建筑工程中的各种签字变更的区别

合集下载

签证与技术核定等问题

签证与技术核定等问题




(二)对于建设单位
1、办理了过失签证 实践中,很多非建筑领域的企业作为建设单 位,由于自身专业知识的欠缺,经常出现被施工 单位欺凌的现象,通常施工单位利用自己精通工 程造价这一优势地位,通过勤签证,使得实际工 程造价远远高于预算价,使得建设单位蒙受重大 损失。在诉讼中,建设单位虽然主张显失公平对 抗那些已办理的签证,但是司法实践中,撤销过 失签证的诉求一般不予支持。
(1)签证的主体是工程承发包双方的法定代表人及授权代表;
(2)签证发生的时间是在施工过程或结算过程中; (3)签证的内容是确认工程量、增加合同价款、支付各种费用、顺延竣 工日期、承担违约责任、赔偿损失等; (4)签证的性质是达成一致性意见的补充协议。
(二)工程签证法律特征 1、具有补充协议的性质,是双方协商一致的结果,是双 方法律行为; 2、工程签证的法律后果是基于双方意思表示的内容而发 生的,比如顺延竣工日期、承担违约责任、赔偿损失; 3、工程签证涉及的利益已经确定或者在履行后确定,可 直接或者与签证对应的履行材料一起作为工程价款的依 据。分为两种: ①对于签证事项已经履行完毕的签证,可以直接作为计 算工程价款的依据;


2、严格按照合同对工程签证的约定办理签 证 一般正规版本的施工合同都会对工程签证 的流程进行约定,在工程签证办理过程中, 必须严格按照合同关于签证办理流程的规 定进行,特别是签证办理对于期限的要求, 过期未办理将被视为权利的放弃,除非建 设单位事后追认,同意办理补签证,否则 权利视为放弃。




5、签证首先应该实事求是,是确实发生但在相应的定 额内而又不能包括的项目,如不可抗力包含的范围也 很广,在合同内也都有具体的规定,象停水、停电在 一周内累计八个小时以上时才可以签证。 6、另外,结算时都牵扯到施工方案的问题,同样的 工程,施工方案不同,其所需的费用和工程造价也不 尽相同,这在你的施工组织设计里就应有具体、详细 的体现,在具体施工时发生变动或更改时,就应办理 相应的签证了。 在这方面,首先得熟读合同,了解定额规范,然后再 找到你应当签证的理由。比如说:按照FIDIC条款签定 的合同有说明定额属于合同的一部分,那么在场地使 用定额里有这样一条,“当施工现场场地的面积不足 首层建筑面积的1/3时,可以申请租借场地,这样租借 的费用就属于根据实际商谈的范围了。

建设工程合同主要变更

建设工程合同主要变更

建设工程合同主要变更随着我国经济的快速发展,建筑业作为国民经济的重要支柱产业,其发展速度不断加快,市场规模日益扩大。

在建设工程合同的实施过程中,由于各种原因,合同变更成为常见现象。

合同变更是指在合同履行过程中,由于客观情况发生变化,合同当事人经过协商一致,对原合同内容进行修改、补充或者解除的行为。

合同变更对于保障合同双方的合法权益、适应工程建设的实际情况具有重要意义。

本文将从建设工程合同变更的类型、原因、程序及法律效力等方面进行分析和探讨。

一、建设工程合同变更的类型1. 主体变更建设工程合同主体变更主要包括合同当事人的名称、名称、法定代表人、地址等信息的变更。

主体变更分为两类:一是合同当事人协商一致,将合同权利义务全部或者部分转让给第三方;二是合同当事人协商一致,将合同权利义务全部或者部分转让给继承人、受遗赠人等。

2. 内容变更内容变更主要包括合同工程量、工程质量、工程进度、工程投资、技术要求等方面的变更。

内容变更又可分为两类:一是合同当事人协商一致,对原合同的某些条款进行修改、补充或者删除;二是由于设计变更、政策调整等原因,导致原合同无法继续履行,合同当事人协商一致,对原合同进行调整。

3. 形式变更形式变更主要指合同文件的变更。

合同文件包括合同协议书、中标通知书、投标文件、合同专用条款、合同通用条款等。

形式变更又可分为两类:一是合同当事人协商一致,对原合同文件进行修改、补充或者更换;二是由于合同履行过程中出现新的情况,合同当事人协商一致,对原合同文件进行调整。

二、建设工程合同变更的原因1. 设计变更设计变更是指在工程建设过程中,由于设计失误、设计优化、工程实际情况与设计不符等原因,需要对原设计进行修改。

设计变更可能导致工程量、工程质量、工程进度等方面的变化,从而引起合同内容的变更。

2. 客观情况变化客观情况变化是指在工程建设过程中,由于政策调整、市场变化、自然环境等因素发生变化,导致合同当事人无法按照原合同约定履行合同义务。

建筑工程施工现场“签证”的风险及防范措施

建筑工程施工现场“签证”的风险及防范措施

建筑工程施工现场“签证”的风险及防范措施一、招标文件或清单设置不够严谨建筑工程施工中,实际上很多不必要的现场签证问题完全可以在编制招标文件或工程量清单中加以解决。

总结归纳工程经验,我们可以发现工程签证事件常发生在由承包商施工工艺决定的而建设单位又难以掌握、计量的分项工程,如钢筋接头的数量和方式、油漆和涂料的腻子、面层遍数、颜色等。

建议措施:处理这些游离的因素,只需在招标文件的有关条款或工程量清单中的报价说明中注明“这些问题由投标单位在报价时根据自己的实际情况考虑,并把有关费用包含在相应的分项中”,就可以轻松地避免类似签证的发生。

二、设计变更或施工图有误设计变更是对原工程设计得不合理或错误的内容,根据现场实际情况进行变动或完善而改变原设计。

设计变更是衍生现场签证的主要原因之一。

因而需要审计人员从工程变更在经济上是否合理、在技术上是否可行、对工期是否会造成影响等方面进行全面分析。

有些承包商提出的变更要求虽然在技术上经济上是合情合理的,但建设单位仍需进行全面考量,将设计变更所获取效益的期望值与变更后承包商趁机索赔造成损失的期望值进行比较,仔细权衡利弊后再作决策。

如果确属设计不能保证工程质量要求、设计遗漏、图纸错误以及与现场条件严重不符而导致工程无法正常施工的,可以进行设计变更。

建议措施:如果发生变更的部位已经购料、下料或开工,审计人员只需对变更项目或修正项目加以计量、签证确认,对原图纸不变的内容不要重复签证。

对于设计变更而造成的下料购料签证,必须要求承包商将材料名称、半成品或成品、规格、数量、变更日期、是否运到施工现场、回收或代用价值有多少等情况详细列出。

审计人员应核实签证内容、审核材料回收代用价值的合理性,同时注意以下材料购料价值和回收代用价值之间的差额进行签证。

三、非承包商原因造成的索赔签证以停工索赔为例。

承包商的停工索赔主要是指承包商对由非承包商责任和合同约定范围风险范围以外的因素所造成的,长时间中断停工,大型机械不能撤离而造成的损失进行索赔的经济活动。

建筑工程合同关于工程变更

建筑工程合同关于工程变更

建筑工程合同关于工程变更
一、变更的定义与范围
1. 工程变更包括但不限于工程设计变更、材料替换、施工方法改变、工期调整等。

2. 任何一方提出变更请求时,应详细说明变更的原因、内容及预期的影响。

二、变更的程序
1. 甲方(业主)如需进行工程变更,应书面形式通知乙方(承包商),并提供变更的详细资料。

2. 乙方收到变更通知后,应在合理时间内评估变更对工程造价、进度的影响,并书面回复甲方。

3. 双方就变更内容达成一致后,应签署书面的变更协议,明确变更的内容、造价调整、工期调整等。

三、变更的成本与时间调整
1. 工程变更可能导致成本增加或减少,应根据实际影响进行合理调整。

2. 变更可能影响工程进度,应对工期进行相应调整,确保工程质量不受影响。

3. 成本和时间的调整应基于双方协商一致的原则,遵循公平、合理的原则。

四、变更的责任分配
1. 如果变更是由甲方原因引起,如设计错误或需求变更,由甲方承担相应的责任和费用。

2. 如果变更是由乙方原因引起,如施工错误或材料问题,由乙方承担相应的责任和费用。

3. 对于不可抗力导致的变更,双方应根据实际情况协商解决。

五、争议解决
1. 因工程变更引起的争议,首先应通过友好协商解决。

2. 如果协商不成,可提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁,或依法向人民法院提起诉讼。

六、其他事项
1. 本合同中未尽事宜,双方可另行签订补充协议。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

以上范本仅供参考,具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。

在签订合同时,建议由专业法律顾问参与,以确保合同的合法性和有效性。

建设工程合同制度变更

建设工程合同制度变更

建设工程合同制度变更建设工程合同制度的每一次变更,都是对现行法律环境的回应和对未来风险的预防。

因此,合同的修改应当基于充分的风险评估和法律咨询,确保所有条款都符合最新的法规要求,并且能够在项目实施过程中提供明确的指导。

一、合同主体的变更在新制度下,合同主体即甲方和乙方的资格要求可能有所变动。

例如,甲方即建设单位需要具备相应的资质等级,而乙方即承包单位也需满足特定的资质要求。

任何一方的变更都必须通过书面形式通知对方,并获得对方的书面同意。

二、合同内容的调整随着新技术的应用和新工艺的出现,建设工程的施工方法可能发生变化。

因此,在合同内容中可能需要新增或修改某些技术标准和操作规程。

同时,环保要求的提高也会促使合同内容增加相关的环保条款。

这些调整应详细列明,并由双方协商一致后确定。

三、价格条款的修订市场经济的波动直接影响到建设工程的成本。

材料价格、人工成本等都可能随市场变化而调整。

因此,合同中的价格条款需要设定合理的调整机制,以应对市场波动带来的影响。

这包括但不限于价格调整公式、调价条件和程序等。

四、期限与进度的修正由于不可预见的因素,如自然灾害或政策变动,工程的施工期限可能需要调整。

合同中应明确延期的条件、申请程序及批准流程。

同时,进度计划的调整也应反映在合同文本中,以确保工程能够顺利完成。

五、违约责任的重新界定新制度可能对违约责任有更严格的规定。

合同中应重新界定违约情形及相应的责任承担,包括违约金的计算方式、支付时间以及赔偿范围等。

争议解决的方式也可能随之更新,比如引入仲裁机构或在线调解等新型解决途径。

六、保险与担保的更新随着风险管理意识的提升,保险和担保成为合同中不可或缺的部分。

根据新制度的要求,合同中应更新保险种类、保险金额以及担保方式等内容,确保在整个工程周期内,风险能够得到有效的转移和控制。

结语建设工程合同制度的变更是一个复杂而细致的过程。

它不仅涉及法律层面的精确把握,还需要对工程项目的实际情况有深入的了解。

浅谈工程签证单、变更单、洽商单、联系单的区别与本质

浅谈工程签证单、变更单、洽商单、联系单的区别与本质

浅谈工程签证单、变更单、洽商单、联系单的区别与本质工程签证是指在施工合同履行过程中,承发包双方根据合同的约定,就费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。

工程变更是在工程实施过程中,按照合同约定的程序,根据工程的需要,监理人对招标文件中的原设计或经监理人批准的施工方案在材料、工艺、功能、功效、尺寸、技术指标、工程量和施工方法等方面发出的指示。

,统称为工程变更。

工程洽商是工程实施过程中的洽谈商量,参建各方就项目实施过程中的未尽事宜,提出洽谈商量。

在取得一致意见后,或经相关部门审批确认后的洽商,可作为合同文件的组成部分之一。

工程联系单用于甲乙双方日常工作联系,只需建设、监理(或设计)、施工单位签认。

1法务角度理解从法律的角度来说,说白了就是这张白纸怎么变成红钞票是结果,那就要从法律的角度来分析讨论,要从增加或减少合同金额的书证来讨论。

通过《GF-2013-0201建设工程施工新合同范本》参考标准资料中分析,只有变更单和签证单是甲乙双方结算的证据,那么洽商单和联系单只是一个辅助证据不能作为结算的直接证据,要成为直接证据还得通过事件流程办理才会让审计或第三方有据可依。

签证单是施工单位发放给甲方的文件,双方签字(可能有监理方)确认就可以增减合同额;变更单是甲方(设计或监理)发给施工单位的文件,甲方确认施工单位接收就可以增减合同额;洽商记录单一般是施工单位在施工过程中发现合同内未包括或设计不明确的双方进行沟通的一个记录证据,事件未发生或者发生后进行洽谈的记录证据,证据只能证明有这么一件事,但事件已经完成待确定;联系单是施工单位或甲方进行通知沟通的一个单据,用口头或电话说不清楚或理解有歧义时要进行书面通知,双方签字只表示知道这件事的,但事件发生还没有发生待下一步确定。

通过以上分析,从文件流程可以明显看出,无论是谈判单还是联系单都是没有最终结果的证据,指向合同金额增减的证据一定是签证单或者变更单。

工程签证单、变更单、洽商单、联系单的区别与本质

工程签证单、变更单、洽商单、联系单的区别与本质

工程签证是指在施工合同履行过程中,承发包双方根据合同的约定,就费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。

工程变更是在工程项目实施过程中,按照合同约定的程序,监理人根据工程需要,下达指令对招标文件中的原设计或经监理人批准的施工方案进行的在材料、工艺、功能、功效、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等任一方面的改变,统称为工程变更。

工程洽商是工程实施过程中的洽谈商量,参建各方就项目实施过程中的未尽事宜,提出洽谈商量。

在取得一致意见后,或经相关部门审批确认后的洽商,可作为合同文件的组成部分之一。

工程联系单用于甲乙双方日常工作联系,只需建设、监理(或设计)、施工单位签认。

法务角度理解法务角度考虑,直白的说这张白纸怎么变成红钞票是结果,那我们就要从法务角度出发去分析讨论,就要从增减合同额的文件证据讨论。

通过《GF-2013-0201建设工程施工新合同范本》参考标准资料中分析,只有变更单和签证单是甲乙双方结算的证据,那么洽商单和联系单只是一个辅助证据不能作为结算的直接证据,要成为直接证据还得通过事件流程办理才会让审计或第三方有据可依。

签证单是施工单位发放给甲方的文件,双方签字(可能有监理方)确认就可以增减合同额;变更单是甲方(设计或监理)发给施工单位的文件,甲方确认施工单位接收就可以增减合同额;洽商记录单一般是施工单位在施工过程中发现合同内未包括或设计不明确的双方进行沟通的一个记录证据,事件未发生或者发生后进行洽谈的记录证据,证据只能证明有这么一件事,但事件已经完成待确定;联系单是施工单位或甲方进行通知沟通的一个单据,用口头或电话说不清楚或理解有歧义时要进行书面通知,双方签字只表示知道这件事的,但事件发生还没有发生待下一步确定。

通过上述分析,很显然从文件流程上理解,洽商单和联系单都是没有最终结果的证据,指向增减合同额的证据必须是签证单或变更单。

成本运营角度理解成本经营角度考虑,通过该文件增减合同额的数据大小是结果,我们要从成本运营分析怎么能控制好工程利润多少是关键,从文件的内容分析讨论。

建筑工程现场变更签证的审核要点

建筑工程现场变更签证的审核要点

建筑工程现场变更签证的审核要点工程变更签证是在工程施工过程中对某些特殊情况而在现场由业主代表、监理工程师、施工单位负责人共的增减,因此工程变更签证审计历来都是基本建设项目审计的重点。

特别是在政府投资项目中,为避免财政资金的损失浪费,努力提高资金的使用效益,我们应该从以下几个方面加大对工程变更签证环节的审计力度。

一、签证的必要性。

重点审查工程变更的必要性。

这就要求审计人员需要详细了解工程项目概况,形象进度情况,仔细分析工程项目变更的真正原因及变更后所要达到的目的,确定工程变更是否有必要。

针对一些只为增造价而无实际意义的变更,可以要求甲乙双方及监理人员做情况说明,做好进一步的审核.最终确认变更所发生的金额是否应该计入造价。

例如:某项工程中原图纸设计为内墙采用白水泥两遍,而在施工中变更为白水泥三遍,且已办理了签证。

审计人员经过分析后认为增加一遍白水泥对于此项工程来说并不是必要的,经追加审计程序审计得知,这是施工方为掩饰墙面砂浆无法找平而进行的工程变更,这样的变更工程费用可以认定是施工单位为了处理前期工程质量遗留问题而采取的补救措施,所以该费用完全应由施工方自己承担。

二、签证的时效性。

重点审查工程变更签证的项目内容填写是否完整,甲方及监理单位是否审核审批。

要求审计人员认真审阅工程变更签证,分析对比变更原因、变更的工程量、变更的时间及相关单位签署的意见与实际情况是否相符。

注意从变更时间和变更内容上把握同一内容工程变更是否出现在前后不同的联系单或在同一份联系单上改头换面多次重复出现的现象。

例如:工程形象进度已经完成到主体3层,发生的变更则是土方施工时间的边坡塌方的土方清理,从时间证超过时限了,完全可以不予承认此签证的费用。

三、签证真实性。

重点审查工程变更是否真实发生,变更工程量计算是否真实准确.要求审计人员采用实地察看、询问、分析和计算的方法,确认工程变更是否真实发生以及变更工程量的计算是否准确。

尤其要注意施工方是否完全按变更的要求去施工。

施工合同变更形式

施工合同变更形式

施工合同变更形式一、背景及意义随着我国建筑市场的不断发展,施工合同在工程建设领域发挥着越来越重要的作用。

施工合同是建设单位和施工单位之间明确双方权利义务关系的法律文件,是确保工程建设顺利进行的重要保障。

然而,在施工过程中,由于各种原因,原施工合同的内容可能需要进行变更。

因此,了解和掌握施工合同变更的形式和程序,对于建设单位和施工单位都具有重要意义。

二、施工合同变更的形式施工合同变更主要有以下几种形式:1. 变更合同主体变更合同主体包括甲方变更和乙方变更。

甲方变更是指建设单位的名称、地址、法定代表人等发生变更;乙方变更是指施工单位的名称、地址、法定代表人等发生变更。

合同主体变更时,应签订书面补充协议,明确新主体的权利义务。

2. 变更工程内容变更工程内容是指在施工过程中,对原合同约定的工程范围、工程量、工程质量标准等进行调整。

变更工程内容时,应签订书面变更协议,明确变更部分的工程范围、工程量、工程质量标准等。

3. 变更合同价款变更合同价款是指在施工过程中,对原合同约定的工程价款进行调整。

变更合同价款时,应签订书面补充协议,明确变更后的合同价款及支付方式。

4. 变更合同工期变更合同工期是指在施工过程中,对原合同约定的工期进行调整。

变更合同工期时,应签订书面补充协议,明确变更后的工期及延期原因。

5. 变更合同其他条款变更合同其他条款包括合同约定的违约责任、争议解决方式、验收标准等。

变更合同其他条款时,应签订书面补充协议,明确变更后的条款内容。

三、施工合同变更的程序施工合同变更应遵循以下程序:1. 提出变更申请建设单位或施工单位如需变更合同,应向对方提出书面变更申请,说明变更的原因、内容、范围等。

2. 协商变更双方就变更内容进行协商,达成一致意见后,签订书面变更协议。

变更协议应明确变更后的合同内容,并经双方盖章确认。

3. 报批手续根据工程建设的相关规定,如需办理报批手续的,双方应按照要求提交相关材料,办理变更手续。

建设工程合同方变更

建设工程合同方变更

建设工程合同方变更随着我国经济的不断发展,建设工程项目如雨后春笋般涌现。

在这些项目中,合同变更是一个常见且重要的问题。

合同变更是指在合同履行过程中,由于客观情况的变化或合同当事人的意思表示,对原合同内容进行修改、补充或解除的行为。

在建设工程合同中,合同变更尤为常见,如不妥善处理,可能会引发纠纷,影响项目的顺利进行。

本文将从建设工程合同方变更的角度,分析合同变更的原因、程序及法律后果,以期为实践中的合同变更提供参考。

一、建设工程合同方变更的原因1. 客观原因:主要包括工程项目的规模、设计、施工条件等方面的变化。

例如,由于政策调整、地质条件变化、设计变更等原因,可能导致合同双方需要对原合同进行调整。

2. 主观原因:主要包括合同当事人之间的协商、合同履行过程中的问题等。

例如,合同双方在履行过程中,发现原合同中的某些条款不合理或无法履行,需要进行修改。

3. 法律原因:主要包括法律法规的变化、政策调整等。

例如,国家对某个行业进行调控,可能导致合同双方需要对原合同进行调整。

二、建设工程合同方变更的程序1. 协商:合同双方应首先进行协商,就变更事项达成一致意见。

协商过程中,双方应充分沟通,明确变更的内容、范围、责任等。

2. 签订补充协议:双方协商一致后,应签订书面补充协议,明确变更后的合同内容。

补充协议应具备法律效力,明确双方的权利和义务。

3. 审批:根据合同内容和变更事项,合同双方应向相关部门申请审批。

例如,建设项目的规划、设计、施工等方面的变更,可能需要提交给相关政府部门审批。

4. 履行:合同双方在取得审批通过后,应按照变更后的合同内容履行各自的权利和义务。

三、建设工程合同方变更的法律后果1. 合同效力的变化:合同变更并不意味着原合同失效,而是对原合同内容的修改和补充。

除非合同双方另有约定,变更后的合同应具备与原合同相同的法律效力。

2. 合同责任的调整:合同变更可能导致合同当事人的权利和义务发生变化。

在这种情况下,合同双方应按照变更后的合同内容承担相应的责任。

建筑工程合同变更

建筑工程合同变更

建筑工程合同变更在建筑工程项目中,合同的变更是一个常见且重要的环节。

由于施工过程中可能会发生各种不可预见的情况,使得原本签订的合同需要进行修改和调整。

本文将对建筑工程合同变更的必要性、程序和注意事项进行详细论述。

一、建筑工程合同变更的必要性1. 变更设计需求:在施工过程中,如果建筑业主对设计方案有新的要求或者变更意见,变更合同就是必要的手段。

比如项目方案的修改、功能布局的调整或者材料的更换等,都需要通过合同变更来确保施工方按照新的要求执行工作。

2. 施工环境变化:建筑工程的施工环境常常受到不可预见的因素影响,比如气候变化、地质条件、施工材料供应等。

这些变化可能会导致工程进展出现延误或者违反原有合同条款,因此需要变更合同来适应实际情况。

3. 法规政策变更:在建筑工程进行过程中,法规政策有可能发生变化,这种变化可能导致施工方需要按照新的法规来执行工作。

合同变更可以为双方提供法律依据,确保工程按照新的法规要求进行施工。

二、建筑工程合同变更的程序1. 申请变更:当发生需要变更的情况时,一方(一般为业主)需要向另一方(一般为承包商)提出书面的变更申请。

申请中应明确变更的原因、内容以及对工程进展的影响。

2. 变更协商:双方根据变更申请进行协商,商定变更的具体内容、变更的时间和费用等。

协商过程中需要考虑工程的实际情况、质量要求和合同约定等因素。

3. 编制变更合同:在达成一致后,双方需要编制变更合同,明确各方的权利和义务。

变更合同应包括变更的背景、目的、内容、费用、工期等要素,并由双方签字盖章确认。

4. 执行变更合同:按照变更合同的约定,双方执行合同,并按照变更后的要求进行工程施工。

变更合同应作为合同的附件进行存档,以备后续的监管和验收。

三、建筑工程合同变更的注意事项1. 变更合同的明确性:变更合同中应明确变更的具体内容、范围和要求,以免出现后续的争议。

变更合同也应注意与原始合同的一致性,确保变更后工期和费用的合理性。

建筑工程施工现场“签证”的风险及防范措施

建筑工程施工现场“签证”的风险及防范措施

建筑工程施工现场“签证”的风险及防范措施一、招标文件或清单设置不够严谨建筑工程施工中,实际上很多不必要的现场签证问题完全可以在编制招标文件或工程量清单中加以解决。

总结归纳工程经验,我们可以发现工程签证事件常发生在由承包商施工工艺决定的而建设单位又难以掌握、计量的分项工程,如钢筋接头的数量和方式、油漆和涂料的腻子、面层遍数、颜色等。

建议措施:处理这些游离的因素,只需在招标文件的有关条款或工程量清单中的报价说明中注明“这些问题由投标单位在报价时根据自己的实际情况考虑,并把有关费用包含在相应的分项中”,就可以轻松地避免类似签证的发生。

二、设计变更或施工图有误设计变更是对原工程设计的不合理或错误的内容,根据现场实际情况进行变动或完善而改变原设计。

设计变更是衍生现场签证的主要原因之一。

因而需要审计人员从工程变更在经济上是否合理、在技术上是否可行、对工期是否会造成影响等方面进行全面分析。

有些承包商提出的变更要求虽然在技术上经济上是合情合理的,但建设单位仍需进行全面考量,将设计变更所获取效益的期望值与变更后承包商趁机索赔造成损失的期望值进行比较,仔细权衡利弊后再作决策。

如果确属设计不能保证工程质量要求、设计遗漏、图纸错误以及与现场条件严重不符而导致工程无法正常施工的,可以进行设计变更。

建议措施:如果发生变更的部位已经购料、下料或开工,审计人员只需对变更项目或修正项目加以计量、签证确认,对原图纸不变的内容不要重复签证。

对于设计变更而造成的下料购料签证,必须要求承包商将材料名称、半成品或成品、规格、数量、变更日期、是否运到施工现场、回收或代用价值有多少等情况详细列出。

审计人员应核实签证内容、审核材料回收代用价值的合理性,同时注意以下料购料价值和回收代用价值之间的差额进行签证。

三、非承包商原因造成的索赔签证以停工索赔为例。

承包商的停工索赔主要是指承包商对由非承包商责任和合同约定范围风险范围以外的因素所造成的,长时间中断停工,大型机械不能撤离而造成的损失进行索赔的经济活动。

工程分包合同签字人变更

工程分包合同签字人变更

工程分包合同签字人变更
---
甲方(业主): [公司名称]
乙方(分包单位): [公司名称]
鉴于甲乙双方于 [原合同签订日期] 签订了编号为 [合同编号] 的《工程分包合同》(以下
简称“原合同”),现因[变更原因,例如:人员调动、个人原因等],经甲乙双方协商一致,同意对原合同的签字人进行变更。

一、变更内容
1. 原合同中甲方签字人由 [原签字人姓名] 变更为 [新签字人姓名]。

2. 原合同中乙方签字人由 [原签字人姓名] 变更为 [新签字人姓名]。

二、变更程序
1. 甲乙双方应提供新的签字人的授权书,明确其代表各自一方签署合同的权利与义务。

2. 新的签字人应在变更协议上签字,并加盖各自一方的公司公章或合同专用章。

3. 变更协议一旦签署,即成为原合同不可分割的一部分,并与原合同具有同等法律效力。

三、其他条款
1. 除签字人变更外,原合同的其他条款继续有效,甲乙双方应继续履行各自的合同义务。

2. 本变更协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

3. 本变更协议自双方签字盖章之日起生效。

四、争议解决
如因本变更协议引起的任何争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提
交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁,或者依法向人民法院提起诉讼。

五、附则
本变更协议未尽事宜,按照原合同及相关法律法规执行。

---
甲方:[公司全称] 乙方:[公司全称]
新签字人:[新签字人姓名] 新签字人:[新签字人姓名]
[签字日期] [签字日期] ---。

工程分包合同签字人变更

工程分包合同签字人变更

工程分包合同签字人变更工程分包合同作为双方权利义务的法律依据,其内容的准确性与完整性对项目的顺利实施至关重要。

在特定情形下,原合同签字人因工作调整、离职等原因无法继续履行合同职责时,需要对签字人进行变更。

为确保变更过程的正当性,以下步骤需严格遵守:一、提出变更申请甲方或乙方如需变更合同签字人,应首先向对方书面提出变更申请,并说明变更的原因及拟任命的新签字人的基本信息。

二、确认新签字人资格新指定的签字人必须具备相应的职务资格和法定能力,能够代表其所在方行使权利和承担义务。

甲乙双方应对新签字人的资格进行审查确认。

三、签订变更协议甲乙双方就签字人变更达成一致后,应签订书面的变更协议。

该协议应明确载明原签字人的退出和新签字人的加入,以及对原有合同条款的影响(如有必要,还应包括对合同内容的修改)。

四、公证与备案根据相关法律规定,签字人变更的协议可能需要进行公证,并在有关行政部门进行备案,以确保其法律效力。

五、通知相关方完成上述步骤后,应及时将签字人变更的情况通知项目涉及的其他各方,包括监理单位、材料供应商等,以免影响后续的合作和交流。

六、履行新的职责新的签字人在正式成为合同一方后,应立即开始履行其在合同中的职责和义务,确保工程项目的顺利进行。

七、注意事项在进行签字人变更时,还需注意以下几点:- 确保变更程序符合合同约定及相关法律法规的要求;- 变更过程中保持沟通透明,避免产生不必要的误解或纠纷;- 妥善保存所有变更文件和通信记录,以备不时之需。

总结:工程分包合同签字人的变更是一个严肃的法律行为,涉及到合同执行的连续性和稳定性。

因此,双方在变更签字人时必须遵循严格的程序,确保变更合法、合规,并及时做好相关的沟通和协调工作。

通过上述步骤,可以有效地保障合同的顺利转移和执行,维护各方的合法权益。

设计变更、工程洽商、现场签证的区别

设计变更、工程洽商、现场签证的区别

设计变更、工程洽商、现场签证的区别观点一1.工程签证单可视为补充协议,如增加额外工作、额外费用支出的补偿、工程变更、材料替换或代用等,应具有与协议书同等的优先解释权;2.工程联系单可视为对某事、某措施可行与否、变更替换或代替等的请求函件。

甲、乙双方的联系单反映出一个工程的进展过程,是索赔等的强有力的证明材料。

3.设计变更是指设计单位对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。

由此可见,设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误等原因而修改、补充原设计的技术资料。

设计变更费用一般应控制在建安工程总造价的5%以内,由设计变更产生的新增投资不得超过基本预备费的1/3。

4.工程洽商记录主要是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外,施工图预算或预算定额取费中未包含而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的洽商。

观点二因为在工程建设中,经常会遇到设计变更、工程洽商、现场签证这三个词,由于三者产生后共同效果就是工程成本的增减,并无明显区别。

但从提出者、产生原因及费用的责任归属三者是有明显区别的。

清晰三者的定义对于判断费用承担责任是非常重要的。

1.设计变更属于由设计单位提出的对承包合同之设计资料做出的补充、完善、优化,及根据发包方要求的功能改变而做出的相应变更。

2.工程洽商属于由非设计单位(包括发包方或承包人或工程监理)根据工程实际情况对承包合同之设计资料及非设计原因而做出的补充、完善、优化、做法确认,及根据发包方要求的功能改变而做出的相应变更。

3.现场签证属于由承包人根据承包合同约定而提出的关于零星用工量、零星用机械量、设计变更或工程洽商所引致返工量、合同外新增零星工程量的确认。

现场签证现场签证是施工过程中经常碰到,是对某种施工实施情况的书面描述,由此发生的价格不仅成为工程造价的组成部份,而且也是成为合同的补充部分。

施工现场签证是工程建设在施工期间的各种因素和条件发生变化情况的真实记录和证实。

设计变更、工程签证、确认单、工程洽商、联系单、会签的区别,一文搞懂!

设计变更、工程签证、确认单、工程洽商、联系单、会签的区别,一文搞懂!

设计变更、工程签证、确认单、工程洽商、联系单、会签的区别,一文搞懂!目录一、设计变更 (2)(一)设计变更是工程施工过程中保证设计和施工质量,完善工程设计 (2)(二)设计变更的签发原则 (3)(三)设计变更的实施与费用结算 (3)(四)分析设计变更,追究责任方的责任 (4)二、工程签证 (4)(一)施工过程中的工程签证 (4)(二)工程签证的签发原则及注意事项 (5)三、工程签证与工程量确认单的区别 (6)四、会签 (7)五、工程联系单 (8)六、工程洽商 (8)七、发生的范围、关系与差别 (9)(一)发生的范围 (9)(二)关系 (10)(三)差别: (11)一、设计变更(一)设计变更是工程施工过程中保证设计和施工质量,完善工程设计设计变更是指设计单位对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。

由此可见,设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误等原因而修改、补充原设计的技术资料。

设计变更费用一般应控制在建安工程总造价的5%以内,由设计变更产生的新增投资不得超过基本预备费的1/3。

纠正设计错误以及满足现场条件变化而进行的设计修改工作。

一般包括由原设计单位出具的设计变更通知单和由施工单位征得由原设计单位同意的设计变更联络单两种。

➢1、在建设单位组织的有设计单位和施工企业参加的设计交底会上,经施工企业和建设单位提出,各方研究同意而改变施工图的做法,都属于设计变更,为此而增加新的图纸或设计变更说明都由设计单位或建设单位负责。

➢2、施工企业在施工过程中,遇到一些原设计未预料到的具体情况,需要进行处理;因而发生的设计变更。

如工程的管道安装过程中遇到原设计未考虑到的设备和管墩、在原设计标高处无安装位置等等,需改变原设计管道的走向或标高,经设计单位和建设单位同意,办理设计变更或设计变更联络单。

这类设计变更应注明工程项目、位置、变更的原因、做法、规格和数量,以及变更后的施工图,经方签字确认后即为设计变更。

建设工程合同工程变更

建设工程合同工程变更

建设工程合同变更是指在合同履行过程中,由于某些原因导致合同内容发生变化的行为。

合同变更是合同履行的重要组成部分,对于确保工程项目的顺利进行具有重要意义。

本文将从建设工程合同变更的原因、程序、法律效力等方面进行分析和探讨。

一、建设工程合同变更的原因1. 设计变更:由于设计原因,需要对原有工程设计进行修改,从而导致合同内容发生变化。

设计变更可能是由于业主需求变更、设计缺陷、施工条件变化等原因引起的。

2. 工程量变更:由于工程实际情况与招标文件或合同约定存在差异,导致工程量的增减。

工程量变更有可能是由于现场地质条件变化、施工方案调整等原因引起的。

3. 施工条件变更:由于施工过程中遇到不可预测的因素,如政策调整、自然灾害等,导致合同内容发生变化。

4. 合同当事人协商一致:合同当事人根据工程实际情况,协商一致对合同内容进行修改。

二、建设工程合同变更的程序1. 提出变更申请:合同当事人一方根据实际情况,向另一方提出书面变更申请,并说明变更的原因和内容。

2. 协商一致:合同当事人就变更内容进行协商,达成一致意见。

3. 签订变更协议:合同当事人签订书面变更协议,明确变更的内容、范围、价格等。

4. 履行变更协议:合同当事人按照变更协议的约定履行合同变更事项。

5. 备案:根据工程所在地法律法规的规定,将变更协议备案。

三、建设工程合同变更的法律效力1. 合同变更协议的成立:合同变更协议经合同当事人签字或盖章生效,对合同当事人具有法律约束力。

2. 合同变更协议的履行:合同当事人应当按照变更协议的约定履行合同变更事项。

3. 合同变更对原合同的影响:合同变更不影响原合同的其他部分,原合同继续有效。

4. 合同变更的争议解决:合同变更引起的争议,合同当事人可以协商解决,也可以依法向人民法院提起诉讼。

四、建设工程合同变更的注意事项1. 合同变更应当符合法律法规的规定,不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

2. 合同当事人应当诚实守信,公平协商变更事项,不得利用合同变更损害对方利益。

工程建设合同的变更

工程建设合同的变更

工程建设合同的变更随着我国经济的快速发展,各类工程建设项目的数量和规模逐年增加。

工程建设合同作为约束建设各方主体权益的重要法律文件,其内容变更的正确处理对于保障工程项目的顺利进行具有重要意义。

本文从工程建设合同变更的定义、原因、程序及法律后果等方面进行分析和探讨。

一、工程建设合同变更的定义及类型1. 定义工程建设合同变更是指在合同履行过程中,由于合同双方或一方提出变更要求,对原合同的内容进行修改、补充或删减的行为。

2. 类型工程建设合同变更主要包括以下类型:(1)工程范围变更:包括工程项目的增加、减少或变更等;(2)工程质量标准变更:包括工程质量要求的提高或降低等;(3)工程进度计划变更:包括工程工期的调整、施工顺序的改变等;(4)合同价款变更:包括合同价的增加、减少或调整等;(5)合同条款变更:包括合同双方的权利、义务、责任等方面的修改、补充或删减。

二、工程建设合同变更的原因1. 客观原因:如工程设计变更、施工现场条件变化、政策法规调整等;2. 主观原因:如合同当事人一方或双方的需求变更、市场行情变化等。

三、工程建设合同变更的程序1. 提出变更要求:合同双方或一方根据实际情况,向对方提出书面变更要求;2. 协商一致:合同双方就变更内容进行协商,达成一致意见;3. 签订变更协议:合同双方签订书面变更协议,明确变更内容、范围、价款、工期等相关事项;4. 履行变更协议:合同双方按照变更协议的内容履行合同义务;5. 备案:将变更协议报相关部门备案。

四、工程建设合同变更的法律后果1. 合同效力的变化:经双方协商一致的合同变更,具有同等法律效力,对合同双方具有约束力;2. 合同价款的调整:根据变更内容,合同价款进行相应调整;3. 工期顺延:如变更内容涉及工期调整,按照变更协议约定的工期执行;4. 违约责任:如一方未履行变更协议,应承担违约责任;5. 合同解除:如变更内容导致原合同无法履行,双方可协商解除合同。

工程变更及签证审批制度

工程变更及签证审批制度

工程变更及签证审批制度一、工程变更的定义工程变更是指在建筑工程项目进行过程中,由于设计、施工、监理等各方面的原因,导致工程图纸、合同范围或技术规范的变动。

工程变更通常分为设计变更、合同变更和施工变更等多种类型,其中设计变更指的是对原设计图纸进行修改,合同变更指的是原合同范围的修改,施工变更指的是对施工过程中出现的问题进行调整。

二、工程变更的原因1. 设计方面原因:设计不合理、设计错误、设计要求变更等原因导致工程变更;2. 施工方面原因:施工条件变化、施工方法不当、施工要求变更等原因导致工程变更;3. 材料方面原因:材料质量不合格、材料供应不足、材料要求变更等原因导致工程变更;4. 其他方面原因:权力转移、政策变化、自然灾害等原因导致工程变更。

三、工程变更的影响1. 工程质量影响:工程变更可能导致原设计中预留的余量不足、结构稳定性下降、装饰材料不搭配等问题,影响工程整体质量;2. 工程成本影响:工程变更会增加工程费用、材料成本以及人工费用,导致工程总体成本增加;3. 工程进度影响:工程变更会影响原施工进度计划,可能导致工期延误、施工周期延长等问题。

四、工程变更的管理措施1. 设立专门的变更管理部门:建立专门的变更管理部门,负责变更审批、变更评估、变更记录等工作;2. 制定详细的变更管理流程:明确变更审批的程序、权限、责任等,确保变更管理的规范化和标准化;3. 强化变更管理的沟通与协调:加强设计、施工、监理等各方之间的沟通,及时解决问题,避免变更发生;4. 做好变更管理的记录与追踪:对每一次变更申请进行记录,及时跟踪变更的实施情况,确保变更管理的透明度和可追溯性;5. 加强变更管理的监督与评估:定期对变更管理制度的执行情况进行评估,及时发现问题,提出改进建议,进一步完善变更管理制度。

五、结语工程变更及签证审批制度在建筑工程项目中起着至关重要的作用,它能够规范工程变更和签证审批的流程,保障工程项目的顺利进行。

工程联系单、工程变更单、工程签证单”区别

工程联系单、工程变更单、工程签证单”区别

1“工程联系单、工程变更单、工程签证单”使用说明一、工程联系单:工程联系单可以说几乎所有的参建单位都可能使用。

发包人、监理、承包人、材料设备供应商等,都会以工程联系单的抬头,向有关单位发文。

工程联系单是参与工程建设的建设、设计、监理和施工单位,在工程建设过程中,为协调处理各种工程事件,单方出具的书面联系文书,一般由出具方签字盖章。

其内容仅作为联系工作的情况表述,不作为最终事实的确认,如其内容实际成为施工事实的须另行办理签证单予以确认;如其内容涉及设计变更的须按规定另行办理设计变更通知单或者技术核定单。

工程联系单不作为工程事实确认的依据,也不作为办理竣工增减结算的依据。

工程联系单通常都是使用在不会产生工程费用或直接产生严重后果的场合。

比如通知承包人来开会,或者通知停水停电,提醒注意节假日的工作安排等等。

有时工程联系单也会通知产生费用的项目,比如上级领导要来视察,通知承建商“清水洒街”,这显然要产生费用,但这个时候工程联系单仍仅产生“通知”效用。

费用的确认与获得,必须走“工程签证”才会被确认。

没有走后面的流程,视为承包人没有费用要求,不论事实是不是产生了费用。

所以常规理解工程联系单都是不产生费用的日常事项。

如果产生了费用或其他联带事项,就会激活“工程签证”等相关流程。

二、工程变更单1、设计变更单和技术核定单统称为工程变更单设计变更是指对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的修改、完善和优化。

设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误等原因而修改、补充原设计的技术资料,是施工图纸的组成部分,也是编制竣工图纸的依据。

技术核定单:在施工过程中,非图纸设计原因而发生的对原设计图纸的变更均须办理技术核定单。

技术核定单表述的内容是非设计原因造成的设计变更,所以首先必须根据设计变更产生的原因分清责任后,再按照合同有关规定明确其是否作为办理竣工增减结算的依据。

技术核定单仅作为技术资料予以办理,而其本身不作为办理竣工增减结算的直接依据资料,须由相关单位(包括承包人和发包人)根据技术核定单内容在技术核定单内容实施完成后,另行办理相应签证单予以确认。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

设计变更、工程签证、确认单、工程洽商、联系单、会签一、设计变更(一)设计变更是工程施工过程中保证设计和施工质量,完善工程设计。

设计变更是指设计单位对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。

由此可见,设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误等原因而修改、补充原设计的技术资料。

设计变更费用一般应控制在建安工程总造价的5%以内,由设计变更产生的新增投资不得超过基本预备费的1/3。

纠正设计错误以及满足现场条件变化而进行的设计修改工作。

一般包括由原设计单位出具的设计变更通知单和由施工单位征得由原设计单位同意的设计变更联络单两种。

1、在建设单位组织的有设计单位和施工企业参加的设计交底会上,经施工企业和建设单位提出,各方研究同意而改变施工图的做法,都属于设计变更,为此而增加新的图纸或设计变更说明都由设计单位或建设单位负责。

2、施工企业在施工过程中,遇到一些原设计未预料到的具体情况,需要进行处理;因而发生的设计变更。

如工程的管道安装过程中遇到原设计未考虑到的设备和管墩、在原设计标高处无安装位置等等,需改变原设计管道的走向或标高,经设计单位和建设单位同意,办理设计变更或设计变更联络单。

这类设计变更应注明工程项目、位置、变更的原因、做法、规格和数量,以及变更后的施工图,经方签字确认后即为设计变更。

3、工程开工后,由于某些方面的需要,建设单位提出要求改变某些施工方法,或增减某些具体工程项目等,如在一些工程中由于建设单位要求增加的管线,再征得设计单位的同意后出设计变更。

4、施工企业在施工过程中,由于施工方面、资源市场的原因,如材料供应或者施工条件不成熟,认为需改用其他材料代替,或者需要改变某些工程项目的具体设计等引起的设计变更,经双方或三方签字同意可作为设计变更。

(二)设计变更的签发原则设计变更无论由哪方提出,均应由建设单位、设计单位、施工单位协商,经确认后由设计部门发出相应图纸或说明,并办理签发手续,下发到有关部门付诸实施。

但在审查时应注意以下几点:①确属原设计不能保证质量、设计遗漏和错误以及与现场不符无法施工非改不可的,应按设计变更程序进行。

②一般情况下,即使变更要求可能在技术经济上是合理的,也应全面考虑,将变更以后产生的效益与现场变更引起施工单位的索赔所产生的损失,加以比较,权衡轻重后再作决定。

③工程变更引起的造价增减幅度是否控制在预算范围之内,若确需变更而有可能超预算时,更要慎重。

④施工中发生的材料代用应办理材料代用单,要坚决杜绝内容不明确的、没有详图或具体使用部位,而只是纯材料用量的变更。

⑤设计变更要尽量提前,最好在开工之前就发现,为了更好地指导施工,在开工前组织图纸会审,尽量减少设计变更的发生,确需在施工中发生变更的,也要在施工之前变更,防止拆除造成的浪费,也避免索赔事件的发生。

⑥设计变更应记录详细,简要说明变更产生的原因、背景、变更产生的时间,参与人、工程部位、提出单位都应记录。

(2)设计变更的实施与费用结算设计变更实施后,应注意以下两点:①本变更是否已全部实施,若在设计图已实施后,才发生变更,则应注意因牵扯到按原图施工的人工、材料费及拆除费。

若原设计图没有实施,则要扣除变更前部分内容的费用。

②若发生拆除,已拆除的材料、设备或已加工好但未安装的成品、半成品均由监理人员负责组织建设单位回收。

③调减或取消项目也要签署设计变更,以便在结算时扣除。

(3)分析设计变更,追究责任方的责任①若由于设计部门的错误或缺陷造成的变更费用以及采取的补救措施,如返修、加固、拆除等费用,由造价工程师协同业主与设计单位协商是否索赔。

②若由于监理单位的失职或错误指挥造成设计变更应由监理单位承担一定费用。

③由于设备、材料供应单位供应的材料质量不合格造成的费用应由设备供应单位负责。

④由于施工单位的原因、施工不当或施工错误,此变更费用不予处理,由施工单位自负,若对工期、质量、造价造成影响的,还应进行反索赔。

二、工程签证(一)施工过程中的工程签证,主要是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外,施工图预算或预算定额取费中未含有而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的签证,如由于施工条件的变化或无法遇见的情况所引起工程量的变化。

工程签证单可视为补充协议,如增加额外工作、额外费用支出的补偿、工程变更、材料替换或代用等,应具有与协议书同等的优先解释权1、由于建设单位原因,未按合同规定的时间和要求提供材料、场地、设备资料等造成施工企业的停工、窝工损失。

2、由于建设单位原因决定工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误等造成施工企业的停工、窝工、返工而发生的倒运、人员和机具的调迁等损失。

3、在施工过程中发生的由建设单位造成的停水停电,造成工程不能顺利进行,且时间较长,施工企业又无法安排停工而造成的经济损失。

4、在技措技改工程中,常遇到在施工过程中由于工作面过于狭小、作业超过一定高度,造成需要使用大型机具方可保证工程的顺利进行,施工企业在发生时应及时将现场实际条件和施工方案通告建设单位,并在征得建设单位同意后实施,此时施工企业应办理工程签证。

5、对于大检修工程、零星维修项目大都没有正规的施工图纸,往往在检修前由施工企业提出一套检修方案,检修完毕后办理工程签证,然后依据工程签证办理工程结算。

此时工程签证工作尤其重要,直接关系到检修结算工作的顺利进行。

(二)工程签证的签发原则及注意事项1、严格现场经费签证。

凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工签证、机械台班签证等,由现场施工代表认真核实后签证,并注明原因、背景、时间、部位等。

例如:由于业主或别的非施工单位的原因造成机械台班窝工,后者只负责租赁费或摊销费而不是机械台班费。

2、应在合同中约定的,不能以签证形式出现。

例如:人工浮动工资、议价项目、材料价格,合同中没约定的,应由有关管理人员以补充协议的形式约定。

现场施工代表不能以工程签证的形式取代。

3、应在施工组织方案中审批的,不能做签证处理。

例如:临设的布局、塔吊台数、挖土方式、钢筋搭接方式等,应在施工组织方案中严格审查,不能随便做工程签证处理。

4、工程签证单建设单位要随时留一份,以避免添加涂改等现象。

并且要求施工单位编号报审,避免重复签证。

5、材料价格的确认要注明采购价还是预算价,以避免采购保管费重复计取。

三、工程签证与工程量确认单的区别工程签证单是施工过程中,发生一些原来设计不包含的事项,工程结算时由他来增加或减少工程结算值。

现场签证,是有关施工当中,由于设计变更,或者现场突发,在原有设计工程量中没有临时增加的工程量,需要现场的甲方代表,监理方签字认可的表格。

他可以做为施工方最终决算的依据。

工程量签证单,是确定工程量的。

而施工现场签证单,可以签量也可以签价。

工程签证的概念,在中国建设工程造价管理协会于2002年发布的《工程造价咨询业务操作指导规程》中,被解释和定义为:“按承发包合同约定,一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明”。

工程签证与施工发承包合同价款之间的关系及其作用。

在建设工程合同示范文本中,对合同价款是指“发包人、承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担保修责任的款项”。

合同价款是发包人、承包人两个法人在协议书中的“约定”,且是用以“支付”完成承包工程并承担保修责任的款项。

工程签证是按发承包合同“约定”,由发包人、承包人两个法人代表的委托代理人,就合同价款之外的责任事件所作的签认证明,涉及合同价款之外的款项,是法人代表授权行为的具体实施与体现。

上述两项一个是法人行为,一个是法人代表委托的代理人的行为,前者明确的是合同价款,后者涉及合同价款之外的款项(即合同价款的调整项),是不同的。

在这委托代理人的行为,是通过合同约定明确委托事宜和权限的,他的行为不能覆盖法人之间的合同约定,其行为并受到合同约定之约束。

也由于工程签证行为的这些特点,它可以在委托代理人平台上通过签认证明的形式,高效解决施工过程中在限额范围内各种行为的涉款事件,促进了各种不同的有争议施工行为的高效协调和快速解决。

工程量签证单与工程量确认单的区别!工程签证单是图纸以外发生的工程内容,因为没有图纸的依据,为了准确描述所发生的内容而做的签证,这里包括了工程量确认以及附加图等。

工程量确认单是现场经过实际测量而确定某项工程发生的量,常见的有甲方代表和监理的认证。

工程量确认单:仅仅只是确认了工程量,费用还得算。

签证单不只是确认了工程量,还确认了费用,是鉴证确认实际发生的情况,可有工作量,事件发生的起因、经过、处理结果等内容。

四、会签会签是撰拟公文的过程中,主办单位主动与有关单位协商并核签的一种办文程序,一般当公文的内容涉及本单位的多个部门或与其它单位有关时,需要进行会签。

会签根据对象的不同分为内部会签和外部会签。

内部会签用于与本单位内部的各有关部门进行协商并核签;外部会签用于与外单位的有关部门进行协商并核签;二者的性质相同,但处理形式不同。

五、工程联系单工程联系单是在工程施工过程中,有的地方图纸或甲方向要改变的事项,为了了进一步的斟酌,以免出错而用的文书,部分项目的变化都由联系单沟通。

工作联系函与工作联系单,是建设方、施工方、监理方各方通用的表。

在施工当中,各方有需要沟通与协商的事宜,可以通过,这两种方式进行处理。

工程联系单可视为对某事、某措施可行与否、变更替换或代替等的请求函件。

甲、乙双方的联系单反映出一个工程的进展过程,是索赔等的强有力的证明材料。

比如说,在施工当中,监理方如想给甲方提一些合理化建议,或者工作中有些需要甲方出面给予支持的协商的事,都可以用此两种表传达自己的意思。

施工方如在施工当中,甲方供材料不及时,也可以用些表向甲方表示,让甲方及时进建材。

甲方如在施工当中,发现监理人员监管不到位,也可以向监理方以此表的形式要求监理人员工作认真监管到位。

六、工程洽商工程洽商,主要是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外,施工图预算或预算定额取费中未包含的,而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的书面说明。

在施工过程中业主方就工作内容的增减,实质影响到原合同,双方就有新的谈判于是就有工程洽商,洽商是新合同,或可以是原合同的附件。

工程洽商是由多方(甲方、设计、监理、施工方)开会商议并签字形成的文件叫工程洽商。

适用于:施工单位为了方便施工或根据甲方意图或发现了当时在图纸会审时没有发现的图纸毛病时向设计单位提出意见时用洽商,或者经济洽商、或者技术洽商等。

工程签证:就是施工过程中发现、发生图纸或合同以外的;工程变更:就是设计院或业主对会审后的图纸进行的个别修改;工程洽商:就是1、对工程变更和签证、材料、合同外人工等的价格洽谈2、其他的有关施工、技术等问题的谈判工程量确认单:1、对已完的约定工程量的签认2、隐蔽、合同外增加部分工程量的签认以上的情况都影响造价文件的结果,只是大小不同而已。

相关文档
最新文档