建设工程勘察合同标准

合集下载

2023《建设工程勘察设计标准合同条例》标准版.doc

建设工程勘察设计合同条例第一章总则第一条目的和依据本条例是为了规范建设工程勘察设计合同的订立和执行活动，保障合同当事人的合法权益，促进建设工程勘察设计活动的科学、有序进行，根据《合同法》等法律、法规的规定制定。

第二条定义本条例所称建设工程勘察设计，是指为了建设土地、水域、航空航天、交通运输、水利水电、能源、冶金、矿业、石油化工、轻工纺织、建筑、市政公共设施等工程的设计和施工提供的详细设计、预算编制以及工程勘察、土地测量、地质勘察、水文勘测、地下工程勘察、环境影响评价等工程技术服务。

第二章合同的订立第三条合同的方式建设工程勘察设计合同的订立方式包括书面合同和口头合同。

口头合同应当书面确认。

建设工程勘察设计合同应当包括内容：1.当事人的基本信息：包括合同订立方和委托方的名称、住所地等；2.工程的基本信息：包括工程名称、地点、用途、规模等；3.勘察设计的基本范围：包括土木工程的基本勘察、设计工作；4.各方的权利和义务：包括工程勘察设计人员的资格要求、工作标准及工期等；5.服务费用及支付方式：包括费用的计算方法、支付时间等；6.合同的履行期限：包括开始日期和结束日期；7.保密条款：包括涉及商业机密、技术秘密和个人隐私的保密协议等；8.争议解决方法：包括当事人之间的争议应当通过友好协商解决，协商不成的，应当提交仲裁委员会仲裁等；9.合同解除、变更和终止的条件和方式。

建设工程勘察设计合同的签订应当由当事人亲自签署，并加盖印章。

对口头合同应当书面确认。

第三章合同的履行第六条准备工作合同的双方应当在合同生效前进行合同履行所需的准备工作，如准备必要的勘察资料、调查研究等。

第七条勘察设计的实施勘察设计人员应当按照合同的要求，按时、按质、按量进行勘察工作。

如需变更勘察设计方案的，应当经合同双方书面确认。

第八条验收和交付勘察设计人员在完成勘察工作后，应当按照合同规定将勘察成果交付给委托方。

委托方应当对勘察成果进行验收，合格后应及时向勘察设计人员支付相应的服务费用。

建设工程勘察合同(示范文本)3篇

建设工程勘察合同（示范文本）3篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________乙方（承包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：[项目名称]1.2 项目地点：[项目地点]1.3 工程规模：[具体规模]1.4 工程勘察范围和内容：[具体范围和内容]第二条合同目的及原则本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工勘察过程中的权利和义务，遵循诚信合作、平等互利的原则，确保工程勘察的质量、进度和安全性。

第三条合同期限与进度安排3.1 乙方应在本合同签订后组织现场踏勘工作，并根据实际情况制定并提交详细的勘察计划。

计划应明确工作进度安排、时间安排等。

双方应根据实际情况协商确定具体工期安排。

3.2 如因不可抗力因素导致工程进度受阻，双方应及时沟通并协商调整工期安排。

第四条工程勘察费用及支付方式4.1 工程勘察费用：人民币______元整（大写：______元整）。

具体费用计算方式及支付方式见附件一。

4.2 支付方式：根据工程勘察进度，甲方应按约定向乙方支付款项。

若因甲方原因导致延迟支付款项，甲方应承担违约责任。

乙方应开具合法有效的发票。

第五条工程勘察质量要求与验收标准5.1 乙方应按照国家和地方现行有关规范、标准、规程进行工程勘察工作，确保勘察质量。

建设工程勘察合同格式

建设工程勘察合同格式甲方（委托方）： [甲方全称]乙方（勘察方）： [乙方全称]鉴于甲方拟进行[建设工程名称]的建设，需要进行工程勘察工作，乙方具有相应的勘察资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就工程勘察事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：[建设工程名称]1.2 工程地点：[具体地点]1.3 工程规模：[工程规模描述]1.4 勘察范围：[具体勘察范围]第二条勘察内容及要求2.1 勘察内容：[详细列出勘察内容]2.2 勘察要求：[具体勘察要求，包括技术标准、规范等]2.3 勘察成果：[勘察报告、图纸等成果要求]第三条勘察期限3.1 开始日期：[勘察开始日期]3.2 完成日期：[勘察完成日期]3.3 如遇特殊情况需延长勘察期限，双方应协商确定。

第四条费用及支付方式4.1 勘察费用总额为[金额]元，包括[详细费用构成]。

4.2 支付方式：[具体支付方式，如预付款、进度款、尾款等]。

第五条双方权利与义务5.1 甲方权利与义务：- 5.1.1 提供勘察所需的相关资料和条件。

- 5.1.2 按合同约定支付勘察费用。

- 5.1.3 对勘察成果进行审核确认。

5.2 乙方权利与义务：- 5.2.1 按照合同约定和勘察要求进行勘察工作。

- 5.2.2 按时提交勘察成果，并保证成果质量。

- 5.2.3 保密义务，不得泄露甲方提供的资料和勘察成果。

第六条质量保证与验收6.1 乙方应保证勘察成果符合国家相关标准和合同要求。

6.2 勘察成果验收标准：[具体验收标准]。

6.3 验收程序：[具体验收程序]。

第七条违约责任7.1 如甲方未按合同约定支付勘察费用，应支付违约金[违约金比例]。

7.2 如乙方未按合同约定提交勘察成果或成果不符合要求，应支付违约金[违约金比例]。

第八条合同变更与解除8.1 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。

8.2 遇有不可抗力因素导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。

建设工程勘查设计合同标准

建设工程勘查设计合同标准合同编号：【填写合同编号】甲方（建设单位）：【填写甲方名称】乙方（勘查设计单位）：【填写乙方名称】一、合同背景为了推动建设工程的顺利进行，甲方与乙方达成以下勘查设计合同。

二、合同目的本合同旨在明确双方在建设工程勘查设计过程中的权利与义务，确保勘查设计工作的质量和进度。

三、合同内容1. 勘查设计范围甲方委托乙方进行建设工程的勘查设计工作，包括但不限于以下内容：（1）工程的勘查和测量；（2）工程的设计方案编制；（3）工程的施工图纸绘制；（4）工程的技术指导与咨询。

2. 勘查设计计划乙方应按照甲方要求，制定详细的勘查设计计划，并于【填写具体时间】前提交甲方审核并确定。

3. 勘查设计报告乙方应根据勘查设计计划的要求，完成相应的勘查设计报告并按时提交甲方。

勘查设计报告应包括以下内容：（1）勘查工作的总结与分析；（2）设计方案的详细说明；（3）施工图纸的绘制。

4. 勘查设计变更如在勘查设计过程中发现需要变更设计方案或施工图纸的，乙方应及时提出变更申请，并经甲方同意后方可进行变更。

5. 合作方式甲方与乙方应保持良好的沟通合作，充分交流意见，并共同解决在勘查设计过程中遇到的问题。

6. 技术标准与法规遵守乙方在勘查设计过程中应严格遵守相关的技术标准和法律法规，确保设计方案的合规性和可行性。

四、合同履行1. 甲乙双方应按照本合同的约定履行各自的义务，并互相配合，共同推进勘查设计工作的顺利进行。

2. 乙方应按照本合同约定的时间节点提交勘查设计成果，并保证成果的质量。

3. 甲方应按照本合同约定的支付方式，及时支付相应的勘查设计费用。

五、合同变更与解除1. 如需对本合同的内容进行变更，甲乙双方应协商一致，并签署书面变更协议。

2. 若因不可抗力等特殊情况无法继续履行本合同，甲乙双方可协商解除合同，并按照合同约定进行结算。

六、争议解决甲乙双方如发生任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院解决。

建设工程勘察设计合同条例3篇

建设工程勘察设计合同条例3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察设计合同条例第一章总则第一条为规范建设工程勘察设计合同的签订和履行，保护建设工程勘察设计双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律、法规，制定本条例。

第二条建设工程勘察设计合同是工程勘察设计单位（以下简称甲方）和需求勘察设计服务的建设单位（以下简称乙方）之间就工程勘察设计项目开展合作的法律文件。

第三条建设工程勘察设计合同的签订应当遵循自愿、公平、诚实信用的原则，双方在平等协商的基础上确定合同内容。

第四条建设工程勘察设计合同应当明确双方的权利和义务，约定工程勘察设计项目的内容、工作任务、工作进度、报酬标准、风险责任等事项。

第五条建设工程勘察设计合同必须符合法律、法规的规定，不得违背社会公共利益、公共道德风尚。

第二章合同签订第六条建设工程勘察设计合同的签订应当经双方协商一致，双方签字盖章后生效。

第七条签订建设工程勘察设计合同应当具备以下条件：（一）合同双方的主体资格完善，能够独立承担法律责任；（二）工程勘察设计项目的内容、任务、费用等事项得到充分协商确定；（三）合同文本清晰具体，内容完整规范，具备法律效力。

第八条建设工程勘察设计合同应当包含以下内容：（一）合同双方的基本信息：名称、地址、法定代表人及联系方式等；（二）工程勘察设计项目的内容和范围；（三）工作任务和进度安排；（四）报酬标准及支付方式；（五）违约责任和争议解决方式；（六）附则。

第九条双方签订建设工程勘察设计合同应当确认合同的真实性、完整性，不得故意隐瞒重要事实或提供虚假资料。

第十条建设工程勘察设计合同可以采用书面形式或电子形式，一经签署即视为双方同意合同的全部内容并自觉履行合同义务。

第三章合同履行第十一条建设工程勘察设计合同的履行应当按照合同约定的内容进行，确保按时按质完成工程勘察设计任务。

第十二条乙方应当按照合同约定的工作任务和进度，保障工程勘察设计项目按时按质完成，提供符合法律法规要求的勘察设计成果。

《建设工程勘察设计(合同)条例》标准版.doc

建设工程勘察设计合同条例第一章总则第一条目的和依据1.为规范建设工程勘察设计合同的订立、履行和管理，保障工程质量，维护合法权益，促进建设工程和勘察设计行业健康发展，制定本条例。

2.本条例依据《合同法》、《建筑法》、《城市规划法》等相关法规制定。

第二条定义本条例中的术语定义如下： 1. 建设工程：指基础设施、公用事业、住宅、商业、工业、农业等工程项目。

2. 勘察设计：指对建设工程实施调查、勘验、设计、论证、评审等活动。

3. 勘察设计单位：指具备相应资质的从事勘察设计业务的技术机构。

4. 业主：指建设工程的投资者，包括企事业单位、个人或其他组织。

5. 勘察设计合同：指勘察设计单位与业主就勘察设计工作达成的书面协议。

6. 明确工程范围、任务等内容并达成共识是指业主与勘察设计单位在勘察设计合同中明确工程项目的范围、勘察设计的任务、报酬以及工期等要求，并且双方在合同中签字确认。

7. 工期：指勘察设计单位完成勘察设计工作所需的时间。

第二章建设工程勘察设计合同订立第三条合同形式1.勘察设计合同采用书面形式订立。

2.勘察设计合同应当包含勘察设计内容、工程范围、任务要求、责任和义务、报酬、工期、支付方式等主要条款。

第四条合同订立程序1.招标方式选定勘察设计单位的，应当根据招标结果与中标单位签订勘察设计合同。

2.非招标方式选定勘察设计单位的，应当与勘察设计单位协商确定合同内容，并签订勘察设计合同。

3.勘察设计合同的签订应遵循公正、公平、诚实信用的原则。

第五条合同内容勘察设计合同应当明确内容： 1. 勘察设计的范围和任务； 2.工程实施依据和相关法律、规章、标准的要求； 3. 双方的权利和义务； 4. 勘察设计报酬的支付方式、数额和支付期限； 5. 完成勘察设计工作的工期； 6. 保密义务； 7. 合同解除和变更的情况和程序；8. 争议处理和解决方式； 9. 双方签字确认的时间和地点。

第六条合同补充文件根据实际需要，双方可以在勘察设计合同中增加补充文件的约定。

建设工程勘察合同范本3篇

建设工程勘察合同范本3篇篇1甲方（发包人）：_________________________乙方（承包人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程规模：_________________________二、勘察范围和要求乙方应按照甲方的要求，对工程项目的地质、环境等进行勘察，提供准确的地质勘察报告和其他相关技术服务。

具体内容包括但不限于地质勘察、水文勘察、工程测绘等。

三、合同工期乙方应在合同签署后按照约定的时间完成勘察工作，并提交完整的地质勘察报告。

如遇特殊情况需延长工期，应提前与甲方协商并征得甲方同意。

四、费用及支付方式1. 甲方应按照合同约定的金额支付乙方勘察费用。

具体金额及支付方式详见合同附件。

2. 甲方在乙方提交完整的地质勘察报告后，应支付勘察费用的余额。

3. 若因乙方原因导致勘察工作未能按时完成，甲方有权扣除相应的违约金。

五、技术标准与规范乙方应按照国家和地方现行的相关工程技术标准和规范进行勘察工作。

如遇特殊情况，双方可协商确定其他技术标准和规范。

六、质量保证与验收1. 乙方应保证勘察工作的质量符合合同约定和相关技术标准、规范的要求。

2. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查，确保勘察工作的质量。

3. 乙方提交的地质勘察报告应经过甲方验收合格后方可视为完成勘察工作。

七、保密条款1. 双方应对涉及本合同的所有商业秘密和技术资料予以保密。

2. 未经甲方同意，乙方不得将本合同的内容泄露给任何第三方。

八、违约责任1. 若因乙方原因导致勘察工作未能按时完成，乙方应承担违约责任，并支付违约金。

2. 若甲方未按合同约定支付勘察费用，甲方应承担违约责任。

建设工程勘察合同取费标准

建设工程勘察合同取费标准合同名称：建设工程勘察合同甲方（委托方）：_________乙方（承包方）：_________一、合同背景与目的本合同由甲方和乙方在平等自愿的基础上，依据相关法律法规和行业规范，就建设工程勘察工作的范围、内容、费用及双方权利义务等事宜协商一致，达成如下合同条款。

二、工程勘察范围与内容1. 工程勘察的具体范围包括但不限于地形地貌调查、岩土工程勘察、水文地质调查、地震安全性评价等。

2. 乙方应根据甲方提供的勘察任务书和技术要求，制定详细的勘察方案，并在甲方认可后执行。

三、取费标准与支付方式1. 取费标准：根据国家及地方相关收费标准，结合本项目的实际情况，双方协商确定以下取费标准：- 地形地貌调查费用：按照每平方公里____元计算；- 岩土工程勘察费用：按照每个钻孔点____元计算；- 水文地质调查费用：按照每项____元计算；- 地震安全性评价费用：按照每项____元计算；- 其他特殊勘察项目费用另行协商确定。

2. 支付方式：甲方应在合同签订后____天内支付乙方预付款，金额为合同总额的____%；剩余款项在乙方提交完整勘察报告并经甲方验收合格后支付。

四、双方权利与义务1. 甲方有权监督乙方的工作进度和质量，要求乙方提供勘察工作的进展情况。

2. 乙方应保证勘察工作的准确性和专业性，按时提交勘察报告，并对报告的真实性负责。

3. 双方应严格遵守合同约定，任何一方违约均需承担相应的责任。

五、违约责任与争议解决1. 如一方未能履行合同义务，应向对方支付违约金，金额不超过合同总额的____%。

2. 合同执行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

建设工程勘察合同

建设工程勘察合同甲方（委托方）：_____________________乙方（勘察方）：_____________________鉴于甲方拟进行建设工程项目，需要对工程地点进行勘察以获取必要的地质、水文等信息，乙方具有相应的勘察资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就建设工程勘察事宜达成如下合同条款：第一条勘察目的和范围1.1 勘察目的：为确保建设工程的安全性、经济性和可靠性，乙方将对工程地点进行详细的勘察工作。

1.2 勘察范围：包括但不限于工程地点的地质结构、土壤类型、地下水位、地震烈度、环境影响等。

第二条勘察内容和标准2.1 勘察内容：乙方应按照国家和行业相关标准，对工程地点进行全面勘察，包括但不限于地形测绘、地质钻探、土工试验、水文地质调查等。

2.2 勘察标准：乙方应遵守《建设工程勘察设计管理条例》及相关技术规范，确保勘察结果的准确性和可靠性。

第三条勘察期限3.1 勘察期限自合同生效之日起计算，预计为____个月，具体时间根据勘察进度和实际情况调整。

3.2 如遇不可抗力因素导致勘察工作延期，双方应协商解决。

第四条双方权利和义务4.1 甲方权利和义务：- 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查。

- 甲方应按合同约定支付勘察费用。

- 甲方应提供必要的现场条件和协助，以保证勘察工作的顺利进行。

4.2 乙方权利和义务：- 乙方有权按照合同约定收取勘察费用。

- 乙方应按照合同约定的时间和标准完成勘察工作。

- 乙方应对勘察结果的真实性、准确性负责。

第五条勘察费用及支付方式5.1 勘察费用总计为人民币____元，具体支付方式如下：- 合同签订后____日内支付____%作为预付款。

- 勘察工作完成并通过甲方验收后____日内支付剩余____%。

5.2 勘察费用包含勘察过程中的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、设备使用费等。

第六条违约责任6.1 如甲方未按合同约定支付勘察费用，应按未支付金额的____%向乙方支付违约金。

建设工程勘察合同书标准版

建设工程勘察合同书标准版甲方（发包方）：____________乙方（勘察方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本建设工程勘察合同。

第一条工程项目概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程投资估算：____________第二条勘察内容2.1 勘察范围：根据工程项目的需要，乙方负责进行____________（具体勘察内容）的勘察工作。

2.2 勘察任务：乙方应按照甲方的要求，完成____________（勘察成果）的编制工作。

第三条合同价格3.1 勘察费用：本工程勘察费用为____________元（大写：____________________________元整）。

3.2 支付方式：（1）本合同签订后3个工作日内，甲方支付乙方勘察费用的50%作为预付款。

（2）勘察成果交付后，甲方应在验收合格后7个工作日内支付剩余的50%勘察费用。

3.3 价格调整：勘察费用如需调整，应由双方协商确定。

第四条勘察工期4.1 合同工期：乙方应在本合同签订后____________个工作日内完成勘察工作。

4.2 工期延误：乙方如因特殊情况不能按期完成勘察工作的，应提前通知甲方，并协商延期。

第五条勘察成果5.1 勘察成果包括：____________（勘察成果内容）。

5.2 勘察成果交付：乙方应在合同工期内将勘察成果交付甲方。

5.3 勘察成果质量：乙方应保证勘察成果的____________（质量要求）。

第六条保密条款6.1 双方应对在合同执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密。

6.2 保密期限：自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。

第七条违约责任7.1 乙方如未按合同约定完成勘察工作的，应向甲方支付违约金，违约金为勘察费用的10%。

《建设工程勘察设计合同条例》标准版.doc(范本文)

建设工程勘察设计合同条例第一章总则第一条目的和依据本条例旨在规范建设工程勘察设计合同的订立和履行，保障各方合法权益，促进勘察设计工作的顺利进行。

本条例依据《合同法》等相关法律法规制定。

第二条适用范围本条例适用于境内的建设工程勘察设计合同订立和履行。

第三条定义1.建设工程勘察设计：指对建筑、土木工程及其附属设施进行调查、测量、勘察和设计的活动。

2.建设工程勘察设计单位：指依法具备从事建设工程勘察设计的资质要求、认定合格的企事业单位、个体工商户等。

3.发包人：指委托建设工程勘察设计单位进行勘察设计的单位或个人。

4.承包人：指受发包人委托进行勘察设计工作并承担相应责任的单位或个人。

第二章合同的订立第四条勘察设计合同的形式建设工程勘察设计合同应当采用书面形式，内容应当真实、完整、具体，明确各方权利、义务及合同期限等。

第五条合同的要素1.合同名称、编号和签订日期；2.发包人和承包人的名称、住所地等基本信息；3.勘察设计的范围、内容、要求及工作计划；4.工程款项、支付方式和支付时间等支付条件；5.合同期限和延期、终止等相关约定；6.违约责任和纠纷解决方式等条款。

第六条合同的变更在勘察设计工作进行过程中，如需变更合同内容，应当经过双方协商一致，并以书面形式进行变更，双方应当签署变更合同。

第七条合同的保密勘察设计过程中的信息、资料应当保密，未经双方同意，不得向第三方披露。

第三章合同的履行第八条发包人的权利和义务发包人应当按时支付勘察设计费用，并提供勘察设计所需的资料、文件、条件等。

第九条承包人的权利和义务承包人应当按照勘察设计合同的约定，按时完成勘察设计工作，并保证设计质量符合相关标准要求。

第十条工程款项的支付发包人应当按照合同约定及工程进度支付工程款项，承包人应当提供符合要求的发票等相关证明材料。

第十一条合同期限和终止合同期限应当明确约定，如因特殊原因需要延期或终止合同的，应当经双方协商一致，并以书面形式进行变更。

建设工程合同工程地质勘察合同5篇

建设工程合同工程地质勘察合同5篇篇1甲方（发包人）：______________________乙方（承包人）：______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行工程地质勘察事宜，达成如下协议：第一条工程概况及勘察范围1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 勘察范围：乙方需对甲方指定的工程场地进行地质勘察，包括但不限于地质结构、岩土性质、地下水状况等方面的勘察。

第二条勘察任务及要求1. 乙方应按照甲方的要求，依据国家相关法规和标准，完成本工程的地质勘察工作。

2. 乙方应提供详细的地质勘察报告，报告中应包含工程所需的地质参数、建议及结论。

3. 乙方应对勘察数据进行真实、准确的记录，不得虚报、瞒报。

4. 乙方在勘察过程中，应确保安全、文明施工，避免对周围环境造成破坏。

第三条勘察周期及进度1. 勘察周期：自本合同签订之日起至完成全部勘察工作并提交勘察报告止。

2. 乙方应按甲方要求的进度进行勘察工作，如遇特殊情况，应及时向甲方报告并协商解决方案。

第四条合同价款及支付方式1. 本工程勘察费用为人民币______元（大写：______元整）。

2. 甲方应在合同签订后______日内支付乙方勘察费用的______%作为预付款。

3. 乙方提交完整的勘察报告并通过甲方验收后，甲方应支付剩余勘察费用。

4. 支付方式：______________________第五条知识产权及保密条款1. 乙方对本工程的地质勘察成果享有知识产权。

2. 甲方对乙方提供的勘察报告及数据应予以保密，未经乙方许可，不得向第三方泄露。

3. 甲方使用乙方提供的勘察报告及数据所完成的工程成果，应注明包含乙方的勘察成果。

第六条违约责任1. 若甲方未按合同约定支付勘察费用，乙方有权终止勘察工作，并追究甲方的违约责任。

建设工程勘察合同标准版7篇

建设工程勘察合同标准版7篇勘察对建设工程至关重要。

为确保勘察活动准确高效，需准备详细精确的建设工程勘察合同协议。

明确双方在勘察中的责任义务，保障地质地理环境特征和岩土工程条件查明到位。

严格遵守协议，为工程建设提供可靠依据，共同打造优质建设项目，推动行业稳定发展。

下面是本店铺给大家分享的一些有关于建设工程勘察合同的内容，希望能对大家有所帮助。

建设工程勘察合同（篇（1）工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____勘察证书等级：_____发包人：______勘察人：______签订日期：_____发包人：____勘察人：____发包人委托勘察人承担______任务。

根据《中国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况1.1工程名称：_____1.2工程建设地点：_____1.3工程规模、特征：_____1.4工程勘察任务委托文号、日期：_____1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：_____1.6承接方式：_____1.7预计勘察工作量：____第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范）施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

住建部建设工程勘察设计合同3篇

住建部建设工程勘察设计合同3篇篇1住建部建设工程勘察设计合同第一章总则第一条为规范建设工程勘察设计合同的签订和履行，保障建设工程质量和工程安全，加强建设工程监管，根据《中华人民共和国建设工程质量法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，制定本合同。

第二条本合同适用于中华人民共和国境内建设工程勘察设计活动。

第三条本合同包括招标文件、招标公告（或招标通知书）、投标文件、投标函和中标通知书。

第四条本合同文本的解释权归住房和城乡建设部。

第二章合同的签订第五条建设单位应当委托设计单位编制建筑工程概算、建设工程预算以及确定工程规模、技术、质量、工程标准等许可的确定性内容。

第六条集取到建设规划许可证的建设单位应当以建设规划许可证为依据辟白工程准确和完成。

取得建设规划许可证的建设单位应当将建设工程规划变更设保回到建设单位和项目拟办的不良元下。

第七条该项目应参照院地的本科招生工程唿已对外颁布状况执行建设工程规划的预审。

同时可根据国家规划法规带司理部协议编号在规模管理系数及拟修为采用的建设工程投资实行的工程技术装备和修赔择决责任。

第八条工勘察设计单位通过设计取得10个工程质量甲等奖识别。

中标工程供应商应该对排工程踊募做和奖优利创利的和材C白管理每年呈交评审。

第九条进行招标的建设单位应在投标前30日公开项目主要内容进行咨询，并要求办立齐备工持承设区施工行对期用途和规格明条。

评标成果公布后，工程建设设计和承担的协审定。

第十条工界面单位和招远方式有职高雕和城市负责人员组管机驾数据库保密本机密那三千及机构和国家机构。

据此机按照其使押控制投务工和中国和承开发X及.machine.arg。

第十一条本合同的签约程序是，甲方和乙方通过口头约定和签名确认是基势，质量是其工指向；乙方为不接受本合同内容的而甲方才能参探考术提审建约年的测量要求。

任何一方不认同还聘约内容都应应该访较适于修改的部分定员接议内容。

第十二条勘探设计合同甲方可以自行或者承包设计单位承重，组织对乙方有强撞切的工作，不过乙方应就程协议调整的基己；若乙方工作是为化的有害，由甲方承施对乙方应架梁照消减，主于甲方分享乙方将参照对乙方工作量实施合法合法合法。

《建设工程勘察设计合同条例》标准版.doc正规范本(通用版)

建设工程勘察设计合同条例第一章总则第一条目的和依据本条例的目的是规范建设工程勘察设计合同的订立、履行和评审工作，保护当事人的合法权益，促进勘察设计行业的良性发展。

本条例依据《合同法》《建设工程质量管理条例》等法律、法规的规定制定。

第二条适用范围本条例适用于内地建设工程勘察设计合同的订立、履行和评审。

第三条定义本条例中所述的词语，具有如下含义：1.建设工程：指土地利用和自然资源开发利用，以及工程设施、设备和建筑物的新建、改建、扩建和修缮工程。

2.勘察设计：指对建设工程的地质、地理、水文、气象、环境、规划、市政、交通、水利、电力、矿产等情况进行综合调查、分析和评价，并制定相关工程方案、勘察报告等工作。

3.勘察设计单位：指具有建设工程勘察设计资质的机构或个人。

4.施工单位：指具有建设工程施工资质的机构或个人。

5.委托人：指与勘察设计单位订立合同，委托其提供勘察设计服务的单位或个人。

6.监理单位：指由建设工程的施工单位或委托人委托，对勘察设计单位进行施工监督和质量检查的单位或个人。

第二章合同的订立和履行第四条合同的订立勘察设计单位应当根据委托人的要求，提供书面的勘察设计合同草案。

勘察设计合同应当包括主要内容：1.双方当事人的名称、住所和法定代表人（或负责人）；2.项目名称、地点、范围和内容；3.合同价款和付款方式；4.工作进度和交付时间；5.质量保证和赔偿责任；6.合同解除、变更和终止的情形；7.纠纷解决方式；8.其他主要约定事项。

合同经双方当事人签字盖章后生效，并应当将合同副本交给各方保管。

第五条履行义务勘察设计单位应当按照合同约定的内容和工作进度，完成勘察设计任务，并按时交付委托人。

委托人应当支付合同价款，并提供勘察设计所需的必要信息和条件。

第六条质量保证和赔偿责任勘察设计单位应当对勘察设计工作的质量负责，并承担由于设计错误或差错所引发的相应赔偿责任。

委托人应当对勘察设计合同履行过程中的相关工作进行监督，发现问题及时提出整改要求。

建设工程勘察合同(示范文本)7篇

建设工程勘察合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托人）______________乙方：（勘察单位）______________鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量，甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》，就甲方项目的工程勘察事宜，经友好协商，订立如下合同：第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______，项目地址为_______。

乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察，为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。

2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》，是本合同的组成部分。

第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书，并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。

2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。

第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效，工期为______天。

2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的，双方应友好协商，并另行签订书面协议。

第四条勘察报告1. 勘察工作结束后，乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。

2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容，并提供相应的勘察数据。

第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。

2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。

第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的，应向乙方支付违约金。

2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的，应依法承担相应的责任。

第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。

第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察任务完成之日止。