电力线路改造合同范文
电力改造工程合同范本4篇
电力改造工程合同范本4篇篇1电力改造工程合同范本甲方(甲方名称):______________乙方(乙方名称):______________鉴于甲方拟对其电力设施进行改造工程,现就双方的权利与义务,按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则,达成如下协议:一、项目描述1、甲方需对其电力设施进行改造升级工程,包括但不限于变压器、输电线路、电缆线路等设施的改造。
2、乙方承担该项目的改造设计、施工、检测等工作。
二、合同价格及支付方式1、甲方应根据项目的实际情况向乙方支付改造工程的费用,具体金额为______________。
2、甲方应按照以下方式支付费用:(1)项目启动时支付______________%的费用;(2)改造工程完成验收前支付______________%的费用;(3)改造工程完成验收后支付______________%的费用。
三、工期及履约保证1、乙方应在双方签署合同后______________个工作日内开始改造工程,并按照约定工期完成工程。
2、乙方应对改造工程的质量进行保证,确保改造后的电力设施能够正常运行。
3、如因乙方原因导致工程延期或工程质量达不到约定标准,乙方应承担相应的违约责任。
四、风险责任1、在工程施工期间,若因不可抗力导致工程停滞,双方可协商延长工期或解除合同。
2、在工程改造过程中,如发生意外,导致对甲方电力设施造成损坏,乙方应承担相应的赔偿责任。
五、保密条款双方应对涉及到的商业秘密、技术信息等进行保密,未经对方书面同意不得向任何第三方披露。
六、争议解决1、双方如对合同履行中出现的争议无法协商解决,应协商解决,协商不成的,应提交仲裁解决。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________签订日期:年月日以上是电力改造工程合同的范本,具体合同内容可根据实际情况进行调整和修改。
希望双方在签订合同前审慎考虑各项条款,确保合同的签订能够为双方带来利益和保障。
电力线路施工合同范本6篇
电力线路施工合同范本6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方电力线路施工工程达成以下协议:一、工程概况1. 工程名称:电力线路施工工程2. 工程地点:具体地址依据甲方提供的施工图纸确定3. 工程内容:包括电力线路的铺设、设备安装、调试等二、合同工期1. 工程开工日期:依据甲方通知确定2. 工程竣工日期:依据合同约定的工期及实际情况确定三、合同造价1. 工程总造价:依据施工图纸及工程量清单确定,具体金额为大写:____________________元整,小写:¥____________________元。
四、工程质量与验收1. 乙方必须按照施工图纸、施工规范及国家相关标准进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,并提供完整的竣工资料。
甲方应当在接到通知后及时组织验收。
3. 工程质量不符合约定的,乙方应当无偿返修,并承担由此造成的损失。
五、工程变更与调整1. 施工过程中如遇设计变更,双方应当书面确认并签字盖章。
重大设计变更导致工程量增加的,双方应当签订补充协议。
2. 甲方在施工过程中需要调整工程进度的,应当以书面形式通知乙方,乙方应当按照新的进度安排进行调整。
六、工程款支付与结算1. 工程款支付方式:分期支付。
乙方完成基础工程并经甲方验收合格后支付工程总造价的百分之XX;完成全部工程并经竣工验收合格后支付工程总造价的百分之XX;剩余百分之XX作为质保金,质保期满后无质量问题一次性付清。
2. 结算方式:依据施工图纸、变更签证及合同约定进行结算。
七、安全施工与文明施工1. 乙方应当按照安全施工规范进行施工,确保工程安全。
如因乙方原因造成安全事故的,由乙方承担全部责任。
2. 乙方应当文明施工,保持施工现场整洁有序。
电力线路施工合同协议书5篇
电力线路施工合同协议书5篇篇1电力线路施工合同协议书甲方:(委托方全称)乙方:(承包方全称)鉴于甲方拟委托乙方承建电力线路工程,为明确双方权利义务,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲、乙双方达成如下协议:一、工程名称及地点1. 工程名称:电力线路施工工程2. 施工地点:(具体地址)二、工程范围1. 施工内容:包括但不限于电力线路铺设、杆塔安装、线路接入等工程;2. 工程规模:(工程规模描述)三、合同价款及支付方式1. 合同价款:(人民币大写)(¥多少),合同价款包括工程造价、税金及其他费用;2. 价款支付方式:工程分次完成,按进度支付。
甲方应支付合同价款的50%作为预付款,在工程完工验收合格后支付尾款。
四、工程质量要求1. 施工标准:按照国家相关标准和规定进行,严格保证工程质量;2. 完工标准:工程竣工后应符合国家相关规定,通过相关验收合格。
五、工期及延期处理1. 工期:工程开始日期为(具体日期),完工日期为(具体日期),工期为(具体天数);2. 延期处理:若工程因不可抗力等原因延期,双方应及时协商解决,延期时间须经甲方书面同意。
六、风险责任1. 工程过程中如发生人员伤亡或财产损失,应由承包方承担相应责任;2. 工程完工后如因质量问题导致事故,承包方应承担相应赔偿责任。
七、争议解决双方如因履行本合同发生争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方可向当地仲裁机构申请仲裁。
八、其他事项1. 各方共同遵守国家法律法规,严格按照合同规定履行各自义务;2. 若双方有其他补充协议,应经双方签署生效。
九、协议效力本协议自双方签字盖章之日起生效,至工程完工验收结束,任何一方未经对方书面同意,不得擅自解除或修改本协议。
甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________日期:年月日以上为《电力线路施工合同协议书》,经双方协商一致签署生效。
愿双方在合作中相互信任、互惠互利,推动工程的顺利进行,共同取得成功!篇2电力线路施工合同协议书甲方(委托方):__________(全称)、法定代表人:__________、地址:__________。
电力低压线路施工合同范本(三篇)
电力低压线路施工合同范本合同编号:___________甲方(委托人):地址:联系人:电话:乙方(承包人):地址:联系人:电话:鉴于乙方具备从事电力低压线路施工的能力和资质,甲方委托乙方负责执行电力低压线路施工项目。
双方本着公平、平等、自愿的原则,在友好协商的基础上,达成以下协议,共同履行本合同。
第一条项目概述甲方委托乙方负责进行电力低压线路施工,项目的具体概述如下:1. 施工项目的名称:____________________2. 施工项目的地点:____________________3. 施工项目的内容和范围:____________________4. 施工项目的工期:____________________第二条合同价款1. 本合同总价为__________________(大写)。
2. 合同价款的支付方式按以下方式进行:(1)预付款:双方约定预付款为合同价款的_______%,甲方应在签订本合同时支付给乙方。
(2)进度款:根据实际施工进度,乙方可向甲方申请支付相应的进度款。
(3)最后结算款:施工项目验收合格后,甲方应支付乙方最后结算款。
第三条施工期限1. 乙方应按照本合同约定的工期完成施工项目。
2. 如因甲方原因导致施工延误,甲方应支付乙方相应的延期费用。
第四条保证金1. 乙方应在签订本合同时,向甲方提供保证金,金额为本合同总价款的_______%。
2. 保证金将于施工项目合格验收后的合理时间内退还给乙方。
第五条紧急情况1. 如项目出现紧急情况,乙方应立即采取应急措施,防止事故的发生和扩大。
2. 若因乙方原因造成紧急情况,乙方应承担相应的责任,并在事后进行处理和赔偿。
第六条材料和设备1. 施工所需的材料和设备应符合国家相关标准,并由乙方提供。
2. 乙方应负责材料和设备的采购及运输,并按照甲方的要求进行安装和调试。
第七条变更和解除合同1. 双方一致同意,在项目进行过程中,若需要对合同进行变更,应及时协商并签订变更协议。
电路改造合同7篇
电路改造合同7篇第1篇示例:电路改造合同甲方:(委托方)地址:电话:鉴于甲方需要对其现有电路进行改造,为此甲、乙双方经过友好协商,就电路改造事宜达成如下合同,共同遵守并信守以下约定:一、项目概述1. 甲方委托乙方对其现有电路进行改造,包括但不限于电路线路调整、设备升级、故障修复等。
2. 改造范围包括(具体列明需要改造的电路及设备、改造的内容等)。
3. 甲方应确保改造范围内的设备完好且可正常使用。
二、工作内容1. 乙方应根据甲方的要求和现场实际情况,制定电路改造方案,并提交给甲方进行确认。
2. 乙方应按照确认后的方案进行电路改造工作,确保改造后的电路稳定可靠。
3. 乙方应对改造后的电路进行测试和调试,确保设备正常运行,达到甲方的要求。
4. 乙方应在改造完毕后向甲方提交改造报告,并由双方共同确认。
三、工期及验收1. 乙方应在签订合同后(具体时间)内开始电路改造工作,工期为(具体时间),并在工期内完成改造工作。
2. 甲方应在乙方完成改造工作后进行验收,如发现问题应当及时提出并要求乙方进行整改。
3. 甲方应在验收合格后支付乙方改造费用。
四、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付电路改造的费用,具体金额为(具体金额)。
3. 如因甲方因素导致工程延期或增加费用的,甲方需承担相关的费用。
五、保修及售后服务1. 乙方对改造后的电路提供一年的免费维修保养服务,维修范围包括改造内容以及相关设备。
3. 保修期外的维修需要支付一定的维修费用,具体费用由双方协商后确定。
六、违约责任1. 若因乙方原因导致电路改造工程无法按时完成或工程质量不合格的,乙方需承担相应的违约责任,并支付相应的违约金。
七、争议解决1. 双方因合同履行发生的争议应友好协商解决,如协商无果,可向有关部门申请仲裁或提起诉讼解决。
2. 争议期间,合同不影响双方履行其他条款的义务。
八、其他约定1. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
电力改造工程合同范本6篇
电力改造工程合同范本6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1电力改造工程合同范本甲方:_________(以下简称“甲方”)乙方:_________(以下简称“乙方”)鉴于甲方拟对_________(以下简称“电力改造工程”)项目进行改造,现甲乙双方经友好协商一致达成如下合同:第一条项目概况1.1 项目名称:电力改造工程。
1.2 项目地点:_________。
1.3 项目内容:_________。
1.4 项目进度计划:_________。
第二条合同金额及支付方式2.1 本合同总金额为_________,具体支付方式如下:(1)首期支付:在签订本合同后_________日内支付_________万元;(2)中期支付:_________;(3)尾款支付:_________。
第三条保证金3.1 甲方应在签订本合同时向乙方支付_________万元作为保证金,保证金将在经甲方验收合格后于_________日内返还给甲方。
3.2 若项目未按期完成或出现质量问题,乙方有权利扣除保证金作为赔偿,甲方也应就此承担相应的法律责任。
第四条项目进度与质量保证4.1 乙方应按照项目进度计划按时、按质完成电力改造工程,否则应承担相应的违约责任。
4.2 乙方应保证电力改造工程的质量符合国家相关标准和甲方的要求,若发现质量问题,应立即进行整改,未能整改的,应承担相应的责任。
第五条设备保修与售后服务5.1 乙方提供的设备应保证在保修期内无故障运行,若出现故障,应及时维修或更换,并承担相应的费用。
5.2 乙方应为甲方提供一年的售后服务,包括协助解决设备运行问题和维护。
第六条合同变更6.1 任何一方需变更本合同内容,需经双方协商一致并签署书面变更协议。
6.2 未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更本合同。
第七条知识产权7.1 电力改造工程过程中涉及的知识产权归属于乙方。
7.2 乙方应确保不侵犯他人的知识产权,若因此引起的纠纷,由乙方承担全部责任。
电路改造合同(5篇)
电路改造合同合同编号:_________甲方(业主):身份证号码:联系地址:联系电话:乙方(承包商):统一社会信用代码:注册地址:联系电话:根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,一致同意签订本合同,共同遵守合同条款,确保合同执行的顺利进行。
本合同具有法律效力。
一、项目概述甲方要求对居住的房屋电路进行改造,以提高用电的安全性和稳定性。
乙方具备电器改造的资质和技术能力,愿意为甲方提供电器改造服务。
二、项目执行1. 甲方要求改造的电路范围:(详细列出电路改造的具体要求)2. 乙方将根据甲方的要求进行电路改造,并确保改造后的电路符合相关的安全规范和标准。
3. 乙方将在电路改造前与甲方进行充分的沟通和了解,确保在改造过程中尽可能减少对甲方生活的影响。
4. 甲方同意乙方在改造期间进入甲方住宅进行工作,并配合乙方进行必要的配电和电线敷设。
5. 乙方完成电路改造后,将对改造后的电路进行测试和调试,确保电路的正常运行。
三、工期安排1. 甲乙双方约定电路改造的工期为 _____________,具体工期将根据改造范围和进度进行调整。
2. 甲方同意在工期内为乙方提供所需的工作条件,包括但不限于进出住宅的方便和电力供应的保证等。
四、费用结算1. 电路改造总费用为人民币 ______________,乙方将根据实际工作量和所需材料进行费用的结算。
2. 甲方同意在电路改造合格后,按照约定的费用支付给乙方。
3. 支付方式:甲方向乙方支付电路改造费用时,可以选择一次性支付或分期支付。
具体支付方式由甲乙双方协商确定,并在合同中明确注明。
五、违约责任1. 甲方违约责任:(列明甲方违约的具体情况和责任)2. 乙方违约责任:(列明乙方违约的具体情况和责任)六、其他约定1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 除本合同约定外,甲乙双方还可在合作过程中签订补充协议,对本合同作出调整和补充。
用电线路改造合同范本(精选5篇)
用电线路改造合同范本(精选5篇)用电线路改造篇1甲方:乙方:施工方义教楼,教师宿舍楼由于电线接入时间比较长,线路已经老化,经常出现一些小问题,为了安全起见,经学校行政班子协商,决定改造线路。
经甲乙双方现场查看友好协商签定本合同。
一、改造时间:20xx年6月25日至20xx年7月5日。
二、改造材料:包工包料。
所涉及材料均采用贵州产贵王牌或贵州产的玉蝶牌三、工程安全:乙方要有高度安全责任感保护好自身安全,甲方不负责乙方在施工中的安全,乙方在施工中要对甲方全校师生人身安全高度负责,对甲方电器财产高度负责,如果在施工中由乙操作不当造成师生人身安全,电器财产损坏乙方要负全部责任。
四、施工费用:经甲乙双方现场勘测考查协商确定费用:伍仟肆佰叁拾贰圆(5432元)五、材料检验:施工前乙方先将材料运到甲方指定地方由甲方检验,经检验合格后,乙方材料全部放在甲方指定地方由甲方负责保管。
如果在检验中甲乙双方有异议,由甲方请供电所专业人员来检验,不合格不接收不负责乙方经济损失。
六、施工要求1、线路规划甲乙双方一起实地查看完成。
2、布线要做到美观大方实用。
3、在施工中由于乙方操作不当毁坏甲材料,乙方要赔偿相应的材料。
七、付款:施工完成经甲方检验合格并试用20天无异样,全额付款。
如果甲方违约在违约期间按银行同期贷款利息支付。
甲方:乙方:年月日:用电线路改造合同范本篇2甲方:乙方:甲方教学楼由于电线接入时间比较长,线路已经老化,经常出现一些问题,严重影响教育教学工作的正常开展及全校师生安全,经学校校务会议研究,决定改造线路。
经甲乙双方现场查看友好协商签定本合同。
一、工程名称:教学楼全部用电线路改造工程二、工程范围:1、每层教学楼主线更换。
2、教室(包括办公室等)内所有老线路及开关、灯头、灯泡的更换三、工程工期:20xx年7月20日至20xx年8月5日。
四、工程承包方式:包工包料。
五、工程安全:1、乙方要有高度安全责任感保护好自身安全,甲方不负责乙方在施工中的安全。
电气线路改造合同7篇
电气线路改造合同7篇篇1#甲方(发包方):公司名称:[公司名称]地址:[公司地址]法定代表人:[法人姓名]职务:[法人职务]#乙方(承包方):公司名称:[公司名称]地址:[公司地址]法定代表人:[法人姓名]职务:[法人职务]第一条工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:电气线路改造,包括电缆更换、设备安装等。
4. 工程规模:[具体规模,如改造的电缆长度、设备数量等]第二条承包方式1. 承包方式:[选择承包方式,如总价包干、单价包干等]2. 承包范围:[明确承包范围,如仅改造电缆,还是包括设备安装等]3. 合同总价:[明确合同总价,如人民币壹佰万元整]4. 付款方式:[明确付款方式,如银行转账、支票等]5. 付款节点:[明确付款节点,如预付款、中期款、尾款等]第三条工程期限1. 开工日期:[开工日期]2. 竣工日期:[竣工日期]3. 合同工期:天。
如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延:- 因甲方原因影响开工。
- 因不可抗力因素。
- 因乙方提出变更设计或增加工程量。
- 因甲方未按时支付工程进度款。
第四条工程质量及验收标准1. 工程质量标准:工程质量必须达到合格标准。
具体验收标准按照合同条款及国家相关规范执行。
篇2甲方(委托方):XXX,身份证号码:XXXX,联系电话:XXXX,住址:XXXX。
乙方(施工方):XXX,身份证号码:XXXX,联系电话:XXXX,住址:XXXX。
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方对电气线路进行改造事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:电气线路改造2. 工程地点:XXXX3. 承包范围:甲方所需电气线路改造工程,具体内容包括但不限于:配电线路的规划、设计、安装、调试及维护等。
4. 承包方式:乙方包工包料,即乙方负责所有材料的采购、运输及施工人员的组织。
电路改造合同6篇
电路改造合同6篇篇1电路改造合同甲方:____________________(签订电路改造合同的一方,下同)乙方:____________________鉴于甲方有改造电路的需求,乙方具备进行电路改造的技术和资源,双方经友好协商,达成以下协议:一、项目名称合同项目名称为“电路改造”。
二、工程内容1. 甲方委托乙方对指定范围内的电路进行改造,包括但不限于线路调整、设备更换、负荷优化等。
2. 乙方应根据甲方要求,提出详细的改造方案和进度计划,经甲方确认后进行施工。
3. 乙方应确保改造后的电路安全可靠,符合相关法律法规和标准要求。
三、工期1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为______天。
2. 若因不可抗力等原因导致工期延误,双方应协商解决,并根据实际情况确定延期天数。
四、价款及支付方式1. 电路改造总费用为______元,具体费用构成详见附件。
2. 甲方应在合同生效后第三个工作日内支付______元作为预付款,剩余款项按照实际工程进度分期支付。
3. 乙方应在款项到账后及时进行工程施工,并提供相应的施工报告和验收凭证。
五、质量保证1. 乙方对电路改造的质量和安全性承担全责,承诺在改造后一年内免费维修。
2. 如因乙方施工质量问题导致电路故障,乙方应承担相应的赔偿责任。
六、违约责任1. 若一方未履行合同义务或违反约定,应承担相应的违约责任,并赔偿因此造成的损失。
2. 若因一方违约导致合同无法履行,守约方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。
七、争议解决本合同的履行和解释均适用中华人民共和国法律。
因合同引起的任何争议,双方应协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同附件为本合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
甲方:____________________ 乙方:____________________签字:______________ 签字:______________日期:______________ 日期:______________以上内容经双方确认无误后签字盖章生效。
国家电网线路改造合同范本6篇
国家电网线路改造合同范本6篇篇1甲方(发包方):国家电网公司乙方(承包方):XXXX电力工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就国家电网线路改造工程(以下简称“本工程”)的有关事宜协商一致,签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称:国家电网线路改造工程2. 工程地点:全国范围内3. 工程内容:本工程主要包括国家电网线路的改造、升级和维修工作。
具体内容包括但不限于:架空线路的改造、电缆线路的改造、变电站的改造和维修、配电设备的升级和维修等。
4. 承包范围:本合同项下的全部工作内容。
5. 施工方式:乙方采取包工包料的方式,即乙方负责提供全部施工材料和劳务。
6. 工期:本工程开工日期为XXXX年XX月XX日,竣工日期为XXXX年XX月XX日,总工期为XX天。
二、双方权利和义务1. 甲方的权利和义务(1)甲方有权对乙方的施工质量和进度进行监督,并提出合理的整改意见。
(2)甲方应提供施工所需的场地、道路、水电等必要条件,并协助乙方办理相关手续。
(3)甲方应按照本合同约定支付工程款。
2. 乙方的权利和义务(1)乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工,确保施工质量和进度。
(2)乙方应自行解决施工所需的人员、设备、材料等问题,并承担相应的费用。
(3)乙方应遵守国家和地方的相关法律法规,确保施工安全。
(4)乙方应配合甲方进行质量监督和验收工作,并提供必要的资料和数据。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款:本工程的合同总价为人民币XXXX元(大写:XXXX 元整)。
该价格包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费等全部费用。
2. 支付方式:甲方应按照以下节点向乙方支付工程款:(1)本合同签订后,甲方支付合同总价的XX%作为预付款。
(2)乙方完成全部工作内容并经甲方验收合格后,甲方支付合同总价的XX%作为尾款。
3. 发票和税务:乙方应向甲方提供合法的增值税专用发票,税率为XX%。
线路维修改造合同3篇
线路维修改造合同3篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方需要对现有线路进行维修改造,经与乙方充分协商,达成如下合同协议:一、工程概述本次线路维修改造工程是为了保障电力系统的正常运行和提高运行效率,针对现有线路设施存在的问题进行维修、加固、改造及升级等工作。
工程范围包括但不限于:线路的检修、设备更换、改造升级等。
乙方应按照甲方的要求,按时按质完成工程任务。
二、合同双方义务和责任1. 甲方义务和责任(1)甲方应按照合同约定支付乙方的工程款项。
(2)甲方应向乙方提供必要的技术支持和指导,确保乙方了解工程要求和标准。
(3)甲方有权对乙方的工程进度和工程质量进行监督和管理。
2. 乙方义务和责任(1)乙方应按照合同约定完成工程任务,确保工程质量符合甲方的要求。
(2)乙方应确保施工现场安全,遵守相关规定,防止事故发生。
(3)乙方应按照甲方要求,提供必要的工程资料和技术支持。
三、工程内容和要求本次线路维修改造工程包括以下内容:1. 线路检修:对线路进行全面检查,发现并解决存在的安全隐患。
2. 设备更换:对老化、损坏的设备进行更换,确保设备正常运行。
3. 改造升级:对线路进行改造升级,提高线路的承载能力和运行效率。
4. 其他相关工作:如施工过程中的安全防护、环境保护等工作。
四、工程期限和进度安排本次工程自合同签订之日起开始,工程期限为XX个月。
乙方应按照以下进度安排完成工程任务:1. 第一阶段(XX个月):完成线路检修和设备更换工作。
2. 第二阶段(XX个月):完成改造升级工作。
3. 第三阶段(XX个月):完成其他相关工作,进行工程验收。
五、工程款项及支付方式1. 工程款项:本次工程总款项为人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:甲方应按照合同约定,在工程验收合格后支付工程款项给乙方。
六、质量保证和验收标准1. 乙方应保证工程质量符合国家标准和甲方要求。
电路改造合同范本3篇
电路改造合同范本3篇篇一电路改造合同范本甲方(委托方):____________________乙方(承包方):____________________一、合同条款1.1 工程名称:甲方电路改造工程1.2 工程地点:____________________(1)拆除原有电路设施;(2)设计并安装新电路;(3)提供所需材料、设备;(4)调试及验收新电路;(5)培训甲方相关人员。
1.4 工程期限:自合同签订之日起,乙方应在______日内完成工程。
1.5 工程费用:人民币(大写):____元整(小写):¥____元。
1.6 付款方式:合同签订后,甲方支付乙方工程款的30%作为预付款,工程进度达到50%时支付工程款的30%,工程验收合格后支付剩余的40%。
1.7 工程质量:乙方应保证改造后的电路符合国家相关标准,确保工程质量。
1.8 工程验收:工程完成后,甲方应在3个工作日内组织验收,验收合格后办理结算手续。
1.9 安全责任:乙方在施工过程中应严格遵守安全规定,确保施工安全。
如因乙方原因造成事故,乙方应承担相应责任。
1.10 知识产权:乙方在施工过程中所使用的图纸、设计方案等知识产权归甲方所有。
1.11 保密条款:双方应对在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密,未经对方同意不得向第三方泄露。
二、名词解释2.1 电路改造:指对原有电路设施进行拆除、设计、安装、调试等,以满足甲方需求的过程。
2.2 预付款:指甲方在合同签订后支付给乙方的部分工程款,用于乙方开展工程前期工作。
2.3 工程验收:指工程完成后,甲方对乙方施工成果进行审查、验收,以确认工程质量是否符合要求。
2.4 知识产权:指乙方在施工过程中所使用的图纸、设计方案等具有独创性、新颖性、实用性的智力成果。
三、其他事项3.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
3.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。
电力线路施工合同范本5篇
电力线路施工合同范本5篇第1篇示例:电力线路施工合同范本甲方:_____________(委托方名称)乙方:_____________(承包方名称)根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,甲乙双方就电力线路的施工事宜达成如下合同:一、项目名称:___________(电力线路施工项目名称)二、合同金额:本项目的合同金额为人民币___________元整(¥_________万元),具体款项的支付方式和时间如下:1. 订立合同后,甲方应支付合同总金额的______%作为预付款给乙方。
2. 乙方按照施工进度,向甲方逐阶段或者逐次提出工程款支付申请,甲方应在收到款项支付申请后的七个工作日内支付相应工程款项,最终支付尾款金额。
三、工程内容和要求:本项目的主要工程内容包括但不限于电力线路的架设、设备的安装等,具体工程的内容、标准及要求详见附件《电力线路施工方案》。
乙方在项目实施过程中应严格按照相关规定进行施工,并保证工程的质量和安全。
四、工期安排:本项目的工期为________个月,自合同签订生效之日起计算。
如因不可抗力等特殊原因需要延期施工,应提前书面通知甲方并经过双方协商一致后延期。
五、质保期:本工程的质保期为工程竣工验收合格之日起_________年。
在质保期内,乙方保证对工程的质量进行维护和保修,确保设施的正常运行。
六、保险责任:在工程施工期间,乙方应为工程项目购买必要的意外险、责任险等保险,确保工程施工过程中的风险得以充分覆盖。
七、违约责任:如乙方违反合同规定未能按时交付工程等,应承担相应的违约责任并赔偿甲方因此产生的损失。
八、争议解决:合同履行中如发生纠纷,双方应友好协商解决。
如无法协商解决,应向当地有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他:其他未尽事宜,由双方协商解决。
十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方盖章生效。
以上为电力线路施工合同范本,若双方对合同内容有任何异议或补充协商,则可在合同签署前进行相应修改。
线路改造服务合同范本3篇
线路改造服务合同范本3篇篇一线路改造服务合同范本甲方(委托方):____________乙方(受托方):____________第一条合同背景1.1 甲方:指拥有线路设施并委托乙方进行线路改造的单位或个人。
1.2 乙方:指具备线路改造专业技术,受甲方委托承担线路改造服务的单位或个人。
1.3 线路改造:指对甲方拥有的线路设施进行升级、改造、维修等技术服务。
第二条项目内容(1)线路升级:根据甲方需求,对现有线路进行升级,提高线路容量和传输速率。
(2)设备更换:更换老化、损坏的设备,确保线路安全稳定运行。
(3)线路优化:对现有线路进行优化调整,提高线路运行效率。
(4)其他改造内容:根据甲方需求,提供其他相关的线路改造服务。
(1)安全可靠:改造后的线路应具备较高的安全性能,确保运行稳定。
(2)质量合格:改造后的线路应达到国家相关标准要求。
(3)施工规范:乙方在施工过程中应遵守相关法律法规和行业规范。
第三条工程进度与质量保证3.1 乙方应按照合同约定的时间节点完成线路改造工程,具体进度安排如下:(1)项目启动:合同签订后____个工作日内。
(2)施工准备:合同签订后____个工作日内完成。
(3)施工阶段:合同签订后____个月内完成。
(4)验收阶段:施工完成后____个工作日内完成。
3.2 乙方应确保线路改造工程的质量,如因乙方原因导致工程质量不符合国家标准,乙方应承担相应责任,进行修复或重新施工。
第四条费用与支付(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总价款的____%作为预付款。
(2)工程进度达到____%时,甲方支付乙方合同总价款的____%。
(3)工程验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的____%。
(4)剩余合同总价款的____%作为质保金,待质保期结束后无质量问题予以支付。
4.2 乙方应在收到甲方支付的费用后____个工作日内开具相应金额的正规发票。
第五条质量保修5.1 乙方对改造后的线路设施提供____个月的质保期,质保期内如出现质量问题,乙方应免费进行修复。
高压输电线路改造与升级工程合同三篇
高压输电线路改造与升级工程合同三篇《合同篇一》合同编号:____________甲方:____________乙方:____________鉴于甲方需要对高压输电线路进行改造与升级,以提高输电效率和安全性;乙方具有相关的技术实力和经验,愿意承担此项工程。
双方经充分协商,达成以下合同条款:一、工程内容1.1 乙方根据甲方的要求,对高压输电线路进行改造与升级,包括但不仅限于:更换老旧设备、提高线路截面、优化线路布局等。
1.2 工程范围:从甲方变电站至乙方变电站之间的输电线路。
1.3 工程地点:________________。
二、工程进度2.1 工程计划开工日期:____年__月__日。
2.2 工程计划竣工日期:____年__月__日。
2.3 乙方应按照双方约定的工程进度计划进行施工,如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担相应的违约责任。
三、工程质量3.1 乙方应按照国家标准和行业规范进行施工,保证工程质量符合相关法律法规及技术规范要求。
3.2 工程验收:工程完成后,甲方应组织验收,乙方应予以配合。
验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至验收合格。
3.3 质保期:工程验收合格后,乙方应____年的质保期。
质保期内,如出现质量问题,乙方应负责修复并承担相应费用。
四、工程费用4.1 工程总价:人民币(大写):____元整(小写):_____元。
4.2 支付方式:双方约定采用____支付方式,具体支付条款见附件。
4.3 乙方应按照合同约定的工程进度向甲方相应的工程进度报告,并按照甲方的要求进行工程款用的申请和支付。
五、违约责任5.1 双方应严格履行合同义务,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 违约金计算方式:按照合同总价款的____%计算。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
用电线路改造合同7篇
用电线路改造合同7篇篇1合同编号:2024-001甲方:XX市电力公司乙方:XX市XX区XX街道办事处根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就XX市XX区XX街道的用电线路改造工程达成以下协议:一、工程概况1. 工程名称:XX市XX区XX街道用电线路改造工程2. 工程地点:XX市XX区XX街道3. 工程内容:对现有的用电线路进行改造,提升供电能力和安全性。
1. 提升供电能力,满足未来用电需求。
2. 改善线路结构,提高供电稳定性。
3. 消除安全隐患,保障用电安全。
三、改造范围1. 涉及街道内所有用电线路的改造。
2. 涉及用电设备的更新和升级。
3. 涉及供电设施的完善和提升。
四、改造方式1. 拆除现有线路,重新规划线路走向。
2. 更新老旧设备,采用新型节能设备。
3. 加强线路绝缘处理,防止电气火灾的发生。
4. 建立完善的供电监控系统,实时监控线路运行状态。
1. 改造工程计划自2024年3月1日开始,至2024年3月1日结束。
2. 甲方应在改造期间合理安排施工时间,确保不影响乙方正常用电。
六、改造费用及支付方式1. 改造工程总费用为人民币100万元。
2. 乙方应在合同签订后10个工作日内向甲方支付50%的预付款,即人民币50万元。
剩余50%的费用,即人民币50万元,应在工程验收合格后10个工作日内支付。
3. 甲方应在收到预付款后尽快安排施工,确保工程按时完成。
七、验收与交付1. 改造工程完成后,甲方应向乙方提交验收申请。
乙方应在收到验收申请后10个工作日内组织验收。
2. 验收过程中,如发现问题或存在安全隐患,乙方应及时提出,甲方应尽快整改并重新提交验收申请。
篇2甲方(委托方):_________乙方(受托方):_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,为明确双方的权利和义务,经甲、乙双方友好协商,达成以下协议:一、工程概况1. 工程名称:用电线路改造2. 工程地点:_________3. 工程内容:对甲方指定的用电线路进行改造,包括但不限于线路敷设、设备安装、调试等。
电力线路维修维护合同协议书范本5篇
电力线路维修维护合同协议书范本5篇篇1甲方:XXX电力公司乙方:XXX维修维护公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,为明确双方在电力线路维修维护过程中的权利和义务,经双方友好协商,达成如下协议:一、合同目的本合同旨在确保电力线路的安全、稳定运行,明确甲乙双方在电力线路维修维护过程中的责任,保障双方的合法权益。
二、合同双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务- 提供电力线路的基本情况和技术要求。
- 确保维修维护现场的安全措施到位。
- 按照合同约定支付维修维护费用。
2. 乙方的权利和义务- 按照甲方提供的技术要求进行维修维护工作。
- 确保维修维护质量,确保电力线路安全、稳定运行。
- 提供必要的维修维护记录和报告。
三、维修维护内容及要求1. 维修维护内容- 对电力线路进行全面的检查和维护。
- 更换老化的线路和设备。
- 对线路进行必要的加固和防护。
2. 维修维护要求- 维修维护工作应严格按照相关技术标准和规范进行。
- 乙方应确保维修维护过程中的安全措施到位,防止事故发生。
四、合同期限和付款方式1. 合同期限- 本合同自签订之日起生效,有效期为一年。
2. 付款方式- 甲方应按照合同约定的支付节点,及时、足额支付维修维护费用。
- 支付方式:银行转账。
五、违约责任1. 甲方的违约责任- 未按照合同约定提供必要的支持,导致乙方无法正常开展维修维护工作。
- 未按时支付维修维护费用。
2. 乙方的违约责任- 维修维护质量不符合合同约定。
- 维修维护过程中出现重大安全事故。
六、争议解决1. 协商解决- 双方应首先通过友好协商解决合同执行过程中出现的争议。
2. 仲裁解决- 如果协商无果,双方同意将争议提交仲裁机构进行仲裁。
- 仲裁地点:XXX仲裁委员会。
- 仲裁结果具有最终法律效力,双方必须履行。
七、其他事项1. 不可抗力- 因不可抗力因素(如自然灾害、政府行为等)导致合同无法履行时,双方均不承担违约责任。
2. 合同修改和终止- 双方协商一致,可以修改或终止本合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
电力线路改造合同范文
甲方:
乙方:
义教楼,教师宿舍楼由于电线接入时间比较长,线路已经老化,经常出现一些小问题,为了安全起见,经学校行政班子协商,决定改造线路。
经甲乙双方现场查看友好协商签定本合同。
一、改造时间:____年____月____日至____年____月____日。
二、改造材料:包工包料。
所涉及材料均采用贵州产贵王牌或贵州产的玉蝶牌
三、工程安全:乙方要有高度安全责任感保护好自身安全,甲方不负责乙方在施工中的安全,乙方在施工中要对甲方全校师生人身安全高度负责,对甲方电器财产高度负责,如果在施工中由乙操作不当造成师生人身安全,电器财产损坏乙方要负全部责任。
四、施工费用:
经甲乙双方现场勘测考查协商确定费用:伍仟肆佰叁拾贰圆(____元)
五、材料检验:
施工前乙方先将材料运到甲方指定地方由甲方检验,经检验合格后,乙方材料全部放在甲方指定地方由甲方负责保管。
如果在检验中甲乙双方有异议,由甲方请供电所专业人员来检验,不合格不接收不负责乙方经济损失。
六、施工要求
1、线路规划甲乙双方一起实地查看完成。
2、布线要做到美观大方实用。
3、在施工中由于乙方操作不当毁坏甲材料,乙方要赔偿相应的材料。
七、付款:
施工完成经甲方检验合格并试用____天无异样,全额付款。
如果甲方违约在违约期间按银行同期贷款利息支付。
甲方甲方:_____ 乙方:
_____
____年____月____日
电力线路改造合同范文(二)
甲方:_____(以下简称甲方)
乙方:_____(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的原则,为保护双方合法权益。
结合工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守:
一、工程情况:
1、甲方电路改造地点:_____
2、承包方式:全强电供电部分,按_____要求,包清工方式(不包含线管粉刷和弱电部分)
3、甲方负责提供合格的主材和辅料,乙方自带工具负责施工人员调配
4、合同大约工费总价为____元,(____元/M)(结算按实际距离计算)
5、工期自____年____月____日开工,至____年____月____日竣工,工期7天(特殊情况顺延。
)
二、付款方式:
工程竣工验收____日内,甲方一次性将工程款全部转入乙方账号。
(_____)
三、保修期限:
至甲方验收当天起,12个月内免费维修(除人为、不可抗力、特殊原因不在保修期内)
四、甲方的责任:
1、向乙方提供电路改造施工条件及房屋有关图纸和开工意向。
2、委派专人配合乙方施工。
3、保证材料合格到位,不影响乙方工程进度。
4、若乙方提供配件及辅料甲方需按成本价付款。
五、乙方的责任:
1、施工中一些安全责任由乙方承担。
2、施工中各项目均规范、安全、正规操作。
六、有关事项和工程验收:
1、甲方的施工现场应符合施工要求,乙方在施工中也应做好各项防护措施。
2、乙方施工完毕提前____日内向甲方说明验收工期,验收以约定附件为标准。
有不符合规定的,乙方应及时修改,一切都符合规定时,双方在验收附件签字为验收结束,甲方如有其它合同以外的增设项目,甲乙双方另议增项工价,另外报增项表格,同意并签字后施工。
七、违约责任:
1、由于甲方协调工作及材料等问题产生的延误,均由甲方全部承担,双方可协调给予乙方怠工补偿,短时间除外。
2、由于乙方原因,造成的拖延和质量问题,则乙方承担全部责任。
八、合同附则:
1、合同的各项预算均不含税票,乙方给甲方以收据为准。
2、合同未提及事项,由甲乙双方协调解决,合同中甲、乙方的有关争议,双方处理不了的,任何一方均可上诉有关法律机构。
九、本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。
本合同共3页,一式两份,甲、乙两方各执一份。
甲方:_____ x乙方:_____
委托代理人:_____ 委托代理人:_____
地址:_____ 地址:_____签定时间:____年____月____日签定时间:____年____月____日。