土木工程合同管理试题汇集
土木工程合同管理》试卷A答案
《土木工程合同管理》试卷A（答案）一、名词解释（4’× 5=20’）要约邀请：是指希望他人向自己发出要约的意思表示，其目的在于邀请对方向自己发出要约。
工程建设招标：是指招标人（或发包人）将拟建工程对外发布信息，吸引有承包能力的单位参与竞争，按照法定程序优选承包单位的法律活动。
工程试车：是指工程在竣工时期对设备、电路、管线、等系统的试运行，看是否运转正常，是否满足设计及规范要求。
FIDIC：是“国际咨询工程师联合会”的英文和法文的首字母的缩写，是国际上最有权威的被世界银行认可的咨询工程师组织。
保留金：指合同中约定的在每月进度款扣取的用于保证承包商在合同履行过程中恰当履约的一笔金额，其数目大小由双方约定。
二、选择题（3’× 10=20’）1.B2.B3.A4.D5.C6.C7.A8.B9.?D10.D三、简答题（5’×4=20’）1、工程合同管理有哪些特点？（1）合同管理周期长（2）合同管理效益显着（3）合同变更频繁（4）合同管理系统性强（5）合同管理法律要求高（6）合同管理信息化要求高2、违约责任与缔约过失责任有什么区别？（1）、产生的前提不同。
缔约过失责任的产生是基于合同法的具体规定，而非有效成立的合同。
无论合同是否有效成立或存在，只要违反合同法的规定，就要承担缔约过失责任。
而违约责任是一种违反合同的责任，它以合同的有效存在为前提，如果没有合同的有效存在，违约责任就无从谈起。
（2）、责任的承担方式不同。
缔约过失责任是一种法定责任，由法律直接规定，它的责任形式只有一种，即损害赔偿。
而违约责任可以由当事人约定责任形式，其方式有多种，如支付违约金、损害赔偿、实际履行等，也可以法定的责任形式予以补救。
（3）、赔偿的范围不同。
缔约过失责任的损害赔偿范围包括信赖利益的损失。
信赖利益的损害赔偿，旨在使受损一方当事人的利益恢复到合同磋商前的状态。
而违约责任的损害赔偿范围既包括因违约而造成的实际损害，也包括期待利益的损害。
土木工程合同管理的试卷
试卷：土木工程合同管理一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 土木工程合同管理的目的是（）A. 确保工程质量B. 确保工程进度C. 降低工程成本D. 协调各方利益2. 下列不属于合同管理的基本原则的是（）A. 合法性原则B. 公平原则C. 诚实信用原则D. 灵活性原则3. 合同的订立应当遵循（）A. 自愿原则B. 平等原则C. 公平原则D. 诚实信用原则4. 合同的履行期限是指（）A. 合同的开始履行时间B. 合同的结束履行时间C. 合同的开始履行时间至合同的结束履行时间D. 合同签订后的一定期限5. 合同的履行地点是指（）A. 合同签订地点B. 合同履行地点C. 合同争议解决地点D. 合同签订地点和履行地点6. 合同的履行方式是指（）A. 合同的支付方式B. 合同的交付方式C. 合同的履行期限和履行地点D. 合同的支付方式和交付方式7. 合同的变更应当遵循（）A. 自愿原则B. 平等原则C. 公平原则D. 诚实信用原则8. 合同的解除应当遵循（）A. 自愿原则B. 平等原则C. 公平原则D. 诚实信用原则9. 合同争议的解决方式不包括（）A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决10. 合同违约责任的主要形式是（）A. 继续履行B. 采取补救措施C. 支付违约金D. 赔偿损失二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 合同管理的基本原则包括（）A. 合法性原则B. 公平原则C. 诚实信用原则D. 灵活性原则12. 合同的主要条款包括（）A. 合同主体B. 合同标的C. 合同履行期限D. 合同违约责任13. 合同的履行期限和履行地点包括（）A. 合同的开始履行时间B. 合同的结束履行时间C. 合同的履行地点D. 合同的履行方式14. 合同变更的条件包括（）A. 合同双方协商一致B. 因客观情况发生变化，导致合同无法履行C. 合同一方要求变更，另一方不同意D. 合同双方因履行合同发生争议15. 合同违约责任的形式包括（）A. 继续履行B. 采取补救措施C. 支付违约金D. 赔偿损失三、简答题（每题10分，共30分）16. 请简述合同签订的基本程序。
土木工程合同管理试卷及答案
土木工程合同管理试卷及答案一、单项选择题（每题2分，共20题，满分40分）1. 土木工程合同管理的核心内容是（）。
A. 项目法人负责制B. 工程监理制C. 招标投标制D. 合同管理制答案：D2. 合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）。
A. 保证B. 定金C. 留置D. 质押答案：D3. 我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革中，核心内容是（）。
A. 项目法人负责制B. 招标投标制C. 工程监理制D. 合同管理制答案：D4. 对于无权代理行为，被代理人行使（）后，代理行为有效。
A. 后履行抗辩权B. 追认权C. 拒绝权D. 不安抗辩权答案：B5. 下列选项中不能作为抵押的是（）。
A. 抵押人依法有权处分的国有土地使用权B. 土地所有权C. 抵押人所有的机器、交通工具D. 抵押人的房屋及地上定着物答案：B6. 施工合同示范文本中要求，由（）投保建筑工程一切险。
A. 发包人B. 承包人C. 监理人D. 项目经理答案：B7. 施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将42.5级的水泥当作52.5级水泥购入。
该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（）。
A. 向人民法院起诉，要求确认该合同无效B. 向人民法院起诉，要求撤销该合同C. 向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D. 向答案：A8. 下列不属于合同履行的原则的是（）。
A. 全面履行原则B. 诚实信用原则C. 公平原则D. 自愿原则答案：D9. 合同的变更不包括（）。
A. 合同标的的变更B. 合同主体的变更C. 合同数量的变更D. 合同质量的变更答案：B10. 合同终止的原因不包括（）。
A. 合同履行完毕B. 合同解除C. 合同无效D. 合同到期答案：C11. 违约责任的特征不包括（）。
A. 违约责任是一种合同责任B. 违约责任是一种法律责任C. 违约责任是一种刑事责任D. 违约责任是一种民事责任答案：C12. 下列属于违约行为的是（）。
土木工程合同管理例题及答案
土木工程合同管理是确保工程项目顺利进行的重要环节，涉及合同的签订、履行、变更和解除等方面。
本文将结合例题解析土木工程合同管理的相关知识点。
一、合同签订1. 下列关于合同签订的说法，错误的是（）。
A. 合同签订应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则B. 合同当事人应具有相应的民事权利能力和民事行为能力C. 合同签订时，当事人可以委托代理人进行D. 合同生效后，当事人应当履行合同义务【答案】C【解析】合同签订时，当事人应当亲自参加，不得委托代理人进行。
选项C说法错误。
二、合同履行2. 下列关于合同履行的说法，正确的是（）。
A. 当事人应当按合同约定的标的、数量、质量、价款履行义务B. 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，对方可以要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失C. 当事人可以协商变更或者解除合同D. 当事人一方延迟履行合同义务的，应当支付违约金【答案】ABCD【解析】以上选项均符合《合同法》关于合同履行的规定。
三、合同变更和解除3. 下列关于合同变更和解除的说法，正确的是（）。
A. 合同变更应当遵循平等、自愿的原则B. 合同变更应当采用书面形式C. 合同解除应当遵循公平原则D. 合同解除后，当事人应当履行合同解除后的义务【答案】ABD【解析】合同变更和解除均应遵循平等、自愿的原则，采用书面形式。
合同解除后，当事人不再履行合同义务，但应当履行合同解除后的义务，如支付违约金、赔偿损失等。
选项C说法错误。
四、合同违约责任4. 下列关于合同违约责任的说法，正确的是（）。
A. 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失的责任B. 当事人一方延迟履行合同义务的，应当支付违约金C. 当事人一方不完全履行合同义务的，应当承担相应的违约责任D. 当事人双方都违约的，应当各自承担相应的违约责任【答案】ABCD【解析】以上选项均符合《合同法》关于合同违约责任的规定。
土木工程合同管理简答答案
土木工程合同管理简答题答案一、单项选择题1. 合同管理的任务主要包括（A）。
A. 合同的签订与履行B. 工程结算与审计C. 工程质量与安全D. 项目策划与组织2. 下列不属于合同履行控制的内容的是（D）。
A. 合同执行过程中的跟踪与监督B. 合同变更与索赔的管理C. 合同结算与支付的管理D. 工程质量与安全的管理3. 下列关于合同签订的说法正确的是（A）。
A. 合同签订应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则B. 合同签订不需要经过双方协商，只需单方面决定C. 合同签订只需要考虑合同的履行，不需要考虑合同的解除和终止D. 合同签订后，任何一方都可以单方面修改合同内容4. 下列不属于合同变更情形的是（D）。
A. 工程项目的规模、投资、建设内容发生重大变化B. 合同当事人一方发生合并、分立、破产、清算等情形C. 因不可抗力导致合同无法履行D. 合同履行期限届满二、简答题1. 请简述合同履行控制的主要内容。
合同履行控制的主要内容包括：（1）合同执行过程中的跟踪与监督，确保合同条款得到有效履行；（2）合同变更与索赔的管理，及时处理合同变更和索赔事宜，维护双方的合法权益；（3）合同结算与支付的管理，确保合同价款的合理支付，防止资金浪费和拖欠。
2. 请简述合同签订的原则。
合同签订的原则包括：（1）平等原则，合同当事人地位平等，不得强制对方接受不公平的条件；（2）自愿原则，合同的签订应当基于双方的真实意愿，不得强迫或者诱骗对方签订合同；（3）公平原则，合同条款应当公平合理，不得损害对方的合法权益；（4）诚实信用原则，合同当事人应当遵循诚实信用原则，履行合同义务，不得有欺诈行为。
3. 请简述合同管理的基本流程。
合同管理的基本流程包括：（1）合同策划与组织，明确合同目的、内容、范围、标的等，组织专业人员起草合同文本；（2）合同谈判与协商，双方就合同条款进行讨论，达成一致意见；（3）合同签订与审批，合同签订后，进行合同审批手续，确保合同合法有效；（4）合同履行与监督，对合同履行过程进行跟踪与监督，确保合同目标实现；（5）合同变更与索赔管理，处理合同变更和索赔事宜，维护双方的合法权益；（6）合同结算与支付，按照合同约定进行价款结算和支付；（7）合同归档与资料管理，将合同及相关资料归档，便于查阅和追溯。
土木工程施工合同考题
土木工程施工合同考题一、选择题1. 下列关于施工合同的说法中，哪项是正确的？A. 施工合同只需由承包人签字即可生效. 施工合同必须经过公证处公证后才具有法律效力C. 施工合同应当由发包人和承包人的法定代表人或其授权的代理人签字盖章D. 施工合同无需书面形式，口头约定同样有效正确答案：C二、填空题2. 施工合同中的三大控制目标是指______、______和______。
正确答案：工程质量、工程造价、工程进度3. 在施工合同中，通常将负责提供主要材料、设备并支付工程款项的一方称为______，而实际进行工程施工的一方称为______。
正确答案：发包人、承包人三、判断题4. 施工合同中的违约责任条款是对违反合同约定行为的惩罚，它包括违约金和赔偿损失两种方式。
（）正确答案：正确5. 如果施工过程中出现设计变更，承包人有权直接按照新的设计要求执行工程。
（）正确答案：错误四、简答题6. 请简述施工合同中对于工程变更的处理流程。
正确答案：当发生工程变更时，应由发包人提出变更请求，承包人根据变更内容评估对工程造价和工期的影响，并提出变更后的方案和成本预算。
双方协商一致后，签订书面的变更协议，明确变更的内容、增减的造价以及调整后的工期等，作为原合同的补充。
五、案例分析题7. 某工程项目在施工过程中，由于地质条件不符合预期，导致基础工程需要重新设计。
请问在这种情况下，应如何处理合同事宜？正确答案：应由专业机构对地质条件进行重新评估，并提出新的设计方案。
发包人应与承包人就新的设计方案进行协商，确定是否需要变更合同内容、增加工程费用和延长工期。
如果双方达成一致，应签订书面的变更协议，并作为原合同的一部分。
如果协商不成，可以按照合同中关于争议解决的条款进行处理。
土木工程合同管理选择题
单选1.合同法律关系的客体是指( D )。
A.合同的当事人B.合同双方的权利C.合同双方的义务D.合同的标的2.合同是平等主体的( D )之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
A.法人B.法人和其他组织C.自然人D.自然人、法人和其他组织3.要约相对人对要约主要条款部分同意，部分作出变更的答复文件，可视为( C )。
A. .承诺B.部分承诺C.新要约D.拒绝4.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使( D )。
A.同时履行抗辩权B.代位权C.撤销权D.不安抗辩权5.当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应当承担( C )责任。
A.风险损害赔偿B.双倍返还定金C.缔约过失D.违约赔偿6.约定的标的是什么，就应以什么标的交付，不允许采用其它代替行的标的交付，符合合同履行的( A )原则。
A.全面履行B.实际履行C.强制履行D.监督履行7.招标投标法规定开标的时间应当是( A )。
A.提交投标文件的同一时间B.提交投标文件截至日期的同一天C.提交投标文件截至日期的第二天D.提交投标文件截至日期的30天8.下列属于要约的行为是( A )。
A.投标报价B.招标广告C.电视直销产品目录D.产品设备报价清单9.招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由( A )决定中标人。
A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.建设行政主管部门10.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为( C )。
A.评标委员会算出的评标价B.招标人编制的标底价C.中标人的投标价D.施工图预算价11.以包工包料方式承包的施工合同，施工企业的项目经理在建筑材料采购合同履行中有过错而出现违约。
该违约责任应当由( B )承担。
A.建设单位B.施工企业C.项目经理D.采购人员12.施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( B )。
土木工程合同管理期末试卷
题目：土木工程合同管理期末试卷一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 下列哪个文件不是土木工程合同文件的一部分？A. 合同协议书B. 投标书C. 设计图纸D. 厨师资格证明2. 土木工程合同中，合同价格通常采用哪种形式？A. 固定价格B. 变动价格C. 成本加成D. 最高限价3. 工程变更时，下列哪项费用应由承包商承担？A. 工程变更导致的直接费用增加B. 工程变更导致的间接费用增加C. 工程变更导致的利润损失D. 工程变更导致的工期延误4. 下列哪种情况不属于合同违约？A. 承包商未能按合同规定完成工程B. 业主未能按合同规定支付工程款C. 工程质量不符合合同要求D. 工程进度不符合合同要求5. 土木工程合同中，争议解决方式通常采用哪种形式？A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决6. 下列哪个文件是合同履行过程中发生纠纷时优先参考的？A. 合同协议书B. 投标书C. 设计图纸D. 工程量清单7. 土木工程合同中，合同有效期通常为多长时间？A. 1年B. 2年C. 3年D. 4年8. 下列哪种情况不属于合同变更？A. 工程范围的变更B. 工程规模的变更C. 工程质量的变更D. 工程进度的调整9. 下列哪种方式不属于合同支付方式？A. 进度付款B. 完成付款C. 质量付款D. 工期付款10. 土木工程合同中，承包商未能按合同规定完成工程，应承担哪种责任？A. 违约责任B. 侵权责任C. 民事责任D. 刑事责任二、简答题（每题10分，共30分）1. 请简要说明土木工程合同的主要组成部分。
2. 请简要介绍土木工程合同价格的形式及其特点。
3. 请简要说明土木工程合同变更的原因及其处理程序。
三、案例分析题（共20分）某土木工程项目的合同约定，业主应按工程进度支付工程款，承包商应按合同规定完成工程。
在工程进行过程中，业主因资金问题未能按合同规定支付工程款，导致工程进度受到影响。
请回答以下问题：1. 请分析业主未能按合同规定支付工程款的原因及其影响。
土木工程合同管理_试题汇编
土木工程合同管理试题结构；一、单项选择题 (本大题共小题。
每小题分，共分)二、多项选择题 (本大题共小题。
每小题分，共分)三、名词解释题（本大题共小题。
每小题分，共分)四、简答题（本大题共小题。
每小题分，共分）五、案例分析题 (本大题共小题。
每小题分，共分)样卷一、单项选择题 (本大题共小题。
每小题分，共分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。
请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
．合同担保方式中，既可以用当事人自已的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）．保证．定金．留置．抵押．当事人负债务，有先后履行顺序的，先履行的一方未履行的，后履行的一方有权拒绝其履行要求，这种情况为（）．同时履行抗辩权．不安抗辩权．先履行抗辩权．后履行抗辩权．对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求下列哪一部门撤销该合同? （）．建设行政主管部门．工商行政管理部门．合同管理部门．人民法院．依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）．按原价格执行．按新价格执行．按原价和新价的平均价执行．按市场价执行．《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指（）．因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任．委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担．由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任．订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自已负责．投标人在投标过程中出现下列情况时，招标人可以没收投标保证金的是（）．投标文件的密封不符合招标文件的要求．投标文件中附有招标人不能接受的条件。
购买招标文件后不递交投标文件．拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正．评标委员会成员人数应为!人眇上的单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的（）．／．／．／．／．如果下列合同文件出现不一致，具有最高解释效力的是（）．图纸．工程量清单．中标通知书．施工合同专用条款．承包人在协议条款约定的日期内编制、敝施工组织设计和进度计划，应（）．由建设单位主管部门确认和提出修改意见．由业主确认和提出修改意见．由工程师确认和提出修改意见．由项目经理确认和提出修改意见．在建设工程施工合同履行中，工程师接到承包人延期开工申请后，以书面形式答复承包人的时限为（）．小时．小时．天．天．工程项目施工合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同：③成本加酬金合同三种。
土木工程合同管理案例题
土木工程合同管理案例题委托书编号： ____________________________签署日期： ____________________________委托方：名称： ____________________________地址： ____________________________联系人： ____________________________联系电话： ____________________________被委托方：名称： ____________________________地址： ____________________________联系人： ____________________________联系电话： ____________________________委托事项1.1.1 种苗采购：被委托方负责从指定供应商处采购符合要求的种苗。
1.1.2 种苗种植：被委托方负责在委托方指定的土地上进行种苗种植，包括但不限于地面准备、种植、施肥及灌溉。
1.1.3 种苗管理：包括定期检查种苗生长状况，及时进行病虫害防治，以及其他必要的维护工作。
1.1.4 收获和交付：在种苗成熟后，被委托方负责收获并按照合同要求进行交付。
委托区域2.1 本委托书所涉及的区域为：____________________________。
2.2 委托区域的具体地理范围和种植要求由双方在合同附件中详细说明。
委托期限3.1 本委托书的有效期限从 __________年_________月_________日开始，至 __________年_________月_________日结束。
3.2 如需延长委托期限，双方应在原合同到期前至少____天书面通知对方，并达成书面协议。
权利与义务4.1 委托方的权利与义务：4.1.1 委托方有权随时检查被委托方的工作进展和质量，并要求被委托方提供相关记录和报告。
4.1.2 委托方应按照合同约定支付相关费用。
土木工程合同管理试卷A
试卷A：土木工程合同管理一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 土木工程合同管理的目的是（A）。
A. 确保合同的履行，实现项目目标B. 降低项目成本C. 提高工程质量D. 加快工程进度2. 土木工程合同中，发包人的主要义务是（B）。
A. 完成设计并提供合格的施工图纸B. 按照合同约定支付工程款项C. 负责施工现场的管理和协调D. 负责工程的质量、安全和技术管理3. 合同订立过程中，要约是指（A）向（B）发出的希望与对方订立合同的意思表示（订约提议）。
A. 发包人；承包人B. 承包人；发包人C. 工程师；承包人D. 设计人；发包人4. 合同履行过程中，合同变更的条件是（D）。
A. 合同一方当事人死亡或破产B. 合同一方当事人发生重大违约行为C. 合同约定的工程内容发生变更D. 合同双方当事人协商一致5. 合同纠纷解决的方式有（A）。
A. 协商、调解、仲裁、诉讼B. 协商、调解、仲裁C. 协商、调解、诉讼D. 协商、仲裁、诉讼6. 承包人在履行合同过程中，应当遵守的法律法规包括（D）。
A. 合同法、建筑法、安全生产法B. 合同法、建筑法、招标投标法C. 合同法、建筑法、质量管理条例D. 合同法、建筑法、招标投标法、质量管理条例7. 工程款支付的方式有（A）。
A. 进度付款、竣工付款、结算付款B. 一次性付款、分期付款、进度付款C. 一次性付款、分期付款、竣工付款D. 一次性付款、进度付款、结算付款二、简答题（每题10分，共30分）1. 请简要说明合同订立的基本程序。
2. 请简要说明合同履行过程中，合同变更的条件和程序。
3. 请简要说明合同纠纷的解决方式及各自的优缺点。
三、案例分析题（共20分）某土木工程项目，发包人与承包人签订了施工合同，合同约定工程工期为2年，工程款项按工程进度支付。
合同履行过程中，发包人延迟支付工程款项，导致工程进度受到影响。
承包人催促发包人支付工程款项，但发包人仍未履行支付义务。
土木工程合同管理习题
土木工程合同管理习题一、选择题1. 下列关于土木工程合同的说法中，哪项是正确的？A. 合同一经签订，任何情况下都不得变更. 合同的变更必须得到双方当事人的书面同意C. 合同中的违约金条款是可有可无的D. 合同的履行不需要考虑公平原则2. 土木工程合同中的履约担保通常采取哪种形式？A. 现金. 银行保函C. 第三方担保D. 信用证二、填空题1. 在土木工程合同中，________是合同当事人一方用以证明其履行了合同义务的凭证。
2. 如果合同一方未能按照约定时间完成工作，这种情形被称为________。
三、判断题1. 合同的签订必须采用书面形式。
（）2. 合同的任何变更都需要得到双方当事人的一致同意。
（）四、简答题1. 请简述土木工程合同中变更订单的基本内容和程序。
2. 解释什么是合同的违约责任，并举例说明。
五、案例分析题某建筑公司与甲方签订了一份土木工程合同，合同约定由建筑公司负责一项道路施工项目。
在施工过程中，由于原材料价格上涨，建筑公司要求增加合同价款。
甲方认为合同中已有固定价格条款，不同意调整合同价款。
双方发生争议，最终导致工程延期。
问题：1. 在这种情况下，合同的固定价格条款是否允许调整？为什么？2. 如果需要调整合同价款，应当遵循哪些原则和程序？3. 工程延期给甲方带来的损失应由谁来承担？为什么？六、论述题1. 论述土木工程合同管理的重要性及其在工程项目中的作用。
2. 分析土木工程合同中风险管理的策略和方法。
答案参考一、选择题1.2.二、填空题1. 发票、收据或其他形式的证明文件2. 违约或迟延三、判断题1. ×（合同可以是书面形式，也可以是口头形式，但证据难以保全）2. √四、简答题1. 变更订单应包含变更的内容、原因、增减的工作量及相应的成本变化等。
程序通常包括提出变更请求、评估变更影响、协商变更细节、签署变更订单等步骤。
2. 合同的违约责任是指合同一方因不履行或不完全履行合同义务而给对方造成损失时，应承担的赔偿责任。
土木工程合同管理试卷
土木工程合同管理试卷试卷的编写旨在检验从业人员对土木工程合同管理的理解和掌握程度，以及他们运用相关知识解决实际问题的能力。
以下是根据最新行业规范和实际经验编制的一份试卷范本，供各位参考。
一、选择题（每题2分，共40分）1. 以下哪项不是土木工程合同的基本类型？A. 固定价格合同. 成本加酬金合同C. 时间与材料合同D. 劳务分包合同2. 合同变更的主要条件包括：A. 工程量变动. 设计变更C. 双方协商一致D. 所有选项3. 违约责任通常不包括以下哪种形式？A. 赔偿损失. 罚款C. 解除合同D. 利息支付二、填空题（每题2分，共20分）1. 在土木工程项目中，__________是合同管理的核心文件。
2. 合同争议的解决途径一般包括__________、调解、仲裁或诉讼等方式。
3. 土木工程合同中常见的风险分担原则是__________。
三、判断题（每题2分，共20分）1. 合同一经签订，任何一方都无权更改。
（错）2. 索赔通常发生在工程延期或质量不符合约定标准时。
（对）3. 所有的变更指令都必须书面形式发出。
（对）四、简答题（每题10分，共40分）1. 请简述土木工程合同中风险管理的重要性及其主要内容。
2. 描述合同履行过程中，如何有效进行工程量的计算与控制。
3. 阐述在发生合同争议时，应采取哪些步骤和方法来解决。
4. 分析成本控制对于工程项目成功的意义，并提出你认为合理的成本控制策略。
以上试卷范本涵盖了土木工程合同管理的基本知识点，包括合同类型、合同条款、变更管理、风险控制、成本控制以及争议解决等方面。
通过这份试卷的学习和考核，不仅能够加深从业人员对理论知识的理解，还能提升他们在实际工作中处理合同事务的能力。
土木工程合同管理期末试题
一、单项选择题（每题5分，共25分）1. 下列属于合同的三大基本原则的是（）。
A. 合同自由原则B. 诚实信用原则C. 公平原则D. 契约精神原则2. 合同的订立必须经过（）阶段。
A. 要约B. 承诺C. 协商D. 签字盖章3. 合同履行过程中，如遇不可抗力导致合同无法履行，应先通知（）。
A. 合同对方B. 合同见证人C. 合同监督机构D. 法院4. 下列不属于合同违约责任的是（）。
A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金5. 合同终止后，当事人之间权利义务关系消灭，但下列哪项关系不受影响（）。
A. 债权债务关系B. 物权关系C. 知识产权关系D. 劳动关系6. 下列属于合同担保方式的是（）。
A. 保证B. 定金C. 抵押D. 全部担保7. 下列哪种情况不属于情势变更（）。
A. 政策变化B. 市场价格波动C. 自然灾害D. 当事人一方发生重大资产损失8. 在合同履行过程中，如一方当事人出现经营困难，另一方当事人应当（）。
A. 立即解除合同B. 协助解决困难C. 要求对方提供担保D. 向法院提起诉讼9. 合同解除后，合同权利义务终止，但下列哪项不属于合同解除的法律后果（）。
A. 恢复原状B. 赔偿损失C. 支付违约金D. 合同对方继续履行合同10. 下列哪种情况不属于违约行为（）。
A. 未按合同约定履行义务B. 未按合同约定履行义务，但对方当事人予以谅解C. 因不可抗力导致无法履行合同D. 合同当事人双方均未履行合同义务二、简答题（每题10分，共30分）1. 请简述合同履行的原则。
2. 请简述合同违约责任的主要形式。
3. 请简述合同解除的条件及其法律后果。
三、案例分析题（共25分）某建筑公司与某材料供应商签订了一份为期一年的建筑材料供应合同，合同总价款为100万元。
合同约定，建筑公司先支付50万元预付款，剩余款项在验收合格后支付。
合同签订后，建筑公司支付了预付款，但验收合格后，建筑公司未能支付剩余款项。
土木工程类建设工程合同管理模拟试题与答案87
土木工程类建设工程合同管理模拟试题与答案87一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)1. 价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，和基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，以______的价格为准，因而应在合同调价条款中予以明确。
A.投标截止日B.签订合同日C.基准D.竣工日答案：C解答：] 价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，和基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，以基准日的价格为准，因而应在合同调价条款中予以明确。
2. 资格审查标准的正文不包括______。
A.审查办法B.审查公告C.审查申请文件D.审查时间答案：D解答：] 标准资格预审文件分为资格预审公告、申请人须知、资格预审办法、资格预审申请文件格式和建设项目概况。
3. 根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计深度请求的说法中，不正确的是______。
A.设计标准可以高于国家规范的强制性请求B.技术设计文件应满足编制方案设计文件的需要C.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要D.方案设计文件应满足编制工程预算的请求答案：D解答：] 设计深度请求包括设计标准可以高于国家规范的强制性规定，发包人不得请求设计人违反国家有关标准进行设计。
方案设计文件应该满足编制初步设计文件和控制概算的需要；初步设计文件应该满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；施工图设计文件应该满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。
具体内容要根据项目的特点在合同内约定。
4. 设计合同履行进程中，属于设计人责任的是______。
A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收B.办理设计文件的报批手续C.选定设计文件依据的设计规范D.为现场的设计人提供必要的工作前提答案：C解答：] 设计合同履行进程中，设计人的责任包括：保证设计质量；各设计阶段的工作任务(包括选定设计文件依据的设计规范)；对外商的设计资料进行审查；配合施工的义务；保护发包人的知识产权。
土木工程合同管理题
土木工程合同管理题工程项目概述设想一个城市基础设施升级项目，该项目包括新建一座跨河大桥和一段配套道路。
项目由地方政府出资，预计总投资1亿元人民币，计划建设周期为两年。
合同管理目标合同管理的主要目标是确保项目的顺利完成，控制成本在预算范围内，保证工程质量符合国家标准，并按时交付使用。
合同条款设计甲方（发包方）责任- 提供必要的工程设计文件和施工图纸。
- 按照合同约定支付工程款项。
- 协助解决施工过程中的相关行政审批问题。
乙方（承包方）责任- 按照工程设计文件和施工图纸进行施工。
- 确保工程质量达到国家及行业标准。
- 遵守安全生产规定，确保施工现场安全。
工期与进度- 明确工程开工日期和竣工日期。
- 设立关键节点，对工程进度进行监控。
- 如遇不可抗力因素影响工期，应及时协商调整。
质量控制- 制定严格的质量检查流程。
- 定期组织质量检查，确保每个施工阶段都符合质量要求。
- 对于发现的问题，乙方需及时整改。
成本管理- 合同中应明确工程量清单和单价。
- 对于超出预算的变更，需经过双方协商一致后方可执行。
- 定期审查成本报告，确保成本控制在合理范围内。
风险管理- 识别可能影响工程的风险因素，如自然灾害、市场波动等。
- 制定相应的风险应对措施和预案。
- 建立风险监测机制，及时发现并处理潜在风险。
合同执行监督- 成立专门的合同管理小组，负责日常的合同执行监督工作。
- 定期召开项目进度会议，评估工程进展情况。
- 对于合同执行中出现的争议，应及时通过协商或仲裁等方式解决。
结语通过上述合同管理题范本，我们可以看到，合同管理是一个系统的过程，它涉及到项目的多个方面。
从合同的设计到执行监督，每一步都需要精心策划和周密考虑。
只有通过有效的合同管理，才能确保土木工程项目的顺利完成，满足甲方的需求，同时也保障乙方的合法权益。
土木工程合同管理题库
土木工程合同管理题库1. 土木工程合同通常分为哪几种类型？请简述每种类型的主要特点。
- 总承包合同- 分包合同- 管理合同- 联合承包合同- 成本加酬金合同2. 描述在招标过程中，如何确定一个公平合理的投标价格，并说明其对合同管理的重要性。
3. 解释变更订单是什么，以及在土木工程项目中处理变更订单的标准流程是怎样的。
4. 土木工程合同中常见的风险有哪些？请列举至少三种，并为每种风险提出相应的管理策略。
5. 阐述合同争议解决机制的作用，并举例说明哪些情况下最可能触发合同争议。
6. 如何确保合同中的支付条款既公平又能保护承包商和业主的利益？请给出具体的建议。
7. 描述在合同履行过程中，如何处理违约情况，并说明违约对整个项目的可能影响。
8. 讨论土木工程合同管理中，质量控制的重要性，并提出有效的质量控制措施。
9. 分析项目延期对合同管理的影响，以及如何在合同中设定相关条款以减轻延期带来的负面影响。
10. 为什么沟通协调在土木工程合同管理中至关重要？请结合实际案例进行分析。
以上问题覆盖了土木工程合同管理的核心内容，旨在帮助学习者全面理解合同管理的基本概念、原则和实践。
每个问题都要求学习者不仅记忆理论知识，还要能够将理论应用到实际情境中，进行深入分析和批判性思考。
在准备答案时，应注重以下几点：- 准确性：确保信息准确无误，符合当前行业标准和法律规定。
- 完整性：答案应全面，涵盖问题的各个方面，不遗漏关键点。
- 实用性：提供的建议和策略应具有实际操作价值，能够解决现实问题。
- 逻辑性：答案应条理清晰，逻辑性强，便于理解和应用。
土木工程合同管理课后习题
土木工程合同管理课后习题一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 下列哪种合同属于土木工程合同？（）A. 建筑工程合同B. 设备采购合同C. 货物运输合同D. 咨询服务合同答案：A2. 土木工程合同按照合同主体分类，可以分为哪几种？（）A. 发包方与承包方合同B. 承包方与供应商合同C. 发包方与供应商合同D. 承包方与分包方合同答案：A3. 下列哪种方式不属于合同的履行方式？（）A. 按时履行B. 按质履行C. 按量履行D. 任意履行答案：D4. 合同的变更应当采取哪种形式？（）A. 书面形式B. 口头形式C. 电子邮件形式D. 传真形式答案：A5. 在合同履行过程中，如果出现不可抗力导致合同无法履行，应当如何处理？（）A. 发包方和承包方协商解决B. 按照合同约定的不可抗力条款处理C. 承包方单方面解除合同D. 发包方单方面解除合同答案：B6. 下列哪种情况不属于违约行为？（）A. 未按合同约定的时间履行合同B. 未按合同约定的质量履行合同C. 未按合同约定的数量履行合同D. 未按合同约定的价格履行合同答案：D7. 合同争议的解决方式有哪几种？（）A. 协商、调解、仲裁、诉讼B. 协商、调解、仲裁、和解C. 协商、调解、诉讼、和解D. 协商、调解、仲裁、协商答案：A8. 下列哪种情况不属于合同的解除条件？（）A. 合同当事人一方严重违约B. 合同当事人一方死亡C. 合同当事人一方丧失民事行为能力D. 合同约定的解除条件出现答案：B9. 下列哪种条款不属于合同的主要条款？（）A. 合同标的B. 合同价格C. 合同履行期限D. 合同解除条件答案：D10. 合同的订立应当遵循哪种原则？（）A. 平等、自愿、公平、诚实信用B. 平等、自愿、公平、合法C. 平等、自愿、公正、诚实信用D. 平等、自愿、公正、合法答案：B二、多项选择题（每题3分，共30分）1. 合同的基本要素包括哪些？（）A. 合同当事人B. 合同标的C. 合同价格D. 合同履行期限答案：ABCD2. 合同的履行方式包括哪些？（）A. 按时履行B. 按质履行C. 按量履行D. 按价履行答案：ABC3. 合同变更的条件包括哪些？（）A. 合同当事人协商一致B. 因不可抗力导致合同无法履行C. 因政策调整导致合同无法履行D. 合同当事人单方面要求变更答案：ABC4. 合同违约的责任形式包括哪些？（）A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金答案：ABCD5. 合同争议的解决方式包括哪些？（）A. 协商B. 调解C. 仲裁D. 诉讼答案：ABCD6. 合同解除的条件包括哪些？（）A. 合同当事人一方严重违约B. 因不可抗力导致合同无法履行C. 合同当事人一方死亡D. 合同约定的解除条件出现答案：ABD三、简答题（每题10分，共30分）1. 请简述合同的基本要素。
(完整word版)《土木工程合同管理》试题汇集
10级、11级工程管理各位同学：现将《土木工程合同管理》的试题汇集发给你们，请认真对照教材做一遍。
试题汇编分为：1。
试题结构介绍，2.试题样卷，3。
试题分类(如有错误的以教材为准，请予以更正）。
“论述题"部分，请参阅教材各章的习题。
预祝你们考试成功！彭老师2012年10月26日试题结构；一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分)二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分）三、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分)四、简答题(本大题共5小题。
每小题6分，共30分）五、案例分析题（本大题共1小题，13分）六、论述题论试题(本大题共1小题，12分)样卷湖北省高等教育自学考试2012年1月工程合同管理试卷(课程代码04621)一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．建设施工安装合同的法律关系客体是指（）A．物B．货币C．行为D．智力成果2．投标保证金一般为投标总价的（）A．2％B．3％C．4％D．5％3．施工合同的特点是( ）A．合同管理变量少B．与效益、风险无关C．管理周期长D．单一的合同管理4．在投标过程中，投标人采用在总报价基本确定的前提下，调整内部各个子项的报价，以期既不影响总报价,又在中标后满足资金周转的需要,获得理想的经济效益，这种投标技巧称为( ）A．多方案报价法B．扩大标价法C．不平衡报价法D．突然降价法5．业主将工程建设任务发包给专门从事项目组织管理的单位，再由它分包给若干设计和材料设备供应单位，并在实施中进行项目管理，这种模式是指（）A．平行承发包模式B．设计或施工总分包模式C．项目总承包模式D．项目总承包管理模式6．在建设法律关系中，建设部属于（)A．主体B．客体C．内容D．实体04621·工程合同管理试卷第1页(共8页)7．工程价格在实施期间可随价格变化而调整的合同是（)A．固定价格合同B．可调价格合同C．成本加酬金合同D．总价合同8．项目采购中的PPP模式是指（)A．项目总控模式B．公私合营模式’C．私人主动融资模式D．合伙模式9．下列属于可撤销合同特点的是（）A．可撤销合同是当事人意思表示不真实的合同B．可撤销合同自始无效，在未被撤销之前，仍然是无效合同C．对可撤销合同的撤销,必须由撤销人请求工商行政管理部门作出D．当事人只能撤销合同，不可以变更合同的内容10．某房地产开发商向预先选定的几家施工单位发送投标邀请书，邀请其参与投标，此发包方式为（）A．公开招标发包B．邀请招标发包C．直接发包D．议标11．投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是（）A．市场行为B．企业行为C．正当竞争行为D．不正当竞争行为12．依法可以不公开招标的项目是（）A．全部使用国有资金投资的项目B．国有资金投资并控股的项目C．国有资金投资占主导地位的项目D．投资在3000；K元A、民币以上的项目13．FIDIC是指（）A．美国建筑师联合会B．国际咨询工程师联合会C．国际建筑师协会D．英国土木工程师学会14．公开招标与邀请招标在招标程序上主要差异在于（）A．是否进行资格预审B．是否组织现场考察C．是否解答投标单位的质疑D．是否公开开标15．设备安装工程具备单机无负荷试车条件，组织试车的是( )A．发包人B．监理单位C．承包人D．设备供应商16．下列解决合同纠纷的方式中，不以双方自愿为前提的是( )A．协商B．调解C．仲裁D．诉讼17．招标投标法规定开标的时间应当是( ）A．提交投标文件截止时间的同一天B．提交投标文件截止日期的同一时间C．提交投标文件截止日期的第二天D．提交投标文件截止日期的30天内18．施工合同文件当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（）A．合同专用条款B．投标书C．协议书D．合同通用条款19．施工合同中索赔的性质属于（）A．经济补偿B．经济惩罚C．经济制裁D．经济补偿和经济制裁20．FIDIC土木工程施工合同条件适用于( ）A．单价合同B．总价合同C．成本加酬金合同D．任何合同二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共lO分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
湖北省高等教育自学考试2012年1月工程合同管理试卷(课程代码 04621)一、单项选择题 (本大题共20小题，每小题1分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．建设施工安装合同的法律关系客体是指（）A．物 B．货币 C．行为 D．智力成果2．投标保证金一般为投标总价的（）A．2％ B．3％ C．4％ D．5％3．施工合同的特点是（）A．合同管理变量少 B．及效益、风险无关C．管理周期长 D．单一的合同管理4．在投标过程中，投标人采用在总报价基本确定的前提下，调整内部各个子项的报价，以期既不影响总报价，又在中标后满足资金周转的需要，获得理想的经济效益，这种投标技巧称为（）A．多方案报价法 B．扩大标价法 C．不平衡报价法 D．突然降价法5．业主将工程建设任务发包给专门从事项目组织管理的单位，再由它分包给若干设计和材料设备供应单位，并在实施中进行项目管理，这种模式是指（）A．平行承发包模式 B．设计或施工总分包模式C．项目总承包模式 D．项目总承包管理模式6．在建设法律关系中，建设部属于（）A．主体 B．客体 C．内容 D．实体04621·工程合同管理试卷第1页(共8页)7．工程价格在实施期间可随价格变化而调整的合同是（）A．固定价格合同 B．可调价格合同 C．成本加酬金合同 D．总价合同8．项目采购中的PPP模式是指（）A．项目总控模式 B．公私合营模式’C．私人主动融资模式 D．合伙模式9．下列属于可撤销合同特点的是（）A．可撤销合同是当事人意思表示不真实的合同B．可撤销合同自始无效，在未被撤销之前，仍然是无效合同C．对可撤销合同的撤销，必须由撤销人请求工商行政管理部门作出D．当事人只能撤销合同，不可以变更合同的内容10．某房地产开发商向预先选定的几家施工单位发送投标邀请书，邀请其参及投标，此发包方式为（）A．公开招标发包 B．邀请招标发包 C．直接发包 D．议标11．投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是（）A．市场行为 B．企业行为 C．正当竞争行为 D．不正当竞争行为12．依法可以不公开招标的项目是（）A．全部使用国有资金投资的项目 B．国有资金投资并控股的项目C．国有资金投资占主导地位的项目 D．投资在3000；K元A、民币以上的项目13．FIDIC是指（）A．美国建筑师联合会 B．国际咨询工程师联合会C．国际建筑师协会 D．英国土木工程师学会14．公开招标及邀请招标在招标程序上主要差异在于（）A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标15．设备安装工程具备单机无负荷试车条件，组织试车的是（）A．发包人 B．监理单位 C．承包人 D．设备供应商16．下列解决合同纠纷的方式中，不以双方自愿为前提的是（）A．协商 B．调解 C．仲裁 D．诉讼17．招标投标法规定开标的时间应当是（）A．提交投标文件截止时间的同一天 B．提交投标文件截止日期的同一时间C．提交投标文件截止日期的第二天 D．提交投标文件截止日期的30天内18．施工合同文件当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（） A．合同专用条款 B．投标书 C．协议书 D．合同通用条款19．施工合同中索赔的性质属于（）A．经济补偿 B．经济惩罚 C．经济制裁 D．经济补偿和经济制裁20．FIDIC土木工程施工合同条件适用于（）A．单价合同 B．总价合同 C．成本加酬金合同 D．任何合同二、多项选择题 (本大题共5小题，每小题2分，共lO分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
全选对的，得2分；选对但不全的，得1分；选错或未选的，不得分。
21．必须依法公开招标的项目有（）A．全部使用国有资金投资项目 B．国有资金投资占控股项目C．国有资金投资占主导地位项目 D．总投资在3000万元人民币以上项目E．涉及国家安全工程项目22监理委托合同中，属于委托人权利的有（）A．规划设计决定权 B．工程设计变更审批权c．实施项目的质量监督控制权 D．工程建设有关协作单位协调主持权E．生产工艺设计认定权23．设计合同规定设计人的义务包括（）A．按约定时间提交设计文件B．组织设计审查会 C．负责设计交底D．完成必要的设计变更 E．组织工程验收24．《建设工程施工合同文本》构成部分有（）A．中标通知书 B．协议书 C．通用条款D．合同选项表 E．专用条款25．工程款支付主要包括（）A．预付款 B．履约保证 C．付款方式D．支付保证 E．保留金三、名词解释题 (本大题共5小题，每小题3分，共15分)26．CM模式27．不安抗辩权28．工程建设招标29．仲裁30．工程施工合同四、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)31．简述工程合同管理的特点。
32．简述合同终止的条件，33．简述FIDIC合同条件下指定分包商及一般分包商的区别。
34．简述工程物资采购合同的特征。
35．简述订立工程施工合同应具备的条件。
五、案例分析题(本大题共l小题，13分)36．某酒店对客房进行改造装修，装修面积4000甜。
某施工单位根据领取的招标文件和全套施工图，利用低价投标策略并中标。
该施工单位(承包商)于2009年11月18日及业主(发包方)签订了固定总价施工合同，总价包干，合同工期为90天(日历天)。
合同造价为248万元，其中已包含风险费。
主要装修材料由业主提供，并运至施工现场。
合同规定工程发生设计变更、现场条件变化和工程量增减都不得调整合同价格。
施工单位于2009年11月25日按照业主的开工指令进场施工，开工后10天，业主对客房的装修设计进行较大变更，并增加了客房衣柜及窗套施工，并以设计变更形式发给施工单位。
该施工单位收到设计变更后，对设计变更引起的工程造价进行预算，增加工程造价约30万元。
该施工单位及时向业主提出30万元的索赔要求。
工程进行了一个月后，业主因资金不到位，不能按期支付工程进度款，口头要求承包商暂停施工20天，承包商也口头答应。
恢复施工后不久，2010年元月14日至21日，因罕见的暴风雪导致交通受阻，定购的几种主要装修材料滞留在运输途中，不能按时进场，导致停工7天。
施工单位春节期间按有关规定放假7天，没有施工。
施工单位向业主提出顺延工期34天。
问题：(1)该工程采用固定总价合同是否合适?为什么?(2)该合同的变更形式是否妥当?为什么?(3)因设计变更引起造价增加，承包商提出的索赔要求是否合理?说明原因。
(4)承包商可以提出的工期索赔应为多少天?说明理由。
六、论试题(本大题共1小题，12分)37．试述建设工程索赔的原因。
试题分类一、单项选择题1 工程合同管理导论P1—31P6 ( )模式运作的项目周期长，业主管理成本较高，前期投入较大，工程变更时引起较多的索赔。
201010A.设计—招标—建造B.设计—建造C.项目管理D.设计—采购—建设P8( )模式具有最明确的责任划分，承包商对工程项目的所有工作负责，即使是自然因素导致的事故，承包商也要负责。
201101A.设计—招标—建造(Engineering Proctlrement Construction，EPC模式)B.设计—建造(Design—Build，DB模式)C.项目管理(Project Management，PM模式)D.设计一采购一建设(Engineering Proctlrement Construction，EPC模式)P8于1968年由CharlesB.Thomsen等人在美国纽约州立大学研究后提出，也称为Fast-Track Construction Management快速施工法的建设模式是（）200810A. 传统模式B. EPC模式C. CM模式D. BOT模式P10（）是指项目业主聘请一家公司（一般为具备相当实力的工程公司或咨询公司）代表业主进行整个项目过程的管理，这家公司被称为“项目管理承包商”。
200910 A.DB模式 B.CM模式 C.EPC模式 D.PM模式P12 ( )是20世纪80年代在国外兴起的基础设施建设项目依靠私人资本的一种融资、建造的项目管理方式，或者说是基础设施国有项目民营化。
201201A.BOT方式B.PMC方式C.DBB方式D.EPC方式P15对于非常复杂的工程项目，_________模式是最适合的。
在此模式中，_________承包商处于独立地位，及设计或施工均没有利益关系，因此_________承包商更擅长于组织协调。
（）201001A.设计—建造设计—建造设计—建造B.建设管理建设管理建设管理C.项目总控项目总控项目总控D. EPC EPC EPCP15采用不同的项目采购模式，工程项目建设的进度快慢不同。
（）模式的建设进度最快，能保证工程快速施工，高水平地搭接。
（）200910A.传统项目采购B.设计—建造C.建设管理D.项目伙伴P20下列属于合同策划阶段合同管理主要内容的是( ) 201201A.组织合同谈判和签订B.合同索赔管理C.合同总体分析及结构分解D.项目采购模式和合同类型选择和确定P22合同管理（）制度是承包商的一项基本管理制度，它具体规定企业内部具有合同管理任务的部门和合同管理人员的工作范围、履行合同中应负的责任以及拥有的职权。
201001A.统计考核B.目标C.质量责任D.检查和奖励2 合同法基本原理P32—91P32合同是指平等主体的（）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
200910 A.自然人 B.法人 C.其他组织 D.自然人、法人、其他组织P33建筑工程合同所涉及的内容特别复杂，合同履行期较长，为便于明确各自的权利和义务，减少履行困难和争议，《合同法》第270条规定，“建设工程合同应当采用( )”。
201201A.口头形式B.书面形式C.默示形式D.诺成形式P33建设工程合同一般应采用（）200901A.口头形式B.默示形式C.书面形式D.视听形式P36合同法律关系的要素不包括( ) 201010A.合同法律关系主体B.合同法律关系行为C.合同法律关系客体D.合同法律关系内容P36在合同法的基本原则中，只有在双方当事人经过协商，意思表示完全一致，合同才能成立，该原则被称为( ) 201001、201101A.平等原则B.合同严守原则C.合同自由原则D.鼓励交易原则P37施工企业的法人是指（）。
A、依法成立的建筑公司B、公司总经理C、合同签字人D、公司股东大会P37当事人订立合同，应当具有相应的( )和民事行为能力。
201110A.民事权利能力B.行政权利能力C.刑事权利能力D.法律权利能力P38某单位及某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是（）。