建设工程设计合同示范文本(2015年新版)
2015建设工程设计合同范本
2015建设工程设计合同范本第1篇：建设工程设计合同范本建设单位：_______________________，以下简称甲方；设计单位：_______________________，以下简称乙方。
根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称甲方委托乙方承担_________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，建设地点在________________________。
二、甲方义务1、在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
2、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。
3、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
三、乙方义务1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在______年_____月_____日以前，向甲方交付设计文件；其中，设计文件一式_______份，技术设计文件一式_______份，施工图设计文件一式_______份。
2、乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。
3、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币_________元。
五、违约责任1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。
2015版 设计合同范本
2015版设计合同范本一、合同双方1. 甲方（委托方）：名称：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]联系人：[甲方联系人姓名]联系电话：[甲方联系电话]2. 乙方（设计方）：名称：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]联系人：[乙方联系人姓名]联系电话：[乙方联系电话]二、项目概况1. 项目名称：[项目具体名称]2. 项目地点：[项目实施地点]3. 项目内容：[简要描述设计项目的内容和要求，如建筑设计、平面设计、产品设计等]三、设计服务范围及要求1. 乙方应按照甲方的要求和国家相关设计规范，完成本项目的设计工作。
设计服务范围包括但不限于：[详细列出设计服务的具体内容，如方案设计、初步设计、施工图设计等]提供设计文件，包括图纸、说明书、计算书等。
2. 设计要求：设计成果应符合国家及地方的相关法律法规、规范标准和甲方的要求。
设计应具有创新性、合理性和可行性，满足项目的功能需求和美学要求。
乙方应在规定的时间内完成设计工作，并提交设计成果。
四、设计费用及支付方式1. 设计费用总额为人民币[具体金额]元（大写[大写金额]）。
2. 支付方式：本合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付设计费用的[百分比]作为预付款，计人民币[具体金额]元（大写[大写金额]）。
乙方完成方案设计并经甲方确认后[X]个工作日内，甲方向乙方支付设计费用的[百分比]，计人民币[具体金额]元（大写[大写金额]）。
乙方完成初步设计并经甲方确认后[X]个工作日内，甲方向乙方支付设计费用的[百分比]，计人民币[具体金额]元（大写[大写金额]）。
乙方完成施工图设计并经甲方确认后[X]个工作日内，甲方向乙方支付设计费用的[百分比]，计人民币[具体金额]元（大写[大写金额]）。
工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付设计费用的[百分比]，计人民币[具体金额]元（大写[大写金额]）。
五、设计进度安排1. 乙方应在本合同签订后[X]天内，向甲方提交设计工作计划，包括各阶段设计工作的时间安排和成果提交时间。
建设工程设计合同2015
建设工程设计合同2015合同编号：______________签订日期：______________甲方（委托方）：______________地址：______________乙方（设计方）：______________地址：______________鉴于甲方需要进行建设工程设计，乙方具有相应的设计资质和经验，双方本着平等、自愿、互利的原则，经协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条项目概况1. 项目名称：________________2. 项目地点：________________3. 设计范围：________________4. 设计阶段：________________5. 设计要求：________________第二条设计服务内容乙方应按照甲方的要求和国家相关规范，提供以下设计服务：1. 初步设计（包括但不限于方案设计、初步设计文件等）2. 施工图设计3. 设计文件的修改和完善4. 施工现场的技术支持和配合5. 其他双方约定的设计服务第三条费用和支付方式1. 设计服务费用总额为人民币______________元（￥______________）。
2. 支付方式：- 预付款：合同签订后______________天内，甲方向乙方支付设计费总额的______________%作为预付款。
- 进度款：设计文件交付后______________天内，甲方向乙方支付设计费总额的______________%。
- 最终款：项目竣工验收合格后______________天内，甲方向乙方支付剩余的设计费。
第四条设计文件交付1. 乙方应按照合同约定的时间向甲方交付设计文件。
2. 设计文件包括但不限于：设计说明、图纸、计算书、相关技术资料等。
第五条时间表1. 设计启动日期：________________2. 初步设计完成日期：________________3. 施工图设计完成日期：________________4. 最终设计文件交付日期：________________5. 乙方应保证在上述时间节点前完成相应的设计工作。
(完整word版)《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF-2015-0209)
GF—2015—0209合同编号：建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）住房和城乡建制定设部国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（一）（民用建设工程设计合同）》（GF-2000-0209）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体房屋建筑工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》供合同双方当事人参照使用，可适用于方案设计招标投标、队伍比选等形式下的合同订立。
《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF-2015-0209)
GF—2015—0209合同编号：建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（一）（民用建设工程设计合同）》（GF-2000-0209）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）（以下简称《示范文本》）为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成（一）合同协议书《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体房屋建筑工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》供合同双方当事人参照使用，可适用于方案设计招标投标、队伍比选等形式下的合同订立《示范文本》适用于建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设计、民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂生活区、小区规划设计及单体设计等，以及所包含的相关专业的设计内容（总平面布置、竖向设计、各类管网管线设计、景观设计、室内外环境设计及建筑装饰、道路、消防、智能、安保、通信、防雷、人防、供配电、照明、废水治理、空调设施、抗震加固等）等工程设计活动目录第一部分合同协议书 (7)第二部分通用合同条款 (11)1. 一般约定 (11)1.1 词语定义与解释1.2 语言文字1.3 法律1.4 技术标准1.5 合同文件的优先顺序1.6 联络1.7 严禁贿赂1.8 保密2. 发包人 (18)2.1 发包人一般义务2.2 发包人代表2.3 发包人决定2.4 支付合同价款2.5 设计文件接收3. 设计人 (19)3.1 设计人一般义务3.2 项目负责人3.3 设计人人员3.4 设计分包3.5 联合体4. 工程设计资料 (23)4.1 提供工程设计资料4.2 逾期提供的责任5. 工程设计要求 (24)5.1 工程设计一般要求5.2 工程设计保证措施5.3 工程设计文件的要求5.4 不合格工程设计文件的处理6. 工程设计进度与周期 (27)6.1 工程设计进度计划6.2 工程设计开始6.3 工程设计进度延误6.4 暂停设计6.5 提前交付工程设计文件7. 工程设计文件交付 (31)8. 工程设计文件审查 (32)9. 施工现场配合服务 (34)10. 合同价款与支付 (34)10.1 合同价款组成10.2 合同价格形式10.3 定金或预付款10.4 进度款支付10.5 合同价款的结算与支付10.6 支付账户11. 工程设计变更与索赔 (37)12. 专业责任与保险 (38)13. 知识产权 (39)14. 违约责任 (40)14.1 发包人违约责任14.2 设计人违约责任15. 不可抗力 (41)15.1 不可抗力的确认15.2 不可抗力的通知15.3 不可抗力后果的承担16. 合同解除 (43)17. 争议解决 (43)17.1 和解17.2 调解17.3 争议评审17.4 仲裁或诉讼17.5 争议解决条款效力第三部分专用合同条款 (46)1. 一般约定 (46)2. 发包人 (48)3. 设计人 (49)5. 工程设计要求 (51)6. 工程设计进度与周期 (51)7. 工程设计文件交付 (52)8. 工程设计文件审查 (53)9. 施工现场配合服务 (53)10. 合同价款与支付 (53)11. 工程设计变更与索赔 (54)12. 专业责任与保险 (55)13. 知识产权 (55)14. 违约责任 (55)15. 不可抗力 (56)16. 合同解除 (56)17. 争议解决 (57)18. 其他 (57)附件 (58)第一部分合同协议书发包人（全称）：设计人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.规划占地面积：平方米，总建筑面积：平方米（其中地上约平方米，地下约平方米）；地上层，地下层；建筑高度米4.建筑功能：、、等5.投资估算：约元人民币二、工程设计范围、阶段与服务内容1.工程设计范围：2.工程设计阶段：3.工程设计服务内容：工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1三、工程设计周期计划开始设计日期：年月日计划完成设计日期：年月日具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准四、合同价格形式与签约合同价1.合同价格形式：；2.签约合同价为：人民币（大写）（¥元）五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表：设计人项目负责人：六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（3）中标通知书（如果有）；（4）投标函及其附录（如果有）；（5）发包人要求；（6）技术标准；（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；（8）其他合同文件在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同九、签订地点本合同在签订十、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分十一、合同生效本合同自生效十二、合同份数本合同正本一式份、副本一式份，均具有同等法律效力，发包人执正本份、副本份，设计人执正本份、副本份发包人：（盖章）设计人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：纳税人识别码：纳税人识别码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：时间：年月日时间：年月日第二部分通用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：1.1.1 合同1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议合同当事人可以在专用合同条款中进行约定1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织1.1.3 工程设计服务、资料与文件1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务基本服务费用包含在设计费中1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体1.1.4 日期和期限1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时1.1.5 合同价格1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化1.1.6 其他1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式1.2 语言文字合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言1.3 法律合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件1.4 技术标准1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用1.5 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）中标通知书（如果有）；（5）投标函及其附录（如果有）；（6）发包人要求；（7）技术标准；（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；（9）其他合同文件上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序1.6 联络1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容1.7 严禁贿赂合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任1.8 保密除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定2. 发包人2.1 发包人一般义务2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件2.1.3 专用合同条款约定的其他义务2.2 发包人代表发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表2.3 发包人决定2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长2.4 支付合同价款发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款2.5 设计文件接收发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件3. 设计人3.1 设计人一般义务3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务3.1.3 专用合同条款约定的其他义务3.2 项目负责人3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任3.3 设计人人员3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任3.4 设计分包3.4.1 设计分包的一般约定设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确设计人不得进行违法分包3.4.2 设计分包的确定设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任3.4.3 设计分包管理设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等3.4.4 分包工程设计费（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部。
建设工程设计合同2015
建设工程设计合同（2015年版）合同编号：_______签订日期：_______甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，甲乙双方就建设工程设计事项经充分协商，达成一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程批准、核准或备案文号：_______1.3 工程内容及规模：_______1.4 工程所在地详细地址：_______1.5 工程投资估算：_______1.6 工程进度安排：_______第二条设计范围和内容2.1 乙方根据甲方提供的工程资料和需求，负责完成本工程的设计工作，包括：（1）初步设计；（2）施工图设计；（3）设计概算；（4）施工图预算；（5）其他相关设计工作。
2.2 乙方应按照甲方的要求，提供设计文件和资料，并保证设计文件和资料的准确性和完整性。
第三条设计质量标准3.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证设计质量，确保设计文件和资料符合相关法律法规和技术规范。
3.2 乙方应按照甲方的要求，完成设计文件的审查和修改工作，确保设计文件的合理性和可行性。
第四条设计周期4.1 初步设计周期：自合同签订之日起_______天内完成。
4.2 施工图设计周期：自初步设计审查通过之日起_______天内完成。
4.3 设计概算和施工图预算：在施工图设计完成后_______天内完成。
第五条设计费用5.1 乙方向甲方提供的设计文件和资料，甲方应按照约定的费用标准向乙方支付设计费用。
设计费用为_______元（大写：__________________________元整）。
5.2 设计费用的支付方式为：（1）合同签订后_______天内，甲方支付乙方设计费用的_______%；（2）初步设计审查通过后_______天内，甲方支付乙方设计费用的_______%；（3）施工图设计完成后_______天内，甲方支付乙方设计费用的_______%。
工程设计合同范本2015
工程设计合同范本2015《工程设计合同》甲方（委托方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[具体规模描述]4. 工程投资：[预计投资金额]二、设计范围及内容乙方承担本工程的[具体设计范围和内容，如方案设计、初步设计、施工图设计等]设计工作。
三、设计周期1. 乙方应在[具体日期]前向甲方提交方案设计文件。
2. 初步设计文件应在方案设计文件经甲方确认后[具体日期]内提交。
3. 施工图设计文件应在初步设计文件经甲方确认后[具体日期]内提交。
四、设计费用及支付方式1. 本工程设计费用为人民币[具体金额]元（大写[大写金额]）。
2. 支付方式：（1）合同签订后[具体日期]内，甲方向乙方支付设计费用的[百分比]作为预付款，计人民币[具体金额]元（大写[大写金额]）。
（2）乙方提交方案设计文件并经甲方确认后[具体日期]内，甲方向乙方支付设计费用的[百分比]，计人民币[具体金额]元（大写[大写金额]）。
（3）乙方提交初步设计文件并经甲方确认后[具体日期]内，甲方向乙方支付设计费用的[百分比]，计人民币[具体金额]元（大写[大写金额]）。
（4）乙方提交施工图设计文件并经甲方确认后[具体日期]内，甲方向乙方支付设计费用的[百分比]，计人民币[具体金额]元（大写[大写金额]）。
五、双方责任1. 甲方责任（1）向乙方提供开展设计工作所需的基础资料，并对其真实性、准确性和完整性负责。
（2）按照合同约定支付设计费用。
（3）及时对乙方提交的设计文件进行审核和确认。
（4）协调与本工程相关的各方关系，为乙方的设计工作提供必要的支持和便利。
2. 乙方责任（1）按照国家及地方现行的有关规范、标准和规定，以及甲方的要求，精心组织设计，确保设计质量。
（2）严格遵守设计周期，按时提交设计文件。
（3）对设计文件的质量负责，因设计质量问题造成的工程损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
2015建设工程合同范本
2015建设工程合同范本甲方（发包方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系方式：____________________乙方（承包方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系方式：____________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容，包括但不限于建筑结构、装修、设备安装等]4. 工程规模：[工程的建筑面积、层数、高度等相关参数]5. 工程立项批准文号：[相关批准文件文号]二、工程承包范围承包范围：[详细说明乙方承担的工程范围，包括施工图纸范围内的全部工程内容或具体的分部分项工程]三、合同工期1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 合同工期总日历天数：[总工期天数]四、质量标准工程质量标准：[明确工程质量应达到的标准，如合格、优良等，并符合国家及地方相关标准和规范的要求]五、合同价款1. 本工程合同总价为：人民币[大写金额]元（￥[小写金额]元）。
甲方提出的设计变更或工程洽商；不可抗力导致的工程费用增加；双方约定的其他调整因素。
六、付款方式1. 预付款：合同签订后[具体天数]日内，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]作为预付款，即人民币[大写金额]元（￥[小写金额]元）。
2. 进度款：根据工程进度，乙方每月[具体日期]向甲方提交工程进度报告及付款申请，甲方经审核后在[具体天数]日内支付乙方已完成工程量的[百分比]作为进度款。
3. 竣工结算款：工程竣工验收合格后[具体天数]日内，乙方提交竣工结算报告及相关资料，甲方在[具体天数]日内完成审核并确认结算总价。
建筑工程设计合同2015最新版本.
CF-2000-0209建设工程设计合同（一）（民用建筑工程设计合同）工程名称：工程地点：合同编号：（由设计人编填）设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：签订地点：中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：设计人：发包人委托设计人承担的工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘查设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘查设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
备注：以上建筑面积为暂估面积，结算时按照实际面积计算，实际面积以最终规划局审定的建筑面积为准。
2.1设计具体内容及深度2.1.1设计总说明。
2.1.2在尊重本项目方案设计成果的前提下，配合发包人委托的方案设计单位，进行方案深化完善。
按照地方相应规范，对方案设计单位提供的方案提出修改意见，完成报送方案报批文件，并通过地方规划审批。
完成的建筑、结构、机电、暖通等各专业的初步设计文件，必须通过地方政府相关部门的审批。
2.1.3施工图设计整套图纸全部达到施工过程要求，包含：建筑、结构、消防、暖通（含地下室防排烟等）、人防、给排水、配电、弱电基本配置等，变电所、燃气、蒸汽、室外管线综合平衡等全部内容；不包含景观方案（水木年华商业广场室外）设计工作但包含方案报批工作，不包含变电所内部配电设计但包含土建部分，人防包含非战时与战时所有设计内容。
2.1.4设备设施：平层公寓户型为一次装修到位，考虑卫生间设施，包括卫生器具、镜子毛巾等，厨房位置的全部设施，含抽油烟机、电磁炉、电冰箱、洗衣机等。
LOFT户型虽为毛坯房不安装设备设施，但设计时要考虑所有功能的总管线路的配置。
2.1.5工程概算（分类：酒店式公寓、商业、地下室等总面积及各单方造价，含外装饰）。
2.1.6作为设计总包单位，配合方案设计、变配电设计、智能化设计、景观设计、室外市政施工图设计、幕墙设计、精装修设计、异形结构等专项设计，完成审核，直至盖章出图。
2015建设工程合同范本
2015建设工程合同范本合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：_______1.4 工程规模：_______1.5 工程投资：_______1.6 工程质量标准：_______二、工程期限2.1 工程开工日期：_______2.2 工程竣工日期：_______2.3 工程总工期：_______天三、工程价款3.1 工程价款总额：_______3.2 工程进度款支付：按工程进度分阶段支付，具体支付时间为_______。
3.3 工程结算：工程竣工验收合格后，双方按照实际完成工程量进行结算。
四、甲方责任（1）工程地质、水文地质资料；（2）工程设计图纸及施工图纸；（3）施工许可、安全生产许可等证件；（4）其他与工程有关的资料。
（1）场地平整、排水、供电、通信等施工条件；（2）施工过程中的外部协调工作；（3）工程款支付。
五、乙方责任（1）按照工程设计图纸和施工方案进行施工；（2）确保工程质量和施工安全；（3）按照甲方要求提供施工进度、质量、安全等方面的报告；（4）及时解决施工过程中出现的问题。
（1）不得擅自改变工程设计；（2）不得将工程转包给他人；（3）不得使用不合格的建筑材料和设备；（4）不得拖欠农民工工资。
六、违约责任6.1 甲方违约责任：（1）甲方未按约定时间提供资料、证件的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总价款的_______%；（2）甲方未按约定时间支付工程款的，乙方有权暂停施工，甲方应支付乙方违约金，违约金为未付款金额的_______%。
6.2 乙方违约责任：（1）乙方未按约定时间完成工程，每逾期一日，应支付甲方违约金，违约金为合同总价款的_______%；（2）乙方未达到工程质量标准，应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
建设工程设计合同2015
建设工程设计合同2015甲方（委托方）： [甲方全称]乙方（设计方）： [乙方全称]签订日期： 2015年 [具体日期]签订地点： [签订地点]鉴于甲方拟进行建设工程项目，需委托乙方提供设计服务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方经协商一致，订立本合同。
第一条设计内容及范围1.1 乙方负责为甲方提供建设工程项目的初步设计、施工图设计及相关技术服务。
1.2 设计内容应包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、暖通空调、消防、环保等专业设计。
1.3 设计范围应覆盖整个建设工程项目，包括但不限于建筑物、构筑物、室外工程等。
第二条设计依据2.1 设计应遵循国家及地方现行的工程建设标准、规范及规程。
2.2 设计应满足甲方提出的设计要求和功能需求。
2.3 设计应充分考虑经济性、安全性、适用性和美观性。
第三条设计周期3.1 乙方应根据甲方提供的设计任务书及相关资料，于合同签订后[具体时间] 内完成初步设计。
3.2 初步设计经甲方确认后，乙方应于 [具体时间] 内完成施工图设计。
3.3 如因甲方原因导致设计周期延长，双方应另行协商确定新的设计周期。
第四条设计费用及支付方式4.1 设计费用总计为人民币 [具体金额] 元，包括初步设计费、施工图设计费及相关技术服务费。
4.2 甲方应在合同签订后 [具体时间] 内支付设计费用的 [百分比]作为预付款。
4.3 初步设计完成后，甲方应在 [具体时间] 内支付设计费用的 [百分比]。
4.4 施工图设计完成后，甲方应在 [具体时间] 内支付剩余设计费用。
第五条设计成果的交付5.1 乙方应按照合同约定的时间和质量要求，向甲方交付设计成果。
5.2 设计成果应包括设计说明、设计图纸、计算书及相关技术文件。
5.3 甲方应在收到设计成果后 [具体时间] 内完成审查，并提出修改意见。
第六条设计变更6.1 如因甲方原因需要对设计进行变更，甲方应提前 [具体时间] 通知乙方，并承担相应的设计变更费用。
GF-2015-0209建设工程设计合同(房建工程)
GF—2015—0209合同编号：建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）住房和城乡建制定设部国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（一）（民用建设工程设计合同）》（GF-2000-0209）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体房屋建筑工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》供合同双方当事人参照使用，可适用于方案设计招标投标、队伍比选等形式下的合同订立。
2015版工程设计合同范本
工程设计合同范本（2015版）甲方（委托方）：乙方（设计方）：根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程设计的事宜，经充分协商，达成一致意见，订立本合同。
一、工程名称：二、工程地点：三、工程规模：四、工程投资额：五、设计内容：1. 乙方根据甲方的要求，负责本工程的初步设计、施工图设计及相关的设计服务工作。
2. 乙方应按照甲方提供的工程资料、设计任务书及相关标准和要求进行设计，并确保设计质量。
3. 乙方在设计过程中应主动与甲方沟通，及时解决甲方在设计过程中提出的问题。
六、设计周期：1. 初步设计阶段：自合同签订之日起计算，应在____天内完成初步设计文件的制作。
2. 施工图设计阶段：自初步设计文件批准之日起计算，应在____天内完成施工图设计文件的制作。
3. 设计服务阶段：自施工图设计文件批准之日起，至工程竣工验收合格日止。
七、设计费用：1. 初步设计费用：____元。
2. 施工图设计费用：____元。
3. 设计服务费用：____元。
八、支付方式：1. 合同签订后____天内，甲方支付乙方设计费用的20%作为定金。
2. 初步设计文件批准后____天内，甲方支付乙方设计费用的50%。
3. 施工图设计文件批准后____天内，甲方支付乙方设计费用的30%。
九、甲方的权利和义务：1. 甲方应向乙方提供完整、真实、有效的工程资料和设计任务书，并按照约定时间支付设计费用。
2. 甲方应协助乙方进行设计现场踏勘、设计文件审查等工作。
3. 甲方在设计过程中提出的问题，乙方应尽快予以解答。
4. 甲方应按照约定时间接收和审查乙方设计成果，并按时支付设计费用。
十、乙方的权利和义务：1. 乙方应按照甲方的要求进行设计，并保证设计质量。
2. 乙方应在约定时间内完成设计文件的制作，并按照约定时间提交给甲方。
3. 乙方应按照甲方的要求，对设计文件进行修改和完善。
建设工程设计方案合同示范文本(2015年新版)
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一)合同协议书
《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二)通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
11.工程设计变更与索赔ﻩ３7
１2.专业责任与保险ﻩ3８
13． 知识产权３9
1４．违约责任ﻩ４0
14.1发包人违约责任
1４.2设计人违约责任
1５.不可抗力ﻩ４1
15.1不可抗力的确认
１5.２不可抗力的通知
１5.3不可抗力后果的承担
16.合同解除４3
17.争议解决43
１７.1和解
17.2调解
１7.3争议评审
二、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》供合同双方当事人参照使用,可适用于方案设计招标投标、队伍比选等形式下的合同订立。
《示范文本》适用于建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设计、民用建筑修建及所包含的相关专业的设计内容（总平面布置、竖向设计、各类管网管线设计、景观设计、室内外环境设计及建筑装饰、道路、消防、智能、安保、通信、防雷、人防、供配电、照明、废水治理、空调设施、抗震加固等）等工程设计活动。
1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体房屋建筑工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
2015建设工程设计合同范本,建设工程设计合同范本,工程设计合同范本
2015建设工程设计合同范本,建设工程设计合同范本,工程设计合同范本整理的2015建设工程设计合同范本，欢迎阅读。
2015建设工程设计合同范本(一)建设单位(甲方)：____________________________地址：____________邮码____________电话____________法定代表人：____________职务____________设计单位(乙方)：____________________________地址：____________邮码____________电话____________法定代表人：____________职务____________为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计任务，根据________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条甲方委托乙方承担____________工程的设计项目，建筑安装面积为________平方米，批准总投资为________万元，建设地点在________。
第二条甲方的义务1.甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。
甲方在____年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
GF—2015—0209合同编号：建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）住房和城乡建制定设部国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（一）（民用建设工程设计合同）》（GF-2000-0209）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体房屋建筑工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》供合同双方当事人参照使用，可适用于方案设计招标投标、队伍比选等形式下的合同订立。
《示范文本》适用于建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设计、民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂生活区、小区规划设计及单体设计等，以及所包含的相关专业的设计内容（总平面布置、竖向设计、各类管网管线设计、景观设计、室内外环境设计及建筑装饰、道路、消防、智能、安保、通信、防雷、人防、供配电、照明、废水治理、空调设施、抗震加固等）等工程设计活动。
目录第一部分合同协议书 (7)第二部分通用合同条款 (11)1. 一般约定 (11)1.1 词语定义与解释1.2 语言文字1.3 法律1.4 技术标准1.5 合同文件的优先顺序1.6 联络1.7 严禁贿赂1.8 保密2. 发包人 (18)2.1 发包人一般义务2.2 发包人代表2.3 发包人决定2.4 支付合同价款2.5 设计文件接收3. 设计人 (19)3.1 设计人一般义务3.2 项目负责人3.3 设计人人员3.4 设计分包3.5 联合体4. 工程设计资料 (23)4.1 提供工程设计资料4.2 逾期提供的责任5. 工程设计要求 (24)5.1 工程设计一般要求5.2 工程设计保证措施5.3 工程设计文件的要求5.4 不合格工程设计文件的处理6. 工程设计进度与周期 (27)6.1 工程设计进度计划6.2 工程设计开始6.3 工程设计进度延误6.4 暂停设计6.5 提前交付工程设计文件7. 工程设计文件交付 (31)8. 工程设计文件审查 (32)9. 施工现场配合服务 (34)10. 合同价款与支付 (34)10.1 合同价款组成10.2 合同价格形式10.3 定金或预付款10.4 进度款支付10.5 合同价款的结算与支付10.6 支付账户11. 工程设计变更与索赔 (37)12. 专业责任与保险 (38)13. 知识产权 (39)14. 违约责任 (40)14.1 发包人违约责任14.2 设计人违约责任15. 不可抗力 (41)15.1 不可抗力的确认15.2 不可抗力的通知15.3 不可抗力后果的承担16. 合同解除 (43)17. 争议解决 (43)17.1 和解17.2 调解17.3 争议评审17.4 仲裁或诉讼17.5 争议解决条款效力第三部分专用合同条款 (46)1. 一般约定 (46)2. 发包人 (48)3. 设计人 (49)5. 工程设计要求 (51)6. 工程设计进度与周期 (51)7. 工程设计文件交付 (52)8. 工程设计文件审查 (53)9. 施工现场配合服务 (53)10. 合同价款与支付 (53)11. 工程设计变更与索赔 (54)12. 专业责任与保险 (55)13. 知识产权 (55)14. 违约责任 (55)15. 不可抗力 (56)16. 合同解除 (56)17. 争议解决 (57)18. 其他 (57)附件 (58)第一部分合同协议书发包人（全称）：设计人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.规划占地面积：平方米，总建筑面积：平方米（其中地上约平方米，地下约平方米）；地上层，地下层；建筑高度米。
4.建筑功能：、、等。
5.投资估算：约元人民币。
二、工程设计范围、阶段与服务内容1.工程设计范围：。
2.工程设计阶段：。
3.工程设计服务内容：。
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。
三、工程设计周期计划开始设计日期：年月日。
计划完成设计日期：年月日。
具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。
四、合同价格形式与签约合同价1.合同价格形式：；2.签约合同价为：人民币（大写）（¥元）。
五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表：。
设计人项目负责人：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（3）中标通知书（如果有）；（4）投标函及其附录（如果有）；（5）发包人要求；（6）技术标准；（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；（8）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订地点本合同在签订。
十、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十一、合同生效本合同自生效。
十二、合同份数本合同正本一式份、副本一式份，均具有同等法律效力，发包人执正本份、副本份，设计人执正本份、副本份。
发包人：（盖章）设计人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：纳税人识别码：纳税人识别码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：时间：年月日时间：年月日第二部分通用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：1.1.1 合同1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。
1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。
合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。
1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。
1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。
1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。
1.1.3 工程设计服务、资料与文件1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。
1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。
基本服务费用包含在设计费中。
1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。
1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。