底清查，保证安装材料合理安装到位。
剩余材料交由工地材料保管室妥善保管。
九、安全生产事项：1、乙方应按甲方的要求，对全部施工人员进行安全生产知识教育“材料另发”，并严格按有关安全生产规定进行施工。
2、乙方根据甲方的要求确保施工班组的人数和施工人员素质，若中途发现乙方人员素质不符合要求，甲方有权提出更换素质差的劳力以及更换整个队伍。
3、乙方在施工中必须做到安全生产，认真学习并严格执行安全操作规章、规程、制度和应知事项，服从项目部管理人员或安全员的指导与纠违，经常对施工人员进行安全生产教育，并有专人负责安全管理，各分项工程施工前必须作安全生产教育，并有专人负责安全管理，各分项工程施工前必须作安全及质量的具体技术交底。
电气穿线分包合同模板
电气穿线分包合同模板合同编号：________甲方（业主）：________乙方（承包方）：________签订日期：________签订地点：________一、合同双方信息甲方（业主）信息：包括公司名称、法定代表人、联系方式、地址等。
乙方（承包方）信息：包括公司名称、法定代表人、资质等级、联系方式、地址等。
二、工程概况详细描述工程项目的名称、地点、规模、范围及主要工作内容。
包括但不限于电气穿线的起止点、线路走向、电缆类型、敷设方式等。
三、合同价格明确合同总价、计价方式、支付条件及支付时间。
如按实际完成工作量结算或固定总价合同，需详细说明。
四、工期要求规定工程的开工日期、竣工日期以及关键节点的时间要求。
同时，应当对可能影响工期的因素进行说明，并约定相应的处理办法。
五、质量标准依据国家及行业相关标准，明确电气穿线的质量要求，包括但不限于材料标准、施工工艺、验收标准等。
六、安全生产强调安全生产的重要性，明确双方在安全生产中的责任和义务。
包括安全教育培训、事故预防措施、应急预案等。
七、违约责任明确违约的定义、违约责任的承担方式及违约金的计算方法。
对于严重违约行为，应当明确解除合同的条件和后果。
八、争议解决约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
同时，应当明确争议解决的地点和适用的法律。
九、其他条款根据具体情况，可以增加特殊条款，如保密协议、知识产权归属、合同变更和终止条件等。
十、附件包括工程图纸、技术规范、材料清单等相关文件，作为合同不可分割的一部分。
十一、签字盖章甲乙双方代表签字，加盖公章或合同专用章，表明双方对合同内容的认可和承诺。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
合同自双方代表签字盖章之日起生效。
电工零活分包合同范本
电工零活分包合同范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方因业务需要，拟将部分电工零活工作分包给乙方进行，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在电工零活分包项目中的权利、义务和责任，确保项目的顺利进行。
第二条项目内容1. 乙方按照甲方的要求，完成以下电工零活工作：- 项目名称：_______________________- 项目地点：_______________________- 工作内容：_______________________2. 乙方应保证所提供的服务符合国家相关法律法规及行业标准。
第三条合同期限本合同自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
第四条双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 甲方有权对乙方的工作进度和质量进行监督和检查。
- 甲方应按合同约定支付乙方相应的报酬。
- 甲方应提供乙方完成工作所需的必要条件和信息。
2. 乙方权利与义务：- 乙方有权按照合同约定获得报酬。
- 乙方应按照甲方的要求和行业标准完成电工零活工作。
- 乙方应对其工作人员进行管理和培训，确保工作安全。
第五条报酬及支付方式1. 报酬总额为：__________元（大写：__________）。
2. 支付方式：甲方应在合同签订后_____日内支付乙方定金__________元，余款在乙方完成工作并通过甲方验收后_____日内一次性支付。
第六条违约责任1. 如甲方未按合同约定支付报酬，应按未支付金额的_____%向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按合同约定完成工作，应按未完成工作部分报酬的_____%向甲方支付违约金。
第七条合同变更与解除合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
如需变更或解除，应提前_____日书面通知对方，并达成书面协议。
电工承包合同范本(精选16篇)
电工承包合同范本（精选16篇）电工承包合同范本篇1发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议：一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：四、工期：开工日期：年月日竣工日期：年月日工期：天五、合同价款：本工程采用方式计价。
室外工程另外计算。
合同总价款为。
六、双方责任：1、甲方责任：⑴负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。
⑵负责向乙方提供施工图一式_____份。
⑶ 及时供应合同规定的材料(包工不包材料时)。
(4)提供临时宿舍给乙方，水，电及一切费用(5)及时办理工程结算。
2 、乙方责任：⑴严格按施工规范要求及国家质量标准施工。
⑵必须按图纸施工。
⑶应保证工期要求，确保工程如期完成。
七、材料供应：1、主材：由甲方负责提供。
2、辅材：由甲方负责提供。
八、材料消耗：工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之计算，废料归方。
九、施工与验收：1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。
2、工程完工时组织相关部门验收。
十、结算方式：工程款支付，每月按进度实际工程量支付百分之八十五，工程完工自检能达到验收要求支付百分之十，余款待该工程竣工验收合格后十天内支付总工程款，(含已付工程款在内)，甲方以现金方式支付乙方，不包含任何发票及一切费用。
十一、其它：1、本协议一式份，正本份，副本份。
2、本协议自双方盖章签字之日起生效。
3、本协议待工程款付清以后自行终止。
十二、补充条款：1、图纸变更应该在乙方施工前，提供正式变更通知单，如果乙方按原图纸施工后，甲方要求更改，一切费用应由甲方承担，如乙方没有达到技术要求，要无偿反工，如因材料质量问题，乙方不负责。
2、附加工程(临时工程)甲方应以每工日__元工资即时支付给乙方，不能与承包工程款项一起支付。
电工外包合同范本
电工外包合同范本甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________鉴于甲方因业务需要，需将电工工作外包给乙方，为确保双方权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，具体条款如下：一、合同背景1.1 甲方：指委托乙方进行电工外包业务的单位，负责提供电工工作所需的场地、设备、材料等。
1.2 乙方：指接受甲方委托，负责完成电工外包业务的单位，具备相应的电工资质和技能。
1.3 电工外包：指甲方将电工工作整体委托给乙方，由乙方按照甲方要求完成相关电工工作。
二、合同期限2.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。
2.2 合同期满后，如双方同意续约，应签订书面续约合同。
三、工作内容（1）电气设备安装、调试、维修及保养；（2）电气线路设计、敷设、接线；（3）电气设备故障排查及处理；（4）甲方委托的其他电工工作。
3.2 乙方应确保所完成的电工工作符合国家相关法律法规、行业标准及甲方的要求。
四、费用及支付4.1 甲方支付给乙方的电工外包费用为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
4.2 甲方应在合同生效后____个工作日内，向乙方支付合同约定的电工外包费用。
4.3 乙方在完成合同约定的电工工作后，甲方应在验收合格后____个工作日内，向乙方支付剩余的电工外包费用。
五、质量保证5.1 乙方应保证所完成的电工工作质量，确保电气设备安全、可靠、稳定运行。
5.2 乙方应按照甲方的要求，提供相应的质量保证措施，包括但不限于：（1）对乙方完成的电工工作提供____个月的质保期；（2）在质保期内，如因乙方原因导致电工工作出现问题，乙方应免费进行维修或更换；（3）质保期结束后，乙方应提供有偿的维修服务。
六、安全生产6.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保电工工作的安全。
6.2 乙方应定期对电工人员进行安全培训，提高其安全意识。
6.3 乙方应建立健全安全生产责任制，对电工工作中发生的安全事故承担相应责任。
电工维修外包合同范本
电工维修外包合同范本甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将其电气设备维修业务外包给乙方，经友好协商，达成以下协议：一、合同范围1.1 乙方负责甲方电气设备的定期维修、保养及故障抢修工作。
1.2 甲方提供的电气设备包括但不限于：__________（具体设备名称、型号、数量等）。
1.3 乙方应根据甲方的要求，提供相应的维修、保养服务，并确保设备的正常运行。
二、合同期限2.1 本合同自双方签订之日起生效，有效期为____年，即自____年__月__日至____年__月__日。
2.2 若合同到期后，双方均未提出终止或修改合同，则本合同自动续约____年。
三、服务内容3.1 乙方应按照甲方的要求，对电气设备进行定期维修、保养，确保设备的正常运行。
3.2 乙方应在接到甲方故障报修后，及时响应并提供维修服务。
3.3 乙方应提供设备的维修记录，以便甲方了解设备的运行状况。
3.4 乙方应根据甲方需求，提供设备升级、改造方案，并协助甲方实施。
四、服务费用4.1 乙方按照甲方提供的电气设备数量、维修保养内容以及市场行情，计算出相应的服务费用。
4.2 双方确认服务费用后，甲方应按照乙方提供的收费标准支付服务费用。
4.3 乙方应提供正规发票，甲方按照约定时间支付服务费用。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。
5.2 乙方未按照约定时间提供维修服务，甲方有权要求乙方支付违约金。
5.3 甲方未按照约定时间支付服务费用，乙方有权拒绝提供维修服务。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
6.2 若协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
最简单分包电工合同范本
最简单分包电工合同范本甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方需要进行__________（项目名称）的电气工程施工，乙方愿意接受甲方的委托，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下合同条款：一、工程内容乙方负责甲方指定项目的电气工程，包括但不限于电缆敷设、照明安装、开关插座安装、配电箱（柜）安装、接地及防雷系统施工等。
二、工程质量乙方必须按照国家有关电气安装工程的标准和规范进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
三、工期要求乙方应于____年____月____日前完成全部电气工程，并确保工程进度与总承包商的其他施工进度相协调。
四、合同价款本工程总价为人民币____元。
甲方应在合同签订后____天内支付乙方____%的预付款，余款在工程竣工验收合格后____天内结清。
五、材料供应所有电气工程所需的材料由甲方负责采购，并保证材料的质量和符合相关标准。
乙方负责材料的现场管理和使用。
六、安全生产乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，严格执行安全操作规程，确保施工现场的安全。
如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应的责任。
七、违约责任如一方违反合同约定，应向守约方支付违约金，并赔偿因违约造成的损失。
具体违约金数额及损失赔偿办法由双方协商确定。
八、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他事项本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
十、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清全部款项后终止。
甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________签订日期：____年____月____日。
电气工程施工分包合同
电气工程施工分包合同合同简介此合同为电气工程施工分包合同，由一方为乙方承包商，另一方为甲方建设单位。
合同的签订依据是国家有关法律、法规和规章制度，具有合法、有效的法律效力。
合同背景甲方为某公司，计划进行一项电气工程，包括电力配电系统、照明系统、通信系统、安防系统等，需要寻找一家专业的承包商来完成该工程。
经过严格的比选和评估，最终选择了乙方作为本项目的电气工程施工承包商。
项目范围1. 项目名称本项目名称为某公司电气工程施工项目。
2. 工程内容本工程包括以下内容：•供电系统：接入电网、配电开关柜、配电箱、低压照明系统、低压插座系统、低压动力配电系统、电气线路等。
•照明系统：应急照明系统、普通照明系统、景观照明系统等。
•通信系统：电话系统、网络系统、广播系统、监控系统等。
•安防系统：门禁系统、防盗报警系统、监控系统等。
3. 工程要求•具有相关电气工程施工承包经验。
•遵守施工规范、施工安全标准和劳动保护法规。
•施工工期须按照合同规定完成。
•施工现场应保持整洁有序，防止污染和环境破坏。
•完成验收要求且符合相关标准。
合同约定1. 合同价款本合同总价款为人民币()元整，其中包括材料费、人工费、管理费、税费、保险费等，乙方承担全部费用。
2. 付款方式甲方按以下方式向乙方支付合同价款：•合同签订后，乙方收到30%的款项；•电气工程安装及调试至50%时，乙方收到30%的款项；•设备调试合格，已实现工程验收时，乙方收到剩余款项。
3. 工程保修期合同实施完工后，有序期为个月，保修期为年。
在此期间，乙方负责修理保养，以确保本工程质量和功能的完好，并保持良好的运行状态。
4. 违约责任如果甲方或乙方未能履行本合同规定的任何义务，则应根据实际损失承担违约责任。
根据违约责任约定，一方因违约而给对方造成的损失，对方有权要求违约方赔偿。
5. 其他约定本合同项下的一切诉讼均应提交至合同签订地有管辖权的人民法院处理。
本合同未尽事宜，应根据有关法律、法规或双方签署的补充协议进行处理。
标准版水电分包合同格式大全
标准版水电分包合同格式大全在水电工程建设过程中，分包管理是水电建设工程中的重要内容之一，对于水电分包合同你了解多少呢?以下是小编为大家整理的标准版水电分包合同格式，供大家参考学习。
水电分包合同1工程承包人：________________________(简称甲方)劳务分包人：_________________________(简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚信信用的原则，甲乙双方就工程施工劳务分包事一、项协商达成一致，订立本合同。
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：线管预埋、水管预埋、上下水、排水、管井走道架桥、电箱电柜、防雷、公共部分按施工图纸装灯和应急照明、水箱设备、冷凝水、主楼5层至9层线全穿到位，其他只到配电箱、通风设备安装、消防系统等所有工程的水电安装。
以上部分按建筑面计算，每平方米单价为。
二、工程结算工人进场第一个月生活费由班组负责，第二个月以后每月1日、15日两次￥元/人作为生活费;工程完工付至工程造价;工程竣工，经甲乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务酬劳;中途退出不结算尾款，并承担因中途退场所造成的一切经济损失。
三、质量标准1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定合格等级;2、标准规范除本工程总合同另有约定外，本合同使用标准规范如下：(1) 施工期间每天的现场清理工作及阶段性场容整理;(2) 合理使用材料，杜绝浪费;(3) 各种机械应由熟悉机械构造、性能和操作方法的人员按规程操作且定机定人，操作前须检查机械有无异常;(4) 在施工过程中如出现质量事故，经查明为人为造成时，由该责任人承担所造成的经济损失;(5) 甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时，将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的5%;四、施工验收及工程的确认1.乙方应确保所完成施工的质量，符合本合同的质量标准;2.在施工完毕后，乙方应通知甲方验收，双方对工程量进行确认。
电工点工包工合同范本
电工点工包工合同范本甲方（发包方）：__________地址：__________联系方式：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系方式：__________一、工作内容1. 乙方负责按照甲方的要求进行电工点工或包工工作，包括但不限于电气设备安装、线路铺设、故障维修等。
2. 具体工作任务和要求由甲方在施工前向乙方明确。
二、工作期限本合同约定的工作期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、价款及支付方式1. 点工计价：乙方每工日的报酬为____元人民币。
2. 包工计价：双方协商确定包工总价为____元人民币。
3. 支付方式：甲方应在乙方完成工作并经甲方验收合格后的____天内，按照约定的计价方式向乙方支付相应款项。
四、双方的权利和义务1. 甲方应提供必要的工作条件和技术指导。
2. 乙方应具备相应的电工资质和技能，严格按照安全操作规程进行工作。
3. 乙方应保证工作质量，如因乙方原因导致工作出现质量问题，乙方应负责无偿返工修复。
4. 乙方应遵守甲方的现场管理规定，确保工作安全，如发生安全事故，由乙方承担全部责任。
五、违约责任1. 若甲方未按照约定支付价款，每逾期一日，应按照未支付金额的__%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按照合同要求完成工作或违反工作安全规定，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
六、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________签订日期：____年__月__日乙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________签订日期：____年__月__日。
电工工程分包方案范本大全
电工工程分包方案范本大全一、项目概况1.1 项目名称：某某工程电气工程分包1.2 项目地点：某某省某某市1.3 项目内容：本项目是某某工程的电气工程分包，包括某某方面的电气设备安装、调试和验收工作。
1.4 项目规模：本项目涉及的电气设备数量较大，包括某某设备、某某设备等，涉及的面积约为某某平方米。
二、项目要求2.1 项目要求：电气工程分包方案应符合某某标准和规范，保证工程质量，提高工程进度。
2.2 资质要求：参与本项目的电气工程承包商应具有某某资质，并有丰富的电气工程施工经验。
2.3 施工安全：电气工程施工应符合国家相关安全规定，保证施工过程安全。
三、分包内容3.1 分包范围：本分包项目需要承包商完成以下工作：3.1.1 电气设备安装：对某某设备、某某设备等进行安装、调试和验收工作。
3.1.2 照明工程：对工程现场的照明设备进行安装和调试。
3.1.3 消防设备：对工程现场的消防设备进行安装和调试。
3.2 分包规模：本分包项目共涉及某某项工作，预计工作期限为某某个工作日。
四、分包合同4.1 合同签订：合同签订前，承包商需提供齐全的证件和资质证明，并与业主进行合同谈判。
4.2 分包费用：本分包项目的费用为某某万元，包括设备费用、人工费用和材料费用。
4.3 进度计划：承包商需按照分包合同中约定的工期完成工程，否则将承担相应的违约责任。
五、施工方案5.1 施工组织：承包商需制定详细的施工组织方案，包括施工人员配置、施工进度安排等。
5.2 质量控制：承包商应制定质量控制方案，负责对施工现场的质量进行跟踪和检查。
5.3 安全措施：承包商应制定安全施工方案，做好施工现场的安全保障工作，并定期进行安全教育培训。
六、施工流程6.1 工程准备：承包商应提前做好所需材料的采购和施工人员的培训工作，保证施工进度。
6.2 施工进度：承包商需按照分包合同中约定的工期进行施工，保证工程顺利进行。
6.3 施工验收：承包商需按照国家相关标准和规范完成施工验收工作，确保电气设备安装、调试和验收合格。
电工承包合同协议书范本(3篇)
第1篇甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）鉴于甲方需要进行电气设备的安装、维修、改造等工程，乙方具备相应的资质和能力，愿意为甲方提供电工服务。
双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______电气安装/维修/改造工程1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：包括但不限于电气线路的安装、维修、改造、调试及验收等。
1.4 工程规模：_______（具体描述工程范围和规模）1.5 工程工期：_______（具体起止日期）二、合同双方的权利和义务2.1 甲方权利和义务：（1）提供必要的施工图纸、技术资料和施工场地。
（2）按合同约定支付工程款。
（3）监督工程质量，确保工程安全、环保。
（4）对乙方施工过程中的合理化建议给予采纳。
（5）按合同约定的时间和质量要求完成工程。
2.2 乙方权利和义务：（1）按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工场地进行施工。
（2）确保工程质量，符合国家相关标准和规范。
（3）在施工过程中，遵守安全生产和环保法规。
（4）按时完成工程，确保工程质量合格。
（5）对施工过程中发生的意外情况，及时通知甲方并采取相应措施。
三、工程款支付3.1 工程款支付方式：_______（如分期付款、按进度付款等）3.2 付款比例：_______（如首付比例、进度款比例等）3.3 付款时间：_______（如每月支付一次、每完成一定比例支付一次等）四、工程质量与验收4.1 工程质量：乙方施工的工程质量必须符合国家有关标准和规范，确保安全、可靠、环保。
4.2 验收标准：按照国家相关标准和规范进行验收。
4.3 验收时间：工程完工后，双方应在_______日内进行验收。
4.4 验收不合格的处理：如验收不合格，乙方应在_______日内整改，直至合格。
五、违约责任5.1 甲方违约责任：（1）未按时支付工程款的，应向乙方支付_______%的违约金。
电工承包劳务合同范本
电工承包劳务合同范本甲方（发包方）：姓名：______________________地址：______________________联系电话：______________________乙方（承包方）：姓名：______________________地址：______________________联系电话：______________________一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：甲方将其位于上述地点的[具体工程内容，如电气设备安装、线路铺设、维修保养等]电工劳务工作承包给乙方。
二、承包方式及范围1. 乙方以包工包料的方式承担本合同约定的电工劳务工作。
2. 承包范围包括但不限于：根据甲方提供的图纸和要求，进行电气设备的安装、调试和验收工作；负责电气线路的铺设、连接和维护工作；对电气系统进行日常巡检和故障排除，确保电气设备的正常运行；按照相关规定和标准，进行电气安全检查和整改工作；完成甲方交办的其他与电工劳务相关的工作任务。
三、工期要求1. 本工程的工期为______天，自合同签订之日起计算。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素，导致工期延误的，双方应协商解决。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家和地方相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交书面验收申请，甲方应在______个工作日内组织验收。
3. 验收合格后，双方应签署工程验收报告；如验收不合格，乙方应在规定的时间内进行整改，直至验收合格。
五、工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币______元（大写______元整），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
2. 甲方应在合同签订后______个工作日内，向乙方支付工程价款的______%作为预付款；工程进度达到______%时，甲方应支付工程价款的______%；工程竣工验收合格后，甲方应支付工程价款的______%；剩余工程价款的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方应一次性无息支付给乙方。
电气分包合同
电气分包合同合同范本专家。
合同标题，电气分包合同。
第一部分，合同背景。
本电气分包合同（以下简称“本合同”）由甲方（委托方）和乙方（承包方）双方自愿签订，遵循平等自愿、互利互惠的原则，经友好协商达成，旨在明确双方权利义务，规范双方合作关系，保证工程顺利进行。
第二部分，合同内容。
1. 项目描述，甲方委托乙方进行电气分包工程，具体包括（工程描述）。
2. 工程期限，本合同工程期限为（具体期限），工期届满后，乙方应完成工程交付。
3. 合同价款，甲方应向乙方支付的合同价款为（具体金额），支付方式为（具体支付方式）。
4. 质量要求，乙方应按照相关标准和规范，保证工程质量符合要求。
5. 安全保障，乙方应严格遵守安全生产规定，确保工程施工过程中的安全。
6. 变更和索赔，如需变更工程内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
对于工程变更或索赔，乙方应提供合理的索赔要求和证明材料。
7. 违约责任，任何一方违反本合同规定的，应承担相应的违约责任。
第三部分，其他条款。
1. 保密条款，双方应对因合作关系获得的商业机密和技术资料予以保密。
2. 法律适用，本合同适用（具体法律法规），对于因合同履行发生的争议，应提交仲裁解决。
3. 其他约定，（其他双方约定事项）。
第四部分，合同生效。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章），__________ 乙方（盖章），__________。
签订日期，__________签订日期，__________。
合同范本专家。
以上是电气分包合同的一个范本，根据具体情况，您可以根据需要进行调整和修改。
如有任何疑问或需要进一步咨询，请随时与我联系。
祝您工作顺利！。
电工合同分包协议书样本
电工合同分包协议书样本甲方（业主）：________乙方（分包方）：________鉴于甲方需要进行________项目（以下简称“项目”）的电气工程，乙方具有相应的资质和能力完成该电气工程，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程内容与范围1. 乙方负责项目内的电气工程设计、材料供应、施工及验收等全部工作。
2. 工程内容包括但不限于室内外线路铺设、配电箱安装、照明系统、动力系统、防雷接地等。
3. 具体工程量和施工要求详见附件《工程量清单》和《技术规范》。
二、工程质量1. 乙方必须按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方共同参与验收，由专业机构出具验收报告。
三、工期要求1. 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力或甲方要求变更工程内容，双方应协商确定新的工期。
四、合同价款与支付方式1. 合同总价为人民币____元。
2. 付款方式：- 预付款：合同签订后7日内，甲方支付合同总额的30%。
- 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例双方另行商定。
- 尾款：工程验收合格后，甲方支付剩余款项。
五、违约责任1. 如乙方未能按约定时间完成工程，应按每日未完工程价款的千分之五向甲方支付违约金。
2. 如甲方未按约定时间支付工程款，应按逾期金额的千分之一向乙方支付违约金。
六、争议解决双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：________ 乙方（盖章）：________授权代表签字：________ 授权代表签字：________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
经典电工劳务承包合同范本(2024版)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX经典电工劳务承包合同范本(2024版)本合同目录一览1. 劳务承包范围与内容1.1 承包范围1.2 承包内容2. 劳务费用2.1 费用计算2.2 费用支付3. 工期与质量3.1 工期要求3.2 质量标准4. 劳务人员与管理4.1 劳务人员配备4.2 劳务人员管理5. 安全生产与保险5.1 安全生产措施5.2 保险责任6. 合同的履行与变更6.1 履行期限6.2 履行地点6.3 合同变更7. 违约责任7.1 承包方违约7.2 发包方违约8. 争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 诉讼解决9. 保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限10. 合同的生效、终止与解除10.1 合同生效10.2 合同终止10.3 合同解除11. 其他条款11.1 合同的转让11.2 合同的附件12. 签字盖章12.1 承包方签字盖章12.2 发包方签字盖章13. 合同日期13.1 签订日期13.2 生效日期14. 附件14.1 工程图纸14.2 技术要求14.3 相关法律法规第一部分：合同如下：第一条劳务承包范围与内容1.1 承包范围承包方同意按照发包方提供的工程图纸、技术要求及相关法律法规，承担该电工工程的施工任务。
1.2 承包内容（1）电线电缆的敷设；（2）配电箱、开关箱的安装与调试；（3）照明系统的设计与安装；（4）接地系统的设计与施工；（5）其他与电工工程相关的施工任务。
第二条劳务费用2.1 费用计算（1）按照工程量清单计算；（2）按照实际施工天数计算；（3）按照完成的工作量计算。
2.2 费用支付发包方应在每月末按照实际完成的工程量支付劳务费用。
支付方式为转账支付，账户信息由双方协商确定。
第三条工期与质量3.1 工期要求承包方应按照发包方提供的施工时间表完成工程。
如有特殊情况导致无法按时完成，承包方应提前通知发包方，并商讨延期事宜。
电工外包合同范本
电工外包合同范本甲方（发包方）：_____________________法定代表人：_____________________地址：_____________________联系方式：_____________________乙方（承包方）：_____________________法定代表人：_____________________地址：_____________________联系方式：_____________________鉴于甲方需要将其部分电工工作进行外包，乙方具有相关资质和经验，愿意承担相关工作，双方经友好协商，达成如下协议：一、服务内容1. 乙方应按照甲方的要求，提供合格的电工人员，完成甲方的电气安装、维修、保养等工作。
2. 服务地点：_____________________3. 服务期限：自______年____月____日起至______年____月____日止。
二、服务费用及支付方式1. 服务费用：根据乙方提供的电工人员数量和工作时间，双方协商确定服务费用为每月人民币______元整（大写：_____________________元整）。
2. 支付方式：甲方应在每月的______日前，向乙方支付当月的服务费用。
3. 发票：乙方应在收到服务费用后的______个工作日内，向甲方提供合法有效的发票。
三、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务甲方有权对乙方的服务质量进行监督和检查。
甲方应按照合同约定向乙方支付服务费用。
甲方应为乙方提供必要的工作条件和支持。
2. 乙方的权利和义务乙方有权按照合同约定收取服务费用。
乙方应按照甲方的要求，提供合格的电工人员，完成甲方的电气安装、维修、保养等工作。
乙方应遵守甲方的安全管理制度，确保工作安全。
乙方应为其提供的电工人员购买必要的保险，确保人员安全。
四、服务质量保证1. 乙方应保证其提供的电工人员具备相应的资质和技能，能够胜任工作任务。
电工劳务合同范本(精选5篇)
电工劳务合同范本（精选5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!电工劳务合同范本（精选5篇）水电气人员要严格执行电气操作规程,严禁违规操作,预防线路事故和人身意外,对供电设备和供水设备进行及时维护,保证供水和供电的正常运行。
水电安装工程劳务分包合同(范本)
水电安装工程劳务分包合同发包方：（以下简称甲方）承包方： (以下简称乙方）鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则,经认真协商订立本合同，双方严格执行。
一、工程项目概况工程名称：工程地址：二、承包范围完成本工程＃、＃塔楼及其地下室的给排水、强电、弱电工程、设计图纸变更修改项目、甲方安排其它零星安装工程，具体详见图纸及与业主签订的《施工总承包合同》所述相关水电工作内容。
三、承包方式3.1承包方式：本工程在承包范围内以包工包机械、不包材料（但包耗材）、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。
3.2各项工程内容包括但不限于：一）建筑电气1、住宅及商业供电a.住宅用电从电表箱（不含此箱）出线至以后各用电点。
低压柜（不含此柜）的梯间公共用电表后的出线至以后各用电点（含梯间照明)b.商业公用电从低压柜出线至以后各用电点。
2.设备供电a.消防(风机、水泵、防火卷帘等）、通风设备：双回路电源箱(含此箱)至低压配电柜（不含此柜)的出线。
b。
电梯：电表箱下桩（含双电源切换箱）至电梯机房，电梯电源箱（含此箱）。
3.发电机配电发电机低压配电柜（不含此柜）前端电缆出线至双电源切换箱（含此箱）.4.电气安装a.±0.00及以下（不含户内地下室、户内半地下室）的开关、插座、面板、灯具（含消防应急灯、出口指示灯）、配电箱、电线、管线等的安装.b。
设备房（电梯机房、水泵房等）内部通风、排风、开关、插座、灯具、面板.5。
甲方独立分包项目a.各栋各户电表箱以前部分、各梯公共照明箱以前部分。
b.电表箱；±0.00以上(不含设备房）、户内半地下室、户内地下室的开关、插座、面板、灯具.c。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
单项工程承包合同（电工班）
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
楼的所有水电工分项工程承包给乙方施工，为维护双方的利益，保证工程的顺利进行，依据《中华人民共和国合同法》以及《建筑工程质量管理相关条例》，甲、乙双方在平等互利的基础上达成如下协议：
第一章：专用条款
第一条：分包项目内容
1．本工程所有水、电的工作内容。
及时提供材料计划。
2. 负责现场所有临时水电安装、维修，排除小型机械故障。
3. 负责各工种的机械及临时用电的安装、拆卸。
4. 按照图纸及变更、规范、强条规定进行操作。
5. 加班必须有电工值班，确保现场不断电.配合安全员做好各种报验准备。
第二条：施工要求
1. 现场清理，楼层清理。
2. 负责材料按指定位置归堆，保持现场材料堆放整齐。
3. 应节约原材料，杜绝材料浪费。
4．要积极配合甲方做好每道工序的验收工作，力求一次性通过，如验收通不过，及时返工。
否则甲方将追究由此造成的工期拖延责任。
验收费用由乙方承担。
5. 雨具，劳动保护用品自备，不得影响雨季及安全施工。
第三条：工程质量标准
力创武汉市优良（黄鹤杯）工程，文明样板工地，乙方施工必须达到建筑规范标准，否则按合同价的80％结算。
第四条：劳务费及支付办法
按建筑面积计算，承包单价为元/m2，主体封顶后付总造价的％，余款到竣
工结算后一次付清，如果中途退场，按所做的工作量按上述单价的％结算付给乙方。
工程完工或者春节乙方应该确保工人有序退场。
不得以各种方式讨要工钱。
否则甲方有权要求乙方解除合同关系，拒付工程款，不退还履约保证金，并且按恶意欠薪罪交由法律机关处理
第二章：通用条款
第一条：进场人员
1．乙方进入施工现场人员要有身份证明，向甲方提供进场人员花名册，花名册中应有姓名、性别、身份证号码、出生年月、常住地址、联系方式等内容。
2．乙方进场人员不得少于人/天，如乙方减少人员须经过甲方同意，否则甲方有权采取必要措施。
3．乙方或其指定全权委托人（）必须常驻工地指挥施工，配合甲方把好工程质量关、进度关、安全关。
不论任何原因，乙方或其指定全权委托人有事外出都必须经甲方工地负责人批准后方可离开，时间不得超过4小时，否则甲方有权按离场时间元/小时罚款（从乙方的劳务承包费中扣，以下罚款均按此办理）。
4，乙方负责提供：劳务分包资质证书，营业执照，上岗证，特种工作业证，劳务分包备案证。
第二条：工地管理
1．乙方人员必须遵纪守法，服从建设方、监理方及甲方的管理，严格遵守工地规章制度。
如发生打架滋事行为，处以元/次的罚款，情节严重的交当地派出所处理。
2．乙方人员应爱护工地财产，不得有偷盗行为，工人外出必须经甲方人员检查所带物品后方能离开，如发现偷盗行为罚款元/次，情节严重的交当地派出所。
3．讲文明，施工现场必须每天按照文明施工要求进行清理，如通不过行业主管部门的文明施工现场检查，罚款元/次。
生活区应每天打扫干净，收拾整洁，不得随地大小便，不得乱扔乱倒垃圾，如有违反，情节严重的，罚款元/次。
4．乙方施工任务由甲方分配，密切配合其他工种，不得对其他工种造成施工障碍，如造成其他工种的施工延误，甲方将根据其他工种的损失追究乙方的经济责任。
5．乙方应按时参加甲方组织的各种会议，并落实好会议精神。
第三条：施工安全
1. 乙方配备1-2名以上兼职安全员上报甲方并参加培训，严格执行安全规范及安全交底。
2．乙方人员在施工中应遵守工程建设安全生产管理规定，牢固树立安全第一的原则，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施（乙方自备符合要求的安全帽、安全带），消除事故隐患。
3. 严禁设备带病作业。
发现安全隐患及时停止操作并报甲方安全员或项目部处理。
如因不听指挥，野蛮施工所造成的一切后果由乙方负责。
4．非他方原因发生的一切安全责任事故均由乙方承担，不得与甲方发生纠葛，甲方只作人道主义慰问。
5.注意安全用电。
未经甲方同意，乙方人员不得随意接电，否则罚款元/次。
第四条：工程质量
乙方所分包的工程质量须达到优良标准。
乙方应保证工程质量，如造成质量事故由乙方承担材料费及返工费用并负责返工达到验收标准。
如造成工期延误，还将追究乙方的经济责任。
第五条：工程工期
1．本工程乙方分包项目的工期为个有效工作日，乙方应保证工程工期并力争提前完成。
非天气原因及他方因素影响，工期每拖延一天罚款元。
天气原因及他方因素影响的工日，双方办理签证，未签证的延期工日无效。
具体开工日期以甲方书面通知为准。
2．无论何种原因乙方未完成工程量而中途要求退场，作违反合同处理，甲方不予结帐。
如乙方人员技术素质差、自备材料跟不上造成分段工期与计划工期相差超过天，甲方有权责令乙方退场，乙方同意甲方按所完成工程量的 %结帐。
乙方不能拒不退场而无理纠缠，否则甲方将追究乙方法律和经济责任。
3．工程开工前，甲乙双方根据建设方的工期要求制定施工进度计划并办理签字手续，其效力等同于本合同。
4．服从大局，无条件参加甲方组织的突击性工程任务，乙方不得讨价还价。
5．工期紧张时，乙方应自觉安排加班。
第六条：质量保修
1．本分包工程质量保修期为与总包方保修合同保修期同步。
2．保修金为劳务费总额的 %，无质量问题，保修期满后30日内全额返还。
第七条：其它事项
1．乙方签订合同时必须交纳元信誉保证金，工程竣工验收后全额退还。
进场时间由甲方通知，在规定时间未进场合同作废，乙方的信誉保证金不退。
2．本合同未尽事宜按国家现行法律法规及建筑行业规范执行。
3．甲乙双方发生争议应协商解决，协商不成的，向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4．此合同一式两份，甲方、乙方各执一份，属自愿签订，签字生效。
5．本合同在区签定。
签证：
甲方：乙方：
年月日。