土木工程合同管理A卷
土木工程合同管理试卷及答案
土木工程合同管理试卷及答案一、单项选择题（每题2分，共20题，满分40分）1. 土木工程合同管理的核心内容是（）。
A. 项目法人负责制B. 工程监理制C. 招标投标制D. 合同管理制答案：D2. 合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）。
A. 保证B. 定金C. 留置D. 质押答案：D3. 我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革中，核心内容是（）。
A. 项目法人负责制B. 招标投标制C. 工程监理制D. 合同管理制答案：D4. 对于无权代理行为，被代理人行使（）后，代理行为有效。
A. 后履行抗辩权B. 追认权C. 拒绝权D. 不安抗辩权答案：B5. 下列选项中不能作为抵押的是（）。
A. 抵押人依法有权处分的国有土地使用权B. 土地所有权C. 抵押人所有的机器、交通工具D. 抵押人的房屋及地上定着物答案：B6. 施工合同示范文本中要求，由（）投保建筑工程一切险。
A. 发包人B. 承包人C. 监理人D. 项目经理答案：B7. 施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将42.5级的水泥当作52.5级水泥购入。
该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（）。
A. 向人民法院起诉，要求确认该合同无效B. 向人民法院起诉，要求撤销该合同C. 向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D. 向答案：A8. 下列不属于合同履行的原则的是（）。
A. 全面履行原则B. 诚实信用原则C. 公平原则D. 自愿原则答案：D9. 合同的变更不包括（）。
A. 合同标的的变更B. 合同主体的变更C. 合同数量的变更D. 合同质量的变更答案：B10. 合同终止的原因不包括（）。
A. 合同履行完毕B. 合同解除C. 合同无效D. 合同到期答案：C11. 违约责任的特征不包括（）。
A. 违约责任是一种合同责任B. 违约责任是一种法律责任C. 违约责任是一种刑事责任D. 违约责任是一种民事责任答案：C12. 下列属于违约行为的是（）。
2023年监理工程师之合同管理题库检测试卷A卷附答案
2023年监理工程师之合同管理题库检测试卷A卷附答案单选题（共40题）1、建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。
A.一切险B.一切险加第三者责任险C.一切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险【答案】 B2、下列合同计价方式中，最有利于业主投资控制，业主承担较小风险的是（）。
A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】 B3、下列选项中，在建设工程中可以作为保证人的是( )。
A.企业法人的分支机构B.企业的职能部门C.国家机关D.企业法人4、（2013年真题）某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。
施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。
银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。
银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。
A.全都归银行所有B.返还施工企业550万元C.返还施工企业600万元D.返还施工企业750万元【答案】 B5、以下关于定金的说法中正确的是（）。
A.定金合同可以采用书面形式，也可以采用口头形式B.定金合同从实际交付定金之日生效C.给付定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金D.定金不得超过主合同标的额的10%【答案】 B6、(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。
A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人7、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。
出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。
A.三分之一B.四分之一C.五分之一D.六分之一【答案】 C8、（2012年真题）某施工项目采用最低评标价法评标。
评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是（）。
2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析题库练习试卷A卷附答案
2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析题库练习试卷A卷附答案大题（共10题）一、某工程项目通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务，建设单位分别与A公司签订了土建施工合同，与B公司签订了设备安装合同，与C公司签订了电梯安装合同。
三个合同协议中都对甲方提出了一个相同的条款，即建设单位应协调现场其他施工单位，为三公司创造可利用条件。
合同执行过程中，发生如下事件事件1：A公司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和承包商D公司签订了分包合同，在分包合同中约定承包商D按照建设单位(业主)与承包商A约定的合同金额的10%向承包商A支付管理费，一切责任由承包商D承担。
事件2：由于A公司在现场施工时间拖延5天，造成B公司的开工时间相应推迟了5天，B公司向A公司提出了索赔。
【问题】1．事件1中A公司的做法是否符合国家有关法律规定?其行为属于什么行为?2．事件2中B公司向A公司提出索赔是否正确?若不正确，说明正确的做法。
3．根据《建设工程质量管理条例》的规定，工程承发包过程中的违法分包行为有哪些?【答案】1．事件1中，A公司的做法不符合国家有关法律的规定。
A公司的行为属于非法转包行为，这是《中华人民共和国招标投标法》中禁止的行为。
2．事件2中，B公司向A公司提出的索赔不正确。
正确做法：B公司就因A公司的拖延造成其开工推迟的工期和费用损失，向建设单位提出索赔。
3．根据《建设工程质量管理条例》的规定，违法分包行为主要有以下几个方面：(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；(2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。
二、某工业项目工程建设单位与甲施工单位签订了施工总承包合同；经建设单位同意，甲施工单位将工程划分为A1、A2标段，并将A2标段分包给乙施工单位。
2023年监理工程师之土木建筑目标控制题库练习试卷A卷附答案
2023年监理工程师之土木建筑目标控制题库练习试卷A卷附答案单选题（共100题）1、债务资金筹措应考虑的主要因素不包括（）。
A.债务期限B.债务大小C.债务序列D.违约风险【答案】 B2、某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工5个工作日，窝工工日单价200元；承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班，台班租赁费500元；承包人自卸汽车窝工2个台班，该自卸汽车折旧费每台班300元，工作时燃油动力费每台班80元。
则承包人可以索赔的费用是（）元。
A.2500B.3500C.4260D.4100【答案】 D3、某施工项目，规定中安全文明施工费率为1%，以定额人工费及定额机械费之和为计算基数；夜间施工增加费率为1%，以定额人工费为计算基数。
模板及脚手架综合单价为150元/m2，工程量为5000m2。
定额人工费为300万元，定额材料费为1000万元，定额机械费为400万元。
不考虑其他项目费用，则该项目中不宜计量的措施项目费用为（）万元。
A.3.0B.7.5C.10.0D.17.5【答案】 C4、对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（）和经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查。
A.质量事故调查报告B.检测单位的鉴定意见C.质量事故状况观测记录D.质量事故处理依据【答案】 A5、质量管理体系认证一般要经过的程序不包括（）。
A.递交申请B.资质审核C.签订合同D.监督【答案】 B6、建设工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷，（）应当履行保修义务。
A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】 B7、在设备制造的质量控制方式中，对于特别重要的设备，监理单位实施设备制造的全过程质量监控，属于（）。
A.巡回监控B.驻厂监造C.定点监控D.整体监控【答案】 B8、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，电梯工程质量验收应由（）组织。
土木工程项目管理_试卷(3篇)
第1篇一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 土木工程项目管理的基本目标是：A. 确保工程按时、按质、按预算完成B. 提高施工效率，降低施工成本C. 优化施工工艺，提高施工质量D. 创新施工技术，提升企业竞争力2. 工程项目管理的核心是：A. 施工技术管理B. 进度管理C. 质量管理D. 成本管理3. 工程项目进度控制的基本方法不包括：A. 关键线路法B. 网络计划技术C. 时间压缩技术D. 施工图审查4. 工程项目质量保证体系的核心是：A. 质量管理体系文件B. 质量管理计划C. 质量管理组织D. 质量管理标准5. 工程项目成本控制的关键环节是：A. 施工图预算编制B. 施工图设计阶段C. 施工实施阶段D. 工程竣工结算阶段6. 工程项目合同管理的主要内容包括：A. 合同签订、合同履行、合同变更、合同终止B. 合同执行、合同纠纷、合同风险、合同监督C. 合同签订、合同执行、合同监督、合同风险D. 合同签订、合同变更、合同执行、合同风险7. 工程项目招投标阶段的主要任务是：A. 选择合适的施工队伍B. 确定工程项目的实施方案C. 确定工程项目的投资预算D. 确定工程项目的建设规模8. 工程项目竣工验收的主要目的是：A. 验证工程质量是否符合要求B. 确定工程项目的投资效益C. 确定工程项目的建设周期D. 确定工程项目的运营成本9. 工程项目风险管理的主要内容包括：A. 风险识别、风险分析、风险应对、风险监控B. 风险评估、风险转移、风险预防、风险控制C. 风险识别、风险评估、风险预防、风险转移D. 风险识别、风险分析、风险控制、风险转移10. 工程项目信息管理的主要内容包括：A. 信息收集、信息整理、信息分析、信息应用B. 信息传输、信息存储、信息处理、信息应用C. 信息收集、信息传输、信息处理、信息应用D. 信息整理、信息分析、信息传输、信息应用二、多项选择题（每题3分，共15分）1. 工程项目管理的特点包括：A. 目标明确B. 过程复杂C. 风险高D. 资源有限E. 价值创造2. 工程项目进度控制的方法有：A. 关键线路法B. 网络计划技术C. 时间压缩技术D. 施工图审查E. 施工进度跟踪3. 工程项目质量保证体系的基本要素包括：A. 质量目标B. 质量管理体系C. 质量控制措施D. 质量责任E. 质量监督4. 工程项目成本控制的主要措施有：A. 优化施工方案B. 控制材料消耗C. 优化人力资源配置D. 加强施工过程管理E. 优化施工工艺5. 工程项目合同管理的基本原则包括：A. 合同合法性B. 合同公平性C. 合同诚实信用D. 合同自由原则E. 合同变更原则三、简答题（每题10分，共30分）1. 简述工程项目管理的四大目标。
土木工程合同管理选择题
单选1.合同法律关系的客体是指( D )。
A.合同的当事人B.合同双方的权利C.合同双方的义务D.合同的标的2.合同是平等主体的( D )之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
A.法人B.法人和其他组织C.自然人D.自然人、法人和其他组织3.要约相对人对要约主要条款部分同意，部分作出变更的答复文件，可视为( C )。
A. .承诺B.部分承诺C.新要约D.拒绝4.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使( D )。
A.同时履行抗辩权B.代位权C.撤销权D.不安抗辩权5.当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应当承担( C )责任。
A.风险损害赔偿B.双倍返还定金C.缔约过失D.违约赔偿6.约定的标的是什么，就应以什么标的交付，不允许采用其它代替行的标的交付，符合合同履行的( A )原则。
A.全面履行B.实际履行C.强制履行D.监督履行7.招标投标法规定开标的时间应当是( A )。
A.提交投标文件的同一时间B.提交投标文件截至日期的同一天C.提交投标文件截至日期的第二天D.提交投标文件截至日期的30天8.下列属于要约的行为是( A )。
A.投标报价B.招标广告C.电视直销产品目录D.产品设备报价清单9.招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由( A )决定中标人。
A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.建设行政主管部门10.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为( C )。
A.评标委员会算出的评标价B.招标人编制的标底价C.中标人的投标价D.施工图预算价11.以包工包料方式承包的施工合同，施工企业的项目经理在建筑材料采购合同履行中有过错而出现违约。
该违约责任应当由( B )承担。
A.建设单位B.施工企业C.项目经理D.采购人员12.施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( B )。
2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析真题练习试卷A卷附答案
2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析真题练习试卷A卷附答案大题（共10题）一、某采用工程量清单计价的基础工程，土方开挖清单工程量为24000m3，综合单价为45元/m3，措施费、规费和税金合计20万元。
招标文件中有关结算条款如下：①基础工程土方开挖完成后可进行结算；②非施工单位原因引起的工程量增减，变动范围10%以内时执行原综合单价，工程量增加超过10%以外的部分，综合单价调整系数为0.9；③发生工程量增减时，相应的措施费、规费和税金合计按投标清单计价表中的费用比例计算；④由建设单位原因造成施工单位人员窝工补偿为50元/工日，设备闲置补偿为200元/台班。
工程实施过程中发生如下事件：[事件1]：合同谈判时，建设单位认为基础工程远离市中心且施工危险性小，要求施工单位减少合同价款中的安全文明施工费。
[事件2]：原有基础土方开挖完成、尚未开始下道工序时，建设单位要求增加部分基础工程以满足上部结构调整的需要。
经设计变更，新增土方开挖工程量4000m3，开挖条件和要求与原设计完全相同。
施工单位按照总监理工程师的变更指令完成了新增基础的土方开挖工程。
[事件3]：由于事件2的影响，造成施工单位部分专业工种人员窝工3000工日，设备闲置200台班。
人员窝工与设备闲置得到项目监理机构的确认后，施工单位提交了人员窝工损失、设备闲置损失及施工管理费增加的索赔报告。
1、事件1中，建设单位的要求是否合理？说明理由。
2、事件2中，新增基础土方开挖工程的工程费用是多少？写出分析计算过程。
相应的措施费、规费和税金合计是多少？（措施费、规费和税金合计占分部分项工程费的20%）。
3、逐项指出事件3中施工单位提出的索赔是否成立？说明理由。
项目监理机构应批准的索赔费用是多少？4、基础土方开挖完成后，应纳入结算的费用项目有哪些？结算的费用是多少？（涉及金额的，以万元为单位，保留3位小数）。
【答案】1.事件1中，建设单位的要求不合理。
2022年-2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析题库综合试卷A卷附答案
2022年-2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析题库综合试卷A卷附答案大题（共10题）一、某市大学城园区新建音乐学院教学楼，实施过程中发生如下事件：事件1：中庭主演播大厅（层高5.4m）模板支撑专项施工方案经施工单位项目经理审批后报监理机构审查，总监理工程师认为其支撑高度超5m，需进行专家论证。
事件2：主体施工过程中，施工单位编制了高大模板工程专项施工方案，并组织了包括该企业技术负责人在内的相关专业专家共计7人组成专家组，对该方案进行专家论证。
论证会后施工单位根据专家组提出的意见修改完善专项施工方案后直接组织实施。
事件3：总监理工程师在巡视中发现，施工现场有一台起重机械安装后未经验收即投入使用，且存在严重安全事故隐患，总监理工程师随即向施工单位签发监理通知单要求整改，并及时报告建设单位。
事件4：在演播大厅屋盖混凝土施工过程中，因西侧模板支撑系统失稳，发生局部坍塌，使东侧刚浇筑的混凝土顺斜面往西侧流淌，致使整个楼层模架全部失稳而相继倒塌。
整个事故造成1死亡，重伤10人，轻伤14人，估计直接经济损失达900万元。
问题：1.事件1中，施工单位和总监理工程师做法是否正确？说明理由？2.指出事件2中不妥之处，并分别说明理由。
3.指出事件3中总监理工程师的做法不妥之处，说明理由。
写出要求施工单位整改的内容。
4.综合分析事件4中的安全事故，属于哪个等级？说明理由。
【答案】1.（1）施工单位的做法不正确；理由：模板支撑专项施工方案应经施工单位技术负责人审批后报监理机构。
（2）监理工程师的做法不正确；理由：搭设高度8m及以上的混凝土模板支撑工程施工方案才需要进行专家论证，本工程5.4米高大厅不需要专家论证。
2.不妥之处一：施工单位技术负责人进入专家组；理由：与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加专家论证会。
不妥之处二：论证会后施工单位修改完善专项方案后直接组织实施；理由：专项施工方案修改完善后，应重新履行审查程序。
2023年监理工程师之土木建筑目标控制过关检测试卷A卷附答案
2023年监理工程师之土木建筑目标控制过关检测试卷A卷附答案单选题（共30题）1、采用工程量清单计价的工程在竣工结算时，暂估价中的工程设备单价，应按（）。
A.承包方自行购买该材料的单价计入综合单价确定B.发、承包双方最终确认价在综合单价中调整C.招标文件中的暂估价定D.市场价格信息在综合单价中调整【答案】 B2、为保证施工过程实际投入的物质资源转化为质量合格的工程产品，应对作业技术活动的()和结果进行控制。
A.方案策划B.组织计划C.管理状态D.实施状态【答案】 D3、在下列参数中，用来表示流水施工在时间安排上所处状态的参数是（）。
A.流水步距B.流水间隔C.流水强度D.流水时距【答案】 A4、（2021年真题）总价施工合同履行过程中，承包人发现某分项工程在招标文件给出的工程量表中被遗漏，则处理该分项工程价款的方式是（）。
A.由发承包双方按单价合同计价方式协商确定结算价B.由发承包双方另行订立补充协议确定计价方式和价款C.由发承包双方协商确定一个总价并调整原合同价D.视为已包含在合同总价中，因而不单独进行结算【答案】 D5、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。
A.关键工作只能出现在关键线路上B.关键工作的总时差必然为零C.关键工作的实际进度拖后会对总工期产生影响D.关键工作的紧前工作一定也是关键工作【答案】 C6、关于贿赂犯罪，下列说法正确的是:A.国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益之前或者之后，约定在其离职后收受请托人财物，并在离职后收受的，以受贿论处B.国家工作人员收受请托人房屋未变更权属登记，或受贿后有关人员被查处，为掩饰犯罪而退还或者上交的，不影响认定为受贿罪C.特定关系人与国家工作人员通谋，由国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，收受请托人财物的，以受贿罪的共犯论处D.特定关系人以外的其他人与国家工作人员通谋，由国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，收受请托人财物后双方共同占有的，以受贿罪的共犯论处【答案】 A7、《劳动法》第十三条规定：“妇女享有与男子平等的就业权利，在录用职工时，除国家规定的不适合妇女的工种或者岗位外，不得以性别由拒绝录用妇女或者提高对妇女的录用标准。
2023年监理工程师之合同管理能力检测试卷A卷附答案
2023年监理工程师之合同管理能力检测试卷A卷附答案单选题（共30题）1、设计施工总承包合同模式下，承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。
监理人应在()天内，确定竣工试验的具体时间。
A.14，21B.14，14C.21，21D.21，14【答案】 D2、承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议。
A.12B.24C.36D.48【答案】 D3、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是( )。
A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权利D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】 D4、诊断锌缺乏的理想指标是（）。
A.血锌B.发锌C.尿锌D.目前没有【答案】 D5、建设工程勘察合同文本，除专用合同条款另有约定外，内容有①中标通知书；②专用合同条款；③通用合同条款；④发包人要求；⑤勘察纲要；⑥投标函及投标函附录；⑦勘察费用清单；⑧合同协议书（）A.⑥②①④③⑦⑧⑤B.⑧①⑥②③④⑦⑤C.②③④⑤①⑥⑦⑧D.④②③①⑤⑥⑦⑧【答案】 B6、ECC合同的典型特点是（）A.在核心条款的基础上，加上选定的主要选项条款和次要选项条款B.项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议C.鼓励当事人采取合作，而不是采取对抗行为D.适用于在签订合同时价格已经确定的合同【答案】 C7、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，由（）向行政管理部门报建申请。
A.发包人B.勘察人C.发包人或勘察人D.发包人和勘察人【答案】 A8、根据《施工合同标准文本》的规定，合同工期为( )。
A.合同内约定的工期B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期C.合同基准日至竣工验收的工期D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和【答案】 D9、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是()。
土木工程项目管理a第次
土木工程项目管理A第一次作业一、单项选择题只有一个选项正确,共10道小题1.业主为了降低工程实施的风险,找了保险公司进行投保,这种行为属于; A风险减轻B风险自担C风险转移D风险共担正确答案：C解答参考：2.是项目取得成功的保证A业主B政府C项目管理D项目计划正确答案：C解答参考：3.下列有关工程项目目标的表述中不正确的是A工程项目管理实际上就是一种目标管理B工程项目目标就是实施一个工程项目所要达到的预期结果C工程项目目标必须明确、可行、具体和可以度量D工程项目目标不一定在投资方与业主、承包商之间达成一致正确答案：D解答参考：4.下列关于项目范围管理的表述中,错误的一项是;A工程项目范围管理是指确保项目完成全部规定要做的工作,而且仅仅完成规定要做的工作,从而成功的达到项目目标的管理过程,即,在满足工程项目使用功能的条件下,对项目应该包括哪些具体的工作进行定义和控制B工程项目范围管理的内容包括工程项目范围定义、项目范围确认和范围的变更控制C范围一词应解释为包括下述两方面的含义：一是工程项目将要包括的性质和使用功能；二是实施并完成该工程项目而必须做的具体工作D范围管理在工程项目建设周期的各个阶段的内容相同正确答案：D解答参考：5.关于对范围确认的表述,错误的一项是;A范围确认是项目业主正式接收项目工作成果的过程B此过程要求对项目在执行过程中完成的各项工作进行及时的检查,保证正确地、满意地完成合同规定的全部工作C如果项目提前终止,范围确认过程也应确定和正式记录项目完成的水平和程度D范围确认与质量控制相等同正确答案：D解答参考：6.矩阵式组织结构的缺点的表述中,错误的一项为 ;A项目管理权力平衡困难;矩阵式组织结构中项目管理的权力需要在项目经理与职能部门之间平衡,这种平衡在实际工作中是不易实现的B信息回路比较复杂;在这种模式下,信息回路比较多,即要在项目团队中进行,还要在相应的部门中进行,必要时在部门之间还要进行,所以易出现交流、沟通不够的问题C项目成员处于多头领导状态;项目成员正常情况下至少要接受二个方向的领导,即项目经理和所在部门的负责人,容易造成指令矛盾,行动无所适从的问题D项目组织成为一个相对封闭的组织,公司的管理与对策在项目管理组织中贯彻可能遇到阻碍项目式的缺点正确答案：D解答参考：7.根据项目的总目标和阶段性目标,将项目的最终成果和阶段性成果进行分解,列出达到这些目标所需的硬件和软件,它实际上是对子项目或项目的组成部分进一步分解形成的结构图表,其主要技术是按工程内容进行项目分解,这一过程不包括;A识别项目的主要组成部分B确定该级别的每一单元是否可以恰当的估算费用和工期;每个单元应该有相同或相近的分解级别,以便实施进度测量C识别每一可交付成果的组成单元D证实分解的正确性正确答案：B解答参考：8.在工程项目中,最主要的采购活动是由进行的 ;A业主B承包商和分包商C设计单位D监理单位正确答案：A解答参考：9.在工程项目中索赔是经常发生的,索赔额大于工程的合同价;A不能B能正确答案：B解答参考：10.招标单位按照招标文件的要求,由专门的评标委员会,对各投标单位所报送的投标资料进行全面审查,择优选定中标单位,这个过程叫;A开标B招标C评标D投标正确答案：C第二次作业一、单项选择题只有一个选项正确,共5道小题1.在进行工程项目招标时,报价是投标者承包工程的而提出的预算造价,其中报价最低的投标者中标;A不一定能B一定能正确答案：A解答参考：2.质量控制的关键因素是实施者,这里是指;B承包商和分包商C项目经理D监理单位正确答案：B解答参考：3.标底是项目招投标中的一个重要部分,它是由委托编制的; A业主B承包商和分包商C设计单位D监理单位正确答案：A解答参考：4.每一个招标项目只允许有标底;A一个B两个C三个正确答案：A解答参考：5.风险是项目系统中的不可靠因素,实行严格的风险管理完全排除风险;A不能B能正确答案：A解答参考：二、不定项选择题有不定个选项正确,共5道小题6.下列风险因素中,具有可控性,即人们业主、项目经理或承包商可以对其进行控制;不选全或者选错,不算完成A自然灾害B签订合同不完善C购买设备出现问题D国家发生政变正确答案：B C解答参考：7.合同在工程项目中的作用包括;不选全或者选错,不算完成A合同分配工程任务B合同确定了项目的组织关系C合同是工程过程中双方的最高行为准则D合同将工程协调并统一工程各参加者的行E合同是工程过程中双方解决争执的依据正确答案：A B C D E解答参考：8.工程的运行条件准备是项目施工和运行两个重要阶段的中间环节,它的内容包括;不选全或者选错,不算完成A提供运行文件B培训操作人员及维护人员C物质准备D施工验收正确答案：A B C解答参考：9.工程施工是一个渐进的过程,质量控制必须在整个过程中起作用,进行质量控制的有;不选全或者选错,不算完成A监理单位B实施单位如承包商、供应商、工程小组内部的质量管理系统C项目经理对质量的控制权D设计单位正确答案：B C解答参考：10.项目经理对质量的控制权包括;不选全或者选错,不算完成A行使质量检查的权力B工序间不经质量验收,下道工序不能施工C行使对承包商质量管理体系和质量文件的批准、确认、变更权力D对不符合质量标准的工程包括材料、设备、工程的处置权力正确答案：A B C D解答参考：第三次作业前一次作业详情你已经完成：0 题共有 26 题,客观题 10 道第四次作业一、不定项选择题有不定个选项正确,共14道小题1.由于社会化大生产和专业化分工,工程项目的采购范围十分广泛,以下选项中属于采购范围的有;不选全或者选错,不算完成A物资的采购B工程的采购C服务的采购D其他如软件系统的采购正确答案：A B C D解答参考：2.范围定义的依据表述正确的有;不选全或者选错,不算完成A工程项目概况B施工方案的选择及组织情况的确定C项目其他阶段的成果D历史资料E各种假设正确答案：A C D E解答参考：3.项目的主要特点有不选全或者选错,不算完成A一次性B目标性C多样性D寿命周期性E系统性正确答案：A B D E解答参考：4.工程项目的生命期分为阶段;不选全或者选错,不算完成A概念B开发C实施D结束正确答案：A B C D解答参考：5.工程项目建设程序包括不选全或者选错,不算完成A前期策划B设计和计划C施工阶段D结束阶段正确答案：A B C D解答参考：6.项目管理的目标主要有不选全或者选错,不算完成A质量目标B效益目标C工期目标D费用目标正确答案：A C D解答参考：7.不同层次和角色的工程项目管理有不选全或者选错,不算完成A投资者B业主C项目管理公司D承包商E政府正确答案：A B C D E解答参考：8.业主对建设工程项目的管理职能不选全或者选错,不算完成A决策职能B执行职能C计划职能D协调职能E控制职能正确答案：A C D E解答参考：9.工程项目实施控制必须保证三大目标的平衡;不选全或者选错,不算完成A质量B工期C成本D环境正确答案：A B C解答参考：10.完整的项目管理工作过程包括不选全或者选错,不算完成A预测B决策C计划D控制E反馈正确答案：A B C D E解答参考：11.以下沟通方式属于正式沟通的有;不选全或者选错,不算完成A小道消息的传播B会议备忘录C工作检查D项目手册正确答案：B C D解答参考：12.以下属于沟通问题的有;不选全或者选错,不算完成A信息未能及时传递B合同条款有误C职能管理部门管理出现脱节D项目经理部出现混乱正确答案：A C D解答参考：13.在工程中报告的形式和内容丰富多彩,它是人们沟通的主要工具;以下选项属于报告的有;不选全或者选错,不算完成A日常报告B针对项目结构的报告C专门内容报告D特殊情况的报告正确答案：A B C D解答参考：14.资料是数据或信息的载体;在项目实施过程中资料上的数据可分为;不选全或者选错,不算完成A正式数据B内容性数据C说明性数据D非正式数据正确答案：B C。
2023年监理工程师之土木建筑目标控制真题练习试卷A卷附答案
2023年监理工程师之土木建筑目标控制真题练习试卷A卷附答案单选题（共30题）1、工程招标阶段所确定的作为投标人入围条件的企业资质等级，应取得()的认可。
A.建设主管部门B.招标管理部门C.工商管理部门D.资质管理部门【答案】 B2、下列关于检验批质量验收合格的规定中，说法错误的是（）。
A.主控项目的质量经全数检验均应合格B.主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目C.工程材料.构配件和设备的技术性能属于主控项目D.一般项目的质量经抽样检验合格【答案】 A3、下面这组数据“23、29、20、32、23、21、33、25”的中位数是（）。
A.23B.24C.25D.27【答案】 B4、某项目合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。
下列关于承包商补偿的说法中，正确的是()A.业主应给予承包商补偿B.业主不给予承包商补偿C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿【答案】 A5、不符合玻璃幕墙安装规定的是（）。
A.玻璃幕墙的造型和立面分格应符合设计要求B.玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接C.所有幕墙玻璃不得进行边缘处理D.明框玻璃幕墙的玻璃与构件不得直接接触【答案】 C6、室外工程一般划分为一个（）A.检验批B.分项工程C.分部工程D.单位工程【答案】 A7、根据工程施工质量验收的基本规定，对于主控项目，合格质量水平的错判概率和漏判概率均不宜超过（）。
A.3%B.5%C.10%D.15%【答案】 B8、某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。
A.有利于招标人的约定B.招标人和投标人重新谈判的结果C.中标人投标文件D.招标文件【答案】 C9、当建设工程实际施工进度拖后而需要调整施工进度计划时，可采取的组织措施之一是（）。
A.改进施工工艺和施工技术B.采用更先进的施工机械C.改善外部协作配合条件D.增加劳动力和施工机械的数量【答案】 D10、某基础工程包含土方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量为4500m3，混凝土工程量为2000m3，合同约定：土石方工程综合单价为80元／m3，混凝土工程综合单价为400元／m3；工程预付款额度为合同价的15％，主要材料和构配件所占比重为60％。
土木工程合同管理习题
土木合同管理辅导资料1.关于无效合同，下列说法错误的是（）A．违反了法律规定的条件B．自订立起就没有法律效力C．不受到法律保护D．自宣布无效之日起无效2.履行地点不明确的，交付不动产时，应在（）履行。
A．不动产所在地B．不动产承包人所在地C．不动产发包人所在地D．双方约定地3.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这时发包人可行使（）A．同时履行抗辩权B．代位权C．撤销权D．不安抗辩权4.对方对合同的解除有争议的，可以（）A．调解B．仲裁确认解除效力C．协调D．起诉5.投标人在投标过程中出现（）时，招标人可以没收投标保证金。
A．投标文件的密封不符合招标文件的要求B．投标文件中附有招标人不能接受的条件C．购买招标文件后不递交投标文件D．拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正6.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。
当排名第六的投标人放弃投标时，应当（）A．仅允许排名前五名的投标人参加投标B．改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C．由排名第七的递补，维持六家投标人D．重新进行资格预审7.根据《招标投标法》规定，下列必须招标的项目是（）A．涉及秘密项目B．使用专有技术项目C．恢复建设项目D．利用国际援助奖金的项目8.招标文件核查不包括的范围（）A．招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件B．招标项目需要划分标段时，承包工作范围的合同期限是否合理C．招标文件的形式是否合乎要求D．招标文件是否有限制公平竞争的条件9.定标的主要依据是（）A．评标报告B．投标文件C．招标文件D．投标价格10.监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。
A．能力B．人员C．设备D．报价1.答案：D2.答案：A3.答案：D4.答案：B5.答案：B6.答案：C7.答案：D8.答案：C9.答案：A10.答案：A[/post][/hide]1.依据《担保法》有关规定，当采用保证方式进行扣保时，下列说法正确的是（）A．债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B．债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C．保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D．保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 2.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）A．人民法院的判决B．仲裁机构的裁决C．经过公证的还款协议D．经过鉴证的还款协议3.调整平等主体的公民之间、法人之间、公民与法人之间的财产关系和人身关系的基本法律是（）A．《中华人民共和国合同法》B．《中华人民共和国民法通则》C．《中华人民共和国招标投标法》D．《中华人民共和国建筑法》4.能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是（）A．行为B．事件C．法律事实D．后果5.人身保险合同中由被保险人或投保人所指定的享有保险金请求权的人是指（）A．投保人B．被保险人C．受益人D．保险人6.依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的什同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）A．按原价格执行B．按新价格执行C．按原价和新价的平均价执行D．按市场价执行7.《合同法》中规定的"缔约过失责任"是指（）A．订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B．委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C．由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D．因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失.要求对方承担赔偿责任8.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。
2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析过关检测试卷A卷附答案
2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析过关检测试卷A卷附答案大题（共10题）一、某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，总承包单位按照施工合同约定选择了设备安装分包单位。
在合同履行过程中发生如下事件：事件1：工程开工前，总监理工程师组织专业监理工程师编制了监理规划并在第一次工地会议前报送建设单位。
事件2：专业监理工程师检查主体结构施工时，发现总承包单位在未向项目监理机构报审危险性较大的预制构件起重吊装专项方案的情况下已自行施工，且现场没有管理人员。
于是，总监理工程师下达了《监理工程师通知单》。
事件3：专业监理工程师在现场巡视时，发现设备安装分包单位违章作业，有可能导致发生重大质量事故。
总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工，但总承包单位未予执行。
总监理工程师随即向总承包单位下达了《工程暂停令》，总承包单位在向设备安装分包单位转发《工程暂停令》前，发生了设备安装质量事故。
问题：1．事件1中监理规划的编制依据有哪些？2．根据《建设工程安全生产管理条例》规定，事件2中起重吊装专项方案需经哪些人签字后方可实施?3．指出事件2中总监理工程师的做法是否妥当?说明理由。
4．事件3中总监理工程师是否可以口头要求暂停施工?为什么?5．就事件3中所发生的质量事故，指出建设单位、监理单位、总承包单位和设备安装分包单位各自应承担的责任，说明理由。
【答案】1.事件1中监理规划的编制依据包括：（1）工程建设法律法规和标准；（2）建设工程外部环境调查研究资料；（3）政府批准的工程建设文件；（4）建设工程监理合同文件；（5）建设工程合同；（6）建设单位要求；（7）工程实施过程中输出的有关工程信息。
2．根据《建设工程安全生产管理条例》，事件2中起重吊装专项方案需经总承包单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施。
3．事件2中，总监理工程师的做法不妥。
理由：危险性较大的预制构件起重吊装专项方案没有报审，没有专职安全生产管理人员，总监理工程师应下达《工程暂停令》。
土木工程合同管理课后习题
土木工程合同管理课后习题一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 下列哪种合同属于土木工程合同？（）A. 建筑工程合同B. 设备采购合同C. 货物运输合同D. 咨询服务合同答案：A2. 土木工程合同按照合同主体分类，可以分为哪几种？（）A. 发包方与承包方合同B. 承包方与供应商合同C. 发包方与供应商合同D. 承包方与分包方合同答案：A3. 下列哪种方式不属于合同的履行方式？（）A. 按时履行B. 按质履行C. 按量履行D. 任意履行答案：D4. 合同的变更应当采取哪种形式？（）A. 书面形式B. 口头形式C. 电子邮件形式D. 传真形式答案：A5. 在合同履行过程中，如果出现不可抗力导致合同无法履行，应当如何处理？（）A. 发包方和承包方协商解决B. 按照合同约定的不可抗力条款处理C. 承包方单方面解除合同D. 发包方单方面解除合同答案：B6. 下列哪种情况不属于违约行为？（）A. 未按合同约定的时间履行合同B. 未按合同约定的质量履行合同C. 未按合同约定的数量履行合同D. 未按合同约定的价格履行合同答案：D7. 合同争议的解决方式有哪几种？（）A. 协商、调解、仲裁、诉讼B. 协商、调解、仲裁、和解C. 协商、调解、诉讼、和解D. 协商、调解、仲裁、协商答案：A8. 下列哪种情况不属于合同的解除条件？（）A. 合同当事人一方严重违约B. 合同当事人一方死亡C. 合同当事人一方丧失民事行为能力D. 合同约定的解除条件出现答案：B9. 下列哪种条款不属于合同的主要条款？（）A. 合同标的B. 合同价格C. 合同履行期限D. 合同解除条件答案：D10. 合同的订立应当遵循哪种原则？（）A. 平等、自愿、公平、诚实信用B. 平等、自愿、公平、合法C. 平等、自愿、公正、诚实信用D. 平等、自愿、公正、合法答案：B二、多项选择题（每题3分，共30分）1. 合同的基本要素包括哪些？（）A. 合同当事人B. 合同标的C. 合同价格D. 合同履行期限答案：ABCD2. 合同的履行方式包括哪些？（）A. 按时履行B. 按质履行C. 按量履行D. 按价履行答案：ABC3. 合同变更的条件包括哪些？（）A. 合同当事人协商一致B. 因不可抗力导致合同无法履行C. 因政策调整导致合同无法履行D. 合同当事人单方面要求变更答案：ABC4. 合同违约的责任形式包括哪些？（）A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金答案：ABCD5. 合同争议的解决方式包括哪些？（）A. 协商B. 调解C. 仲裁D. 诉讼答案：ABCD6. 合同解除的条件包括哪些？（）A. 合同当事人一方严重违约B. 因不可抗力导致合同无法履行C. 合同当事人一方死亡D. 合同约定的解除条件出现答案：ABD三、简答题（每题10分，共30分）1. 请简述合同的基本要素。
2024年监理工程师之合同管理综合练习试卷A卷附答案
2024年监理工程师之合同管理综合练习试卷A卷附答案单选题（共40题）1、代理合同履行中，被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。
A.由第三人自己承担损失B.由被代理人独自向第三人承担责任C.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任D.由代理人独自向第三人承担责任【答案】 C2、采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为( )。
A.分包人B.发包人C.施工项目部D.承包人【答案】 B3、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。
A.业主B.承包商C.工程师D.业或或承包商【答案】 B4、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。
A.著作权归发包人享有B.建筑物形象使用收益权归承包人享有C.专利技术使用费包含在投标报价内D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担【答案】 C5、设备采购招标中，以设备寿命周期成本为基础的评标价法中说法不正确的是（）。
A.设备寿命周期成本=报价+年限运行期间所发生费用-残值B.全寿命期的费用最小的设备为最优C.评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期，该寿命期即为设备的实际寿命D.该方法适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物【答案】 C6、某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（）。
A.物B.行为C.智力成果D.货币【答案】 A7、关于开工通知，说法不正确的是（）。
A.监理人应在开工日期7 天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算B.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期C.承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期应予顺延D.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期【答案】 C8、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，不正确的是()。
土木工程合同管理习题答案
土木工程合同管理习题答案习题一：合同类型识别问：在土木工程项目中，常见的合同类型有哪些？请列举三种并简要描述它们的特点。
答：在土木工程项目中，常见的合同类型包括以下几种：1. 固定总价合同：该类型的合同确定了工程的总价，适用于工程设计明确、无较大变动的项目。
承包商承担了成本超支的风险。
2. 成本加酬金合同：在这种合同中，业主支付实际成本外加一笔预定的酬金给承包商。
这种合同适用于项目范围不明确或可能发生较大变更的情况。
3. 计量合同：根据实际完成的工作量来结算费用。
适用于工程量变化较大的项目，如土方工程等。
习题二：风险分配原则问：在土木工程合同中，风险应该如何分配？请简述其基本原则。
答：在土木工程合同中，风险分配应遵循以下基本原则：- 风险应由能够最有效管理和控制该风险的一方承担。
- 风险分配应公平合理，确保双方利益平衡。
- 应明确规定哪些风险由业主承担，哪些由承包商承担，以及如何处理共同风险。
- 对于不可预见的风险，合同中应有相应的条款来规定处理方式和责任分担。
习题三：合同变更管理问：当工程项目发生变更时，合同管理应如何应对？答：当工程项目发生变更时，合同管理应采取以下步骤：1. 确认变更请求：首先需要确认变更的必要性和可行性。
2. 评估变更影响：对项目的成本、进度、质量等方面的影响进行评估。
3. 协商变更条款：业主和承包商应就变更内容、成本调整、工期延长等进行协商。
4. 签订变更协议：一旦双方达成一致，应签订书面的变更协议，明确变更的具体事项和双方的权利义务。
5. 实施变更并监督：按照变更协议执行工作，并对变更实施过程进行监督和管理。
习题四：违约与索赔问：在合同履行过程中，如果一方违约，另一方应如何进行索赔？答：在合同履行过程中，如果一方违约，另一方应采取以下步骤进行索赔：1. 提出索赔通知：发现违约行为后，应及时向对方发出索赔通知，明确指出违约事实和索赔意图。
2. 收集证据：收集与违约相关的所有证据，如合同文本、通信记录、项目进度报告等。
2023年监理工程师之土木建筑目标控制全真模拟考试试卷A卷含答案
2023年监理工程师之土木建筑目标控制全真模拟考试试卷A卷含答案单选题（共30题）1、在建设工程进度计划的表示方法中，与横道计划相比，网络计划的优点是能够（）。
A.明确表达各项工作之间的逻辑关系B.直观表达工程进度计划的计算工期C.明确表达各项工作之间的搭接时间D.直观表示各项工作的持续时间【答案】 A2、施工质量验收层次的划分中，安装工程的检验批可按设计系统和（）来划分。
A.专业性质B.安装工艺C.主要工种D.设备组别【答案】 D3、下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的有（）。
A.总承包服务费B.工程定位复测费C.暂列金额E.工伤保险费【答案】 B4、对制造周期长的设备，项目监理机构可采取（）的方式实施设备质量控制。
A.目标监控B.巡回监控C.定点监控D.设置质量控制点监控【答案】 B5、某分部工程有两个施工过程，分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、4、4、6天和4、3、4、7天，则流水步距为（）天。
A.3B.4C.5D.6【答案】 D6、某分项工程招标工程量清单数量为1000㎡，施工中由于设计变更调整为1200㎡，该分项工程招标控制价单价为300元/㎡。
投标报价单价为360元/㎡，根据《建设工程工程量清单计价规定》，该分项工程的结算款为（）元。
A.420000B.429000C.431250D.432000【答案】 C7、关于公检法机关的组织体系及其在刑事诉讼中的职权，下列哪些说法是正确的A.公安机关上下级是领导与被领导关系，上级公安机关发现下级公安机关作出的立案决定有错误的，可以予以撤销B.人民法院上下级是监督指导关系，上级人民法院可以撤销或者改变下级人民法院的裁判C.检察院实行双重领导，一方面对政府负责，一方面受最高检、上级检察院领导D.人民法院职权分为审判权以及为保障审判权的实施而享有的其他职权【答案】 A8、建设工程质量是指工程满足相关标准规定和（）要求的程度。
A.合同约定B.设计单位C.施工单位D.质量监督机构【答案】 A9、工程设计质量管理的主要工作内容不包括下列（）。
土木工程项目管理测试题(3篇)
一、选择题（每题2分，共20分）1. 土木工程项目管理的基本原则不包括以下哪项？A. 以人为本B. 以质量为核心C. 以效益为驱动D. 以技术为先导2. 以下哪项不属于土木工程项目管理的四大控制？A. 进度控制B. 质量控制C. 成本控制D. 安全控制3. 项目经理的职责不包括以下哪项？A. 制定项目计划B. 组织项目实施C. 监督项目进度D. 负责项目融资4. 以下哪项不是项目风险管理的方法？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险应对D. 风险转移5. 以下哪项不属于项目沟通管理的工具？B. 报告C. 邮件D. 电视6. 以下哪项不是项目采购管理的流程？A. 需求分析B. 供应商选择C. 合同签订D. 项目验收7. 以下哪项不是项目质量管理的基本原则？A. 以客户为中心B. 预防为主C. 全员参与D. 追求完美8. 以下哪项不是项目进度管理的方法？A. Gantt图B.PERT图C. Critical Path Method（CPM）D.PERT图和CPM图9. 以下哪项不是项目成本管理的方法？A. 成本估算B. 成本预算C. 成本控制D. 成本审计10. 以下哪项不是项目安全管理的内容？A. 安全教育培训B. 安全生产设施C. 安全生产制度D. 安全生产检查二、填空题（每题2分，共20分）1. 土木工程项目管理的基本目标是（）、（）、（）和（）。
2. 项目管理的基本过程包括（）、（）、（）、（）和（）。
3. 项目风险管理的方法包括（）、（）、（）和（）。
4. 项目沟通管理的工具包括（）、（）、（）和（）。
5. 项目采购管理的流程包括（）、（）、（）和（）。
6. 项目质量管理的基本原则包括（）、（）、（）和（）。
7. 项目进度管理的方法包括（）、（）、（）和（）。
8. 项目成本管理的方法包括（）、（）、（）和（）。
9. 项目安全管理的内容包括（）、（）、（）和（）。
10. 项目收尾管理的主要工作包括（）、（）、（）和（）。
2023年监理工程师之合同管理真题练习试卷A卷附答案
2023年监理工程师之合同管理真题练习试卷A卷附答案单选题（共30题）1、下列有关确定变更价款的做法，不正确的有（）。
A.监理人应在收到承包人变更报价书后的14天内商定或确定变更价格B.工程量清单中有适用于变更工作的单价，按照该单价计算变更价款C.工程量清单中无适用于变更工作的单价，按照类似工作的单价计算变更价款D.工程量清单中无适用或类似变更工作的单价，由监理人按照成本加利润的原则商定或确定单价【答案】 C2、根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。
A.装在设备制造厂的运输工具上B.施工场地设备安装部位C.运至施工场地运输工具的车面上D.施工场地的安装作业面【答案】 C3、投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（）。
A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体B.被保险人的年龄在16～65周岁之间C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任【答案】 D4、材料采购合同履行中，若当事人没有约定材料交付地点或者约定不明确，则首先应考虑的处理方式是（）。
A.按合同有关条款执行B.按交易习惯确定C.执行买受人要求D.达成补充协议【答案】 D5、进场材料和工程设备保险，通常情况下，（）。
A.由承包人和发包人分工办理相应的保险B.应是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保险C.无论是谁采购的材料和工程设备，均由发包人办理相应的保险D.无论是谁采购的材料和工程设备，均由承包人办理相应的保险【答案】 B6、关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是（）。
A.申请人的澄清可以采用口头形式B.申请人主动提出的澄清经审查成立，资格审查委员会应当接受C.经资格审查委员会同意，申请人的澄清可以改变资格预审申请文件的实质性内容D.申请人的澄清内容属于资格预审申请文件的组成部分【答案】 D7、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
武汉工程大学继续教育学院 2011〜2012学年第2学期
期末考试试卷（共5页）
课程名称：土木工程合同管理（时间：120分钟）
一、 单项选择题（共15题， 1、 FIDIC 中被称为红皮书的是（
A 《土木工程施工合同条件》
每题1 /,共159
）
B 、《电气与机械工程合同条件》 D 、《EP
C 交钥匙合同条件》
） C CM 模式
D
B. 合同双方的权利 D.合同的标的
）°
B. 施工分包合同 D.无偿合同
）° B.买卖合同 D.委托合同
）° B.货币 D.工程项目
7、监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，
（）°
A. 通知业主方后即可调换 C. 取得业主方书面同意后才能调换
8、设计合同生效后，委托方应向承包支付实际设计费的（
）定金。
A.
20%
B.30%
C.40%
D.50% 9、因设计错误导致工程出现重大质量事故后，设计方应（
）°
A.双倍返还委托方合同内约定的定金
C 《设计-建造与交钥匙合同条件》 2、 GMP^在于哪一种管理模式中（
A BOT 模式
B 、EP
C 模式
3、
合同法律关系的客体是指（
）。
A.合同的当事人
4、 下列合同中，属于主合同的是（
A.施工承包合同 C.担保合同
5、 不属于合同法调整范围的合同是（
A.监护合同 C.技术合同
6、 建设工程委托监理合同的标的是 A.货物 DBB 模 式
B.无需通知业主即可调换 D.监理单位承担连带责任
B. 退还委托方全部设计费
C. 除退还委托方受损部分的设计费外，还应支付与该部分设计费相当的赔偿金
D. 按委托方实际受到的损失赔偿受损失部分的工程费用
10、施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由（）对该进度计划的缺陷承担责任。
A. 发包人
B. 监理单位
C. 工程师
D. 承包人
11、施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出
重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（）承担。
A. 发包人
B. 承包人
C. 工程师
D. 监理单位
12、订购300 吨散装水泥的订货合同，到货检验后发现供货数量少于合同约定的数量，但短少数额在合同约定的合理磅差之内。
此时应（）。
A. 由于数量短少，按卖方违约对待，要求其支付违约金
B. 按实际到货数量支付价款
C .按合同约定的300 吨水泥支付价款
D. 由于数量不足，拒绝支付全部款项
13、FIDIC 合同条件规定，计算承包商的施工工期是从开工令之日起到监理工程师签发的（）之日为止。
A.工程移交证书
B.工程移交证书指明的竣工日
C.解除缺陷责任证书
D.最终支付证书
14、施工合同中索赔的性质属于（）。
A. 经济补偿
B. 经济惩罚
C. 经济制裁
D.经济补偿和经济制裁
15、施工合同的当事人选择仲裁的，应当由（）仲裁委员会仲裁。
A. 双方选定
B. 合同签字地
C .施工企业所在地
D .建设单位所在地
二、多项选择题（每小题有两个以上选项，多选、少选均不得分。
每小题2＇共10＇）
16、违约责任的承担形式有（）
A、继续履行B采取补救措施C、赔偿损失D、违约金E、定金
17、下列计价方式属于装运港船上交货类的是（ ）
D. 通用条款
E.招标文件
20、 施工合同示范文本规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是（ ）。
A. 工程本身的损害
B. 清理修复的费用
C. 施工现场的设备、机械的损伤
D. 施工现场甲方人员的伤亡
E .施工现场除乙方人员外，第三方人员的伤亡 三、名词解释（共 5 小题，每小题 3＇共 15＇） 21、 暂列金额 22、合理磅差
23、 FIDIC 的中文名称 24、 缔约过失责任 25、争议评审
四、简答题（共 5 小题，每小题 8＇共 40＇） 26、简述要约与要约邀请的区别。
27、 组成施工合同的文件和优先解释顺序 28、 简述指定分包商与一般分包商的差别。
29、 简述新版的《施工合同条件件》较旧版《土木工程施工合同条件》在哪些方面有较大改 动。
30、 索赔与违约责任的区别。
五、案例题（共 1 小题，每小题 20＇共 20＇）
31、某船厂平面分段车间采用平行承包方式， 业主分别与土建、 钢结构和安装单位签订了土 建（基础、 地面和窗）、钢结构制作安装和设备安装施工合同。
某监理公司进行全过程监理。
3 个承包商在协商后，各自编制了进度计划，并得到业主和监理的批准。
土建施工单位按计 划进行基础施工： 安装单位按批准的进度计划完成设备台座预制工作， 并将预制件运到现场 准备安装， 经检测
18、合同法律关系的构成要素为（ ）。
A. 主体
B. 客体
C. 事件
D. 内容
E 工商管理部门
19、《建设工程施工合同文本》由（ ）组成。
A. 协议书
B. 中标通知
书、
投标书 C. 专用条款
A 、FO
B B 、CIF
C 、
C&F
D 、JCT
E 、AIA
发现基础存在质量问题，无法进行设备台座的的施工，需返工处理，为此安装单位提出索赔要求。
另
外，在设备台座施工过程中发生了10 级以上的台风，造成了现
场的停工，就此事件，安装单位在规定的期限内向业主提出如下索赔：（1）窝工损失。
（2）机械设备闲置，以及一台50t 汽车式起重机受损修复的损失费。
（3）造成 3 名工人重伤的损失。
（4）顺延工期7 天。
（5）修复因台风损坏的罐体部位，发生费用8 万元。
（6）场地清理费用损失 2 万元。
问题：
（1）因设备基础存在质量问题，给安装单位造成的损失应由谁负责？为什么？
（2）简述不可抗力风险承担责任的原则和对安装单位提出索赔的处理方法。