建设工程招标投标管理试题及答案
建设工程招标投标管理试题及答案
建设工程招标投标管理
单选题：
1、建设工程项目报建的范围包括 D
A.建筑、桥梁
B.建筑、道路
C.建筑、桥梁
D.建筑、道路、桥梁、设备安装
2、招标会议由谁组织 A
A.招标人
B.投标人
C.设计单位
D.施工单位
3、开标后由A对各投标人的标函经过各项条件的对比分析,综合平衡,择优确定最佳中标人的过程称为定标,也称为决标
A.招标人
B.投标人
C.设计单位
D.施工单位
4、确定中标人后,应填写中标通知书,报送A审核签发,并与中标
人签订承包合同;
A.当地建设主管部门
B.监理单位
C.设计单位
D.省级建设主管部门
多选题：
5、招投标法实施条例的起草原则有哪些 ABCD
A.严格遵守上位法,兼顾制度创新
B.增强公正性,努力提高效率
C.全面规范,突出监管重点
D.立足国情,借鉴国际经验
6、招标人招标应具备的条件ABCD
A.招标人是法人或依法成立的其他组织
B.有组织编制招标文件的能力
C.有审查投标人承包商资质的能力
D.有组织开标、评标、定标的能力
7、投标资格预审资格预审文件包括ABCD
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.资格审查办法
D.资格预审申请文件格式和项目建设概况
判断题：
8、招标人在工程招标准备工作基本完毕后,应向政府建设主管部门报送招标申请文件,并由主管部门对招标人进行招标条件审查,招标人必须等待审查批准后才能进行招标;对
9、审查招标人资格在招标人与中介机构签订委托代理招标协议后,即可报招标管理部门备案;对
10、凡是已确定招标的工程项目,必须是列入本年度计划的工程项目;对。
工程建设招标投标试题(3篇)
第1篇一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 招标投标活动中，下列哪项不属于招标投标的基本原则？A. 公平原则B. 公开原则C. 竞争原则D. 利益最大化原则2. 招标人应当向中标人提供哪些资料？A. 招标文件B. 施工图纸C. 施工合同D. 以上都是3. 招标投标活动中的投标保证金，其最高金额一般不得超过招标项目估算价的多少？A. 2%B. 3%C. 5%D. 8%4. 招标文件发出后，招标人可以对招标文件进行修改吗？A. 可以B. 不可以C. 经批准后可以D. 根据具体情况而定5. 下列哪个不属于投标文件的组成部分？A. 投标报价B. 投标函C. 投标保证金D. 施工组织设计6. 招标人应当自确定中标人之日起多少日内，向中标人发出中标通知书？A. 5日B. 7日C. 10日D. 15日7. 投标人可以对招标文件提出质疑吗？A. 可以B. 不可以C. 经批准后可以D. 根据具体情况而定8. 招标投标活动中，投标人的投标保证金在下列哪种情况下不予退还？A. 投标人未按时提交投标文件B. 投标人撤回投标文件C. 投标人中标D. 投标人因不可抗力无法履行合同9. 下列哪个不属于招标投标活动中的不正当竞争行为？A. 投标人以行贿手段谋取中标B. 投标人泄露标底C. 招标人泄露评标委员会成员名单D. 投标人恶意压低报价10. 招标投标活动中，投标人在投标文件中未按要求提供投标保证金的，其投标文件应当？A. 按无效投标处理B. 按有效投标处理C. 通知投标人补交D. 根据具体情况而定二、多项选择题（每题3分，共30分）1. 招标投标的基本原则包括哪些？A. 公平原则B. 公开原则C. 竞争原则D. 诚实信用原则E. 等级原则2. 招标文件应当包括哪些内容？A. 招标公告B. 招标项目的技术要求C. 投标人的资格要求D. 投标文件的编制要求E. 评标标准和评标方法3. 投标文件应当包括哪些内容？A. 投标函B. 投标报价C. 投标人的资格证明文件D. 投标人拟定的施工组织设计E. 投标人的业绩证明文件4. 招标投标活动中，评标委员会的职责包括哪些？A. 审查投标文件B. 评审投标报价C. 评定投标人的资格D. 确定中标人E. 对招标文件提出修改意见5. 招标投标活动中，投标人的权利包括哪些？A. 了解招标文件的内容B. 要求招标人对招标文件进行解释C. 提出质疑D. 撤回投标文件E. 要求招标人退还投标保证金6. 招标投标活动中，招标人的义务包括哪些？A. 公正、公平、公开地组织招标投标活动B. 依法确定中标人C. 向中标人发出中标通知书D. 与中标人签订合同E. 向中标人支付中标费用7. 招标投标活动中，不正当竞争行为包括哪些？A. 投标人以行贿手段谋取中标B. 投标人泄露标底C. 招标人泄露评标委员会成员名单D. 投标人恶意压低报价E. 投标人串通投标8. 招标投标活动中，中标人应当履行哪些义务？A. 按照招标文件和中标人的投标文件签订合同B. 按时提交履约保证金C. 按时履行合同约定的义务D. 配合招标人进行工程验收E. 按时支付工程款9. 招标投标活动中，招标投标争议的解决方式有哪些？A. 和解B. 调解C. 仲裁D. 诉讼E. 政府裁决10. 招标投标活动中，哪些情形会导致投标无效？A. 投标文件未按要求密封B. 投标文件未按要求签署C. 投标文件未按要求提供投标保证金D. 投标人未按时提交投标文件E. 投标人提供虚假的资格证明文件三、判断题（每题2分，共20分）1. 招标投标活动中的投标保证金，其最高金额一般不得超过招标项目估算价的2%。
工程招投标及合同管理试题库与答案
工程招投标及合同管理试题库与答案一、单选题1. 工程成本实报实销，但酬金是事先商量好的一个固定数目，此种承包方式称为(B)。
A. 成本加固定百分数酬金B. 成本加固定酬金C. 成本加浮动酬金D. 目标成本加奖罚2. 工程监理企业资质分为______个等级。
(B)A. 1B. 2C. 3D. 43. 建设工程招标投标总的特点是(D)。
A. 交易公开B. 优胜劣汰C. 公平公正D. 以上三种都是4. 甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。
(C)A. 2B. 3C. 4D. 55. 招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料，并收取一定数量的投标保证金。
(A)A. 投标人B. 代理人C. 银行D. 中标人6. 中标人应当由______确定。
(D)A. 投标人B. 项目主管部门C. 行政监督部门D. 招标人7. 投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
(B)A. 招标文件要求提交投标文件截止时间后B. 招标文件要求提交投标文件截止时间前C. 提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前D. 招标文件规定的投标有效终止之前8. 根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的(C)。
A. 5B. 10C. 20D. 259. 中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的(B)天内发出中标通知书。
A. 5B. 7C. 10D. 1510. 关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是(B)。
A. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B. 评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处C. 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D. 评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况11. 由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则(A)。
A. 业主承担相应的费用B. 业主从监理费中支付给承包商C. 监理工程师承担相关费用D. 承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝12. 需要对施工图设计进行修改时，应经(D)批准。
00865_建筑工程项目招投标与合同管理(1)真题答案
《建筑工程项目招投标与合同管理》复习题判断题1、《建设工程施工合同（示范文本）》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（）正确选项1.√(V)2、标的物的交付是买卖合同履行中最重要的环节，标的物的所有权自标的物交付时转移。
（）正确选项1.√(V)3、不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目，一般应当采取综合评估法进行评审。
（）正确选项1.√(V)4、承诺可以撤回，但撤回承诺的通知必须于承诺到达要约人之前或与承诺同时到达要约人。
（）正确选项1.√(V)5、承诺是指受要约人同意要约的意思表示，承诺不得撤回。
（）正确选项1.×(V)6、从形式上来看，工期延误的后果是时间损失；从本质上来看，工期延误的后果是造成经济损失。
（）正确选项1.√(V)7、代位权，是指对抗请求权或否认对方权利主张的权利，其作用在于通过行使这种权利而使对方的请求权消灭或使其效力延期发生。
（）正确选项1.×(V)8、担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，通常不需要当事人双方订立担保合同。
（）正确选项1.×(V)9、当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
（）正确选项1.√(V)10、缔约人需就合同条款至少是主要条款达成合意，合同才能成立。
（）正确选项1.√(V)11、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方应理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
（）正确选项1.√(V)12、费用索赔的计算方法主要有总费用法、修正总费用法和分项法。
（）正确选项1.√(V)13、根据最低投标价法，最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标，应当推荐为中标候选人。
（）正确选项1.×(V)14、工程索赔的处理过程一般有7个步骤，依次是：递交索赔意向通知书、索赔资料准备、递交正式索赔文件、发包人审查、工程师审核索赔文件、协商谈判、承包人的决定。
建设工程招投标及合同管理试题
建设工程招投标及合同管理试题一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪个阶段不属于建设工程招投标的程序？（）A. 招标文件的编制与发布B. 资格预审C. 投标文件的编制与提交D. 工程款的支付2. 在建设工程招投标中，以下哪种方式不属于公开招标？（）A. 在媒体上发布招标公告B. 通过电话邀请特定单位参与投标C. 在行业内部发布招标信息D. 通过网络邀请潜在投标人3. 以下哪个文件不是建设工程合同的重要组成部分？（）A. 合同协议书B. 合同条件C. 投标文件D. 施工图纸4. 在建设工程合同履行过程中，以下哪种情况不属于合同变更？（）A. 工程量的增减B. 工程工期的调整C. 合同价款的调整D. 合同的解除5. 以下哪种情况不属于施工索赔的范围？（）A. 工程质量问题B. 工程进度延误C. 合同条款的误解D. 自然灾害导致的工程损失二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 建设工程招投标的程序包括以下哪些阶段？（）A. 招标文件的编制与发布B. 资格预审C. 投标文件的编制与提交D. 开标、评标与定标E. 工程款的支付7. 建设工程合同的主要内容包括以下哪些方面？（）A. 合同协议书B. 合同条件C. 投标文件D. 施工图纸E. 工程量清单8. 建设工程合同履行过程中，以下哪些情况可能导致合同变更？（）A. 工程量的增减B. 工程工期的调整C. 合同价款的调整D. 合同的解除E. 工程质量问题的处理9. 建设工程施工合同的履行过程中，以下哪些情况可能引发施工索赔？（）A. 工程质量问题B. 工程进度延误C. 合同条款的误解D. 自然灾害导致的工程损失E. 工程款的拖欠三、判断题（每题2分，共20分）10. 公开招标和邀请招标是建设工程招投标的两种方式，其中公开招标的投标人数较多，竞争更为激烈。
（）11. 建设工程合同的订立阶段包括招投标和合同谈判两个环节。
（）12. 合同变更是指在合同履行过程中，合同双方对原合同内容进行修改或调整的行为。
招投标试题及答案解析
招投标试题及答案解析一、单项选择题1. 根据《中华人民共和国招标投标法》，下列哪项不属于招标的范围？A. 工程建设项目B. 货物采购C. 服务采购D. 个人消费答案：D解析：根据《中华人民共和国招标投标法》第三条规定，招标投标活动适用于工程建设项目、货物采购和服务采购，不包括个人消费。
2. 招标人在招标过程中，以下哪项行为是违法的？A. 公开招标B. 邀请招标C. 限制投标人数量D. 指定品牌答案：D解析：根据《中华人民共和国招标投标法》第十八条规定，招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇，不得指定品牌。
3. 投标人在投标过程中，以下哪项行为是合法的？A. 提供虚假材料B. 串通投标C. 低于成本报价D. 提交符合要求的投标文件答案：D解析：根据《中华人民共和国招标投标法》第二十七条规定，投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对其投标文件的真实性负责。
4. 以下哪项不是评标委员会的职责？A. 审查投标文件B. 推荐中标候选人C. 确定中标人D. 决定招标失败答案：C解析：根据《中华人民共和国招标投标法》第四十一条规定，评标委员会负责审查投标文件、推荐中标候选人，但确定中标人的权力属于招标人。
5. 根据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后，以下哪项行为是违法的？A. 签订合同B. 变更合同内容C. 拒绝签订合同D. 要求中标人提交履约保证金答案：C解析：根据《中华人民共和国招标投标法》第四十六条规定，中标人不得无正当理由拒绝签订合同。
二、多项选择题6. 根据《中华人民共和国招标投标法》，以下哪些情况可以不进行招标？A. 涉及国家安全、国家秘密的项目B. 抢险救灾项目C. 使用扶贫资金的项目D. 利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的项目答案：A|B解析：根据《中华人民共和国招标投标法》第六十六条规定，涉及国家安全、国家秘密的项目，抢险救灾项目可以不进行招标。
建设工程招标采购试题答案
建设工程招标采购试题答案一、单项选择题1. 建设工程招标的基本原则是（）。
A. 公开、公平、公正B. 竞争、效率、保密C. 专业、合理、透明D. 灵活、便捷、经济答案：A2. 招标人在发布招标公告时，应确保信息（）。
A. 仅向特定人群公开B. 在指定媒体上发布C. 公开透明，让所有潜在投标人知晓D. 仅在行业内传播答案：C3. 建设工程招标过程中，评标委员会的主要职责是（）。
A. 审核招标文件的合规性B. 确定招标条件C. 评定投标文件并推荐中标候选人D. 监督招标过程答案：C4. 投标人在提交投标文件时，通常需要提供（）。
A. 公司营业执照复印件B. 详细的施工方案C. 投标保证金D. 所有上述选项答案：D5. 以下哪项不属于招标文件的组成部分？（）。
A. 招标公告B. 投标邀请书C. 评标标准D. 施工合同草案答案：D二、多项选择题1. 建设工程招标的类型包括（）。
A. 公开招标B. 邀请招标C. 竞争性谈判D. 单一来源采购答案：ABCD2. 招标文件中应包含的主要内容有（）。
A. 工程量清单B. 投标须知C. 合同条款D. 投标保证金要求答案：ABCD3. 评标过程中，评标委员会需要考虑的因素包括（）。
A. 投标价格B. 投标人的资质和经验C. 投标文件的完整性D. 投标方案的创新性答案：ABCD4. 中标后，中标人需要提交的文件包括（）。
A. 中标通知书B. 履约保证金C. 施工组织设计D. 质量保证计划答案：BCD三、判断题1. 建设工程招标过程中，招标人可以随时更改招标文件中的要求。
（）答案：错误2. 投标人在投标过程中提交的保证金是为了保证其投标的真实性和严肃性。
（）答案：正确3. 评标委员会的成员应当具备与招标项目相关的专业知识和评标经验。
（）答案：正确4. 建设工程招标结果公示后，任何单位和个人都有权对公示内容提出异议。
（）答案：正确四、简答题1. 请简述建设工程招标的基本流程。
建筑工程招投标及合同管理考试题(含答案)
建筑工程招投标与合同管理考试题及答案一、单项选择题1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应（）。
A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。
承包商（）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）。
A、行政法律关系B、民事权利义务关系C、刑事法律关系D、经济侵权关系6、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）。
A、主合同B、从合同C、独立合同D、无条件地必须履行的合同7、中标的承包商将由（）决定。
A、评标委员会B、业主C、上级行政主管部门D、监理工程师8、业主在（）合同中承担的风险最小。
A、可调总价B、不可调总价C、单价D、成本加酬金9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。
A、招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件10、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
建设工程招投标与合同管理测试题三及答案-2---副本
《建设工程招投标与合同管理》测试题三一、单项选择题（每小题1分，共20分）1．甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有（C）。
A．甲、乙两个单位以一个投标身份参与投标B．如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任C．如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担部分与该房地产开发商签订合同D．如在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务2．投标人对已发出的投标文件进行补充、修改或者撤回的，应当在（B）前，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
A．20天B．投标截止时间C．投标预备会D．7天3．招标程序有：①成立招标组织。
②发布招标公告或发出招标邀请书。
③编制招标文件和标底。
④组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑。
⑤对投标单位进行资格审查，并将审查结果通知各申请投标者。
⑥发售招标文件。
则下列招标程序排序正确的是（B）。
A．①②③⑤④⑥B．①③②⑥⑤④C．①③②⑤⑥④D．①⑤⑥②③④4．工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。
结算拨付工程款时以（B）为依据。
A．工程量清单B．实际工程量C．承包方报送的工程量D．合同中的工程量5．《中华人民共和国招标投标法》于（C）起开始实施。
A．2000年7月1日B．1999年8月30日C．2000年1月1日D．1999年10月1日6．下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是（C）。
A．一级、二级、三级B．一级、二级、三级、四级C．特级、一级、二级、三级D．特级、一级、二级7．以下不属于投标文件的内容是（D）A．投标函B．施工组织设计C．施工方案D．技术规范8．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（C）进行。
A．当天公开B．当天不公开C．同一时间公开D．同一时间不公开9．招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的。
建筑招投标试题答案
工程招投标与合同管理试卷一、填空题共20分;每空1分1、是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件..2、工程承发包方式;是指与双方之间的经济关系形式..3、我国的建设工程交易中心是按照、信息服务、集中办公三大功能进行构建的..4、建设工程招标方式有和 ..5、凡在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目;包括项目的、、、以及与工程建设有关的、等的采购;必须进行招标..6、我国法学界一般认为;建设工程招标是 ;而投标是 ;中标通知书是 ..7、建设工程合同是进行工程建设; 支付价款的合同..8、规费包括、、 ..二、单项选择题共20分;每小题2分1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的关系..A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误;给建设单位造成损失的;建设单位应当要求赔偿..A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3、下列财产中; 不得抵押..A、土地所有权B、土地使用权C、房屋D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于家..A、 2、B、 3C、5D、75、合同争议的解决顺序为A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、根据专用条款约定的内容和时间;不属于发包人的工作范畴的是 ..A、办理土地征用;拆迁补偿、平整施工场地等工作;使施工场地具备施工条件;并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料;保证数据真实;位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点;以书面形式交给承包人;并进行现场交验7、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时;发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目;单方发出解除合同的通知..按照设计范本的规定;设计人应A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%8、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准..订立合同时约定的合同工期概念应为;从的日历天数计算.. A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求 9、初步评审中的资格评审标准;包括等..A、施工方案B、投标文件格式符合性C、资质等级D、报价构成 10、按索赔的处理方式;可将索赔分为 .. A、合同内索赔、合同外索赔 B、工程延误索赔、工程变更索赔 C、工期索赔、费用索赔 D、工程加速索赔、意外风险三、判断题共20分;每小题2分1、甲需购进乙公司相关设备;价值100万元;甲应预付定金30万元..2、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段..3、中标通知书发出30天内;中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同..4、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的;以小写金额为准..5、建设工程施工合同范本由协议书、通用条款、专用条款三部分组成;并附有三个附件..6、供货方到现场的交货日期;以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准..7、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后;应在28天内给予答复;否则视为对方索赔要求已经认可..8、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告;则失去对该事件请求的索赔权利..9、在承包商提出的费用索赔中;是以实际损失为依据;因此其索赔金额均不应包括利润..10、投标人可于将措施项目费参与市场竞争..四、案例题共40分;第1题10分;第2题15分、第3题15分案例1某建设项目实行公开招标;招标过程出现了下列事件;指出并改正不正确的处理方法.. 1、招标方于5月8日起发出招标文件;文件中特别强调由于时间较紧要求各投标人不迟于5月23日之前提交投标文件即确定5月23日为投标截止时间;并于5月10日停止出售招标文件;6家单位领取了招标文件..2、招标文件中规定：如果投标人的报价高于标底15%以上一律确定为无效标..招标方请咨询机构代为编制标底;并考虑投标人存在着为招标方有无垫资施工的情况编制了两个不同的标底;以适应投标人情况..3、5月15日招标方通知各投标人;原招标工程中的土方量增加20%;项目范围也进行了调整;各投标人据此对投标报价进行计算..4、招标文件中规定;投标人可以用抵押方式进行投标担保;并规定投标保证金额为投标价格的5%;不得少于100万元;投标保证金有效时期同投标有效期..5、按照5月23日的投标截止时间要求;外地的一个投标人于5月21日从邮局寄出了投标文件;由于天气原因5月25日招标人收到投标文件..本地A公司于5月22日将投标文件密封加盖了本企业公章并由准备承担此项目的项目经理本人签字按时送达招标方..本地B公司于5月20日送达投标文件后;5月22日又递送了降低报价的补充文件;补充文件未对5月20日送达文件的有效期进行说明..本地C 公司于5月19日送达投标文件后;考虑自身竞争实力于5月22日通知招标方退出竞标..6、开标会议由本市常务副市长主持..开标会议上对退出竞标的C公司未宣布其单位名称;本次参加投标单位仅仅有5家单位..开标后宣布各单位报价与标底时发现5个投标报价均高于标底20%以上;投标人对标底的合理性当场提出异议..与此同时招标代理方代表宣布5家投标报价均不符合招标文件要求;此次招标作废;请投标人等待通知..若某投标人退出竟标其保证金在确定中标人后退还..3天后招标方决定6月1日重新招标..招标方调整标底;原投标文件有效..7月15日经评标委员会评定本地区无中标单位..由于外地某公司报价最低故确定其为中标人..7、7月16日发出中标通知书..通知书中规定;中标人自收到中标书之日起30d内按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同..与此同时招标方通知中标人与未中标人..投标保证金在开工前30d内退还..中标人提出投标保证金不需归还;当作履约担保使用..8、中标单位签订合同后;将中标工程项目中的三分之二工程量分包给某未中标人E;未中标人又将其转包给外地的农民施工单位..案例2某承包商乙方于某年3月6日与某业主甲方签订一项施工合同;合同规定;甲方于3月14日提供施工现场;工程开工日期为3月16日;竣工日期为4月12日;合同日历工期为38天..工期每提前1天奖励3000元;每拖后1天罚款5000元..乙方按时提交了施工方案和网络进度计划如下;并得到甲方代表的批准..实际施工过程中发生了如下几项事件：事件1：因拆迁工作拖延;甲方于3月17日才提供出全部场地;影响了工作A、B;使该两项作业时间均延长了2天;并使这两项工作分别窝工6、8个工日;工作C为此受到影响..事件2：乙方与租赁商原约定;工作D使用的某种机械于3月27日进场;但因运输问题推迟到3月30日才进场;造成D工作实际作业时间增加1天;多用人工7个工日..事件3：在工作E施工时;因设计变更;造成施工时间增加2天;多用工14个工日;其他费用增加1.5万元..事件4：工作F是一项隐蔽工程;施工完毕后经工程师验收合格后进行了覆盖..事后甲方代表认为该项工作很重要;要求工程师在该项工作的两个主要部位进行剥露检查..检查结果为：a部位完全合格;但b部位的偏差超出了规范允许的范围;乙方根据甲方要求进行返工处理;合格后工程师予以签字验收..其中部位a的剥露和覆盖用工为6个工日;其他费用为1000元；部位b的剥露、返工及覆盖用工20个工日;其他费用为1.2万元..因为F工作的重新检验和返工处理影响了工作H的正常施工;使工作H的作业时间延长2天;多用工10个工日..问题：1、在上述事件中;乙方可以就哪些向甲方提出工期和费用补偿要求为什么2、该工程实际施工天数为多少天可得到工期补偿多少天工期奖罚天数为多少天3、假设工程所在地人工费标准为30元/工日;窝工人工费补偿标准为18元/工日;管理费和利润不予补偿..则在该项工程施工中;乙方可得到的合理的经济补偿额是多少案例3某市地下工程;业主与施工单位签订了施工合同;除税金外的合同总价为8600万元;其中：现场管理费率15％;总部管理费率8％;利润率5％;合同工期730天..为保证施工安全;合同中规定施工单位应安装满足最小排水能力1.5t/min的排水设施;并安装1.5t/min的备用设施;两套设施合计15900元..合同中还规定;施工中如遇业主原因造成工程停工或窝工;业主对施工单位自有机械设备按台班单价的60％给予补偿;对租赁设备按租赁费给予补偿..该工程施工过程中发生以下三项事件：事件1.施工过程中业主通知施工单位某分项工程非关键工作需进行设计变更;由此造成施工单位的机械窝工12天;机械台班单价和窝工时间如下表所示；事件2.施工过程中遇到了非季节性大暴雨天气;原有排水设施不能满足要求;使施工单位被迫停工;并造成施工设备被淹没..为保证施工安全和进度;业主指令施工单位紧急购买排水设施..施工单位按业主要求购买并安装了两套1.5t/min的排水设施;恢复了施工..事件3.施工中发现地下文物;处理文物工作造成工期拖延40天.. 就以上三项事件;施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔.. 事件1：承包商机械台班单价与窝工时间表现场管理费：40920×15％＝6138元总部管理费：40920+6138×8％＝3764.64元利润：40920+6138+3764.64×5％＝2541.13元该项合计：53363.77元.. 事件2：由于非季节性大暴雨的费用索赔1备用及额外增加排水设施费：15900÷2×3＝23850元 2被淹没的设备损失费16000元 3额外排水增加人工费8650元.. 该项合计：48500元..事件3：处理地下文物的工期、费用索赔延长工期40天现场管理费：8600万元×15％÷730×40＝706849.2元问题：现场工程师应该如何处理承包商的索赔报告工程招投标与合同管理试卷答案一、填空题共20分;每空1分 1.立项2.发包方承包方3.场所服务4.公开招标邀请招标5.勘察、设计、施工、监理重要设备、材料6.要约邀请要约承诺7.承包人发包人8.社会保险费住房公积金工程排污费二、单项选择题共20分;每小题2分 CAABA CADCB三、判断题共20分;每小题2分×√√×√ √√√××案例1 正确的是：1、事件1中：招标文件发出之日起至投标文件截止时间不得少于20d;招标文件发售之日至停售之日最短不得少于5个工作日..2、事件2中：编制两个标底不符合规定3、事件3中：改变招标工程范围应在投标截止之日15个工作日前通知投标人..4、事件4中：投标保证金数额一般为投标报价的2%左右;一般不得超过80万元人民币..投标保证金有效期应当超出投标有效期30d；5、事件5中：5月25日招标人收到的投标文件为无效文件..A公司投标文件无法人代表签字为无效文件..B公司报送的降价补充文件未对前后两个文件的有效性加以说明为无效文件..6、事件6中：招标开标会应由招标方主持;开标会上应宣读退出竟标的C单位名称而不宣布其报价..宣布招标作废是允许的..退出投标的投标保证金应归还..重新招标评标过程一般应在15d内确定中标人..7、事件7中：应从7月16日发出中标通知书之日起30d内签订合同;签订合同后5d内退还全部投标保证金..中标人提出将投标保证金当作履约保证金使用的提法错误..8、事件8中：中标人的分包做法;及后续的转包行为是错误的..四、案例题共40分;第1题10分;第2题15分、第3题15分案例2 答：1、事件1可以提出工期和费用补偿..因为不能按时提供场地属于甲方的责任;且A位于关键线路上..事件2不能提出补偿要求..施工设备迟进场属于乙方责任..事件3可以提出费用补偿;但不能提出工期补偿..因为设计变更属于甲方责任;由此增加的费用应由甲方承担;但增加的时间没有超过超过该项工作的总时差;因此没有对总工期造成延误..事件4：不能提出工期和费用补偿..2、实际工作时间为42天..将可向甲方提出工期索赔的事件天数进行计算;可得到工期补偿2天..工期罚款1万元2×5000..3、合理的经济补偿应为：事件1：窝工人工费6+8×18＝252元事件3：多用人工费14×30＝420元其他费用1.5万元..因此;在该工程师施工中;乙方可得到合理的经济补偿总额为252+420+15000＝15672元..扣除拖延工期罚款的1万元;共可获得5672元.. 案例3 答：事件1：1自有机械设备的索赔要求不合理..合同规定自有设备按台班单价的60％予以补偿则为3720+12000×60％+18000+7200＝34632元;现场管理费为34632×15％＝5194.8元.. 2由于事件1仅为非关键工序上的分项工程;它的延误并未造成总工期的延误;故总部管理费及利润的索赔不合理;不予支持..事件2：1可索赔额外增加的排水设施费和人工费;即15900+8650＝24500元;但备用设备的索赔不予支持..事件3：同意延长工期40天..现场管理费：8600÷1.15×1.08×1.05×0.15＝98.92万元应补偿现场管理费为98.92 ÷730×40＝542020.8元总部管理费为542020.8×8％＝43361.66元.. 利润索赔不予支持..因此该项索赔额共计585382.46元。
建筑工程招投标与合同管理(专科)试题及参考答案
《建筑工程招投标与合同管理》复习题一、填空题（每题2分，共20分）1、建设工程交易中心是服务性机构，而非政府管理部门，也不是政府授权的监督机构，本身不具备监督管理职能。
2、建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是从业企业的资质管理，二是对专业从业人员的资格管理。
3、我国《招投标法》规定，采用邀请招标方式的，应当向3个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。
4、为迎接技术管理方面的挑战，在竞争中取胜，承包商的投标班子应该由三种类型的人才组成：一是经营管理类;二是专业技术；三是商务金融。
5、设备FOB价，即设备价，包括、、港口各项费用等装船离岸之前的一切费用。
6、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
7、建设工程合同按计价方式进行分类可以分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同。
8、《建设工程施工合同示范文本》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，协议书是《建设工程施工合同示范文本》中的总纲性的文件。
9、按索赔的处理方式分索赔可分为单项索赔和总索赔。
10、工期索赔值的计算方法主要有网络图分析法和比例计算法。
二、单项选择题（每题1分，共10分）1、建筑业企业连续（b）年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。
A 、二B 、三C、四D、五2、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（b）家。
A、二B、三C、四D、五3、在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款，并限定其在一定期限内作出答复，这种行为是（c）。
A、谈判B、要约邀请C、要约D、承诺4、接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容（c）产生法律约束力。
A、仅对要约人B、仅对受要约人C、对双方D、对双方都不5、FIDIC合同条件规定，承包商应在索赔事件发生后（b）天内向监理工程师发出索赔意向通知。
A、18B、28C、36D、566、根据我国《招标投标法》的规定，下列情形中应作废标处理的是（a）。
招投标与合同管理试题库(含参考答案)
招投标与合同管理试题库（含参考答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息，吸引有承包能力的单位参与竞争，按照法定程序优选承包单位的法律活动。
这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案：A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织；B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员；C、有组织编制招标文件的能力；D、有审查投标单位资质的能力；正确答案：A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案：D4、合同的无效是指该合同( )。
A、一定全部无效B、已履行的部分有效，未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效，也可能全部无效正确答案：D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商，书面订立D、利用示范文本订立正确答案：A6、屋面防水工程保修期限为( )。
A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案：C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。
A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案：D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义，向人民法院提出诉讼，请求法院撤销债务人危害其债权的行为。
A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案：C9、民事法律关系客体，是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。
下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案：D10、保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。
A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案：C11、下列说法不正确的是( )。
工程招标投标管理试题(3篇)
第1篇1. 下列哪项不属于工程招标投标管理的原则？（）A. 公平、公正、公开原则B. 诚实信用原则C. 依法依规原则D. 竞争性原则2. 工程招标投标活动应当遵循的原则是（）。
A. 公平、公正、公开原则B. 诚实信用原则C. 依法依规原则D. 竞争性原则3. 下列哪项不属于工程招标投标管理的范围？（）A. 工程建设项目招标投标B. 工程设计招标投标C. 工程监理招标投标D. 工程施工招标投标4. 工程招标投标活动中的招标人是指（）。
A. 负责组织招标投标活动的单位B. 负责工程建设项目的单位C. 负责监理工作的单位D. 负责施工单位的单位5. 工程招标投标活动中的投标人是指（）。
A. 参加投标的单位B. 负责组织招标投标活动的单位C. 负责工程建设项目的单位D. 负责监理工作的单位6. 工程招标投标活动中的评标委员会由哪些人组成？（）A. 招标人代表、专家、监理人员B. 招标人代表、专家、施工单位代表C. 招标人代表、专家、设计单位代表D. 招标人代表、专家、监理人员、施工单位代表7. 工程招标投标活动中的招标公告应当在招标公告发布媒体上发布，发布时间为（）。
A. 招标文件发售之日起5个工作日B. 招标文件发售之日起10个工作日C. 招标文件发售之日起15个工作日D. 招标文件发售之日起20个工作日8. 工程招标投标活动中，投标保证金应当在投标截止时间前（）。
A. 1个工作日内B. 2个工作日内C. 3个工作日内D. 4个工作日内9. 工程招标投标活动中，投标保证金不得超过招标文件规定的金额，一般不得超过（）。
A. 2%B. 3%C. 4%D. 5%10. 工程招标投标活动中，评标委员会应当在评标结束后（）内向招标人提交评标报告。
A. 1个工作日内B. 2个工作日内C. 3个工作日内D. 4个工作日内二、多选题1. 工程招标投标管理的原则包括（）。
A. 公平、公正、公开原则B. 诚实信用原则C. 依法依规原则D. 竞争性原则2. 工程招标投标管理的范围包括（）。
《建设工程招投标与合同管理》第一章 绪论习题 参考答案
第一章绪论思考与练习一、单选题：1、有关投标主体资格说法正确的是（ D ）。
A、招标主体的不具有独立法人资格的附属单位可以参与投标B、为招标项目的前期准备提供咨询服务的单位可以参与投标C、甲单位与乙单位的单位负责人是同一人，乙单位可以参加甲单位招标项目的投标D、招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标2、应当招标的工程建设项目，根据招标人是否具有（ C ），可以将组织招标分为自行招标和委托招标两种情况。
A、招标资质B、招标许可C、招标的条件与能力D、评标专家3、有关建设工程交易中心说法正确的是（ B ）。
A、建设工程交易中心具备行政监督管理职能B、建设工程交易中心不以盈利为目的C、一个地区可以根据建设工程的实际情况，设立两个建设工程交易中心D、只有省级城市能够设立建设工程交易中心4、建设工程项目总承包招投标是指( C )阶段的招投标。
A、从项目建议书开始到竣工验收B、从可行性研究开始到竣工验收C、从项目立项开始到竣工验收D、从破土动工开始到竣工验收5、公开招标是指招标人以（ D ）的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
A、投标邀请书B、合同谈判C、行政命令D、招标公告6、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的是（ A ）。
A、邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目B、供水、供电、供气、供热等市政工程项目C、商品住宅，包括经济适用住房D、科技、教育、文化等项目7、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定施工单项合同估算价在（ A ）万元人民币以上的，必须进行招标。
A、200B、100C、150D、2508、招标活动的公开原则首先要求（ A ）要公开。
A、招标活动的信息B、评标委员会成员的名单C、工程设计文件D、评标标准二、多选题：1、有关建设工程市场特征说法正确的有( BD )。
A、建设工程市场采取现货的方式进行交易B、建设工程市场采取资质认定的方式进行管理C、建设工程市场采取整件一次性的方式进行定价D、建设工程市场采取订立书面合同的方式进行风险分配2、建设工程市场服务咨询机构包括( ACD )。
招标投标法考试试题及答案
招标投标法考试试题姓名一、单选题（本题４０小题. 每小题2分, 共８０分。
请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案。
）1.根据《工程建设项目施工招标投标办法》, 下列关于投标人参与工程建设项目投标应当具备的条件的说法中, 错误的是（ D ）。
A. 具有独立订立合同的权利B. 具有履行合同的能力C. 投标资格没有被取消D. 最近两年内没有重大工程质量和安全事故问题2.潜在投标人在购买招标文件时就提交了投标保证金，但在投标文件提交截止时间前没有提交投标文件，投标人将承担的后果是..）。
A. 投标保证金被没收B. 被记入违约黑名单C. 不承担法律责任D. 造成本次招标失败的, 应当赔偿招标人损失3.根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》, 负责受理投诉的行政监督部门应当自受理投诉之日起（ D ）个工作日内, 对投诉事项做出处理决定, 并以书面形式通知投诉人、被投诉人和其他与投诉处理结果有关的当事人。
A.５B.10C.20D.３０4.根据《评标委员会和评标方法暂行规定》, 可以担任评标委员会成员的是..）。
A.投标人的近亲.B.项目主管部门的人员C.与招标人有经济利益关系的.D.曾因招标受过行政处罚的5.某工程施工项目招标文件发售后，招标人的下列做法中，符合法律规定的是..）。
A．由于潜在投标人众多, 分两批组织进行现场踏勘B. 选择其中3家国有大型施工单位进程考察C. 电话通知购买招标文件的潜在投标人修改开标时间D. 统一组织购买了招标文件的潜在投标人召开投标预备会6.根据国家相关法律规定, 下列关于投标保证金的说法正确的是（ B ）。
A. 投标保证金只能以保函形式提交B. 投标保证金的保证范围可以由招标人在招标文件中规定C. 投标保证金在中标通知书到达中标人之日生效D. 投标保证金即定金7.根据《招标投标法》，关于评标专家身份是否应公开，下列说法符合法律规定的是（D）。
A. 抽取评标专家名单后进行公示, 充分体现了“公开原则”, 有利于对评标专家的监督B. 抽取评标专家名单后不能立即进行公示, 只能在开标时进行公示C. 评标专家作为评委, 其身份特殊, 应一直对评标专家的名单进行保密D．在中标结果确定之前, 必须对评标专家进行保密8.根据《招标投标法》规定, 下列对于投标文件的送达表述中不正确的是（ C ）。
(完整版)建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题一一、判断题（每小题2分，共计20分。
将判断结果填入括弧，以√表示正确，以×表示错误）1．建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。
主要表现在：交易方式为买方向卖方间接订货，并一般以招投标为主要方式。
（）2．建筑业企业资质年检不合格或者连续三年基本合格的，建设行政主管部门应当重新核定其资质等级。
新核定的资质等级应当低于原资质等级。
（）3．建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标投标行政监督部门。
（）4．招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。
主要包括：编制招标相关文件，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。
（）5.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。
计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬金合同，同时规定合同价的调整范围和调整方式。
（）6．编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。
（）7．投标标价的费用一般由工程成本（直接工程费、间接费）、利润、其他费用和保险费等组成。
（）8．建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。
（）9．单价合同具有合理分摊风险等特点，其适用范围较宽。
成本加酬金合同中，发包人基本上承担了全部的风险，承包商所得的报酬也就较低。
（）10．承包商在自己的索赔报告中应对费用索赔部分进行详细计算，索赔费用的计算方法主要有分项计算法和总费用法。
（）二、单项选择题（每小题2分，共计20分，将选择结果填入括弧内）1．建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场，其主体不包括（）。
A．政府主管部门 B. 业主C. 承包商D. 咨询服务机构2．建设工程的招标分为公开招标和邀请招标，其中公开招标又称为（）。
A．有限竞争性招标 B. 无限竞争性招标C. 选择性招标D. 委托代理招标3．建设工程项目的（）是招标人招标活动的前提。
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业1及【答案】
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业1及【答案】一、判断题（每小题2分，共20分）1.1．建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。
其中包括：发包人、承包人和工程咨询服务中介机构。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A2.2．发包人必须承担建设项目的全部责任和风险，对建设过程中的各个环节进行统筹安排，实行责、权、利的统一。
（）回答错误判断题(2 分) 0分A. 对B. 错正确答案: A3.3．建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B4.4．我国建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B5.承发包是一种交易行为，是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批货物，并按一定的价格取得相应报酬的一种交易。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A6.6．招标是招标人为签订合同而进行的准备，属要约。
投标是投标人相应招标人的要求参加投标竞争，属承诺。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B7.7．公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B8.8．公开招标的优点是参加的投标竞争者有限，不仅可以节约招标费用，缩短招标时间，而且提高了每个投标人的中标机会。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B9.9．邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A10.10．邀请招标的特点是能有效地防止腐败，为潜在的投标人提供均等的机会，能最大限度地引起竞争，达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B二、单项选择题（每小题3分，共30分）11.（）是指商品交换关系的总和，除了以建筑产品为交换内容的市场外，还包括与工程建设有关的勘查设计、专业技术服务、金融产品、劳务、建筑材料、设备租赁等各种要素市场以及建筑商品生产过程及流通过程中的各种经济关系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程招标投标管理
单选题：
1、建设工程项目报建的范围包括（D ）
A.建筑、桥梁
B.建筑、道路
C.建筑、桥梁
D.建筑、道路、桥梁、设备安装
2、招标会议由谁组织（A ）
A.招标人
B.投标人
C.设计单位
D.施工单位
3、开标后由（A）对各投标人的标函经过各项条件的对比分析，综合平衡，择优确定最佳中标人的过程称为定标，也称为决标
A.招标人
B.投标人
C.设计单位
D.施工单位
4、确定中标人后，应填写中标通知书，报送（A）审核签发，并
与中标人签订承包合同。
A.当地建设主管部门
B.监理单位
C.设计单位
D.省级建设主管部门
多选题：
5、招投标法实施条例的起草原则有哪些（ABCD ）
A.严格遵守上位法，兼顾制度创新
B.增强公正性，努力提高效率
C.全面规范，突出监管重点
D.立足国情，借鉴国际经验
6、招标人招标应具备的条件（ABCD）
A.招标人是法人或依法成立的其他组织
B.有组织编制招标文件的能力
C.有审查投标人（承包商）资质的能力
D.有组织开标、评标、定标的能力
7、投标资格预审资格预审文件包括（ABCD）
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.资格审查办法
D.资格预审申请文件格式和项目建设概况
判断题：
8、招标人在工程招标准备工作基本完毕后，应向政府建设主管部门报送招标申请文件，并由主管部门对招标人进行招标条件审查，招标人必须等待审查批准后才能进行招标。
对
9、审查招标人资格在招标人与中介机构签订委托代理招标协议后，即可报招标管理部门备案。
对
10、凡是已确定招标的工程项目，必须是列入本年度计划的工程项目。
对
（此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，文档可自行编辑修改内容，
供参考，感谢您的配合和支持）。