别墅庭院施工合同 施工合同
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
别墅庭院施工合同
施工合同
篇一:别墅庭院施工合同 (2)
私家庭院景观绿化工程施工合同
甲方:
乙方: 合同编号:
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定
,甲乙双方在
平等、自愿、公平、诚信的基础上,经友好协商,就甲方委托
乙方进行施工工程
达成一致意见,特签订本同,以资信守。
第一条 工程概况
1.工程名称:__________________
2.工程地点:__________________
第二条 施工范围
1所有施工项目按现场实际发生工程量结算,由双方代表签证
认可,但单价不允许
超过甲方认可的预算单价的限额。
第三条 施工方式
本工程由乙方以的形式进行施工。
第四条 工程有效期限天(含法定节假日)
开工日期日
竣工日期年 月 日
1.工期自开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部
验收之日,不计乙
方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。
2.如遇下列情况,乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方
,并经甲乙双方
代表签证,工期相应顺延,否则视为乙方放弃签证的权利,
工程不予顺延。
(1)因甲方原因影响工程施工进度,如未按时交出场地,接通
水电、甲方变更
设计等。
2 (2)不可抗力因素。
第五条 工程质量及验收标准
1.工程质量必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业
规范执行),因乙方
故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的,本工程不能
评定为合格。
2.乙方提供的苗木必须事先控制质量,苗木规格严格按照设
计要求进行选择,
苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。
3.苗木成活率达到100%.
4.工程完工后,乙方及时通知甲方进行验收。双方现场检查
工程质量,质量合
格,即由甲方签收。
第六条 工程价款及结算、付款方式
1.工程预算总价款为人民币_________元(大写_________
_ 元)。
2.付款方式:
甲方按工程施工进度分期付款,分别如下:
3?
(1)甲方在合同签定之日向乙方支付工程总款的20%,即人民
币元(大写元)作为合同定金。
(2)甲方在乙方材料、工人进场以后个3工作日内向乙方支付
工程总款的30%;即人民币 元(大写 元)作为进度款
(3)甲方在乙方完成隐蔽工程及景观工程后3个工作日内向
乙方支付工程预算总价款的40%,即人民币元(大写元)作为
进度款。
(4)工程验收合格
后2日内,乙方向甲方提交工程结算单,并
将有关资料送交甲方。甲方接到资料后2日内如未有异议,双
方应在工程结算单上签字,甲方并同时向乙方结清工程尾款
。
(5)以上付款的方式均以现金支付。
第七条 养护期
1、
从竣工验收之日起计算,景观工程、水电工程等保修期为二
年,保修期内由于乙方施工不当造成质量问题,乙方无条件
进行维修。
2、
4从竣工验收之日起计算,绿化工程养护期为3个月,养护内容
包括修剪、除草、施药、施肥、浇水。养护内如出现植物死亡
的(非人为造成的或非自然灾害造成的),乙方无条件更换。
3、
保修期内如属甲方使用不当或人为造成景观工程、水电工程
等损坏,或植物死亡的,乙方维护后收取成本费用。
第八条 双方义务
1.甲方义务
(1)参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣
工的验收。
(2)向乙方提供施工场地,保证运输道路畅通,同时提供施工
用水、用电(水电费由甲方承担)。
(3)工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理
费用,由甲方交纳(出入证除外),乙方协助提供物管所需相
关资料。
(4)、提供施工现场的水电路图,和告诉乙方防水层的厚度。
(5)、提供乙方工人现场住宿地点
2.乙方义务
5
(1)严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染
环境。
(2)根据甲方确认的施工图纸,按照本合同约定完成承包范围
内的施工工作。
(3)按相关安全法规进行安全施工,遵守甲方施工现场管理的
有关规定,承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生
等安全责任。若出现安全问题,责任由乙方自行承担。
(4)工程交付甲方前,应负责已完工工程的保护工作,在此期
间发生损坏的,由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方
,由此造成工期延误,按违约责任中的逾期完工条款处理。
(5)乙方应确保工程质量达到验收标准。
(6)乙方应在工程竣工验收后2日内向甲方提交竣工结算书及
完整的竣工结算资料。
第九条 违约责任
?
1.因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的,竣工日期
应予以顺延。
6
2.甲方未能按本合同约定进行竣工验收的,由甲方承担工程
保管及风险责任。
3.甲方逾期付款的,导致施工无法进行,乙方可停止施工。
4.工程质量达不到约定标准,由乙方承担相应的责任。
5.乙方在施工过程中,除不可抗力或甲方原因外不得以
任何
理由停工,非上述原
?
因连续停工两个工作日以上的,甲方解除合同,造成甲方工
期延误或其他损失的,乙方应予赔偿。
6.乙方应向甲方支付的违约金,甲方在未付款中扣除,违约
金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。
第十条
未经合同双方共同书面同意,任何一方不得单方面全部或部
分转让其在本合同项下的权利和义务。
第十一条 合同终止
1.因解除而终止
(1)由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果
7甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求
其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则甲方有权向乙
方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达乙方时生效,
乙方应按本合同约定承担违约责任,违约金不足以弥补甲方
损失的,甲方可继续向乙方追偿。
(2)由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果
乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求
其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则乙方有权向甲
方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达甲方时生效,
甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项,并按本合
同约定承担违约责任。
(3)合同一方依本合同约定行使解除权的,合同自解除通知送
达之日起终止。
(4)合同终止后,不妨碍一方向违约方追究违约责任。
2.有下列情形之一的,合同权利义务终止:
(1)本合同按约定履行完毕;
(2)本合同经双方协商一致而终止;
(3)本合同因一方出现本条第1款的违约情况(包括一方擅自
转让本合同项下权利义务行为),另一方发出解除合同的通
8知;
(4)法律法规规定终止的其他情形。
第十二条
适用法律条款本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解
决均适用中华人民共和国法律规定。
第十三条
争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一
切争议,合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能既解
决,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
第十四条 其他
1.本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商,另签订补充协议
。补充协议与本合同具有同等法律效力。
2.本合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律
效力。
?
3.合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效,并在保
养期界满,接清余款之日起自行终止。
4.本合同一式_____份,甲、乙双方各执_____份,双方签字盖
章后生效,每份均具同等法律效力。
9 甲方: 乙方:
法定代表人:法定代表人:
(或授权签约人
日期:__________________
日期:_______________ ___ (或授权签约人
?篇二:别墅花园改建规定
别墅花园美化改造管理相关规定
一、责任范围
1、物业公司根据本规定实施管理并协助配合施工单位做花
园绿地美化改建工作。
2、物业公司应将相关的施工注意事宜告知施工人或施工单
位,为保证绿地改建质量,避免改建后出现无人维护维修的
现象给业主/使用人造成损失。物业公司建议您选择持有市级
以上主管部门颁发的《资质证明》的园林绿化施工单位承建
花园美化改建、养护工程。
3、业主/使用人在美化花园改建前,必须会同其委托的美化
花园改建施工单位(以下简称施工单位)向物业公司申报登
记,填写《美化花园改建申请表》,申报美化花园改造效果图
、施工水、电改造图纸、施工项目、施工人数、开工时间和竣
10工时间等内容,并提交别墅花园井盖坐标图、施工合同复印
件、施工须知所列文件材料,办理《开工证》。缴纳:(A.美化花
园改建服务费XX元;B.美化花园改造保证金XX元)。非业主/
使用人对住花园进行改建的应当取得业主的书面同意。
4、施工时必须保证花园结构完整和使用安全,并严格按照申
请的项目进行施工,严禁下列行为:
(1)、改变给排水主管网;市政强、弱电电线地埋管走向;
(2)、过载增加地埋管道上方(搭建或堆放超负荷假山、水池
等)绿地的重量;
(3)、任意刨凿,重击相关管线,不经穿管直接埋电线或改电
线;
(4)、严禁擅自改动供、排水管道,确需改动的需提前向物业
公司或相关有权管辖的主管部
门申请,待审批同意报物业备案后方可改动施工;
(5)、使用不符合消防要求的施工材料;
(6)、在休息时间从事有噪音的施工活动。
确需增加建筑物主体或承重结构、明显加大、超高建筑,使
11用人应委托建筑物原设计单位或有相应资质的设计单位提
出设计方案,征求相毗邻业主同意、报政府设计审批部门审
批。审批同意后,报物业备案后方可施工。
5、美化花园绿地改建注意事项:
(1)、在花园绿地改建开工前:首先对排水管道做通球、通水
试验和每个窨井、冷热水管道、
闸阀及仪表设施的情况签字确认;物业公司备案。
(2)、严禁擅自改动、遮挡冷、热水管道及仪表设施,确需改
动应由业主本人书面向物业公
司申请提供改建
方案资料,待审批同意后由方可施工。否则
出现不良后果由业主自负
责任。
?
(3)、严禁破坏室外原配电线回路,不得擅自增改原设计配电
控制和计量仪表,等隐蔽施工
部份必须按原设计负荷电路控制施工。
(4)、严禁拆改有线电视、对讲、通讯网络原设计线路,如擅
自改动造成不良后果的,责任
12 自负。
(5)、施工过程中如需临时改变施工方案,应立即到苑区管理
处申报,审核通过后方可施工。
严禁施工内容与报批方案不相符,违者必须立即补办手续,
同时承担由此引发的一切
责任。
(6)、如施工工期延长,施工单位应同业主一起或持业主同意
延期的证明,在《花园改建开
工证》有效期满前到管理处办理延期手续,若未办理延期的,
物业公司有权力让其停
工并处以100.00元以上的违约金。
(7)、花园改建若需大型作业机械(如挖机、推土机)进、出作
业(施工)必须报苑区管理
处进行审批后,凭大型作业机械(如挖机、推土机)出入证方
可进出苑区;如擅自进
13入花园造成不良后果,损坏设施照价赔偿。物业公司有权力
让其停工并处以500.00元
以上的违约处罚。
6、美化花园改建施工现场
(1)、施工单位在工人取得《开工证》后应如实申报施工人员
名单,交验施工人员有效证件,
办理施工人员《改建施工证》,并与物业公司签定《改建施工
队安全防火责任书》。
(2)、装修单位取得《开工证》、《花园改建施工证》之后方可开
始施工。施工时须将《开工
证》复印件贴于分户门外左上角,将《改建施工承诺书》复印
件贴于分户门内侧,以
便于管理、监督和巡查。
(3)、《施工证》施工人员每人一证,并贴一寸近照一张,加盖
管理处印章后方为有效。在本
小区内,施工人员应随身佩戴《施工证》,并妥善保管,若未
14佩戴《施工证》者,物业
公司工作人员有权收缴此证,并劝其离开本小区。进出小区
大门时,应主动向门卫出
示,无证者不得进入小区。在现场施工时应积极配合物业管
理工作人员验证,无证不
得在现场作业。禁止《施工证》转借、转让、涂改或在与登记
房号不相符的地方使用,
违者证件予以没收,并劝其离开小区。
(4)、凡未办理《开工证》和《施工证》而擅自施工者,将按违规
行为处理扣除花园施工保
证金。
(5)、施工时间为:每天上午
8:00—12:00,下午14:00—
18:00。如遇政府行为的检查
或参观和部分法定节假日,管理处将有权要求暂停施工。未
经允许不得延长或变更时
间,法定节假日按国家规定周六、日严禁使用电动工具,不
15得进行有噪音施工,除规
定的施工时间外,严禁施工人员进入或滞留小区内,严禁施
工人员在小区内留宿,严
禁在施工现场或其他任何地方做饭,否则物业公司有权采取
措施责令停工或请其离开
小区,由此造成的经济、法律责任由施工单位或业主/物业使
用人自行承担。
6、施工垃圾须及时入袋搬运,并按照物业公司指定的方式和
时间进行清运。住户施工不得将改建垃圾置于户外任何地方
。不得违反市容卫生管理规定,否则,物业公司将视同违反
?施工规定进行处罚。
7、运输花园改建材料的车辆进出小区后必须按规定的线路
限速行驶,严禁鸣笛、超速、乱停乱放,进入小区后,应立即
搬运入户,不得堆放于公共道路上。搬运过程中严禁将沙、
土、泥、垃圾等洒、漏于暗沟内。因涂料、胶水、油漆、油渍等
造成污染或将地面破坏,施工单位(或业主)应负责更换或修
复做出相应的赔偿。
16
8、其他施工,按物业公司所划区域、运输路线使用,不得乱
占施工场地;不得损坏、污染公共装饰及公共设施,施工中应
注意成品保护和安全责任。
9、施工现场应加强消防工作,遵守消防规定,施工单位在作
业现场应至少配备两个5公斤灭火器,并维护业主/物业使用
人的利益,做好防火措施。
10、施工过程中,施工单位必须派专人负责安全工作,协助
物业公司严密巡视,防止案件发生,发现可疑情况应及时报
告相关人员、部门。
11、施工人员需衣着整齐并佩带《施工证》,严禁在本小区非
工作区域闲逛,不得损坏小区公共设备及他人财物,不得在
小区内有吵架、斗殴、吸毒、色情等违法违纪活动,一经发现
,没收《施工证》并将严肃处理直至交送公安机关,追究治安
刑事责任。
12、花园改建施工时应当避免灰尘或噪音影响其他相邻住户
。
1713、物业公司根据施工管理规定不定期对施工现场进行检查
。凡违规施工的,物业公司将发送《违章施工通知书》经施工
负责人或施工人签收后限期整改或处以一定数额的违约金,
屡劝不改者视情节进一步处理,造成严重后果将追究其经济
、法律责任。
14、物业公司将依据施工管理规定,对施工人员进出施工场
地材料
搬运、垃圾清运、施工扰民等行为进行监督管理,对
违规者有权直接阻止,严重违规者物业公司将向施工单位发
送违规处罚通知单。
15、改建施工期间,施工单位或施工人员若需搬运任何物品
出小区,请提前与物业公司联系,填写《出门条》经装修人同
意并经物业公司检查确认后,方可放行。
16、因花园绿地改建施工引起的一切后果,如造成房屋结构
、布局、外围栏的损坏;造成房产毗邻房屋、公共设施损坏或
他人人身财产安全或财产的损失;或因花园改建而对四邻造
成的损失均由使用人或施工单位承担,因此产生的一切后果
如诉讼、仲裁的均由使用人和施工单位自行负责处理。
17、花园绿地改建施工完毕,由使用人向物业公司提出绿地
18改建验收申请,苑区管理处将在三个工作日内安排工作人员
和施工单位负责人及施工相关技术人员根据业主所报花园
改建方案内容到现场共同验收,验收不合格项目由施工单位
限期整改,待整改完毕后再予以办理二次验收。
18、经物业管理人员验收后,并由园林施工单位提供一份竣
工图纸、美化花园效果图交苑区管理处备案。经物业验收合
格后十日内按退款流程无息退还保证金。
19、如因花园施工给他人人身财产造成损失,将由施工人员
与施工单位承担全部责任。
20、退场:施工完毕,施工单位应负清扫施工现场、生活垃圾
及相毗邻公共区域的卫生,共同维护小区的生活环境,物业
公司检查签署后,注销《开工证》和《装修施工证》办理结
?算手续。
21、尽管物业公司在每一环节都有检查,但其后仍发生因花
园改建施工引起的工程等问题,一切概有由施工人员及承担
花园改建的施工单位负责。
22、任何单位和个人未经物业公司批准,严禁在小区内洽谈
19业务招揽生意,展示广告。任何施工单位不得将公司的名称
或电话展示于其他人可以看到的地方。
二、处罚办法
为维护小区与广大业主/物业使用人的利益,切实履行物业公
司的管理服务职能,对违反本协议书任何花园改建施工行为
,物业公司均有义务制止,并有权依照相关规定予以如下处
理:
1、责令停工;
2、责令恢复原状;
3、扣留或没收工具;
4、清场、限期离开小区;
5、赔偿经济损失;
6、处以一定数额的违约金,直至追究法律责任;
7、1—6项可同时并处;
8、物业管理处有权视违章情节轻重,拒绝损害小区、业主/物
业使用人和物业公司利益的花园改建施工队进
入小区进行
花园改建施工;
9、违反以上条款者,将按照国家有关规定予以其他处罚。
三、美化花园绿地改建施工退证、退款
201、花园改建施工结束后,施工单位将《施工证》如数退还管理
处,管理处凭财务部开具的收款凭据原件无息退还《施工证》
押金,每少一证从押金中扣除20元。
2、施工竣工验收合格后三个月,经业主签字同意退款后,施
工单位负责人凭财务部开具的收款凭据原件到管理处办理
退款手续,物业公司将无息退还装修保证金。
备注:附表1(别墅花园改造开工前设施确认表)
附表2(别墅花园改造验收表)
XX世纪城管理有限公司
XX管理处
XXXX年XX 月XX日
表1:
XX世纪城物业管理有限公司
别墅花园改造开工前设施确认表
苑 号楼开工时间: 年 月 日
?工程部:客服部:业主:施工负责人:
?篇三:庭院工程施工合同
庭院工程施工合同
业主(甲方):
承包方(乙方):北京滴水观音科技有限公司
21根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定
,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上,
经友好协商,就甲方委托乙方进行
施工工程达成一致意见,特签订本合同,以资信守。
第一条:工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、预定开工日期: 年 月 日
第二条:施工范围
1、施工范围:
回填种植土按现场实际发生工程量结算,由双方代表签证认
可,但单价不允
许超过甲方认可的预算单价的限额。
第三条:施工方式
1、本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。
第四条:工期
1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定
的全部验收之日止,预计 天(包括法定假日),不计乙方
通知甲方验收后等待甲方验收的时间。
222、如遇下列情况,乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲
方,并经甲乙
双方代表签证,工期相应顺延,否则视为乙方放弃签证的权
利,工程不予顺延。
(1)因甲方原因影响工程施工进度,如未按时交出场地,接通
水电、甲方变更设计等。
(2)不可抗力因素。
第五条:工程质量及验收标准
1、工程质量必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业
规范执行),因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提
请验收的,本工程不能评定为合格。
?
2、乙方提供的苗木必须事先控制质量,苗木规格严格
按照设
计要求进行选择,苗木种植质量必须严格按照绿化种植
规范。
3、苗木成活率达到100%。
4、工程完工后,乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工
程质量,质量合格,即由甲方签收。
23 第六条:工程价款及结算、付款方式
1、工程预算总价款为人民币 元(大写 元)。
2、结算方式:
(1)甲方应在预定开工日期前
个工作日内,向乙方预付工程预算总价款的30%;
(2)甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后
个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%;
(3)甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的
个工作日内,甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%。
(4)工程结算总款额的10%作为工程质量保证金及保养金,
甲方应在保养期期满后 个工作日内会同乙方现场复
检并办理保养终结手续,甲方按合同约定扣除保养期间应由
乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。
(5)以上付款的方式均以 支付。
第七条:保养期
1、苗木保养期为
个月,从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。
2、保养期内,凡因乙方施工造成的质量问题,乙方接甲方通
知之日起日内,应无条件予以保养,苗木不成活的应及
24
时更换。否则,甲方有权另派施工队伍施工、保养,一切费用
在保养金内扣除,超过保养金的部分,甲方有权
向乙方追偿。
第八条:双方义务
1、甲方义务
(1)委派现场代表 负责对工程建设进行全面管理。
(2)向乙方提供施工场地,保证运输道路畅通,同时提供施工
用水、用电(水电费由 方承担)。
(3)提供本项目施工图纸,负责组织图纸会审和设计交底。
?
(4)甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算
资料后,应在两周内通知乙方核对工程价款并于
竣工验收后的两个月内完成结算。
2、乙方义务
(1)委派现场代表 负责对施工其间的全面管理。
(2)根据甲方确认的施工图纸,按照本合同约定完成承包范
围内的施工工作。
25(3)按相关安全法规进行安全施工,遵守甲方施工现场管理
的有关规定,承担在施工过程中的放火、防盗、防
止事故发生等安全责任。若出现安全问题,责任由乙方自行
承担。
(4)工程交付甲方前,应负责已完工工程的保护工作,在此期
间发生损坏的,由乙方自费予以修复并按合同约
定交付甲方,由此造成工期延误,按违约责任中的逾期完
工
条款处理。
(5)乙方应确保工程质量达到验收标准。
(6)乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书
及完整的竣工结算资料,并在收到甲方发出的核对
工程价款通知之日起
内与甲方核对工程价款,与竣工验收后的`两个月内完成结
算。
第九条:违约责任
1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的,竣工日期
应予以顺延。
26
2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的,由甲方承担工程
保管及风险责任。
3、甲方逾期付款的,导致施工无法进行,乙方可停止施工。
4、工程质量达不到约定标准,由乙方承担相应的责任。
5、乙方在施工过程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何
理由停工,非上述原因连续停工两个工作日以上的,甲
方解除合同,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予赔
偿。
6、乙方应向甲方支付的违约金,甲方在应付未付款中扣除,
违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追
偿。
第十条:转让条款
未经合同双方共同书面同意,任何一方不得单方面全部或部
分转让其在本合 同项下的权利和义务。
第十一条:合同终止
?1、因解除而终止
27
(1)由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如
果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲
方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则甲方有
权向乙方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达
乙方时生效,乙方应按本合同约定承担违约责任,违约金不
足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。
(2)由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如
果乙方认为本
合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约
的通知后仍不纠正其违约行为,则乙方有权向甲方发出
解除本合同的书面通知,该通知自送达甲方时生效,甲方应
向乙方支付双方确认已完成工作量的款项,并按本合
同约定承担违约责任。
(3)合同一方依本合同约定行使解除权的,合同自解除通知
送达之日起终止。
28 (4)合同终止后,不妨碍一方向违约方追究违约责任。
2、有下列情形之一的,合同权利义务终止:
(1) 本合同按约定履行完毕;
(2) 本合同经各方协商一致而终止;
(3)
本合同因一方出现本条第1款的违约情况(包括一方擅自转
让本合同项下权利义务行为),另一方发出解除
合同
的通知;
(4) 法律法规规定终止的其他情形。
第十二条:适用法律条款
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华
人民共和国法律规定。 第十三条:争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同
各方应通过友好协商解决;如果协商不能既解决,任
何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
第十四条:其他
1、本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商,另签订补充协
议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
?
292、本合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律
效力。
3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效,并在保
养期界满,接清余款之日起自行终止。
4、本合同一式 份,甲、乙双方各执
份,每份均具同等法律效力。
甲方: 乙方: 北京滴水观音科技有限公司
地址: 地址: 北京广安大街1号鸿坤国际大酒店5501
法定代表人: 法定代表人:
(或授权签约人): (或授权签约人):
日期: 日期:
?
30