北京市建设工程施工专业承包合同2018专业版
北京市建设工程施工专业承包合同
5.1乙方承包工程的总价款为人民币______元整（大写：______元整），具体支付方式如下：
（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；
（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；
（3）工程进度达到80%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；
（4）工程验收合格后，甲方，确保施工安全；
（4）按时提交工程进度报告。
七、违约责任
7.1双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
7.2乙方未按合同约定完成施工任务，导致工程延期，应按照合同总价款的每日______%向甲方支付违约金。
八、争议解决
8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
北京市建设工程施工专业承包合同
甲方（施工方）：
乙方（承包方）：
鉴于甲方具备建设工程施工资质，乙方具备专业承包能力，双方经友好协商，就北京市建设工程施工专业承包事项达成以下合同：
一、工程概况
1.1工程名称：北京市______工程
1.2工程地点：北京市______区______路
1.3工程类型：______工程
5.2乙方应提供合法、有效的发票给甲方。
六、双方权利和义务
6.1甲方权利和义务：
（1）提供施工图纸、施工方案等技术资料；
（2）负责办理施工许可证等相关手续；
（3）对乙方施工过程进行监督、检查，确保工程质量；
（4）按时支付合同价款。
6.2乙方权利和义务：
（1）按照合同约定完成施工任务；
（2）确保工程质量，接受甲方监督、检查；
1.4工程规模：______平方米
d2018最新建筑承包合同
编号北京市建设工程劳务分包合同发包人：承包人：分包工程名称：施工地址:北京城乡集团第六项目部2004—9—7发包人（全称）：承包人（全称）:根据«中华人民共和国合同法»、«中国人民共和国建筑法»及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同.第一条：工程概况及承包工作内容1。
1工程名称：1。
2工程概况：1。
3分包工作内容：范围包括：详见附件1《工程承包范围一览表》1。
4工程监理单位（全称）第二条：作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员名.详见附件3《工力计划表》第三条：合同工期开工日期年月日，完工日期年月日，工期为天。
第四条：合同价款4。
1 合同价款为：元（人民币）大写:元4.2合同价款的确定原则(在确认的方式前划“√”)：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：（)4.2。
1本合同价格为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整.(）4。
2。
2以年施工预算或年施工概算定额为依据：错误!定额工资单价为:瓦工:元/工日；结构木工：元/工日；装修木工：元/工日; 钢筋工:元/工日;砼工:元/工日; 油工：元/工日；抹灰工:元/工日；架子工：元/工日；水暖工:元/工日；电工：元/工日;壮工：元/工日;；；；；;;○2按建筑面积确定承包价元/平方米：其中，地上结构：元/；地下结构:元/平方米；初装修：元/；水电：元/平方米;；。
错误!分项工程承包：外墙面砖:元/; 屋面防水：元/；水磨石地面:元/; 水泥砂浆:元/；内墙普通抹灰元/；;;；；;（)4。
2。
3定额工以外发生的零星用工单价为元/工日（以实际发生,书面资料为准）.（)4.2。
4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过8小时的按超过部分实际发生的工目数，每日支付承包人基本生活费10元标准补偿。
工程合同范本2018专业版
工程合同范本2018 专业版（文中蓝色字体下载后有风险提示）发包人（全称）：法定代表人：联系电话：承包人（全称）：法定代表人：联系电话：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：。
工程地点：。
工程内容：。
工程立项批准文号：。
资金来源：。
二、工程承包范围承包范围：。
三、合同工期：开工日期：年月日。
风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
竣工日期：年月日。
合同工期总日历天数天。
四、工程质量管理及验收1、质量标准：工程质量符合标准。
2、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前 48 小时以书面形式通知甲方验收。
验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
3、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。
建筑安装工程承包合同(范本)2018专业版
建筑安装工程承包合同(范本)2018专业版建筑安装工程承包合同(范本)2018专业版一、合同背景和目的本合同由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）共同订立，旨在规范双方在建筑安装工程承包中的权益和责任。
甲乙双方应本着互利共赢的原则，履行各自的义务，确保工程质量和项目顺利进行。
二、合同内容和范围1. 工程名称和位置本合同所涉及的工程为【工程名称】，位于【工程位置】。
2. 工程范围和规模本工程承包范围包括但不限于以下内容：- 【工程范围1】- 【工程范围2】-3. 合同价款及支付方式3.1 本工程的合同价款为【合同价款】（大写：【合同价款大写】）。
3.2 甲方应按以下方式支付合同价款给乙方：- 【支付方式1】：支付【支付金额】作为工程启动费用；- 【支付方式2】：按工程进度支付合同价款的【百分比】；- 【支付方式3】：项目竣工后【天数】日内支付剩余合同价款。
4. 工期和交付时间本工程的工期为【工期】（自【起始日期】至【截止日期】），双方应在合同签订后【天数】日内开始施工。
若因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求适当延长工期，并可能产生额外费用。
5. 保证金在签订合，甲方应支付给乙方【保证金金额】作为履约保证金。
保证金将在工程竣工并甲方确认无任何瑕疵后返还给甲方。
6. 质量和安全要求6.1 乙方应按照相关法律法规和技术标准要求，确保本工程的质量符合国家规定及项目要求。
6.2 乙方应采取必要的安全措施，确保工程施工过程中的安全和防护措施。
7. 变更和索赔7.1 若工程进行过程中需要进行变更，双方应书面协商一致并签署变更协议。
7.2 若有索赔需求，索赔方应在发现问题后【天数】日内向对方提出书面索赔，并提供相关证明材料。
8. 违约责任8.1 若任何一方违反本合同的任何条款和条件，则对方有权要求违约方支付违约金。
8.2 若因一方的重大违约行为导致对方遭受损失，对方有权要求违约方承担相应的赔偿责任。
2018北京市建筑工程项目合同模板
XXXXXXX有限公司采购及安装合同合同编号：需方（甲方）：签定日期：年月日供方（乙方）：签定地点：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，结合北京市的有关规定，根据本工程的具体情况，在平等、自愿、诚实信用的基础上，就项目采购及安装事宜，需方、供方达成一致意见，经双方友好协商一致，达成如下条款：一、产品名称及要求：工程总造价为：￥元，大写：二、双方责任：甲方责任：1、在乙方安装前提供现场正常的施工用水、用电及制作、安装施工场地水电费由需方自理。
2、提供乙方现场工具库一间，提供乙方工人住宿宿舍。
3、协调乙方与其他工种及当地有关管理部门之间的关系，并解决双方施工中存在的问题。
4、甲方应为乙方施工创造安全的环境和条件。
5、甲方现场代表：。
乙方责任：1、严格按施工图纸及国家有效的技术规范组织施工，确保工程质量。
2、负责现场安全和文明施工，信守合同，确保工程如期完成。
3、乙方现场代表：。
三、质量检验：1、本合同所定购之产品，按国家相关行业标准生产、验收。
2、乙方材料安装完毕后即向甲方提交工程验收手续，甲方应在七天内组织验收，合格的办理工程验收单，逾期未验收视为验收合格。
实物交接后其使用、维护、保管等均由甲方负责。
若双方未办理交接手续甲方在乙方工程上进行下道工序，则该部分视为甲方已验收合格，因双方现场限制进行的交叉施工除外。
四、工期：本工程拟于年月日完工，总施工安装有效期天，工期计算自年月日算起。
因图纸变更，不能按合同付款或前道工序未完等甲方原因、天气或人力不可抗拒的因素造成的工期延误，则工期顺延；由于乙方原因造成的工期延误，则工期不变。
五、付款结算：注：由于甲方超过合同规定时间付款时，甲方应偿付逾期违约金，每逾期一天的违约金按拖欠金额的0.5%计算。
六、乙方开户名：；开户行：；开户地址：；账户号码：。
七、争议解决：1、本合同未尽事宜，双方可友好协商解决，另行签订补充协议作为本合同附件，经双方授权代表签定盖章后与本合同具有同等法律效力。
2018版《建设工程施工承包合同模板》(示范文本)
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
北京市建设工程施工专业承包通用版合同
北京市建设工程施工专业承包通用版合同合同编号：______甲方：（委托人）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包人）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程施工专业承包工作，双方经友好协商，就有关工程事项达成如下合同：第一章总则第一条合同目的：本合同旨在规定甲方委托乙方进行建设工程施工专业承包工作的相关事宜。
第二条合同性质：本合同为委托合同。
本合同属于双方共同签署的法律文件，具有法律效力。
第三条合同期限：本合同自双方签字之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
第四条工程概况：本工程为______项目，建筑面积约______，工期约______。
第五条工程质量：乙方应按照合同约定，采用科学的施工工艺和符合国家相关规定的材料，确保工程质量符合国家标准和甲方的要求。
乙方不得以任何理由降低工程质量，不得擅自变更工程构造和设计。
第六条工程报价：本工程总造价为______万元。
具体工程报价以双方达成协议的结算方式为准。
第七条付款方式：甲方按工程进度支付乙方工程款。
具体付款情况双方另行协商确定。
第八条合同变更：在工程施工过程中，如果需要对本合同进行修改、变更，双方应通过书面协议确定变更事项并签署补充协议。
若因合同变更引起费用调整，乙方应提供调整后的工程报价并与甲方重新商定。
第九条违约责任：若一方违反本合同约定，应按法律规定承担违约责任，并赔偿守约方因此受到的损失。
第十条争议解决：本合同涉及的争议应由双方协商解决。
如协商不成，提交有管辖权的人民法院裁决。
第二章乙方的权利和义务第十一条施工工期：乙方应按照工程合同约定的工期进行施工，并在约定的工期内完成工程竣工验收。
第十二条施工组织：乙方应组织合理的施工队伍，配备专业的施工设备和技术人员，按照工程目录和施工图纸要求完成工程施工。
第十三条施工质量：乙方应按照国家相关标准和规定，采用先进的施工工艺和优质材料，确保工程质量符合要求。
如乙方发现工程设计存在问题或施工图纸需要修改，应及时向甲方提出，经甲方同意后方可进行修改。
北京市建设工程施工专业承包合同
北京市建设工程施工专业承包合同甲方（承包方）：地址：联系人：电话：乙方（发包方）：地址：联系人：电话：根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成以下合同：第一条项目基本情况1.1 乙方拟在北京市_______区建设__________工程，项目总投资约为____________元，建筑面积约为________平方米，简称“本工程”。
1.2 本工程由乙方提供具体工程设计、招标文件及财务保障，甲方负责全面进行建设工程施工，并承担相应的施工管理、品质保障、安全控制等责任。
第二条有关合同约定2.1 合同的约定范围本合同约定的内容为工程施工、质量保证、工程结算、安全控制和纠纷处理等事项。
2.2 合同的工程施工期限本工程施工期限为______天，自合同签订之日起计算，并应在规定的时间内顺利竣工。
2.3 合同的质量保证甲方应对本工程实施全方位、全过程的品质保障，在施工过程结束后60天内，应对工程实施的质量问题负责。
2.4 合同的工程结算本工程施工结束后，甲方应根据合同约定，按照工程量、工程质量、时间进度和付款等因素，合理计算工程结算款项，并在合同约定期限内完成结算付款。
2.5 合同的安全控制甲方应安排专门负责工程现场的安全管理和监督工作，在施工过程中保障工作区域的安全和城市建筑环境的和谐。
2.6 合同的纠纷处理双方发生争议或纠纷时，应通过协商、调解或仲裁等方式解决，如仍未能解决，视为双方同意向法院提起诉讼解决。
第三条合同的付款方式3.1 甲方依据业务需要自行组织工程施工，乙方应按照竞标协议中约定的方式按期足额将施工款支付至甲方账户。
3.2 本合同约定的所有价格均为不含税价，一旦涉及增值税问题，乙方应当确保其支出合法有效，相关纳税义务应当由乙方自行承担。
第四条合同的违约责任4.1 如甲方未能按约定完成本工程的施工任务，应当向乙方支付逾期违约金，逾期违约金按日计算，每日约定违约金为总价的百分之一。
建设工程施工合同书2018专业版
建设工程施工合同书2018专业版合同范本建设工程施工合同作为建设工程合同之一种，其标的物建设工程具有投资数额大、建设工期长、技术难度高、涉及范围广等特点，建设工程施工合同书是怎样的?以下是华律网小编为大家整理的建设工程施工合同书范文，欢迎参考阅读。
建设工程施工合同书范文1发包人(简称甲方)：承包方(简称乙方)：根据《中华人民共和国合同法》及我国其他法律法规规定，并结合工程的具体情况，为明确双方责任、协作配合，确保工程施工质量，经甲乙双方平等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。
第一条：工程概况1、工程名称：2、工程建设地：3、工程规模、特征：4、工程施工任务(内容)与技术要求：须符合《建筑地基处理技术规范》jgj79-2002要求。
5、预计施工工作量：6、完成施工工作量测量方式：7、质量标准：第二条：甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责：1、本工程批准文件、用地(附红线范围)，以及施工许可等批件复印件。
2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。
第三条：合同工期1、本工程定于于年月日竣工，总工期为天。
2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况，经甲方同意，可顺延工期。
第四条：计费标准及付费方式1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为元，总价预计为元(大写： ) ，总价款以最终施工测量面积为准结算。
2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款 30 %的款项，计元;地基基础工程完成强夯工作量 50 %时，甲方向乙方支付工程进度款 60 %的款项，计元。
剩余 10 %款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付，计第五条：双方责任1、甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按第二条规定提供文件资料。
2、甲方应为乙方提供基本的工作条件，如3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。
【建设工程施工合同范本】建设工程施工专业分包合同(GF--2018--0213)
【建设工程施工合同范本】建设工程施工专业分包合同(GF--2018--0213)建设工程施工合同范本建设工程施工专业分包合同(GF--2018--0213)引言本建设工程施工专业分包合同（以下简称“本合同”）是由甲方和乙方在平等、自愿的基础上，根据相关法律法规和双方的协商一致签订的。
一、合同目的本合同旨在明确甲方与乙方就建设工程施工专业分包事宜的权利与义务，规范双方之间的合作关系，保障建设工程施工的顺利进行。
二、合同双方及基本信息甲方：法定代表人姓名：注册地质：乙方：法定代表人姓名：注册地质：三、工程项目本合同所涉及的工程项目为：（填写工程项目名称、项目地点等相关信息）四、工程合同价款1. 建设工程施工专业分包价款为：（填写具体金额）人民币；2. 甲乙双方约定，乙方应按照工程进度及阶段性完成情况向甲方提出合理的付款申请；3. 合同价款的支付方式及时间按照双方约定执行。
五、施工期限1. 工程施工期限为：（填写具体施工期限，例如月份或日期等）；2. 若乙方未能按时完成工程施工，乙方应按日向甲方支付违约金。
六、工程质量要求1. 工程质量应符合国家相关标准和规范；2. 甲方有权对乙方施工的质量进行检查验收；3. 若工程质量未达到要求，乙方应负责修复或重建。
七、工程变更1. 若变更工程施工内容，甲乙双方应通过书面形式进行变更协商并签署变更合同；2. 变更后的工程价款和工程期限应根据实际情况进行调整。
八、工程保险1. 甲方与乙方应共同投保建设工程施工全过程的责任保险；2. 保险费用由甲方和乙方按约定比例承担。
九、违约责任1. 甲乙双方应严格按照本合同约定履行各自的义务；2. 若一方违反合同约定，给另一方造成经济损失的，应赔偿相应的损失。
十、争议解决1. 本合同如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；2. 若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、合同生效与解除1. 本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效；2. 终止本合同的情况包括但不限于双方协商一致解除、自然终止等。
2018版建设工程施工专业分包合同
2018版建设工程施工专业分包合同
合同编号：[具体编号]
甲方（总承包方）：[总承包方名称]
地址：[总承包方地址]
法定代表人：[总承包方法人姓名]
电话：[总承包方联系电话]
乙方（分包方）：[分包方名称]
地址：[分包方地址]
法定代表人：[分包方法人姓名]
电话：[分包方联系电话]
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信、守约的基础上，就本建设工程施工专业分包事宜达成一致，特订立本合同。
第一条工程概况
1. 工程名称：[工程名称]
2. 工程地点：[工程地点]
3. 工程内容：[工程内容简述]
4. 分包范围：[具体分包范围描述]
第二条合同工期
1. 开始工作日期：XXXX年XX月XX日。
具体开工日期以甲方书面通知为准。
【2018最新】北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包合同示范文本-word范文 (10页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包合同示范文本篇一：北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包合同示范文本BF—201X—0207合同编号：北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包合同北京市建设委员会监制北京市工商行政管理局二○○八年十二月总目录第一部分合同协议书第二部分中标通知书第三部分投标函及其附录第四部分已标价的工程量清单第五部分合同条款通用部分第六部分合同条款专用部分第七部分技术标准和要求第八部分合同图纸第一部分合同协议书合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成如下协议：一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：工程立项批准文号：资金来源：二、承包范围承包范围：三、合同价款金额（大写）：元（人民币）小写：元其中，安全防护、文明施工措施费为：（大写）：元（人民币）小写：元。
四、合同工期合同工期：日历天计划开工日期：年月日计划竣工日期：年月日。
五、质量标准工程质量标准：合格。
六、合同文件本协议书与下列文件一起构成合同文件：1.中标通知书；2.投标函及其附录；3.已标价的工程量清单（含暂估价的材料和工程设备损耗率表）；4.合同条款专用部分；5.合同条款通用部分；6.技术标准和要求；7.合同图纸。
双方在本合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件，均构成合同文件的有效补充。
七、承包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。
八、发包人承诺按照本合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。
九、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：双方约定后本合同生效。
施工合同——专业分包2018(定额)
施工合同一专业分包2018 （定额）特別提示：1.草拟合同时，请通读通用条款有关内容；2.本合同范本非万能合同。
因劳务作业内容的不同，合同设置的条件当然地不一样，因此，应当根据实际情况，妥善构建合同内容。
3.禁止擅自更改范本内容本合同内容，仅窗体屮的空白处可编辑内容，除此Z外，任何内容不得增.删.变更。
若确需增.删.变更的，必须以签订补充协议方式进行处置。
根据实际情况，通用条款屮的内容不适用的，也可以在第五条“补充约定”中作否定约定，但不可滥用，且必须经公司相关职能部门审核通过。
提示：专业工程名称施工合同合同编号：提示：区域简称+项目简称+流水号（例如：HN-ABCD-001）工程名称：提示：填写工程/项目的准确全称，禁止使用简称. 简写。
甲方：峻南生态文旅股份有限公司乙方：提示：1.填写签约单位的准确全称，禁止使用简称.简写；2.乙方为个人的，名字后增加身份证号。
比如：张三身份证号：452113************签订日期：年月日提示：原则上不得晚于合同开始履行之日。
签订地点：广东省东莞市东城区第一部份协议书甲方：岭南生态文旅股份有限公司乙方：提示：同封面表述一致依照《中华人民共和国合同法》.《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律•行政法规，遵循平等.自愿. 公平和诚实信用的原则，双方工程施工及相关事宜协商一致，达成如下协议：一.工程概况1.工程名称：提示：填写工程/项目的准确全称，禁止使用简称.简写。
2.工程地点：提示：应当填写准确.具体的地点；比如“东莞市XXX区（镇）XXX地块”,严禁泛写，比如前述地址表述为“东莞” o二.承包范围.工程内容1.2.1.承包范围：提示：指乙方所承揽的工程内容所在的施工部位或者具体的分部分项工程。
不可以表述为“XXXX工程范围内” .“XXX镇范围内”等形式2.工程内容：提示：是对工程范围中具体工作内容的细化，应尽量具体详细3.甲方有权根据乙方的工程进度及施工质量等调整乙方的承包范围和施工内容。
2024年北京市建设工程施工专业承包合同(二篇)
北京市建设工程施工专业承包合同（二）北京市建设工程施工专业承包合同（二）合同编号：XXXXX甲方：XXXXX有限公司统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXX地址：XXXXXXXXXXXX乙方：XXXXX建筑工程有限公司统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXX地址：XXXXXXXXXXXX一、工程概况1.1 工程名称：XXXXX工程1.2 工程地点：XXXXX市XXXXX区1.3 工程范围：详见附件《工程范围及构造图纸》二、工期和验收2.1 工期2.1.1 本工程合同工期自合同签订之日起计算，工期为XXX日历天（含节假日）。
2.1.2 若乙方无正当理由延误工期，甲方有权向乙方每日索赔合同总价1‰作为违约金。
2.2 竣工验收2.2.1 施工完成后，乙方应书面通知甲方进行竣工验收。
三、合同价款及支付方式3.1 合同价款：XXXXX万元整（大写：XXXXXXXXXX元整）3.2 支付方式3.2.1 乙方应在工程签订合同后3日内，向甲方发出首笔支付款项的开票通知。
3.2.2 甲方应在收到开票通知后3日内，将首笔款项支付给乙方。
3.2.3 剩余款项按工程施工进度划分为若干次付款，并根据乙方开具的发票及甲方验收合格的工程进度支付给乙方。
四、质量保证和保修责任4.1 质量保证4.1.1 乙方承诺在施工过程中，按照相关法律法规及技术标准要求进行施工，保证工程质量符合国家相关规范和标准。
4.1.2 乙方工程质量保修期为竣工验收合格后的XXX个月，乙方须在保修期内及时修复因施工质量不合格而引发的问题。
4.2 保修责任4.2.1 保修期内，甲方发现工程使用中出现的质量问题，应书面通知乙方。
乙方应在接到通知后尽快处理问题，确保工程正常使用。
4.2.2 若乙方未及时解决质量问题或在保修期内多次出现质量问题，甲方有权要求乙方承担相应的修复费用，并保留追究乙方违约责任的权利。
五、违约责任5.1 除非本合同另有规定，任何一方未履行本合同约定的义务，应承担违约责任，并支付因此给对方带来的损失。
2018年最新版施工专业分包合同(示范文本)(精品)
1.23书面形式：指分包合同、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.24违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容，所应承担的责任。
1.19竣工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人完成分包工程的绝对或相对的日期。
1.20合同价款：指承包人与分包人在本合同协议书中约定，承包人用以支付分包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.21追加合同价款：指在分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况，经承包人确认后，按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.16报价书：指由分包人根据分包合同的规定，为完成分包工程，向承包人提出的分包合同报价。在承包人采用招标方式确定分包人时，该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。
1.17中标通知书：指由承包人发出的确定分包人中标的通知。
1.18开工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.4承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.6总包工程：指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。
1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。
1.2专用条款：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
2018年北京市建设工程施工合同范本-范文word版 (14页)
工程地点：
建筑面积：平方米；层数：
结构类型：；檐高／跨度：米
批准文号：(有权机关批准工程立项的文号)
工程性质：(指基建、技改、合资等)：
承包范围：
承包方式：包工包料
质量等级(优良或合格)：合格
工程承包造价(金额大写)：
￥：
北京市建设工程施工合同协议条款
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：
6.2工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。
发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
签订日期：________________
北京市建设工程施工合同（小型工程本）使用说明
1、 本合同是依据《建设工程施工合同示范文本》(GF –99--0201)拟定的，适用于建筑面积在201X平方米以内或承包造价在50万元以内的建筑工程。
2、 合同文本中“___”部分，合同双方根据约定的内容进行填写。
第4条 发包人工作
开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后3天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后3天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。
北京市园林绿化建设工程施工合同2018专业版
编号： _____________北京市园林绿化建设工程施工合同2018 专业版甲方： ________________________________________________乙方： ___________________________签订日期： _______年______月 ______日bf--xx--0204北京市园林绿化建设工程施工合同工程名称发包方承包方合同编号北京市工商行政管理局北京市园林局二○○五年三月发包人（全称）：承包人（全称）：承包人资质等级：依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》（gf-99-0201 ）及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工项目经协商订立本合同：一、工程概况第1条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：1.4 工程立项批准文号：1.5 资金来源：第 2 条工程承包范围2.1 承包范围：2.2 工程总面积：二、合同文件及图纸第 3 条本合同文件及解释顺序3.1除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）双方签订的补充协议（2）本合同条款（3）中标通知书（4）投标书及其附件（5）标准、规范及有关技术文件（6）图纸（7）工程量清单（8）工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第 4 条适用法律、标准及规范4.1适用法律法规：国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_____________
北京市建设工程施工专业承包合同
2018专业版
甲方：________________________________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
承包合同多属个别商订的合同，定做物往往具有一定的特定性。
以下是华律网小编为大家精心准备的：北京市建设工程施工专业承包合同范本。
欢迎阅读与参考!
北京市建设工程施工专业承包合同如下：
bf**
合同编号：
北京市建设工程施工专业承包合同
北京市住房和城乡建设委员会
北京市工商行政管理局
二〇一四年八月
第一部分
协议书
发包人(全称)：承包人(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范
性文件的规定，发包人和承包人在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：工程地点：工程规模：
二、承包范围
承包范围：
三、签约合同价人民币(大写)：
其中：安全文明施工费人民币(大写)：
四、工期计划开工日期：
五、质量标准
年月(￥(￥元);元)。
计划竣工日期：日;工期：
工程质量标准：六、合同文件的组成1.本协议书;
2.专用合同条款;
3.通用合同条款;
4.工程预算书或已标价的工程量清单;
5.技术标准和要求;
6.合同图纸;
7.其他合同文件。
七、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。
八、承包人承诺按合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。
九、发包人承诺按合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。
十、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，双方各执一份;副本一式
包人
份，其中，发份，承包人份。
十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充生效。
协议是合同的组成部分。
十二、本合同自
发包人：。