工程施工结算价超出中标合同价因素分析
详细总结结算价超合同价原因
详细总结结算价超合同价原因
原因何在?我们从结算金额、建设工程特点、施工管理、监理环节、建设单位和主管部门等多个角度来查找,看看有无戳中要害?
1、从结算金额来看
案例:某市中学工程标底价1378.62万元,中标金额1110.21万元,下浮率为19.47%。
施工单位送审造价为1879.39万元,核减87.51万元,核定结算价为1791.88万元,结算价超合同价681.67万元,占合同价的61.4%。
其中人工费调整总额为60.50万元,材料价补差为20万元、暂定材料价补偿为27万元,工程量清单误差复核审定价为62.82万元,工期延误补偿费为39.38万元、设计变更增加造价为216.17万元、联系单变更增加造价为56.79万元,增加附属工程146.88万元。
除补差107.5万元外系正常原因,其余574.17万元,都属于管理不规范造成的。
2、从建设工程自身的特点来看
建设工程建设流程多,每一个流程都涉及不同的参与主体。
前一阶段工作质量对后一阶段的工作有很大影响。
每一环节质量不到位,往往意味造价的增加。
2.1政策处理环节不彻底,直接拖延了工期,造成资源浪费,工程成本大幅加大。
2.2地质勘查环节:如果地质勘探公司在地质钻探勘查中不详细、不科学、不具体,将引发连锁反应,设计、施工都会遭受影响,工程造价变更在所难免。
工程结算价超合同价的原因
工程结算价超过合同价是工程建设过程中常见的问题,其原因多种多样。
本文将从以下几个方面分析工程结算价超合同价的原因。
一、工程变更工程变更是导致结算价超过合同价的主要原因之一。
在工程建设过程中,由于设计缺陷、业主需求变更、政策法规调整等因素,可能导致工程量的增减、工程范围的调整或施工方案的改变,从而引发工程造价的变动。
工程变更使得原本在合同中约定的工程量和费用不再符合实际需求,导致结算价超过合同价。
二、物价波动物价波动是影响工程造价的另一个重要因素。
在工程建设周期内,原材料价格、劳动力成本等可能发生较大波动,从而导致工程造价的上升。
当物价上涨超过合同约定的风险范围时,承包商需要承担额外的成本,这使得结算价超过合同价。
三、工程索赔工程索赔也是导致结算价超过合同价的原因之一。
在工程建设过程中,各方可能因为合同履行、工程质量、工程进度等方面产生争议,进而引发索赔。
工程索赔可能导致额外的费用支出,使得工程结算价超过合同价。
四、政策影响政策影响是工程建设过程中不可忽视的因素。
政府对工程建设行业的宏观调控、政策变动、法律法规的修改等都可能对工程造价产生影响。
例如,政府对环保、安全生产等方面的要求提高,可能导致工程造价的增加。
当政策影响超出合同约定的范围时,结算价就会超过合同价。
五、合同约定不明确合同约定不明确也是导致结算价超过合同价的原因之一。
在实际操作中,合同条款可能存在模糊不清、遗漏或错误,导致双方在工程结算时产生争议。
合同约定不明确使得承包商在施工过程中产生额外支出,进而导致结算价超过合同价。
六、其他因素除了上述原因外,还有其他一些因素可能导致工程结算价超过合同价。
例如,工程质量问题、施工过程中的技术创新、工程安全事故等,都可能对工程造价产生影响。
总之,工程结算价超过合同价是由多种因素共同作用的结果。
为了有效控制工程造价,各方应当在工程建设过程中加强沟通与协作,合理预见工程风险,明确合同约定,确保工程顺利进行。
工程结算价高于合同价的情况说明
工程结算价高于合同价的情况说明
工程变更是导致结算价上升的常见原因之一。
在施工过程中,由于设计调整、现场条件变化或业主需求更改,可能会产生额外的工作量。
这些变更往往需要双方重新协商价格,若处理不当,便可能引发成本的增加。
原材料价格波动也会影响最终的结算价格。
建筑市场材料价格受供需关系、运输成本、国际贸易政策等多重因素影响,价格波动难以预测。
如果合同中没有设定相应的价格调整机制,那么原材料成本上涨的压力将直接转嫁到工程结算上。
劳动力成本的上升同样不容忽视。
随着经济的发展和人口结构的变化,劳动力成本普遍呈上升趋势。
如果项目周期较长,劳动力成本的增加也会反映在结算价格上。
施工过程中可能出现的风险和意外也是造成结算价增加的因素。
例如自然灾害、安全事故等不可预见的事件会导致工期延误和成本增加。
针对上述情况,业主和承包商在签订合同时应充分考虑潜在的风险,并在合同中设置灵活的价格调整机制。
对于工程变更,应明确变更程序和价格调整原则。
对于原材料和劳动力成本的变动,可以设立价格指数调整条款,按照市场变化自动调整合同价格。
同时,建立风险管理机制,对可能发生的风险进行评估和预防,减少不确定性带来的成本增加。
当结算价格超出合同价格时,双方应本着公平合理的原则进行协商。
通过实事求是的态度分析原因,共同探讨解决方案。
必要时,可引入第三方中介机构进行仲裁或调解,以客观公正的方式处理分歧。
工程结算价超合同价的范围
工程结算价超过合同价是工程建设过程中常见的问题,其原因多种多样。
根据相关规定和案例分析,工程结算价超过合同价的范围主要受以下几个因素影响:一、工程量增减变化工程量是工程建设中最为基础的参数之一,工程量的增减直接影响到工程造价。
在工程建设过程中,由于设计变更、现场签证、施工方案调整等原因,导致实际完成的工程量与合同约定的工程量出现差异,从而使工程结算价超过合同价。
例如,在某房地产项目中,由于设计变更,实际完成的建筑面积超过了原合同约定的建筑面积,导致工程结算价超过了合同价。
二、材料价格波动工程建设过程中,原材料价格的波动也是一个重要的影响因素。
由于市场供求关系、政策调整、自然灾害等原因,原材料价格可能出现波动,从而导致工程结算价超过合同价。
例如,在近年来,我国钢铁价格受国际市场影响出现了较大幅度的波动,使得工程建设成本随之增加。
三、人工费用上涨人工费用是工程建设成本的重要组成部分,随着社会经济的发展,人工费用逐年上涨。
在工程建设过程中,如果合同签订时的人工费用低于实际施工时的人工费用,那么工程结算价就会超过合同价。
例如,由于近年来我国劳动力市场紧张,部分地区的人工费用出现了较大幅度的上涨,使得工程建设成本相应增加。
四、施工过程中的变更签证在工程建设过程中,由于设计变更、施工方案调整等原因,可能导致工程签证的产生。
签证费用通常是根据签证内容的具体情况进行计算,一旦签证费用超过原合同约定的范围,那么工程结算价就会超过合同价。
例如,在某基础设施建设项目中,由于现场条件变化,施工方案需要进行调整,从而产生了额外的签证费用。
五、其他因素除了上述因素外,还有其他一些因素也可能导致工程结算价超过合同价,如:1. 工程质量要求提高:如果工程建设过程中,合同约定的质量要求发生变化,导致施工成本增加,那么工程结算价可能会超过合同价。
2. 工程进度要求加快:在工程建设过程中,如果合同约定的工程进度发生变化,导致施工成本增加,那么工程结算价可能会超过合同价。
工程结算价超出中标合同价
工程结算价超出中标合同价是工程建设过程中常见的问题,这给企业和国家带来了严重的经济损失。
本文将从原因分析、影响阐述和解决办法三个方面探讨这一问题。
一、原因分析1. 设计变更频繁在工程建设过程中,由于各种原因,如设计不完善、业主需求变更、外部环境变化等,导致工程设计变更频繁。
这些变更往往会导致工程量和工程费用的增加,从而使结算价超出中标合同价。
2. 建筑材料价格波动建筑材料价格受市场供求关系、政策调控等多种因素影响,波动较大。
在工程建设过程中,如果建筑材料价格出现大幅上涨,将会导致工程造价的增加,进而使结算价超出中标合同价。
3. 施工过程中出现意外情况在施工过程中,可能会遇到各种意外情况,如地质条件复杂、安全事故、自然灾害等。
这些意外情况会增加工程的施工难度和成本,导致结算价超出中标合同价。
4. 招投标不规范招投标环节是工程建设过程中容易出现问题的环节。
部分企业为了中标,故意压低投标价格,导致中标价格低于实际工程成本。
在施工过程中,为了保证利润,企业可能会采取不正当手段,如偷工减料、虚报冒领等,导致结算价超出中标合同价。
5. 管理不善工程建设过程中,项目管理不善也是导致结算价超出中标合同价的原因之一。
如工程进度管理不当、质量控制不严、成本控制不力等,都会导致工程造价的增加。
二、影响阐述1. 损害企业利益工程结算价超出中标合同价,意味着企业需要支付更多的费用,从而损害了企业的利益。
长此以往,企业将面临严重的经济损失,甚至可能导致企业破产。
2. 影响国家投资效益工程建设是国家投资的重要领域,工程结算价超出中标合同价将导致国家投资效益降低。
大量的资金被浪费,不利于国家经济的可持续发展。
3. 破坏市场秩序工程结算价超出中标合同价现象的存在,破坏了建筑市场的正常秩序。
不利于公平竞争,影响了建筑行业的健康发展。
4. 增加腐败风险工程结算价超出中标合同价,容易导致腐败现象的产生。
如招投标环节的不规范、项目管理中的暗箱操作等,增加了腐败风险,损害了社会公平正义。
建设工程合同超过合同价
建设工程合同是指业主与承包商之间就完成一定建设任务和支付价款达成的协议。
在合同履行过程中,由于各种原因,合同价往往会发生变化。
当合同价超过合同价时,就需要对合同进行调整。
本文将从原因、影响和解决办法三个方面对建设工程合同超过合同价的问题进行分析和探讨。
一、超过合同价的原因1. 设计变更:在工程建设过程中,由于设计不合理、功能需求发生变化等原因,可能导致原合同价不足以完成工程。
此时,需要对设计进行变更,从而导致合同价的增加。
2. 工程量增减:在施工过程中,由于现场条件、施工方法等因素的变化,可能导致实际完成的工程量与原合同约定的工程量存在差异。
如实际工程量大于合同工程量,则合同价会超过原合同价。
3. 材料价格波动:工程建设过程中,材料价格的波动是一个常见的现象。
尤其在国际市场,原材料价格的波动对工程造价的影响更为明显。
当材料价格涨幅超过预期时,合同价就会超过原合同价。
4. 政策法规变化:在工程建设过程中,可能会遇到政策法规的变化,如环保要求、建筑规范等。
这些变化可能导致工程投资的增加,从而使合同价超过原合同价。
5. 不可抗力因素:如自然灾害、社会动荡等不可抗力因素,可能导致工程建设进度延误,增加工程成本,使合同价超过原合同价。
二、超过合同价的影响1. 业主利益受损:当合同价超过原合同价时,业主需要支付更多的投资,从而导致利益受损。
2. 承包商风险增加:合同价超过原合同价,意味着承包商需要承担更多的成本风险。
在激烈的市场竞争中,承包商可能会为了降低风险而采取一些不正当手段,如偷工减料等,影响工程质量。
3. 工程进度受到影响:合同价超过原合同价,可能导致工程资金不足,进而影响工程进度。
4. 合同管理复杂化:合同价超过原合同价,需要对合同进行调整,使得合同管理变得更加复杂。
三、解决办法1. 加强合同管理:在合同签订前,业主和承包商应充分了解工程项目的各种风险,并在合同中约定相应的风险分担机制。
同时,加强对合同履行过程中的监督和管理,及时发现和解决问题。
工程结算金额超过工程施工
工程结算金额超过工程施工一、概述工程结算是指根据工程合同约定,对工程所完成的实际工作量进行量值核算,计算出应支付的金额,并最终确定工程结算价格的过程。
工程结算是工程项目管理中至关重要的一个环节,直接关系到工程质量、工程进度和工程成本控制等方面。
然而,在实际的工程项目中,工程结算金额有时会出现超过工程施工预算的情况,这种现象通常会引起各方的关注和争议。
本文将从工程施工方、业主方和监理方等不同角度分析工程结算金额超过工程施工的原因,以及如何合理解决这一问题。
二、工程施工方的原因1. 设计变更在实际的工程施工中,由于施工现场环境、施工方案等方面的变化,可能会导致设计方案的调整和变更。
设计变更会给工程施工带来额外的工作量和成本,从而导致工程结算金额超过最初的预算。
施工方往往会在工程结算过程中提出设计变更的索赔,并要求额外的支付。
2. 材料价格波动工程施工过程中,材料价格的波动也是导致工程结算超支的一个常见原因。
如果在工程施工中的某个阶段,材料价格突然上涨,施工方需要购进更多的材料来完成工程,从而导致工程成本增加,最终在工程结算中反映出来。
3. 人工成本增加在某些情况下,由于工程施工周期延长或者施工难度加大,工程施工方可能会增加施工人员的数量,或者提高工人的工资待遇,以应对工程施工中的种种困难。
这种情况下也会导致工程结算金额超过最初的预算。
三、业主方的原因1. 质量要求提高在实际的工程项目中,业主方有时会根据工程项目的实际情况,要求提高工程的质量标准。
施工方在满足业主提高的质量要求的同时,可能需要增加一些额外的工作量,并要求额外的支付。
这种情况下,工程结算金额有可能超过工程的预算。
2. 工程进度加快有时为了满足特定的要求,业主方可能会要求工程进度加快,以便尽快完成工程项目。
在这种情况下,施工方可能需要进行加班加点或者增加施工人员数量等措施来确保工程项目按时完工,从而导致工程结算金额超支。
四、监理方的原因1. 施工质量监管加强监理方在监管工程施工过程中,有时会要求施工方调整施工方案,或者重新施工某些工程部分,以确保工程质量符合要求。
关于工程结算价超出合同价10%的情况说明
关于工程结算价超出合同价10%的情况说明下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!关于工程结算价超出合同价10%的情况说明1. 引言在工程承包合同中,合同价是各方在工程项目开始前达成的重要协议,它规定了工程建设的费用预算和经济责任。
施工合同价超
施工合同价款超支是建筑工程中常见的问题,这不仅会给开发商带来经济损失,还可能影响工程的进度和质量。
本文将从施工合同价款超支的原因、影响以及应对措施三个方面进行分析和探讨。
一、施工合同价款超支的原因1. 设计变更:在建筑工程过程中,由于设计不合理、功能需求变更、业主要求调整等因素,可能导致施工过程中出现设计变更,进而增加工程量和不必要的费用。
2. 市场行情波动:建筑材料、设备价格的波动以及人工费用的上涨,都会导致施工合同价款超支。
特别是在长期合同中,市场行情的变化对合同价款的影响尤为明显。
3. 施工过程中的不可预见因素:如地质条件变化、自然灾害、安全事故等不可预见因素,可能导致施工进度延误,从而增加工程造价。
4. 施工管理不善:施工过程中,施工方管理不善、现场协调不力、施工方案不合理等因素,可能导致工程进度延误和资源浪费,进而增加合同价款。
5. 合同条款不完善:合同条款中对于价款调整、工期延误、索赔等方面的规定不明确,可能导致双方在执行过程中产生争议,进而影响工程进度和价款支付。
二、施工合同价款超支的影响1. 经济损失:施工合同价款超支会导致开发商经济损失,包括额外支付的费用和投资利息等。
2. 工程进度影响:合同价款超支可能导致工程进度延误,进而影响开发商的投资回收期和项目收益率。
3. 质量问题:为了弥补合同价款超支,施工方可能会采取降低工程质量的手段,如使用不合格材料、减少施工工序等,从而影响工程质量和使用寿命。
4. 合同纠纷:施工合同价款超支容易引发合同纠纷,影响开发商与施工方的合作关系,甚至可能导致工程项目的停工或诉讼。
三、施工合同价款超支的应对措施1. 加强合同管理:在合同签订前,要充分了解市场行情和工程特点,明确合同条款中的价款调整、工期延误等方面的规定。
同时,加强对合同履行过程中的监督和协调,确保合同执行顺利。
2. 完善设计方案:在工程设计阶段,要充分考虑功能需求、施工可行性等因素,尽量减少设计变更。
工程结算价高于工程合同价
工程结算价高于工程合同价在工程建设过程中,由于市场环境的不断变化以及项目实施过程中可能出现的种种不可预见因素,工程结算价往往会与原先签订的工程合同价存在差异。
当出现工程结算价高于工程合同价的情况时,需要对超出部分的费用进行详细核算和说明,以便于甲方(业主)和乙方(承包商)之间的透明沟通和合理处理。
要明确工程结算价与合同价的概念。
工程合同价是在工程项目开始前,甲乙双方基于设计方案、工程量清单及预算书等文件协商确定的固定价格。
而工程结算价则是在工程完成后,根据实际完成的工程量、使用的材料、人工成本等因素计算得出的实际费用总额。
一旦发现最终的工程结算价超出了合同约定的价格,应当立即启动额外的审核程序,以确保所有费用的合理性和必要性。
这一过程通常涉及以下步骤:1. 核实工程设计变更情况。
设计变更是导致结算价增加的常见原因之一。
任何设计变更都应有详细的记录,并经过甲乙双方的确认。
2. 审查材料成本。
材料价格波动可能导致结算价上升。
需要检查采购单据,验证材料价格是否合理,并与市场价格相比较。
3. 分析人工成本变化。
劳动力成本可能因工期延误、加班加点等原因而增加。
这部分成本应当根据实际情况进行合理计算。
4. 考虑其他直接费用。
如机械租赁费、管理费等其他直接费用的增加也需要纳入结算价中。
5. 评估间接费用。
项目管理费、资金占用费等间接费用的变化也应当考虑在内。
6. 编制完整的结算报告。
将上述所有审核结果汇总,编制成详细的结算报告,报告中应包含所有费用的详细说明和依据。
7. 双方协商确认。
最终的结算报告应由甲乙双方共同审核,并在达成一致后签字确认。
在处理工程结算价高于合同价的问题时,应坚持公正客观的原则,确保每一项费用的增加都有充分的理由和证据支持。
同时,甲乙双方应保持开放的沟通,对于任何疑问或争议,都应及时协商解决。
工程结算价超合同价的规定
工程结算价超过合同价的规定一、定义及原因工程结算价是指工程实施完毕后,对工程实施过程中发生的所有事项产生的费用进行审核(或审计),最终形成的工程造价。
合同价是指工程实施前,根据招投标结果,发包方与承包方签订合同时的工程造价。
由于工程量大,实施时间长,工程实施过程中通常会发生变化,就会产生新的费用,因此,结算价就不等于合同价。
既有高于合同价的可能,也有低于合同价的可能。
多数都是高于合同价。
二、工程结算价超过合同价的规定1. 当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的,按照约定结算工程价款。
2. 因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化,当事人对该部分工程价款不能协商一致的,可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。
3. 当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。
4. 当实际工程量增减超过合同工程量10%时,建设方保有对增减超出部分的工程量所对应的综合单价进行调整的权利。
三、工程结算价超过合同价的处理方式1. 合同约定:合同中应明确约定工程结算价超过合同价的处理方式,如协商解决、按照约定结算工程价款等。
2. 协商解决:当事人应积极进行协商,就工程结算价超过合同价的部分达成一致意见。
3. 参照计价标准:当双方无法协商一致时,可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准进行结算。
4. 按照备案的中标合同结算:当另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致时,应以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。
四、工程结算价超过合同价的监管1. 建设行政主管部门:当地建设行政主管部门应加强对工程结算价超过合同价的监管,确保工程结算价的合理性。
2. 审计机关:审计机关应对工程结算价进行审计,发现违规情况应依法进行处理。
3. 合同管理:发包方和承包方应加强合同管理,确保合同的履行,减少工程结算价超过合同价的情况发生。
工程施工结算超合同价
工程施工结算超合同价是一个比较常见的问题,这主要是由于在施工过程中,工程量的增减、材料价格的波动、政策法规的变化等多种因素导致的。
针对这一问题,本文将从以下几个方面进行分析和探讨。
一、原因分析1. 工程量增减:在工程施工过程中,由于设计变更、现场签证等原因,导致工程量的增减,从而使得施工结算价超过合同价。
2. 材料价格波动:在工程施工期间,建筑材料价格受到市场供求关系、政策调控等多重因素的影响,价格波动较大,导致施工结算价超过合同价。
3. 政策法规变化:在工程施工期间,可能出现相关政策法规的变化,如环保政策、建筑规范等,从而导致施工成本的增加,使得结算价超过合同价。
4. 施工质量要求提高:在工程施工过程中,业主或监理单位可能对施工质量提出更高的要求,导致施工方需要采取更为严格的施工工艺和材料,从而增加施工成本。
5. 工程变更:在工程施工过程中,可能由于业主需求变更、设计缺陷等原因,导致工程范围的扩大或调整,进而使得施工结算价超过合同价。
6. 合同约定不明确:合同中对于工程量、材料价格、施工周期等条款约定不明确,导致在施工过程中产生纠纷,进而使得施工结算价超过合同价。
二、应对措施1. 加强合同管理:在签订合同时,应尽量明确工程量、材料价格、施工周期等条款,避免合同约定不明确导致的纠纷。
同时,合同双方应严格按照合同条款履行各自的权利和义务。
2. 完善设计变更管理:设计变更应尽量在施工前期完成,避免在施工过程中频繁变更。
对于确需变更的设计,应严格按照相关规定进行审批,并及时调整合同价款。
3. 建立材料价格波动风险分担机制:合同双方可以约定材料价格波动的风险分担比例,或者采用材料价格锁定等方法,以减少材料价格波动对施工结算的影响。
4. 严格遵守政策法规:施工方应密切关注政策法规的变化,及时调整施工方案,确保工程施工符合相关政策法规要求。
5. 提高施工质量:施工方应加强质量管理,提高施工工艺和材料标准,以满足业主或监理单位对施工质量的要求。
施工费超出合同
施工费超出合同随着城市化进程的不断推进,建筑市场日益繁荣,各类建筑项目如雨后春笋般涌现。
然而,在施工过程中,施工费超出合同现象时有发生,不仅给建设单位带来经济损失,还可能导致合同纠纷,影响项目进度。
本文将从施工费超出合同的原因、影响及应对措施三个方面进行探讨。
一、施工费超出合同的原因1. 设计变更在施工过程中,由于设计不合理、设计人员与施工现场实际情况脱节等原因,可能导致设计变更。
设计变更会直接影响施工方案和施工预算,进而导致施工费超出合同。
2. 建筑材料价格上涨随着市场经济的不断发展,建筑材料价格波动较大。
在施工期间,如果建筑材料价格上涨,将会导致施工成本增加,从而使施工费超出合同。
3. 施工难度加大施工过程中,可能会遇到地质条件复杂、施工环境恶劣等情况,导致施工难度加大。
施工难度加大会增加施工措施费用,使施工费超出合同。
4. 施工管理不善施工管理是施工过程中的重要环节。
如果施工单位管理不善,导致施工进度拖延、资源浪费等现象,将会增加施工成本,使施工费超出合同。
5. 不可抗力因素在施工过程中,可能会遇到自然灾害、社会事件等不可抗力因素,导致施工中断或延期。
不可抗力因素会使施工单位面临额外的经济损失,从而导致施工费超出合同。
二、施工费超出合同的影响1. 建设单位经济损失施工费超出合同意味着建设单位需要支付额外的费用,这将导致建设单位经济损失。
对于政府投资项目来说,超出合同的施工费还会影响财政预算。
2. 合同纠纷施工费超出合同容易引发建设单位与施工单位之间的合同纠纷。
纠纷处理不当,可能导致项目进度延误,影响整体工程质量。
3. 影响行业形象施工费超出合同现象如果得不到有效遏制,将影响建筑行业的整体形象。
建设单位对施工单位的信任度将降低,不利于建筑市场的健康发展。
4. 施工单位信誉受损施工单位如果频繁出现施工费超出合同的现象,将损害其信誉。
信誉受损将影响施工单位在市场上的竞争力,进而影响其业务发展。
三、应对施工费超出合同的措施1. 完善合同管理制度建设单位应建立健全合同管理制度,严格审查施工单位提交的施工预算,确保施工费控制在合同范围内。
工程实际结算价超过合同价
在工程实践中,实际结算价超过合同价是一个常见的问题。
这种情况通常是由于多种因素导致的,如设计变更、工程量增减、材料价格波动等。
本文将从以下几个方面分析实际结算价超过合同价的原因,并提出相应的应对措施。
一、设计变更设计变更是导致实际结算价超过合同价的一个常见原因。
在工程实施过程中,由于种种原因,设计方案可能需要进行调整。
这就导致了工程量的增减、施工工艺的改变等,从而使得实际结算价与合同价出现偏差。
为避免设计变更对工程结算价产生过大影响,业主和施工方应在合同中明确设计变更的相关条款,包括变更范围、变更程序、变更价款的计算等。
二、工程量增减在工程实施过程中,由于现场条件、施工技术等因素的影响,实际完成的工程量可能与合同约定的工程量存在差异。
这种情况下,实际结算价很可能会超过合同价。
为避免工程量增减导致结算价偏差,业主和施工方应在合同中明确工程量的计算方法和计量单位,严格按照合同约定的工程量进行施工和结算。
三、材料价格波动工程所需材料价格的波动也是导致实际结算价超过合同价的一个重要原因。
尤其是在市场经济条件下,材料价格的波动具有不确定性。
为了应对材料价格波动对工程结算价的影响,业主和施工方可以在合同中约定材料价格的风险分担机制,如固定材料价格、按市场价格调整等。
四、施工工艺调整在工程实施过程中,由于施工工艺的调整,可能导致实际结算价与合同价不符。
例如,原合同约定使用某种施工工艺,但由于该工艺存在问题,施工方不得不调整工艺,从而导致成本增加。
为避免这种情况,业主和施工方应在合同中明确施工工艺的范围和标准,确保施工过程中严格按照合同约定进行。
五、合同管理不善合同管理不善也是导致实际结算价超过合同价的一个原因。
合同是工程结算的依据,合同管理不善可能导致合同条款不完善、合同执行不力等问题。
为了避免合同管理不善对工程结算价产生影响,业主和施工方应加强合同管理,确保合同条款的完善和合同执行的到位。
综上所述,实际结算价超过合同价是工程实践中一个常见的问题。
工程结算超过合同价20
工程结算超过合同价20在工程建设过程中,由于多种因素的影响,实际结算金额超出合同约定价格的情况时有发生。
本文将通过一个典型的案例来分析工程结算超过合同价20%的情形,并对其中的原因和处理方式进行探讨。
某建筑工程项目,在签订合同时,双方约定的总造价为800万元。
在项目完工结算时,最终的结算金额却高达960万元,超出了原合同价的20%。
这一情况立即引起了甲方的关注,因为根据相关法律规定,超出部分的金额需要有合理的解释和依据。
我们来看导致工程结算超支的主要原因。
在本案中,经过双方共同审查,发现以下几个关键因素:1. 材料价格上涨:建设期间,由于市场供需关系变化,部分建筑材料的价格出现了较大幅度的上涨,这直接导致了成本的增加。
2. 设计变更:在施工过程中,应甲方要求,对部分设计进行了调整,这些变更虽然提升了工程质量和使用功能,但也相应增加了工程造价。
3. 施工难度增加:在实际施工过程中,遇到了一些预料之外的地质和技术问题,这些问题的处理增加了施工难度和成本。
4. 人工成本上升:随着劳动力市场的紧张,人工成本在建设期间有所上升,这也是导致总成本增加的一个因素。
面对这样的情况,双方应当如何妥善处理呢?以下是几个建议:- 双方应共同审核所有的费用支出,确保每一项费用都有明确的依据和合理的解释。
- 对于设计变更导致的成本增加,应评估是否有必要进行调整,以及调整后的效益是否能够覆盖成本增加的部分。
- 对于不可预见的施工难度增加,应根据实际情况协商解决,必要时可请第三方专业机构进行评估。
- 对于材料和人工成本的上涨,应参考市场行情和行业标准,合理调整预算。
在处理完这些问题后,双方应重新签订补充协议,明确超出部分的费用分担方式。
通常情况下,如果超出的费用是由于不可抗力或者甲方要求的设计变更造成的,甲方应承担相应的费用增加。
如果是由于乙方的管理不善或者施工质量问题导致的超支,则应由乙方负责。
工程竣工决算超合同价
工程竣工决算超合同价我们需要了解什么是工程竣工决算。
简而言之,它指的是工程项目完工后,根据实际完成的工作量和相应的单价,计算出的最终费用。
这个费用包括了材料、人工、机械使用费等所有成本。
而当这个最终费用超出了原先合同中约定的总价,就出现了“超合同价”的现象。
我们以某地标建筑项目为例,来具体分析这种情况。
该项目原计划投资1亿元,但在工程竣工后的决算中,实际花费达到了1.3亿元,超出合同价30%。
这样的超支情况引起了业主方、施工方以及监管部门的高度关注。
造成超合同价的原因多种多样。
在这个案例中,主要原因包括:原材料价格的波动导致成本上升;设计变更增加了额外的工作量;施工过程中出现了意料之外的技术难题,需要采用更为昂贵的解决方案;还有项目管理不善,导致了效率低下和资源浪费。
对于业主方来说,超合同价意味着更大的资金压力,可能会影响到整个项目的投资回报率。
而对于施工方,虽然短期内可能会因为额外工作量获得更多的收入,但长期来看,信誉受损和后续索赔风险也会随之增加。
面对这样的情况,各方应如何应对?业主方和施工方应共同审查项目的实际花费,明确哪些是合理支出,哪些是可以削减的成本。
双方应协商解决超出预算部分的费用分摊问题。
在此基础上,为了避免类似情况再次发生,建议采取以下措施:1. 加强前期预算编制的准确性,充分考虑市场波动和潜在风险。
2. 强化项目管理,优化资源配置,提高施工效率。
3. 增强沟通协调,确保设计方案的稳定性,减少不必要的变更。
4. 建立风险预警机制,对可能导致成本增加的因素进行监控和预防。
5. 签订合理的合同条款,明确超支责任和处理流程。
工程结算价能否超过合同价
工程结算价能否超过合同价在工程建设过程中,工程结算价超过合同价的情况时常出现,这引发了业主和承包商之间的争议。
那么,工程结算价能否超过合同价呢?本文将从法律法规、实际情况以及处理方法等方面进行分析和探讨。
首先,根据我国相关法律法规,工程结算价超过合同价是允许的。
依据《建设工程合同司法解释》的规定,工程结算价格超过建设工程合同价格的,当事人可以协商处理,协商不成,可以参照签订补充协议。
这意味着,在工程建设的实际过程中,由于种种原因,工程结算价超过合同价是可以在法律层面得到支持的。
其次,工程结算价超过合同价的原因是多方面的。
一方面,工程建设的实际情况可能与招标阶段预想的状况有所不同,导致工程量的增减或工程质量的提升,从而使工程结算价上升。
另一方面,设计变更也是导致工程结算价超过合同价的重要原因。
在工程建设过程中,由于各种因素的变化,可能需要对设计进行调整,这就意味着工程量的变化、工程质量的提高,以及工程造价的增加。
那么,当工程结算价超过合同价时,如何处理呢?首先,当事人应当依据法律法规和合同约定,充分沟通、协商,力求达成一致。
如果协商不成,可以参照签订补充协议,明确超出合同价的工程结算价的计算方法和支付方式。
此外,还可以通过法律途径解决,如申请仲裁或提起诉讼。
在处理过程中,要严格界定各方责任,按责任大小分摊超出的工程价款。
需要注意的是,工程结算价超过合同价并不意味着项目业主可以任意增加工程造价。
项目业主在工程建设过程中,仍需遵循法律法规和合同约定,不得擅自提高工程质量标准或增加工程量。
如违反相关规定,将承担相应的法律责任。
总之,工程结算价超过合同价是可以在法律层面得到支持的,但当事人应当在法律法规和合同约定的框架内,通过充分协商、签订补充协议等途径解决问题。
在工程建设过程中,各方要严格遵循法律法规,合理确定工程造价,确保工程项目的顺利进行。
工程总额超过合同价
工程总额超过合同价
要理解工程超支的原因。
这些原因多种多样,包括但不限于原材料价格上涨、设计变更、
施工过程中遇到的不可预见情况、以及劳动力成本的增加等。
为了有效控制成本,合同中
应当包含明确的条款来界定这些潜在风险的责任归属和处理机制。
我们来看一个合理的合同范本应具备哪些关键要素:
1. 定义超支:合同中应清晰地定义何为“超支”,包括超出的具体金额或百分比阈值。
2. 责任划分:明确指出在不同情况下,哪一方承担超支的责任。
例如,如果是由于承包方
的管理不善导致成本增加,则应由承包方负责;如果是因为业主要求的设计变更,则应由
业主承担额外费用。
3. 变更管理:设定一个详细的变更管理流程,任何设计、材料或工艺的变更都需经过双方
同意,并对预算进行调整。
4. 价格调整机制:对于原材料价格波动等不可控因素,合同中应有价格调整机制,以公平
地分摊风险。
5. 通知和协商:一旦发现可能出现超支的情况,承包方应及时通知业主,并提出解决方案。
双方应共同协商解决问题。
6. 解决争议:合同应提供解决争议的途径,包括调解、仲裁或诉讼等方式。
7. 法律适用:明确适用的法律条款,以确保合同的法律效力。
现在,让我们通过一个虚构的案例来说明这个范本的应用。
假设某建筑公司与业主签订了
一份价值1000万元的工程合同。
在施工过程中,由于钢材价格的上涨和业主要求的设计
变更,最终的工程总额达到了1150万元。
根据合同中的超支条款,业主需承担设计变更
导致的50万元增额,而由于市场波动导致的钢材价格上涨则按照价格调整机制进行分摊。
施工超合同金额
施工超合同金额是指在工程建设过程中,实际发生的工程费用超过了原先签订的合同金额。
这种情况在实际工程项目中并不罕见,原因也多种多样。
本文将从施工超合同金额的原因、影响以及应对措施三个方面进行分析和探讨。
一、施工超合同金额的原因1. 设计变更在工程建设过程中,由于种种原因,原设计方案可能需要进行调整和优化。
设计变更会导致原本的工程预算发生变动,从而使实际施工费用超出合同金额。
设计变更的原因包括:(1)业主需求变更:业主在项目实施过程中,可能会对工程功能、规模、材质等方面提出新的要求,导致设计方案调整。
(2)政策法规变动:政策法规的调整可能影响到工程项目的实施,如环保要求、建筑规范等,从而导致设计变更。
(3)地质条件变化:地质条件的不确定性可能导致施工过程中出现意外情况,如地质构造、地下管线等,需要对设计方案进行调整。
2. 市场价格波动工程建设周期较长,施工过程中原材料、设备、人工等市场价格的波动可能导致实际费用超出合同金额。
例如,原材料价格上涨、劳动力成本增加等,都会使施工成本上升。
3. 工程量增减在施工过程中,由于种种原因,实际完成的工程量可能与合同约定的工程量存在差异。
工程量的增减会使施工费用发生变动,超出合同金额。
例如,施工过程中发现隐蔽工程、工程质量问题等,需要进行额外施工。
4. 施工方案调整为了保证工程质量和进度,施工过程中可能需要对原施工方案进行调整。
施工方案的调整可能导致施工费用的变动,超出合同金额。
例如,施工工艺的改进、施工进度的调整等。
5. 不可预见因素在工程建设过程中,可能出现一些不可预见因素,如自然灾害、社会事件等,导致施工进度延误或增加施工成本,使实际费用超出合同金额。
二、施工超合同金额的影响1. 合同纠纷:施工超合同金额可能导致业主与施工方之间产生合同纠纷,影响工程项目的顺利实施。
2. 投资增加:实际施工费用超出合同金额,意味着投资方需要承担更多的费用,增加投资风险。
3. 工程质量问题:为了控制成本,施工方可能会采取一些不正当的手段,如使用不合格材料、简化施工工艺等,严重影响工程质量。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程结算价超出中标合同价因素分析
市定额管理站范浩生
从近两年来随机选取的21个已完工程结算项目进行分析,发现有18个项目结算价超过中标合同价。
这21个项目当初中标合同价合计为13717.83万元,而最终工程结算价合计为16030.23万元,增长了2312.4万元,增长率16.86%。
导致结算价超合同价的因素很多,但归纳起来主要有以下八大因素:
一、招标时工程量清单编制粗糙,导致许多分部分项工程项目漏项、特征描述不清或数量错误。
如基础挖土遗漏余土外运,或者在挖土项目中只在特征描述中说明了挖土夯实和回填,但没有说明余土如何处理,或者只注明余土运100米,但没有说明外运距离,结果在结算时导致余土外运费用增加。
二、招标时未按有关规定编制招标控制价,人为降低招标控制价,主要是通过甲供材和甲方限定价格方式,将钢材、商品砼单价以低于市场价格计入招标控制价,导致招标控制价偏低,中标价由于受材料限价限制也不得不降低报价,但结算时根据有关规定须对限价材料价格按施工期价格进行调整,导致结算价超出中标合同价,有的甚至超过招标控制价。
三、有的项目因为了赶时间,对工程量清单粗制滥造,有的甚至拿别的项目的工程量清单项目作为招标依据,目的
是为了尽快完成招投标并减少缴纳规费,结果在签订合同时明确本工程全部按实结算,并双方约定下浮比率,结果也导致最终结算价大大超出合同价。
四、绝大部分工程由于图纸设计深度不够,导致施工期间发生多项重大变更,而结算时对变更部分找不到直接可以套用的价格,结果施工期间由发承包双方协商确定价格,而此时施工企业占有主导权,由于变更较多,结果导致最终结算价超出中标合同价。
五、政策性调整也是导致竣工结算价超出中标合同价的重要因素。
因近两年来材料价格波动较大,发承包双方为了合理分担市场风险,约定对部分材料根据市场价格予以调整,再加上近两年来人工工资上涨幅度较大,根据政策文件需对人工工资进行调整,结果也造成人工费增加,管理费和利润等也跟着增加。
因此,材料价格调整和人工工资调整是结算价超出中标合同价的重要因素,但这些因素是无法避免的。
六、还有一种情况就是发包人代表或监理工程师,对现场签证比较随意,一些本应由施工企业自行完成的工作内容也进行签证,由于结算时无法还原当时情况,造成结算时产生分歧,结果还是造成造价增加。
七、有的项目施工单位结算时故意虚报结算价,目的时为了迎合建设单位和审核单位注重审减率思想,结果给结算审核人流出很大空间来审核,可能会给审核人心里造成麻痹,看似达到了满意的审减率但实际是还有可以审减的空
间,结果导致结算价超出中标合同价。
八、当然,也有少数项目结算价低于中标合同价的情况,经分析其原因,主要是因为施工期间发包方将总包单位合同内的项目拿出来重新分包给别的单位,由发包方直接向分包单位结算,结果导致结算价减少,如将门窗、外墙涂料、外墙保温等项目分包给其他单位,也造成总包单位利益损失。
有的项目结算价低于中标合同价,原因是发包方取消了部分分部分项工程内容,如将天棚抹灰取消,将外墙真石漆改为涂料等。
以上原因导致结算价低于中标合同价。
根据以上因素造成结算价超出中标合同价的情况,我们分析认为,建材价格市场波动和政策性调整是引起结算价增加的正常因素,应积极鼓励和引导发承包双方实事求是分担市场风险。
其他导致结算价增加的因素可以理解为应尽量避免发生的可控因素。
但因图纸设计深度不够,尤其是工程量清单编制质量较差导致结算增加的因素均为人为因素,设计单位和造价咨询单位具有不可推卸的责任。
根据近年来招投标监管情况看,现在招标控制价编制质量很不容乐观,究其原因是编制人责任心不强,以为应付招完标就了事,没想过这会给工程施工和结算带来很大麻烦,有的咨询单位根本没有落实三级复核制度,前段时间对招标控制价核查也反映出此问题,下一步要重点强调落实三级复核问题。
总之,为了尽量避免结算价超合同价,造价咨询单位要承担起执业义务,从编制工程量清单开始到编制招标控制价,从跟踪审计到竣工结算审计都要认真负责,切实起到应
有的作用,避免一味追求效益而忽略了自己的责任和义务。