关于履约保证金的承诺
履约保证金承诺书
履约保证金承诺书
甲方：（公司/个人名称）
乙方：（公司/个人名称）
为维护双方合作的顺利进行，现甲、乙双方就有关合同项下的履约
保证金问题达成如下协议：
一、甲方保证，在本次合作过程中，甲方应按照合同约定的方式和
期限履行合同条款，保证合同义务的履行。
二、为确保甲方能够按照合同的约定履行义务，乙方要求甲方提供
履约保证金。
甲方同意向乙方提供履约保证金，并保证该保证金来源
合法。
三、履约保证金金额为人民币（具体金额），（大写金额）元整。
甲方应在签订本协议之日起（具体时间），将履约保证金存入乙方指
定的账户，并提供存款凭证。
四、如甲方能够按照合同约定履行义务，乙方应在合同履行完毕后
即时将履约保证金（不扣除手续费等费用）退还给甲方。
甲方同意，
退还履约保证金时不得要求支付利息。
五、如甲方未能按照合同约定履行义务，乙方有权使用履约保证金
进行弥补或抵扣相应损失。
乙方在使用履约保证金后应及时告知甲方，并提供相应的使用明细。
六、本承诺书自甲、乙双方签字盖章之日起生效，至合同履行完毕之日终止。
对于本承诺书的修改、解释或争议的解决，甲、乙双方应协商一致。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签署日期：签署日期：。
银行履约保证金承诺书模板
银行履约保证金承诺书模板
致：[银行名称]
我方，[公司名称]，注册地址为[公司注册地址]，法定代表人为[法定
代表人姓名]，以下简称“承诺方”，就[具体项目名称]项目，向贵行
承诺如下：
一、履约保证金金额
承诺方同意向贵行支付履约保证金，金额为人民币[金额]元（大写：[金额大写]），用于确保我方在[具体项目名称]项目中履行合同义务。
二、支付方式及时间
承诺方保证在本承诺书签订之日起[支付期限]内，将履约保证金款项
汇入贵行指定账户，账户信息如下：
- 户名：[贵行账户名]
- 账号：[贵行账号]
- 开户行：[贵行开户行名称]
三、履约保证金的用途
该履约保证金将专门用于保障我方在[具体项目名称]项目中的履约责任，包括但不限于合同约定的工程质量、工程进度、安全文明施工等。
四、履约保证金的退还
一旦[具体项目名称]项目完成，且经贵行确认我方已完全履行合同义务，贵行将在[退还期限]个工作日内无息退还履约保证金至我方指定
账户。
五、违约责任
若我方未能履行合同义务或违反合同条款，贵行有权根据合同约定，从履约保证金中扣除相应的违约金或赔偿金。
六、其他条款
本承诺书未尽事宜，双方应本着诚信、公平的原则协商解决。
本承诺书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
承诺方（盖章）：[公司公章]
法定代表人（签字）：[法定代表人签字]
日期：[签订日期]
[银行名称]（盖章）：
银行代表（签字）：
日期：
请注意，本模板仅供参考，具体条款应根据实际情况和法律法规进行调整和完善。
在签订正式文件前，建议咨询法律专业人士。
工程履约保证金承诺书范文
工程履约保证金承诺书范文
尊敬的[甲方名称]：
您好！
咱就像两个即将携手闯荡工程世界的伙伴，为了让您心里踏实，我（[公司名称]或者个人姓名）特别给您写下这份工程履约保证金承诺书。
我知道，对于这个工程，您就像把宝贝交给我照顾一样，心里多少会有点不放心。
这工程履约保证金呢，就像是我给您的一个“定心丸”，表示我对这个工程那可是超级认真的，绝对不会当儿戏。
我承诺，我会按照咱们之前商量好的合同条款，一点儿不打折扣地履行我的责任。
从工程开始的每一个小细节，像打地基的时候保证稳稳当当，盖楼的时候砖头都码得整整齐齐，到最后的工程验收，保证让这个工程就像一件精心打造的艺术品一样，让您挑不出毛病。
要是我不小心犯了迷糊，没有按照合同办事，这履约保证金您可就尽管扣。
就像做错事要接受惩罚一样，我不会有半句怨言。
这保证金我会按照规定的方式和时间交给您。
咱可不能在这事儿上拖拖拉拉，该多少就是多少，什么时候交就什么时候交，保证痛痛快快的。
我相信，在这个工程里，我们肯定能合作得顺顺利利，就像齿轮和链条一样紧密配合。
最后工程完美收官的时候，咱们都能开开心心地庆祝。
再次向您承诺，我一定会重视这个工程，把这履约保证金背后的责任都扛起来。
承诺人：[承诺人姓名或者公司名称]
日期：[具体日期]。
工程履约保证金承诺书范文
工程履约保证金承诺书范文甲方（建设单位）：公司名称：________________________________________________________________法定代表人：______________________________________________________________地址：____________________________________________________________________联系方式：________________________________________________________________乙方（施工单位）：公司名称：________________________________________________________________法定代表人：______________________________________________________________地址：____________________________________________________________________联系方式：________________________________________________________________鉴于甲乙双方就[工程名称]签订了建设工程施工合同（合同编号：[合同编号]），为确保乙方全面履行合同义务，乙方自愿向甲方提交工程履约保证金，并作出如下承诺：一、保证金金额及提交方式乙方承诺向甲方提交的工程履约保证金金额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。
此保证金金额为合同总价的[X]%，具体比例依据双方签订的施工合同确定。
乙方应在本承诺书签订后的[X]个工作日内，将履约保证金以[银行转账/银行保函/现金支票等具体方式]的形式提交至甲方指定的账户或机构。
履约承诺书模板十篇
履约承诺书模板十篇履约承诺书篇1本保证金作为(投标人名称)(承包人)就项目(招标编号：)所签定合同的履约保证金。
履约保证金额(大写)。
1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动，包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或建筑物(以下简称“违约”)，只要发包人确定，无论承包人有何反对，发包人将从上述金额中扣除。
2、履约保证金项下的任何支付应为免税和净值，无论从任何人以何种理由提出扣减现在或未来的税费、费用或扣款，均不能从履约保证金中扣除；3、履约保证金构成承包人无条件的，不可撤消的直接义务；4、承包人保证在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。
履约保证金金额为合同价格的百分之五(5%)。
履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。
5、履约保证金应为银行支票、汇票或现金。
6、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。
投标人名称(承包人)：公章：银行账号：(包括开户行地址、电话等)开户行开户行电话：法定代表人或授权代表(签字)：年月日履约承诺书篇2致：中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区我方自愿与贵单位(以下简称“甲方”)就中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区管区内的工程施工劳务合作事宜进行商谈议定，并作如下承诺。
1、保证所承担的工程不分包或转包，否则按我方违约处理，可将我方所交履约保证金没收作为罚款。
2、保证服从甲方的领导、调度和协调，处理好和相邻施工单位的配合关系，如因施工方案、工期要求等方面的改变或我方的原因，服从甲方对我方任务所做的调整。
3、我方承诺本工程不需支付预付款，在工程款支付过程中，如业主对甲方不能按期拨款，甲方向我方的拨款可以同等顺延。
拨款采取按月验工计价方式，我方及时提供当月的计价资料，并同意验工计价是对合格并达到优良项目的支付，是经甲方审定且不超过施工图的工程数量来计算。
履约保证金保证书
保证书尊敬的合同双方：我方（以下简称“乙方”）地址位于________，法定代表人为________，为了保证双方在____年____月____日签订的编号为____的《____》合同（以下简称“主合同”）的履行，乙方向甲方支付人民币____元作为履约保证金（以下简称“保证金”）。
现将有关保证事项承诺如下：一、乙方保证在主合同约定的期限内，按照主合同的约定履行义务，完成工作。
如乙方未按主合同约定履行义务，甲方有权从保证金中扣除相应金额作为违约金，剩余保证金应在扣除违约金后____日内退还乙方。
二、乙方保证所提供的产品或服务符合国家法律法规、行业标准和甲方要求，保证产品或服务的质量、性能、安全等符合主合同的约定。
如因产品质量问题导致甲方损失，乙方愿意承担相应的赔偿责任。
三、乙方保证在主合同履行过程中，遵守国家有关保密法律法规，对甲方的商业秘密、技术秘密和各类敏感信息严格保密。
未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方披露甲方的商业秘密、技术秘密和各类敏感信息。
四、乙方保证在主合同履行过程中，遵守国家有关环保法律法规，确保生产、经营活动符合环保要求，不对环境造成污染。
如因乙方违反环保法规导致甲方受到处罚或损失，乙方愿意承担相应的法律责任。
五、乙方保证在主合同履行过程中，遵守国家有关安全生产法律法规，确保生产、经营活动符合安全生产要求。
如因乙方违反安全生产法规导致甲方受到处罚或损失，乙方愿意承担相应的法律责任。
六、双方约定其他事项：____。
保证金支付方式如下：乙方于____年____月____日前将保证金支付至甲方指定的银行账户，账户名称为：____，账号为：____。
本保证书自双方签字（或盖章）之日起生效，至主合同约定的期限届满之日终止。
如主合同提前终止，本保证书相应终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人/授权代表：法定代表人/授权代表：签订日期：____年____月____日。
租赁合同履约保证金承诺书范本-简版
租赁合同履约保证金承诺书范本-简版
履行租赁合同期间，为保证租赁双方权益，特制定本承诺书。
甲方和乙方同意按照以下条款履行租赁合同并提供相应的履约保证金：
1. 甲方同意将作为履约保证金的金额交付乙方，作为保证乙方租金及其他相关费用的承诺。
2. 履约保证金的金额为人民币{金额}元。
3. 履约保证金的支付方式为{支付方式}，乙方应提供相应的账户信息。
4. 在使用租赁物期间，如发生以下情况，乙方有权将履约保证金部分或全部用于支付相应费用，并向甲方提供相应的费用明细：- 乙方未按时支付租金；
- 乙方损坏租赁物，需要维修；
- 乙方违反租赁合同其他条款。
5. 若租赁合同履行完毕，乙方按照约定时间返还租赁物，并保
持租赁物原状，甲方将全额返还履约保证金。
6. 甲方同意在租赁合同解除后的{天数}内返还乙方履约保证金。
7. 本承诺书自甲方交付履约保证金并乙方收到履约保证金时生效，终止于履约保证金全额返还给甲方之日。
甲方：
签字：________
日期：________
乙方：
签字：________
日期：________
请注意：
1. 本范本仅供参考，请根据具体情况进行修改。
2. 履约保证金的金额和支付方式，以双方协商一致并在合同中
明确。
3. 请咨询相关法律专业人士根据具体情况为您提供法律意见和保障。
履约保证金承诺书10篇
履约保证金承诺书10篇履约保证金承诺书1在 (招标编号： )招标活动中，如果我们公司有幸中标，我公司承诺我们公司应交纳的有关税金由业主代扣代缴给朝阳市税务部门。
投标人名称(承包人)：公章：法定代表人或授权代表(签字)：年月日履约保证金承诺书2为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人以(单位名称)法定代表人或授权代表的资格，郑重承诺：我单位承建的工程，将保证做到：1、遵守国家的有关工程建设的法规，自觉维护和规范建筑市场秩序，诚信守法，按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，在获得工程款后，优先偿付民工工资。
在雇佣和使用民工时为民工办理工伤保险。
2、承建的工程不转包、不违法分包、不挂靠，杜绝使用“包工头”式的非法用工方式。
3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受业主的处罚，同时愿意接受主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。
承诺单位：(公章)法定代表人或授权代理人(签字)：日期：年月日履约保证金承诺书3甲方：乙方：本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额乙方应当按照中标合同总金额的 %，金额：大写人民币元（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的`违约金或损失赔偿额。
履约保证金承诺书
履约保证金承诺书尊敬的合同方：本函作为我们之间签订的编号为 [合同编号] 的合同（以下简称“主合同”）的补充文件。
我方，[公司名称]（以下简称“承诺方”），在此郑重承诺，将按照主合同的规定，向贵方提供履约保证金，以确保我方履行主合同项下的所有义务。
一、履约保证金金额承诺方同意向贵方支付金额为 [金额] 的履约保证金，该金额基于主合同中规定的履约保证金条款。
二、支付方式及期限履约保证金应以 [支付方式，如银行转账、支票等] 的形式支付，并于 [支付期限，如合同签订后10个工作日内] 完成支付。
三、履约保证金的保管贵方将负责妥善保管履约保证金，直至主合同项下的所有义务由承诺方履行完毕。
四、履约保证金的退还一旦承诺方履行完毕主合同项下的所有义务，且在合同履行过程中未发生任何违约行为，贵方将在 [履约保证金退还期限，如合同履行完毕之日起30天内] 将履约保证金全额无息退还给承诺方。
五、违约处理若承诺方未能履行主合同项下的任何义务，或发生违约行为，贵方有权根据主合同的规定，从履约保证金中扣除相应的金额作为赔偿。
六、其他条款本履约保证金承诺书作为主合同不可分割的一部分，与主合同具有同等法律效力。
除非本承诺书中另有明确说明，主合同的其他条款继续有效。
七、法律适用与争议解决本履约保证金承诺书的解释、适用及争议解决均适用 [适用法律，如中华人民共和国法律]，并提交至 [争议解决方式，如双方协商解决、仲裁机构名称等]。
承诺方在此保证，已充分理解并同意遵守本履约保证金承诺书的所有条款。
此致敬礼承诺方：[公司名称]授权代表签字：日期：[填写日期]（注：本承诺书仅供参考，具体内容应根据实际合同情况和当地法律法规进行调整。
）。
履约保证金承诺书
履约保证金承诺书尊敬的合作伙伴：本承诺书由我方（以下简称“承诺方”）向贵方（以下简称“接受方”）发出，旨在明确我方在履行合同义务过程中的履约保证金事项，确保双方合作的顺利进行。
一、履约保证金的定义履约保证金是指承诺方为保证其在合同约定的期限内，按照合同条款履行义务，而向接受方支付的一定金额的保证金。
该保证金在合同履行完毕后，或在双方协商一致的情况下，由接受方无息退还给承诺方。
二、履约保证金的金额根据双方签订的合同编号[合同编号]，承诺方同意支付履约保证金金额为人民币[金额]元（大写：[金额大写]元整）。
三、履约保证金的支付方式承诺方应在合同签订之日起[支付期限]个工作日内，将履约保证金汇入接受方指定的银行账户。
具体账户信息如下：- 账户名称：[接受方名称]- 银行账号：[接受方银行账号]- 开户银行：[接受方开户银行名称]- 银行地址：[接受方开户银行地址]四、履约保证金的用途履约保证金专用于保障合同的履行。
在接受方发现承诺方未能按合同约定履行义务时，接受方有权使用履约保证金来弥补因承诺方违约而造成的损失。
五、履约保证金的退还1. 在合同履行完毕，且承诺方已完全履行合同义务后，接受方应在[退还期限]个工作日内将履约保证金无息退还给承诺方。
2. 若双方协商一致提前终止合同，接受方应在双方达成一致后的[退还期限]个工作日内，将履约保证金无息退还给承诺方。
六、履约保证金的扣罚1. 若承诺方未能在合同约定的期限内履行义务，或履行义务不符合合同要求，接受方有权根据违约情况，部分或全部扣罚履约保证金。
2. 扣罚履约保证金的决定应由接受方书面通知承诺方，并说明扣罚的原因和金额。
七、履约保证金的利息履约保证金在存放期间不产生任何利息。
八、履约保证金的法律效力本承诺书作为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
承诺方和接受方均应遵守本承诺书的规定。
九、争议解决双方在履行本承诺书过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。
履约保证金承诺书2024年
履约保证金承诺书2024年合同目录第一章：承诺书引言1.1 承诺书目的1.2 承诺书的法律效力1.3 承诺书的适用范围第二章：承诺方信息2.1 承诺方（甲方）基本信息2.2 被承诺方（乙方）基本信息2.3 第三方（受益方）基本信息第三章：履约保证金概述3.1 履约保证金的定义3.2 履约保证金的目的3.3 履约保证金的设立条件第四章：履约保证金的缴纳4.1 缴纳金额4.2 缴纳方式4.3 缴纳期限第五章：履约保证金的管理5.1 管理责任5.2 管理方式5.3 管理期限第六章：履约保证金的退还6.1 退还条件6.2 退还流程6.3 退还期限第七章：违约责任7.1 违约情形7.2 违约责任7.3 违约处理第八章：不可抗力8.1 不可抗力的定义8.2 不可抗力的处理第九章：承诺书的变更与解除9.1 变更条件9.2 解除条件9.3 变更与解除的程序第十章：争议解决10.1 争议解决方式10.2 适用法律10.3 争议解决地点第十一章：附则11.1 承诺书的生效条件11.2 承诺书的解释权11.3 其他补充条款第十二章：签字盖章12.1 签字栏12.2 签订时间12.3 签订地点合同编号_______第一章：承诺书引言1.1 承诺书目的本承诺书旨在明确甲方对乙方履行合同义务的保证，确保乙方能够按照约定履行其在合同中的责任。
1.2 承诺书的法律效力本承诺书一经双方签署，即具有法律效力，双方均应严格遵守。
1.3 承诺书的适用范围本承诺书适用于甲方为乙方提供的履约保证金相关事宜。
第二章：承诺方信息2.1 承诺方（甲方）基本信息甲方名称：，地址：，法定代表人：______。
2.2 被承诺方（乙方）基本信息乙方名称：，地址：，法定代表人：______。
2.3 第三方（受益方）基本信息第三方名称：，地址：，法定代表人：______。
第三章：履约保证金概述3.1 履约保证金的定义履约保证金是指乙方为保证其履行合同义务而向甲方支付的一定金额的保证金。
工程履约保证金承诺书范文
工程履约保证金承诺书范文尊敬的[甲方名称]：你们好呀！我是[乙方名称]，今天我满心欢喜又无比郑重地给你们写下这份工程履约保证金承诺书呢。
咱们这工程就像一场大冒险，大家都朝着一个超棒的目标前进。
为了让你们放心，我可是准备了这笔履约保证金，就像我拿出了自己最心爱的宝贝，向你们保证我会在这个工程里好好表现，绝不含糊。
一、保证金金额。
二、保证金缴纳方式与时间。
我会在[具体日期]之前，通过[具体的缴纳方式，如银行转账之类的]把这笔保证金送到指定的账户。
就像按时交作业一样，不会拖拖拉拉的。
转账的时候，我会仔仔细细地核对每一个信息，确保钱能稳稳当当地到达你们那儿。
三、履约保证。
1. 在整个工程期间，我就像一个忠诚的卫士，会严格按照咱们签订的工程合同去执行每一项任务。
不管是工程的质量，还是工程的进度，我都会紧紧盯着，绝不让它出岔子。
2. 如果工程过程中遇到了什么问题，我不会像个鸵鸟一样把头埋起来，而是会勇敢地站出来，积极地和你们沟通，想办法解决。
就像咱们是一个大家庭，有问题大家一起扛。
3. 我保证工程质量那必须得是杠杠的，达到甚至超过合同里规定的标准。
这就好比我要做一个超级美味的蛋糕，每一种材料的用量、每一个烘焙的步骤都得精准无误，让大家都能满意这个“蛋糕”——也就是这个工程。
四、保证金退还。
我知道，当我顺利完成这个工程，就像跑完一场马拉松到达终点的时候，这笔保证金就该乖乖地回到我身边啦。
我会按照合同里规定的流程，准备好所有需要的文件和材料，不搞那些复杂的手续，简单明了地让你们把保证金退给我。
我也相信，你们肯定也是很公正的，不会故意为难我这个努力完成工程的小伙伴。
要是我在这个工程里有什么做得不好的地方，违反了合同的规定，那我也知道这笔保证金会按照规定受到相应的处理。
我绝对不会耍赖，会接受这个结果，因为这是我对自己的要求，也是对咱们合作的尊重。
最后呢，我再次郑重地向你们承诺，我会全身心地投入到这个工程中，把它当成自己的孩子一样精心呵护，用我的行动来证明这笔履约保证金交得值！希望咱们能一起顺顺利利地完成这个伟大的工程，以后还有机会继续合作呢！[乙方名称][日期]。
履约承诺书
履约承诺书关于履约承诺书4篇履约承诺书篇1甲方：乙方：本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额乙方应当按照中标合同总金额的 %，金额：大写人民币元（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。
保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。
第六条乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条生效条件本合同自双方的'法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条其他本合同一式贰份，具有相同法律效力。
甲方执壹份，乙方执壹份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）：履约承诺书篇21．我公司的质量目标：工程第一次验收合格率达100%，工程优良率先进水平；每年争创名牌工程，质量管理保持认证水平。
履约保证金承诺书
履约保证金承诺书尊敬的XX公司：感谢贵公司对我方的信任与支持。
为了更好地维护双方的合作关系，确保合同的履行并减少可能的风险，我方郑重承诺，在本次合作中按照以下约定缴纳履约保证金：1. 缴纳金额我方同意按照合同规定，将履约保证金支付给贵公司。
具体缴纳金额为XX元，以贵公司要求的方式进行支付。
2. 用途和期限我方确认，该履约保证金完全归贵公司所有，用于担保我方履行合同的义务。
在合同履行期内，如果我方按照约定履行合同责任，则履约保证金将在合同期满后的XX天内退还给我方，且在退还后不再承担任何义务和责任。
3. 履约保证金的回收条件我方承诺，在合同期内，履行以下约定：（1）按照合同约定及时提供所需的产品、服务，并确保其质量和数量符合合同要求；（2）遵守合同的各项条款和义务，不得擅自修改或解除合同；（3）如需变更合同内容，应提前与贵公司协商并获得书面确认；（4）保证合同执行过程中不得侵犯贵公司或第三方的合法权益。
如我方未能按照以上约定履行合同责任，导致合同无法履行或损害贵公司的利益，我方同意贵公司有权在事先书面通知后，使用履约保证金进行补偿、赔偿或支付违约金。
4. 履约保证金的管理我方同意将履约保证金存入贵公司指定的银行账户，并确保该账户在合同履行期内保持充足余额，以保证贵公司能够随时使用这笔履约保证金。
5. 其他约定（1）履约保证金的数额及缴纳方式不得以任何方式变更，除非经过贵公司书面同意；（2）合同终止后，如有争议，双方应友好协商解决，必要时可寻求法律救济；（3）本承诺书是以电子方式签署的，具备合法、有效、约束力。
本承诺书自双方签署之日起生效，并与合同具有同等法律效力。
双方同意按照合同约定履行各自的义务，并保证在合同履行过程中诚实守信，共同维护合同的履行和双方的利益。
特此承诺。
甲方（我方）：_____________________ 日期：____________________乙方（贵公司）：_____________________ 日期：____________________。
2024版履约保证金承诺书
2024版履约保证金承诺书合同编号：__________甲方（承诺方）：__________乙方（受益方）：__________一、甲方向乙方承诺，在主合同履行期间，将按照主合同的约定全面履行各项义务。
如甲方违反主合同的约定，乙方有权依据本承诺要求甲方支付履约保证金，作为对乙方损失的赔偿。
二、甲方在本承诺项下支付的履约保证金为人民币__________元整（大写：____________________________元整）。
甲方应在主合同签订后__________个工作日内，将履约保证金支付至乙方指定的银行账户，账户信息如下：户名：__________账号：__________开户银行：__________三、甲方应确保履约保证金的支付符合国家法律法规及双方约定的相关规定。
如因甲方未按时足额支付履约保证金，导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
四、在甲方全面履行主合同约定的义务后，乙方应在主合同履行期限届满后__________个工作日内，将履约保证金无息退还甲方。
如乙方未按约定退还履约保证金，应向甲方支付同期银行存款利息作为违约金。
五、本承诺自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至主合同约定的履行期限届满之日止。
本承诺一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
六、本承诺未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充。
如本承诺与国家法律法规及双方约定的相关规定不一致的，以国家法律法规及双方约定的相关规定为准。
甲方（承诺方）：__________乙方（受益方）：__________签订日期：__________年__________月__________日。
履约保证金承诺书范本(2023范文免修改)
履约保证金承诺书范本一、背景介绍在商业交易中，履约保证金承诺书是一种常见的保证金形式。
它是指交易中一方以书面形式向对方承诺，当自己无法按照合同约定履行义务时，愿意按照约定支付一定金额的保证金作为赔偿。
履约保证金承诺书被广泛应用于各类商业合同中，旨在增加交易的可靠性，减少不履约风险。
本文将提供一份履约保证金承诺书的范本，以供参考使用。
二、履约保证金承诺书范本履约保证金承诺书甲方（名称）：____________乙方（名称）：____________履约保证金金额：____________保证金支付方式：____________承诺书日期：____________为了保障本合同的履行，甲、乙双方达成协议：1. 保证金金额甲方承诺向乙方支付履约保证金，金额为____________（具体金额），以确保甲方能够按照本合同的约定履行相关义务。
2. 保证金支付方式甲方应在签订本承诺书后的三个工作日内，将履约保证金支付至乙方指定的账户。
乙方应在收到保证金后的两个工作日内，向甲方确认收款。
3. 保证金的使用3.1 若甲方能够完全履行合同义务，乙方应在本合同终止后的三个工作日内，将保证金原额无息退还给甲方，除非甲方存在其他任何形式的应付款项。
3.2 若甲方存在违约行为导致合同解除，乙方有权扣留履约保证金作为违约金和损失赔偿。
4. 履约保证金的追加在交易进程中，如需要甲方追加履约保证金，应由甲方与乙方协商确定追加金额和支付方式，并以补充协议形式确认。
5. 保证金的转让与承继在本合同履行过程中，甲方不得转让或以任何方式变更履约保证金的支付义务，除非乙方同意并签署相应的书面协议。
本合同对乙方的权利和义务均具有可转让性。
6. 合同解除与履行若本合同因任一方违约而解除，双方应依据合同约定支付违约金或赔偿金，并履行其他相关约定。
7. 争议解决对于因本承诺书引起的任何争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，争议应提交至双方协议的仲裁机构或所在地法院解决。
投标履约保证金承诺书
投标履约保证金承诺书
投标履约保证金承诺书
尊敬的招标人：
我们谨代表我们的公司，衷心感谢您给予我们这次投标的机遇。
我们在此郑重承诺，为了确保我们的投标得到您的认可，我们将严格遵守以下事项：
1.履约保证金金额：我们愿意缴纳的履约保证金金额为人民币XXX万元整。
这是为了证明我们对此次投标的重视程度，也是为了保障您的利益。
2.履约保证金有效期：此履约保证金自签署本承诺书之日起生效，有效期为
XXX天。
在有效期内，我们将全力以赴完成您的招标要求。
3.履约保证金退还：如果我们的投标未获得您的认可，我们将无条件接受您
的决定。
在有效期内，您将退还我们的履约保证金。
4.承诺书签署：我们已签署此承诺书，表达我们的真诚意愿和坚决态度。
我
们承诺我们将遵守所有条款和条件，并尽最大努力满足您的要求。
5.承诺书日期：此承诺书签署日期为XXXX年XX月XX日。
6.保证事项：我们保证，一旦中标，我们将严格按照招标文件的要求履行我
们的义务，并确保工程质量达到您的期望。
7.违约责任：如果我们在履行合同过程中违反任何条款或未能满足您的要求，
我们愿意承担相应的违约责任。
8.其他补充条款：对于本次投标的其他未尽事宜，我们将遵循国家法律法规
和招标文件的规定执行。
再次感谢您的信任和支持。
我们期待有机会与您合作，共同实现共赢的目标。
[公司名称]
[公司地址]
[联系电话]
[电子邮箱]
法定代表人签名：____日期：____。
履约保证金承诺书 履约保证金协议书
履约保证金承诺书一、履约保证金的定义履约保证金是指在一项合同中，为保证合同双方履行自己的义务，由乙方在签订合同时向甲方交纳的一定金额的款项。
履约保证金的交纳是乙方对合同的履约能力和意愿的保证，同时也是甲方对乙方履行合同义务的信任。
二、履约保证金的作用履约保证金起着保障合同履行的作用，它可以作为合同履行时违约方承担违约责任的一种方式。
当甲方或乙方违反合同约定，导致合同无法履行或造成损失时，对方可以要求赔偿或从履约保证金中扣除相应金额以弥补损失。
三、履约保证金的缴纳和返还1.履约保证金应在合同签订时一次性缴纳，缴纳方式为（填写具体缴纳方式，例如银行转账、现金等）。
2.履约保证金的金额应根据合同约定确定，并在履约保证金协议书中详细注明。
3.在合同履行过程中，若双方无违约行为，合同终止时，乙方有权要求甲方返还履约保证金。
4.若乙方违反合同约定，甲方有权从履约保证金中扣除相应金额以弥补损失，并向乙方发出书面通知，说明扣除原因和扣除金额。
5.若乙方有违约行为导致甲方终止合同，甲方有权全额扣除履约保证金作为违约金。
四、履约保证金的违约责任1.若甲方在未发生乙方违约行为的情况下，未按约定时限返还履约保证金，甲方应按每日（填写具体利率）的标准向乙方支付违约金。
2.若乙方无故拒绝缴纳履约保证金或不按约定支付履约保证金，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于解除合同、支付违约金等。
五、其他条款1.本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本协议书的有效期为合同履行完毕并甲方返还履约保证金之日起。
甲方（签名）：日期：乙方（签名）：日期：。
专用履约保证金承诺书2024版
专用履约保证金承诺书2024版本合同目录一览1. 专用履约保证金承诺书1.1 承诺事项1.2 保证金金额1.3 保证金缴纳时间1.4 保证金退还条件1.5 保证金的使用1.6 违约处理1.7 合同解除1.8 法律适用1.9 争议解决1.10 合同的生效、变更和终止1.11 双方的权利和义务1.12 保密条款1.13 合同的修改和补充1.14 其他条款第一部分：合同如下：1. 专用履约保证金承诺书1.1 承诺事项甲方承诺在合同履行期间，按照合同约定全面履行自己的义务，确保合同的正常进行。
1.2 保证金金额甲方向乙方缴纳专用履约保证金，保证金金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。
1.3 保证金缴纳时间甲方应在合同签订之日起【】日内，将保证金缴纳至乙方指定的账户。
1.4 保证金退还条件合同履行完毕且甲方未违反合同约定时，乙方应在合同到期后【】日内退还甲方全部保证金。
1.5 保证金的使用保证金专用于补偿乙方因甲方违约而遭受的损失，不得用于其他用途。
1.6 违约处理甲方若违反合同约定，乙方有权扣除部分或全部保证金作为违约金，并有权要求甲方承担相应的赔偿责任。
1.7 合同解除合同提前解除的，乙方应在解除合同后【】日内退还甲方剩余的保证金。
1.8 法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
1.9 争议解决双方因履行本合同发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
1.10 合同的生效、变更和终止本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
合同的变更或终止，应经双方协商一致，并以书面形式作出。
1.11 双方的权利和义务甲方应按照合同约定履行自己的义务，并有权按照合同约定享受自己的权利。
乙方应按照合同约定履行自己的义务，并有权按照合同约定行使自己的权利。
1.12 保密条款双方应对在合同履行过程中获得的对方的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露。
2023标准合同履约保证金承诺书范文
合同履约保证金承诺书范文一、背景介绍在商业合作中，为了保障合同履约的权益，合同双方通常会约定一定的履约保证金。
履约保证金是指合同一方在签订合同时，按约定向对方预先支付的一笔金额，作为履约行为的保证。
履约保证金的支付可以有效地促使合同各方履行合同义务，并在发生违约时提供一定的赔偿。
合同履约保证金承诺书是双方当事人为了约定合同更具约束力而签署的一份文件。
承诺书中详细规定了履约保证金的支付方式、金额、用途、退还等相关事宜，进一步保障了合同的履约。
是一个具体的合同履约保证金承诺书范文，仅供参考。
二、合同履约保证金承诺书范文合同履约保证金承诺书甲方：（全称） ___________________法定代表人/授权代表人： ___________________地质： ___________________： ___________________方式： ___________________乙方：（全称） ___________________法定代表人/授权代表人： ___________________地质： ___________________： ___________________方式： __________________鉴于甲方与乙方就___________________（合同项目）达成一致意见，并为明确约定双方的权益与义务，双方经友好协商，特此签署本合同履约保证金承诺书。
三、履约保证金支付方式与金额1.乙方作为履约保证金的承担方，应在合同签订之日起_____ _______（具体时间）内，向甲方预先支付履约保证金。
2.履约保证金金额为人民币_____________（具体金额）。
3.履约保证金支付方式：_______________（具体支付方式）。
四、履约保证金的用途1.履约保证金应用于保障乙方按合同约定履行合同义务。
2.在合同履行过程中，如乙方存在情况之一，甲方有权使用履约保证金进行相关扣款：•乙方未按合同约定履行支付义务；•乙方违反合同约定的保密义务；•乙方未按合同约定交付货物/提供服务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
七、关于履约保证金的承诺
致：长春汽车产业开发区
鉴于长春建工集团有限公司（“以下简称承包人”）已接到长春汽车产业开发区（“以下简称发包人”）就长春汽车产业开发区丙二路东延长段的中标通知书（“以下简称中标书”）；鉴于你方在招标文件中要求承包人向你方提交下述金额的履约保证金，作为承包人全面响应招标文件，同意向招标人提交履约保证金。
根据本承诺，承包人向你方提交支付人民币（大写）叁拾伍万叁仟捌佰柒拾肆元（RMB¥ 353874.40元），并无条件受本承诺的约束。
承包人在履行合同组织拆迁的过程中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，承包人同意由招标人进行支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
本承诺直至拆迁验收合格后28内一直在效。
承包人名称：长春建工集团有限公司（盖章）
法定代表人或负责人：（签字或盖章）
地址：长春市长江路银座B—C室
邮政编码：130041
日期：2006年7月20日
七、关于履约保证金的承诺
致：长春汽车产业开发区建设局
鉴于长春经济开发区市政修建公司（“以下简称承包人”）已接到长春汽车产业开发区（“以下简称发包人”）就长春汽车产业开发区丙二路东延长段的中标通知书（“以下简称中标书”）；鉴于你方在招标文件中要求承包人向你方提交下述金额的履约保证金，作为承包人全面响应招标文件，同意向招标人提交履约保证金。
根据本承诺，承包人向你方提交支付人民币（大写）叁拾伍万肆仟捌佰柒拾贰元（RMB¥ 354872.00 元），并无条件受本承诺的约束。
承包人在履行合同组织拆迁的过程中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，承包人同意由招标人进行支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
本承诺直至拆迁验收合格后28内一直在效。
承包人名称：长春经济技术开发区市政修建公司（盖章）
法定代表人或负责人：（签字或盖章）
地址：长春经济技术开发区浦东路746号
邮政编码： 1 3 0 0 3 1
日期：2006年7月20日
七、关于履约保证金的承诺
致：长春汽车产业开发区建设局
鉴于长春新亚建筑工程有限公司（“以下简称承包人”）已接到长春汽车产业开发区（“以下简称发包人”）就长春汽车产业开发区丙二路东延长段的中标通知书（“以下简称中标书”）；鉴于你方在招标文件中要求承包人向你方提交下述金额的履约保证金，作为承包人全面响应招标文件，同意向招标人提交履约保证金。
根据本承诺，承包人向你方提交支付人民币（大写）叁拾伍万肆仟肆佰陆拾肆元（RMB¥ 354464.00 元），并无条件受本承诺的约束。
承包人在履行合同组织拆迁的过程中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，承包人同意由招标人进行支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
本承诺直至拆迁验收合格后28内一直在效。
承包人名称：长春新亚建筑工程有限公司（盖章）
法定代表人或负责人：（签字或盖章）
地址：长春市净月潭公园内东侧
邮政编码：130000
日期：2006年7月19日。