民事诉讼与仲裁

根据《中华人民共和国土地管理法》第二条： “中华人民共和国实行土地的社会主义公有制， 即全民所有制和劳动群众集体所有制。任何单位 和个人不得侵占、买卖、或者以其他形式非法转 让土地。”因此，三原告与被告张玉堂之间的土 地买卖合同是无效合同。
根据中华人民共和国《合同法》第56条： “无效合同自始没有法律效力。”及第58条之规 定：“合同无效，因该合同取得的财产应当予以 返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价 补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的 损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责 任.”因此，被告张玉堂应当返还宅基地款10000 元，长丰县三十头乡村民委员收取李为伍、单新 桂基础设施费共4000.00元.被告应承担2000元.
学习任务一：起诉
要素一： 当事人
要素二： 请求事项
民 事 起 诉 状
要素三： 事实和理由
要素四： 原告签名
要素五：附件
学习任务一：起诉
要素一： 当事人
•原告，被告 姓名、性别、出生年月、 民族、工作单位、职业、 住址、联系方式
学习任务一：起诉
要素二： 请求事项
写明向法院起诉所 要达到的目的
学习任务一：起诉
基本信息：
张男与李女于四年前结婚。育有婚生女儿一 名，现3岁。夫妻共同财产有房屋一套，价值约 50万元，另存款2万元。李女现提出离婚。理由 可以有以下几种情形：第一，张男感情出轨。第 二，李女不堪忍受家庭暴力。第三，因未能生育 儿子，导致夫妻感情破裂。
民事起诉状范本（离婚用）
原告：XXX（写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业或者工作单位和 职务、住址、联系电话） 被告：XXX（写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业或者工作单位和 职务、住址、联系电话） 案由：离婚纠纷 诉讼请求： 1、判决与被告离婚； 2、儿子（女儿）由原告（或者被告）抚养； 3、平均分割夫妻共同财产（详见财产清单）； 4、案件受理费由双方承担（或由被告承担）。 事实和理由： 婚姻状况。原告和被告经人介绍于X年X月相识（或自己相识恋爱），X年 X月X日登记结婚，X年X月x日生育一男（女）孩，取名XXX. 离婚理由。婚前基础怎样、婚后感情如何，为什么提出离婚请求，何时何 地因何种原因发生纠纷。是否经过法院、单位或其他组织调解、处理。如果有 第三者应提出证据，说明感情破裂的程度，是否分居，分居的时间等。 具体要求。向法院表明对婚姻关系的明确态度及对于离婚后子女抚养，财 产处理问题的意见。 此致 XX人民法院 具状人 X年X月X日
要素三： 事实和理由
写明起诉或提出主张的 事实依据和法律依据， 包括证据情况和 证人姓名及联系地址
学习任务一：起诉
要素四： 原告签名
必须是本人亲笔签名。
学习任务一：起诉
要素五：附件
1．本诉状副本×份 （按被告人数确定） 2．证据× ×份； 3．其他材料××份。
案例一：
土地一 李为伍， 34岁 土地二 单新桂，40岁 房屋与三块地的 主人：张玉堂， 50岁 高言，50岁 土地三
三原告在多次与被告协商无果的情况下， 为依法维护自己的合法权益，根据《中华人民共 和国民事诉讼法》的相关规定，特依法具状致贵 院，请求依法支持原告之诉请！
落款：
此致 长丰县人民法院
具状人：本人签名
2005年 月 日
作业：撰写民事起诉状
• 要求： • 第一，学生自由分组。原则上以四人一组为 宜。共分成6组。 • 第二，抽签选出3个小组先撰写起诉状。各 小组根据老师所给出的基本信息撰写民事起 诉状。（要具备诉状的基本要素。） • 第三，各小组的成果以PPT的形式进行展示。
• 请求事项：（写明答辩所要达到的目的）
事实和理由：（写明答辩的事实依据和法律 依据，应针对原告、上诉人 、申诉 人，即被答辩人提出起诉、上诉、申诉所依 据的事实、法律和所提出的主张陈 述其不能成立的理由）
注意：
1、本答辩状供公民对民事起诉提出答辩用，用钢笔或毛笔书写。
2、“答辩人”栏，应当写明姓名、性别、出生年月日、 民族、籍贯、职业或工作单位和职务、住址等。 3、答辩中有关举证事项，应具体写明证据和证据来源、证人 姓名及其住址。
三原告后于2005年4月20日于许业林签订建 房合同，并首付15000元建房款，于同年4月21 日首付张玉堂10000元。同时，单新桂于2004年 11月21日向长丰县三十头乡村民委员会交纳建房 基础设施费2000.00元,李为伍于2006年5月23日 向长丰县三十头乡村民委员会交纳建房基础设施 费2000元.
答辩状基本要素
答辩人
被答辩人
事实和理由
请求事项
答辩人：姓名、性别、出生年月、民族、 文化程度、工作单位、职业、住址。
（答辩人如为单位，应写明单位名称、法定代表 人姓名及职务、单位地址）
被答辩人：姓名、性别、出生年月、 民族、文化程度、工作单位、职业、住址。 （被答辩人如为单位，应写明单位名称、法 定代表人姓名及职务、单位地址） 答辩人因______（写明案由，即纠纷的性质） 一案，进行答辩如下：
民事诉状范本
诉讼请求：
1.确认三原告与张玉堂于2004年11月签订 宅基地转让协议无效。 2.被告张玉堂返还款项10000.00元。 3.被告承担三原告建房款的一半7500.00元； 承担建房实施费2000.00元。 4.由被告承担本案的全部诉讼费用。
民事诉状范本
事实与理由：
三原告与张玉堂于2004年11月签订宅基地 转让协议，约定将位于被告家门东南的三间宅 基地以16200元的价格转让给三原告，两次付 清房款，首付一万，余款工程结束结清，在三 原告第一次付款后，宅基地所有权属于三原告。
2、原告的装修工程存在严重的质量问题，而且未按照约定履行 其维修义务。 被答辩人不仅未能按期完工，而且工程质量不合格。地面高低 不平;墙面不平整，空鼓脱落;而且接缝不顺直，缝子也不均匀， 爆裂 起拱等;吊顶不平，接缝明显，与设备衔接不妥。其他的扣件多不平 顺，2009年12月2日，店里的一位员工的手就被墙上的一块剥落的 铁皮划伤。 原告装修存在诸多的质量问题，答辩人多次通知原告指派工作 人员前来维修，但原告虽然口头答应却迟迟不见动静，要么以种种 理由拖脱其责任，一直不到场维护，履行其应尽的义务。 因此，为了促使原告履行其维修义务，答辩人只好暂时停止按 照《欠条》规定付款。
3、原告多次雇用社会闲杂人员前来答辩人的店面 违法收款，阻止答辩人正常营业，直接影响了答辩人 的经营收入，更是给原告的商誉造成重大损害。 从2009年11月21日起，答辩人先后三次纠集社会 闲杂人员到答辩人经营的火锅店来寻衅滋事，阻碍答 辩人的正常经营，不仅给答辩人造成直接的经济损 失，更是对答辩人的商誉造成的重大影响--导致火锅 店的目前经营困难，未能达到盈利预期。 正是由于原告先行违约，不仅拖延工期，而且工 程存在质量问题却又不及时履行维修义务，还采取违 法手段暴力收款，如此，致使答辩人无法也不能再依 照《欠条》规定付款。
李、单、 高三人
共交建房基础设施费6000元
村委会
民事诉状范本
当事人：
原告：李为伍，男，汉族，1976年7月1日生， 长丰县杜集乡团结村西庄村人。 原告：单新桂，男，汉族，1971年7月9日生， 长丰县杜集乡团结村单户组人。 原告：高言,男，汉族，1965年5月21日生， 长丰县朱巷镇陈庄村河西组16号。 被告：张玉堂,男,约50岁,长丰县三十头乡新 店村张老家村民组村民;
学习任务三：答辩
注意事项： • 被告应当在收到原告的起诉状副本之日起 15日内提供答辩状。 • 同时，法院应当在收到之日起5日内将答辩 状副本发送原告。 • 被告不提供答辩状的，不影响法院审理案 件。
民事答辩状范本
答辩人____________________________________________________________ 因____________________________________________________________一案， 提出答辩如下： _________________________________________________________________ 此致 ××人民法院 答辩人××× ×年×月×日 附：本答辩状副本×份
任 务 三
任 务 二 任 务 一 任 务 五
任 务 六
裁判
开庭审理
任 务 四
学习任务一：起诉
实质要件
第一，原告是与本案有直 接利害关系的公民、法 人和其他组织。 第二，有明确的被告。
形式要件
第一，提交起诉状
第三，有具体的诉讼请求 和事实、理由。 第四，属于人民法院主管 和受诉法院管辖。
第二，预交案件受理费
案例分析二
老刘与隔壁邻居老王近来不和，因为老王每天大声地 放河北梆子录音听，心脏不好的老刘受不了，多次向老王 抗议都不奏效，街道居委会多次调解也不成。老刘决定到 法院去告老王，请律师写了诉状，律师写诉状时说这是一 个给付之诉，老刘不明白，说：“你替我写好诉状就行了， 我自己去打这官司。”律师写好诉状后，叮嘱老刘到法院 立案应当具备起诉的四个必要条件，现在诉状有了，被告 也明确，具体的诉讼请求和事实、理由也写在诉状里了， 这种相邻权纠纷属于法院主管，老刘和老王住所地S区法 院具有管辖权，可以到法院立案了。 请问：本案中，律师说的话是对的吗？
学习任务二：受理
前提
结果
符合起诉条件
7日内立案 7日内裁定不 予受理
不符合起诉条件
审查
受理
Biblioteka Baidu
学习任务二：受理
诉讼程序 开始
受理的 法律后果 当事人的 诉讼程序 中断
受诉法院 取得 审判权
案例分析一 一年前张三做生意资金紧张，向朋友李四借了3 万元，说好半年后连本带利一并归还。因两人是好朋 友关系，李四当时没有要张三写借条，但是，一年后 张三没有还钱，快两年了仍未还，甚至李四连张三的 面都见不着了，电话也打不通了。李四担心诉讼时效 过后，将来法院无法裁判支持其请求，准备向法院提 起诉讼，但是有人说没有借条就是没有证据，没有证 据法院不予立案。李四去请教律师，他们说没有借条 法院也应当受理，因为也许张三会自认借钱的事实。 李四去了法院，法院受理了。 问：法院的做法对吗？李四是否符合受理的要件？
4、答辩状副本份数，应按原告的人数提交。
5、答辩理由应陈述起诉书中与事实不符，证据不足，缺少法 律依据等问题，并列举有关证据和法律依据。
民事答辩状范本
答辩人：重庆某某餐饮经营管理有限公司 答辩人兹就原告重庆市某装饰设计工程有限公司的《民事诉状》答辩如下： 答辩人不承认原告的诉讼请求。主要理由如下： 一、 原告未完全履行合同义务。 1、原告延误工期，致使答辩人未能按期开店营业，给答辩人造成了重大经济 损失。 根据原告与答辩人双方于2009年8月22日签订的《重庆市建筑装饰合同》约 定，涉案工程的开工日期为“2009年8月24日”，竣工日期为“2009年9月24 日”。但 原告明知答辩人将于2009年10月1日正式开店营业，却无故拖延工期，直至2009 年11月4日才粗糙地完成装修工程--原告《民事诉状》称其“于2009年9月30日装 饰完毕"严重歪曲事实，完全不能成立。 由于原告延误工期的违约行为致使答辩人未能按期营业，已经给答辩人造成 了重大的经济损失，因此，答辩人为了尽快开店营业减少损失，被迫于2009年 11月4日，即原告完工的当天未经仔细查验就在答辩人的验收单上签了字。双方 同日并就工程尾款及支付方式商定由答辩人根据自己的经营预期分期支付，还由 答辩人的法定代表人和原告的两位现场负责人签署了《欠条》。
• 李、单、 高三人
2004年11月，签订协议。三块地以16200 元卖给三原告两次付清房款，首付一万， 余款工程结束结清，在三原告第一次付款 后，宅基地所有权属于三原告。
宅基地买卖合同
2005年4月21日首付张玉堂 10000.00元 。
张玉堂
许业林
建房合同
李、单、高 三人
2005年4月20日于许业林 签订，并首付15000.00元 建房款。
主讲人：邓春蕾
民事诉讼与仲裁
对本课程的介绍
课程定位
它是一门选修课。是国际商务专业开设的对专业课程的一个补充。
学生能力
文字表达能力、团队协作能力、独立思考能力、创新能力
相关岗位
与国际商务专业相关的业务员、单证员、跟单员等职业岗位
教学安排 与要求
共16周，三个知识模块。要求学生积极主动地参与全课程。
学习模块一：第一审普通程序