建筑施工合同让利3.5%

编号：

档案：

郑煤集团白坪煤业澡堂楼灯房、洗澡间墙砖修补工程

修缮施工合同

合同内容

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，互相配合，顺利完成该工程。结合本工程实际情况，经双方协商同意签订本维修、修善合同。

一、建设单位（简称甲方）：

二、施工单位（简称乙方）：

三、工程名称：

四、工程地点：

五、工程内容：

六、承包方式：

七、工程质量标准：

八、工程造价：1、工程决算：

2、工程决算让利3.5%；

3、工程造价：（大写）(￥：)

九、工程工期：合同工期自年月日至年月日

工程竣工，日历天。

十、付款办法：

十一、双方一般权利和义务

1、甲方代表

姓名：职务：

权利：

甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：①施工现场应具备施工条件的要求及完成的时间；②具备将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求；③具备施工场地与公共道路的通道开通时间和要求；④工程地质和地下管线资料乙方可向甲方借阅；⑤具备由甲方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间；⑥开工前现场交验水准点与座标控制点；⑦开工前一周内进行图纸会审和设计交底；⑧协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作

2、项目经理

姓名：职务：

乙方应按约定的时间和要求完成以下工作：①提交由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件；②应提供计划、报表的名称及完成时间；③承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求；④向甲方提供的办公和生活房屋及设施的要求；⑤需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续；⑥承担已完工程成品保护的特殊要求及费用；⑦承担施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用；

⑧按国家文明施工要求进行施工。

十二、工程质量：

各项工程必须按照施工规范中的要求进行施工，按照质量验收标准达到合格要求，双方按国家《工程施工及验收规范》进行检查，

不合格的工程，必须翻工，翻工所需材料费、人工费均乙方承但，并且不能影响甲方正常使用，不能因翻工影响工期。

十三、材料设备供应

甲方供应的材料设备，在到货前24小时，以书面形式通知乙方，由乙方和甲方共同清点，甲方未通知乙方清点，乙方不负责材料设备的保管，丢失损失由甲方承担。乙方派人参加清点后由乙方妥善保管，甲方支付相应保管费用。因乙方原因发生丢失损失，由乙方负责赔偿。甲方供应的材料设备在使用前，由乙方负责检验或试验，不合格的不能使用，检验或试验费用由甲方承担。乙方负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。

十四、施工安全。

在施工过程中，所发生人身伤亡及其它安全事故均由乙方承担。

十五、竣工验收与结算。

工程竣工后，由甲方组织相关部门及人员进行验收，并以《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》为依据进行检查验收，验收合格后进行结算。工程竣工验收报告经甲方认可后28天内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方确认竣工结算

报告通知经办银行向乙方支付工程竣工结算价款。乙方收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付甲方。

十六、争议

甲乙双方在履行合同时发生争议，可以请集团公司调解或向仲裁委员会提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十七、其他。

在施工期间，做好机械设备维护，保护成品。服从甲方管理人员的安排，及施工现场的卫生清理工作。其它未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。

十八、合同份数

本合同一式六份，具有同等效力。

十九、合同生效。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：_____________________

本合同双方约定签字盖章后生效。

甲方：乙方：

（公章）（公章）

住所：住所：

法定代表人：法定代表：