建设工程施工合同(小型项目)
建设工程施工合同范本(小型、零星工程)(一)
建设工程施工合同范本(小型、零星工程)（一）建设工程施工合同范本（小型、零星工程）（一）合同编号：________甲方：（委托方）公司名称：注册地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（承包方）公司名称：注册地址：法定代表人：联系人：联系电话：鉴于甲方需要进行小型、零星工程的施工，并希望乙方能够承担该项目的责任，双方经友好协商，达成以下合同：第一条项目概述1.1 甲方委托乙方进行小型、零星工程的设计、施工等相关服务。
1.2 项目名称：_____________1.3 项目地址：_____________第二条工程内容2.1 工程范围：包括但不限于项目所需的设计、勘测、土建施工、安装、装修等工程。
2.2 工程规模：详见工程设计图纸及技术文件。
第三条完工时间3.1 乙方应按约定的工期完成工程，合同工期为 ________ 天，自本合同签订之日起计算。
3.2 若因不可抗力等无法控制的因素延误工期，乙方应及时向甲方报备，并在甲方同意的情况下予以延期。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应确保工程质量符合相关法律法规的要求，且符合工程设计、标准和合同约定。
4.2 工程验收标准以甲方与乙方签订的其他协议为准。
第五条合同价款及支付方式5.1 本合同总价款为人民币 __________ 元（大写：_____________）。
5.2 付款方式：（甲方与乙方商定的付款方式）第六条风险责任6.1 工程发生质量问题或施工事故，由乙方承担相应的责任和后果。
6.2 在工程施工期间，乙方应购买相应的施工安全保险，并及时向甲方提供相关保险单。
第七条违约责任7.1 任何一方违反合同约定，应该承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
7.2 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应通过友好协商解决，并及时书面通知对方。
第八条保密条款8.1 合同双方应对对方提供的商业秘密和技术信息保密，未经对方书面许可不得向第三方透露或使用。
8.2 违反保密条款的一方，应承担相应的法律责任。
小型建筑工程施工合同简单版(3篇)
小型建筑工程施工合同简单版甲方：_____乙方：_____甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方新乡市平原新区东合角村道工程（总长度1.4公里）施工事宜达成一致，签订本合同。
一、乙方承包该工程的全部施工工作，即实行“包工不包料”，甲方自备材料，乙方只负责施工。
二、承包费用：____元/㎡三、支付方式：施工队进场预付____元，5天后再付____元，经验收合格后付____元，剩余款项待工程款拨付后一次性全部付清。
四、工期：_____乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。
五、其他约定1、乙方自行准备工具、聘请人员，自行负责施工安全，严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工，确保工程质量，如在施工过程中发现质量不合格行为，造成返工，因此造成的材料损失、人工损失概由乙方自行承担;乙方在施工过程中工伤事故由乙方全部负责，与甲方无任何关系。
2、乙方不得浪费、挪用甲方的材料，否则按500元/次予以处罚，并需赔偿甲方损失;3、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务，每延期一天按照200元/天予以处罚。
4、水电由甲方负责。
5、保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。
六、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字后生效。
甲方（签字）：_____ 乙方（签字）：______________年_____月_____日 _____年_____月_____日小型建筑工程施工合同简单版（二）装饰装修工程施工合同书工程名称：工程地点：发包方：_____ 承包方：_____签订日期____年____月____日装饰装修工程施工合同书发包方（甲方）：承包方（乙方）：鉴于家居装修实际情况的需要，按照《民法典》及建设部《建筑装饰装修管理规定》结合本工程具体情况，经甲乙双方协商，现达成以下合同条款，双方自觉遵守。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、承包方式：固定单价，工程中发生的穿尖碰角浆缝包干在内，不另计费用。
5、工期：天，本工程自年____月____日开工，于年____月____日竣工。
施工合同范本经典版(小型工程类)6篇
施工合同范本经典版(小型工程类)6篇篇1施工合同范本经典版(小型工程类)甲方：（委托方）法定代表人：地址：联系电话：乙方：（承包方）法定代表人：地址：联系电话：为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商，就本工程的施工事宜达成如下协议：一、工程名称：__________二、工程地点：__________三、工程规模及内容：本工程为小型工程，主要工程内容包括但不限于__________四、工程质量标准：本工程应符合国家相关标准或合同约定的质量标准。
五、计划工期：本工程预计工期为__个月，具体时间安排如下：1. 开工日期为__________2. 完工日期为__________六、工程价款及支付方式：1. 工程总价款为__________（大写），包括人工费、材料费、设备费、服务费等。
2. 工程价款支付方式为分期支付，分期支付比例及付款时间如下：（1）工程开工时支付____%预付款；（2）按工程进度支付____%进度款；（3）工程验收合格后支付____%尾款。
七、施工验收标准：本工程验收标准按照国家相关标准执行，具体标准包括但不限于依法取得工程竣工验收合格证书。
八、工程保修期：工程保修期自竣工之日起为____年，期间内对工程质量问题进行修复。
九、违约责任：任一方因自身原因导致无法履行合同的，应承担相应的违约责任。
1. 甲方违约责任：甲方如延迟支付工程款，应按日支付____%的违约金。
2. 乙方违约责任：乙方如因工期延误或工程质量问题属实，应承担相应的违约责任。
十、争议解决：本合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解或提起诉讼。
十一、合同生效：本合同自双方盖章生效，至工程竣工验收合格日终止。
十二、其他：本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______法定代表人签字：______ 法定代表人签字：______日期：______ 日期：______以上是关于施工合同范本经典版(小型工程类)的具体内容，如需查看更多详细信息，请咨询相关法律专家或工程管理人员。
小型施工施工合同(实用12篇)
小型施工施工合同（实用12篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!小型施工施工合同（实用12篇）当今社会,许多市民的权益保护意识日益加强,合同的约束力也日益不容忽视,而合同既是当事人的一种保护,也是对当事人的一种限制。
小型建筑工程施工合同范本5篇
小型建筑工程施工合同范本5篇小型建筑工程施工合同范本1发包方(甲方)：承包方(乙方)：为了对装饰工程顺利进行，明确双方权利义务，经双方商定达成协议如下：一、工程概况1、工程地点：2、承包范围：3、承包方式：4、工程质量等级(优良或合格)：5、工程工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工，总工期天数为天。
6、合同价款：二、甲方工作1、开工前天，向乙方进行现场交底，腾空房屋，消除影响施工障碍物。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。
对工程质量、速度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。
3、由乙方办理。
4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担费用。
三、乙方工作1、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。
做好各项质量检查记录。
参加竣工验收编制工程结算。
3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线等不受损坏。
四、有关工期的约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经双方协商同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4、因设计变更，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。
5、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方元;甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天向乙方支付元违约金。
6、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付元违约金。
五、于工程质量及验收的约定1、设计变更和国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。
2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。
小型土建工程合同范本4篇(土建小工程承包合同)
小型土建工程合同范本4篇(土建小工程承包合同)下面是我分享的小型土建工程合同范本4篇(土建小工程承包合同)，以供借鉴。
小型土建工程合同范本1甲方：乙方：甲方现将在通羊镇黄金咀村陈家湾的一幢四层私人住宅楼承包给乙方。
以包工不包料形式施工，乙方包工项目：泥工、模板工、钢筋工、要包以下材料：即模板、顶木、方条、升机架和一切施工机械等。
经双方友好协商如下：一、工程质量要求：施工方必须按照严格的建筑施工规范来施工、工人不能穿拖鞋上班、垃圾要及时清好、不能故意损坏财物、保质保量完成工程项目。
二、乙方承包工程如下：乙方需要提供工人住宿、或工棚，施工队工人进场后一定服从甲方管理。
严格按图纸保质保量施工，甲方如有更改图纸，应提早通知乙方，需双方协议后才进行施工。
三、乙方工价：进场施工、甲方提供水电、乙方按建筑实际面积计算、每平方米按：贰佰伍拾元计算（￥250.00 元）。
四、甲方付款方式：乙方建筑工程进场后开工，每倒好一层楼面甲方须付工程款壹万伍仟元人民币。
五、装修工程严格按图纸施工，批好内外墙水泥档，甲方须付工程款壹万伍仟元人民币。
以上工程按85%结算、完工验收合格后三个月内一次付清全部工程余款。
六、竣工时间：每层按15天的工程量计算，从8月15日开始到10月15日封顶，不得延迟。
七、以上协议甲、乙双方各执一份，都具有同等法律效力，如有工程质量问题或其它问题，乙方负责解决。
注：工程施工责任：乙方施工队应该按正规建筑操作程序施工、不得马虎，如施工队工人发生工伤或安全事故都由施工方负责，施工队、工人自己承担一切费用与一切后果，一切与甲方无关，施工队和工人也自愿承诺放弃一切民事与法律追究责任。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日小型土建工程合同范本2甲方：乙方：经甲乙双方商定，甲方增项部分承包给乙方，具体内容如下：一、责任和义务：甲方除新建锅炉房及设备基础以外，新增土建项目继续承包给乙方，甲方提供水、电等保证施工期间需求，负责指导新增项目交底，进行施工前交底。
施工小型合同范本(6篇)
施工小型合同范本(6篇)甲方：乙方：为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条、工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____第二条、甲方的义务1、甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。
甲方在________年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
第三条、乙方的义务1、乙方必须在________年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。
其中，初步设计文件一式__份，技术设计文件一式__份，施工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。
施工合同小型工程范本(集锦6篇)
施工合同小型工程范本（集锦6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同小型工程范本（集锦6篇）施工合同小型工程范本第1篇甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称甲方)一、工程概况工程地点：大同二、承包方式：双包(包工、包料)三、承包范围：乙方承包三层住宅楼(见施工图)。
建设工程施工合同 (小型工程本)5篇
建设工程施工合同（小型工程本）5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行的小型建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：简要描述工程大小、施工内容等。
二、合同工期与进度1. 工程开工日期：双方约定的开工日期。
2. 工程竣工日期：双方约定的完工日期。
3. 进度款支付：明确进度款的支付方式和时间节点。
三、工程质量要求与验收标准1. 乙方必须按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量达标。
2. 工程验收标准、方法：明确验收的程序、标准和具体方法。
3. 质量保证金及支付方式：若需设置质量保证金，应明确其金额、支付方式和返还条件。
四、合同价款与支付1. 工程总造价：明确工程总价及包含的详细内容。
2. 支付方式：现金、转账或其他方式。
3. 支付节点：按工程进度分阶段支付。
4. 工程变更及调整价款的约定：如遇工程变更，应明确变更的处理方法和价款调整方式。
五、工程安全施工及环境保护要求1. 乙方应遵守安全生产法律法规，制定安全生产措施，确保施工安全。
2. 施工现场环境保护要求：扬尘治理、噪音控制等应符合相关规定。
六、双方责任与义务1. 甲方的责任与义务：提供施工条件、按时支付工程款等。
2. 乙方的责任与义务：确保施工质量、按时完工、遵守安全规定等。
七、违约责任与解决争议方式1. 违约情形：列举双方违约的各种情形。
2. 补救措施和赔偿损失：明确违约时的补救措施和赔偿损失的计算方法。
3. 解决争议的方式：约定出现争议时的解决方式，如诉讼或仲裁。
八、其他约定事项1. 工程保修：明确工程的保修期限和保修范围。
小型施工合同(15篇)
小型施工合同(15篇)小型施工合同1(小型工程本)发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)工程名称：工程地点：结构类型：承包范围：承包方式：质量等级(优良或合格)：合格工程承包造价(金额大写)：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，就本项工程建筑有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第1条工期1.1本合同工程于年月日开工：于年月日竣工。
合同工期日历天数为天。
工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天。
1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：1.3工期提前或延后的奖罚，由双方协商后在合同中约定第2条图纸。
发包方于年月日，向承包方提供套图纸。
第3条发包方、承包方驻工地代表。
发包方项目经理姓名： ;承包方项目经理姓名：。
第4条发包人工作开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质回来地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与坐标控制点位置以书面形式提交给承包方，于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题。
第5条承包人工作5.2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做和施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。
发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期新颖顺延。
第6条工程质量检查及验收。
6.1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。
北京市建设工程施工合同(小型工程本)
北京市建设工程施工合同(小型工程本)北京市建设工程施工合同（小型工程本）一、合同背景本合同由甲方（以下称为“建设单位”）与乙方（以下称为“施工单位”）签订，旨在明确双方在北京市范围内进行小型建设工程的合作关系、项目范围、费用结算等内容。
二、合同条款1. 项目说明本合同所涉及的小型建设项目为建设单位委托施工单位进行的工程。
具体项目名称和施工地点详见附件一。
2. 工期与质量2.1 施工单位应按照合同约定的工期和质量要求完成工程，不得擅自延期或降低工程质量。
2.2 如因施工单位原因导致工期延误或质量问题，施工单位应承担相应的违约责任。
3. 价款支付3.1 本工程总价款为人民币X元（大写：X），具体的分期支付安排详见附件二。
3.2 施工单位应按照合同约定的分期支付时间提出支付申请，建设单位应于收到申请后X个工作日内支付相应款项。
4. 变更与索赔4.1 工程变更：任何一方在施工过程中如发现需变更本合同约定的工程内容，应及时提出变更申请，并在双方协商一致后签订变更协议。
4.2 索赔：施工单位如因建设单位原因导致经济损失，应在X个工作日内向建设单位提出索赔申请，并提供相关证据和计算公式。
5. 保修与维护5.1 施工单位按照国家有关规定对竣工工程进行保修，并承担保修责任期。
5.2 在保修期内，如发生施工单位责任范围内的质量问题，建设单位有权要求施工单位进行修复和维护。
5.3 保修期为工程竣工之日起X个月，具体以竣工验收记录为准。
6. 争议解决本合同的履行与解释适用中华人民共和国相关法律法规。
因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交北京市有管辖权的人民法院解决。
7. 合同变更与解除7.1 合同变更：任何一方需变更本合同的内容，应通过书面形式提出变更申请，并经对方同意后进行调整。
7.2 合同解除：双方协商一致，可根据实际情况在合同期限内解除本合同。
8. 其他约定8.1 本合同未约定事项，双方应进行友好协商后确定。
小型的工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号：______签订日期：______年______月______日甲方（发包方）： ______（以下简称“甲方”）地址：______联系人：______联系电话：______乙方（承包方）： ______（以下简称“乙方”）地址：______联系人：______联系电话：______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程施工的相关事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：______2. 工程地点：______3. 工程内容：______4. 工程规模：______5. 工程预算：______元二、工期及进度1. 工期：自______年______月______日起至______年______月______日止，共计______个月。
2. 进度安排：详见附件《工程进度计划表》。
三、工程款项1. 乙方在签订本合同后______个工作日内，向甲方提交详细的工程预算及施工方案，经甲方审核同意后，双方签订正式的工程预算书。
2. 甲方在工程开工前支付合同总价的______%作为预付款；工程完工并经甲方验收合格后支付合同总价的______%；工程保修期满且无质量问题后支付合同总价的______%。
3. 甲方支付工程款项的期限为______个工作日内。
四、工程质量管理1. 乙方应严格按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量符合国家及行业标准。
2. 甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。
3. 工程质量出现问题，乙方应负责整改，直至符合要求。
五、工程验收1. 工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请报告，并配合甲方进行验收。
2. 验收合格后，甲方应在______个工作日内签署验收合格证明。
3. 验收不合格的，乙方应按照甲方要求进行整改，直至合格。
六、工程保修1. 乙方对工程实行______年保修期。
建设工程施工合同 (小型工程本)6篇
建设工程施工合同（小型工程本）6篇篇1建设工程施工合同（小型工程本）为了规范小型建设工程施工合同的签订和执行，保障各方的合法权益，特制定本合同。
本合同由甲乙双方自愿协商签订，诚信合作，平等互利，遵循公平、公正、公开的原则。
一、合同签订的基本内容1. 项目名称：甲方对乙方进行小型建设工程施工服务, 项目名称为_________。
2. 工程地点：工程施工地点为_________。
3. 工程内容：工程具体内容为_________。
4. 工程总造价：工程总造价为_________。
5. 施工工期：工程施工工期为______。
6. 付款方式：工程总造价按照______的付款比例分期支付。
7. 技术要求和质量标准：工程施工应符合相关法规要求，技术要求和质量标准应满足设计要求。
8. 合同生效和解除：合同签订后立即生效，合同解除需经双方协商一致。
二、合同履行的主要内容1. 乙方承诺在合同规定的时间内、质量标准上完成工程，并向甲方交付合格的工程成果。
2. 甲方应按照约定的付款方式和时间足额支付工程款。
3. 乙方应按照甲方的要求对施工过程进行及时汇报，并接受甲方的监督和检查。
4. 双方如有变更合同内容的请求，需书面协商并签订书面的变更协议。
5. 对于工程施工中出现的质量问题，乙方应根据约定及时修补并承担相应责任。
6. 乙方应购买相应的施工安全保险，确保工程施工过程中的安全。
7. 乙方应保证施工现场的环境卫生，并按照相关法规做好文明施工。
8. 甲方应为乙方提供必要的协助和支持，确保工程施工的顺利进行。
三、合同违约和争议解决1. 如乙方未按照约定的时间和质量要求完成工程，甲方有权要求乙方承担相应违约责任。
2. 如果双方在合同履行中发生争议，应先协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解，仍不成的可向法院提起诉讼解决。
四、合同终止1. 合同履行完毕后，双方经确认无误后，合同终止。
2. 合同生效后，双方经协商一致解除的，合同终止。
小型土建施工合同范本
小型土建施工合同范本甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行小型土建施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程项目1. 项目名称：___________2. 项目地点：___________3. 工程内容：包括但不限于土方工程、基础工程、主体结构工程、装饰工程、安装工程等。
二、工程质量1. 工程质量标准：符合国家及行业相关规范和标准，达到合格等级。
2. 质量保障措施：乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。
三、工程进度1. 施工工期：自开工之日起，至工程竣工交付使用之日止，共计____个月。
2. 乙方应按照双方约定的工期要求，合理安排施工进度，确保工程按时完成。
四、工程造价1. 工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2. 计价方式：包工包料。
3. 价格调整：合同签订后，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整工程造价。
五、付款方式1. 预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款。
2. 进度款：工程进度达到约定的节点后，甲方支付乙方相应进度款。
3. 尾款：工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。
六、违约责任1. 甲方未按约定时间支付预付款、进度款或尾款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。
2. 乙方未按约定时间完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。
七、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 双方应遵守国家法律法规，严格执行合同条款，确保工程顺利进行。
2. 双方应相互配合，如需变更或修改合同条款，应书面协议。
3. 合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工交付使用之日止。
《小型建设工程施工合同》
小型建设工程施工合同一、背景介绍小型建设工程施工合同是指在建设工程中规模较小的工程项目，通常是指建筑面积不大、建设周期较短的工程项目。
对于这类小型建设工程项目，为了保证工程的顺利进行，双方需要签订施工合同，明确各自的权利和义务，提供相应的约束和保障。
本文将介绍小型建设工程施工合同的主要内容和注意事项。
二、合同主要内容1. 合同的缔约双方合同的缔约双方应该明确指出，一方是工程的发包方，另一方则是工程的承包方。
发包方通常是业主或业主代理，负责提供相应的项目资料和经费，监督和验收工程的质量。
承包方则是具备相应资质和经验的建筑公司或个人，负责按照发包方的要求进行工程的施工。
2. 工程的基本信息对于小型建设工程项目，合同中需要明确工程的基本信息，包括工程名称、建设地点、建设时间、工程规模等。
这些基本信息有助于双方明确工程的具体要求和目标。
3. 工程的主要内容和范围合同中需要详细描述工程的主要内容和范围，明确工程包括的具体建筑物或设施。
同时，还需要明确工程的施工标准，包括质量要求、安全要求等。
这样可以确保承包方清楚工程的具体要求，进行相应的准备和施工。
4. 工程的施工周期和进度计划合同中需要明确工程的施工周期和进度计划，即工程的开始和结束时间，以及中间的施工进度安排。
这样可以帮助双方对工程的施工时间进行控制和监督，确保工程按时完工。
5. 工程的价款和支付方式合同中需要明确工程的价款和支付方式，即工程施工完成后，发包方应支付给承包方的费用。
可以根据工程的不同情况，选择一次性支付、分期支付或工程进度支付等方式。
6. 工程的质量保证和验收标准合同中需要明确工程的质量保证和验收标准，即工程应符合的质量要求和验收标准。
发包方有权对工程进行质量验收，并要求承包方修复存在的质量问题。
7. 合同的违约责任和争议解决合同中需要明确各方的违约责任和争议解决方式。
对于违反合同的一方，应承担相应的违约责任，包括赔偿损失等。
同时，双方还可以约定通过协商、仲裁或法律途径解决争议。
小型工程建设项目施工合作合同书2024版版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX小型工程建设项目施工合作合同书2024版版本合同目录一览1. 合作双方的名称和信息1.1 甲方名称和信息1.2 乙方名称和信息2. 工程建设项目的基本情况2.1 项目名称2.2 项目地点2.3 项目规模2.4 项目预算3. 施工合作内容3.1 乙方承担的施工任务3.2 甲方的责任和义务3.3 施工期限3.4 施工质量标准4. 工程款项的支付与结算4.1 付款方式4.2 付款进度4.3 工程款项的结算5. 合同的履行和监督5.1 双方的权利和义务5.2 合同的变更和解除5.3 工程的验收和保修6. 违约责任6.1 甲方的违约责任6.2 乙方的违约责任7. 争议解决方式7.1 双方协商解决7.2 向有关机构申请调解或仲裁7.3 向人民法院提起诉讼8. 保密条款8.1 双方对合同内容保密8.2 双方对商业秘密保密9. 合同的生效、变更和终止9.1 合同的生效条件9.2 合同的变更程序9.3 合同的终止条件10. 其他约定10.1 双方的其他权利和义务10.2 合同的附件11. 合同的签订日期和地点12. 合同的有效期13. 双方盖章或签字14. 附件：工程建设项目施工图纸和技术要求第一部分：合同如下：1. 合作双方的名称和信息1.1 甲方名称和信息1.2 乙方名称和信息2. 工程建设项目的基本情况2.1 项目名称：×××小型工程建设建设项目2.2 项目地点：×××2.3 项目规模：×××2.4 项目预算：×××万元3. 施工合作内容3.1 乙方承担的施工任务：根据甲方的要求和工程图纸，乙方负责小型工程建设建设的施工、安装、调试、验收等工作。
3.2 甲方的责任和义务：甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工材料等，并按照合同约定支付工程款项。
小型建设工程施工合同
小型建设工程施工合同
甲方：XX建造公司
地址：XXX市XXX区XXX街XXX号
法定代表人：XXX
注册资本：XXX万元
乙方：XX装饰公司
地址：XXX市XXX区XXX街XXX号
法定代表人：XXX
注册资本：XXX万元
签订日期：XXXX年XX月XX日
一、协议或者合同的目的和背景
为了顺利完成小型建设工程施工项目，甲方与乙方达成以下合作协议，明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益。
二、具体的条款和条件
1. 甲方委托乙方承担小型建设工程施工项目，包括但不限于装修、改造等工程。
2. 工程施工周期为XX个月，具体工程内容和标准详见附件。
3. 甲方需按照约定时间和方式支付工程款项，乙方需按时完成工程进度。
三、保密事项
双方在合作过程中涉及到的商业秘密和技术资料，均需保密，不得泄露给第三方。
四、不可抗力因素的处理
如因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方可商议解决，延期时间需另行商议确定。
五、协议终止的条件
1. 双方经商议一致允许解除合同。
2. 一方严重违约，影响工程进度和质量，另一方有权解除合同。
六、违约和争议解决方式
如一方违约，需向另一方支付违约金；如发生争议，双方应友好商议解决，商议不成可向有关部门申请调解或者仲裁。
七、其他附加条款
1. 合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 合同的变更和解释需经双方书面确认。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人签字：法定代表人签字：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
小型建设工程施工合同
甲方（发包方）：乙方（承包方）：本合同于年月日在签订小型建设工程施工合同合同编号：
甲方(发包方)：
签订地点：
乙方(承包方)：签订时间：年月日根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致和诚实信用的原则，现就小型建设工程施工等事宜签订合同如下：第一条工程概况工程名称
工程地点
工程内容
承包范围
承包方式
第二条合同工期 1.开工日期：年月日。
竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
2、有下列情况之一，并经甲方签证，工期可以顺延。
(1)因甲方原因影响开工。
(2)工程量有与拟定工程量相比增加 %。
(3)不可抗力。
(4)甲方同意工期顺延的其他情况。
第三条工程质量及验收 1.乙方应按照设计文件、施工图及说明，国家有关施工规范，甲方相关要求和经甲方确认的施工方案组织施工。
2.工程质量等级达到合格。
3.乙方在工程建设合同执行过程中，单位和
个人应自觉接受中国石化工程建设质量监察，接受甲方在施工过程中的管理。
4.乙方应按国家竣工验收有关规定，向甲方代表提供完整的过程检验资料及完整竣工资料和验收报告。
对甲方提出的意见，乙方应在日内整改完毕，并承担由自身原因造成的整改费用。
5.工程质量保修期按《建筑工程质量管理条例》规定执行。
第四条工程款支付 1.工程款为人民币：
元，大写。
工程款风险范围包括但不限于材料、人工价格上涨，气候异常变化、地质条件不符前期预判、工农关系的恶化等。
第 2 页共 5 页
2.结算方式： (1)结算方式：按甲方核定工作量现场点交结算，最终工程款支付以甲方内控部门或审计部门审定为准。
(2)计价方法：按实结算（），固定总价（），合同价加变更
（）。
3.工程款支
付：。
4.工程质保
金：。
第五条材料供应及设备管理 1.本合同材料供应方
式：。
2.机械设备由乙方自备并自行管理。
第六条甲方权利义务1.负责办理有关建设手续。
2.审查乙方编制、提交的施工方案、各种技术资料和工程预决（结）算。
3.负责组织工程设计交底、图纸会审。
提供施工图纸套。
4.甲方指派为工地代表。
5.施工过程中，甲方发现乙方的人员不能胜任岗位要求、施工设备不能满足施工需要的，有权要求乙方进行撤换、调整、修理或补充，因此而发生的费用乙方承担。
第七条乙方权利义务 1.乙方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理组织。
乙方指派为工地代
表。
2.遵守甲方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度，接受甲方代表的指挥、检查和监督。
3.本合同生效后日内编制出施工方案和工程进度表2份，报甲方审核，并按施工方案组织施工。
4.做好施工原始记录，按甲方要求的工程资料的样式及填写方式，汇集施工技术资料，提供给甲方套。
5.严格办理隐蔽报验手续，未办理的隐蔽部位工作量不予验收。
6.乙方应对施工人员的施工方法、技术措施的可靠性、安全性负完全、独立责任。
第八条安全生产与文明施工 1.乙方承诺：完全熟悉与理解甲方HSE及工程建设方面的管理制度并严格遵守。
在施工中，若发生质量、安全事故及环境损害等事件（事故），一切费用和善后问题的处理，均由第 3 页共 5 页
乙方自行独立负责，并承担因此给甲方造成的经济损失。
2.乙方必须按文明施工要求组织施工，做到施工现场文明整洁。
第九条违约责任 1.甲方未按合同约定拨付工程进度款，导致施工无法进行，相应顺延工期。
2.因乙方的原因未按合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，每逾期一日，向甲方支付违约金元。
3.因乙方原因工程质量未达到合同约定的质量标准，乙方按甲方要求的期限负责整改，并向甲方支付违约金元。
4.乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务，给甲方造成损失的，乙方负责赔偿，赔偿额计算方
法：。
5.因乙方原因使合同无法履行，甲方有权解除合同，乙方赔偿甲方因此造成的损失；因甲方原因使合同无法履行，乙方有权解除合同，甲方承担乙方因此造成的直接损失。
6.其
他：。
第十条不可抗力 1.甲乙双方的任何一方由于法定不可抗力因素不能履行本合同时，应在小时内向对方通知，并应在
天内提供权威机关的书面证明。
2．受不可抗力影响的一方或双方有义务采取措施，将因不可抗力造成的损失降低到最低限度。
第十一条争议解决本合同如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商不成时，按以下第项处理： 1.由
仲裁机构仲裁。
2.向人民法院起诉。
3．提交中国石化内部纠纷调解处理委员会调解。
第十二条廉政条款双方应签订廉洁从业责任书，并履行廉洁从业义务。
第十三条其他 1.本合同未尽事宜，双方协商签订补充协议。
本合同的附件及补充协议是本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2.保密：本合同的各项条款属于双方经营活动内容, 任何一方未经对方当事人书面允许第 4 页共 5 页
不得对外泄露。
3．现场如有施工项目内容变更，乙方应得到甲方书面批复后方可施工。
4. 。
5.本合同自双方签字并盖章之日起生效。
本合同一式份，乙方执份，甲方执份。
甲方（盖章）乙方（盖章）单位地址：单位地址：法定代表人（负责人）：法定代表人（负责人）：签约代表：签约代表：联系电话：联系电话：开户银行：开户银行：账号: 账号：邮政编码：邮政编码：第 5 页共 5 页。