建设工程合同纠纷二审答辩状
民事二审答辩状(胡某s姚某建设施工合同纠纷)(范本文)
民事二审答辩状(胡某s姚某建设施工合同纠纷)引言尊敬的法院领导、审判员：我是原告姚某，首先感谢法院给予我们这次进行二审答辩的机会。
我在此答辩状中，将针对原告胡某的诉讼请求提出答辩意见，希望法院能够公正、客观地审理此案。
背景介绍1.姚某与胡某于年签订了建设施工合同，合同明确约定双方的权利和义务；2.按照合同约定，姚某按时完成了工程，并向胡某交付了施工成果；3.然而胡某却提出合同违约的指控，并要求返还一部分工程款。
答辩意见1. 施工合同的履行根据合同约定，姚某按照合同规定的时间节点完成了工程施工，且按时提交了施工成果。
胡某在验收过程中未提出异议，且在验收后一段时间内未提出合同履行问题，可见姚某按合同约定履行了自己的义务。
2. 毁损赔偿责任胡某在答辩中提到了工程质量问题，称姚某在施工过程中造成工程局部毁损，需承担相应赔偿责任。
但事实并非如此，工程质量问题主要是由于胡某在工程验收后长时间未进行维护，导致部分设备损坏。
姚某在工程交付后已履行义务，工程损坏应由胡某自行负责，并不能将责任推给姚某。
3. 工程款支付胡某在答辩中要求返还一部分工程款，声称姚某违反合同约定。
实际上，姚某在按时完成工程后，胡某却未按合同约定时间支付全部工程款。
姚某已履行了合同义务，胡某未按时付款的行为造成了双方合同履行的不对等，因此胡某没有权利要求返还任何工程款。
4. 违约金的合理性胡某在答辩中要求姚某支付违约金，并将该违约金作为其索赔金额的一部分。
然而按照合同约定，违约金仅仅是在姚某不按时完成工程的情况下才需要支付的。
姚某已经按时完成了工程，因此不存在违约的情况，胡某要求支付违约金是没有依据的。
结束语日期：年月日被告：姚某。
建设工程合同二审答辩状
建设工程合同二审答辩状起草一份建设工程合同二审答辩状需要遵循一定的法律格式，并包含关键的法律论点和证据。
以下是一份基本的模板，您可以根据具体案件的情况进行调整和补充：[答辩人名称]建设工程合同二审答辩状答辩人： [答辩人全称]，[答辩人地址]法定代表人： [法定代表人姓名]，[其职务]委托代理人： [律师或代理人姓名]，[律师事务所名称]被答辩人： [被答辩人全称]，[被答辩人地址]案件编号： [案件编号]尊敬的审判长、审判员：答辩人针对被答辩人提起的建设工程合同纠纷案件，经一审法院审理后，现依法向贵院提出二审答辩，具体答辩意见如下：一、案件基本事实[简要陈述案件的基本事实，包括合同的签订、履行情况，纠纷的起因等]二、一审判决的不当之处1. [指出一审判决中存在的问题，如事实认定错误、适用法律错误等]2. [详细说明一审判决的不当之处，并提供相应的证据或法律依据]三、答辩请求1. [明确提出答辩请求，如请求撤销或变更一审判决，请求确认合同有效或无效等]2. [提出具体的法律依据和理由]四、证据清单1. [列出所有支持答辩请求的证据，包括但不限于合同文本、通信记录、支付凭证、工程进度报告等]2. [对于每项证据，说明其来源、形式和所要证明的事实]五、法律依据1. [列出支持答辩请求的相关法律法规，如《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等]2. [引用具体的法律条文，并说明其与本案的关联性]六、附则1. [如果有附件，列出附件清单]2. [声明答辩状的真实性和愿意承担相应的法律责任]七、答辩人签名[答辩人或其法定代表人签名]日期： [提交答辩状的日期]请注意，这只是一个基本的模板，您需要根据实际案件的详细情况来填充和调整内容。
在起草答辩状时，务必确保所有的论点都有充分的证据支持，并且所有的法律引用都是准确无误的。
如果可能，建议咨询专业的法律人士或律师来帮助您准备这份答辩状。
2023实用的建筑合同 建筑工程合同纠纷二审答辩状正规范本(通用版)
实用的建筑合同建筑工程合同纠纷二审答辩状一、案件概述根据《合同法》、《建筑法》以及相关法律法规的规定，我们对于原审法院在建筑工程合同纠纷案件中的判决结果提出二审答辩。
二、案件事实本案是原告方与被告方之间就某建筑工程的合同纠纷而引发的案件。
被告方作为承包商，与原告方签订了建筑工程合同。
根据合同的约定，被告方应当按照合同的要求完成工程，并按时交付。
然而，被告方未能遵守约定，造成工程延期交付。
原告方因此要求被告方承担相应的违约责任。
原审法院在一审判决中对被告方判决赔偿原告方一定的经济损失。
被告方对此不服，提起上诉，要求改判。
三、二审答辩意见1.关于工程延期交付被告方在合同中承诺按时完成工程并交付，但是由于不可抗力因素的干扰，工程受到了延期。
被告方已经尽力采取措施来缩短工期，但是由于一些不可抗力的因素，无法按时完成工程。
2.关于违约责任被告方在合同中成为承包商，并承担相应的责任。
在工程延期的情况下，被告方并未违约。
根据《合同法》的规定，如果合同履行受到不可抗力的影响，被告方应当免除违约责任。
3.关于赔偿金额原审法院判决被告方赔偿一定的经济损失，但是在工程延期的情况下，这个金额过高。
被告方应当根据实际情况承担相应的赔偿责任，但是原审法院的判决结果过于偏向原告方。
四、法律依据1.《合同法》2.《建筑法》根据上述法律法规的规定，被告方在工程延期的情况下应当免除违约责任，并且赔偿金额应当根据实际情况进行调整。
五、答辩请求1.撤销原审法院的判决结果；2.免除被告方的违约责任；3.调整赔偿金额，使其合理合法。
六、陈述人及联系方式被告方代理人：X律师联系方式：方式X，X。
建筑工程合同二审答辩状
答辩状答辩人：XXX建筑工程有限公司，住所地：XX市XX区XX路XX号法定代表人：XXX，职务：董事长被答辩人：XXX，男/女，出生日期：XXXX年XX月XX日，住址：XX市XX区XX路XX号因被答辩人诉答辩人建筑工程合同纠纷一案，答辩人现作出如下答辩：一、关于合同的签订和履行1. 被答辩人诉称答辩人未按照合同约定履行施工义务，这与事实不符。
答辩人与被答辩人于XXXX年XX月XX日签订了《建筑工程施工合同》，合同约定了答辩人承担XXXX项目的施工任务，按照合同约定的时间和质量要求完成工程。
答辩人严格按照合同约定和施工图纸进行施工，已经按照合同约定履行了施工义务。
2. 被答辩人诉称答辩人存在严重施工质量问题，对此答辩人坚决否认。
答辩人在施工过程中，严格遵循相关法律法规和施工标准，确保施工质量。
工程已经验收合格，并且得到了相关监管部门的认可。
被答辩人未能提供证据证明答辩人存在施工质量问题。
二、关于合同的变更和解除1. 被答辩人诉称答辩人在施工过程中未经同意擅自变更合同内容，导致工程造价上涨。
然而，答辩人在施工过程中确实因设计调整等原因进行了合同内容的变更，且已与被答辩人进行了充分的沟通协商，取得了被答辩人的同意。
因此，答辩人的行为并不构成违约。
2. 被答辩人诉称因答辩人违约，有权解除合同。
然而，答辩人并不存在违约行为。
合同的解除需要双方协商一致，或者根据合同约定和法律规定解除。
被答辩人未能提供证据证明答辩人存在违约行为，因此无权单方面解除合同。
三、关于工程款的支付1. 被答辩人诉称答辩人未支付工程款，这与事实不符。
根据《建筑工程施工合同》的约定，工程款的支付按照工程进度和质量验收结果进行。
截至目前，答辩人已按照合同约定支付了工程款，不存在未支付工程款的情况。
2. 被答辩人诉称答辩人应当支付违约金，然而答辩人不存在违约行为，无需支付违约金。
综上，答辩人请求法院依法驳回被答辩人的诉讼请求，并判决答辩人不承担任何违约责任。
2023民事二审答辩状(胡某s姚某建设施工合同纠纷)正规范本(通用版)
民事二审答辩状(胡某s姚某建设施工合同纠纷) 引言尊敬的法院：我是被告胡某，我在此向贵庭提出答辩，就本案中的一些关键问题进行陈述和阐述，并请求法院依法公正地审理本案，维护正义。
一、案件事实的真实性根据原告提出的诉讼请求，我作为被告，要对案件事实的真实性进行争议。
我坚信几点可以证明我的辩护理由。
1. 建设施工合同原告声称我们双方签订了建设施工合同，并且指责我没有履行合同义务。
但我要声明的是，该建设施工合同并不存在。
我从未与原告签订过任何合同，并且也未与其发生过任何形式上的合作关系。
因此，原告所提起的合同纠纷并没有事实根据。
2. 证据不足原告在提交的诉讼材料中并未提供有力的证据证明我的过错。
他们只是基于猜测和不实的指控来诬陷我。
为了能够全面、公正地审理本案，我请法院要求原告提供更充分的证据，以确保案件事实的真实性得到确认。
二、法律依据和辩护理由基于上述事实争议，本答辩状以法律依据和辩护理由为基础，提出观点：1. 无合同关系不存在违约责任根据中国法律相关规定，只有存在合同关系才能涉及违约责任。
但在本案中，原告无法提供任何确凿的证据证明我们双方存在签订建设施工合同的事实。
因此，无合同关系即无违约责任。
2. 法定举证责任依照我国的民事诉讼法规定，在诉讼过程中，原告有证明其主张的责任。
而在此次诉讼中，原告未能有效地履行其举证责任，没有提供足够的证据证明我的过错。
因此，按照法定的举证责任，原告应承担败诉的结果。
3. 公证机构的证据效力原告声称他们所提交的证据经过公证机构公证，因此具有高度的真实性。
但我要指出的是，公证机构的证据仅仅是证明该材料的存在，并不能证明其真实性。
在本案中，原告所提供的证据在实质上并未能够起到证明我过失的作用。
三、请求基于上述事实和法律理由，我在此，请求法院：1.驳回原告的诉讼请求；2.维护公正并依法判决本案；3.要求原告支付本次诉讼中我方的相关费用；4.其他与本案有关的合理请求。
结论尊敬的法官，我希望法院能够听取我的答辩意见，并在审理中对本案进行公正的评判。
工程合同纠纷二审答辩状
工程合同纠纷二审答辩状
---
随着建筑市场的日益繁荣，工程合同纠纷案件也相应增多。
对于一审判决结果不满的当事人，提起二审是维护自身合法权益的重要手段。
如何撰写一份有效的二审答辩状，成为了许多当事人面临的难题。
以下是一份工程合同纠纷二审答辩状的范本，供大家参考。
标题：关于XX项目工程合同纠纷案的二审答辩状
尊敬的法官：
我们是本案上诉人（或被上诉人），针对XX项目工程合同纠纷一审判决结果，我们提出如下答辩意见：
一、事实和理由
1. 合同履行情况：详细叙述合同的签订、履行过程中的关键事实，包括双方的权利义务、合同变更、延期等情况，以及双方的实际履约情况。
2. 违约责任：指出对方违约的具体行为，如工程质量问题、延期交付等，并提供相应的证据支持。
3. 损失计算：对因对方违约导致的损失进行详细的计算，包括直接损失和间接损失，并附上相关证明材料。
4. 一审判决的评价：分析一审判决中存在的问题，如事实认定错误、法律适用不当等，并提出具体的理由和依据。
二、请求事项
根据上述事实和理由，我们请求二审法院：
1. 撤销一审判决；
2. 改判支持我方的全部诉讼请求（或部分诉讼请求）；
3. 判决对方承担本案的诉讼费用。
三、证据清单
列出支持答辩意见的所有证据，包括但不限于合同文本、会议记录、通信往来、第三方鉴定报告等。
四、结论
总结全文，强调我方的诉讼请求和理由的合理性、合法性，请求二审法院依法作出公正的判决。
---。
通用范文(正式版)建筑工程合同纠纷答辩状
建筑工程合同纠纷答辩状一、引言尊敬的法官：我是被告方代表，就本案中涉及的建筑工程合同纠纷一事，特作答辩状，以供法庭审议。
首先，感谢法院给予我们表达意见的机会。
我们坚信，本答辩状能够在一定程度上澄清事实、阐明法理，旨在维护双方权益，达到合理公正的解决纠纷目的。
二、事实背景根据原告的诉状和举证材料，我们了解到事实的共识：1.原告与被告之间存在建筑工程合同关系；2.原告要求被告承担违约责任，并要求返还已支付的工程款。
三、答辩理由在此，我们提出答辩理由：1. 建筑工程合同履行情况被告方始终本着合同约定，按时按质完成了合同中规定的工程内容，并由原告方进行验收。
合同约定中并无明确规定被告应该承担除合同约定范围之外的额外工程责任。
原告方未能提供相关证据证明被告方存在违约行为。
2. 原告方的不当要求原告方在施工过程中提出多次额外新的设计要求，要求被告方承担额外的工作和费用。
然而，在合同约定中，并未规定原告方可以随意增加额外工作和费用的要求。
被告方已经根据合同约定完成了原定的工程内容和设计，没有违约的行为。
3. 原告方未能履行合同义务根据合同约定，双方有责任配合完成工程验收，并支付工程款。
然而，原告方未能按合同约定进行工程验收，并且未按时支付工程款项。
因此，原告方无权要求退还已支付的工程款。
四、法律依据基于事实和答辩理由，我们认为法律依据适用于本案：1.《合同法》第三章第十二条：当事人应当履行合同义务，不得随意违约；2.《建设工程质量管理条例》第十四条：工程施工单位按照施工图纸、设计方案的要求进行工程施工，并按照规定进行质量检验和验收。
五、诉讼请求基于上述理由和法律依据，我们对本案提出如下诉讼请求：1.驳回原告方的诉讼请求，维持原合同约定；2.原告方承担本案的全部诉讼费用。
结语在本答辩状中，我们尽力阐述了被告方的合法合理的观点，并提出了相关的答辩理由和法律依据。
我们请求法庭能够公正、合理地审理本案，确保双方权益的均衡。
建设工程合同纠纷答辩状范例
建设工程合同纠纷答辩状范例一、引言尊敬的法官：我是被告方的代理人，特此代表被告方提出本答辩状，就本案的事实和法律问题向贵庭说明如下：二、案件概述1.我方与原告签订了一份建设工程合同，合同约定由我方负责设计和施工；2.合同约定了工程进度计划和支付方式，并明确规定了双方的权利和义务；3.在履行合同过程中，我方严格按照合同约定进行设计和施工，并始终保持与原告的沟通；4.然而，原告在合同履行过程中存在多次变更设计要求和支付方式的行为，导致了工程延期和争议的产生；5.我方一直本着与原告合作、友好解决纠纷的原则，但原告却选择了起诉一方的方式，故我方不得不做出合法合理的辩护。
三、事实分析1.原告在履行合同过程中存在多次变更设计要求，违反了合同的约定，导致了工程延期和我方额外的施工成本；2.原告未按合同规定支付工程款项，给我方造成了经济损失和资金压力；3.我方在与原告沟通中一直积极配合，提供技术咨询和解决方案，但原告却未予理会，且起诉一方无法提供充分的证据证明我方违反了合同约定；4.合同中关于争议解决的条款明确约定了通过调解或仲裁解决纠纷，原告未尝试解决纠纷的协商方式而直接进行起诉，违反了合同约定的程序。
四、法律依据1.根据《合同法》第四十四条的规定，当事人可以根据对方的违约行为主张权利，或者请求对方履行约定的义务，要求赔偿损失；2.根据《建设工程合同法》第二十六条的规定，工程施工中如遇到原告的变更设计要求，应当及时通知原告，并经双方协商确定相关变更事项；3.根据《建设工程合同法》第四十条的规定，当事人对合同的解释、履行发生争议时，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决；4.根据《建设工程合同法》第五十一条的规定，施工单位无法按照规定支付工程款项的，可以请求与之相应的支付义务人履行支付义务。
五、答辩意见鉴于上述事实和法律依据，我方提出如下答辩意见：1.原告未能充分证明我方违反了合同约定的任何义务或违约行为；2.原告的变更设计要求导致了工程延期和我方额外的施工成本，并且原告未及时支付工程款项，已经给我方造成了严重的经济损失；3.根据合同约定，双方应当通过协商、调解或仲裁等方式解决争议，而原告未履行协商解决纠纷的程序，直接起诉一方违反了合同约定。
建设工程合同纠纷二审答辩状
建设工程合同纠纷二审答辩状建设工程合同纠纷二审答辩状尊敬的法院：我方已收到原告XXXX公司委托律师提交的起诉书，我方对其所提起诉的事项作出如下答辩：一、关于双方的基本信息原告：XXXX公司被告：XXXX公司二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1. 原告身份：XXXX公司权利：在合同约定期限内，要求被告按照合同约定的建设工程质量、工程周期等完成建设工程；义务：按合同约定支付建设工程款项；履行方式：按合同约定实施建设工程；期限：按合同约定履行；违约责任：按合同约定履行。
2. 被告身份：XXXX公司权利：要求原告按照合同约定支付建设工程款项；义务：按照合同约定完成建设工程，保证建设工程质量；履行方式：按照合同约定实施建设工程；期限：按照合同约定履行；违约责任：按照合同约定承担违约责任。
三、需遵守中国的相关法律法规本合同各方应遵守中国法律有关建设工程的法律法规，如《中华人民共和国建设工程质量安全法》等。
四、明确各方的权力和义务1. 工程建设质量：被告应按照国家技术标准和合同约定，保证建设工程的质量。
2. 工程周期：原告应按照合同约定支付款项，被告应按照合同约定按照工程周期完成建设工程。
3. 工程价款：原告应按照合同约定按工程进度及时支付款项，被告应按照工程进度完成建设工程。
4. 违约责任：各方因未履行或未按照约定履行合同义务而产生的一切费用、损失和责任均应由违约方承担。
五、明确法律效力和可执行性本合同是各方平等自愿签订的，具有法律效力和可执行性。
六、其他本次建设工程合同纠纷系双方在建设工程合同履行过程中发生争议，我方在合同约定的时限内完成了建设工程，并按照约定履行了合同义务。
本次纠纷的责任在于原告公司未按照约定支付合同价款。
因此，我方要求本案驳回原告公司的诉讼请求，同时支持被告公司的反诉请求。
以上是被告公司的二审答辩状，请法院根据法律法规的规定，依法保障双方合法权益。
谢谢！。
建筑工程合同二审答辩状
建筑工程合同二审答辩状
标题：建筑工程合同二审答辩状范本
尊敬的法官：
我是本案的被上诉人（原审被告），针对上诉人（原审原告）提起的上诉，特此提交我的答辩状。
在此，我将依据事实和法律，对上诉人的上诉请求进行反驳。
关于上诉人所提出的工程延期问题，我在原审中已经提供了充分的证据证明延期是由于不可抗力因素造成的。
根据《中华人民共和国民法典》的规定，因不可抗力导致不能履行合同的，不承担违约责任。
因此，我方不应承担由此产生的任何赔偿责任。
对于工程质量问题，我方在施工过程中一直严格按照国家标准和合同约定执行。
上诉人提出的质量问题，实际上是由于其提供的材料不符合要求所致。
我方在发现问题后，已及时通知上诉人并要求更换材料。
因此，该质量问题的责任不应由我方承担。
再次，关于工程款项的支付问题，我方一直是按照合同约定和工程进度进行支付的。
上诉人所称的拖欠工程款并不属实。
我方有详细的支付记录和银行转账凭证作为证明。
关于解除合同的请求，我方认为上诉人的请求缺乏法律依据。
根据《中华人民共和国民法典》的规定，只有在一方严重违反合同约定的情况下，另一方才有权解除合同。
而在本案中，我方并未有严重违反合同约定的行为。
我方认为上诉人的上诉请求缺乏事实和法律依据，请求贵院依法驳回上诉人的上诉请求，维持原判。
此致
敬礼！
被上诉人：（签名）
日期：____年__月__日。
法院二审答辩状怎么写
法院二审答辩状怎么写法院二审答辩状怎么写以下是CN人才公文网小编给大家整理收集的法院二审答辩状，欢迎阅读参考。
法院二审答辩状1答辩人(被上诉人)：某某市建筑工程公司法定代表人：洪某某(总经理)地址：某某市某某区民享路30号被答辩人(上诉人)：某某市某某湾某某实业发展有限公司法定代表人：马某某(董事长)地址：某某市某某区某某花园A1102号答辩人某某市建筑工程公司与被答辩人某某市某某湾某某实业发展有限公司建筑工程施工合同纠纷二审一案，现针对被答辩人诉讼请求，提出答辩意见如下：1、被答辩人请求认定建筑工程施工合同及补充协议无效超出上诉范围被答辩人在一审期间请求原审法院撤销答辩人与被答辩人签署的编号为xxxx03-01号《建筑工程施工合同补充协议书》，而在上诉期间却要求二审法院认定答辩人与被答辩人签署的有关合同和协议书无效，这显然是新的诉讼请求，超出了上诉范围，明显属于新的诉讼请求。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称《民事诉讼法》)的相关规定，对于新的诉讼请求，不属于上诉范围，被答辩人应当另行起诉，二审法院仅就原审法院所受理的诉讼请求做出审查。
在《中华人民共和国合同法》中，无效合同与可撤销合同属于不同概念，答辩人一审中主张合同补充协议“可撤销”，二审中主张合同及其补充协议“无效”，显然变更了诉讼请求，建议二审法院直接驳回上诉。
2、被答辩人认为答辩人构成违约没有事实和法律依据答辩人和被答辩人xxxx年12月8日办理的《建筑工程施工许可证》(编号441301xxxx12080101)，xxxx年12月30日被答辩人向答辩人发出《业务告知函》变更设计单位而中止施工，直到xxxx年8月10日才重新办理出《建筑工程许可证》(编号441301xxxx08100101)恢复施工。
根据《中华人民共和国建筑法》第九条的规定“建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。
因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过三个月。
建设工程二审答辩状
建设工程二审答辩状
尊敬的评审专家、敬爱的各位评审老师：
您好！在这次建设工程二审答辩状中，我想就我们的建设项目提出一些观点和解释，以期获得您的支持和认可。
首先，我对我们的建设团队的努力和付出表示衷心的感谢。
从前期规划到后期实施，我们一直以高度负责的态度对待每一个环节，以确保项目的顺利进行。
我们的团队具有丰富的经验和专业知识，在项目各个阶段的管理和协调方面做出了巨大的努力。
在项目实施过程中，我们严格按照合同约定的建设标准进行施工，始终保持严谨和规范。
我们使用先进的技术和设备，确保工程质量达到最高标准。
同时，我们也注重与各相关部门的沟通和协作，及时解决各种问题，确保项目进展顺利。
此外，我们还积极倡导环保理念，在建设过程中采取了一系列环保措施。
我们优化了材料选择，减少了对环境的污染。
同时，我们也加强了建设现场的垃圾分类和处理，以保护周边环境的干净和美观。
针对一审中评审小组提出的问题，我们已经认真研究和分析，并采取了相应的措施进行改进。
对于您在评审中提出的更多问题，我们也会加以重视，并在项目完工前做出相应的调整和改进。
最后，我想重申我们对这个建设项目的承诺和责任感。
我们将持续关注施工过程中的每个细节，确保项目的质量和安全。
我们也将积极响应相关政策，为建设一个更加美好的环境做出贡献。
非常感谢您给予我们参与本次二审的机会。
我们相信，在您的指导和支持下，我们的建设项目将取得圆满成功。
希望您能对我们的答辩状给予认可和支持，期待能够在不久的将来与您合作共赢。
再次感谢您的关注和支持！
此致
敬礼。
建设工程二审上诉答辩状范文
建设工程二审上诉答辩状范文# 建设工程二审上诉答辩状。
答辩人：[公司名称或个人姓名]地址：[详细地址]法定代表人：[姓名]联系方式：[联系电话]被答辩人：[上诉人公司名称或个人姓名]地址：[详细地址]法定代表人：[姓名]联系方式：[联系电话]尊敬的二审法院法官：您好！答辩人就被答辩人提出的建设工程二审上诉作出如下答辩：一、关于工程质量问题。
被答辩人在上诉状中声称我们的建设工程存在质量问题，这可真是有点“欲加之罪”的感觉。
咱这工程从一开始就严格按照施工标准和规范进行的，那质量可是杠杠的。
在施工过程中，每一个环节都有相应的检验和监督。
基础工程打地基的时候，我们就像对待自己家盖房子一样小心谨慎，用的材料都是经过严格筛选的，施工工艺也是符合要求的。
主体结构施工时，更是层层把关，就像搭积木一样，每一块都稳稳当当。
二、工程工期延误责任。
被答辩人上诉说工期延误都是我们的责任，这可就冤枉人了。
这工期延误啊，就像一场接力赛，不是我们一方能决定的。
被答辩人提供建筑材料也不及时。
我们就像厨师做饭，没有食材怎么做呀？材料供应断断续续的，我们只能干等着，这工期能不延长吗？所以说，工期延误可不能全怪在我们头上，这是多方因素造成的，被答辩人应该好好反省一下自己的问题。
三、工程款支付纠纷。
被答辩人对工程款的支付提出异议，觉得给我们的钱给多了，这可真是莫名其妙。
我们按照合同约定完成了相应的工程进度，被答辩人就应该按照合同给钱。
我们的每一笔费用都是有依据的，就像买菜花钱一样，明码标价。
工程建设中的人工、材料、设备租赁等各项费用都是实实在在的支出。
我们为了这个工程投入了大量的人力、物力和财力，被答辩人现在想少给钱，这就好比吃完饭不想付账一样没道理。
而且在之前的工程款支付过程中，被答辩人也是认可了我们的工程进度和款项金额的，现在又反悔，这不是不讲信用嘛。
四、合同约定的理解。
被答辩人在上诉中对合同的某些条款进行了歪曲的理解。
合同可是我们双方共同签订的，白纸黑字写得清清楚楚。
建设工程合同二审答辩状
答辩状答辩人：XXX，男，1958年3月1日生，汉族，住XXXXXX。
被答辩人：XXX，住所地：XXXXXX。
因被答辩人诉答辩人建设工程施工合同纠纷一案，答辩人现作出如下答辩：一、案情回顾答辩人与被答辩人于2018年6月15日签订了《建设工程施工合同》，合同约定答辩人承担被答辩人所开发的XX项目的施工任务，合同价款为人民币XX万元。
合同签订后，答辩人按照合同约定进行了施工。
然而，在施工过程中，双方发生了纠纷，被答辩人主张答辩人违约，并提出诉讼请求。
二、答辩意见1. 答辩人不存在违约行为答辩人认为，在施工过程中，答辩人严格遵循合同约定和相关的法律法规，不存在违约行为。
根据《建设工程质量管理条例》第二十八条规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。
答辩人在施工过程中，始终遵守该规定，确保工程质量。
2. 被答辩人要求答辩人支付工程款无事实和法律依据根据《建设工程施工合同》的约定，工程款支付条件为工程验收合格。
然而，被答辩人并未完成工程验收，故被答辩人要求答辩人支付工程款无事实和法律依据。
3. 被答辩人未按合同约定履行合同义务根据《建设工程施工合同》的约定，被答辩人应负责提供施工所需的设计图纸、施工图纸等技术资料。
然而，在施工过程中，被答辩人未能按时提供相关技术资料，导致施工进度受到影响。
被答辩人未按合同约定履行合同义务，应承担相应的违约责任。
4. 请求法院依法驳回被答辩人的诉讼请求鉴于以上事实和法律规定，答辩人请求法院依法驳回被答辩人的诉讼请求，并不再要求答辩人支付工程款。
三、证据和法律依据1. 《建设工程施工合同》；2. 《建设工程质量管理条例》；3. 相关施工记录和验收报告；4. 其他支持答辩意见的证据。
综上，答辩人请求法院依法审理并作出公正判决。
答辩人：XXX住所地：XXXXXX日期：2019年X月X日。
工程合同二审答辩状
工程合同二审答辩状我代表甲方，就与乙方签订的工程合同纠纷一案，现提出二审答辩状。
在一审判决中，法院支持了乙方的诉讼请求，认为甲方存在违约行为。
我们认为一审判决存在事实认定不清、法律适用错误等问题，因此提出上诉。
在此，我将详细阐述我们的答辩理由和请求。
一、关于合同履行情况的事实认定问题1. 乙方未按合同约定完成工程进度根据合同第X条约定，乙方应在XXXX年X月X日前完成第一阶段工程。
乙方未能按时完成，导致整个项目进度延误。
对此，我们有充分的证据予以证明，包括施工日志、现场照片等。
这些证据表明乙方在施工过程中存在管理不善、人员不足等问题，导致工程进度严重滞后。
2. 乙方未按合同约定支付工程款根据合同第X条约定，乙方应按照工程进度向甲方支付相应的工程款。
乙方在支付过程中存在拖欠现象，导致甲方资金链紧张，无法正常进行后续工程。
对此，我们有银行流水记录、催款函等证据予以证明。
这些证据表明乙方在支付工程款方面存在严重违约行为。
二、关于法律适用问题1. 一审判决对《民法典》的理解错误一审判决认为甲方在合同履行过程中存在违约行为，但并未充分考虑到乙方的违约行为对甲方造成的损失。
根据《民法典》第X条的规定，当一方当事人违约时，另一方有权要求其承担违约责任。
同时，根据《民法典》第X条的规定，当一方当事人的违约行为导致另一方无法实现合同目的时，另一方有权解除合同并要求赔偿损失。
因此，我们认为一审判决在法律适用方面存在错误。
2. 一审判决对《建设工程合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》的理解错误一审判决认为甲方在合同履行过程中存在违约行为，但并未充分考虑到乙方的违约行为对甲方造成的损失。
根据《建设工程合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第X条的规定，当一方当事人违约时，另一方有权要求其承担违约责任。
同时，根据该解释第X条的规定，当一方当事人的违约行为导致另一方无法实现合同目的时，另一方有权解除合同并要求赔偿损失。
因此，我们认为一审判决在法律适用方面存在错误。
对建设工程合同二审答辩状
对建设工程合同二审答辩状【标题】h1建设工程合同二审答辩状范本/h1【】在建设工程合同纠纷案件中，当事人若对一审判决不服，可依法向上一级人民法院提起上诉。
为了确保答辩状的有效性，答辩方应当注意以下几个方面：1. 格式规范：二审答辩状应包括答辩人的基本信息、原审判决的基本情况、上诉请求、事实和理由等部分。
格式要规范，条理清晰，便于法官快速把握案件要点。
2. 明确上诉请求：答辩状中应明确指出上诉人提出的请求，包括是否撤销或变更原判决，或是请求维持原判。
3. 事实陈述：在答辩状中，答辩方应详细陈述与案件有关的全部事实，特别是那些对案件结果有决定性影响的关键事实，并提供相应的证据支持。
4. 法律适用：答辩方应当针对上诉人提出的问题，依据法律规定进行回应，说明原审判决适用法律是否正确，以及自己的答辩是否有充分的法律依据。
5. 理由阐述：答辩状中应详细阐述答辩的理由，包括对原审判决的评价、对上诉人主张的反驳以及对自身权益的维护等。
6. 证据提供：答辩方应提供充分的证据来支持自己的答辩理由，包括书面证据、物证、证人证言、鉴定意见等，确保证据的合法性和相关性。
7. 语言表达：答辩状的语言应当准确、简洁、明了，避免使用模糊不清或者专业术语过多的句子，确保法官能够理解答辩方的真实意图。
8. 结尾部分：在答辩状的结尾，答辩方应总结自己的观点，重申上诉请求，并表达对法院公正审理的期望。
以下是一个简化的建设工程合同二审答辩状范本：h2建设工程合同二审答辩状/h2答辩人：（姓名或单位名称）、住所地、联系方式。
原审判决：（简要说明一审判决的结果）。
上诉请求：（明确指出自己的上诉请求）。
事实和理由：（详细陈述案件事实，并提供法律依据）。
证据清单：（列出所有证据的名称和类型）。
答辩人认为原审判决（正确/错误），并依据（具体法律条文）提出（维持/变更）原判的请求。
敬请贵院依法审理，并作出公正判决。
答辩人：（签名或盖章）日期：（填写答辩状提交的日期）。
二审工程合同答辩状
二审工程合同答辩状尊敬的法官阁下：我方作为本案的被告，针对原告提出的诉讼请求和事实依据，特提交此答辩状。
以下是我方对本案的事实陈述和法律观点：一、关于合同履行情况根据双方签订的《XX工程合同》，我方已按照合同约定的时间、质量、数量完成了工程任务。
具体来说，我方在合同约定的时间内完成了工程进度，工程质量符合国家标准和行业标准，工程量也与合同约定相符。
因此，我方认为我方已经履行了合同约定的义务。
二、关于工程质量问题原告主张我方未按约定完成工程任务，存在质量问题。
原告并未提供充分的证据证明其主张。
在本案中，原告提供的检测报告并未明确指出我方完成的工程存在质量问题。
原告也未提供其他证据证明我方未按约定完成工程任务。
因此，我方认为原告的主张不能成立。
三、关于工程量问题原告主张我方未按约定完成工程任务，存在工程量不足的问题。
原告并未提供充分的证据证明其主张。
在本案中，原告提供的检测报告并未明确指出我方完成的工程存在工程量不足的问题。
原告也未提供其他证据证明我方未按约定完成工程任务。
因此，我方认为原告的主张不能成立。
四、关于违约责任问题根据《中华人民共和国民法典》的规定，当事人应当履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
在本案中，我方已按照合同约定的时间、质量、数量完成了工程任务，不存在违约行为。
因此，我方不承担违约责任。
五、关于赔偿金额问题原告主张我方应赔偿其经济损失共计人民币XX万元。
原告并未提供充分的证据证明其经济损失的具体数额。
原告也未提供其他证据证明我方应承担赔偿责任。
因此，我方认为原告的赔偿请求不能成立。
我方认为原告的诉讼请求和事实依据不能成立。
请法庭依法驳回原告的全部诉讼请求。
同时，我方保留对原告提出反诉的权利。
此致敬礼！答辩人：（签名）。
民事二审答辩状(胡某s姚某建设施工(合同)纠纷)
民事二审答辩状一、引言尊敬的法庭：我，胡某，作为被告，在此对原告姚某就建设施工合同纠纷一案提出的上诉进行答辩。
在本答辩状中，我将针对原告的诉讼请求进行逐条回应，并说明本案中的事实和法律理由，以维护我方的合法权益。
二、案件背景1.原告姚某与被告胡某双方于2020年9月1日签订了一份建设施工合同，合同金额为100万元，约定乙方胡某负责设计、施工和验收工作。
2.根据合同约定，姚某需按合同约定的工期支付工程款，并在工程竣工后验收。
然而，在施工过程中，姚某未按时支付工程款并拒绝验收工程。
3.胡某依据合同约定完成了工程，工程质量符合设计要求。
然而，由于付款问题，工程最终被中断。
4.鉴于上述情况，胡某向法院提起诉讼请求姚某支付工程款，并承担违约责任。
三、对原告的诉讼请求回应1. 关于工程款支付问题根据建设施工合同的约定，姚某需要按照工程进度及时支付工程款。
然而，实际操作中，姚某并未按时支付工程款，导致工程进度受阻。
胡某多次催促姚某履行付款义务，但姚某一直以各种理由推脱。
根据《合同法》第62条的规定，当事人应当按照约定履行各自的义务。
在本案中，胡某已经按合同约定完成了工程的设计和施工工作，因此，姚某应当按时支付工程款。
2. 关于工程验收问题根据建设施工合同的约定，胡某应完成工程的设计、施工和验收工作。
然而，由于姚某未支付工程款，胡某无法完全按时完成工程验收。
根据《合同法》第239条的规定，当一方履行合同后，对方应及时进行验收。
在本案中，胡某在工程施工完成后，通知了姚某进行验收，但姚某以付款问题为由拒绝进行验收，从而导致工程无法顺利进展。
3. 关于违约责任承担问题姚某的不履行合同义务已经严重影响了胡某的合法权益。
根据《合同法》第113条和第114条的规定，当事人未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，对方有权要求其承担违约责任。
在本案中，姚某未按时支付工程款，导致工程进度受阻，给胡某造成了经济损失，同时还拒绝进行工程验收，不履行合同义务。
实用的建筑合同(模板) 建筑工程合同(模板)纠纷二审答辩状
实用的建筑合同建筑工程合同纠纷二审答辩状背景介绍建筑工程合同作为建筑项目中的重要合同之一，对于保障建筑工程的顺利进行具有重要意义。
然而，在实际操作中，由于各种因素的影响，建筑工程合同纠纷时有发生。
本文将从建筑工程合同纠纷二审答辩状的角度进行详细说明，以帮助读者了解如何制作实用的建筑合同，并有效解决建筑工程合同纠纷。
一、案情回顾本案是一起建筑工程合同纠纷，原告与被告签订了一份建筑工程合同，在工程进行过程中，发生了一系列问题，导致双方产生了纠纷。
原告向法院提起诉讼，并获得了一审胜诉。
被告不服一审判决结果，提起二审，并提交了答辩状进行辩护。
下面将对被告提交的建筑工程合同纠纷二审答辩状进行逐一回应和辩解。
二、答辩状申辩事由被告在建筑工程合同纠纷二审答辩状中提出了几个事由：1. 合同约定被告辩解称，双方在合同中明确约定了责任承担和工程质量等问题，因此对于合同纠纷应按照合同约定进行处理。
2. 无过错被告辩解称，在工程过程中，出现的问题并非本方过错所导致，而是由于原告的违约行为引起的，因此被告无需承担责任。
3. 未尽合理配合义务被告辩解称，原告在建设工程过程中未能尽到合理配合的义务，导致工程进度延误，应当对此承担责任。
4. 争议解决方式被告辩解称，根据合同约定，双方在发生纠纷时应当通过友好协商方式解决，而非向法院提起诉讼。
三、答辩状逐一回应1. 合同约定对于被告提出的合同约定，我们在这里明确表示，本案的合同约定并无明确约定对于合同纠纷应如何处理的内容。
根据相关法律法规，对于建筑工程合同纠纷，应当参考相关法律法规进行处理。
因此，被告提出的合同约定并不能作为其不承担责任的根据。
2. 无过错被告辩解称，问题的发生并非本方过错所导致。
对此，我们可以提供充分的证据，证明问题发生是由于被告在工程施工中存在过错所致。
因此，被告无法通过辩解无过错来免除责任。
3. 未尽合理配合义务被告辩解称，原告在工程过程中未尽到合理配合的义务，导致工程进度延误。
2023建设施工工程合同纠纷答辩状正规范本(通用版)
建设施工工程合同纠纷答辩状一、答辩人身份和背景介绍我，作为本案中的答辩人，我在建筑领域有着多年的从业经验，具备丰富的施工经验和专业知识。
我曾经参与过许多建设施工工程，并成功地完成了各种规模的工程项目。
我的作品得到了客户的认可和赞扬，赢得了良好的声誉。
我一直本着诚信的原则与其他相关方合作，并为客户提供了高质量的服务。
二、案件背景根据原告提起的诉讼，本案中涉及的纠纷源于双方签订的建设施工工程合同。
根据合同约定，我应负责完成某建筑工程项目的设计和施工。
然而，原告在工程完成后声称我存在违约行为，并要求赔偿损失。
三、答辩事实和理由1. 工程质量符合双方约定我在本案中完成的建筑工程符合原告和我的合同约定。
根据合同，我按照相关的技术标准和规范进行设计和施工，在工程质量方面没有任何瑕疵。
如果原告有任何不满意的地方，他们应该在工程验收过程中提出，而不是在合同履行完毕后指责我存在问题。
2. 原告未按合同规定支付款项根据合同约定，原告应按照约定的时间和方式支付款项。
然而，原告未能按时支付所有款项，这导致我无法按照原定计划完成工程。
我多次要求原告履行支付义务，但未能得到满足。
在工程期间，我不得不承担额外费用和风险，以确保工程能够继续进行。
因此，原告对于我存在违约行为的指控是没有根据的。
3. 原告未提供合理的材料和相关信息根据合同约定，原告承诺提供必要的建筑材料、设备和相关信息，以确保工程能够顺利进行。
然而，原告未能按时提供这些材料和信息，这导致工程延误和成本增加。
我多次催促原告提供所需材料和信息，但未得到积极响应。
因此，工程期间出现的问题不能完全归咎于我，而是原告未履行合同义务的结果。
四、陈述辩护请求基于事实和理由，我请求法庭作出裁定：1.驳回原告的诉讼请求，因为其所述指控没有事实和法律依据。
2.判决原告按照合同约定支付我尚未获得的款项。
3.判决原告赔偿我因原告违约行为而遭受的损失和费用。
4.鉴于我在工程中的正当行为和努力，请求法庭保护我的权益，维护合同正当履约的原则。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
答辩状
大同市中级人民法院：
针对上诉人提出的上诉理由，本代理人提出如下答辩：
一、上诉人在一审时提出北城墙仿古门窗制作安装合计单价是900元每平米，并提交2012年7月10日签订的产品加工合同以及大城县兴隆仿古建筑门窗厂的2015年8月21日的几项报价。
代理人认为：1、该证据的真实性、合法性无法认定，无法确认该门窗厂是否确实存在以及其报价是否存在虚构伪造的可能2、对该证据的关联性不予认可，本案涉及的是南城墙仿古门窗的工程款纠纷，上诉人以北城墙的产品加工合同及几项报价主张南城墙的仿古门窗报价，两者无关联性，不能作为本案的定案依据。
二、上诉人认为涉案门窗单价为2520元每平米是捏造的说法，是没有依据的。
首先，该单价与协议书约定单价相差不大，属于正常范围内的微调；其次，评审中心对此工程的进度款审定结果也是2520元每平米，这一点在中关村公司提供的《关于南城墙修复工程关城段进度情况的说明》中的第二段可以看出；最后，上诉人已付工程款526115元，也是以此单价计算总价和已付款的，并且上诉人在一审庭审中未提出异议。
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，建设工程施工合同无效，
但建设工程经竣工验收合格承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
因此上诉人应向被上诉人按此单价和面积支付工程款。
三、上诉人认为“2013年3月12日的结算单系李敏和李洋兄弟串通捏造，属无效。
双方协议的首页是不真实的”的说法是没有依据的。
首先，李敏是由上诉人出具给中关村公司的《授权委托书》中明确授权的，委托权限：全权委托、签订合同、工程款结算。
有效期限：2010年10月1日起至2014年12月30日止。
其次，该结算单是由李敏本人签字认可的，应属合法有效。
综上，请求法院驳回上诉，维持原判。
答辩人：
委托代理人：潘恒波
年月日。