履约保函履约担保书
担保合同承包商履约保函6篇
担保合同承包商履约保函6篇篇1甲方（担保机构）：____________________地址：________________________________法定代表人：_________________________联系方式：____________________________乙方（业主）：_______________________地址：________________________________法定代表人：_________________________联系方式：____________________________丙方（承包商）：_____________________地址：________________________________法定代表人：_________________________联系方式：____________________________鉴于甲方拥有良好的社会信誉，乙、丙双方为保证本项目的顺利实施并签署有关工程施工承包合同事宜达成合作意向，甲方愿意就丙方在该合同履行过程中履行相关义务提供履约担保。
现三方经过友好协商，根据相关法律法规，共同签订本担保合同承包商履约保函。
第一条保证事项为确保丙方履行本合同约定的全部义务和责任，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的事项，甲方作为担保人愿意承担连带责任保证。
在丙方未能履行合同约定的情况下，乙方有权向甲方主张权利，要求甲方承担保证责任。
第二条保证范围本担保涵盖丙方在合同履行过程中因违约所产生的所有责任和义务，包括但不限于违约金、赔偿金、损失补偿等费用。
具体保证范围以乙方与丙方签订的施工承包合同为准。
第三条保证期限本担保的保证期限为自施工承包合同生效之日起至工程竣工验收合格并完成所有约定事项后终止。
在担保期限内，甲方承担连带责任保证。
担保期限结束后，甲方不再承担任何保证责任。
第四条保证方式本担保采用连带责任保证方式。
履约类保函担保合同范本3篇
履约类保函担保合同范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1履约类保函担保合同范本保函担保合同编号：【编号】甲方（出具人）：【甲方名称】法定代表人：【法定代表人名称】地址：【地址】联系电话：【联系电话】乙方（受益人）：【乙方名称】法定代表人：【法定代表人名称】地址：【地址】联系电话：【联系电话】鉴于甲方与乙方就乙方在【具体项目、交易或合同】中的履约担保事宜达成一致意见，双方经过友好协商，特订立本保函担保合同。
本合同由以下条款组成，具有约束力。
第一条保函担保范围乙方在【具体项目、交易或合同】中的履约义务，甲方对乙方的履约行为提供担保，并就乙方因履行合同而对乙方的行为或不作为所产生的责任向受益人提供担保。
第二条保函担保金额保函担保的金额为【担保金额】，为甲方对乙方在【具体项目、交易或合同】中履约义务所提供的担保金额。
第三条保函担保期限本保函担保自【具体日期】起至【具体日期】止，若乙方在约定期限内履行了其在【具体项目、交易或合同】中的义务，本保函担保自行失效。
第四条保函担保的方式1. 本保函担保以乙方在【具体项目、交易或合同】中的履约情况为基础，涉及的履约条件包括但不限于质量、数量、交付时间等。
2. 乙方在【具体项目、交易或合同】中的行为或不作为导致受益人遭受损失的，受益人可以向甲方提出索赔要求，甲方应当依约履行担保责任，最高不超过担保金额。
3. 若乙方未能按照约定履行其在【具体项目、交易或合同】中的义务，甲方应当在受益人提出索赔要求后【具体时限】内向受益人支付担保金额。
第五条保函担保的解除1. 本保函担保在约定期限内乙方履行了其在【具体项目、交易或合同】中的义务，或者经双方协商解除的，本保函担保自行失效。
2. 若乙方未能按照约定履行其在【具体项目、交易或合同】中的义务，甲方应当承担相应的责任，并按照受益人的要求支付担保金额。
第六条其他约定1. 本保函担保涉及的其他事项由双方另行约定。
2. 本保函担保合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
担保合同承包商履约保函6篇
担保合同承包商履约保函6篇篇1甲方（担保机构）：_________________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________联系方式：_______________________________乙方（业主）：_____________________________地址：___________________________________法定代表人：_____________________________联系方式：_______________________________丙方（承包商）：___________________________地址：__________________________________法定代表人：_____________________________联系方式：_______________________________为确保丙方履行与乙方签订的合同（以下简称“主合同”），保障乙方的合法权益，甲方作为担保机构，根据乙方的申请和丙方的请求，愿意就丙方在主合同项下的义务提供履约担保。
经甲、乙、丙三方友好协商，现订立如下担保合同承包商履约保函：一、担保范围与条件1. 本保函为不可撤销的担保，甲方对丙方在主合同项下的全部义务承担连带责任。
担保金额为人民币__________元整。
担保期限为主合同生效日起至主合同履行完毕为止。
担保范围为包括但不限于工程进度款支付、竣工验收、质保期维护等义务。
如丙方未按照主合同约定履行义务，乙方有权向甲方主张担保权利。
甲方应当在接到乙方索赔请求后的XX日内进行代偿，以保障乙方合法权益不受损失。
本担保不因任何理由解除或撤销。
2. 丙方必须按照主合同的约定履行其义务，包括但不限于工程质量、工程进度、安全文明施工等方面。
履约保函范文
履约保函范文尊敬的XXX公司：感谢贵公司对我司工程项目的信任与支持。
为了确保项目按时完成并达到预期效果，我司愿意提供履约保函进行担保。
履约保函范文如下：履约保函保函编号：XXXXXX保证人：（以下简称“甲方”）（甲方名称、注册地址）受益人：（以下简称“乙方”）（乙方名称、住址）为保证甲方按照合同约定的条件和期限履行其义务，我司愿意提供履约保函保证如下：1. 保证金额：XXX万元（大写：XXX万元整）2. 备查期限：自本保函签发之日起，有效期为合同履行完毕并乙方确认无任何争议之日止。
3. 乙方作为受益人，有权在甲方违约时向我司提出索赔申请，并提供相关证据材料以支持其索赔请求。
4. 在乙方提出索赔申请后，我司将立即启动调查程序，以确定甲方是否存在违约行为。
若甲方被认定违约，我司将根据保函金额及索赔金额的合理范围内进行赔付。
5. 在索赔得到满足之后，我司将成为债权人，在合同项下享有与乙方同等的权益。
6. 本保函在到期日未出现索赔申请的情况下，甲方无条件获得解保权，解保需提前5个工作日书面通知我司。
7. 本保函的效力受申请法院或仲裁机构管辖。
任何因解释、履行本保函而产生的争议，交由双方友好协商，协商不成的提交申请法院或仲裁机构解决。
8. 本保函一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
请贵公司认真阅读以上履约保函范文，并在同意接受本保函的前提下签字、盖章并退还一份正本给我司。
如有任何疑问或需要进一步商讨，请随时与我司联系。
特此保证。
保证人：（甲方名称、法定代表人签字、营业执照）日期：年月日受益人：（乙方名称、法定代表人签字、营业执照）日期：年月日附件：履约保函副本（正本）以上为履约保函的范文，供参考。
具体内容和要求可根据实际情况进行调整。
如需更多帮助，请随时与我司联系。
XXX公司。
履约保函履约担保书
承包人银行履约保函格式致：（发包人名称）鉴于（承包人名称）（以下简称“承包人”）已保证按（发包人名称）（以下简称“发包人”）(工程及合同名称）工程合同施工、竣工和保修该工程（下称“合同”）。
鉴于你方在上述合同中要求承包人向你方提交下述金额的银行开具的保函，作为承包人履行本合同责任的保证金；本银行统一为承包人出具本保函；本银行在此代表承包人向你方承担支付人民币（大写）元（人民币￥元）的责任，承包人在履行合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时，在你方以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行即给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
本银行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。
本银行进一步同意在你方和承包人之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。
本保函直至保修责任证书发出后28天内一直有效。
银行名称：（盖章）银行法定代表人：（签字或盖章）地址：邮政编码：日期：年月日五、承包人履约担保书格式根据本担保书，（投标中标人即承包人名称）作为委托人（下称“承包人”）和（担保人名称）作为担保人（下称“担保人”）共同向债权人（发包人名称）（下称发包人）承担支付人民币（大写）元（人民币￥元）的责任，承包人和担保人均受本履约担保书的约束。
鉴于承包人已于年月日与发包人为（工程合同名称）的执行，签订了工程承发包合同（下称合同），我方愿为该承包人和发包人签署的工程承发包合同担保，下文中的合同包括合同中规定的合同协议书、合同文件、图纸、技术规范等；本担保书的条件是：如果承包人在履行上述合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给发包人造成经济损失时，当发包人以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，担保人将迅速予以支付。
本担保人不承担大于担保书限额的责任。
什么是履约担保履约保函和履约担保书的区别
履约担保,是为了保证合同的顺利履行而提供的担保。
《招标投标法》第46条规定:“招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当提供。
”在建设项目的招标中,履约担保的方式可以是提交一定数额的履约保证金;也可以提供第三人的信用担保(保证),一般是由银行或者担保公司向招标人出具履约保函。
履约担保的主要方式有哪些？
1，抵押。
抵押是指债务人或者第三人不转移抵押财产的占有，将抵押财产作为债权的担保。
2，质押。
质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，或者将其财产权利交由债权人控制，将该动产或者财产权利作为债权的担保。
3，留置。
留置是指在保管合同、运输合同、加工承揽合同中，债权人依照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照担保法规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。
1、含义不同。
履约保函：指的就是应劳务方以及承包方的请求，银行金融机构向工程的业主方做出一种履约保证承诺。
履约保证金：指的就是工程发包人为了防止承包人在合同执行过程当中违反合同当中的规定，并且也不给发包人造成的经济损失，其形式有履约担保金以及履约银行保函和履约担保书三种履约担保金，可以用于保兑支票以及银行汇票或者是现金支票。
2、出具单位不同。
履约保函：出具单位是银行出具
履约担保书：一般由担保公司出具。
3、担保金额不同。
履约保函：担保金额为合同价款10%。
履约担保书：担保金额为合同价款30%左右。
通过对文章的阅读，相信大家对于履约担保的具体金额规定以及有关知识有了一定的了解，这样更方便大家更好的进行工作。
履约类保函担保合同范本8篇
履约类保函担保合同范本8篇篇1甲方（担保人）：_________________________乙方（委托人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国担保法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供履约类保函担保事宜达成如下协议：一、担保事项甲方接受乙方的委托，对乙方在____________项目中的履约行为提供保函担保。
担保金额不超过______元人民币（大写：______），担保期限为自项目开工之日起至项目竣工验收合格后的______个月止。
二、担保责任甲方在担保期限内，对乙方的履约行为承担担保责任。
若乙方未能按照合同约定的内容和时间履行其在项目中的义务，导致甲方收到相关方的索赔请求，甲方将在收到索赔通知后，按照本合同约定承担相应的担保责任。
担保责任包括但不限于支付赔偿金、违约金、罚款等。
三、反担保措施为保障甲方的权益，乙方需向甲方提供反担保措施。
反担保措施包括但不限于保证金质押、财产抵押、第三方保证等方式。
具体反担保措施由甲乙双方另行签订协议约定。
四、担保费用乙方应按照约定向甲方支付担保费用。
担保费用根据担保金额、担保期限及风险程度等因素确定，具体费用标准和支付方式在甲乙双方签订的主合同中约定。
五、保密条款双方应对在本合同履行过程中了解到的对方商业秘密、技术秘密及其他不宜公开的信息予以保密。
未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露。
六、合同的变更和解除本合同的任何变更和解除，均应由甲乙双方协商一致并书面确认。
任何变更或解除均不得损害双方的合法权益。
七、争议解决因本合同引起的任何争议，双方应首先友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同自甲乙双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商并签订补充协议。
履约保函格式【优秀5篇】
履约保函格式【优秀5篇】履约保证承诺书篇一我方承诺如中标将严格按照下列招标文件中规定的履约保函格式及要求出具履约保函投标代表签字：投标单位盖章：履约保证函格式开立日期：保证函号：保证函金额：受益人：兹开立本保证函作为（下称卖方）与_________________（下称买方）为（下称工程）提供（下称货物）于年月日签订的号合同的履约保证函。
（下称银行）谨此无条件地、不可撤消地承诺，在收到买方陈述卖方违约的书面通知后，本行将向买方支付人民币元：a) 卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动，包括更改或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约）。
只要贵方确定，无论卖方有何反对，本行将凭贵方的书面违约通知，立即（不超过本行收到贵方通知的5个工作日内）以该通知中规定的方式向买方支付元人民币。
b) 本保证金下的任何支付应为免税和净值，不论任何人以任何理由提出扣减现有或未来的税费、关税、费用或扣款，均不能从本保证金中扣除。
c) 本保证函的规定构成本行无条件的、不可撤消的直接义务。
d) 本保证函在卖方与买方签订的合同规定的合同设备保证期期满后30天（2017年1月31日）内有效。
e) 本保证书失效后请退还本行。
（开立行名称）（开立行代表签字）履约保函格式篇二*大学毕业生就业指导中心：贵校x届________________学院___________学历________________专业毕业生________________被我单位录用接收。
特此证明。
用人单位全称（盖章）：毕业生签名：_____年_____月_____日附：用人单位联系方式常见的履约保函篇三：年月日致：地址：鉴于贵方与承包人于年月日就工程签订的编号为号的建设工程合同（下称“主合同”）履行需要，应承包人的申请，我行特开立以贵方为受益人、金额不超过人名币（币种）（大写）的履约保函：一、本行无条件地且不可撤销地承诺：一旦贵方向本行提出书面索偿通知，本行将在收到该索偿通知后七个银行工作日内无条件地将贵方索偿的款项一次性付给贵方。
履约担保函
履约担保函
编号：【XXXX-XX】致：XXXX有限公司
鉴于：XXXX有限公司（下称“被担保方”）于贵司签订了《XXXX 合同》（编号为XXXX,下称“主合同”），约定【XXXXXXXXXXXXXX】。
现我司（下称“担保方”）自愿为被担保方与贵司签订的合同承担履约保证，我司承诺该担保已依照公司章程的规定，通过了公司内部组织机构的决议。
我司为被担保方向贵司提供如下担保：
一、担保范围
担保方的保证范围包括被担保方未按照主合同的约定履行主合同项下的义务“逾期利息、违约金、损害赔偿金、贵司为实现债权而支出的仲裁费、诉讼费、律师费、财产保全担保费、财产保全费等一切合理的支出和其他应付费用。
二、担保方式
担保方承担保证责任的方式为连带保证责任。
三、担保期间
担保期间为自本保函生效之日起至主合同约定的被担保方履约日期届满之日起【3】年。
四、争议解决
因本保函发生的纠纷,各方协商解决,协商不成的，按照主合同关于争议解决条款的约定执行。
五、我司有效送达地址
公司:【】
地址:【】
联系人:【】
联系电话:【】
以上送达地址有效送达适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼或仲裁文书。
送达主体按照上述送达地址进行送达，视为有效送达。
如我司变更送达地址或联系方式的，应提前【3】个工作日以书面形式通知贵司，否则贵司向原地址送达的文件仍视为有效送达。
担保方(盖章):【】
法定代表人（签字）:【】
日期：【】年【】月【】日。
担保合同承包商履约保函6篇
担保合同承包商履约保函6篇篇1编号：[合同编号]甲方（担保人）：___________（担保人信息填写完整，包括但不限于姓名/名称、注册地等）乙方（被担保人）：___________（被担保人信息填写完整）根据中华人民共和国有关法律法规，甲乙双方就甲方为乙方提供担保事宜达成如下协议：一、担保事项及范围甲方愿意为乙方履行某项合同（以下简称“主合同”）中的义务提供履约保函服务。
担保的范围包括但不限于乙方在主合同项下的各项义务和责任，包括但不限于工程进度款的支付、工程质量的保障、工程进度的保障等。
担保的总金额为人民币________元整（大写金额）。
二、担保期限本担保自签订之日起生效，至主合同履行完毕后的__________（天数）止。
如主合同履行期限延长，乙方需提前向甲方申请并经双方协商一致后，另行签订补充协议。
三、担保方式本担保采用无限连带责任保证方式，即甲方在保证范围内承担连带责任，无条件履行乙方未履行的合同义务。
四、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供与主合同相关的所有文件和资料，以便进行风险评估和决策。
2. 乙方未履行主合同义务时，甲方应在接到乙方书面通知后______日内履行担保责任。
3. 甲方有权对乙方的经营和财务状况进行监督，并定期检查乙方履行合同的情况。
4. 乙方履行完主合同义务后，甲方应解除担保责任。
五、乙方的权利和义务1. 乙方应按时、全面履行主合同的各项义务和责任。
2. 乙方应妥善保管主合同及相关资料，确保甲方能够充分了解主合同的履行情况。
3. 乙方应按照本合同约定向甲方支付担保费用。
4. 乙方在合同履行过程中如出现违约情况，应及时通知甲方并积极配合甲方采取补救措施。
六、违约责任1. 乙方未按时、全面履行主合同义务的，甲方在承担担保责任后，有权向乙方追偿。
2. 乙方违反本合同约定，未向甲方支付担保费用的，应按日向甲方支付违约金______元。
3. 甲方在接到乙方书面通知后未在约定时间内履行担保责任的，应按未履行金额的一定比例向乙方支付违约金。
公司履约义务担保书
公司履约义务担保书
尊敬的各位：
为保障公司在完成客户合作项目的过程中，不因自身原因导致无法履行合约或出现违约行为，我公司特向贵公司提供履约义务担保书，具体内容如下：
一、担保范围
我公司将为准确、完整完成贵公司所委托的合作项目中我公司应承担的义务，如未能按照合同约定完成所承担的义务，给贵公司造成的经济损失做出赔偿。
二、担保方式
我公司将以一份保函的形式进行担保。
三、保证金额
我公司保证金金额为人民币壹万元整，自本担保书生效之日起十二个月内有效。
四、担保期限
本担保书的有效期限为项目完成并验收合格后的一个月内，同时可根据项目实际情况协商延长。
五、赔偿方式
如我公司因违约行为给贵公司造成经济损失，我公司承诺在十五日内予以赔偿，并且不影响贵公司依法追究我公司法律责任的权利。
六、履约保证书
我公司保证，本公司为合法注册企业，具有独立的法律地位，并承诺依据
相关法律法规、规章和要求，履行本担保书所承担的义务及责任，秉承公平、
公正、诚信、和谐的原则，予以式神保障。
七、法律适用和争议解决方式
本担保书适用中华人民共和国法律。
如因本担保书的解释或实施产生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会并按
照其仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。
特此保证！
申请人：（盖章）———————————————————
签订日期：年月日
担保人：（盖章）———————————————————
签订日期：年月日。
担保合同承包商履约保函8篇
担保合同承包商履约保函8篇篇1甲方（担保机构）：_________________________乙方（委托人）：_________________________根据甲、乙双方之间的合作协商原则及我国有关法律法规，为保证双方签订的担保合同的履行，乙方提供履约担保服务。
经甲、乙双方协商一致，就乙方提供的履约保函事宜达成如下协议：一、履约保函目的本履约保函是为确保乙方履行与项目业主签订的建设工程施工合同及其他相关协议的履约担保，确保乙方承担的责任得到妥善履行。
二、担保事项及范围甲方担保事项为乙方履行工程项目的建设进度、工程质量保证义务及资金保障义务等合同条款约定的所有内容。
担保范围包括但不限于因乙方违约产生的违约金、赔偿金及其他费用。
三、担保期限及金额本履约保函的担保期限为自签署之日起至工程竣工验收合格并完成所有合同义务止。
担保金额为人民币_________元整（大写_________元整）。
担保金额随工程进度的推进逐步降低，具体降低比例按照合同条款执行。
四、担保方式及条件本履约保函采用连带责任保证方式。
甲方在收到项目业主提出的索赔请求后，按照本保函的约定承担保证责任。
乙方应按照合同约定履行其义务，如因乙方违约导致甲方承担保证责任的，甲方有权向乙方追偿。
同时，乙方应提供必要的反担保措施。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供必要的资质证明及项目进展情况等资料；2. 甲方有权对乙方履行合同情况进行监督；3. 乙方违约时，甲方应按照本保函的约定承担保证责任；4. 甲方承担保证责任后，有权向乙方追偿。
六、乙方的权利和义务1. 乙方应提供真实、完整的资料，确保甲方了解项目情况；2. 乙方应按照合同约定履行其义务；3. 乙方应按照甲方的要求提供反担保措施；4. 乙方承担违约责任时，应承担甲方因此产生的全部损失。
七、违约责任及赔偿1. 若乙方未按照合同约定履行其义务，导致甲方承担保证责任的，乙方应按照本保函的约定向甲方支付违约金及赔偿金；2. 若甲方未能按照本保函的约定承担保证责任的，应按照违约情况向乙方支付违约金；3. 若因违约造成对方损失的，违约方应承担赔偿责任。
工程履约保函协议书(2篇)
工程履约保函协议书甲方（担保人）：________________（银行或担保公司全称）乙方（承包商）：________________（公司全称）鉴于乙方作为承包商，已与甲方签订《______项目施工合同》（以下简称“施工合同”），为确保乙方按照施工合同约定的条款履行合同义务，甲、乙双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，达成如下协议：第一条担保范围1.1 甲方在本协议项下承担的担保责任范围包括但不限于：（1）乙方在施工合同项下的全部合同义务；（2）乙方因违反施工合同而产生的违约责任；（3）乙方应承担的合同违约金、赔偿金等。
第二条担保金额2.1 甲方在本协议项下的担保金额为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
第三条担保期限3.1本协议项下的担保期限自施工合同签订之日起至施工合同约定的工程竣工验收合格之日止。
第四条担保责任4.1在担保期限内，如乙方未按照施工合同约定履行合同义务，导致甲方遭受损失的，甲方有权在本协议项下的担保范围内，向乙方追究违约责任。
第五条担保解除5.1在乙方按照施工合同约定全面履行合同义务，且施工合同项下的工程竣工验收合格后，甲方在本协议项下的担保责任自行解除。
第六条违约责任6.1 如乙方违反施工合同，甲方有权按照本协议的约定追究乙方的违约责任。
第七条争议解决7.1本协议项下发生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（担保人）：________________法定代表人/授权代表：____________签字/盖章日期：________________乙方（承包商）：________________法定代表人/授权代表：____________签字/盖章日期：________________工程履约保函协议书（二）甲方（受益方）：__________地址：_____________________联系人：____________________联系电话：__________________乙方（担保银行）：__________地址：_____________________联系人：____________________联系电话：__________________丙方（承包商/供应商）：______地址：_____________________联系人：____________________联系电话：__________________鉴于甲方与丙方签订的《__________工程合同》（以下简称“合同”），乙方愿意为丙方的履约义务提供担保，经三方协商，达成以下协议：一、担保金额1.乙方在本协议项下承担的担保金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
履约类保函担保合同范本3篇
履约类保函担保合同范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1履约类保函担保合同范本甲方（保证人）：______________ （单位名称/个人姓名）地址：______________ 联系电话：______________乙方（受益人）：______________ （单位名称/个人姓名）地址：______________ 联系电话：______________鉴于乙方在__________（项目名称/合同编号）项下需要甲方提供履约保函担保，经双方协商一致，就乙方在该项目项下所需要的保函担保事项，甲乙双方达成如下协议：一、保函担保事项：1. 甲方同意为乙方提供履约保函担保金额为__________（大写金额），担保期限为__________年/月/日，保函需采用______________（开证行名称）开具的______________（类型）保函。
2. 乙方在保函担保期限内如未履行主合同约定的义务，甲方应按照保函金额承担偿付义务。
3. 甲方应确保开具的保函担保符合法律法规及乙方主合同的约定，且在乙方要求下，及时履行保函的支付义务。
4. 乙方在合同主合同项下主合同约定的履约义务完成后，甲方应及时主动撤销保函，以便乙方如期拿回保函原件，并向开证行提交相关手续，保证保函不再产生任何法律效力。
二、甲方承诺及保证：1. 甲方保证其开具的保函完全符合法律规定及乙方主合同的约定，保函金额真实有效。
2. 甲方保证保函担保期内不解除保函，承担其在保函期限内对乙方的偿付义务。
3. 甲方承诺如乙方在保函期间内未履行主合同约定的义务，甲方应优先使用自有资金对乙方进行支付，并及时向开证行申请支付，保证乙方权益不受损害。
4. 甲方应向乙方及时提供保函担保所需的相关文件资料，并保证文件资料的真实有效。
5. 甲方应确保在双方合作期间，不利用其作为保证人的地位损害乙方的权益，保证合作双方的合法权益。
三、违约责任：1. 甲方如违反本合同约定，导致乙方受到损失的，应赔偿乙方的所有损失，包括但不仅限于违约金、偿还利息、实际支出费用等。
履约担保形式有哪几种(履约担保的形式包括)
履约担保形式有哪几种（履约担保的形式包括）现在很多项目的发包方在招标文件中会要求承包方提交履约担保，今天就来为大家讲解一下履约担保的相关问题。
一、履约担保的概念是什么？所谓履约担保，是指业主在招标文件中规定的要求承包人提交的保证履行合同义务的担保。
履约担保常见于一些工程承包、物资采购等项目中，业主或买方为避免承包方或供货方不履行合同义务而给自身造成损失，通常都要求承包方或供货方提交保证履行合同义务的担保，以制约对方行为。
二、履约担保的形式有哪些？履约担保的形式有三种，分别为履约保函、履约保证金、履约担保书。
1、履约保函履约保函一般由银行监管，乙方提交给甲方的是一份保函，保函中会写明有限日期，到期后资金由银行退回乙方，甲方不能无理划扣或拖延乙方的保证金。
因此，其约束性较强，是现金保证金的一种良好的替代形式，也是目前最为常见的担保形式。
2、履约保证金履约保证金通常是在合同签订时，由甲方向乙方进行收取。
相对于履约保函来说，履约保证金的手续更加简单。
然而，由于相关法律法规对履约保证金规定不明确，其所起的作用及所达到的效果也不尽相同。
在实际操作中，乙方并不一定能够及时收回履约保证金。
3、履约担保书履约担保书通常是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司应申请人的请求，向甲方开立的保证乙方履行项合同项下的义务的书面保证文件。
三、是否必须设置履约担保？从相关规定来看，履约保证金并不是法律强制要求。
《招标投标法》第四十六条第二款规定，“招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。
”《政府采购法实施条例》第四十八条规定，“采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
”那么，PPP项目是不是要设置履约担保呢？《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库〔2023〕215号）第二十一条规定，“项目实施机构应当在采购文件中要求社会资本交纳参加采购活动的保证金和履约保证金”、“履约保证金的数额不得超过PPP项目初始投资总额或者资产评估值的10%，无固定资产投资或者投资额不大的服务型PPP项目，履约保证金的数额不得超过平均6个月服务收入额。
工程合同履约保函范本
工程合同履约保函范本以下是一个简化的工程合同履约保函范本：h2工程合同履约保函/h2甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________担保机构（银行）：___________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《___________工程合同》（以下简称“主合同”），为了确保乙方能够严格履行主合同项下的义务，乙方向甲方提出由担保机构出具的履约保函。
经甲、乙及担保机构三方协商一致，特订立本保函，以资信守。
一、担保内容本保函是对乙方履行主合同项下的全部义务提供的无条件、不可撤销的担保。
若乙方未能按照主合同的约定履行其义务，包括但不限于工程质量、工期、安全等任何一项或多项违约情形，担保机构将按照本保函的规定向甲方支付不超过人民币_________元（大写：________________________元整）的担保金。
二、有效期限本保函自签发之日起至主合同规定的工程竣工验收合格并完成结算之日止有效。
如果主合同提前终止，则本保函在相关责任和义务结清后失效。
三、索赔程序甲方在发现乙方违约时，应及时书面通知乙方及担保机构。
甲方应在发出违约通知后的__天内提供相关证据材料，包括但不限于违约事实说明、相关合同条款、已采取的措施等。
担保机构在收到索赔文件后的__个工作日内进行审核，并据此决定是否履行担保责任。
四、其他条款1. 本保函适用中华人民共和国法律。
2. 因本保函发生的争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方可向担保机构所在地人民法院提起诉讼。
3. 本保函的任何修改、补充均须以书面形式经甲、乙及担保机构三方同意后方为有效。
4. 本保函的解释权归担保机构所有。
兹此声明，本保函一经签署，即对签署各方具有法律约束力。
甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________担保机构（银行盖章）：_____________ 日期：____年__月__日。
银行保函协议(履约)8篇
银行保函协议(履约)8篇篇1编号：XXXXXX甲方（委托人）：XXXXXX公司乙方（银行）：XXXXXX银行鉴于甲方与XXXXXX公司（以下简称“受益人”）签订的编号为XXXXXX的《买卖合同》，甲方请求乙方出具一份以受益人为收款人的履约保函，乙方同意按照本协议的条款和条件出具该保函。
第一条定义1.1 “履约保函”指乙方应甲方请求，向受益人出具的保证甲方履行买卖合同项下义务的书面承诺。
1.2 “工作日”指乙方营业日。
1.3 “书面”指书信、电报、电传、传真和电子邮件。
1.4 “不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，使一方不能履行本协议项下义务。
第二条履约保函的出具2.1 履约保函的金额为甲方与受益人签订的《买卖合同》项下的全部款项，即人民币XX元。
2.2 履约保函的有效期为自出具之日起至《买卖合同》履行完毕之日止。
2.3 履约保函的付款方式为受益人凭履约保函向乙方提出付款要求，乙方审核确认后，将款项直接支付给受益人。
第三条乙方的保证义务3.1 乙方保证履约保函的真实性和合法性，并确保受益人能够依据履约保函获得赔偿。
3.2 乙方保证在接到受益人的付款要求后，及时审核并支付款项，确保受益人的权益得到保障。
3.3 乙方保证对履约保函项下的所有信息保密，未经甲方同意，不得向任何第三方披露。
第四条甲方的义务4.1 甲方应按照《买卖合同》的约定履行义务，确保履约保函的有效性。
4.2 甲方应承担因自身违约行为导致乙方履行保证义务所产生的全部费用和损失。
4.3 甲方应配合乙方进行履约保函的审查、核实和支付工作，提供必要的协助和支持。
第五条双方的权利5.1 甲方有权要求乙方出具履约保函，并确保履约保函的真实性和合法性。
5.2 甲方有权在履约保函有效期内，凭履约保函向乙方提出付款要求，并获得乙方的及时支付。
5.3 乙方有权审查并核实履约保函项下的付款要求，确保付款的合法性和合规性。
5.4 乙方有权在履约保函有效期内，根据受益人的付款要求，向受益人支付款项。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
承包人银行履约保函格式致：（发包人名称）鉴于（承包人名称）（以下简称“承包人”）已保证按（发包人名称）（以下简称“发包人”） (工程及合同名称）工程合同施工、竣工和保修该工程（下称“合同”）。
鉴于你方在上述合同中要求承包人向你方提交下述金额的银行开具的保函，作为承包人履行本合同责任的保证金；本银行统一为承包人出具本保函；本银行在此代表承包人向你方承担支付人民币（大写）元（人民币￥元）的责任，承包人在履行合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时，在你方以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行即给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
本银行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。
本银行进一步同意在你方和承包人之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。
本保函直至保修责任证书发出后28天内一直有效。
银行名称：（盖章）银行法定代表人：（签字或盖章）地址：邮政编码：日期：年月日五、承包人履约担保书格式根据本担保书，（投标中标人即承包人名称）作为委托人（下称“承包人”）和（担保人名称）作为担保人（下称“担保人”）共同向债权人（发包人名称）（下称发包人）承担支付人民币（大写）元（人民币￥元）的责任，承包人和担保人均受本履约担保书的约束。
鉴于承包人已于年月日与发包人为（工程合同名称）的执行，签订了工程承发包合同（下称合同），我方愿为该承包人和发包人签署的工程承发包合同担保，下文中的合同包括合同中规定的合同协议书、合同文件、图纸、技术规范等；本担保书的条件是：如果承包人在履行上述合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给发包人造成经济损失时，当发包人以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，担保人将迅速予以支付。
本担保人不承担大于担保书限额的责任。
除了发包人以外，任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。
本担保书直至保修责任证书发出后28天内一直有效。
承包人和担保人的法定代表人在此分别签字盖公章，以资证明。
担保人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）承包人：（盖章）法定代表人：日期：年月日（签字或盖章）篇二：履约保函(范本)附件四：履约担保格式承包人履约保函 (发包人名称)：鉴于你方作为发包人已经与 (承包人名称)(以下称“承包人”)于年月日签订了 (工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)，应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款 %，数额最高不超过人民币元(大写)。
二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。
你方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：(1)由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。
四、代偿的安排你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。
索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。
你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
12、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3、你方与承包人协议变更主合同(符合主合同合同条款第15条约定的变更除外)，如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议的解决因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
八、保函的生效本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。
本条所称交付是指：。
担保人： (盖单位章)法定代表人或其委托代理人： (签字)地址：邮政编码：电话：传真：年月日备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
2篇三：履约保函41．履约担保和支付担保41.1 中标人应当在签定工程承包合同时，向业主提交履约担保。
政府投资建设项目的承包商履约担保一般由阳江市范围内的商业银行支行一级以上机构出具不可撤消的银行履约保函，承包商履约保函由阳江市范围外的商业银行支行一级以上机构出具的不可撤消的银行履约保函，需经担保银行所在地公证机关公证。
中标价与招标控制价之间的差额低于招标控制价的20%（含20%）时，履约保函担保金额为工程承包合同价的10%；中标价与招标控制价之间的差额高于招标控制价的20%时，履约保函担保金额为中标价与招标控制价之间的差额。
41.2 合同协议书签署后5个工作日内，中标人应按本须知第41.1款规定的金额向招标人提交履约担保。
若中标人不能按本须知第41.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
41.3 招标人要求中标人提交履约担保时，招标人也将在中标人提交履约担保的同时，按本须知第41.1款规定的金额向中标人提供同等数额的工程款支付担保。
按规定不能在商业银行、保险公司或已在本市备案的担保公司出具工程款支付担保的，如属政府财政全额拨款的项目，由招标人向财政部门提出担保申请，财政部门出具与履约担保等额的资金证明书；如不属政府财政全额拨款的项目，则招标人应与中标人签订支付工程款的承诺协议，作为支付担保的依据。
41.4 中标人履约担保和招标人工程款支付担保应使用本招标文件提供的格式，双方担保手续作为工程承包合同的附件。
中标人履约担保与招标人工程款支付担保不得对抵，不得随意撤保。
履约担保和工程款支付担保原件必须送招标管理机构登记保管。
格式1履约担保编号：（工字）第号（业主）：鉴于贵方与（以下简称“承包商”）就项目于年月日签订编号为的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款 %，数额最高不超过人民币元（大写：）。
二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。
贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：（1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。
四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。
索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除1、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款1、因贵方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3、贵方与承包商协议变更主合同的，如加重承包商责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议的解决因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。
八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。
本条所称交付是指：保证人：法定代表人（或授权代理人）：年月日格式2支付担保编号：（工字）第号（承包商）：鉴于贵方与（以下简称“业主”）就项目于年月日签订编号为的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应业主的申请，我方愿就业主履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是主合同约定的工程款。
本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保修金以外的合同价款。
我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %，数额最高不超过人民币元（大写）。
二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后日内。