建设工程合同管理试题3
建设工程合同管理试题大题
建设工程合同管理试题大题
一、案例分析题
某建筑工程公司与甲方签订了一项建设工程施工合同，合同规定了工程的范围、质量要求、工期以及相应的违约责任等。
在施工过程中，由于设计变更导致原计划的部分材料无法使用，需要更换新的材料。
新材料的供应周期较长，可能会对整个项目的进度造成影响。
问题：
1. 在这种情况下，建筑公司应该采取哪些措施来保证工程进度？
2. 如果因材料延迟导致工程延期，建筑公司是否需要承担违约责任？请说明理由。
3. 如何通过合同管理预防此类问题的发生？
二、论述题
阐述建设工程合同管理的重要性，并结合实例说明在合同管理过程中应如何处理合同争议。
三、应用题
假设你是某建筑公司的合同管理专员，公司即将与乙方签订一份建设工程合同。
该工程涉
及多个子项目，每个子项目都有不同的施工队伍参与。
你需要制定一个合同管理计划，以
确保项目的顺利进行。
问题：
1. 你将如何组织和管理各个施工队伍，确保他们能够按照合同要求履行职责？
2. 如果其中一个子项目出现延误，你将如何协调资源，以最小化对整体项目的影响？
3. 描述一种有效的合同管理流程，以确保所有参与方都能及时了解合同变更和更新。
四、判断题
阅读以下情景，判断其中的做法是否正确，并说明理由。
情景：在一次大型工程建设中，项目经理发现原定的设计方案存在潜在的安全隐患。
为了
不影响工期，他决定不经过甲方同意，直接采用了另一种他认为更安全的设计方案。
五、简答题
1. 简述建设工程合同的主要类型及其特点。
2. 描述在合同执行过程中，如何处理额外工程量的确认和计价。
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。
A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。
A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。
A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。
A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。
建设工程合同管理试题6篇
建设工程合同管理试题6篇篇1建设工程合同管理试题一、选择题1. 在建设工程合同管理中，下列哪种合同形式是最常见的？A. 固定总价合同B. 成本加百分比合同C. 成本固定加费用D. 其他合同形式2. 建筑工程中，承包商应当对下列哪些事情负责？A. 建筑工程设计B. 质量控制C. 施工组织D. 所有选项3. 建设工程合同中，合同管理人员的主要职责是？A. 监督施工进度B. 控制合同成本C. 确保项目符合合同要求D. 签署合同文件4. 下列哪种情况属于建设工程合同管理中的风险？A. 施工材料价格波动B. 合同缺乏明确规定C. 自然灾害D. 所有选项5. 在建设工程合同管理中，下列哪项属于合同的付款方式？A. 固定合同总价B. 按照施工进度分期付款C. 成本加百分比合同D. 所有选项二、填空题1. 在建设工程合同管理中，合同管理的目的是_________ 。
2. 建设工程合同的签订应遵循__________ 法律法规。
3. 合同管理人员应对工程进度、质量和费用进行__________ 。
4. 建设工程合同中，合同解决纠纷的方式有__________ 和仲裁。
5. 建设工程合同管理中，预防风险的措施包括__________ 和合同严格执行。
三、简答题1. 请简要介绍建设工程合同管理的意义及作用。
2. 请说明建设工程合同管理中合同变更的影响及处理方法。
3. 在建设工程合同管理中，项目风险管理的重要性是怎样的？4. 请列举几种建设工程合同的类型并简要介绍其特点。
四、综合题1. 请结合实际案例，分析建设工程合同管理中可能遇到的风险并提出相应应对措施。
2. 请设计一份完整的建设工程合同管理方案，包括合同签订、合同管理、合同解决纠纷等环节。
以上是建设工程合同管理试题，希望能够帮助大家更好地理解和掌握建设工程合同管理知识。
祝大家顺利通过考试！篇2建设工程合同管理试题一、选择题1. 建设工程合同是指建筑施工合同、装饰装修合同、机电工程安装合同和建筑设备租赁合同四种合同。
2023年监理工程师《建设工程合同管理》模考试卷3
2023年监理工程师《建设工程合同管理》模考试卷32023年监理工程师《建设工程合同管理》模考试卷3单选题（共50题，共50分）1.根据《标准施工招标文件》的规定，邀请招标一般实行（）。
A.资格预审B.资格后审C.不进行资格审查D.先资格预审，然后资格后审2.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。
A.投标截止日前第14天B.投标截止日后第14天C.投标截止日前第28天D.投标截止日后第28天3.在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为（）。
A.28日B.56日C.60日D.90日4.关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。
A.招标人给予口头答复即可B.招标人答复只给予提问者C.招标人答复作为招标文件的组成部分D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准5.根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。
A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成6.根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。
A.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止C.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束D.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天7.根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。
A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%8.根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。
A.不利的物质条件B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.基准资料的错误9.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。
建设工程合同管理考试模拟试卷3
建设工程合同管理考试模拟试卷21.依据《担保法》有关规定，当采用保证方式进行扣保时，下列说法正确的是（）A．债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B．债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C．保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D．保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任2.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）A．人民法院的判决B．仲裁机构的裁决C．经过公证的还款协议D．经过鉴证的还款协议3.调整平等主体的公民之间、法人之间、公民与法人之间的财产关系和人身关系的基本法律是（）A．《中华人民共和国合同法》B．《中华人民共和国民法通则》C．《中华人民共和国招标投标法》D．《中华人民共和国建筑法》4.能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是（）A．行为B．事件C．法律事实D．后果5.人身保险合同中由被保险人或投保人所指定的享有保险金请求权的人是指（）A．投保人B．被保险人C．受益人D．保险人6.依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的什同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）A．按原价格执行B．按新价格执行C．按原价和新价的平均价执行D．按市场价执行7.《合同法》中规定的"缔约过失责任"是指（）A．订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B．委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C．由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D．因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失.要求对方承担赔偿责任8.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。
建设工程勘察设计合同管理(三)_真题(含答案与解析)-交互
建设工程勘察设计合同管理(三)(总分67, 做题时间90分钟)一、单项选择题1.建设工程设计合同履行时，( )不是承包人的义务。
•A．提供有关设备的技术资料•B．向有关部门办理设计阶段设计文件的审批工作•C．修改预算•D．确定设计深度SSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 1答案:C[解析] 本题中A、B、D很显然是在设计合同签订前应该完成的工作，所以此三项工作属于发包人的义务，而C选项是属于承包人的义务。
2.因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该( )。
•A．不退定金•B．按设计费一半支付•C．按全部设计费支付•D．不支付设计费SSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 1答案:B[解析] 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，依据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
3.设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的( )。
•A．10%•B．20%•C．30%•D．40%SSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 1答案:C[解析] 设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的30%。
4.某设计合同，双方约定设计费10万元，定金为2万元。
当设计人完成设计工作30%，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )。
•A．3万元•B．5万元•C．7万元•D．10万元SSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 1答案:A[解析] 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半的，按该阶段设计费的全部支付。
建设工程合同管理题库
建设工程合同管理题库
一、选择题
1. 建设工程合同中，以下哪项不是合同双方必须遵守的原则？
A. 公平原则
. 诚实信用原则
C. 等价有偿原则
D. 损害填补原则
2. 关于建设工程合同的履行，以下说法正确的是：
A. 承包方可以随意变更合同约定的工程质量标准
. 发包方有权随时终止合同，不需承担任何责任
C. 因不可抗力导致不能履行合同时，应及时通知对方
D. 工程延期的责任一律由承包方承担
二、判断题
1. 在建设工程合同中，若发生争议，双方应首先通过协商解决。
2. 合同中的违约责任条款，只有在一方实际发生违约时才具有约束力。
三、简答题
1. 请简述建设工程合同中变更工作程序的基本步骤。
2. 描述在建设工程项目中，如何有效进行风险管理和控制。
四、案例分析题
某建筑工程项目在施工过程中遭遇不可预见的地质条件变化，导致原计划的工期延长，成本增加。
请根据合同管理的相关法律知识，分析在此情况下，发包方和承包方应如何合理分担额外成本，并说明理由。
五、论述题
1. 论述在建设工程合同中，如何平衡发包方与承包方的利益关系。
2. 探讨在当前的法律环境下，如何提高建设工程合同管理的有效性。
通过上述题库范本的学习和思考，可以帮助从业者更好地掌握建设工程合同管理的核心要点，提高解决实际问题的能力。
无论是从事建筑工程管理的专业人员，还是相关法律服务的提供者，都可以通过这种形式的训练来强化自己的专业知识和实践技能。
建设工程合同管理试题
建设工程合同管理试题
1. 单项选择题
下列哪项不是建设工程合同的基本特征？
A. 标的物为工程建设项目
. 合同金额通常较大
C. 履行期限较短
D. 涉及多方主体
2. 判断题
建设工程合同一旦签订，任何一方都不得擅自变更或解除合同。
（错）
3. 简答题
简述建设工程合同管理的重要性，并举例说明。
4. 案例分析题
某建筑公司与甲方签订了一份工程施工合同，合同约定了工程的范围、质量标准、工期和合同价款。
在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，双方协商一致决定调整合同价款。
请分析此情况下合同管理的要点。
5. 多项选择题
在建设工程合同管理中，以下哪些行为可能导致合同纠纷？（多选）
A. 未按约定支付工程款
. 工程质量不符合约定标准
C. 未经同意擅自变更工程设计
D. 未按时提交竣工资料
6. 论述题
论述如何在建设工程合同管理中有效预防和解决合同纠纷。
7. 应用题
假设你是某建筑公司的合同管理人员，你所在的公司即将与一家房地产开发商签订一份建筑施工合同。
请列出你在合同签订前需要准备的工作清单，并解释每项工作的意义。
8. 填空题
在建设工程合同中，通常将__________作为合同的标的物，而合同的主要内容包括工程的范围、质量要求、工期、合同价款以及__________等。
9. 实务操作题
根据给定的建设工程合同条款，分析该合同可能存在的风险点，并提出相应的风险控制措施。
10. 综合题
某工程项目在实施过程中出现了延期交付的情况，作为承包方的合同管理人员，你应该如何与发包方沟通，以减少可能产生的违约责任？。
建设工程合同管理(新)2024年5月试题及答案
建设工程合同管理(新)考试及答案一、案例分析(每题参考分值5分)1、某工业生产项目基础土方工程施工中，承包人在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石，因此进度提前1个月。
但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，由此造成了实际生产率比原计划低得多，经测算影响工期3个月。
由于施工速度减慢，使得部分施工任务拖到雨季进行，按一般公认标准推算，又影响工期2个月。
为此承包人准备提出索赔。
1.该项施工索赔能否成立?为什么?在该索赔事件中，应提出的索赔内容包括哪两方面?2.在后续施工中，发包人要求承包人根据设计院提出的设计变更图纸施工。
试问依据相关规定，承包人应就该变更做好哪些工作?正确答案：1.该项施工索赔能成立。
施工中在合同未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，导致施工现场的施工条件与原来的勘察有很大差异，属于不利的物质条件，是发包人的责任范围。
本事件使承包人由于不利地质条件造成施工困难，导致工期延长，相应产生额外工程费用，因此，应包括费用索赔和工期索赔。
2.首先，应组织相关人员学习和研究设计变更图纸及其他相关资料，明确变更所涉及的范围和内容，并就变更的合理性、可行性进行研讨；如果变更图纸有不要之处，应主动与发包人沟通，建议进一步改进变更方案和修改图纸；接到修改图纸之后(或确认设计变更图纸不需要修改之后),研究制定实施方案和计划并报发包人审批。
然后，在台同约定的时间(根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2017-0201的规定为14天)内，向监理人提交变更工程价款和工期顺延的报告。
监理人收到后7天内审查完毕并报送发包人。
发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内予以答复，若同意该报告，则调整合同；如不同意，双方应就有关内容进一步协商，协商一致后，修改合同。
若协商不一致，按工程合同争议的处理方式解决。
2、2015年8月10日，某钢铁厂与某市政工程公司签订钢铁厂地下大排水工程总承包合同，总长5000m,市政工程公司将任务下达给该公司第四施工队。
建设工程合同管理试题
《建设工程合同管理》试题一、单项选择题1.由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同的情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，（ C ）。
A、不在承担其他赔偿责任B、返还设计合同规定的定金C、免受直接损失部分的设计费D、双倍返还设计合同规定的定金2.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定，设计人应（ D ）。
A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%3.下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是（ D ）。
A、在合同协议书内应明确注明开工日期B、在合同协议书内应明确注明竣工日期C、在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数D、招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数4. 发包人按照合同约定采购门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指示承包人的仓库报关员负责保管，施工使用时发现部分门窗损坏，则应由（ A ）A、发包人承担损失责任B、保管员负责赔偿损失C、承包人负责赔偿损失D、发包人和承包人各承担损失的50%5.不属于委托监理合同监理人义务的内同是（ B ）。
A、在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作B、负责建设工程外部协调工作C、按合同约定派驻人员D、不得泄露申明的秘密6. 由于承包商的原因是监理单位增加了监理服务时间,此项工作应属于( B )A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作7. 设计合同正常履行情况下，应在（ D ）时终止合同A、提交设计文件B、设计文件通过审批C、设计人向施工单位完成设计文件D、工程施工完成竣工验收8. 在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺的处理是（ A ）。
A、如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用B、如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用C、若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用D、若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用9. 监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由（ D ）A、监理单位自费收集B、向委托人付费索取C、向设计单位付费索取D、委托人免费提供10. FIDIC施工合同条件规定，用从（ D ）之日止的持续时间与合同工期比较，判定承包商的施工时提前还是延误竣工A、合同签字日起至颁发接收证书B、合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工之日C、开工令要求的开工日起至颁发接收证书D、开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工之日11. 钢材采购合同现场交货时发现，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应（ A ）A、按订购数量及时支付货款B、按实际交货数量及时支付货款C、待供货方补齐短少的数量后在支付D、按订购数量支付，供货方受到货款后补足数量12. 业主接收了承包商提出的对原设计的变更建议。
建设工程合同管理试题及答案
建设工程合同管理
单选题：
1、从建设单位考虑，搞好合同管理，必须从 (A)开始
A.招标文件的编制
B.投标文件的编制
C.工程开工
D.工程验收
2、固定单价合同属于(C )
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定价合同
D.成本加酬金合同
3、可调单价合同属于(B)
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定价合同
D.固定价合同
4、总价合同对业主的风险表现为（A）
A.承担工程变更引起的价格变动
B.承担管理、技术、价格变动等大部分风险
C.主要承担工程量清单缺项、描述不清
D.承担报价不准的风险
多选题:
5、工程项目合同管理应用的范围包括:（ABCD）
A.投资决策阶段
B.项目设计阶段
C.项目施工阶段
D.后期运营阶段
6、确定招标范围时的注意点包括(ABCD)
A.确定招标范围时必须考虑各承包范围内的工作协调，避免各承包范围承包商之间的相互干扰
B.各招标范围要求描述清楚
C.不同招标承包范围界面划分清楚
D.做好上下工序或相邻承发包商之间工作界面的质量、成本、工期和安全责任划分
7、风险分担的基本原则(ABCD )
A.风险分配给容易控制的一方
B.谁承担风险责任更经济、方便、更合理就由谁来承担
C.对于难以预计的风险应该由业主承担
D.符合工程惯例的要求
判断题:
8、主要合同条款约定应清楚对
9、本项目的工程设计费已包括项目施工过程中的设计服务费和项目变更等任何原因发生的施工图修改产生的费用，发包人不再另行支付对
10.合同当事人主体合格，是合同得以有效成立的前提条件之一对。
建设工程合同管理3真题含答案解析
建设工程合同管理3(总分80, 做题时间130分钟)单项选择题1.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是( )。
SSS_SINGLE_SELA 一般保证B 连带责任保证C 法定保证D 委托保证该题您未回答:х该问题分值: 1答案:A2.抵押与质押的区别主要在于( )。
SSS_SINGLE_SELA 担保财产是否为第三人的财产B 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C 担保财产是否转移占有D 债权人是否有优先受偿权该题您未回答:х该问题分值: 1答案:C3.为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件可以不包括( )。
SSS_SINGLE_SELA 建设工程已批准立项B 建设工程经过可行性研究C 建设工程已履行了报建手续D 建设资金能满足建设工程要求该题您未回答:х该问题分值: 1答案:B4.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( )。
SSS_SINGLE_SELA 以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B 以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C 以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D 以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认该题您未回答:х该问题分值: 1答案:D5.某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失6077元。
依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。
SSS_SINGLE_SELA 45B 57C 42D 60该题您未回答:х该问题分值: 1答案:C6.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应( )。
SSS_SINGLE_SELA 发送给提出问题的投标人B 发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称C 发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D 作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容该题您未回答:х该问题分值: 1答案:B7.建设行政主管部门对招标文件是否有限制公平竞争的条件进行核查的，主要核查( )的不公正评标条件。
2021年监理工程师《建设工程合同管理》第三章 建设工程施工招标及工程总承包招标
第一节工程施工招标方式和程序【习题】以下（）属于招标文件的内容。
A.投标人须知B.评标办法C.投标文件格式D.已标价工程量清单E.对投标文件的澄清『正确答案』ABC『答案解析』本题考查招标文件的内容。
选项DE属于投标文件的内容。
参见教材P40。
【习题】下列文件中，属于招标文件组成内容的有（）。
（2016年真题）A.投标人针对招标文件提出的质疑B.投标人对投标文件的书面澄清与说明C.对投标人质疑的书面解答D.招标人发布的资格预审公告E.招标人对招标文件的修改『正确答案』CE『答案解析』本题考查招标文件的组成。
对投标人质疑的书面解答和招标文件的修改均构成招标文件的组成部分。
选项B属于投标文件的内容。
参见教材P40～41。
【习题】根据规定，行业标准施工招标文件和试点项目的招标文件，应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的（）。
A.投标人须知正文B.评标办法正文C.通用合同条款D.技术标准和要求E.投标文件格式『正确答案』AB『答案解析』本题考查的是标准施工招标文件概述。
参见教材P39。
【习题】根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是（）。
A.依法成立的企业B.地方政府成立的事业单位C.依法成立的行业协会D.行业主管部门设立的服务机构『正确答案』A『答案解析』本题考查招标代理机构。
招标代理机构应当具备下列资格条件：有从事招标代理业务的营业场所和相应资金，有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量。
参见教材P40。
【习题】应由（）向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。
A.资质审查委员会B.评标委员会C.招标人D.招标代理机构『正确答案』C『答案解析』本题考查资格审查。
招标人还应向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。
参见教材P42。
【习题】某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（）。
A.可以采用直接委托方式发包B.可以自行招标，但应当备案C.可以自行招标，无需备案D.必须委托中介机构代理招标『正确答案』B『答案解析』本题考查的是招标准备阶段的工作。
(A)建设工程合同管理法律基础(三)_真题-无答案
(A)建设工程合同管理法律基础(三)(总分50,考试时间90分钟)一、单项选择题1. 公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是______的具体体现。
A.公平原则 B.诚实信用原则 C.自愿原则 D.公开原则2. 关于抵押效力的表述中，不正确的是______。
A.当事人可以约定抵押担保的范围 B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值 C.抵押人的行为足以使抵押物价值减少的，抵押权人有权要求抵押人停止其行为 D.抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保3. 债权人按照合同约定占有债务人的财产，债务人不按合同约定的期限履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿，这属于______。
A.质押 B.留置 C.抵押 D.定金4. 监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为______之日。
A.当事人签字 B.抵押物登记 C.转移产权证 D.转移房屋占有5. 如果代理人是以自己的名义为法律行为，这种行为所设定的权利与义务只能由______承担。
A.被代理人 B.代理人 C.代理人与第三人 D.第三人与被代理人6. 依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是______。
A.保证 B.质押 C.定金 D.留置7. 施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元。
后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为______万元。
A.10 B.20 C.30 D.508. 下列法律事实中，属于自然事件的是______。
A.地震 B.战争 C.罢工 D.禁运9. 关于连带责任保证的说法，正确的是______。
A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任 B.连带责任保证的债务人在债务履行期用满没有履行债务时。
建设工程施工合同管理试题
建设工程施工合同管理试题试题一：选择题1. 以下哪项不属于建设工程施工合同的主要内容？A. 工程概况. 工程质量要求C. 工程造价D. 设计变更流程答案解析：建设工程施工合同通常包含工程概况、工程质量要求、工程造价等关键条款，而设计变更流程通常是在合同执行过程中根据实际情况另行约定的，因此不属于合同的主要内容。
试题二：判断题2. 施工合同中的违约金条款是对双方违约行为的一种经济补偿。
正确错误答案解析：违约金条款确实是对违约行为的一种经济制裁，但它不是补偿性质的，而是惩罚性质的。
其目的是为了保证合同的严肃性和约束力，防止任意一方轻易违约。
试题三：简答题3. 请简述施工合同管理中变更管理的基本流程。
答案解析：变更管理的基本流程包括变更申请、变更评估、变更批准、变更实施和变更结算五个步骤。
由变更提出方提交书面变更申请；项目管理团队对变更的必要性和可行性进行评估；由项目负责人或合同双方共同批准变更；按照批准的变更内容进行实施；根据变更实施的结果进行结算。
试题四：案例分析题4. 某建筑工程在施工过程中，由于地质条件不符合预期，导致基础工程无法按原计划进行。
承包商提出了工程变更请求，但遭到业主拒绝。
请问在这种情况下，承包商应如何应对？答案解析：在这种情况下，承包商首先应重新评估地质条件，并与设计单位沟通，看是否可以调整设计方案来适应实际地质条件。
同时，承包商应收集相关证据，如地质勘探报告等，与业主进行沟通，说明变更的必要性。
如果业主仍然拒绝，承包商可以依据合同约定的争议解决机制，寻求第三方调解或仲裁来解决争议。
在此过程中，承包商应确保所有沟通和协商都有书面记录，以备不时之需。
合同管理习题第三章 建设工程施工合同示范文本
第三章建设工程施工合同示范文本一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，( ）后推迟开工日期。
A．需承包人书面通知工程师 B．应经建设行政主管部门批准C．应经工程师批准 D．需承包人书面通知发包人2．施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是( ）。
A．发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用B．发包人要求使用,由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用C．承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用D．承包人提出使用,由承包人办理相应手续,发包人承担相应费用3．施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由( ）承担。
A．工程师B．承包人C．工程师和承包人D．发包人4．依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工（）。
A．验收后由发包人负责 B．验收前由发包人负责C．验收后由工程师负责 D．验收前由工程师负责5．由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。
A．费用由发包人承担，工期给予顺延B．费用由承包人承担,工期不予顺延C．费用由发包人承担，工期不予顺延D．费用由承包人承担，工期给予顺延6．按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( ).A．协调处理施工现场周围地下管线保护工作B．按工程需要提供非夜间施工使用的照明C．办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D．组织设计交底7．按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( ）顺序解释。
A．施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B．中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C．合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D．施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书8．在签订施工合同时，要同时约定保修条款.防水工程的保修期限应不低于（）。
建设工程合同管理选择题及答案
监理工程师试题建设工程合同管理（三）一、单项选择题(每题的备选答案中，只有一个最符合题意)1.《招标投标法》规定，可不进行招标的项目是（）。
A.救灾工程项目B.外国政府贷款项目C.国家融资项目D.大型基础设施项目答案A2.招标人如果不具备自行办理招标能力的，可以（）。
A.请求上级主管部门进行B.临时组建机构进行招标C.委托招标代理机构进行D.聘请专家顾问指导进行答案C3.招标人选择招标代理机构时，（）不是必须满足的条件。
A.招标代理机构必须是法人B.有从事招标代理业务的营业场所C.有能够编制招标文件的能力D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”答案A4.下列有关招标代理机构的说法错误的是（）。
A.招标代理机构与行政机关无隶属关系B.招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜C.上级主管部门可以指定招标代理机构D.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定答案C5.对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用（）合同。
A.单价B.总价C.成本加酬金D.综合单价答案B6.招标人向建设行政主管部门办理（）手续认可后才可进行招标工作。
A.立项批准B.征地许可C.安全许可D.申请招标答案D7.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时，应以（）为准。
A.现场考察时招标人口头解释B.招标文件规定C.书面函件D.仲裁机构裁定答案C8.采用综合评分法评标时，以（）为最优。
A.报价最低标书B.报价最高标书C.报价接近标底标书D.得分最高的投标书答案D9.作为评审标书优劣的方法中，评标价法是以（）为准。
A.投标价B.标底价C.评标价D.中标价答案C10.定标的主要依据是（）。
A.评标报告B.投标文件C.招标文件D.投标价格答案A11.通常将勘察任务包括在（）范围内。
A.设计招标B.监理招标C.施工招标D.前期准备答案A12.关于设计招标下列说法错误的是（）。
建设工程施工合同管理试题
一、选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项不属于建设工程施工合同的主要内容？A. 工程概况B. 工程质量要求C. 工程进度要求D. 工程合同价款2. 施工合同签订前，以下哪项工作不属于承包人的责任？A. 调查施工现场B. 编制施工组织设计C. 审查施工图纸D. 确定施工方案3. 以下哪项不属于施工合同中的争议解决方式？A. 调解B. 仲裁C. 诉讼D. 停工抗议4. 施工合同中，以下哪项不属于承包人的义务？A. 按时完成工程B. 保证工程质量C. 依法纳税D. 提供施工图纸5. 施工合同中，以下哪项不属于工程变更的审批程序？A. 承包人提出变更申请B. 监理工程师审核C. 发包人批准D. 承包人实施变更6. 施工合同中，以下哪项不属于工程索赔的条件？A. 因不可抗力造成损失B. 因设计变更导致工期延误C. 因承包人原因导致工程质量不合格D. 因发包人原因导致工程进度延误7. 以下哪项不属于施工合同中的违约责任？A. 违约金B. 损害赔偿C. 撤销合同D. 终止合同8. 以下哪项不属于施工合同中的验收程序？A. 施工单位自检B. 监理工程师验收C. 发包人验收D. 政府主管部门验收9. 以下哪项不属于施工合同中的保修责任？A. 承包人承担保修责任B. 发包人承担保修责任C. 双方共同承担保修责任D. 保修责任由第三方承担10. 以下哪项不属于施工合同管理的重要性？A. 规范施工行为B. 确保工程质量C. 保障工程进度D. 提高施工效率二、判断题（每题2分，共10分）1. 施工合同签订后，双方应严格遵守合同约定，不得随意变更。
（）2. 施工合同中的违约责任可以协商解决。
（）3. 施工合同中的争议解决方式只有诉讼。
（）4. 施工合同中的验收程序由施工单位自行决定。
（）5. 施工合同中的保修责任由承包人承担。
（）三、简答题（每题5分，共15分）1. 简述建设工程施工合同的主要内容。
2. 简述施工合同签订的原则。
建设工程合同合同管理试题
建设工程合同管理试题一、单项选择题1、公开招标是指（ B ）。
A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为D.有限招标2、招标人与中标人应当自中标通知发出之日（ B ）内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.40天B.30天C.50天D.20天3、按照承包工程计价方式分类不包括（ D ）。
A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.预算合同4、下列不是合同价款应规定的内容的是（ D ）。
A.计算方式B.结算方式C.价款的支付期限D.价款支付日期5、建设工程总承包合同的履行不包括（ A ）。
A.合同应明确双方责任B.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可6、建设工程项目一般应采用（ A ）。
A.公开招标方式B.邀请招标C.有限招标D.其他组织招标7、资格预审程序中应首先进行（ C ）。
A.资格预审资料分析B.发出资格预审通知书C.发布资格预审通告D.发售资格预审文件8、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（ B ），并标明排列顺序。
A.l－2人B.l－3人C.1－4人D.1－5人9、招标人与中标人签订合同后（ C ）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
A.2B.3C.5D.610、建设工程合同的最基本要素是（ A ）。
A.标的B.承包人和发包人C.时间D.地点11、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是（ D ）。
A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.邀请合同12、下列不属于工程合同的付款阶段的是（ D ）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、单项选择题(本大题共15 小题，每小题 2 分，共30 分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1. 承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为()
A. 包工不包料
B. 统包
C. 包工部分包料
D. 包工包料
2. 下列哪项属于建筑市场的客体?()
A. 业主
B. 承包商
C. 工程咨询服务机构
D. 建筑产品
3. 投标是投标人获悉招标人提出的条件和要求后，以订立合同为目的向招标人作出愿意参加有关
任务的承接竞争，在性质上属()
A. 要约邀请
B. 要约引诱
C. 要约
D. 承诺
4. 建设工程自行招标人具备编制招标文件和组织评标的能力是指()
A. 具有项目法人资格或法人资格
B. 有从事同类工程招标经验
C. 有与招标项目规模和复杂程度相应的专业技术力量
D. 以上三种都是
5. 公开招标工作程序中，资格后审是在()
A. 开标后
B. 评标后
C. 发中标通知收后
D. 签完合同后
6. 投标人申报参加资格预审应在()
A. 获取投标后
B. 前期投标决策后
C. 确定施工方案后
D. 报价决策后
7. 在投标过程中，投标人采用在总报价基本确定的前提下，调整内部各个子项的报价，以期既不影响总报价，又在中标后满足资金周转的需要，获得理想的经济效益，这种投标技巧称为()
A. 多方案报价法
B. 扩大标价法
C. 不平衡报价法
D.突然降价法
8. 国际工程招标可以分为全过程招标、勘察设计招标、材料设备招标、工程施工招标和
五个过程。
()
A. 交钥匙工程招标
B. 单位工程招标
C. 专业工程招标
D. 管理招标
9. 是指受要约人同意要约的意思表示。
()
A. 要约
B. 承诺
C. 留置
D. 定金
10. 属于业主总体规划的主要内容有()
A. 合同种类的选择
B. 投标策略
C. 投票技巧
D. 投票决策
11. 属于合同文本分析的主要内容有()
A. 投票策略分析
B. 后果性分析
C. 工程技术文件分析
D. 招标文件的总体检查
12. 承包商对合同总体分析是在()
A. 开标后
B. 评标后
C. 决标后
D. 合同签订后，实施前
13. F IDIC 通用合同条件共分为条。
()
A.10
B.15
C.20
D.2514.
在某工程的施工过程中，由于发包方未能及时提供所需设计文件，造成工程施工拖延近一周的时间，承包人对此()
A. 可以提出外部条件索赔
B. 可以提出工期拖延索赔
C. 可以提出工程变更索赔
D. 可以提出工程终止索赔
15. 某工程由于不可抗力因素被迫在竣工前停止实施，并不再继续进行，使承包人蒙受经济损失，
因此提出的索赔属于()
A. 不可预见的外部障碍或条件索赔
B. 工程变更索赔
C. 工程终止索赔
D. 其他索赔
二、填空题(本大题共9 小题，每空 1 分，共18 分)请在每小题的空格中填上正确答案。
错填、
不填均无分。
1. 建设工程招标投标的主体包括：建设工程招标人、建设工程、工程建设招标代理机构、建设工程招标投标机关。
2. 我国规定，国内建设工程招标应采用招标和招标两种方式。
3. 建设工程评标定标活动应当遵循公平、公正、、的原则。
4. 履约保函主要有和两种形式。
5. 合同法规定，合同的订立必须经过要约与承诺两个阶段。
招标人的招标告示、投标邀请书和招
标文件均属于；招标人通过评标，向投标人发出中标通知书属于。
6. 施工合同管理贯穿、合同谈判与签约、工程实施、及保修阶段的全过程。
7. 索赔的解决方法一般有：和解、、。
8. 按合同计价方式分，工程承发包方式可以分固定价格合同、合同、合同。
9. 根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过约定承发包双方的权利和义务；《施工合同文本》的则是对施工合同当事人的权利和义务的进一步明确，
并且使施工合同当事人的有关工作一目了然，便于执行和管理。
三、名词解释(本大题共 4 小题，每小题 4 分，共16 分)
1. 工程承发包
2. 建设工程招标代理
3. 建设工程施工合同
4. 索赔
四、简答题(本大题共 6 小题，每小题 6 分，共36 分)
1. 简述工程建设项目招标代理机构的资质等级并说出相应承担的代理业务范围。
2. 简述建设工程招标文件的组成内容。
3. 简述国际工程招标的内容。
4. 简述建设工程施工合同的作用。
5. 简述我国《建设工程施工合同文本》的组成。
6. 简述施工合同管理的特点。