水电安装施工标准合同标准范本.docx

合集下载

关于水电安装施工合同范本3篇

关于水电安装施工合同范本3篇篇一水电安装施工合同甲方（发包方）：姓名/名称：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：姓名/名称：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程内容：水电安装工程，包括但不限于给排水管道安装、电气线路敷设、灯具安装等。

二、工程期限1. 开工日期：______年______月______日2. 竣工日期：______年______月______日3. 总工期：______天三、工程价款及支付方式1. 工程总价为：人民币______元（大写：__________________元整）。

2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价的______%；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总价的______%。

四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。

2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

甲方应在接到通知后的______日内组织验收，如逾期未验收，则视为工程验收合格。

3. 如工程验收不合格，乙方应在规定的时间内整改完毕，直至验收合格。

五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工所需的水源、电源等必要条件；（2）按时支付工程价款；（3）协助乙方协调与其他施工方的关系。

2. 乙方责任：（1）按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；（3）负责施工过程中的垃圾清理和运输。

六、违约责任1. 如甲方未按时支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

水利水电工程标准施工合同范本

水利水电工程标准施工合同范本水利水电工程标准施工合同范本「篇一」甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条：工程概况1、工程地点:2、工程承包方式：a承包人包工包料；b承包人包工部分包料；c承包人包清工。

3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。

甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。

如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。

如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。

第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

3、双方款项住来均应出具收据。

4、工程结算方式：水路____米，电路____米5、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；3、水电施工穿墙、打孔、切割；4、开关插座面板安装；5、小五金的安装；6后期灯具的安装（水晶灯另计）；7、其他收费项目另计。

第六条：纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

水电安装施工合同范本7篇

水电安装施工合同范本7篇第1篇示例：水电安装施工合同范本甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）电话：（甲方电话）鉴于甲方委托乙方进行水电安装施工，双方经友好协商，达成如下合同：一、工程内容及要求1. 甲方委托乙方进行水电安装施工，包括但不限于水管、电线、插座等的安装工作。

2. 施工地点位于（具体地址），施工范围包括整个房屋的水电系统。

3. 施工标准按照国家相关规定执行，保证施工质量符合相关标准。

二、工程价格及支付方式1. 本次工程总价为（具体金额）元人民币。

2. 工程款项分期支付，首期款项为工程总价的30%，施工前支付；中期款项为工程总价的50%，施工中支付；尾款为工程总价的20%，工程竣工后支付。

3. 工程款项支付方式：通过银行转账或现金支付。

三、工期安排及延期处理1. 工程开始日期为（具体日期），预计工期为（具体天数），如有天气等不可抗力因素影响工期，双方可协商延长工期。

2. 如工程延期，由于乙方原因造成的延期需要承担相应责任，需要支付给甲方违约金。

四、质量保证及维修1. 乙方保证施工质量符合国家相关标准，工程竣工后质保期为半年。

2. 在质保期内，如出现施工质量问题，乙方将免费进行维修或更换。

五、违约责任1. 在合同履行过程中，如一方违约需支付给对方违约金，违约金金额为合同总价的10%。

2. 如由于一方原因导致无法继续履行合同，对方有权解除合同，违约方需承担相应法律责任。

六、其他事项1. 合同签订地点为（签订地点）。

2. 合同一式两份，甲、乙双方各持一份有效。

3. 本合同自双方签字盖章起生效，期限到工程竣工且经验收合格为止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为水电安装施工合同范本，甲乙双方在签订合同时需仔细阅读并明确各自责任及权利，履行合同条款，确保工程顺利进行。

如有争议，可协商解决或诉诸法律途径维护自身权益。

第2篇示例：水电安装施工合同范本甲方与乙方于（日期）签订本合同，就甲方安装水电设施一事，达成如下协议：一、工程名称：水电设施安装工程。

标准水电安装合同范本6篇

标准水电安装合同范本6篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行水电安装事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________水电安装工程。

2. 工程地点：__________________。

3. 工程内容：包括给排水、电气、供暖等系统的安装。

二、合同总价及付款方式1. 本工程总造价为人民币________元整（￥________元），该总价包含材料费、人工费、税费等一切相关费用。

2. 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款；工程完工验收合格后，支付剩余款项。

三、工期及进度安排1. 工程开工日期：自本合同签订之日起计算。

2. 工程竣工日期：自开工日期起______天内完成。

3. 乙方应按照甲方提供的进度表进行安装施工，确保工程按期完成。

如有特殊情况需调整工期，应提前与甲方协商解决。

四、工程质量标准及验收方式1. 乙方应按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量达标。

2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。

甲方应在接到通知后的______天内组织验收。

验收合格后，双方签署验收报告。

3. 如工程存在质量问题，乙方应在甲方提出后的合理期限内无偿返工或整改。

五、双方责任与义务1. 甲方责任：（1）甲方应按合同约定支付工程款项。

（2）甲方应提供施工所需的水电资源及施工环境。

（3）甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量。

2. 乙方责任：（1）乙方应按照合同约定完成水电安装工作，确保质量达标。

（2）乙方应遵守施工现场的安全规范，确保施工过程中的安全。

（3）乙方应对其提供的材料负责，确保质量合格。

（4）乙方应对工程进行保修，保修期为______年。

保修期内如出现质量问题，乙方应无偿维修。

正规水电安装合同范本(优选34篇)

正规水电安装合同范本(优选34篇)正规水电安装合同范本第1篇甲方：_________代表（以下简称甲方）乙方：_________代表（以下简称乙方）依据《_合同法》、《_建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就康田。

南川18号地块住宅小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。

制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一、工程名称：________二、工程地点：______三、工程承包范围工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程，（施工图重大改变后工程量另行计算）（1）室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点；（2）室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井；（3）室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装；（4）室内照明灯具及开关预埋及安装；（5）从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装；（6）防雷接地安装；（7）消防所有管网预埋及设备安装；（8）弱电预埋及设备安装；四、工期要求乙方必须在20xx年x月x日前竣工。

乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

五、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。

六、工程承包方式：包工、包安装（含防雷接地、消防及弱电）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。

使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

采用固定劳务单价方式。

七、合同价款本合同价款为人民币：2300元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。

该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。

八、付款和结算方式7、1由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费；7、2当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的20%；7、3当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的60%；7、4当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的15%7、5总劳务费的5%作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方。

水电安装施工合同范本3篇

水电安装施工合同范本3篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就本水电安装工程施工事项，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________水电安装项目2. 工程地点：____________________3. 工程范围和内容：本工程包括给排水、强弱电安装工程。

具体内容包括但不限于：水管、电线管的安装，水龙头、电器开关及插座的配备与安装等。

二、合同工期1. 承包方应按甲方要求的工期完成全部工作。

2. 工程开工日期：____年__月__日，工程竣工日期：____年__月__日。

如遇不可抗力因素导致无法按时完成，须经甲方同意顺延工期。

三、工程造价及支付方式1. 本工程总造价为人民币______元（大写：______元整）。

工程造价已包含材料费、人工费、机械费等全部费用。

2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的__%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。

四、工程质量及验收标准1. 承包方应按照国家和地方现行的安装工程施工规范及验收标准进行施工，确保工程质量达到验收标准。

2. 工程竣工后，承包方应通知甲方进行验收。

甲方应当在接到通知后的合理时间内组织验收，并在验收合格后签署验收合格证书。

五、安全施工及保修责任1. 承包方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全施工标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。

因承包方原因造成事故的责任和因此发生的费用，由承包方承担。

2. 工程竣工验收后，承包方应对水电安装工程提供一定期限的保修服务。

保修期限为____年，保修期内如出现质量问题，承包方应负责免费维修。

六、违约责任1. 承包方在工程完工后未能按照合同约定的工期和质量标准完成施工任务的，应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。

水电安装合同标准工程范本精选

水电安装合同标准工程范本精选（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用范文，如工作资料、合同协议、条据文书、方案大全、职场资料、个人写作、教学资料、经典美文、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides various types of practical sample essays for everyone, such as work materials, contracts and agreements, clauses, documents, plans, workplace materials, personal writing, teaching materials, classic American essays, essays, other essays, etc. Please pay attention to the different formats and writing methods of the model essay!水电安装合同标准工程范本精选水电安装合同标准工程范本（精选8篇）在越来越相信法律的当今社会中，合同出现的次数越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。

水电安装工程施工合同范本3篇

水电安装工程施工合同范本3篇篇1水电安装工程施工合同范本甲乙双方，本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，就水电安装工程施工事宜达成如下合同：一、项目名称水电安装工程施工合同二、合同标的甲方为乙方提供水电安装工程施工服务，具体工程范围包括但不限于：配电系统、照明系统、插座插座开关、电缆线槽、弱电网络等。

三、工程地点工程地点为：（具体地址）四、工程计划1. 工程计划时间为（具体时间），双方约定在该时间内完成水电安装工程。

2. 工程过程中，如有特殊情况需要延期，需提前书面通知对方，并经协商一致后签订补充协议。

五、工程费用1. 工程总费用为（具体金额），工程款支付方式为（具体支付方式）。

2. 工程款支付时间为：（具体支付时间）。

3. 工程款支付方式为：（具体支付方式）。

4. 工程款支付账户为：（具体支付账户）。

六、施工标准1. 工程施工标准符合国家相关规定，并需提供相应的施工资质证书和合格报告。

2. 施工过程中，需保证施工质量和进度，确保工程的安全和稳定。

七、保修期工程竣工后，甲方提供免费维修保养服务（具体时间），如需更长保修期，双方可另行商议。

八、违约责任1.若因甲方原因，导致工程进度延误或工程质量问题，甲方需承担相应的违约责任。

2.若因乙方原因，导致工程进度延误或工程质量问题，乙方需承担相应的违约责任。

九、法律适用双方一致同意依照中华人民共和国相关法律规定履行合同，如有争议，应当协商解决，协商不成的，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同解决本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

合同自签署之日起生效，有效期为工程竣工之日。

甲方（签字）：日期：乙方（签字）：日期：篇2水电安装工程施工合同范本甲方（甲方名称）：_______________ 法定代表人：_____________ 地址：____________________电话：_______________ 邮编：_____________ 传真：_____________ 网址：______________乙方（乙方名称）：_______________ 法定代表人：_____________ 地址：____________________电话：_______________ 邮编：_____________ 传真：_____________ 网址：______________为明确双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就甲方委托乙方进行下列水电安装工程的施工事宜达成如下协议：一、工程名称：水电安装工程二、工程地点：__________（具体地址）三、工程内容：根据甲方委托，乙方将负责对上述工程进行水电安装。

水电安装合同标准范本(4篇)

水电安装合同标准范本发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平公正和诚实守约的原则，结合本工程具体情况，发包人、承包人双方经共同友好协商，双方于____年____月____日签订观南城一期1#楼工程《建设工程施工合同》后，发包人、承包人对签订的《建设工程施工合同》上不明确的内容，经双方友好协商达成一致意见签订补充协议。

补充协议内容如下：一、工程概况1、工程名称：观南城一期工程1#楼（以下简称本工程）2、工程地点：永川区南大街兴南路建材市场。

3、建设规模：大约30000平方米。

二、承包范围、内容及单价1、承包方式：分包（包工包料2、承包内容：按甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装内容及范围。

3、计价（结算）方式甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装为____年《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE_____20x）及《____年重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE_____20x）定额（以下统称安装定额）和____年____月____日以前的相关配套文件（约定项目除外）。

三、管理费及税金管理费及税金由乙方负责。

四、计算方法、单价及付款方式1、工程质量：优质结构。

达到现行国家或专业的质量评定合格标准，装饰工程质量等级为合格，施工中严格按设计图纸以及现行施工技术规范、操作规程及验收规范、评定标准验收。

严格按业主要求工程质量施工，凡有不合格的部分必须返工重作直到验收合格为止，由此造成的一切损失均由乙方负责，结算地在工程款中扣除。

2、本工程总工期：以建设单位工期为准。

3、开工日期：合同开工日期以发包人书面通知为准。

4、安全责任（1）乙方施工过程中必须按国家、重庆的，安全生产法》、《安全生产管理条例》进行全过程的安全文明施工。

该工程安全目标为重庆市级文明工地，施工时必须坚持执行“安全第一，预防为主”的方针，严格执行《安全生产法》、安全操作规程和各项安全管理制度及规章制度，严禁章作业。

水电安装施工合同范本

水电安装施工合同范本甲方（业主）：_____________________乙方（施工方）：_____________________水电安装施工合同第一条合同概述1.1 甲方委托乙方进行水电安装施工，乙方同意按照甲方的要求完成施工任务。

1.2 施工地点：_____________________1.3 施工内容：_____________________1.4 施工期限：自合同签订之日起至____年____月____日。

第二条施工要求2.1 乙方应严格按照国家相关施工规范和甲方的要求进行施工。

2.2 乙方应保证施工质量，确保水电安装安全、可靠、符合使用要求。

2.3 乙方应确保施工过程中的环境保护和文明施工。

第三条合同价款及支付方式3.1 合同总价为人民币（大写）__________元整。

3.2 支付方式：3.2.1 合同签订后，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款。

3.2.2 施工完成并通过甲方验收后，甲方支付乙方合同总价的60%。

3.2.3 剩余10%作为质保金，质保期满后支付。

第四条质保期4.1 质保期为施工完成后一年。

4.2 质保期内，乙方负责免费维修因施工质量造成的水电安装问题。

第五条违约责任5.1 如乙方未按期完成施工，每逾期一天，应向甲方支付合同总价0.5%的违约金。

5.2 如甲方未按期支付合同款项，每逾期一天，应向乙方支付应付款项0.5%的违约金。

第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第七条其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（业主）：____________________乙方（施工方）：_____________________签订日期：____年____月____日。

水电安装施工合同标准样本（3篇）

水电安装施工合同标准样本建设单位：设计单位：施工单位：合同编号：____年____月____日建设单位：（简称甲方）地址：施工单位：（简称乙方）地址：兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。

经过甲乙双方协商签定本合同。

第一条：工程地点第二条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1.工程价款2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：（1）甲方代表确认的工程量增减；（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；（3）工程造价管理部门公布的价格调整；（4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；（5）合同条款以外得其他增减或调整；第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为天。

开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。

（1）甲方不能按合同约定提供开工条件，（2）工程量变化和设计变更；（3）非乙方原因得气超过4个小时以上时；停水停电停（4）工程款未按时支付；（5）不可抗力（如地震台风火灾等）3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。

4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款x元，反之每提前一天奖励x元。

但奖罚累计不超过总造价得2%。

第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1.甲方：（1）进场前3天内，甲方必须将施工现场清理干净。

为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；（2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；（3）按时支付工程款项；（4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工；（5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；（6）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作；（7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；（8）组织工程竣工验收工作。

标准水电安装合同范本8篇

标准水电安装合同范本8篇第1篇示例：标准水电安装合同范本甲方：______（以下简称甲方）乙方：______（以下简称乙方）经双方协商一致，就甲方位于______的房屋的水电安装工程，达成以下合同：一、项目内容和要求1. 乙方应按照相关规定和标准，对甲方的房屋进行水电安装工程。

2. 乙方应保证安装的水电设备符合国家标准，使用高质量材料，保证施工质量。

3. 安装完毕后，乙方应负责对安装设备进行维护保养，并提供相应的保修服务。

二、工程进度和质量保障1. 双方应按照合同约定的工期完成工程，否则应承担相应的违约责任。

2. 工程完成后，乙方应与甲方共同验收，确保工程质量符合要求，并解决存在的问题。

3. 乙方保证工程质量，并承诺在一定期限内提供免费维修服务。

三、价格和支付方式1. 合同总价为______元，包括材料费、人工费及其他费用。

2. 甲方应在合同签订时支付合同总价的______%作为订金，余款应在工程竣工后一周内支付清楚。

3. 如因甲方原因导致工程延期或增加额外费用，甲方应承担相应责任，如因乙方原因导致的责任，乙方应承担相应责任。

四、合同解决纠纷方式1. 双方在合同履行过程中如有纠纷，应协商解决；协商不成，提交有关部门或仲裁机构处理。

2. 合同解释权归双方共同拥有，解释问题应坚持公平合理的原则。

五、合同生效1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，自甲方支付订金之日起开始履行。

2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：______ 日期：______乙方（盖章）：______ 日期：______以上内容为标准水电安装合同范本，双方在签订合同前应仔细阅读并理解合同内容，确保合同的合法性和有效性。

希望本合同能够为双方合作提供保障，顺利完成水电安装工程。

第2篇示例：标准水电安装合同范本甲方（承包商）：__________________根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致，就乙方住宅的水电安装事宜达成如下协议：一、安装内容1. 乙方住宅的水电安装包括但不限于给排水管道、供水管道、照明电路、插座、开关等设施的安装。

水电施工合同范本标准版(推荐5篇)

水电施工合同范本标准版（推荐5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!水电施工合同范本标准版（推荐5篇）随着法治的不断发展,合同日益受到人们的重视,合同的作用也日益突出,因为合同既是当事人的权利保障,又是对当事人的制约。

水电安装施工合同范本6篇

水电安装施工合同范本6篇第1篇示例：水电安装施工合同范本甲方（委托方）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：电话：鉴于甲方委托乙方进行水电安装施工，双方经友好协商达成一致意见，特订立本合同，共同遵守以下条款：一、项目名称及地点甲方委托乙方进行水电安装施工项目的具体名称及地址为：____________________。

二、工程内容及要求1. 乙方承担本合同规定的水电安装工程，包括但不限于供水管道、排水管道、电路安装等工作。

2. 乙方应保证施工质量符合相关标准和要求，确保工程安全、可靠。

3. 工程竣工后，乙方应对施工过程中产生的垃圾、废料进行清理，保持施工场地的清洁。

三、工期及进度1. 本合同工期自双方签署之日起计算，至工程竣工验收合格为止。

2. 如遇不可抗力或其他造成工期延误的情况，双方可协商延长工期。

四、施工费用及支付方式2. 工程款项应在工程完工后进行结算并支付，甲方不得拖欠工程款项。

五、质量保证1. 乙方完成的水电安装工程应符合国家相关标准和规定，如发现质量问题，乙方应及时进行整改。

2. 完工验收合格后，乙方应承担工程质量保修责任，保修期限为：____________________。

六、法律责任1. 如果乙方在履行本合同过程中出现违约行为，将承担相应的法律责任。

2. 双方在解决纠纷时应友好协商，如无法协商一致，应提交相关仲裁部门裁决。

七、其他事项1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：____年____月____日签署日期：____年____月____日以上为水电安装施工合同约定内容，甲、乙双方经阅读确认，共同遵守。

第2篇示例：水电安装施工合同范本甲方（委托方）：______单位（或个人），法定代表人：______，地址：__________，联系电话：_________鉴于甲方有______工程需要进行水电安装施工，经双方协商一致，就工程施工事宜，甲、乙双方达成如下协议：一、工程内容1.1 甲方委托乙方承包以下项目的水电安装施工：___________________________________________。

水电合同范本标准版水电承包安装合同范本

水电合同范本标准版水电承包安装合同范本合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方水电安装工程（以下简称“工程”）的相关事宜，达成如下协议：一、工程内容1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程单价：_______1.5 工程总价：_______二、工程承包范围2.1 乙方负责甲方工程的水电安装施工，包括：（1）水电管线的铺设；（2）开关、插座、灯具等电气设备的安装；（3）给排水系统的安装；（4）其他与水电安装相关的工作。

2.2 乙方应按照甲方的要求，提供合格的施工人员，并保证施工过程中的人员安全。

2.3 乙方应按照约定的工期完成工程，如有特殊情况需要延期，应提前向甲方申请，并征得甲方同意。

三、工程质量及验收3.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量。

3.2 工程完工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料，包括但不限于设计图纸、施工方案、验收报告等。

3.3 甲方应按照约定时间组织验收，验收合格后支付工程款。

如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。

四、工程款支付及结算4.1 双方同意采用以下付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的_______%作为预付款；（2）工程进度达到_______%时，甲方支付乙方工程总价款的_______%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的_______%作为尾款。

4.2 乙方应提供正规发票，甲方按照约定时间支付工程款。

4.3 工程款支付后，双方不再就该工程进行任何形式的价款结算。

五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价款×逾期天数×_______%。

水电安装合同标准模板(6篇)

水电安装合同标准模板甲方（发包方）：乙方（承包方）：_____依照《中华人民共和国民法典》、《劳动法》、《劳动民法典》、《安全生产法》及国家相关法律、法规和集团公司文件的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就南阳市善水居住宅小区工程_____#楼水电安装劳务施工承包事宜协商达成一致意见，特订立本合同。

第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：第二条：劳务分包内容及作业范围包含但不限于施工图纸、设计变更、图纸会审中的工作内容的管线预埋、布线，设备安装、调试甲方所承揽的安装等内容（全部劳务）;（一）给排水工程范围室内给排水安装工程，包括地下室潜水泵及排出管道安装，给排水系统（含水表）、雨落水、冷凝水系统，空调洞预留、所有给排水管线的孔洞预留预埋;（二）电气工程范围1.低压配电柜出线开关以后（变压器以后所有工程，包括压接电缆、含出线开关）至各楼层配电总箱、T接箱、双电源切换箱、泛光照明配电总箱、事故照明箱等有关电缆压接电缆头、母线、桥架、线管的安装、调试和验收;2.公共部分（地下室、楼梯间）照明工程;3.所有强弱电线管孔洞预留预埋及安装，可视对讲系统，电话、网络系统仅限户内部分，监控系统仅限地下室和单元大厅。

4.防雷接地工程;第三条：工程质量标准1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明、施工方案、设计变更、技术交底及作业指导书，现行施工与验收规范及行业标准作为检查、抽检或验收的依据和标准。

2、甲方依据总承包合同有关质量的约定和国家现行的标准编制工程施工方案并书面交底。

乙方依据施工方案、技术交底和操作规程施工,使工作质量满足施工图设计文件要求，达到国家现行相关施工质量验收规范、标准规定，一次性验收合格。

达到省级安全文明工地及中州杯。

第四条：甲方责任和义务1、甲方应提供具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，负责施工用水电热或电讯等管线的安装，保证道路畅通，并向乙方提供地质和地下管网、电缆线路交底资料。

水电安装施工合同标准范本(3篇)

水电安装施工合同标准范本甲方：（发包方）乙方：（承包方）本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条工程概况1.施工地点：贵州省2.工期：日至____年3.本项工程预计费用元人民币。

第二条工程承包方式：包工包料。

第三条工程承包范围1.负责施工甲方新教学楼电缆埋设、新教学楼供水管道安装、食堂位置旧电路改造工程。

第四条材料供应的约定1.甲方提供的材料甲方负责提供本工程项目中新教学楼供电电缆及电缆埋设所需穿线管道、新教学楼供水工程所需增压成套设备。

乙方必须至少提前两天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需材料的数量。

甲方应按时提供乙方需要的材料。

甲方负责采购供应的材料应是符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。

乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2.乙方提供的材料乙方负责提供本项目所需其他全部材料。

乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合施工要求或规格有差异，应禁止使用。

如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

乙方自带施工的必须工具，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

第五条关于工程质量及验收的约定1.本工程应严格执行国家相关施工规范及相关工程质量验收规范。

2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

3.工程竣工：乙方应提前一天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

第六条有关安全生产和防火等的现场管理约定：1.严格遵守规定的施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。