最新合同.

合同.

施工合同

建设单位：邯郸市邯台房地产开发有限公司（简称：甲方）

施工单位：中煤华盛岩土工程公司（简称：乙方）

甲乙双方就《香港台山国际集团培训中心观音阁》填土地基处理工程，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商达成一致意见，特制订本施工合同如下：

一、工程概况

1、工程名称：香港台山国际集团培训中心观音阁填土地基处理工程。

2、工程地点：磁县东武仕水库。

3、工程内容：填土地基夯实水泥土桩地基处理。

二、承包方式

承包方式：包工包料。

三、合同价款的确定

1、单价：￥26元/元（大写：贰拾陆元/米）。

2、施工结束后，据实结算。

四、付款方式

1、施工设备及人员进场后，三天内甲方拨付工程备料款￥5万元（大写：伍万元整）；

2、施工结束后，一次性结清工程款；

五、合同工期

1、合同工期：15日历天。

2、因不可抗力因素影响及停电时间连续超过8小时或连续三天每天停电超过2小时，工期顺延，延长的期限由甲、乙双方共同决定。

3、因甲方原因造成的停工及工期延误，工期顺延。

4、合同签定，现场具备开工条件后，三日内设备进场施工。

六、工程质量

工程质量要求：一次性交验合格。

七、甲方责任

1、负责施工场区的“三通一平”，提供满足施工要求的电力和水源，并承担施工所用的水电费。

2、负责清除场地内影响施工的障碍物、废弃基础并承担费用。

3、负责提供真实、可靠的地下有关管线的详细资料，若因地下埋藏物资料提供不详细，所造成的损失由甲方负责。

4、按合同约定及时拨付工程进度款。

八、乙方责任：

1、按甲方总工批准的施工图及规范、规程编制施工方案进行施工。

2、负责在施工过程中由乙方原因所造成的一切工伤事故，做到文明施工、安全生产。

九、工程验收

按国家现行规范、规程及施工图和施工方案进行工程质量验收。

十、未尽事宜，可协商解决；协商解决不成，可提请人民法院诉讼解决。

十二、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

十三、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，工程结算完成后自然失效。

本页无正文。

甲方（签章）：乙方（签章）：

法定代表人或委托人：法定代表人或委托人：

联系电话：联系电话：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

日期：年月日日期：年月日