台州市建设工程施工合同汇总
浙江省建筑工程施工合同示范文本
浙江省建筑工程施工合同示范文本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：____________________第二条合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
2.2 合同价格构成：包括设计费、材料费、施工费、管理费、利润等。
2.3 合同价格支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款。
（2）工程进度达到一定比例后，甲方按照实际完成工程量支付相应工程款。
（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。
第三条工程质量3.1 乙方应当按照设计文件和施工技术标准的要求进行施工，确保工程质量。
3.2 工程质量标准：符合国家及行业相关标准和要求。
3.3 工程验收：双方共同组织验收，验收合格后方可投入使用。
第四条工程进度4.1 乙方应当按照合同约定的工期完成工程。
4.2 工期延误：因乙方原因导致工程进度延误的，乙方应当承担相应的违约责任。
第五条材料和设备5.1 乙方负责采购施工所需的材料和设备，并保证材料和设备的质量。
5.2 甲方有权对乙方采购的材料和设备进行检验，不合格的，乙方应当及时更换。
第六条安全生产6.1 乙方应当遵守国家及地方的安全生产法律法规，确保施工安全。
6.2 乙方应当为施工现场的安全生产负责，并承担因安全生产原因导致的人员伤亡和财产损失。
第七条保密条款7.1 双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应当予以保密。
7.2 保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。
第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应当首先通过友好协商解决。
建设工程施工合同条款及格式(3篇)
第1篇一、合同双方基本信息1.1 发包方（以下简称“甲方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.2 承包方（以下简称“乙方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、工程概况2.1 工程名称：____________________2.2 工程地点：____________________2.3 工程规模：____________________2.4 工程类型：____________________2.5 工程建设规模：____________________2.6 工程总投资：____________________2.7 工程合同工期：____________________三、合同内容3.1 工程范围及质量要求3.1.1 乙方按照甲方要求，在合同约定的工期内完成工程范围内的施工任务。
3.1.2 工程质量标准应符合国家及地方相关法律法规、规范、标准的要求。
3.1.3 乙方应保证工程质量达到合同约定的质量标准，如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担全部责任。
3.2 施工图纸及资料3.2.1 甲方应按照合同约定的时间向乙方提供完整的施工图纸及资料。
3.2.2 乙方在收到施工图纸及资料后，应在规定的时间内完成施工图的审核及施工组织设计。
3.3 施工组织及进度3.3.1 乙方应按照合同约定的工期及施工组织设计进行施工。
3.3.2 乙方应按照甲方要求，在施工过程中及时汇报工程进度。
3.4 施工安全及环保3.4.1 乙方应严格遵守国家及地方有关施工安全及环保的规定，确保施工现场安全、环保。
台州市建设工程施工合同示范文本
竭诚为您提供优质文档/双击可除台州市建设工程施工合同示范文本篇一：建设工程施工合同(示范文本)最新版建设工程施工合同（示范文本）gF-20XX-0201建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（gF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（gF-20XX-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
浙江建筑施工合同范本
浙江建筑施工合同范本1. 合同背景本合同由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）签订，以保证在建筑施工过程中双方的权益，明确工程进度、质量要求、费用支付等方面的内容，确保项目的顺利进行。
2. 建筑工程基本信息2.1 项目名称…2.2 项目地点…2.3 工程规模…2.4 工程周期…3. 合同条款3.1 建设单位及施工单位甲方：建设单位地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：施工单位地址：法定代表人：联系人：联系电话：3.2 合同的执行本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续到工程竣工验收之日止。
3.3 工程范围及工程标准甲方根据需求提供的设计方案及相关图纸，详细说明工程的范围、质量要求、功能以及验收标准。
3.4 工程进度计划乙方根据甲方提供的工程范围，制定了工程进度计划，并在本合同中明确了各个阶段的工期和完成日期。
3.5 质量要求乙方必须按照国家相关法律法规和规范要求进行施工，并对施工质量负责。
甲方有权对工程质量进行监督和检查，并进行验收。
3.6 工程款支付方式工程款将按照工程进度计划进行支付，甲方将根据工程进度进行款项支付，乙方在收到款项后应及时按合同要求推进工程。
3.7 竣工验收与保修期工程竣工后，甲方将进行验收，验收合格后签署竣工验收证书，并进入保修期。
保修期为工程竣工当日起的一年。
3.8 违约责任合同任何一方违反合同条款，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、终止合同等。
3.9 争议解决合同履行过程中发生的争议应通过友好协商解决，如协商不成，可向合同约定的仲裁机构提起仲裁。
4. 其他事项…以上为浙江建筑施工合同的简要范本，具体合同条款可根据实际情况进行调整和补充，以保证双方的合法权益。
在签订合同前，双方应仔细阅读并理解所有条款，确保合同的有效履行。
浙江工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就浙江省内某工程施工项目达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________5. 工程总投资：人民币______万元整（大写：______）二、合同工期1. 本工程总工期为______个月，自合同签订之日起计算。
2. 乙方应按照甲方要求，在合同工期范围内完成工程。
三、工程款支付1. 工程款支付方式：按工程进度分阶段支付。
2. 工程款支付比例：第一笔支付合同总额的____%，第二笔支付合同总额的____%，以此类推。
3. 工程款支付时间：每个阶段工程完成后____个工作日内支付。
四、施工组织与管理1. 乙方应按照甲方要求，制定详细的施工组织设计，确保工程质量和安全。
2. 乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工现场的文明施工。
3. 乙方应严格按照国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场的安全生产。
五、工程质量1. 乙方应严格按照国家及地方有关工程质量的法律、法规和标准，确保工程质量。
2. 甲方有权对工程进行质量监督，乙方应积极配合。
3. 工程验收合格后，乙方应向甲方提供工程验收报告。
六、工程变更与索赔1. 在工程实施过程中，如因设计变更、不可抗力等因素导致工程量增加或减少，双方应协商解决。
2. 因不可抗力导致工程延误或停工，双方应协商确定工期调整和赔偿事宜。
七、争议解决1. 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交浙江省XX仲裁委员会仲裁。
台州住宅装饰装修施工合同模板5篇
台州住宅装饰装修施工合同模板5篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方住宅装饰装修工程（以下简称工程）事宜，达成如下协议：一、工程概况篇2甲方（业主）：__________________乙方（施工单位）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方位于台州住宅的装饰装修施工事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程地址：__________________。
2. 房屋结构：__________________。
3. 装饰施工内容及要求：详见本合同附件的《装饰装修工程内容清单》。
二、工程期限本工程的开工日期为______年______月______日，竣工日期为______年______月______日，工程总天数：______天。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价为人民币大写：__________________元整（￥______元）。
此造价为双方约定后的预算造价，如因设计变更导致最终结算造价超出预算造价的，则超出部分由双方另行协商。
2. 付款方式：甲乙双方合同签订后，甲方支付乙方工程预算造价的______%作为预付款；工程完工验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的剩余款项。
四、施工与设计变更1. 乙方按照《装饰装修工程内容清单》进行施工，未经甲方同意不得擅自变更施工内容。
如需变更，双方应协商一致并签订书面变更协议。
2. 在施工过程中，如遇到特殊情况或不可抗力因素导致无法按约定履行合同，双方应及时沟通并协商解决。
五、工程质量及验收标准1. 乙方应按照设计要求和质量标准施工，保证工程质量符合合同约定及相关标准。
浙江省建设工程施工合约
浙江省建设工程施工合约甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方在浙江省进行某建设工程施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：浙江省某建设工程1.2 工程地点：浙江省某地1.3 工程规模：根据设计图纸及工程量清单确定1.4 工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等1.5 工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准和要求二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。
2.2 乙方在合同签订后，应向甲方提交发票，发票金额应与合同金额一致。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为____个月，自甲方发出开工通知之日起计算。
3.2 乙方应按合同约定的工期完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。
四、质量保修4.1 乙方应保证工程质量，工程竣工验收合格后，质保期为____年。
4.2 在质保期内，如工程出现质量问题，乙方应负责修复，并承担相应费用。
五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件，并支付合同价款。
5.2 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。
5.3 甲方有权对乙方的施工过程进行监督、检查，并提出合理化建议。
乙方应予以配合。
六、合同的变更和解除6.1 合同履行过程中，如遇不可抗力等因素，影响工程正常进行的，双方可协商变更或解除合同。
6.2 合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除的内容，承担相应的责任。
七、违约责任7.1 甲方未按照合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。
7.2 乙方未按照合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
建设工程施工合同协议范本8篇
建设工程施工合同协议范本8篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________________2. 工程地点：___________________________3. 工程内容：___________________________4. 工程规模：___________________________二、合同工期1. 开工日期：_______年______月______日。
2. 竣工日期：_______年______月______日。
3. 合同工期总日历天数：_____天。
如因甲方原因导致开工时间延迟，工期相应顺延。
如遇重大政策变化等不可抗力因素导致停工，工期可顺延。
具体顺延时间由甲乙双方协商确定。
三、质量标准与保修责任1. 工程应符合国家现行相关技术标准和质量验收规范的要求，确保工程质量合格。
保修责任按国家相关规定执行。
2. 工程保修期限及保修范围约定如下：保修期限为工程竣工验收合格之日起两年；保修范围包括但不限于土建工程、水电安装工程等。
保修期内因承包方原因造成的质量问题，承包方应负责免费维修。
如因甲方原因造成的问题或不可抗力因素造成的质量问题，由双方协商解决维修事宜。
四、合同价款及支付方式甲方（发包方）：___________________________身份证号/统一社会信用代码：___________________________联系方式：___________________________地址：___________________________收件人邮箱：[您的邮箱] 联系方式：[您的联系方式]篇2甲方（发包方）：__________________________乙方（承包方）：__________________________鉴于甲方需要建设某工程项目，现委托乙方进行该工程的建筑施工。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。
具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。
台州市建设工程施工合同
台州市建设工程施工合同台州市建设工程施工合同1. 引言建设工程施工合同是指台州市内进行建设工程的施工项目所使用的合同。
本文档旨在对台州市建设工程施工合同进行详细描述，包括合同的定义、目的、签署主体、合同内容等方面的内容。
2. 合同的定义台州市建设工程施工合同是由业主和承包商签订的合同，用于规定工程施工的相关条款和条件，以确保工程按照双方约定的要求和标准进行施工。
3. 目的台州市建设工程施工合同的目的在于确保工程质量、工期和费用的充分控制，并明确各方的权利和义务，以降低工程风险，保证工程的顺利进行。
4. 签署主体台州市建设工程施工合同的签署主体通常包括以下几方：业主：即委托施工工程的发起者和支付人。
承包商：即负责施工工程的执行人，受业主委托进行工程施工。
监理单位：负责对施工过程进行监督和管理，以确保工程质量。
5. 合同内容台州市建设工程施工合同在合同内容方面应包括以下要点：5.1 工程概况合同应明确工程的概况，包括工程名称、地点、规模、用途等基本信息。
5.2 工程内容合同应详细描述工程的施工内容，包括工程的主要构筑物、设备安装、土方工程等方面的内容。
5.3 工程标准合同应明确工程施工应符合的标准和规范，包括国家、地方及行业相关规范和标准。
5.4 工期合同应规定工程的起止时间、各阶段工期和竣工时间等内容，确保工程按时完成。
5.5 价款和支付方式合同应明确工程的总价款、付款方式和付款比例，并约定付款的条件和时间。
5.6 变更和索赔合同应规定变更和索赔的程序和条件，包括变更和索赔申请的时间和方式、审批程序等。
5.7 合同履行保证合同应规定承包商应提供的履行保证，以确保工程按照合同要求完成。
5.8 违约责任合同应规定各方违约的责任和违约金的支付方式。
5.9 争议解决合同应明确争议解决的方式和程序，包括调解、仲裁或诉讼等。
6. 结论台州市建设工程施工合同旨在确保工程施工顺利进行，提高工程质量和效率。
本文档对合同的定义、目的、签署主体和合同内容等方面进行了详细的描述，为相关各方参与合同签订提供了指导。
浙江省城乡建设厅工程合同范本
浙江省城乡建设厅工程合同范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要在浙江省范围内进行城乡建设工程，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行工程建设事宜，经协商一致，订立本合同，共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________4. 工程规模：_____________________5. 工程质量标准：_____________________6. 工程预算：_____________________7. 工程期限：_____________________8. 工程验收标准：_____________________第二条甲方的权利和义务1. 甲方应按照合同约定及时支付工程款项。
2. 甲方有权对工程进度和质量进行监督。
3. 甲方应提供必要的施工条件和施工场地。
4. 甲方应协助乙方解决施工过程中出现的问题。
第三条乙方的权利和义务1. 乙方应按照合同约定完成工程任务。
2. 乙方应保证工程质量符合国家和地方的相关标准。
3. 乙方应遵守甲方的施工管理和监督。
4. 乙方应负责工程的安全施工，并承担因施工不当造成的损失。
第四条工程款支付1. 工程款项的支付方式、时间节点和比例由双方协商确定。
2. 甲方应按照约定的支付时间节点及时支付工程款。
3. 如遇特殊情况导致工程款支付延迟，甲方应及时通知乙方，并协商解决。
第五条工程变更1. 因甲方原因需要变更工程内容、规模或标准的，应提前通知乙方，并协商变更事宜。
2. 工程变更应以书面形式确认，并作为本合同的补充。
第六条工程延期1. 因不可抗力或甲方原因导致工程延期，乙方不承担责任。
2. 因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的责任。
浙江省建筑标准合同3篇
浙江省建筑标准合同3篇篇1合同编号：【编号】甲方（发包方）：【甲方名称】乙方（承包方）：【乙方名称】根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就乙方向甲方提供建筑服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：【工程名称】2. 工程地点：【工程地址】3. 工程内容：【工程内容简述】4. 工程规模：【工程规模描述】二、承包方式及承包范围1. 承包方式：【选择适合的承包方式，如总承包、分项承包等】2. 承包范围：【明确承包的具体工作内容和范围】三、工程期限1. 工程开工日期：【开工日期】2. 工程竣工日期：【竣工日期】3. 如遇特殊情况，工期需经甲乙双方协商顺延。
四、合同价款及支付方式1. 工程总价：【填写工程总价格】2. 支付方式：【选择适合的支付方式，如分期支付、竣工验收后支付等】3. 甲方应按约定时间支付工程款，乙方应提供合法有效的发票。
五、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准：【明确验收的标准和程序】3. 如工程质量不符合约定，乙方应负责无偿修复并承担相应损失。
六、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁。
3. 若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
七、材料设备供应及保管责任1. 甲方负责提供的材料设备：【列明甲方负责提供的材料设备】2. 乙方负责提供的材料设备：【列明乙方负责提供的材料设备】3. 材料设备的保管责任：【明确材料设备的保管责任】八、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方应遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任。
2. 若因违约造成对方损失，违约方应赔偿对方相应损失。
九、其他约定事项【根据实际情况填写其他需要约定的事项】十、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
浙江省建设工程总承包合同范本最新
浙江省建设工程总承包合同范本最新协议书甲方（委托方）：浙江省市区路号乙方（承包方）：浙江省市区路号鉴于甲方希望委托乙方进行浙江省某建设工程的总承包，乙方愿意接受甲方的委托，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就建设工程总承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：浙江省建设工程2. 工程地点：浙江省市区路号3. 工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰、绿化等工程二、承包范围乙方应按照甲方提供的工程图纸、工程量清单及有关技术文件，完成本工程的设计、施工、采购、验收、交付及保修等工作。
三、合同价款1. 本工程合同价款为人民币元整（大写：元整）。
2. 付款方式：双方约定按工程进度分期付款。
四、工期1. 本工程总工期为个月，自本协议生效之日起计算。
2. 乙方应按照甲方的要求，制定合理的施工进度计划，并严格按照计划执行。
五、质量标准1. 乙方应按照国家及地方有关建设工程质量的标准和规定，确保工程质量符合要求。
2. 工程质量不符合约定的，乙方应无条件返工，直至达到甲方满意的质量标准。
六、验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括施工图纸、施工记录、材料合格证明等。
2. 甲方应在收到乙方提交的竣工资料后日内组织验收，验收合格后，双方签署竣工验收报告。
七、保修1. 乙方应按照国家及地方有关建设工程保修的规定，对工程实行保修。
2. 保修期限为工程竣工验收合格之日起年。
八、违约责任1. 任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 乙方未按约定工期完成工程的，应向甲方支付逾期竣工违约金，每日违约金为合同价款的%。
九、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
十、其他约定1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
台州建筑工程施工协议范本(2024年版)版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX台州建筑工程施工协议范本（2024年版）版本合同目录一览1. 工程概况1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程规模1.4 工程内容1.5 工程预算2. 合同主体2.1 建设单位2.2 施工单位2.3 设计单位2.4 监理单位3. 合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 预付款3.4 进度付款3.5 竣工结算3.6 违约金4. 合同工期4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 工期延误4.4 工期提前5. 质量标准5.1 工程质量5.2 材料质量5.3 施工工艺5.4 验收标准6. 施工组织与管理6.1 施工组织设计6.2 施工管理人员6.3 施工人员培训6.4 施工现场管理7. 材料与设备7.1 材料供应7.2 设备供应7.3 材料验收7.4 设备安装8. 安全生产8.1 安全生产责任8.2 安全防护措施8.3 安全事故处理8.4 劳动保护9. 环境保护9.1 环境保护责任9.2 环保措施9.3 环保验收10. 变更与解除10.1 合同变更10.2 合同解除11. 争议解决11.1 协商解决11.2 调解解决11.3 仲裁解决11.4 诉讼解决12. 违约责任12.1 建设单位违约12.2 施工单位违约12.3 其他单位违约13. 权利与义务13.1 建设单位权利与义务13.2 施工单位权利与义务13.3 设计单位权利与义务13.4 监理单位权利与义务14. 合同的生效、变更与终止14.1 合同生效条件14.2 合同变更条件14.3 合同终止条件第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1 工程名称：根据《台州建筑工程施工协议范本（2024年版）》的规定，本工程的名称为建筑工程。
1.2 工程地点：本工程位于地区，具体地址为。
1.3 工程规模：本工程的规模为，包括建筑物、构筑物和其他相关设施。
1.4 工程内容：本工程的主要内容包括，具体施工范围和施工内容以合同附件为准。
2024台州建设工程施工合同
2024台州建设工程施工合同合同编号：__________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的承包商，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方建设工程项目的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：____________________1.5 工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元1.6 工程周期：自______年______月______日起至______年______月______日止。
二、合同价款及支付方式2.1 双方确认，本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 甲方支付方式如下：（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余10%作为质保金，自工程验收合格之日起一年内无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
2.3 甲方支付价款时，乙方应提供等额的正规发票。
三、施工要求及质量标准3.1 乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方提供的施工图纸、技术要求进行施工。
3.2 乙方应保证工程质量，确保工程安全，不得发生重大质量事故和安全生产事故。
建设工程施工合同GF0201
建设工程施工合同（ GF —2017 —0201 ）专用条款台州示范文本台州市住宅和城乡建设规划局第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，依照同样、自发、公正和诚实信誉的原则，两方就工程施工及有关事项磋商一致，共同达成以下协议：一、工程概略1．工程名称：2．工程地址：3．工程立项赞同文号：4．资本根源：5．工程内容：。
集体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6．工程承包范围：发包人供应的施工图纸所包含的工程。
二、合同工期计划动工日期：年月日。
计划完工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与依据前述计划开完工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量切合标准。
四、签约合同价与合同价钱形式1．签约合同价为：人民币（大写）（￥元）；此中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）（￥元）；（2）资料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）（￥元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（￥元）；（4）暂列金额：人民币（大写）2．合同价钱形式：（￥元）。
3．发包人向承包人支付工程价款及其余应该支付的款项均须汇入承包人指定的银行账户，承包人收取款项时开具建筑业一致发票。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与以下文件一同构成合同文件：（1）中标通知书（假若有）；（2）招标函及其附录（假若有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或估量书；（8）其余合同文件。
在合同订立及执行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件构成部分。
上述各项合同文件包含合同当事人就该项合同文件所作出的增补和改正，属于同一类内容的文件，应以最新签订的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人署名或盖印。
除专用合同条款还有商定外，构成本合同的文件及优先解说次序与本合同第二部分《通用条款》第款给予的规定一致。
浙江建设工程施工合同
浙江建设工程施工合同一、合同主体甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________根据《中华人民共和国民法典》、《建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程的施工达成如下协议：二、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程规模：________________4. 工程内容：________________5. 工程造价：________________6. 工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止三、工程质量1. 乙方应按照国家及行业相关标准、规范和技术要求进行施工，确保工程质量符合合同约定。
2. 乙方应对施工过程中出现的质量问题及时进行整改，确保工程质量达到验收标准。
四、工程进度1. 乙方应根据甲方提供的施工图纸和施工组织设计文件，编制施工进度计划，并报甲方审批。
2. 乙方应按照批准的施工进度计划组织施工，确保工程按期完成。
五、工程款支付1. 甲方应按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付工程款。
2. 乙方应在收到工程款后，按照约定的用途使用，并保证资金安全。
六、合同履行与变更1. 甲乙双方应严格履行本合同的各项条款，如有需要变更的事项，应及时协商一致，并以书面形式作出补充协议。
2. 因不可抗力等特殊情况导致合同无法履行的，双方应按照法律法规的规定处理。
七、违约责任1. 甲乙双方如有违反本合同约定的行为，应承担违约责任。
2. 如因乙方原因导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，乙方应按照法律法规的规定承担相应的法律责任。
八、争议解决如甲乙双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
关于建筑施工合同范本6篇
关于建筑施工合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系方式：__________________________乙方（承包方）：____________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系方式：__________________________鉴于甲方需要建设一项工程，并决定委托乙方承担该工程的施工任务，双方经过友好协商，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：______________________。
（二）工程地点：______________________。
（三）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体工程内容详见附件《工程内容和要求》。
（四）工程造价：本工程总造价为人民币________万元整，详细造价清单详见附件《工程造价清单》。
二、工期及进度安排（一）开工日期：自本合同签订之日起计算。
（二）竣工日期：具体日期根据工程实际情况及甲方要求确定。
（三）进度安排：乙方应严格按照进度安排进行施工，确保按期完成施工任务。
如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
三、质量标准及验收方式（一）质量标准：本工程施工质量应符合国家相关标准及规范，达到优良标准。
（二）验收方式：工程完工后，由甲方组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
四、合同价款支付及结算方式（一）合同价款支付：甲方按照施工进度向乙方支付合同价款。
具体支付方式和时间详见附件《合同价款支付计划》。
（二）结算方式：工程竣工验收合格后，双方进行结算。
结算依据为附件《工程造价清单》。
如有变更，应经过双方书面确认。
五、违约责任及赔偿方式（一）如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任，并支付违约金。
台州市建设工程施工合同通用条款
台州市建设工程施工合同通用条款劳动合同书关键信息项合同编号：____________________________合同签署日期：____________________________合同签署地点：____________________________合同生效日期：____________________________合同有效期：____________________________雇主（甲方）：名称：____________________________地址：____________________________联系人：____________________________雇员（乙方）：姓名：____________________________身份证号码：____________________________联系电话：____________________________雇员职位：____________________________工作地点：____________________________工资及支付方式：____________________________合同终止条件：____________________________争议解决方式：____________________________合同根据相关法律法规，甲方与乙方就乙方在甲方工作期间涉及的财产管理达成如下协议：一、合同目的1.1 本合同旨在明确乙方在工作期间涉及财产的管理责任，确保双方在合同履行过程中的权利和义务得到合理保障。
1.2 甲方和乙方应严格遵守合同条款，以保障双方的合法权益。
二、财产管理2.1 甲方将为乙方提供必要的工作设备和工具，包括但不限于[具体设备和工具]，并保证这些设备和工具在正常使用期间保持良好状态。
2.2 乙方在工作期间应妥善保管甲方提供的财产，且不得将其用于个人用途。
乙方应对这些财产的正常使用和维护负责，确保其处于良好状态。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
台州市建设工程施工合同
（示范文本）
< 征求意见稿>
台州市建设规划局
制定
台州市工商行政管理局
目录
第一部分协议书
一．工程概况 (1)
二．工程承包范围 (1)
三．合同工期 (1)
四．质量标准 (1)
五．签约合同价 (1)
六．组成合同的文件 (1)
七．词语含义 (2)
八．承包人承诺 (2)
九．发包人承诺 (2)
十．合同生效 (2)
十一．合同备案 (2)
第二部分通用条款
一．总则
1．词语定义 (4)
2．合同文件及解释顺序 (7)
3．语言文字及适用的法律、标准及规范 (7)
4．图纸和承包人文件 (8)
5．通讯联络 (9)
6．转让 (9)
7．严禁贿赂 (9)
8．文物和地下障碍物 (9)
9．专利技术 (10)
10．图纸和文件的保密 (10)
二．工程实施主体
11．发包人 (11)
12．发包人代表 (12)
13．监理人 (12)
14．承包人 (15)
15．项目负责人 (18)
16．承包人人员管理 (19)
三．担保、保险与不可抗力
17．工程担保 (21)
18．保险 (23)
19．不可抗力 (23)
四．工期
20．进度计划和报告 (25)
21．开工 (25)
22．暂停施工和复工 (26)
23．工期延误 (28)
24．竣工日期 (30)
五．质量与安全
25．工程质量 (30)
26．材料和工程设备 (32)
27．材料、设备及工程的试验和检验 (34)
28．施工设备和临时设施 (36)
29．工程试车 (37)
30．施工安全、治安保卫和环境保护 (38)
31．竣工验收 (40)
32．缺陷责任与保修责任 (42)
六．造价
33．工程计量和计价 (44)
34．暂列金额 (45)
35．暂估价 (45)
36．计工日 (46)
37．提前竣工奖与误期赔偿费 (46)
38．合同价款的约定与调整 (47)
39．工程变更 (48)
40．工程变更价款的确定 (50)
41．价格调整 (51)
42．工程价款支付 (51)
43．索赔 (53)
44．竣工结算 (55)
45．最终结清 (58)
七．合同争议、违约、解除合同
46．争议的解决 (58)
47．违约 (59)
八．其他
48．税费 (61)
49．政府性投资项目约定 (62)
50．保密要求 (62)
51．合同份数 (62)
52．合同备案 (62)
53．补充条款 (62)
第三部分专用条款
一．总则
1．词语定义 (63)
2．合同文件及解释顺序 (63)
3．语言文字及适用的法律、标准及规范 (63)
4．图纸和承包人文件 (63)
5．通讯联络 (63)
二．工程实施主体
11．发包人 (64)
12．发包人代表 (65)
13．监理人 (65)
14．承包人 (65)
15．项目负责人 (66)
三．担保、保险与不可抗力
17．工程担保 (67)
18．保险 (67)
19．不可抗力 (67)
四．工期
20．进度计划和报告 (68)
22．暂停施工和复工 (68)
23．工期延误 (68)
24．竣工日期 (68)
五．质量与安全
25．工程质量 (68)
26．材料和工程设备 (68)
27．材料、设备及工程的试验和检验 (69)
28．施工设备和临时设施 (69)
29．工程试车 (69)
30．施工安全、治安保卫和环境保护 (69)
31．竣工验收 (69)
32．缺陷责任与保修责任 (69)
六．造价
33．工程计量和计价 (70)
35．暂估价 (70)
37．提前竣工奖与误期赔偿费 (70)
38．合同价款的约定与调整 (70)
39．工程变更 (71)
40．工程变更价款的确定 (71)
41．价格调整 (71)
42．工程价款支付 (71)
44．竣工结算 (72)
45．最终结清 (72)
七．合同争议、违约、解除合同
46．合同争议 (72)
八．其他
49．政府性投资项目约定 (73)
50．保密要求 (73)
51．合同份数 (73)
53．补充条款 (73)
第四部分附件及表式
附件1．承包人承揽工程项目一览表 (74)
附件2．发包人供应材料设备一览表 (75)
附件3．工程质量保修书 (76)。