《项目招投标与合同管理》(练习题含答案)无案例分析资料
2024年工程招投标与合同管理课后答案
工程招投标与合同管理课后答案合同编号:__________第一章:合同双方1.1定义1.2合同双方同意按照本合同的规定,履行相应的权利和义务。
第二章:合同标的2.1合同标的2.2合同标的的数量和标准2.2.1甲方应向乙方提供__________数量的服务/产品。
2.2.2乙方应按照甲方的要求,完成__________标准的服务/项目。
第三章:合同价格与支付方式3.1合同价格3.1.1双方同意,本合同的总价为人民币__________元(大写:__________元整)。
3.1.2除非双方另有约定,否则本合同价格包括乙方为完成服务/项目所需的一切费用。
3.2支付方式(1)预付款:在合同签订后__________个工作日内,甲方支付乙方合同价款的__________%作为预付款。
(2)进度款:乙方按照合同约定的进度完成服务/项目后,甲方支付乙方已完成部分的__________%。
(3)尾款:乙方完成全部服务/项目并经甲方验收合格后,甲方支付乙方剩余的__________%。
第四章:合同履行期限4.1合同履行期限4.1.1乙方应自合同签订之日起__________个工作日内开始履行合同。
4.1.2乙方应于__________年__________月__________日前完成全部服务/项目。
第五章:合同变更与解除5.1合同变更5.1.1双方同意,合同内容如需变更,应书面签署变更协议,并经双方代表签字盖章确认。
5.1.2任何一方要求变更合同内容,应提前__________个工作日通知对方,并说明变更原因和具体内容。
5.2合同解除5.2.1双方同意,在合同履行过程中,如遇不可抗力导致合同无法继续履行,可以解除本合同。
5.2.2在合同履行过程中,如一方严重违反合同约定,另一方有权解除本合同。
5.2.3合同解除后,双方应按照合同约定和法律规定,处理已履行部分和未履行部分的善后事宜。
第六章:质量保证与验收6.1质量保证6.1.1乙方应保证其提供的服务/产品符合国家相关法律法规、行业标准以及甲方的要求。
工程项目招投标与合同管理课后习题及答案
第一章 绪论一、课后习题1 、简述项目、建设项目、施工项目概念答:项目:一种在规定的时间内由专门组织起来的人员完成的一次性工作建设项目:是一种投资行为和建设行为相结合的投资项目施工项目:由企业自工程施工投标开始到保修期满为止的全过程中完成的项目。
2、为什么要推行项目管理答:是为了达到预期的使用功能,在一定约束条件下对建设项目各个方面进行决策,计划,组织,协调,控制等一系列活动的总称。
3、建设项目管理和施工项目管理有什么区别?答:管理任务:施工项目管理(生产出建造产品,取得利润)建设项目管理(取得符合要求的,能发挥应有效益的固定资产)管理内容:施工项目管理(从投标到交工为止的全部生产组织和管理及维修)建设项目管理(投资周期和建设全过程)管理范围:施工项目管理(合同范围内施工)建设项目管理(可研报告内全部内容)管理主体:施工项目管理(施工企业)建设项目管理(建设单位或者其咨询单位)4、简述施工项目管理的主要工作内容?答:编制“项目管理规划大纲”“项目管理实施规划”项目进度控制,质量控制,安全控制,成本控制,材料管理,机械设备管理,技术管理,资金管理,合同管理,信息管理,现场管理,组织协调,竣工验收,考核验收,考核评价,回访保修5、简述经营管理在项目管理中的重要意义?答:经营是市场经济的产物,指为实现一定的经济目的而进行的筹画活动,施工项目经营管理是建造企业经营的具体表现,是建造企业获取任务的基础。
6、为什么要学习招投标和合同管理?答:为了规范招投标活动,保护国家利益,社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益,提供经济效益,保证项目质量。
7、建造市场的构成要素有哪些?答:建造市场主体,建造市场客体,建造市场运行机制。
8、与建造企业经营管理关系较密切的法律法规有哪些?答:建造法、招投标法、合同法、建造工程管理条例二、重点1、施工目标控制的内容答:进度控制、质量控制、安全控制、成本控制2、施工项目经营管理的内容?答:主要工作包括:选择适当的经营方式,寻觅市场,承揽任务,投标,合同管理3、建造市场市场运行机制构成?答:价格机制、供求机制、风险机制、竞争机制3、市场规则有哪些?答:市场进入规则,市场竞争规则,市场交易规则第二章建设项目招标一、 课后习题1、简述推行招投标制度饿意义答:(1)推行招投标制度有利于规范建造市场主体的行为(2)推行招投标制度有利于价格真实反映市场供求状况(3)有利于促使承包商不断提供企业管理水平(4)有利于促进市场经济体制进一步完善(5)有利于促进我国建造企业与国际接轨2、法律规定哪些项目发包必须经过投标?答:大型基础设施公共事业,全部或者部份施工国有资金或者融资,国际组织或者外国贷款援助资金。
招投标与合同管理练习题含答案
招投标与合同管理练习题含答案一、单选题(共50题,每题1分,共50分)1、要约可以撤销。
撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。
A、要约到达受要约人后B、与要约同时C、要约人收到要约之前D、受要约人发出承诺通知之前正确答案:D2、下列行为中,可以进行代理的是( )A、结婚登记B、代买药品C、立遗嘱D、演出正确答案:B3、依据《招标投标法》,某地公路部门就建设高速公路项目招标,则该项目的评标工作由 ( )来完成。
A、该公路部门的上级主管部门;B、该公路部门的领导;C、当地的政府部门;D、该公路部门依法组建的评标委员会;正确答案:D4、无效合同( )。
A、从宣告其无效之时起,就无效力B、出现纠纷后,就无效力C、从订立之时起,就无效力D、从履行之时起,就无效力正确答案:C5、中标后,除不可抗力外,招标单位拒绝与中标单位签订合同,应( )。
A、返回履约保证金B、双倍返回投标保证金C、赔偿损失D、返回投标保证金正确答案:B6、下列属于实践合同的是( )A、运输合同B、买卖合同C、收养合同D、租赁合同正确答案:A7、按照最新的观点,下列对工程师的表述错误的是( )A、工程师可以是监理B、工程师可以是甲方代表C、工程师既要保护发包人利益,又要不损害承包人利益D、工程师是独立的、公正的第三方正确答案:D8、业主在( )合同中承担的风险最小。
A、成本加酬金B、可调总价C、单价D、不可调总价正确答案:D9、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( ),并标明排列顺序。
A、1~4人B、1~3人C、1~5人D、1~2人正确答案:B10、《合同法》规定,当事人约定由债务人向第三人履行债务的,债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的,应当向( )承担违约责任。
A、第三人B、债权人C、第三人或债权人D、第三人和债权人正确答案:B11、工程项目施工合同以付款方式划分可分为:① 总价合同;② 单价合同;③ 成本加酬金合同三种。
招投标与合同管理练习题.
1、工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。
A、乙项目经理;B、甲施工企业;C、建设单位;D、具体施工人员;2、可撤销的建设工程施工合同,当事人应请求( )撤销。
A、建设行政主管部门; B 、监理单位;C、仲裁机构;D、人民法院;3 、一个买卖合同执行政府定价,2000 年2 月1 日订立合同时价格为每千克100 元,合同规定2000 年4 月1 日交货,违约金为每千克10 元,交货后10 日内付款。
卖方按时交货,政府于2000 年5 月1 日调整价格为每千克120 元,买方直到2000 年6 月1 日才付款,则买方应当按照每千克( )元向卖方付款。
A 、100;B 、110;C 、120;D 、130;4、与邀请招标相比,公开招标的最大优点是( )。
A、节约招标费用; B 、招标时间短;C、竞争激烈;D、减少风险;5、招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时,应由( )决定中标人。
A、招标人;B 、评标委员会;C、建设行政主管部门;D、招标代理机构;6、施工招标文件的内容不包括( )。
A、工程量清单;B 、合同条件;C、资格预审条件;D、投标须知;7、工程标底是工程项目的( )价格。
A、中标合同;B、招标预期;C、投标预期;D、工程概算;8、投标文件对招标文件的响应有细微偏差,包括( )。
A、不符合技术规格;B、投标保证金有差异;C、货物包装不符合;D、个别地方存在漏项;9、邀请招标,参加投标的单位不得少于( )。
A 、2 家;B、3 家;C 、5 家;D、无限制;10、建设单位在( )合同中承担了项目的全部风险。
A、单价;B、总价可调;C、总价不可调;D、成本加酬金;11、组成合同文件的各部份浮现相互矛盾,以下具有优先解释顺序的文件是( )。
A、协议书;B 、专有条款;C、通用条款;D、投标书;12、在工程施工中经工程师认可合格已经覆盖的工程,工程师要求重新检验不合格,由此发生的费用应当由( )承担。
国家开放大学电大专科《建筑工程项目招投标与合同管理》简答题题库及答案(试卷号:2464)
国家开放大学电大专科《建筑工程项目招投标与合同管理》简答题题库及答案(试卷号:2464)盗传必究简答题1.什么是建设工程交易中心的三项基本功能?答:建设工程交易中心的三项基本功能是:信息服务功能、场所服务功能和集中办公功能。
2.什么是建设工程招投标?答:建设工程招投标是在市场经济条件下,国内、外的建设工程承包市场上为买卖特殊商品而进行的由一系列特定环节组成的特殊交易活动。
这些特定环节包括招标、投标、开标、评标、决标、授标、中标、签约和履约。
3.《中华人民共和国招标投标法》是如何规定招标的条件的?答:根据《中华人民共和国招标投标法》第九条规定:“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,应当先履行审批手续,取得批准。
招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实,并应当在招标文件中如实载明。
”4.招标文件的编制程序一般包括哪些?答:招标文件的编制程序一般是:(1)熟悉工程情况(2)计算工程量(3)确定施工工期和开、竣工日期(4)确定工程的技术要求、质量标准及各项有关费用(5)确定投标、开标、定标的日期及其他事项(6)填写招标文件审报表5.影响投标决策的客观因素有哪些?答:影响投标决策的客观因素:(1)业主和监理工程师的情况(2)竞争对手和竞争形势的分析(3)法律、法规的情况(4)风险问题6.招标人在什么情况下可以确定排名第二的中标候选人为中标人?答:排名第一的中标候选人放弃中标,因不可抗力提出不能履行合同,或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的,招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。
7.建设工程施工合同订立应具备的条件是什么?答:建设工程施工合同订立应具备的条件:(1)初步设计已经批准。
(2)工程项目已经列入年度建设计划。
(3)有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料。
(4)建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实。
(5)招标工程中标通知书已经下达。
8.按索赔的目的、处理方式、合同依据、有关当事人分,索赔的分类有哪些?答:(1)按索赔的目的分:工期索赔与费用索赔;(2)按索赔的处理方式分:单项索赔与总索赔(3)按索赔的合同依据分:条款明示的索赔与条款默示的索赔(4)按索赔的有关当事人分:承包商同业主之间的索赔、总承包商同分包商之间的索赔、承包商同供货商之间的索赔。
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案一、填空题1、【答案】工程招投标是应用在建设工程领域的一项重要制度,它通过竞争机制和市场经济相互作用的平台,实现了建设项目的最优选择。
2、【答案】合同管理是工程项目管理的重要组成部分,包括合同签订管理、合同履行管理、合同相关方的管理三个工作内容。
二、选择题1、【答案】B 在招投标过程中,公开招标是最常用的方式。
按照公开、公平、公正的原则,向不特定的多数潜在投标人发出招标公告,邀请其参与投标竞争。
2、【答案】D 在合同履行过程中,合同管理包括合同签订管理、合同履行管理、合同相关方的管理三个工作内容。
其中,合同签订管理包括合同评审、合同谈判、合同签订等流程。
三、简答题1、【答案】工程招投标与合同管理的重要性体现在以下几个方面:(1)通过招投标可以选择优秀的施工企业,保证工程质量,提高投资效益。
(2)合同管理是工程项目管理的重要组成部分,对工程项目的进度、成本、质量等方面进行全面控制,确保合同的履行。
(3)加强合同管理,可以降低风险,避免纠纷的发生,保证工程项目的顺利进行。
(4)合同管理还包括合同相关方的管理,如业主、承包商、设计单位等,对工程项目的影响较大,需要加强管理。
2、【答案】工程招投标流程包括以下环节:(1)公告发布:在指定的媒体上发布招标公告,说明招标条件、工程概况、招标时间等信息。
(2)资格预审:对潜在投标人进行资格审查,确定符合条件的投标人名单。
(3)投标申请:符合条件的投标人提交投标申请书,包括技术方案、施工组织设计等内容。
(4)评标定标:评标委员会对投标人进行评审打分,确定中标候选人名单,并公布中标结果。
(5)中标公示:公示中标候选人名单,接受社会监督。
(6)合同签订:中标人与招标人签订合同,约定双方的权利义务。
3、【答案】合同管理的内容包括以下方面:(1)合同签订管理:包括合同评审、合同谈判、合同签订等流程。
(2)合同履行管理:对合同履行过程中的各项工作进行协调和管理,确保合同的顺利履行。
工程招投标与合同管理练习题带答案样本
工程招投标与合同管理课程练习题(一)一、单项选取题(每题给出四个备选项,其中只有一种选项是符合题目规定,请将其代码填写在题后括号内。
)1、依照法律规定,定金数额不得超过合同标额( C )A. 5%B.10%C. 20%D.25%2、中标单位拟定后,招标单位应在定标之日后( B )天内发出中标告知书。
A.5 B.7 C.10 D.153、关于评标委员会成员义务,下列说法中错误是( B)。
A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B.评标委员会成员可以私下接触投标人,但不得收受投标人财物或者其她好处C.评标委员会成员不得透露对投标文献评审和比较状况D.评标委员会成员不得透露对中标候选人推荐状况4、由于承包商执行了监理工程师发布超过其权限指令,导致施工费用增长,则( A )。
A.业主承担相应费用B.业主从监理费中支付给承包商C.监理工程师承担有关费用D.承包商执行是无效指令,不能得到相应费用补尝5、需要对施工图设计进行修改时,应经( D )批准。
A.监理工程师和业主B.监理工程师和初步设计原批准单位C.监理工程师和上级主管部门D.监理工程师和原设计单位6、由于变更需要重新拟定价格,而业主与承包商意见又不能统一时,( A )有权拟定一种价格作为执行价格。
A.监理工程师 B.业主C.承包商 D.定额站7、某隐蔽工程施工部位,承包商未告知监理工程师进行检查就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露检查后表白该部位施工质量满足合同规定规定,则这某些工程剥露和复原费应由( C )承担。
A.业主 B.监理单位 C.承包商 D.业主项目经理部8、公开招标与邀请招标程序上重要差别体现为( A )。
A.与否进行资格预审 B.与否组织现场考察C.与否解答投标单位质疑 D.与否公开开标9、某水泥厂因技术问题致使生产水泥质量达不到国标,该厂用其她厂家生产水泥换上自己包装后,作为样品与采购方订立水泥供应合同,则该合同属于( A )订立合同。
00865_建筑工程项目招投标与合同管理(1)真题答案
《建筑工程项目招投标与合同管理》复习题判断题1、《建设工程施工合同(示范文本)》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
()正确选项1.√(V)2、标的物的交付是买卖合同履行中最重要的环节,标的物的所有权自标的物交付时转移。
()正确选项1.√(V)3、不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目,一般应当采取综合评估法进行评审。
()正确选项1.√(V)4、承诺可以撤回,但撤回承诺的通知必须于承诺到达要约人之前或与承诺同时到达要约人。
()正确选项1.√(V)5、承诺是指受要约人同意要约的意思表示,承诺不得撤回。
()正确选项1.×(V)6、从形式上来看,工期延误的后果是时间损失;从本质上来看,工期延误的后果是造成经济损失。
()正确选项1.√(V)7、代位权,是指对抗请求权或否认对方权利主张的权利,其作用在于通过行使这种权利而使对方的请求权消灭或使其效力延期发生。
()正确选项1.×(V)8、担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,通常不需要当事人双方订立担保合同。
()正确选项1.×(V)9、当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
()正确选项1.√(V)10、缔约人需就合同条款至少是主要条款达成合意,合同才能成立。
()正确选项1.√(V)11、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方应理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
()正确选项1.√(V)12、费用索赔的计算方法主要有总费用法、修正总费用法和分项法。
()正确选项1.√(V)13、根据最低投标价法,最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标,应当推荐为中标候选人。
()正确选项1.×(V)14、工程索赔的处理过程一般有7个步骤,依次是:递交索赔意向通知书、索赔资料准备、递交正式索赔文件、发包人审查、工程师审核索赔文件、协商谈判、承包人的决定。
《项目招投标与合同管理》(练习题-含答案)无案例分析
27.由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间,此项工作应属于(B )。
A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.意外工作
28.下列各项中,(C )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
A.建设用地征用完毕,施工图纸完成
B.概算已经批准,建设项目已正式列入计划
19.仲裁庭做出裁决后,合同当事人应当(A)
A.按裁决自觉执行B.不服裁决可向上级仲裁机构申请复议
C.可向人民法院起诉D.向合同管理机关申诉
20.《监理合同》规定,由于业主或第三方的原因使监理工作受阻
以或延误,以致增加工作量时,应是为(B)。
A.额外服务B.附加服务C.延长服务D.非监理服务
21.监理招标的宗旨是指对监理单位(A)的选择。
B.合同签字日起按招标文件中要求
C.合同约定的开工日起按投标文件中承诺
D.合同约定的开工日起按招标文件中要求
7.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( B )
A.停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期
B.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期
42.自中标通知书发出(C)内,建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A.15天B.21天C.30天D.35天
43.保证方式没有约定或约定不明确的,按(B )承担担保责任。
A.保证B.连带保证C.违约D.合同
44.当事人采用合同书形式订立的,自( C)合同成立。
A.双方当事人制作合同书时B.双方当事人表示受合同的约束时
7.承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告,则失去对该事件请求的索赔权利(√)
《招投标与合同管理》试题一(含解析)
《招投标与合同管理》试题一一、单选题(共15小题,每小题2分,共计30分)1、《招标投标法》规定,依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于( A )。
A. 20天B. 30天 C .10天 D. 15天2、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以( D )为准。
A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件3、根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的(C )。
A. 5%B.10%C.20%D.25%4、业主在( B )合同中承担的风险最小。
A.可调总价B.不可调总价C.单价D.成本加酬金5、某隐蔽工程施工部位,承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露,检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求,则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。
A.业主B.监理单位C.承包商D.业主的项目经理部6、《施工合同示范文本》规定,在施工过程中,因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误,应当按照( C )处理。
A.增加的费用由承包人承担,延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担,延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿,延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿,延误的工期不予顺延7、招标投标法规定,中标通知书发出( D )内,中标单位应与建设单位(招标人)签订施工合同。
A.10天B.15天C.20天D.30天8、监理招标的宗旨是对监理( B )的选择。
A.资历B.能力 C. 报价D.现场监理人员数量9、债务人或者第三人不转移其财产的占有,将该财产作为合同的担保方式是( C )。
A.定金B.留置C.抵押D.质押10. 某单位向社会公开招标建造一栋办公楼,甲、乙、丙、丁四家单位参加投标,该投标行为是(A )。
A. 要约B. 承诺 C .要约引诱 D. 不是一种法律行为11、下列关于建设工程索赔的说法,正确的是(C )。
2024工程招投标与合同管理答案
工程招投标与合同管理答案合同编号:__________第一章:合同双方1.1定义1.2合同双方基本信息甲方(业主):名称:__________地址:__________联系方式:__________法定代表人(或授权代表):__________乙方(承包商):名称:__________地址:__________联系方式:__________法定代表人(或授权代表):__________1.3合同双方的权利与义务(1)甲方权利与义务:1)按照本合同约定,向乙方提供施工场地、施工图纸、技术规范等相关资料;2)对乙方施工过程中的质量、安全、环保等方面进行监督检查;3)按照约定向乙方支付工程款项;4)协助乙方办理施工所需的各类手续;5)履行本合同约定的其他义务。
(2)乙方权利与义务:1)按照本合同约定,完成工程项目的施工任务,确保工程质量、安全、环保符合国家标准及甲方要求;2)向甲方提供施工组织设计、施工方案、安全生产措施等相关资料;3)接受甲方及有关部门的监督检查;4)按照约定向甲方提交工程款项支付申请;5)履行本合同约定的其他义务。
第二章:工程范围与施工内容2.1工程范围本工程范围包括:__________2.2施工内容2.3工程变更在施工过程中,如甲方要求变更工程范围或施工内容,双方应签订书面变更协议,明确变更内容、工程量、费用及工期等事项。
第三章:工期与进度3.1工期本工程总工期为____天,自合同签订之日起计算。
具体施工阶段及节点工期详见附件《施工进度计划》。
3.2工期延误(1)不可抗力因素;(2)甲方原因导致的设计变更、施工场地提供延迟等;(3)乙方原因导致的施工组织不当、质量问题等。
第四章:工程质量与验收4.1工程质量4.2工程验收(1)工程完工后,乙方应向甲方提交工程验收申请;(2)甲方应在收到验收申请后____天内组织验收,如有特殊情况,可适当延长;(3)验收合格后,双方签订工程验收报告;(4)验收不合格的,乙方应在____天内整改完毕,并重新提交验收申请。
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案一、单项选择题1. 建筑工程项目招标的主要目的是什么?A. 降低工程成本B. 确保工程质量C. 公开选择优秀的承包商D. 提高施工效率2. 招标文件的编制应当遵循哪些原则?A. 公平、公正、公开B. 保密、高效、节约C. 竞争、透明、灵活D. 严格、规范、创新3. 在建筑工程项目招标中,下列哪项不是投标人的基本义务?A. 遵守招标文件的规定B. 保证投标文件的真实性C. 自行承担投标费用D. 透露其他投标人的报价信息二、多项选择题1. 建筑工程项目合同的主要内容包括哪些?(多选)A. 工程范围与工期B. 合同价款与支付方式C. 质量要求与验收标准D. 违约责任与争议解决方式2. 在合同管理过程中,以下哪些行为是发包方应当避免的?(多选)A. 随意变更合同条款B. 拖欠工程款C. 拒绝履行保修责任D. 及时提供施工图纸和资料三、判断题1. 建筑工程项目招投标活动必须遵循相关法律法规,任何单位或个人不得非法干预。
()2. 招标人可以要求投标人提交投标保证金,以确保投标人的投标诚意和履约能力。
()3. 建筑工程项目合同一旦签订,双方必须严格按照合同条款履行,不得擅自变更或解除。
()四、简答题1. 请简述建筑工程项目招投标的程序。
2. 在建筑工程项目合同管理中,如何有效防范和应对合同风险?参考答案单项选择题1.【答案】C【解析】建筑工程项目招标的主要目的是通过公开、公平、公正的竞争方式,选择优秀的承包商来完成工程项目,确保工程质量、进度和成本的有效控制。
2.【答案】A【解析】招标文件的编制应当遵循公平、公正、公开的原则,确保所有潜在投标人在平等的机会下参与竞争。
3.【答案】D【解析】投标人的基本义务包括遵守招标文件的规定、保证投标文件的真实性以及自行承担投标费用等。
透露其他投标人的报价信息是违反招投标规定的行为,不属于投标人的基本义务。
多项选择题1.【答案】ABCD【解析】建筑工程项目合同的主要内容包括工程范围与工期、合同价款与支付方式、质量要求与验收标准、违约责任与争议解决方式等。
招投标与合同管理练习题库及参考答案
招投标与合同管理练习题库及参考答案一、单选题(共48题,每题1分,共48分)1.《合同法》第69条规定,当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的,应当及时通知对方。
对方提供适当担保时,应当( )A、变更合同B、拒绝履行C、恢复履行D、由人民法院裁决正确答案:C2.关于联合体投标,下列说法不正确的是( )A、两个以上法人或者组织可以组成一个联合体B、联合体成员不得在同一项目再以自己名义单独投标C、必须以一个投标人的身份共同投标D、由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较高的单位确定资质等级正确答案:D3.引起建设工程债权债务关系发生的最主要、最普遍的依据是( )。
A、无因管理B、不当得利C、合同D、侵权正确答案:C4.评标委员会成员名单一般应于( )确定。
A、开标前B、招标前C、开标后D、开标过程中正确答案:A5.招标程序有:①成立招组织。
②发布招标公告。
③编制招标文件和标底。
④组织投标单位踏勘现场,并对招标文件答疑。
⑤对投标单位进行资格审查。
⑥发售招标文件。
则下列招标程序排序正确的是( )A、①③②⑥⑤④B、①③②⑤⑥④C、①②③⑤④⑥D、①⑤⑥②③④正确答案:B6.民事法律关系主体,是指民事法律关系中享受权利、承担义务的当事人和参与者。
下列不属于民事法律关系主体中其他组织的是( )A、建设行政主管部门B、依法设立的外资企业C、消费者协会D、学校正确答案:B7.材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应( )。
A、按照订购数量及时付款B、按照实际交货数量及时付款C、待供货方补足数量后再付D、拒付货款并索赔正确答案:A8.中标的承包商将由( )决定。
A、上级行政主管部门B、监理工程师C、业主D、评标委员会正确答案:C9.下列有关无效合同的说法中,正确的是( )A、建设主管部门有权确认合同无效B、一方当事人无权确认合同无效C、合同被确认无效后,履行中的合同应继续履行D、无效合同从订立时起就有法律效力正确答案:B10.某村果园长期管理不善,连年无收益,王某以每年上缴500元承包费为条件与村委会签订承包合同,承包期5年。
工程招投标及合同管理练习考试题及答案
1. 下列不属于建设工程招标方式的是:A. 公开招标B. 邀请招标C. 询价招标D. 竞争性谈判答案:D2. 以下哪项不是建设工程投标文件的基本内容:A. 投标函B. 投标报价单C. 施工组织设计D. 施工进度计划答案:D3. 合同签订后,下列哪项不属于合同管理的内容:A. 合同履行B. 合同变更C. 合同解除D. 合同终止答案:D4. 以下哪项不是合同履行的原则:A. 诚信原则B. 公平原则C. 保密原则D. 及时原则答案:C5. 下列关于工程预付款的说法,正确的是:A. 预付款是施工过程中,承包人支付给业主的费用B. 预付款是业主支付给承包人的费用C. 预付款是承包人支付给监理单位的费用D. 预付款是监理单位支付给承包人的费用答案:B6. 以下哪项不属于合同变更的程序:A. 提出变更申请B. 审核变更申请C. 签订变更协议D. 支付变更费用答案:D7. 以下关于合同解除的说法,正确的是:A. 合同解除是指合同生效后,当事人一方或双方终止合同的权利义务关系B. 合同解除是指合同生效后,当事人一方或双方解除合同的权利义务关系C. 合同解除是指合同生效后,当事人一方或双方终止合同的权利义务关系,并要求对方承担违约责任D. 合同解除是指合同生效后,当事人一方或双方解除合同的权利义务关系,并要求对方承担违约责任,同时退还已付款项答案:A8. 以下关于合同终止的说法,正确的是:A. 合同终止是指合同生效后,当事人一方或双方终止合同的权利义务关系B. 合同终止是指合同生效后,当事人一方或双方解除合同的权利义务关系C. 合同终止是指合同生效后,当事人一方或双方终止合同的权利义务关系,并要求对方承担违约责任D. 合同终止是指合同生效后,当事人一方或双方解除合同的权利义务关系,并要求对方承担违约责任,同时退还已付款项答案:A9. 以下关于工程索赔的说法,正确的是:A. 工程索赔是指承包人在合同履行过程中,因非自身原因造成损失,要求业主赔偿的行为B. 工程索赔是指业主在合同履行过程中,因非自身原因造成损失,要求承包人赔偿的行为C. 工程索赔是指承包人在合同履行过程中,因自身原因造成损失,要求业主赔偿的行为D. 工程索赔是指业主在合同履行过程中,因自身原因造成损失,要求承包人赔偿的行为答案:A10. 以下关于工程保险的说法,正确的是:A. 工程保险是指承包人为防范工程风险,向保险公司投保的行为B. 工程保险是指业主为防范工程风险,向保险公司投保的行为C. 工程保险是指监理单位为防范工程风险,向保险公司投保的行为D. 工程保险是指设计单位为防范工程风险,向保险公司投保的行为答案:A二、多项选择题(每题3分,共15分)1. 工程招投标应遵循的原则有:A. 公平、公正、公开原则B. 诚实信用原则C. 竞争原则D. 法定程序原则答案:ABCD2. 合同履行的原则包括:A. 诚信原则B. 公平原则C. 及时原则D. 保密原则答案:ABC3. 合同变更的程序包括:A. 提出变更申请B. 审核变更申请C. 签订变更协议D. 支付变更费用答案:ABCD4. 合同解除的情形包括:A. 当事人一方违约B. 当事人一方违反法律规定C. 当事人一方提出解除合同D. 当事人双方协商一致解除合同答案:ABCD5. 工程索赔的原因包括:A. 设计变更B. 不可抗力C. 业主违约D. 承包人违约答案:ABCD三、判断题(每题2分,共10分)1. 工程招投标过程中,投标人可以采用不正当手段谋取中标。
招投标与合同管理试题库(含参考答案)
招投标与合同管理试题库(含参考答案)一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息,吸引有承包能力的单位参与竞争,按照法定程序优选承包单位的法律活动。
这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案:A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织;B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员;C、有组织编制招标文件的能力;D、有审查投标单位资质的能力;正确答案:A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案:D4、合同的无效是指该合同( )。
A、一定全部无效B、已履行的部分有效,未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效,也可能全部无效正确答案:D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商,书面订立D、利用示范文本订立正确答案:A6、屋面防水工程保修期限为( )。
A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案:C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。
A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案:D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义,向人民法院提出诉讼,请求法院撤销债务人危害其债权的行为。
A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案:C9、民事法律关系客体,是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。
下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案:D10、保证方式没有约定或约定不明确的,按( )承担担保责任。
A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案:C11、下列说法不正确的是( )。
项目招投标及合同管理A答案
工程招投标与合同管理模拟试题一、单选题(1*20=20分)1.C;2.C ;3、B;4.B;5.C ;6.C;7.B;8.C;9.B ;10.B;11.B;12.B;13.A;14. A;15. B;16. C;17.B;18.C;19.D;20.C。
二、多选题(10*2=20分)1.ABCDEF;2.ABCD ;3.ACD;4.BDE;5.ACE;6.ABD;7. ABCD;8.ABCD;9.AB;10.ABC三、简答题。
(40分)1、建设工程有哪些承发包式?(8分)答:1.按照承发包的围划分,分为:1)建设全过程承发包;2)阶段承发包;3)专项承发包2.按照合同类型和计价式划分,分为:1)总价合同;2)单价合同;3)成本加酬金合同;4)按投资总额或承包工程量计取酬金的合同。
3.按照承包人所处的地位划分,分为:1)总承包;2)分承包;3)独立承包;4)联合承包;5)直接承包。
4.按照获取任务的途径划分,分为:(1)计划分配承包;(2)投标竞争承包;(3)委托承包;(4)指令承包。
2.招标人和工程项目招标各应具备什么条件?(8分)1)建设单位招标应当具备的条件招标按照组织式可以分为自行组织招标和委托代理机构代理招标两种,如果自行招投标的话,建设单位招标应当具备如下一些条件,并且要报经相应的政府主管部门核准后才可以:(1)招标人是法人或依法成立的其他组织。
(2)有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员。
(3)有组织编制招标文件的能力。
(4)有审查投标单位资质的能力。
(5)有组织开标、评标、定标的能力。
不具备上述(2)~(5)项条件的,须委托具有相应资质的咨询、监理等单位代理招标。
2)工程建设项目招标应具备的条件我国《工程建设项目施工招投标办法》第八条规定,依法必须招标的工程建设项目,应当具备下列条件才能进行施工招标。
(1)招标人已经依法成立。
(2)初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准。
(3)招标围、招标式和招标组织形式等应当发行核准手续的,已经核准。
招投标与合同管理试题
招投标与合同管理试题一、选择题(每题2分,共20分)1. 招标文件中不包括的内容是:A. 投标邀请函B. 投标保证金C. 投标文件要求D. 投标保密协议2. 以下哪个文件通常与投标联用:A. 项目主要内容与要求B. 招标公告C. 定标通知书D. 项目实施计划书3. 招标代理机构下列职责中,哪个不属于其工作范围:A. 答疑控制B. 投标文件解读C. 投标文件评审D. 定标工作4. 合同管理的目的不包括:A. 保证合同的履行B. 控制项目风险C. 确定项目计划D. 对违约行为进行惩罚5. 合同管理中,下列哪个不属于合同执行的内容:A. 签订合同B. 履行合同条款C. 监督验收D. 结算付款6. 以下哪个不是合同管理中的常见问题:A. 违约行为B. 项目进度滞后C. 合同条款理解差异D. 资金来源安排7. 以下哪项不属于合同管理中的成本控制内容:A. 项目成本核算B. 合同支付管理C. 合同价格谈判D. 增减项控制8. 合同管理中的索赔管理主要是指:A. 分包单位的索赔B. 业主的索赔C. 承包商的索赔D. 合同变更的索赔9. 经济合同管理流程中,以下哪个不属于谈判前准备工作:A. 制定合同谈判方案B. 准备谈判文件C. 开展谈判活动D. 完成谈判纪要10. 以下不属于投标过程中的行为道德原则的是:A. 守信用B. 充分竞争C. 遵守法律法规D. 非法私分利益二、案例分析题(每题10分,共30分)1.某企业进行了一个工程项目的招标,经过投标文件评审,最终选取了一家投标单位。
在与中标单位进行合同谈判过程中,发现中标单位的投标报价明显低于其他单位,引起了企业的怀疑。
请分析可能出现的问题,并提出解决办法。
2.某项目的合同管理中频繁发生合同变更的情况,导致项目进度滞后和额外费用增加。
请分析可能的原因,并提出相应的控制措施。
3.在某个工程项目的合同管理过程中,发现承包商在材料采购上存在质量问题,导致工程质量受到影响。
建筑工程重点项目工程招投标方案与合同管理考试题含答案
建筑工程重点项目工程招投标方案与合同管理考试题含答案一、选择题A.降低工程成本B.优化资源配置C.提高工程质量D.增加工程难度答案:DA.招标公告B.投标保证金C.招标文件D.投标文件答案:BA.合同的签订B.合同的履行C.合同的变更D.合同的解除答案:D二、判断题1.工程项目招投标应当遵循公开、公平、公正的原则。
(√)2.招标人应当在招标文件中载明投标有效期。
(√)3.中标通知书发出后,中标人可以擅自更改合同条款。
(×)答案:1.√2.√3.×三、简答题1.简述工程项目招投标的基本流程。
答:工程项目招投标的基本流程包括:招标公告发布、招标文件获取、投标文件编制、投标文件递交、开标、评标、中标通知书发放、合同签订等环节。
2.简述合同管理的重要性。
(1)保障合同双方的合法权益。
(2)确保工程项目的顺利进行。
(3)降低合同纠纷风险。
(4)提高工程项目的经济效益。
3.简述合同变更的处理程序。
答:合同变更的处理程序如下:(1)提出变更申请。
(2)审查变更申请。
(3)批准变更申请。
(4)签订变更协议。
(5)履行变更协议。
四、案例分析题某工程项目进行招投标,招标文件中规定投标有效期为60天。
投标截止日期前,招标人收到两家投标人的投标文件。
在评标过程中,招标人发现两家投标人的投标报价均低于成本价。
招标人决定废标,重新招标。
请问:1.招标人是否有权废标?答:招标人有权废标。
根据相关法律法规,招标人发现投标人的投标报价低于成本价时,可以废标。
2.重新招标时,招标人应如何处理?答:重新招标时,招标人应当:(1)重新发布招标公告。
(2)重新编制招标文件。
(3)重新组织招标活动。
(4)确保招标过程的公开、公平、公正。
五、论述题论述工程项目招投标与合同管理的关联性。
1.招投标是合同管理的基础。
招投标过程确定了合同双方的权利、义务和责任,为合同管理提供了依据。
2.合同管理是招投标的延续。
中标后的合同管理过程,是招投标成果的具体体现,确保工程项目的顺利进行。
(完整版)建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题一一、判断题(每小题2分,共计20分。
将判断结果填入括弧,以√表示正确,以×表示错误)1.建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。
主要表现在:交易方式为买方向卖方间接订货,并一般以招投标为主要方式。
()2.建筑业企业资质年检不合格或者连续三年基本合格的,建设行政主管部门应当重新核定其资质等级。
新核定的资质等级应当低于原资质等级。
()3.建设工程的招标投标主体包括:招标人、投标人、招标投标行政监督部门。
()4.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。
主要包括:编制招标相关文件,组织资格预审,召开标前会议,开标、评标和定标。
()5.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。
计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬金合同,同时规定合同价的调整范围和调整方式。
()6.编制投标文件的核心工作是计算标价,而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关,所以在计算标价前必须编制好施工计划。
()7.投标标价的费用一般由工程成本(直接工程费、间接费)、利润、其他费用和保险费等组成。
()8.建设工程评标程序分为:评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。
()9.单价合同具有合理分摊风险等特点,其适用范围较宽。
成本加酬金合同中,发包人基本上承担了全部的风险,承包商所得的报酬也就较低。
()10.承包商在自己的索赔报告中应对费用索赔部分进行详细计算,索赔费用的计算方法主要有分项计算法和总费用法。
()二、单项选择题(每小题2分,共计20分,将选择结果填入括弧内)1.建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场,其主体不包括()。
A.政府主管部门 B. 业主C. 承包商D. 咨询服务机构2.建设工程的招标分为公开招标和邀请招标,其中公开招标又称为()。
A.有限竞争性招标 B. 无限竞争性招标C. 选择性招标D. 委托代理招标3.建设工程项目的()是招标人招标活动的前提。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
《项目投标与合同管理》练习题一、判断改错题1 •中标通知书发出30天内,中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。
(v)2•投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准。
(X)以大写金额为准。
3•建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成,并附有三个附件。
(V )4. FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期,是指从工程师按合同约定发布的开工令”中指明的应开工之日起,至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。
(X)合同有效期改为施工期。
5•工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后,应在28天内给予答复,否则视为对方索赔要求已经认可。
(V )6. FIDIC合同条件中规定,业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。
(V )7•承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告,则失去对该事件请求的索赔权利(V&在承包商提出的费用索赔中,是以实际损失为依据,因此其索赔金3额额均不应包括利润。
(X)因此其索赔金额也可暴扣利润9. FIDIC合同条件,监理工程师有权批准工程分包(V )。
10. FIDIC合同条件规定,诉讼是解决合同争议的最终方式(X)。
仲裁是11 •《工程建设监理委托合同》是由标准条件”和专用条件”两部分组成的通用文本。
(X)不是12•工程招标必须采用公开招标方式(X)。
或邀请招标13.《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后,双方的权利和责任也即终止(X)。
不立即终止14 •某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照,依法可以承包工程。
因此,分公司是一个独立的企业法人。
(X )分公司不是一个独立的企业法人15. 经济合同当事人之间发生纠纷时,双方可以约定:请求仲裁或向法院起诉,二者只能选其一。
(V )16. 要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。
(X )要约改为邀约邀请。
17. 违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。
(V )二•单选题1 •合同法律关系是指合同法律规范规定而形成的( C )关系。
A •债权人与债务人B •代理人与被代理人C. 权利与义务 D •法人与自然人2•施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求( A )赔偿。
A .施工企业B .施工企业的法定代表人C .施工企业的项目经理D .具体的施工人员3. 邀请招标的邀请对象的数目不应少于( B )家。
A. 2. B . 3C . 54.合同争议的解决顺序为( A )5.由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间,此工作内容应属于(B )A .正常工作B .附加工作C .额外工作6. 施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
应为,从( C )的日历天数计算。
A .合同签字日起按投标文件中承诺B .合同签字日起按招标文件中要求 C. 合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D .合同约定的开工日起按招标文件中要求7. 工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为(A .停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失, 相应顺延工期B .停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期C .停工责任在承包人,因为工程师不及时做出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违 约责任D .停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延 &根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是(C )。
A .办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后 继续解决以上事项的遗留问题B .向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确C .提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D .确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验9. 如果投标截止日期前第 28天后,由于法律.法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增 加,应由(A )给予补偿。
A .业主B .承包商C .工程师D .特殊分包商10.工程分包的说法错误的为( A )。
A .是违法的B .是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为C .是允许的D .非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包11.施工中遇到A .和解一调解一仲裁一诉讼 C .和解一调解一诉讼一仲裁B. 调解一和解一仲裁一诉讼 D. 调解一和解一诉讼一仲裁D .义务工作订立合同时约定的合同工期概念连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误,承包商为此事件提出的索赔属于应( D )。
A •由承包商承担的风险责任B.给予费用补偿并顺延工期C.给予费用补偿但不顺延工期 D .给予工期顺延但不给费用补偿12. 材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应( c )。
A .拒付货款并索赔B .按照订购数量及时付款C.按照实际交货数量及时付款 D •待供货方补足数量后再付13. 在进度控制中,(B )不属工程师的任务。
A •督促承包人完成工程扫尾工作B.向有关部门递交竣工申请C.协调竣工验收中的各方关系D.参加竣工验收14. 由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,为此分包商向承包商提出索赔。
承包商(C )A. 因不属于自己的原因拒绝索赔要求B .认为要求合理,先行支付后再向业主索要C.不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告D .不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告15. 施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误,承包商为此事件提出的索赔属于应(D )。
A .由承包商承担的风险责任B.给予费用补偿并顺延工期C.给予费用补偿但不顺延工期 D .给予工期顺延但不给费用补偿16. 合同法律关系主要的是由法律规范调整的(B)A .行政法律关系B .民事权利义务关系C.刑事法律关系 D .经济侵权关系17. 在工程建设监理活动中,监理单位是(A)A .业主的代理人B .业主的委托人C.施工合同的当事人 D .绝对独立的第三人18. 经济合同当事人订立的“保证合同”,其法律形式是(B)A .主合同B .从合同C.独立合同 D .无条件地必须履行的合同19. 仲裁庭做出裁决后,合同当事人应当( A )A .按裁决自觉执行B .不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C.可向人民法院起诉 D .向合同管理机关申诉20. 《监理合同》规定,由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误,以致增加工作量时,应是为( B )。
A .额外服务B.附加服务 C .延长服务 D .非监理服务21.监理招标的宗旨是指对监理单位( A )的选择。
A •能力B.报价 C •信誉 D •经济实力22.中标的承包商将由( B )决定。
A .评标委员会B .业主C•上级行政主管部门 D .监理工程师23. 设备安装工程具有联动无负荷试车条件的,应由( A )组织试车。
A .建设单位B.设计单位 C .施工单位 D .设备供应单位24. 业主在(B )合同中承担的风险最小。
A .可调总价B.不可调总价 C .单价 D .成本加酬金25.根据施工索赔的规定,可以认为索赔是指( C )。
A .只限承包商向业主索赔B.业主无权向承包商索赔C.业主与承包商之间的双向索赔 D .不包括承包商与分包商之间的索赔26 •当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以(A )为准。
A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答 D .发给每个投标人的书面质疑解答文件27 .由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间,此项工作应属于(B )。
A .正常工作B .附加工作C .额外工作D .意外工作28.下列各项中,(C )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
A .建设用地征用完毕,施工图纸完成B .概算已经批准,建设项目已正式列入计划C.招标文件已经编制好D .建设资金.建材.设备来源已经落实29 .投标文件对招标文件的响应有细微偏差,包括(C )。
A .提供的投标担保有瑕疵B.货物包装方式不符合招标文件的要求C.个别地方存在漏项 D .明显不符合技术规格要求30 .与邀请招标相比,公开招标的最大优点是(D )。
A .节省招标费用B .招标时间短C .减小合同履行过程中承包不违约的风险D .竞争激烈31 .施工合同通用条款规定,当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,下列中解释顺序排列正确的为(D )。
A .专用条款.通用条款.中标通知书.图纸B .中标通知书.协议书.专用条款.通用条款C.中标通知书.投标书.协议书.图纸D .中标通知书.专用条款.通用条款.图纸32. 施工合同中,承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改,由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由(C )承担。
A .发包人B.承包人C.工程师D.发包人与承包人共同33. 合同价款可以有多种约定方式,其不包括( C )A •固定价格合同B.可调整价格合同C.固定价格加酬金合同D.成本加酬金合同34 .在工程施工中由于(B )原因导致的工期延误,承包方应当承担违约责任。
A •不可抗力B .承包方的设备损坏C.设计变更 D .工程量变化35 .委托任务并负责支付报酬的一方称( B )。
A .承包人 B. 发包人 C .出资人 D .出工人36.受招标人的委托,代为从事招标活动的中介组织是(A .建设单位B .施工单位 C. 招标代理 D .设计单位37.监理招标主要是对监理单位( B )的选择。
A .报价B .能力C.人员数量 D .设备38.合同价款可以有多种约定方式,其不包括( C )oA .固定价格合同B .可调整价格合同C.固定价格加酬金合同 D .成本加酬金合同39 .在进度控制中,(B )不属工程师的任务。
A .督促承包人完成工程扫尾工作B.向有关部门递交竣工申请C .协调竣工验收中的各方关系D.参加竣工验收40 .材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内,采购方应( C )oA .拒付货款并索赔B .按照订购数量及时付款C.按照实际交货数量及时付款 D .待供货方补足数量后再付41 .工程分包的说法错误的为(A )A是违法的B是从工程承包人承担C是允许的D非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包42 .自中标通知书发出( C )内,建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A . 15 天B . 21 天C. 30 天 D . 35 天43 .保证方式没有约定或约定不明确的,按( B )承担担保责任。