建设工程招投标与合同管理第四章习题集答案
智慧树知到《招投标与合同管理》章节测试【完整答案】
智慧树知到《招投标与合同管理》章节测试【完整答案】智慧树知到《招投标与合同管理》章节测试答案第一章1、建筑市场交易贯穿于建筑产品生产的整个过程A:对B:错正确答案：对2、我国建筑市场主体包括了发包方、承包商、工程咨询服务机构等。
A:对B:错正确答案：对3、建筑市场中，专业人士是指具有从事工程咨询资格的专业工程师A:对B:错正确答案：对4、建设工程交易中心具有集中办公功能A:对B:错正确答案：对5、总承包合同约定的分包，总承包人可以直接选择分包人，无须建设单位同意即可与之签订分包合同A:对B:错正确答案：错6、固定总价合同适用于规模较小，风险较大，技术复杂的工程 A:对B:错正确答案：错7、公平原则是指所有的投标人在工程招投标活动中享有均等的机会，具有同等的权利，履行相应的义务，任何一方都不应受到歧视。
A:对B:错正确答案：对8、及时向社会发布招投标信息，让有资格的投标者都能享有同样的信息体现的是公平原则A:对B:错正确答案：错第二章1、公开招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请非特定法人或者其他组织投标B:错正确答案：错2、在现实中，招标人往往会在投标前对投标人进行资格审查，属于资格预审A:对B:错正确答案：对3、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日A:对B:错正确答案：对4、投标人少于3个的，不得开标;招标人应当重新招标A:对B:错正确答案：对5、经资格后审不合格的投标人的投标应予否决A:对B:错正确答案：对6、招标人不需要对图纸、工程量清单等资料的正确性负责。
B:错正确答案：错7、招标人设有标底的，标底应当在招标文件中公开，以利于投标人编制投标文件A:对B:错正确答案：错8、政府采购的目的不是为了营利，而是为了实现政府职能和社会公共利益A:对B:错正确答案：对第三章1、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标A:对B:错正确答案：A2、无论招标文件是否提供工程量清单，投标人都应该认真按照图纸计算工程量。
工程招投标及合同管理智慧树知到课后章节答案2023年下山东建筑大学
工程招投标及合同管理智慧树知到课后章节答案2023年下山东建筑大学山东建筑大学第一章测试1.根据《招投标法》，工程招投标的原则包括（）。
答案:公正;公开;诚实信用;公平2.根据《招投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以邀请招标的有（）。
答案:采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目;受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目;技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的项目3.招标投标活动的公开原则，要求（）要公开。
答案:招标活动的信息;中标的结果;开标的程序、评标的标准和程序4.施工单项合同估算价超过400万的均需要招标。
（）答案:错5.采购人依法能够自行建设、生产或者提供的项目可以不招标。
（）答案:对第二章测试1.某依法必须招标的项目，招标人拟定于2021年11月1日开始发售招标文件，根据《招标投标法》，要求投标人提交投标文件的截止时间最早可设定在2021年( )。
答案:11月21日2.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。
有10家符合要求，当排名第六的投标人放弃投标时，应当（）。
答案:由排名第七的递补，维持六家投标人3.根据《标准施工招标文件》，施工评标办法应在（）中明确规定。
答案:招标文件4.某工程中标合同金额为6500万元，根据招投标法实施条例、中标人提交履约保证金不能超过多少( ) 万元。
答案:6505.工程施工资格预审公告应包括的内容有（）。
答案:资格预审方法;项目概况与招标范围;招标条件;申请人资格要求第三章测试1.下列投标报价策略中属于恰当使用不平衡报价方法的是（）。
答案:适当提高预计未来会增加工程量的项目单价2.关于投标文件的补充、修改与撤回，下列说法正确的是（）。
答案:对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标截止日期之前进行3.联合体中标的，联合体各方应当（）与招标人签订合同。
答案:共同4.某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则（）。
2024年工程招投标与合同管理课后答案
工程招投标与合同管理课后答案合同编号：__________第一章：合同双方1.1定义1.2合同双方同意按照本合同的规定，履行相应的权利和义务。
第二章：合同标的2.1合同标的2.2合同标的的数量和标准2.2.1甲方应向乙方提供__________数量的服务/产品。
2.2.2乙方应按照甲方的要求，完成__________标准的服务/项目。
第三章：合同价格与支付方式3.1合同价格3.1.1双方同意，本合同的总价为人民币__________元（大写：__________元整）。
3.1.2除非双方另有约定，否则本合同价格包括乙方为完成服务/项目所需的一切费用。
3.2支付方式（1）预付款：在合同签订后__________个工作日内，甲方支付乙方合同价款的__________%作为预付款。
（2）进度款：乙方按照合同约定的进度完成服务/项目后，甲方支付乙方已完成部分的__________%。
（3）尾款：乙方完成全部服务/项目并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的__________%。
第四章：合同履行期限4.1合同履行期限4.1.1乙方应自合同签订之日起__________个工作日内开始履行合同。
4.1.2乙方应于__________年__________月__________日前完成全部服务/项目。
第五章：合同变更与解除5.1合同变更5.1.1双方同意，合同内容如需变更，应书面签署变更协议，并经双方代表签字盖章确认。
5.1.2任何一方要求变更合同内容，应提前__________个工作日通知对方，并说明变更原因和具体内容。
5.2合同解除5.2.1双方同意，在合同履行过程中，如遇不可抗力导致合同无法继续履行，可以解除本合同。
5.2.2在合同履行过程中，如一方严重违反合同约定，另一方有权解除本合同。
5.2.3合同解除后，双方应按照合同约定和法律规定，处理已履行部分和未履行部分的善后事宜。
第六章：质量保证与验收6.1质量保证6.1.1乙方应保证其提供的服务/产品符合国家相关法律法规、行业标准以及甲方的要求。
工程项目招投标与合同管理课后习题及答案
工程项目招投标与合同管理课后习题及答案(总18页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--第一章绪论一、课后习题1 、简述项目、建设项目、施工项目概念答：项目：一种在规定的时间内由专门组织起来的人员完成的一次性工作建设项目：是一种投资行为和建设行为相结合的投资项目施工项目：由企业自工程施工投标开始到保修期满为止的全过程中完成的项目。
2、为什么要推行项目管理答：是为了达到预期的使用功能，在一定约束条件下对建设项目各个方面进行决策，计划，组织，协调，控制等一系列活动的总称。
3、建设项目管理和施工项目管理有什么区别？答：管理任务：施工项目管理（生产出建筑产品，取得利润）建设项目管理（取得符合要求的，能发挥应有效益的固定资产）管理内容：施工项目管理（从投标到交工为止的全部生产组织和管理及维修）建设项目管理（投资周期和建设全过程）管理范围：施工项目管理（合同范围内施工）建设项目管理（可研报告内全部内容）管理主体：施工项目管理（施工企业）建设项目管理（建设单位或其咨询单位）4、简述施工项目管理的主要工作内容？答：编制“项目管理规划大纲”“项目管理实施规划”项目进度控制，质量控制，安全控制，成本控制，材料管理，机械设备管理，技术管理，资金管理，合同管理，信息管理，现场管理，组织协调，竣工验收，考核验收，考核评价，回访保修5、简述经营管理在项目管理中的重要意义？答：经营是市场经济的产物，指为实现一定的经济目的而进行的筹划活动，施工项目经营管理是建筑企业经营的具体表现，是建筑企业获取任务的基础。
6、为什么要学习招投标和合同管理?答：为了规范招投标活动，保护国家利益，社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益，提供经济效益，保证项目质量。
7、建筑市场的构成要素有哪些？答：建筑市场主体，建筑市场客体，建筑市场运行机制。
8、与建筑企业经营管理关系较密切的法律法规有哪些？答：建筑法、招投标法、合同法、建筑工程管理条例二、重点1、施工目标控制的内容答：进度控制、质量控制、安全控制、成本控制2、施工项目经营管理的内容？答：主要工作包括：选择适当的经营方式，寻找市场，承揽任务，投标，合同管理3、建筑市场市场运行机制构成答：价格机制、供求机制、风险机制、竞争机制3、市场规则有哪些答：市场进入规则，市场竞争规则，市场交易规则第二章建设项目招标一、课后习题1、简述推行招投标制度饿意义答：（1）推行招投标制度有利于规范建筑市场主体的行为（2）推行招投标制度有利于价格真实反映市场供求状况（3）有利于促使承包商不断提供企业管理水平（4）有利于促进市场经济体制进一步完善（5）有利于促进我国建筑企业与国际接轨2、法律规定哪些项目发包必须经过投标？答：大型基础设施公共事业，全部或部分施工国有资金或融资，国际组织或外国贷款援助资金。
《建设工程招投标与合同管理》第四章习题集答案
B.投标人可以利用评标过程中对投标文件澄清的机会修改其投标文件， 且修改内 容应当作为投标文件的组成部分
C.投标人对投标文件的修改，可以使用单独的文件进行密封，签署并提交
D.投标人修改投标文件， 招标人有权接受较原投标文件更为优惠的修改并拒绝对 招标人不利的修改
A.具有钢结构工程专业承包二级和装饰装修专业承包二级施工资质
B.具有钢结构工程专业承包一级和装饰装修专业承包一级施工资质
C.具有钢结构工程专业承包一级和装饰装修专业承包二级施工资质
D.具有钢结构工程专业承包二级和装饰装修专业承包一级施工资质
B.相对比例是以投标总价作为计算基数
C.固定比例是招标文件规定投标人提交统一金额的投标保证金
D.相对比例投标保证金金额与投标报价无关
10.在投标文件格式中，（）即是投标人投标决策承诺的根据，有是投标中标后 组织实施的必要准备。
A.技术、服务和管理方案B.投标报价文件
C.联合体协议书D.投标函及其附录
A.境外中资企业B.境内外商独资企业
C.境内私营企业D.境内中外合资企业
二、多选题
1.投标资格申请人不得存在的情况包括（ ）
A.为本标段的代建人
B.为本标段的监督单位
C.为本标段前期准备提供设计或咨询服务的设计施工总承包单位
D.为本标段提供招标代理服务的单位
E.为本标段的待见人同一个法定代表人的
2.以下哪些项目属于措施费（）
13.下列关于投标文件密封的说法中，错误的是（）
A.投标文件密封可以在公认机关见证下进行
B.投标文件未按照招标文件要求密封的， 招标人有权不予退还该投标人的投标保 证金
C.招标人可以在法律规定的基础上，对密封和标记增加要求
国开电大建筑工程项目招投标与合同管理形考作业4答案
国开电大建筑工程项目招投标与合同管理形考作业4答案试题 1：1. 合同法律是《民法典》的组成部分，《民法典》规定的当事人法律地位平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则、合法原则、遵守公序良俗原则等，都是合同法的基本原则。
（）标准答案1：对试题 2：2. 以法律是否设有规范并赋予一个特定名称为标准，合同分为要式合同和不要式合同。
（）标准答案2：错试题 3：3. 合同成立是合同订立的重要组成部分，是合同订立的结晶。
其要件有缔约人、意思表示一致、标的。
（）标准答案3：对试题 4：4. 要约只是当事人订立合同的预备行为，其本身并不发生法律效果。
（）标准答案4：错试题 5：5. 承诺，是受要约人作出的同意要约以成立合同的意思表示。
在商业交易中，承诺又称为接盘。
（）标准答案5：对试题 6：6. 合同的履行，是指债务人全面地、适当地完成合同义务，债权人的合同债权得到完全实现。
（）标准答案6：对试题 7：7. 违约责任，也称为违反合同的民事责任，是指合同当事人因违反合同义务所承担的责任。
当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
（）标准答案7：对试题 8：8. 调解，是指合同当事人之间发生纠纷后，在没有第三方介入的情况下，合同当事人双方在自愿、互谅的基础上，就已经发生的纠纷进行商谈并达成协议，自行解决纠纷的一种方式。
（）标准答案8：错试题 9：9. 建设工程保险的承保期间仅包括工程建造过程，不包括使用过程。
（）标准答案9：错试题 10：10. 投标保证金的实质是为了避免因投标人在投标有效期内随意撤回、撤销投标或中标后不能提交履约保证金和签署合同等行为而给招标人造成损失。
（）标准答案10：对"试题 11：1. 下列关于要约的说法，错误的是（）。
A. 要约不同于事实行为。
B. 投标文件不是要约。
C. 要约作为一种缔约的意思表示，它能够对要约人和受要约人产生一种拘束力。
2021年国开电大建筑工程项目招投标与合同管理形考任务4答案.docx
2021年国开电大建筑工程项目招投标与合同管理形考任务4答案形考四一、单项选择题(共5道试题，共25分.)豌FIDlC合同条件规定，下列有关工程师权利的说法正确的是( ).A.工程师只能定期向承包商发出指令或变更B.雇主和承包商达不成一致意见时，工程师应当将双方意见详实记录后,提交争端裁决委员会决定C.承包商应当无条件接受工程师做出的与合同有关的指令D.承包商实施与建筑工程有关的某项操作时，只要是在确保建筑工程质圮的前提下，就可实施，无需得到工程师的雌2.FIDIC合同条1牛规定，保留金全部退还给承包商是在( )。
A.施工完毕之后B.工程移交之后C.保修期满之后D.竣工睑收报告批准之后3.FIDIC合同的各个文件之间相互解释和相互补充，如果各个文件规定出现矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是( ).A.投标书B.技术规范C.合同专用条款D.合同协议书4.FIDIC合同条1牛规定,解决合同争议的方法不包括（）.A.提交争端裁决委员会决定B.协商G仲裁 D.诉讼5.FIDIC合同条件规定,在收到工程接收证书后的84天内，承包商应向工程师报送（）.A.最终报表B.竣工报表C.结清证明D.临时支付报表二、判断题（共15道试题，共75分,）1,施工机具使用费的索赔包括由于业主或者监理工程师原因导致机械停工的窝工费.（）A.茴吴B.正确2.总费用法又称实际费用法，是计算索赔费用的最科学、最容易被接受的方法, 其宗旨是将索赔事件引起的损失按可以索赔的费用项目分别进彳亍计算，然后匚领得到总索赔额.（）A. ■吴3.索赔依据，也叫索赔的理由，是承包商提出索赔的前提条件，其作用是论证承包商的索赔权，即对某一索赔事件承包商是否有权利提出索赔.（）A.错误B.正确4.费用索赔常用的计算方法有分项法、总费用法和修正费用法.()A.错误B.正确5.位于关键线路上的工作如果被拖延，则总工期不一定会被延误.()A.窗吴B.正确6.总包商和分包商之间不能进行索赔.()A.恭B.正确7. 一个索赔成功率高的公司往往是一个管理水平高的公司.()A.错误B.正确8.按索赔的处理方式分类，索赔可分为单项索赔和总索赔.()A.新吴9.索赔证据，是为了证明索赔事件的真实性，以及承包商的索赔要求的合理性等的材料。
2024工程招投标与合同管理答案
工程招投标与合同管理答案合同编号：__________第一章：合同双方1.1定义1.2合同双方基本信息甲方（业主）：名称：__________地址：__________联系方式：__________法定代表人（或授权代表）：__________乙方（承包商）：名称：__________地址：__________联系方式：__________法定代表人（或授权代表）：__________1.3合同双方的权利与义务（1）甲方权利与义务：1）按照本合同约定，向乙方提供施工场地、施工图纸、技术规范等相关资料；2）对乙方施工过程中的质量、安全、环保等方面进行监督检查；3）按照约定向乙方支付工程款项；4）协助乙方办理施工所需的各类手续；5）履行本合同约定的其他义务。
（2）乙方权利与义务：1）按照本合同约定，完成工程项目的施工任务，确保工程质量、安全、环保符合国家标准及甲方要求；2）向甲方提供施工组织设计、施工方案、安全生产措施等相关资料；3）接受甲方及有关部门的监督检查；4）按照约定向甲方提交工程款项支付申请；5）履行本合同约定的其他义务。
第二章：工程范围与施工内容2.1工程范围本工程范围包括：__________2.2施工内容2.3工程变更在施工过程中，如甲方要求变更工程范围或施工内容，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、工程量、费用及工期等事项。
第三章：工期与进度3.1工期本工程总工期为____天，自合同签订之日起计算。
具体施工阶段及节点工期详见附件《施工进度计划》。
3.2工期延误（1）不可抗力因素；（2）甲方原因导致的设计变更、施工场地提供延迟等；（3）乙方原因导致的施工组织不当、质量问题等。
第四章：工程质量与验收4.1工程质量4.2工程验收（1）工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请；（2）甲方应在收到验收申请后____天内组织验收，如有特殊情况，可适当延长；（3）验收合格后，双方签订工程验收报告；（4）验收不合格的，乙方应在____天内整改完毕，并重新提交验收申请。
《建设工程招投标与合同管理》第四章习题集答案
第4章建设工程施工投标具体业务一、单选题1.投标书是投标人的投标文件，是对投标文件提出的要求和条件作出（）的文件A. 附和B. 否定C.响应 D 实质性响应2.投标文件正文（），副本份数件与投标人须知前附表。
正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”或“副本”的字样。
当正本和副本不一致时，以正本为主。
A.1份 B .2份 C. 3份 D. 4份3.投标文件应用不褪色的书写或打印，并有投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。
委托代理人签字的，投标文件应附法定人签署的（）A.意见书Ｂ.法定委托书 C.指定委托书 D.授权委托书4.下列答案哪个关于投标预备会的解释是正确的（）A.投标预备会是投标人为投标人踏勘现场而召开的准备会B.投标预备会是投标人为解答投标人在踏勘现场提出的问题召开的会议C.投标预备会是投标人为解答投标人阅读招标文件后提出问题召开的会议Ｄ.投标预备会是投标人为解答投标人阅读招标文件和踏勘现场后提出的疑问，按照招标文件规定的时间而召开的会议5.《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》关于投标保证金最高限额的规定说法正确的是（）A.投标保证金一般不得超过投标总价的1%，最高不超过50万元人民币B. 投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不超过80万元人民币C. 投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不超过50万元人民币D. 投标保证金一般不得超过投标总价的1%，最高不超过80万元人民币6.下列选项中，属于投标文件密封的规范中要求投标文件外层封套应写明的是（）A.开启时间B.投标人地址C.投标人名称D.投标人邮政编码7.工程投标文件一般的内容不包括（）A.技术性能参数的详细描述B.投标函及投标函附录C.施工组织设计D.已标价的工程量清单8.招标文件内容组成中，投标人最为关注的核心内容是（）A.投标人须知B.评价办法C.合同条件及格式D.工程量清单9.下列选项中，对投标保证金金额的相关内容描述不正确的是（）A.投标保证金金额通常有相对比例金额和固定金额俩种形式B.相对比例是以投标总价作为计算基数C.固定比例是招标文件规定投标人提交统一金额的投标保证金D.相对比例投标保证金金额与投标报价无关10.在投标文件格式中，（）即是投标人投标决策承诺的根据，有是投标中标后组织实施的必要准备。
2024版工程招投标与合同管理章节练习
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版工程招投标与合同管理章节练习本合同目录一览1. 工程招投标1.1 招标准备1.1.1 项目需求分析1.1.2 编制招标文件1.1.3 招标公告发布1.2 投标过程1.2.1 投标资格审核1.2.2 投标文件递交1.2.3 投标保证金1.3 评标与中标1.3.1 评标委员会组建1.3.2 评标标准与方法1.3.3 中标结果公示2. 合同签订2.1 合同起草2.1.1 合同内容编制2.1.2 合同条款设定2.1.3 合同法律审查2.2 合同谈判2.2.1 合同价款谈判2.2.2 合同工期内定2.2.3 合同变更协商2.3 合同签订2.3.1 合同甲方签字2.3.2 合同乙方签字2.3.3 合同备案与公示3. 合同履行3.1 工程开工3.1.1 施工现场准备3.1.2 施工组织设计3.1.3 工程进度计划3.2 工程进度管理3.2.1 进度汇报与审查3.2.2 进度奖惩措施3.2.3 工程延期处理3.3 工程质量控制3.3.1 质量标准与要求3.3.2 质量检验与验收3.3.3 质量问题处理4. 合同变更与解除4.1 合同变更4.1.1 变更条件与程序4.1.2 变更内容确认4.1.3 变更合同价款调整4.2 合同解除4.2.1 解除条件与程序4.2.2 解除责任与赔偿4.2.3 解除后的合同处理5. 合同终止与违约责任5.1 合同终止5.1.1 终止条件与程序5.1.2 终止后的合同处理5.1.3 终止后的权益保障5.2 违约责任5.2.1 违约行为界定5.2.2 违约责任承担5.2.3 违约赔偿计算方式6. 争议解决6.1 协商解决6.1.1 争议双方沟通6.1.2 协商解决方案6.1.3 协商解决结果书面确认6.2 调解解决6.2.1 调解组织选择6.2.2 调解程序启动6.2.3 调解结果书面确认6.3 仲裁解决6.3.1 仲裁委员会选择6.3.2 仲裁申请与受理6.3.3 仲裁裁决执行7. 合同的履行监督与检查7.1 甲方监督与检查7.1.1 监督机构设立7.1.2 检查权利与程序7.1.3 检查结果处理7.2 乙方自检与报告7.2.1 自检制度建立7.2.2 自检报告提交7.2.3 自检问题整改8. 信息与资料共享8.1 信息共享平台建立8.1.1 信息分类与编码8.1.2 信息共享流程与权限8.1.3 信息安全与保密8.2 资料归档与管理8.2.1 资料分类与归档8.2.2 资料借阅与复制8.2.3 资料更新与维护9. 合同价款支付与结算9.1 支付条件与程序9.1.1 支付申请提交9.1.2 支付审批与拨付9.1.3 支付凭证与记录9.2 价款结算9.2.1 工程量计量9.2.2 价款计算与审核9.2.3 结算报告提交与审批10. 保险责任10.1 保险购买与效力10.1.1 保险类型与范围10.1.2 保险购买程序10.1.3 保险理赔程序11. 不可抗力11.1 不可抗力事件认定11.1.1 不可抗第一部分：合同如下：第一条工程招投标1.1 招标准备1.1.1 项目需求分析1.1.2 编制招标文件1.1.3 招标公告发布1.2 投标过程1.2.1 投标资格审核1.2.2 投标文件递交1.2.3 投标保证金1.3 评标与中标1.3.1 评标委员会组建1.3.2 评标标准与方法1.3.3 中标结果公示第二条合同签订2.1 合同起草2.1.1 合同内容编制2.1.2 合同条款设定2.1.3 合同法律审查2.2 合同谈判2.2.1 合同价款谈判2.2.2 合同工期内定2.2.3 合同变更协商2.3 合同签订2.3.1 合同甲方签字2.3.2 合同乙方签字2.3.3 合同备案与公示第三条合同履行3.1 工程开工3.1.1 施工现场准备3.1.2 施工组织设计3.1.3 工程进度计划3.2 工程进度管理3.2.1 进度汇报与审查3.2.2 进度奖惩措施3.2.3 工程延期处理3.3 工程质量控制3.3.1 质量标准与要求3.3.2 质量检验与验收3.3.3 质量问题处理第四条合同变更与解除4.1 合同变更4.1.1 变更条件与程序4.1.2 变更内容确认4.1.3 变更合同价款调整4.2 合同解除4.2.1 解除条件与程序4.2.2 解除责任与赔偿4.2.3 解除后的合同处理第五条合同终止与违约责任5.1 合同终止5.1.1 终止条件与程序5.1.2 终止后的合同处理5.1.3 终止后的权益保障5.2 违约责任5.2.1 违约行为界定5.2.2 违约责任承担5.2.3 违约赔偿计算方式第六条争议解决6.1 协商解决6.1.1 争议双方沟通6.1.2 协商解决方案6.1.3 协商解决结果书面确认6.2 调解解决6.2.1 调解组织选择6.2.2 调解程序启动6.2.3 调解结果书面确认6.3 仲裁解决6.3.1 仲裁委员会选择6.3.2 仲裁申请与受理6.3.3 仲裁裁决执行第八条合同的履行监督与检查8.1 甲方监督与检查8.1.1 监督机构设立甲方应设立专门的监督机构，对乙方的施工过程进行监督和检查，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。
建设工程招投标与合同管理答案第四版(3篇)
第1篇一、前言建设工程招投标与合同管理是建设工程项目的重要组成部分，关系到项目的顺利进行和各方利益的保障。
在我国，建设工程招投标与合同管理已形成了较为完善的法律体系和规范制度。
本书旨在对建设工程招投标与合同管理进行深入剖析，为从事相关工作的专业人士提供有益的参考。
二、建设工程招投标概述1. 招投标的定义建设工程招投标是指建设单位为完成某项建设工程，按照国家有关法律法规和政策，通过公开、公平、公正的方式，选择具有相应资质和能力的承包商，签订建设工程合同的过程。
2. 招投标的分类（1）公开招标：指建设单位在公开场合发布招标公告，邀请不特定的承包商参加投标。
（2）邀请招标：指建设单位在特定范围内邀请具有相应资质和能力的承包商参加投标。
（3）竞争性谈判：指建设单位在招标过程中，与若干承包商进行谈判，最终选择合适的承包商。
3. 招投标的程序（1）招标准备：包括编制招标文件、确定招标方式、发布招标公告等。
（2）投标：承包商根据招标文件要求，编制投标文件，递交投标保证金，参加投标。
（3）开标、评标、定标：评标委员会对投标文件进行评审，确定中标候选人。
（4）签订合同：中标候选人与建设单位签订建设工程合同。
三、建设工程合同管理1. 合同的定义建设工程合同是指建设单位与承包商之间，就建设工程的施工、监理、设计等事项，明确双方权利、义务和责任的协议。
2. 合同的分类（1）建设工程施工合同：指建设单位与承包商之间就建设工程施工事项签订的合同。
（2）建设工程监理合同：指建设单位与监理单位之间就建设工程监理事项签订的合同。
（3）建设工程设计合同：指建设单位与设计单位之间就建设工程设计事项签订的合同。
3. 合同管理的原则（1）合法性原则：合同内容必须符合国家法律法规和政策。
（2）公平原则：合同双方在签订合同时，应当遵循公平、公正的原则。
（3）诚实信用原则：合同双方在履行合同过程中，应当遵循诚实信用的原则。
4. 合同管理的流程（1）合同签订：合同双方在招标过程中，按照规定程序签订合同。
《工程招投标与合同管理》课后习题答案
一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 C B C A A B D B D C C B B C A二、多选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案ABDBCECDE BCDE BC ABDABC ABCABCD ABCE三、案例分析1、（1）施工招标应具备以下5个条件：1）招标人已经依法成立。
2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准。
3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准。
4）有相应资金或资金来源已经落实。
5）有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。
（2）建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下：1）建筑业企业应具备的条件。
根据《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件：有符合国家规定的注册资本；有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有从事相关建筑活动所应有的技术装备；法律行政法规规定的其他条件。
2）建筑企业的资质管理。
《建筑法》明确规定：从事建筑活动的建筑企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动。
建筑施工企业划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。
获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。
承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。
获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。
专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。
获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。
国家开放大学《建筑工程招投标与合同管理》形考作业1-4参考答案
国家开放大学《建筑工程招投标与合同管理》形考作业1-4参考答案形考任务1一、判断题（每小题2分，共20分）1．建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。
其中包括：发包人、承包人和工程咨询服务中介机构。
（√）2．发包人必须承担建设项目的全部责任和风险，对建设过程中的各个环节进行统筹安排，实行责、权、利的统一。
（√）3．建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。
（×）4．我国建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。
（×）5. 承发包是一种交易行为，是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批货物，并按一定的价格取得相应报酬的一种交易。
（√）6．招标是招标人为签订合同而进行的准备，属要约。
投标是投标人相应招标人的要求参加投标竞争，属承诺。
（×）7．公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
（×）8．公开招标的优点是参加的投标竞争者有限，不仅可以节约招标费用，缩短招标时间，而且提高了每个投标人的中标机会。
（×）9．邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
（√）10．邀请招标的特点是能有效地防止腐败，为潜在的投标人提供均等的机会，能最大限度地引起竞争，达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。
（×）二、单项选择题（每小题3分，共30分）1. （ ）是指商品交换关系的总和，除了以建筑产品为交换内容的市场外，还包括与工程建设有关的勘查设计、专业技术服务、金融产品、劳务、建筑材料、设备租赁等各种要素市场以及建筑商品生产过程及流通过程中的各种经济关系。
A. 狭义的建筑市场B. 广义的建筑市场C. 有形的建筑市场D. 无形的建筑市场2. 建筑市场是进行建筑商品和相关要素交换的市场，其主体不包括（ ）。
A. 承包人B. 发包人C. 政府主管部门D. 工程咨询服务中介机构3. 建筑市场的客体是（ ）。
招投标与合同管理课后习题答案
《建设工程招投标与合同管理应用习题答案》第1章招投标与合同管理基本知识1. 名词解释招标：广义的招标是指招标人为购买物资、发包工程或进行其他活动，发出招标公告或书面通知，邀请潜在的投标人进行投标，并在收到投标人的投标书后，招标人根据公布的标准和条件，通过对各投标人所提出的价格、质量、交货期限和该投标人的技术水平、财务状况、以往经验等进行综合比较，确定最佳的投标人为中标人，并与中标人签订合同的过程。
狭义的招标是指招标人根据货物购买、工程发包以及服务采购的需要，提出条件或要求，以某种方式向不特定或一定数量的投标人发出投标邀请，并依据规定的程序和标准选定中标人的行为。
投标：与狭义的招标相对的是投标，投标是指投标人接到招标通知后，响应招标人的要求，根据招标通知和招标文件的要求编制投标文件，并将其送交给招标人，参加投标竞争的行为。
公开招标：公开招标亦称为无限竞争性招标。
采用这种招标方式时，招标人在国内外主要报纸、有关刊物、电视、广播等新闻媒体上发布招标广告，说明招标项目的名称、性质、规模等要求事项，公开邀请不特定的法人或其他组织来参加投标竞争。
邀请招标：邀请招标也称有限竞争性招标或选择性招标，是指招标人不公开发布公告，而是根据项目要求和所掌握的承包商的资料等信息，以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
议标：这种招标方式是指招标人只邀请少数几家承包商，分别就承包范围内的有关事宜进行协商，直到与某一承包商达成协议，将工程任务委托其去完成。
两阶段招标：两阶段招标也称两步法招标，是公开招标和邀请招标相结合的一种招标方式。
它是在采购物品技术标准很难确定、公开招标方法无法采用的情况下，为了确定技术标准而设计的。
采用这种方法时，先用公开招标，再用邀请招标，分两段进行。
联合招标：联合招标是指有共同需求的多个招标人联合起来或共同委托一个招标代理人，对合计数量的单个或多个相同标的进行一次批量招标，从而获得更多市场利益的行为。
建筑工程项目招标与合同管理作业4答案
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业4及参考答案说明：本次作业包括第6章建设工程合同、第7章工程索赔的内容，请于16周之前完成。
一、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分）1. 建设工程勘察、设计合同____ 由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而签订的合同。
2. 建设工程监理合同__是指发包人与监理人就完成一定的工程监理任务而签订的合同。
3. 建设工程施工合同____是工程发包人为完成一定的建筑、安装工程和施工任务与承包人签订的合同，由承包人完成拟定的工程任务，发包人提供必要的施工条件并支付工程价款。
4. 单项索赔____是指每一件索赔事件发生后，索赔管理人员就针对该事件在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付，不与其他的索赔事件混在一起。
5. 总索赔__又称一揽子索赔，是指对整个工程中发生的索赔事件综合在一起进行索赔。
二、填空题（本大题共5小题，每小题2分，共20分。
请在每小题的空格中填上正确答案。
错填、不填均无分）1 . 单价合同具有合理分摊_风险等特点，其适用范围较宽。
成本加酬金合同中，发包人_基本上承担了全部的风险，承包商所得的报酬也就较低2 .合同订立阶段的管理包括合同_订立前的准备阶段_和__合同订立过程中_合同的管理。
主要体现在招标及签约过程中双方所进行的一系列相关工作。
3 .监理人向委托人办理完_竣工验收或移交_手续，承包人和委托人签订工程保修责任书，监理人收到_监理报酬尾款_，本监理合同即终止。
4 .建设工程勘察、设计合同是指由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而签订的合同。
勘察、设计合同的_发包人_一般是指业主或总承包商，他可以是法人或自然人，但__承包商__必须是具有法人资格的勘察、设计单位。
5 .《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有承包人_承揽工程项目_一览表、发包人_供应材料设备__一览表、工程质量保修书三个附件。
建筑工程招投标与合同管理04任务0009-答案[1](同名13048)
](https://img.taocdn.com/s3/m/73e5c66f52ea551811a68758.png)
A. 错误B. 正确满分：3 分8. 工期索赔值的计算中，网络分析法是进行工期分析的首选方法，适用于各种索赔事件的工期索赔，并可以利用计算机软件进行网络分析和计算，是一种科学合理的分析方法。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分9. 建设工程合同按承发包范围不同进行分类，可分为两类：建设工程承包合同和分包合同。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分10. 承包商在自己的索赔报告中对费用索赔部分进行详细计算，索赔费用的计算方法主要有分项计算法和总费用法。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分二、单项选择题（共15 道试题，共45 分。
）得分：451. （）是对通用条款的必要的修改和补充，它与通用条款共同成为承发包双方统一意愿的表现。
A. 协议书B. 专用条款C. 标准条款D. 质量保修书满分：3 分2. 对于（），因为在实际操作过程中涉及太多的争议因素，索赔的成功率并不高，在实际施工过程中应尽量避免使用。
A. 单项索赔B. 总索赔C. 工期索赔D. 费用索赔满分：3 分3. （）也成为经济索赔，是承包商要求取得合理的经济补偿。
A. 单项索赔B. 总索赔C. 工期索赔D. 费用索赔满分：3 分4. 按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。
A. 不再负责处理有关设计问题B. 仍应无偿负责处理有关设计问题C. 仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费D. 仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更满分：3 分）。
5. 承包商提出的索赔主要包括两个方面，即（A. 单项索赔和总索赔B. 工期索赔和费用索赔C. 单项索赔和工期索赔D. 总索赔和费用索赔满分：3 分6. 如果中标的施工企业拒绝与发包人签订工程施工承包合同，发包人（）。
A. 将不再返还其投标保证金B. 将全部返还其投标保证金C. 将部分返还其投标保证金D. 将对其行为处以两倍保证金的罚金满分：3 分7. 造成工期延误或乙方经济损失的事件发生后（）天内，承包商向工程师发出索赔意向通知。
工程招投标与合同管理章节练习
第一章练习题一、单项选择题：1、在我国，一般都是采取总价合同的是下列哪类项目A. 房建项目B. 公路项目C. 铁路项目D. 水电项目参考答案：C2、下列属于分包再分包情形的是A.劳务分包单位进行劳务分包B.总包单位进行专业分包C.总包单位进行专业分包D.专业分包单位进行劳务分参考答案：A3、下列单位没有专门资质限定的是A. 工程总承包单位B. 房地产开发单位C. 施工总承包单位D. 工程咨询单位参考答案：A4、下列单位可能作为工程总承包合同主体的是A.取得工程总承包特级资质B.取得施工总承包特级资质C.取得工程总承包一级资质D.取得施工总承包一级资质参考答案：B5、下列属于合同签订管理程序的是A. 合同交底B. 合同分析C. 合同索赔D. 合同审查参考答案：D二、填空题：1、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，具体包括勘察合同、设计合同和施工合同。
2、施工合同按照“合同价格形式”不同，可分为单价合同、总价合同和成本加酬金合同3、施工合同按照承包范围不同，可以分为施工总承包合同、专业分包合同和劳务分包合同。
4、目前我国建设工程施工合同的订立，最主要依据的文本是九部委《标准施工招标文件》（或九部委标准文件）。
5、从纵向上看，施工合同管理可以细分为合同签订管理、合同履行管理和合同归档管理。
三、判断题：1、建设工程合同就是工程合同。
√×参考答案：×2、建设工程委托监理合同也属于建设工程合同。
√×参考答案：×3、建设工程合同发包人一般只能是企业法人。
√×参考答案：×4、建设工程合同承包人一般只能是企业法人。
√×参考答案：√四、简答题：1、从承发包工程范围角度进行划分，建设工程合同的种类？参考答案：从承发包的不同范围和数量进行划分，可以将建设工程合同分为建设工程总承包合同、建设工程承包合同和分包合同。
总承包通常分为工程总承包和施工总承包两大类。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第4章建设工程施工投标具体业务
一、单选题
1.投标书是投标人的投标文件，是对投标文件提出的要求和条件作出（）的文件
A. 附和
B. 否定
C.响应 D 实质性响应
2.投标文件正文（），副本份数件与投标人须知前附表。
正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”或“副本”的字样。
当正本和副本不一致时，以正本为主。
A.1份 B .2份 C. 3份 D. 4份
3.投标文件应用不褪色的书写或打印，并有投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。
委托代理人签字的，投标文件应附法定人签署的（）
A.意见书Ｂ.法定委托书 C.指定委托书 D.授权委托书
4.下列答案哪个关于投标预备会的解释是正确的（）
A.投标预备会是投标人为投标人踏勘现场而召开的准备会
B.投标预备会是投标人为解答投标人在踏勘现场提出的问题召开的会议
C.投标预备会是投标人为解答投标人阅读招标文件后提出问题召开的会议
Ｄ.投标预备会是投标人为解答投标人阅读招标文件和踏勘现场后提出的疑问，按照招标文件规定的时间而召开的会议
5.《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》关于投标保证金最高限额的规定说法正确的是（）
A.投标保证金一般不得超过投标总价的1%，最高不超过50万元人民币
B. 投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不超过80万元人民币
C. 投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不超过50万元人民币
D. 投标保证金一般不得超过投标总价的1%，最高不超过80万元人民币
6.下列选项中，属于投标文件密封的规范中要求投标文件外层封套应写明的是（）
A.开启时间
B.投标人地址
C.投标人名称
D.投标人邮政编码
7.工程投标文件一般的内容不包括（）
A.技术性能参数的详细描述
B.投标函及投标函附录
C.施工组织设计
D.已标价的工程量清单
8.招标文件内容组成中，投标人最为关注的核心内容是（）
A.投标人须知
B.评价办法
C.合同条件及格式
D.工程量清单
9.下列选项中，对投标保证金金额的相关内容描述不正确的是（）
A.投标保证金金额通常有相对比例金额和固定金额俩种形式
B.相对比例是以投标总价作为计算基数
C.固定比例是招标文件规定投标人提交统一金额的投标保证金
D.相对比例投标保证金金额与投标报价无关
10.在投标文件格式中，（）即是投标人投标决策承诺的根据，有是投标中标后组织实施的必要准备。
A.技术、服务和管理方案
B. 投标报价文件
C.联合体协议书
D.投标函及其附录
11.下列关于投标有效期说法中，错误的是（）
A.拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金
B.投标有效期从投标人递交投标文件之日起计算
C.投标有效内，投标文件对投标人有法律约束力
D.投标有效期的设定应保证投标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同
12.下列关于投标人对投标文件修改的说法中，正确的是（）
A.投标人提交投标文件后不得修改其投标文件
B.投标人可以利用评标过程中对投标文件澄清的机会修改其投标文件，且修改内容应当作为投标文件的组成部分
C.投标人对投标文件的修改，可以使用单独的文件进行密封，签署并提交
D.投标人修改投标文件，招标人有权接受较原投标文件更为优惠的修改并拒绝对招标人不利的修改
13.下列关于投标文件密封的说法中，错误的是（）
A.投标文件密封可以在公认机关见证下进行
B.投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人有权不予退还该投标人的投标保证金
C.招标人可以在法律规定的基础上，对密封和标记增加要求
D.投标文件未密封的不得进入开标
14.关于投标文件的构成和标志，下列说法正确的是（）
A.投标文件应当全面响应招标文件提出的实质性要求和条件
B.工程施工项目的投标文件必须包括用于完成招标项目的机械设备和分包人名单
C.联合体投标的，投标文件应包括每个联合体成员提供的投标函
D.公开招标项目，投标文件应包括经公正的授权委托书
15.下列主体在其注册地从事招标投标活动时，可以不适用《招标投标法》的是（）
A.境外中资企业
B.境内外商独资企业
C.境内私营企业
D.境内中外合资企业
二、多选题
1.投标资格申请人不得存在的情况包括（）
A.为本标段的代建人
B.为本标段的监督单位
C. 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的设计施工总承包单位
D.为本标段提供招标代理服务的单位
E.为本标段的待见人同一个法定代表人的
2.以下哪些项目属于措施费（）
A.安全文明施工费
B.临时设施费
C.夜间施工费
D.材料二次搬运费
E.工程排污费
3.采用工程量清单报价法编制的投标报价，主要由（）几部分构成。
A.分部分项工程费
B.其他项目费
C.措施项目费 D 规费和税金
E.间接费
4.某施工招标项目接受联合体投标，其资质条件为钢结构工程专业承包二级和装饰装业承包一级施工资质。
以下符合该资质要求的联合体是（）
A.具有钢结构工程专业承包二级和装饰装修专业承包二级施工资质
B. 具有钢结构工程专业承包一级和装饰装修专业承包一级施工资质
C. 具有钢结构工程专业承包一级和装饰装修专业承包二级施工资质
D. 具有钢结构工程专业承包二级和装饰装修专业承包一级施工资质
E. 具有钢结构工程专业承包二级和装饰装修专业承包三级施工资质
5下列内容是投标文件的，包括（）
A.施工组织设计
B.投标函及投标函附录
C.纳税证明
D.固定资产证明
E.投标保证金或保函
三、简答题
1.试述建设工程投标文件的组成部分。
2.建设工程投标的步骤有哪些？
四、案例题
1.某依法必须招标的大型工程项目，其招标方式经核准为公开招标，业主委托某招标代理公司实施代理。
招标代理公司在规定媒体发布了招标公告，编制并发售了招标文件。
招标文件规定：投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保；评标方法采用经评审的最低投标价；投标有效期为60天。
开标后发现：（1）A投标人的投标报价为8000万元，经评审后推荐其为中标候选人；
（2）B投标人在开标后又提交了一份补充说明，提出可以降价5%；
（3）C投标人提交的银行投标保函有效期为70天；
（4）D投标人投标文件的投标函盖有企业及企业法定代表人的印章，但没有加盖项目负责人的印章；
（5）E投标人与其他投标人组成了联合体投标，附有各方资质证书，但没有联合体共同投标协议书；
（6）F投标人的投标报价最高，故F投标人在开标后第二天撤回了其投标文件。
经过对投标书的评审，A投标人被确定为中标候选人。
发出中标通知书后，招标人和A投标人进行合同谈判，希望A投标人能再压缩工期、降低费用。
经谈判后双方达成一致，不压缩工期，降价30%。
问题：
（1）分析A、B、C、D、E投标人的投标文件是否有效？说明理由。
（2） F投标人的投标文件是否有效？对其撤回投标文件的行为应如何处理？
（3）该项目施工合同应该如何签订？合同价格多少？
2.某项目工程公开招标，在投标文件的编制与递交阶段，某投标单位认为该
工程原设计结构方案框架剪力墙体系过于保守，该投标单位在投标报价书中建议，将框架剪力墙体系改为框架体系，经技术经济分析和比较，可降低造价约2.5%。
该投标单位将技术标和商务标分别封装，在投标截止日期前一天上午将投标文件报送业主，次日（即投标截止日当天）下午，在规定的开标时间前1h，该投标单位又递交了一份补充资料，其中声明将原报价降低4%。
但招标单位的有关工作人员认为一个投标单位不能递交两份投标文件，因而拒收投标单位的补充资料。
（1）招标单位的有关工作人员是否应拒绝该投标单位的投标？说明理由。
（2）该投标单位在投标中运用了哪几种报价技巧？其是否得当？并加以说明。
（3）开标会中存在哪些问题？并加以说明。
3.某管道工程采用工程量清单招标，其指定的招标原则为“低价优先”。
招
标文件中提供的工程量为估算量，工程结算一实际完成的工程量结算。
现在某投标人有两种报价方案。
见下表：
报价方案对比表
问题：
（1）计算方案1和方案2按照招标文件估算的工程量的工程价格。
（2）计算方案1和方案2按照实际完成的工程量的工程价格。
（3）分析投标人采取哪一种方案在招标阶段占优势，哪一种方案在结算阶段占优势。